建設工程投標合同（精選24篇）

建設工程投標合同 篇1

　　建設單位：_________________

　　1、根據已收到的招標編號為_______________的_________________工程的招標文件，遵照《工程施工招標投標管理辦法》的規定，我單位經考察現場和研究上述工程招標文件的投標須知、合同條件、技術規范、圖紙、工程量清單和其他有關文件后，我方愿以人民幣_________________元的總價，按上述合同條件、技術規范、圖紙、工程量清單的條件承包上述工程的施工、竣工和保修。

　　2、一旦我方中標，我方保證在_______________年_______________月_______________日開工，_______________年___________月__________日竣工，即__________天(日歷日)內竣工并移交整個工程。

　　3、如果我方中標，我方將按照規定提交上述總價5%的銀行保函或上述總價10%的由具有獨立法人資格的經濟實體企業出具的履約擔保書，做為履約保證金，共同地和分別地承擔責任。

　　4、我方同意所遞交的投標文件在“投標須知”第11條規定的投標有效期有效，在此期間內我方的投標有可能中標，我方將受此約束。

　　5、除非另外達成協議并生效，你方的中標通知書和本投標文件將構成約束我們雙方的合同。

　　6、我方金額為人民幣________________元的投標保證金與本投標書同時遞交。

　　投標單位：_________________(蓋章)單位地址：_________________法定代表人：_________________(簽字、蓋章)

　　郵政編碼：_________________電話：_________________傳真：_________________開戶銀行名稱：_________________

建設工程投標合同 篇2

　　甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　第一條：工程名稱：

　　第三條：工程范圍：見附件.

　　第四條：工程總價：

　　人民幣 (此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。

　　第五條：

　　5.1竣工日期：(竣工報告為準) 交付日

　　5.2合同總工期： 元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。

　　第六條：本工程質量標準

　　按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

　　第七條：代表

　　甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。如發生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

　　第八條：工地管理

　　8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。

　　8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

　　8.3 乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節嚴重移交司法部門處理。

　　第九條：設備、材料、通行及配套

　　9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

　　9.2 本工程使用的材料：見附件。

　　9.3 乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

　　第十條：工程保險

　　10.1乙方應對其員工購買保險

　　10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

　　10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。

　　第十一條：變更設計

　　11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

　　11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。

　　11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

　　11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。 11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

　　第十二條：工程延期

　　12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

　　第十三條：驗收

　　13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

　　13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。經監理工程師認可后，由甲方驗收。

　　13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。 13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。

　　13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。

　　第十四條：違約及損害賠償責任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

　　14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

　　14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。

　　14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

　　14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

　　14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

　　14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。

　　14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

　　第十五條：糾紛處理

　　甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由 人民法院管轄。

　　第十六條：其它

　　16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

　　16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

　　16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

　　16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程投標合同 篇3

　　貸款方：

　　聯系方式：

　　借款方：

　　聯系方式：

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：

　　第二條 借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元。

　　借款數額肯定要寫的，大家也都會寫，只是要注意數額應該用大寫，并標上幣種。在大寫的旁邊再附注小寫，并寫上小數點。這樣做主要是防止數額被更改。寫清楚了，如果你是借款人，你不用擔心數額被修改。如果你是出借人，不用擔心借款人說數額被你改過。

　　第三條 借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。

　　利息可以由雙方自行約定，但如最終引發糾紛，對于未支付的部分利息，只要未超過年利率24%，人民法院會給予保護;約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%，借款人已經支付的部分利息，出借人可不予返還。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________年____月起至________年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

　　借款時間是認定借款期限和訴訟時效的重要依據，也是認定借條事實的重要因素，應該在寫明________年____月____日。年份不能省略，如果沒寫年份，一旦發生糾紛，難以確定具體的時間。如果你是借款人，為防止借款日期被修改，應當用漢字大寫：如：二〇一二年三月十六日。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 違約責任

　　貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　除違約金的約定外，為了保障款項的回收，還可以就借款設置抵押。

　　需要注意，借款的抵押如果涉及不動產，要到相關部門辦理登記手續，才能對抗第三人。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 爭議解決方式

　　甲乙雙方在本合同履行期間如果發生爭議，雙方應該協商解決，協商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　借款合同糾紛的訴訟時效為________年。如約定還款期限的，訴訟時效從借款到期次日開始計算。到期有催討的，從催討次日重新計算，但須保存催討的證據;沒有約定還款期限的，債權人可以隨時提出還款主張，不受兩年訴訟時效的限制，但提出還款主張后兩年內沒有繼續主張的，視為超過訴訟時效，法律不予支持。

　　第十條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。

　　本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　為了確保簽名的真實性，應要求當事人提供身份證復印件，而且復印件上還應當讓債務人簽字。最好有借款人按手印，因為身份證也有假的，如果有蓋手印會更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。

　　貸款方(蓋章)：

　　負責人：

　　________年____月____日

　　借款方(蓋章)：

　　負責人：

　　________年____月____日

建設工程投標合同 篇4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方因建設_________________需要占用土地，在_________________鎮人民政府監督協調下，根據《合同法》和《土地法》相關規定，經甲乙雙方友好協商，本著自愿及平等互利、共同發展的原則，達成以下協議：

　　(一)甲方用地范圍為建設沙圪堵急調峰加氣站所需土地。

　　(二)協議達成后，乙方及其村民不得干擾阻擋甲方在土地范圍內施工、經營等合法行為。

　　(三)甲方根據用地的數量對乙方進行土地占用補償，補償方法如下：

　　1、甲方一次性補償乙方：人民幣(大寫)_________________(小寫：_________________整)

　　(此補償費用包括土地補償、退耕還林補償、地上附著物補償、土壩補償、等所有和土地相關的全部費用)

　　甲方補償只對乙方村委會，不直接對村民，具體分配由乙方村委會負責。

　　2、如村民阻攔施工由村委會出面協調并解決，并不得影響甲方正常施工。

　　(四)違約責任

　　協議生效后，雙方嚴格遵守共同履約，如果有一方違約，違約的一方應當向未違約方支付補償金額_________________%的違約金。

　　(五)爭議的解決

　　1、本協議在正常的履行過程中，乙方村民不得以任何理由阻攔甲方施工及正常經營活動，否則所造成的一切損失由乙方承擔。

　　2、本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院起訴。但在協商或調解期間不得影響甲方正常施工及經營活動。

　　(六)其它事項

　　1、甲方應當在雙方簽訂協議后三日內，將補償款打入乙方村委會指定賬戶，否則按逾期付款處理。

　　2、本協議由沙圪堵鎮人民政府監督執行。

　　3、本協議由甲、乙雙方法定代表人簽字并加蓋單位公章之日起生效，協議有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除協議。

　　4、本協議于雙方簽訂之日起生效。本協議一式七份，甲方三份，乙方三份，沙圪堵鎮人民政府一份，具有同等法律效力，甲乙雙方共同遵守執行。

　　甲方(章)：_________________ 乙方(章)：_________________

　　地 址：_________________ 地 址：_________________

　　法定代表人： _________________村委會代表人：_________________

　　委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________

　　電 話： _________________電 話：_________________

　　開戶行： _________________開戶行：_________________

　　賬 號：_________________ 賬 號：_________________

　　___________年___________月_________日___________年___________月_________日

建設工程投標合同 篇5

　　甲方:_________________公司

　　乙方:_____________________________有限公司

　　關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協議如下:

　　1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

　　2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

　　3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

　　4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。

　　5、本協議自簽署之日起三日內，雙方應向_________市___________區人民法院提交本協議一份，申請法院出具調解書。

　　6、雙方關于該建設項目的糾紛至法院出具調解書后終結，今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。

　　7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區人民法院一份，同樣有效。

　　甲方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人:_________________ 地址:_________________

　　乙方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人: _________________地址:_________________

　　_________________年_______ 月 ______日

建設工程投標合同 篇6

　　發包人：

　　承包人：

　　____工程有限責任公司依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本雙方建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：工程內容：全部土建，水電安裝群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表

　　工程立項批準文號：資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：資質范圍內的全部圖紙內容

　　三、合同工期

　　開工日期：暫定 _年_月_日竣工日期：_ 年_月_ 日合同工期總日歷天數天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　金額：暫定捌仟柒佰萬元正

　　￥：  元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽、蓋章并經備案后生效后生效。

　　發包人：承包人：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

建設工程投標合同 篇7

　　發包方(以下簡稱甲方)

　　承包方(一下簡稱乙方)

　　本工程于20xx年----月----日議定，由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權利和義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合工作，保證質量按期完成任務，根據《中華人民共和國建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經雙方協商簽訂本合同以使共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍：

　　四、結構形式及建筑面積：

　　第二條 承包方式和工程造價

　　一、承包方式：按甲、乙雙方商定后意見及預算項目工程，包工我、包工期、包質量、包安全

　　二、承包金額，暫定工程造價：

　　第三條 工期總天數(有效工期)----天

　　一、開工日期于20xx年----月----日開工，竣工日期于20xx年----月----日竣工。

　　三、竣工日期，遇到有下列情況經甲方簽證，工期方可順延

　　1、因遇人力不可抗拒的自然災害造成停工。

　　2、工程變更。

　　3、其他原因。

　　四、物資材料

　　凡乙方采購的物資材料要及時通知甲方，經驗收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購的物資，資料不符合要求的，而造成的損失，應由乙方負責。

　　五、工程支付方式

　　工程施工隊進場撥付包工，工程資----，主體一層封頂后撥----，主體合格后撥---，總體驗收合格后撥----(包括材料)

　　六、乙方負責

　　1、按《施工及技術驗收規范》要求進行精心施工，確保工程質量，確保工期，由乙方造成的返工，停工費用由乙方承擔(包括材料)

　　2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的設備損壞和人員傷亡事故的，其費用乙方自負

　　3、若因乙方責任發生的人身傷亡施工員，其費用均由乙方負責。

　　4、乙方進場前后，運輸費、機械費、人工費等由乙方負責。

　　5、乙方不得拖欠工人工資，若拖欠工人工資或工人上訪鬧事，與甲方無關。

　　七、因一方不履行合同，而造成的經濟損失，由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。

　　八、在履行合同中若雙方發生爭議，應本著實事求是的原則，協商決定。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各1份，本合同簽字之日生效，注(未盡事宜由雙方協商后解決)

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程投標合同 篇8

　　外墻粉刷合同　　發包方（甲方）：__________________________　　承包方（乙方）：__________________________　　根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，雙方就甲方房屋外墻粉刷達成如下協議：　　

　　一、 工程概況：　　

　　1、 工程項目：甲方房屋外墻粉刷　　

　　2、 工程地點：構皮灘街上向東路　　

　　二、工程內容及單價　　

　　1、將甲方房屋靠街一面（一樓除外）的瓷磚銻掉后用水泥清光。共計1800.00元　　

　　2、房屋后面水泥清光，單價為15.00元每平方米。　　

　　三、發包方式　　包工不包料。即甲方負責提供粉刷所需的材料如水泥、細沙等。乙方負責組織工人施工和自備施工工具等。　　

　　四、 工程質量要求　　

　　1、靠街一面的瓷磚全部銻掉，包括貼瓷磚時所用的水泥灰漿。　　

　　2、墻體粉刷清光符合建筑行業質量檢驗評定標準。（即與周圍房屋外墻清光質量相當。）　　

　　五、安全文明施工要求　　

　　1、乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規范及文明施工條例要求標準進行施工。　　

　　2、乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施。由于自身設備故障、安全措施防護不到位、作業不規范等造成作業人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設備損壞等，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。　　

　　六、工期　　由于銻瓷磚一面是街面，一個門面是甲方的副食店，另一個門面是甲方的在出售金沙煤。為盡量減少施工對甲方生意帶來的影響，故在開工之日起____日內　　（特殊天氣如下雨不能施工除外）必須完成門面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延____日，按工程總造價（1800.00元）的5%進行罰款。房屋后面的墻面清光，時間不計。（附開工時間：________年____月____日）　　

　　七、雙方責任：　　甲方：　　

　　1、按時提供所需材料。　　

　　2、為乙方提供電源、水源等。　　

　　3、在施工場所拉好警戒線，提醒過往行人勿靠近施工場所。　　乙方：　　

　　1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規范和質量檢驗標準，把好工程質量關。　　

　　2、如出現工程質量問題，造成重新返工，工期延誤和浪費材料等損失，由乙方承擔。　　

　　3、保管好自身工具，若丟失自行負責，與甲方無關。　　

　　八、未涉及條款，由甲乙雙方協商解決。　　

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。　　甲方：乙方：________年____月____日

建設工程投標合同 篇9

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　為使_______________項目在濟南高新技術產業開發區實現產業化，根據國家及地方有關法律、法規，雙方本著平等、自愿、有償的原則，訂立本協議。

　　一、土地問題

　　1、土地位置及出讓方式

　　甲方同意本項目進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定項目建設地點位于占地約畝。其中獨自使用面積畝，代征道路面積畝，確切位置坐標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測后確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。

　　2、土地價格

　　為體現對本項目的支持，甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優惠價格，將項目所需該宗土地的使用權出讓給乙方，出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓值差額計萬元，由高新區參照項目單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。

　　3、付款方式

　　高新技術產業開發區規劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂后十五日內，一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金后，按國家有關規定，盡快辦妥國有土地使用證等有關手續。

　　二、工程建設

　　1、開工條件

　　按照乙方建設規劃要求，甲方承諾于_____年_____月_____日前，保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬帶網、公用天線、通電、通信、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件，確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。

　　2、工程進度

　　乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設，并嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設，保證建設進度。

　　3竣工時間

　　乙方必須在_____年_____月_____日前竣工，延期竣工時應于原定竣工日期前三十日以上時間內，向甲方提出延期說明，取得甲方認可。

　　三、違約責任

　　1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項，從滯納之日起，每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權解除協議，并可請求違約賠償。

　　2、乙方取得土地使用權后未按協議規定建設的，應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的，甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。

　　3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權時，甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。

　　4、為避免國有資產流失，保證甲方對本項目的補貼在一定時間內得到補償。自本項目正式投產起五年內，乙方向高新區稅務機關繳納的各種稅金，低于乙方已報送給甲方的項目報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時，乙方應賠償給甲方其稅金差額。即：乙方在項目報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。

　　四、其他

　　1、在履行本協議時，若發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁，沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

　　2、任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協議有關條款之規定義務時，該種不履行將不構成違約，但當事一方必須采取一切必要的補救措施以減少造成的損失。并在發生不可抗力三十日內向另一方提交協議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告，同時，提供有關部門出據的不可抗力證明。

　　3、本協議一式份，甲、乙雙方各執份。份協議具有同等法律效力，經甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。

　　4、本協議于_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。

　　5、本協議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　6、本協議未盡事宜，雙方可另行約定后作為本協議，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

建設工程投標合同 篇10

　　合同編號：_________

　　發包方：_________

　　監理方：_________

　　為了確保工程建設質量，提高工程建設水平，充分發揮投資效益，促進工程建設監理事業的健康發展，發包方基于(中華人民共和國民法典)、(工程建設監理規定)、(中華人民共和國建筑法)等單行法律、法規有關監理的規定，委托有監理資質的監理機構依據國家批準的工程項目建設文件、有關工程建設的法律、法規，對_________工程建設實施的監督管理。

　　第一條 下列名詞和用語，除上下文另有規定外，具有本條所賦予的涵義：

　　1.“工程項目”是指發包方委托監理方實施建設監理的工程建設項目。

　　2.“發包方”是指承擔直接投資責任的、委托監理業務的法人以及其合法繼承人。

　　3.“監理方”是指承擔監理業務和監理責任的法人以及其合法繼承人。

　　4.“監理機構”是監理方派駐本工程項目現場直接承擔監理業務實施的組織，由總監理工程師、監理工程師和監理員以及其他人員組成。

　　5.“建設工程監理”是監理工程師根據本合同約定履行其職責，包括正常的監理工作和額外的監理工作。

　　6.“總監理工程師”是由監理方提名并經發包方同意后，委派到監理方履行本合同的現場負責人。

　　7.“承包方”是指與發包方簽訂工程建設合同的施工人。

　　8.“天”是指任何一個午夜至下一個午夜之前的時間段。

　　9.“月”是根據公歷從一個月份中的任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時段。

　　10.“本合同”指經雙方簽署并生效的本監理合同。

　　11.“工程建設合同”是指發包方與承包方所簽署并生效的有關本工程項目建設的合同。

　　12.“進駐”是指監理方和監理方人員進入工地，開始實施或準備實施監理業務的行為。

　　13.“現場”是指建設項目實施的場所。

　　14.“地方法規和規章”是指省級人民代表大會或常務委員會和人民政府所制定的法規和規章。

　　15.“第三方”是指除發包方、監理單位以外與工程建設有關的當事人。

　　第二條 適用法律、法規、規章和監理依據

　　1.適用于本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章。法律是由全國人大及常委會制定的。行政法規是由國務院制定的。

　　2.監理工作的依據是國家的法律、法規、規章和技術標準、經有關部門批準的工程項目建設文件以及工程建設合同文件和本合同文件。這里的技術標準是工程建設標準的一種。工程技術標準是指在工程建設中各類工程的勘查、規劃、設計、施工、安裝、驗收等需要協調統一的事項所需要制定的標準。工程建設標準可分為強制性標準和推薦性標準，前者時必須執行的標準，后者是自愿采用的標準，經過雙方簽訂合同予以確認，經合同確認的推薦性標準也必須嚴格執行。設計文件是施工的依據，同時也是監理依據。施工單位應該按設計文件進行施工。監理單位應該按照設計文件對施工活動進行監督管理。

　　第三條 監理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時，以漢語合同文本為準。

　　第四條 工程

　　(一)工程概況

　　1.工程名稱：_________工程

　　2.工程地點：_________

　　3.工程規模及特性：_________

　　4.工程總投資：_________，靜態：_________，動態：_________

　　5.工程總工期：_________天，其中：

　　(1)開工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日開工，從簽訂合同后第_________日算起

　　(2)竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工

　　(3)凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎

　　(二)工程監理

　　1.監理范圍：本合同監理屬于下列第_________項：

　　(1)大、中型工程項目;

　　(2)市政、公用工程項目;

　　(3)政府投資興建和開發建設的辦公樓、社會發展事業項目和住宅工程項目;

　　(4)外資、中外合資、國外貸款、贈款、捐款建設的工程項目。

　　2.監理內容：控制工程建設的投資、建設工期和工程質量;進行工程建設合同管理，協調有關單位間的工作關系。

　　3.建設監理：本工程監理收費按照國家和現行市場收費標準執行。經雙方商定監理收費以工程預算額_________計算，估算總收費_________元，金額大寫_________待工程結束后進行結算。

　　(1)本合同生效時，發包方向監理方預付估算監理費總額的20%作為合同定金，監理工作完成后，定金抵做工程監理費。

　　(2)工程進度過半時，發包方向監理方撥款付應付監理費總額的50%(不含定金)。

　　(3)工程驗收合格后，發包方向監理方按監理概算結清全部工程監理費。

　　(4)如果發包方在規定的支付期限內未支付監理酬金，自規定支付之日起，應當向監理方補償應支付的酬金利息。利息額按規定支付期限最后一日銀行貸款利息率乘以拖欠酬金時間計算。

　　4.工程監理期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第五條 建設監理合同的組成文件及解釋順序

　　1.監理委托函或中標函

　　2.監理合同書

　　3.監理實施過程中雙方共同簽署的補充文件

　　4.合同條款

　　5.監理招標書(或委托書)

　　6.監理投標書(或監理大綱)

　　上列合同文件為一整體，代替了本合同書簽署前雙方簽署的所有的協議、會談記錄以及有關相互承諾的一切文件。

　　第六條 監理方權利義務

　　(一)監理方義務

　　1.向發包方報送委派的總監理工程師及其監理機構主要成員名單、監理規劃，完成監理合同中約定的監理工程范圍內的監理業務。項目監理機構不得從事所監理工程的施工和建筑材料、構配件以及建筑機械、設備的經營活動。

　　2.監理方在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為發包方提供與其監理機構水平相適應的咨詢意見，認真、勤奮地工作。幫助發包方實現合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。

　　3.監理方使用發包方提供的設施和物品屬于發包方的財產。在監理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給發包方，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。

　　4.在本合同期內或合同終止后，未征得有關方同意，不得泄露與本工程、本合同業務活動有關的保密資料。

　　5.監理方不得轉讓監理業務。

　　6.監理方不得承包工程，不得經營建筑材料、構配件和建筑機械、設備。

　　7.監理方在監理過程中因過錯造成重大經濟損失的，應承擔一定的經濟責任和法律責任。

　　8.監理方不得與所監理工程的建設單位、建筑業企業或建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有其他利害關系。

　　9.監理方與承包方串通，為承包方謀取非法利益，給發包方造成損失的，應當與承包方承擔連帶賠償責任。

　　10.工程監理人員必須嚴格遵守監理工作職業規范，公正、及時地處理監理事務，不得利用職權謀取不正當利益。

　　(二)監理方權利

　　1.發包方在委托的工程范圍內，授予監理方以下監理權利：

　　(1)選擇工程總設計單位和施工總承包單位的建議權。

　　(2)選擇發包設計單位和施工分包單位的確認權與否定權。

　　(3)對工程建設有關事項包括工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和使用功能要求，向發包方的建議權。

　　(4)工程結構設計和其他專業設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，自主向設計單位提出建議，并向發包方提出書面報告;如果由于擬提出的建議會提高工程造價，或延長工期，應當事先取得發包方的同意。

　　(5)工程施工組織設計和技術方案，按照保質量、保工期和降低成本的原則，自主向承建商提出建議，并向發包方提出書面報告;如果由于擬提出的建議會提高工程造價、延長工期，應當事先取得發包方的同意。

　　(6)工程建設有關的協作單位的組織協調的主持權，重要協調事項應當事先向發包方報告。

　　(7)報經發包方同意后，發布開工令、停工令、復工令。

　　(8)工程上使用的材料和施工質量的檢驗權。對于不符合設計要求及國家質量標準的材料設備，有權通知承建商停止使用;不符合規范和質量標準的工序、分項分部工程和不安全的施工作業，有權通知承建商停工整改、返工。承建商取得監理方復工令后才能復工。發布停、復工令應當事先向發包方報告，如在緊急情況下未能事先報告時，則應在24小時內向發包方作出書面報告。

　　(9)工程施工進度的檢查、監督權，以及工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規定的竣工期限的簽訂權。

　　(10)在工程承包合同約定的工程價格范圍內，工程款支付的審核和簽認權，以及結算工程款的.復核確認權與否定權，未經監理方簽字確認，發包方不支付工程款。

　　2.監理方在發包方授權下，可對任何第三方合同規定的義務提出變更。如果由此嚴重影響了工程費用，或質量、進度，則這種變更須經發包方事先批準。在緊急情況下未能事先報發包方批準時，監理方所作的變更也應盡快通知發包方。在監理過程中如發現承建商工作不力，監理方可提出調換有關人員的建議。

　　3.在委托的工程范圍內，發包方或第三方對對方的任何意見和要求(包括索賠要求)，均必須首先向監理方提出，由監理方研究處置意見，再同雙方協商確定。當發包方和第三方發生爭議時，監理方應根據自己的職能，以獨立的身份判斷，公正地進行調解。當其雙方的爭議由政府建議行政主管部門或仲裁機關進行調解和仲裁時，應當提供作證的事實材料。

　　第七條 發包方權利義務

　　1.實施監理前，項目法人應當將委托的監理單位、監理的內容、總監理工程師姓名及所賦予的權限，書面通知被監理單位。

　　2.發包方應該負責工程建設的所有外部關系的協調，為監理工作提供外部條件。

　　3.發包方應當在雙方約定的時間內免費向監方提供與工程有關的為監理方所需要的工程資料。

　　4.發包方應當在約定的時間內就監理方書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。

　　5.發包方應當授權一名熟悉本工程情況能迅速作出決定的常駐代表，負責與監理方聯系。更換常駐代表，要提前通知監理單位。

　　6.發包方應當將授權監理單位的監理權限，監理機構主要成員的職能分工，及時書面通知已選定的第三方，并在與第三方簽訂的合同中予以明確。

　　7.發包方應當為監理方提供如下協助：

　　(1)獲取本工程使用的原材料、構配件、機械設備等生產廠家名錄。

　　(2)提供與本工程有關的寫作單位、配合單位的名錄。

　　8.發包方有選定工程總設計單位和總承包單位，以及與其訂立合同的簽訂權。

　　9.發包方有對工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和設計使用功能需求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。

　　10.監理方調換總監理工程師必須經發包方同意。

　　11.發包方有權要求監理方提交監理工作月度報告及監理業務范圍內專項報告。

　　12.發包方有權要求監理方更換不稱職的監理人員，直到終止合同。

　　第八條 監理方責任

　　1.在監理方的責任期即監理合同有效期內，如果因工程建設進度的推遲或延誤而超過約定期限，雙方應進一步約定相應延長的合同期。

　　2.監理方在責任期內，應當履行監理合同中約定的義務。如果因監理方過失而造成經濟損失應當向發包方進行賠償。累計賠償總額不應超過監理酬金數(除去稅金)。

　　3.監理方對第三方違反合同規定的質量要求和完工(交圖、交貨)時限，不承擔責任;因不可抗力導致監理合同不能全部或部分履行，監理方不承擔責任。

　　4.監理方向發包方提出賠償要求不能成立時，監理方應當補償由于該索賠所導致發包方的各種費用支出。

　　5.監理方在責任期內如果失職，應當承擔責任，賠償損失的計算方法：賠償金=直接經濟損失×酬金比率(扣除稅金)。

　　第九條 發包方責任

　　1.發包方應當履行監理合同約定的義務，如果違反則應當承擔違約責任，賠償給監理方造成的經濟損失。

　　2.發包方如果向監理方提出的賠償要求不能成立，則應當補償由該索賠所引起的監理方的各種費用支出。

　　第十條 合同生效、變更與終止

　　1.合同自簽字之日起生效。

　　2.由于發包方或第三方原因使監理工作受到阻礙或延誤，以致增加了工作量或持續時間，則監理方應當將此情況與可能產生的影響及時通知發包方。由此增加的工作量視為附加工作，完成監理業務的時間應當相應延長，并得到額外的酬金。

　　3.在監理合同簽訂后，實際情況發生變化，使得監理方不能全部或部分執行監理業務時，監理方應當立即通知發包方。該監理業務的完成時間應予延長。當恢復執行監理業務時，應當增加超過42天的時間用于恢復執行監理業務，并按雙方約定的數量支付監理酬金。

　　4.發包方如果要求監理方部分或全部暫停執行監理業務或終止監理合同，則應當在56天內通知監理方，監理方應立即安排停止執行監理業務。當發包方認為監理方無證當理由而未履行監理義務時，可向監理方發出致命其未履行義務的通知。若發包方發出通知后21天內每收到滿意答復，可在第一個通知發出后35天內發出終止監理合同的通知，監理合同即行終止。

　　5.監理方在應當獲得監理酬金之日起30天內仍未收到單據，而發包方又未對監理方提出任何書面意見時，或根據第3、4點已暫停執行監理方提出任何書面意見時，監理方可向發包方發出終止合同的通知。如果終止監理合同的通知發出后14天內未得到發包方答復，可進一步發出終止合同的通知，如果第二次通知發出后42天內仍未得到發包方答復，可終止合同，或自行暫停或繼續暫停執行全部或部分監理業務。

　　6.監理方由于非自己的原因而暫停或終止執行監理業務，其善后工作以及恢復執行監理業務的工作，應當視為額外工作，有權得到額外的時間和酬金。

　　7.合同的協議終止并不影響各方應有的權利和應當承擔的責任。

　　第十一條 違約責任

　　1.由發包方原因要求終止合同，發包方應至少提前2個月通知監理方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。

　　2.由監理方原因要求終止合同，監理方應至少提前2個月通知甲方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。

　　3.發包方或監理方在接到終止合同通知后，15天內沒有答復，可視為本合同終止。

　　4.違約賠償費或其他違約事項由雙方在特殊條款中具體約定。

　　第十二條 合理化建議

　　監理方在監理過程中提出的合理化建議，使發包方得到了直接經濟效益，發包方應按監理合同條件的約定，給予監理方合理化建議獎勵。項目提前投產獎按條件約定執行。

　　第十三條 獎懲

　　1.監理方違反合同約定，有下列行為之一的，由建設行政主管部門給予警告、通報批評、責令停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書的處罰，并可處以罰款。

　　(1)未經批準而擅自開業;

　　(2)超出批準的業務范圍從事工程建設監理活動;

　　(3)轉讓監理業務;

　　(4)故意損害項目法人、承建商利益;

　　(5)因工作失誤造成重大事故。

　　2.監理工程師違反合同約定，有下列行為之一的，由建設行政主管部門沒收非法所得、收繳(監理工程師崗位證書)，并可處以罰款。

　　(1)假借監理工程師的名義從事監理工作;

　　(2)出賣、出借、轉讓、涂改(監理工程師崗位證書);

　　(3)在影響公正執行監理業務的單位兼職。

　　3.發包方可視監理方工作成效進行獎罰。獎金在_________元范圍內，罰金在_________元限度之內。

　　4.為了促進承建施工單位保證進度、質量和安全，監理方可寫出書面材料建議獎勵有關人員。具體數額及開支辦法由雙方協商確定，監理方使用時受發包方監督并且立賬備查。

　　5.由于監理方的合理話建議而使發包方獲得實際經濟利益，其獎勵辦法可參照國家頒布的合理化建議獎勵辦法。

　　第十四條 特殊條款

　　雙方經協商同意簽訂以下特殊條款以補充合同一般條款，當一般條款與特殊條款不一致時以特殊條款為準。具體條款如下：

　　1.額外服務：如果發包方委托監理方承擔本合同范圍以外的任務，發包方應另行補簽委托合同。如果發包方或承包施工單位使服務受阻或延誤，以至增加了服務的工作量和持續時間，則監理方將此情況及可能發生的影響通知發包方，發包方應增加額外服務費。

　　2.雙方聯系方式：重要問題為函件，一般問題以電話或口頭指示，但都應有記錄，會議以紀要為據。

　　3.在履行合同中因發生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，監理方不承擔違約責任，允許延期或部分或全部不履行者，雙方應簽補充協議。

　　4.合同簽發后，若出現國家法律、法規和政策變化等，導致監理費用的變化，本合同監理費應作相應調整。

　　5.發包方向監理方無償提供監理工作需要的圖紙(藍圖)、資料(技術要求、通知等)及與被監理項目有關的試驗報告等技術資料5份，發包方與承建施工單位簽訂的合同副本2份。監理方在使用上述資料期間不得向其他無關單位泄露，項目結束后歸還發包方。

　　6.發包方接受監理方提交的需發包方決策的報告、文件等，應在7天內給予明確指示，并采用書面形式通知監理方。

　　7.監理方不承擔施工中工傷事故的責任。

　　8.違約金

　　(1)由于發包方原因終止合同，發包方支付監理方違約金_________元;

　　(2)由于監理方原因終止合同，監理方支付發包方違約金_________元;

　　(3)因發包方決策不當而影響工程進度、質量，應由發包方負經濟責任。

　　第十五條 聲明及保證

　　(一)發包方：

　　1.發包方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.發包方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對發包方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.發包方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是發包方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)監理方：

　　1.監理方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.監理方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對監理方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.監理方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是監理方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十六條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十七條 通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十八條 爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十九條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后__________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十一條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十二條 合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　發包方(蓋章)：_________監理方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程投標合同 篇11

　　木門定制合同范本

　　木門定作合同

　　__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器家具，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

　　1.木料：_________________甲方供應，乙方完成定作的家具后，如有余料應退還給甲方。

　　2.規格標準：_________________按圖紙式樣規格制作。

　　圖號

　　家具名稱

　　單位(個)

　　數量

　　單價

　　總價

　　油漆顏色

　　交貨日期

　　以上共計加工費人民幣(大寫) _______________

　　3.技術標準：_________________按統一規定的企業標準執行。

　　4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

　　5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

　　本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　經手人：_____________經手人：______________

　　__________年_____月_____日簽訂

建設工程投標合同 篇12

　　服務方合同編號： 號

　　廣西住房和城鄉建設廳 制定

　　第一部分 協議書

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　服務方： (以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方對其開發建設(承建)的______進行檢測，按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就___________質量檢測事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地址：

　　建筑面積：

　　結構類型：

　　工程概算投資額或建筑安裝工程費： 萬元

　　工程檢測范圍 。

　　二、詞語限定

　　協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。

　　三、組成本合同的文件(查施工范本)

　　1. 中標通知書(如有);

　　2、投標函及其附錄(如有);

　　3. 專用合同條款及其附件;

　　4. 通用合同條款;

　　5、工程檢測與相關服務規范

　　6、已標價的工程量清單(如有)

　　7、圖紙

　　8. 附錄，即：

　　、本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。

　　四、質量要求

　　按國家、省、市現行規范、標準和委托單位的檢測內容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行，對招標人委托的檢測項目進行客觀公正檢測，做到檢測數據完整、準確、真實、清楚。

　　五、檢測項目負責人

　　檢測項目負責人：

　　身份證號碼： 。

　　六、簽約合同價與合同價格形式

　　簽約合同總價為(大寫)： (此報價已包括了實施和完成本項目的檢測服務所需的檢測項目清單費、技術服務費、檢測修繕費、交通、通訊、保險、稅費和利潤)。

　　1、具體檢測內容及抽檢數量，詳見招標文件;

　　2、合同價格形式為 總價包干 。

　　七、雙方承諾

　　1. 甲方向乙方承諾，按照本合同約定為乙方開展工程質量檢測提供條件，并按本合同約定支付合同價款。

　　2. 乙方向甲方承諾：

　　(1)按照本合同約定提供工程質量檢測報告與相關服務。

　　(2)按照法律規定及合同約定組織完成工程檢測工作，不轉包或違法分包。

　　3.甲方和乙方承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、合同訂立

　　1. 訂立時間： 年 月 日。

　　2. 訂立地點： 。

　　3、補充協議：合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　4、合同生效：本合同自 生效。

　　5、本合同一式 份，均具有同等法律效力，雙方各執 份。

　　甲方： 乙方： (蓋章)

　　住所： 住所：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人或其授權 法定代表人或其授權

　　的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　聯系人： 聯系人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　第二部分 通用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.1 定義

　　除根據上下文另有其意義外，組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施工程質量檢測與相關服務的建設工程。

　　1.1.2 “工程質量檢測”是指建設工程質量檢測機構接受委托，依照國家有關法律、法規、規章和技術標準，對建設工程及其所使用的建筑材料、中間產品、設備、構配件的質量安全、使用功能等進行測試的活動。

　　1.1.3 “相關服務”是指工程質量檢測機構受委托方的委托 ，按照本合同約定，在勘察、設計、建造、保修、使用等階段提供的服務活動。

　　1.1.4 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的乙方的工作。

　　1.1.5 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外乙方的工作。

　　1.1.6 “項目負責人”是指代表工程質量檢測機構，全面負責履行本合同、主持項目工程質量檢測工作的檢測人員。

　　1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同義務，甲方按照本合同約定給付乙方的金額。

　　1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方應給付乙方并在協議書中載明的簽約酬金額。

　　1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方應給付乙方的金額。

　　1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“雙方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有關方。

　　1.1.11 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.1.12 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。

　　1.1.13“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間。

　　1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在訂立本合同時不可預見，在工程檢測過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。

　　1.2 解釋

　　1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。

　　1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同文件的解釋順序如下：

　　(1)協議書;

　　(2)中標通知書;

　　(3)專用條件及附錄A、附錄B;

　　(4)通用條件;

　　(5)投標文件。

　　雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。

　　2. 乙方義務

　　2.1 乙方的工作范圍和內容

　　2.1.1 乙方工作范圍和內容在專用條件中約定。

　　2.1.2相關服務的范圍和內容在附錄A中約定。

　　2.2 工程質量檢測與相關服務依據

　　2.2.1工程質量檢測依據包括：

　　(1)適用的法律、行政法規及部門規章;

　　(2)與工程有關的標準;

　　(3)工程設計及有關文件;

　　(4)本合同及委托方與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。

　　雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定工程質量檢測依據。

　　2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。

　　2.3 項目組成員

　　2.3.1 乙方應組建滿足工作需要的項目組，配備必要的檢測設備。項目組的主要人員應具有相應的資格條件。

　　2.3.2本合同履行過程中，項目負責人及重要崗位檢測人員應保持相對穩定，以保證工程質量檢測工作正常進行。

　　2.3.3乙方可根據工程進展和工作需要調整項目組人員。乙方更換項目組人員時，應以相當資格與能力的人員替換，乙方更換項目組其他檢測人員，并通知委托方。

　　2.3.4 乙方應及時更換有下列情形之一的檢測人員：

　　(1)嚴重過失行為的;

　　(2)有違法行為不能履行職責的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能勝任崗位職責的;

　　(5)嚴重違反職業道德的;

　　(6)專用條件約定的其他情形。

　　2.3.5 甲方可要求乙方更換不能勝任本職工作的項目組工程質量檢測人員。

　　2.4 履行職責

　　乙方應遵循職業道德準則和行為規范，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。

　　2.4.1 在工程質量檢測與相關服務范圍內，甲方提出的意見和要求，乙方應及時提出處置意見。

　　2.5 提交報告

　　乙方應按專用條件約定的種類、時間和份數向甲方提交工程質量檢測與相關服務的報告。

　　2.6 文件資料

　　在本合同履行期內，甲方應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄等相關文件。工程竣工后，應當按照檔案管理規定將工程質量檢測有關文件歸檔。

　　2.7 使用委托人的財產

　　乙方無償使用附錄B中由甲方派遣的人員和提供的房屋、場地、資料、設備。除專用條件另有約定外，甲方提供的房屋、設備屬于甲方的財產，乙方應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交甲方，并按專用條件約定的時間和方式移交。

　　3.甲方的義務

　　3.1 提供資料

　　甲方應按照附錄B約定，無償向乙方提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，甲方應及時向乙方提供最新的與工程有關的資料。

　　3.2 提供工作條件

　　甲方應為乙方完成工程質量檢測與相關服務提供必要的條件。

　　3.2.1 甲方應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、場地、設備，供乙方無償使用。

　　3.2.2 甲方應負責協調工程建設中所有外部關系，為乙方履行本合同提供必要的外部條件。

　　3.3 委托方代表

　　甲方應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與乙方聯系。甲方應在雙方簽訂本合同后7天內，將甲方代表的姓名和職責書面告知乙方。當甲方更換甲方代表時，應及時通知(含書面)乙方。

　　3.4答復

　　甲方應在專用條件約定的時間內，對乙方以書面形式提交并要求作出決定的事宜，給予書面答復。逾期未答復的，視為委托人認可。

　　3.5 支付

　　甲方應按本合同約定，向乙方支付酬金。

　　4. 違約責任

　　4.1 乙方的違約責任

　　乙方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.1.1 因乙方違反本合同約定給委托方造成損失的，乙方應當賠償委托方損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。乙方承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。

　　4.1.2 乙方向甲方的索賠不成立時，乙方應賠償委托方由此發生的費用。

　　4.2 甲方的違約責任

　　甲方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.2.1 甲方違反本合同約定造成乙方損失的，甲方應予以賠償。

　　4.2.2 甲方向乙方的索賠不成立時，甲方應賠償乙方由此引起的費用。

　　4.2.3 甲方未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外責任

　　因非乙方的原因，且乙方無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，乙方不承擔賠償責任。

　　因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。

　　5.2 支付申請

　　乙方應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向甲方提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，并列出當期應支付的款項及其金額。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。

　　5.4 有爭議部分的付款

　　甲方對乙方提交的支付申請書有異議時，應當在收到甲方提交的支付申請書后7天內，以書面形式向乙方發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1生效

　　除法律另有規定或者專用條件另有約定外，甲方和乙方的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。

　　6.2變更

　　6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致后可進行變更。

　　6.2.2變更估價原則

　　除專用合同條款另有約定外，變更估價按照本款約定處理：

　　(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的，按照相同項目單價認定;

　　(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目，但有類似項目的，參照類似項目的單價認定;

　　(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的，或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。

　　6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因導致乙方履行合同期限延長、內容增加時，乙方應當將此情況與可能產生的影響及時通知甲方。增加的檢測工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。

　　6.2.4合同生效后，如果實際情況發生變化使得乙方不能完成全部或部分工作時，乙方應立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。乙方用于恢復服務的準備時間不應超過28天。

　　6.2.5合同簽訂后，遇有與工程相關的法律法規、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起檢測與相關服務的數量、范圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。

　　6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費、工程量增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。

　　6.2.7因工程規模、檢測范圍的變化導致乙方的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。

　　6.3 暫停與解除

　　除雙方協商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期內，由于雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本合同或乙方的部分義務。在解除之前，乙方應作出合理安排，使開支減至最小。

　　因解除本合同或解除乙方的部分義務導致乙方遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由甲方予以補償，補償金額由雙方協商確定。

　　解除本合同的協議必須采取書面形式，協議未達成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 當乙方無正當理由未履行本合同約定的義務時，甲方應通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天內未收到乙方書面形式的合理解釋，則可在7天后發出解除本合同的通知，自通知到達乙方時本合同解除。甲方應將檢測與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達乙方之日，但乙方應承擔第4.1款約定的責任。

　　6.3.3 乙方在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同約定應付的款項，可向甲方發出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方發出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內乙方仍未獲得甲方應付酬金或甲方的合理答復，乙方可向甲方發出解除本合同的通知，自通知到達甲方時本合同解除。甲方應承擔第4.2.3款約定的責任。

　　6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本合同。

　　6.3.5 本合同解除后，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。

　　6.4 終止

　　以下條件全部滿足時，本合同即告終止：

　　(1)乙方完成本合同約定的全部工作;

　　(2)甲方與乙方結清并支付全部酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.1協商

　　雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。

　　7.2調解

　　如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協議的調解人進行調解。

　　7.3仲裁或訴訟

　　雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察費用

　　經甲方同意，檢測人員外出考察發生的費用由甲方審核后支付。

　　8.2咨詢費用

　　經甲方同意，根據工程需要由乙方組織的相關咨詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由甲方支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.3 守法誠信

　　乙方及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。

　　8.4 保密

　　雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。

　　8.5 通知

　　本合同涉及的通知均應當采用書面形式，并在送達對方時生效，收件人應書面簽收。

　　8.6 著作權

　　乙方對其編制的文件擁有著作權。

　　乙方可單獨或與他人聯合出版有關檢測與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料，應當征得甲方的同意。

　　第三部分 專用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.2 解釋

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，還可用 / 。

　　1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為： 按第一部分第三條順序 。

　　2. 乙方義務

　　2.1 工程質量檢測的范圍和內容

　　2.1.1 工程質量檢測范圍如下第 項所述：

　　1、見證取樣檢測

　　水泥物理力學性能檢驗、鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢驗、砂、石常規檢驗、混凝土檢驗、砂漿檢驗、簡易土工檢驗、混凝土摻加劑檢驗、防水卷材檢驗、預應力鋼絞線、錨夾具及組合件檢驗、瀝青檢驗、瀝青混合料檢驗、墻體材料(強度)檢驗、建筑裝飾材料技術性能檢驗等檢測項目。

　　2、節能檢測

　　擠塑板、燃燒性能、網格布、電線、中空玻璃、遮陽系數、建筑門窗、保溫砂漿、抗裂砂漿、墻體傳熱、外墻節能鉆心等檢測項目

　　3、地基基礎工程檢測

　　地基承載力靜載檢測、樁的承載力檢測、樁身完整性檢測、錨桿、錨索鎖定力檢測、靜力、動力觸探檢測等檢測項目。

　　4、主體結構工程現場檢測

　　混凝土強度檢測、砂漿強度檢測、砌體強度檢測、尺寸偏差、鋼筋保護層厚度檢測、混凝土構件結構性能檢測、后置埋件的力學性能檢測、變形觀測、建筑門窗檢測、結構粘結強度、錨栓和植筋檢測、結構裂縫檢測、混凝土缺陷檢測等檢測項目。

　　5、建筑幕墻工程檢測

　　建筑幕墻的氣密性、水密性、風壓變形性能、層間變位性能檢測、幕墻用型材強度檢測、型材的鍍(涂)層厚度檢測、硅酮結構膠相容性檢測、硅酮結構膠剝離粘結性檢測等檢測項目。

　　6、鋼結構工程檢測

　　鋼結構焊接質量無損檢測、鋼結構防腐及防火涂裝檢測、鋼結構節點檢測、機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能檢測、鋼結構的變形檢測、鋼材、鋼鑄件力學性能檢測等檢測項目。

　　7、室內環境檢測

　　室內環境污染物、建筑材料、土壤中氡濃度等檢測項目。

　　8、建筑物附屬設備安裝工程檢測

　　建筑給水、排水及采暖工程(水壓試驗)、建筑電氣工程(絕緣電阻、接地電阻)、通風與空調工程等檢測項目。

　　2.1.2 工程質量檢測工作內容還包括： 。

　　(如乙方缺少某些特殊的分項工程的檢測資質，允許乙方將此類分項工程的檢測服務分包給具有相應資質的檢測機構進行檢測，費用由乙方自行承擔)

　　2.2 工程質量檢測與相關服務依據

　　2.2.1 工程質量檢測依據包括：

　　按國家、省、市現行規范、標準和委托單位的檢測內容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行。

　　2.2.2 相關服務依據包括：

　　2.3檢測項目負責人

　　2.3.1 乙方檢測總負責人為：

　　各檢測項目組負責人為：

　　2.3.2 總負責人的職責：

　　檢測項目組負責人的職責：

　　2.3.3檢測總負責人和各檢測項目組如有變更，乙方應提前7天通知甲方，并征得甲方書面同意。通知中應當載明繼任人的資格、管理經驗等資料。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。未經甲方書面同意，乙方不得擅自更換總負責人和項目組負責人。乙方擅自更換總負責人和項目組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。

　　2.3.4 甲方有權書面通知乙方更換其認為不稱職的檢測總負責人或檢測項目組負責人。通知中應當載明要求更換的理由。乙方應在接到更換通知后14天內向甲方提出書面的改進報告。甲方收到報告后仍要求更換的，乙方應在接到第二次更換通知的28天內進行更換，并將新任命的總負責人或檢測項目組負責人的資格、管理經驗等資料書面通知甲方。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。乙方無正當理由拒絕更換總負責人或檢測項目組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。

　　2.5 提交報告

　　乙方應提交報告的種類、時間和份數：自接所對應的工程質量檢測項目之日起 3-7 天(含出檢測報告的時間)，具體時間安排以對應工程項目監理通知為準。份數4份。

　　2.7 使用甲方的財產

　　由甲方無償提供的房屋、場地、設備的所有權屬于： 無提供 。

　　乙方應在本合同終止后 天內移交甲方無償提供的房屋、場地、設備。移交的時間和方式為： 。

　　3. 甲方義務

　　3.3甲方代表

　　甲方代表為： 。

　　3.4 答復

　　甲方同意在 10 天內，對乙方書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。

　　4. 違約責任

　　4.1 乙方的違約責任

　　4.1.1乙方賠償金額按下列方法確定： (由甲乙雙方簽訂合同時明確)

　　4.2 甲方的違約責任

　　4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法確定：

　　(由甲乙雙方簽訂合同時明確)

　　5. 合同價格、計量與支付

　　5.5合同價格形式：總價包干。

　　5.6預付款：無

　　5.8檢測進度款支付

　　支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)

　　首付款

　　第二次付款

　　第三次付款

　　最后付款

　　5.9支付賬戶

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1 生效

　　本合同生效條件：①合同經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。②合同執行中涉及采購資金和采購內容修改或補充的，須經財政部門審批，并簽書面補充協議報財政部門備案，方可作為主合同不可分割的一部分。③本合同未盡事宜，遵照《民法典》有關條文執行。 。

　　7. 爭議解決

　　7.2 調解

　　本合同爭議進行調解時，可提交 ①、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，如果協商不能解決，向合同簽訂地法院起訴。②、因服務質量問題發生爭議的，應邀請國家認可的質量檢測機構對服務質量進行鑒定。服務符合標準的，鑒定費由甲方承擔;服務不符合標準的，鑒定費由乙方承擔。③訴訟期間，本合同繼續履行。本合同簽訂地為鐘山縣進行調解。

　　7.3 仲裁或訴訟

　　合同爭議的最終解決方式為下列第 2 種方式：

　　(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。

　　(2)向 人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.2 咨詢費用

　　委托方應在咨詢工作完成后 天內支付咨詢費用。

　　8.4 保密

　　甲方申明的保密事項和期限： 。

　　乙方申明的保密事項和期限： 。

　　第三方申明的保密事項和期限： 。

　　8.6著作權

　　乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料的限制條件：

　　。

　　9. 補充條款

　　。

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　A-1

　　A-2 其他(專業技術咨詢、外部協調工作等)：

　　。

　　附錄B 甲方派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　B-1 甲方派遣的人員

　　名稱數量工作要求提供時間

　　1. 工程技術人員

　　2. 輔助工作人員

　　3. 其他人員

　　B-2 甲方提供的房屋、場地

　　名稱數量面積提供時間

　　1. 設備用房

　　2. 樣品用房

　　3. 設備場地

　　B-3 甲方提供的資料

　　名稱份數提供時間備注

　　1. 工程設計及施工圖紙

　　2. 施工資料

　　3. 監理資料

　　其他文件

　　B-4 甲方提供的設備

　　名稱數量型號與規格提供時間

　　1. 辦公設備

　　2. 交通工具

　　3. 水

　　4. 電

　　5. 照明

　　6. 爬梯

　　B-5甲方負責修復乙方為實施檢測工作所必需對工程進行破拆的部位。

　　B-6甲方負責修筑乙方車輛在檢測場地內為實施檢測工作所必需的簡易道路。

　　B-7甲方負責在檢測場地內提供為乙方實施檢測工作所必需的工作環境(含檢測工作面、水電條件等)。

　　B-8乙方與甲方約定的其他內容： 。

建設工程投標合同 篇13

　　發包方：_________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________(以下簡稱乙方)

　　簽訂時間：________年____月____日

　　簽訂地點：_________?根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條?工程項目

　　一、工程名稱：_________

　　二、工程地點：_________

　　三、工程項目批準單位：_________批準文號_________(指此工程立項有權批準機關的文號)項目主管單位：_________

　　四、承包范圍和內容：_________(詳見工程項目一覽表);工程建筑面積_________(平方米);其它：_________

　　五、工程造價：_________(萬元)，其中土建：_________(萬元)，安裝：_________(萬元)。

　　第二條?施工準備

　　一、發包方：

　　_________月____日前做好建筑紅線以外的三通，負責紅線外進場道路的維修。

　　_________月____日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。

　　3.本合同簽訂后_________天內提交建筑許可證。

　　4.合同簽訂后_________天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖_________份，施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)_________份。

　　5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在_________天內分送有關單位，_________天內提供會審紀要和修改施工圖_________份。

　　二、承包方：

　　1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

　　2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;

　　3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)，用水、用電計劃，送發包方。

　　第三條?工程期限

　　一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天(日歷天)，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。

　　二、開工前_________天，承包方向發包方發出開工通知書。

　　三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

　　2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

　　3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

　　4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;

　　5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

　　6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

　　7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第四條?工程質量

　　一、本工程質量經雙方研究要求達到：_________

　　二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

　　三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

　　2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和發包方派駐代表簽證后，方可用于工程;

　　3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;

　　4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;

　　5.承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施;

　　6.工程竣工后，承包方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。

　　第五條?建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理

　　一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);

　　二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;

　　三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。

　　四、本工程材料和設備差價的處理辦法：_________

　　第六條?工程價款的支付與結算?工程價款的支付和結算，應根據中國XX銀行制定的基本建設工程價款結算辦法執行。

　　一、本合同簽訂后____日內，發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的%備料款，計人民幣_________萬元;臨時設施費，按土建工程合同總造價的_________%計人民幣_________萬元，安裝工程按人工費的_________%計人民幣_________萬元;材料設備差價_________萬元，分_________次支付，每次支付時間、金額_________

　　二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的_________%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。

　　三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。

　　四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之_________的違約金。

　　五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的.，應由發包方承擔。

　　六、本合同造價結算方式：_________

　　七、承包方在單項工程竣工驗收后_________天內，將竣工結算文件送交發包方和經辦的銀行審查，發包方在接到結算文件_________天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經辦的銀行審定后撥款。

　　第七條?施工與設計變更

　　一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。

　　二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，并調整合同造價。

　　三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　四、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。

　　第八條?工程驗收

　　一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和_____有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

　　二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后，發包方須及時辦理驗收簽證手續。

　　三、工程竣工驗收后，方包方方可使用。?在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建筑工程保修辦法(試行)》執行。

　　第九條?違約責任?承包方的責任：

　　一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中

　　第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。?發包方的責任：

　　一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

　　三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

　　四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

　　五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

　　第十條?糾紛解決辦法?任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第_________項方式解決：

　　一、向_____機關申請_____;

　　二、向人民法院起訴。

　　第十一條?附?則

　　一、本合同一式_________份，合同附件_________份。甲乙雙方各執正本一份，其余副本由發包方報送經辦的銀行，當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的合同，送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑒(公)證的，自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：

　　_________?________年____月____日?________年____月____日

建設工程投標合同 篇14

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：　　身份證號： (以下簡稱乙方)

　　為了提高企業競爭能力，擴大企業的經營規模，根據國家有關法律法規的規定，甲、乙雙方經協商一致，簽訂內部承包經營協議如下：

　　一、甲方授權乙方簽訂的建設工程合同，乙方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運營模式，所有的業務開支和辦公費用由乙方承擔，并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的全部經濟風險、安全和法律責任。

　　二、承包方式及要求

　　1、工程管理費：甲方收取乙方承建項目工程合同價款的 %作為公司管理費，乙方不承擔額外費用，甲方出具企業外出經營許可證給乙方，工程所有稅收由乙方承擔，工程款發票由乙方在工程所在地稅務主管部門按稅法依法繳納稅費，費用由乙方承擔，乙方不能偷稅、漏稅，一經出現一切經濟損失和法律責任概由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，甲方不得挪用項目工程款，工程款到賬后必須當天支付乙方，

　　第一次款項到賬時，扣除

　　第一次款項的稅金及管理費，剩余款項一次性支付給乙方，工程款

　　第二次到賬后，把合同價款內的稅金發票及工程管理費一次性扣除，剩余款項一次性支付給乙方。

　　2、甲方有權對乙方的經營狀況進行監督指導，享受財務監督權、審核權、工程質量和安全檢查權，乙方應當自覺接受甲方的監督，并尊重甲方派駐管理人員的權利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建 議。

　　三、甲方的義務

　　1、甲方在本協議生效之后，甲方協助乙方辦理該工程的一切相關事宜。

　　四、工程管理

　　1、乙方承擔為承接工程發生的招標費用、報建費用、施工過程的各項成本、工程保修期間所發生的費用、直至該協議終止前所發生的其他費用均由乙方承擔。

　　2、項目中標后，乙方必須根據工程的規模、“質量和工期的要求及甲方與業主所簽施工合同的要求，盡快組建項目經理部，選派得力的領導班子的施工隊伍，提供實施工程所需資金、技術人員、機械和材料物資。

　　3、乙方為承擔管轄范圍內的工程負全面責任，嚴格執行國家施工驗收規范、質量管理條例和強制性標準條文，甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同所規定的，承包人的全部責任和義務和甲方的各項工程質量管理制度，信守合同，維護甲方的信譽，全面負責工程的實施、養護，直至工程圓滿通過竣工驗收，承擔保修期責任完成為止，若因履約不善造成的全部違約責任由乙方承擔。

　　4、乙方必須貫徹落實國家、地方、行業的安全生產方針、政策、法規、標準和各項規章制度，對管轄范圍內施工項目的安全生產負全面責任，發生一切大小事故概由乙方承擔經濟損失和法律責任。

　　5、乙方必須服從甲方下達的創安全文明工地計劃，并負責實施。

　　6、乙方應定期組織安全質量生產檢查，堅持“安全

　　第一，預防為主”的安全方針，嚴格執行安全獎罰制度。研究解決安全質量生產中存在的問題，對存在的安全質量問題應及時整改，消除安全隱患。

　　7、乙方必須組織并主持各種安全設施、設備的審查和驗收，發現問題及時采取糾正措施。

　　8、乙方必須執行甲方的各項安全質量生產管理和環境、職業健康安全管理體系要求，服從公司的安全質量生產管理，接受公司的安全生產監督檢查。定期向公司通報安全質量生產情況。如因乙方違約造成甲方經濟損失、行政處罰等影響公司的名譽的，由乙方承擔一切經濟損失和法律責任，賠償甲方名譽損失費和經濟損失。

　　五、經營及相關管理

　　1、乙方不得超過甲方所授權范圍進行經營，不得隨意將承建工程進行轉包。

　　2、對乙方需要甲方配合招投標工程預審文件、投標文件編制的，甲方認真積極配合力爭符合相關文件編制要求，由此發生的差旅費及為達到文件編制要求所發生的一切費用由乙方承擔，實報實銷。經乙方要求甲方管理人員出差者，其經辦人員的差旅費用、出差補貼、雙休日加班費用(按國家勞動法有關規定)及對擬投標工程所開支的經費由乙方負責承擔。

　　六、違約責任及協議解除

　　1、在工程竣工驗收合格后，乙方將應項目經營內的各項債權債務處理完畢，如有債務糾紛，由乙方承擔全部責任。

　　2、乙方承擔違反甲方規章制度所簽訂合同、文件的經濟、無限期法律責任。

　　3、乙方必須守法經營，若經營管理不善或出現安全事故導致通報處罰、停止投標或其他行政處罰導致降低資質的，甲方有權用該工程款支付相應費用，由乙方承擔由此產生的經濟損失和法律責任。

　　七、未盡事宜在雙方協商后補充，有關本項目事項的洽商、變更等書面協議或文件視為本協議的組成部分，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式貳份，各持壹份。

　　八、附件：

　　1、甲方必須提供給乙方項目授權委托書，全權處理項目所有一切事務。

　　2、乙方提供給甲方本人身份證復印件一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程投標合同 篇15

　　甲方：_________　　乙方：_________　　協議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。　　經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。　　

　　1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。　　

　　2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。　　

　　3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。　　

　　4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生。　　

　　5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。　　

　　6.有違反以上

　　第一條

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方工程款;如果因違反以上

　　第一條

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。　　

　　7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等

　　第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。　　

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。　　

　　9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。　　

　　10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。　　1

　　1.由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等

　　第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。　　1

　　2.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。　　1

　　3.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽同意。　　1

　　4.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。　　1

　　5.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。　　1

　　6.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。　　1

　　7.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交材料費，金額按實際工程量結算。　　1

　　8.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。　　1

　　9.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。　　20.開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度，相關驗收單必須齊全，作為甲方各項驗收的參考之一。　　2

　　1.在進行施工時，乙方有義務向甲方說明施工方式，并經過甲方確認后方可進行施工。如未經甲方確認，施工后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并賠償由此而帶來的損失。　　2

　　2.如果工程質量出現問題，甲方提出后，乙方應當立即改正。乙方未按照甲方要求及時改正的，依不同情況扣除支付工程款項。　　2

　　3.如施工人員違反《裝修合同》和本補充協議，情況嚴重的，甲方有權提出更換工長或工人，乙方應當在甲方提出要求的

　　第二天更換。　　2

　　4.在進行設施、設備安裝時，應經過甲方確認安裝位置后方可進行。如未經甲方確認，在安裝后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改。　　2

　　5.合同簽訂后如在施工過程中甲方提出設計修改意見及減少工程項目時，須提前與乙方聯系并通知乙方，在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》，并確定變更金額及相關手續后，方能進行該項目的變更和施工。　　2

　　6.裝修垃圾，乙方施工人員必須清運至物業指定地點。垃圾清運費用已經含在工程款中，乙方不再單收。　　2

　　7.在乙方進行電路施工時，應合理布線，經過相同位置的線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算。　　2

　　8.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡12小時方可使用。　　2

　　9.地磚采用勾縫劑勾縫，勾縫劑為_________牌_________型，由乙方提供且不再單獨收費。　　30.涂刷標的居室內所有部位(包括客廳、主臥室、輔臥室、書房、儲物間、過道和涼臺)的墻漆、頂漆時，需鏟除原表面膩子的，乙方不再單獨收費;刷與面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。　　3

　　1.所有墻漆用_________色，色號_________，所有頂漆用_________色，色號_________。　　3

　　2.在刷漆前，乙方應由甲方書面確認兌水比例，如未經甲方確認進行刷漆或技術使用不當，兌水超過_________%，甲方有權要求重新購買同樣型號的油漆重刷，有關一切費用均由乙方自行負責。　　3

　　3.所有門及門套采用的原子灰為_________牌。　　3

　　4.對于所有隱蔽工程，需甲方驗收簽后，乙方施工人員才能進行后續施工。　　3

　　5.工程的質量驗收按照《_________家庭裝飾工程質量驗收規定、《家庭居室裝飾工程質量驗收標準》執行。在工程質量保證期內，如因乙方的原因發生質量問題，乙方應負責完全修復。不能完全修復的，乙方應按相應部分的工程造價賠償損失。　　3

　　6.甲方有權在乙方完工后對房屋進行空氣質量檢測，由國家認定的居室環境質量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測，并提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛，c等)給甲方。如檢測結果不合格，由乙方負責在規定的_________天內改善不合格項直至達到合格標準，所涉及的費用由乙方承擔。　　3

　　7.物業收取的裝修押金由甲方墊付。甲方將從工程中期款中暫扣，若物業無罰款扣除則甲方全額返還;物業從押金中扣除的罰款，甲方將相應地從暫扣的中扣除，剩余的返還乙方，不足的由乙方向物業補齊。甲方從工程中期款中暫扣的與_________%的工程尾款相互獨立。　　3

　　8.物業收取的裝修管理費_________。由于乙方責任延期造成的管理費增加部分應完全由乙方支付。同時，乙方應該交納辦理施工人員出入證的費用等。　　3

　　9.乙方所做預算書應充分考慮甲方工程的各種實際工作量，工程款項的結算應實際發生的工程長度(面積、體積)為準，而不是按工料使用量結算。按實際工程長度(面積、體積)發生的工程款在每項工程完工后經甲方驗收合格，以甲方的對質量和面積的書面簽驗收做為支付工程款的依據。　　40.如支付中期款時工程量發生變化，變更項目經驗收合格的在中期款中結算，其余的在竣工驗收時結算。如因施工工程質量或其他問題需與乙方共同進行檢驗或就雙方爭議的問題進行磋商，則可適當順延結款日期。　　4

　　1.甲方在簽定合同時向乙方支付的訂金人民幣計入裝修總費用，相應款項在支付首期款時扣除。　　4

　　2.乙方承諾對整個工程進行________年的保修和終身維護，時間從工程竣工驗收日起計。乙方應在接到甲方報修電話的2小時內做出響應，在48小時內到達現場。如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，如甲方自行解決，則甲方支出的所有費用均由乙方支付。　　4

　　3.工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工簡圖和上下水管線簡圖，標明導線規格、暗管走向和上下水管線、閥門、接口走向和位置，甲方簽收后方進行竣工結算。　　4

　　4.未盡事宜，由雙方友好協商解決，協商不成的，提請相關部門仲裁解決。　　4

　　5.本補充協議由甲、乙雙方與________年____月____日在_________簽署。正本三份，甲乙雙方各執一份， _________一份，均具同等法律效應。雙方共同簽署起即日生效。　　甲方(簽)：_________

　　乙方(蓋章)：_________　　乙方代表(簽)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程投標合同 篇16

　　住房和城鄉建設部

　　制定

　　國家工商行政管理總局

　　第一部分 協議書

　　委托人(全稱)：

　　監理人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就下述工程委托監理與相關服務事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱： ;

　　2. 工程地點： ;

　　3. 工程規模： ;

　　4. 工程概算投資額或建筑安裝工程費： 。

　　二、詞語限定

　　協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。

　　三、組成本合同的文件

　　1. 協議書;

　　2. 中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　3. 投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程);

　　4. 專用條件;

　　5. 通用條件;

　　6. 附錄，即：

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。

　　四、總監理工程師

　　總監理工程師姓名： ，身份證號碼： ，注冊號： 。

　　五、簽約酬金

　　簽約酬金(大寫)： (￥ )。

　　包括：

　　1. 監理酬金： 。

　　2. 相關服務酬金： 。

　　其中：

　　(1)勘察階段服務酬金： 。

　　(2)設計階段服務酬金： 。

　　(3)保修階段服務酬金： 。

　　(4)其他相關服務酬金： 。

　　六、期限

　　1. 監理期限：

　　自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　2. 相關服務期限：

　　(1)勘察階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(2)設計階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(3)保修階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(4)其他相關服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　七、雙方承諾

　　1. 監理人向委托人承諾，按照本合同約定提供監理與相關服務。

　　2. 委托人向監理人承諾，按照本合同約定派遣相應的人員，提供房屋、資料、設備，并按本合同約定支付酬金。

　　八、合同訂立

　　1. 訂立時間： 年 月 日。

　　2. 訂立地點： 。

　　3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，雙方各執

　　份。

　　委托人： (蓋章) 監理人： (蓋章)

　　住所： 住所：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人或其授權 法定代表人或其授權

　　的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　第二部分 通用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.1 定義

　　除根據上下文另有其意義外，組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施監理與相關服務的建設工程。

　　1.1.2 “委托人”是指本合同中委托監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人或受讓人。

　　1.1.3 “監理人”是指本合同中提供監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人。

　　1.1.4 “承包人”是指在工程范圍內與委托人簽訂勘察、設計、施工等有關合同的當事人，及其合法的繼承人。

　　1.1.5 “監理”是指監理人受委托人的委托 ，依照法律法規、工程建設標準、勘察設計文件及合同，在施工階段對建設工程質量、進度、造價進行控制，對合同、信息進行管理，對工程建設相關方的關系進行協調，并履行建設工程安全生產管理法定職責的服務活動。

　　1.1.6 “相關服務”是指監理人受委托人的委托 ，按照本合同約定，在勘察、設計、保修等階段提供的服務活動。

　　1.1.7 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的監理人的工作。

　　1.1.8 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外監理人的工作。

　　1.1.9 “項目監理機構”是指監理人派駐工程負責履行本合同的組織機構。

　　1.1.10 “總監理工程師”是指由監理人的法定代表人書面授權，全面負責履行本合同、主持項目監理機構工作的注冊監理工程師。

　　1.1.11 “酬金”是指監理人履行本合同義務，委托人按照本合同約定給付監理人的金額。

　　1.1.12 “正常工作酬金”是指監理人完成正常工作，委托人應給付監理人并在協議書中載明的簽約酬金額。

　　1.1.13 “附加工作酬金”是指監理人完成附加工作，委托人應給付監理人的金額。

　　1.1.14 “一方”是指委托人或監理人;“雙方”是指委托人和監理人;“第三方”是指除委托人和監理人以外的有關方。

　　1.1.15 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.1.16 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。

　　1.1.17“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間。

　　1.1.18 “不可抗力”是指委托人和監理人在訂立本合同時不可預見，在工程施工過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。

　　1.2 解釋

　　1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。

　　1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同文件的解釋順序如下：

　　(1)協議書;

　　(2)中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　(3)專用條件及附錄A、附錄B;

　　(4)通用條件;

　　(5)投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程)。

　　雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。

　　2. 監理人的義務

　　2.1 監理的范圍和工作內容

　　2.1.1 監理范圍在專用條件中約定。

　　2.1.2 除專用條件另有約定外，監理工作內容包括：

　　(1)收到工程設計文件后編制監理規劃，并在第一次工地會議7天前報委托人。根據有關規定和監理工作需要，編制監理實施細則;

　　(2)熟悉工程設計文件，并參加由委托人主持的圖紙會審和設計交底會議;

　　(3)參加由委托人主持的第一次工地會議;主持監理例會并根據工程需要主持或參加專題會議;

　　(4)審查施工承包人提交的施工組織設計，重點審查其中的質量安全技術措施、專項施工方案與工程建設強制性標準的符合性;

　　(5)檢查施工承包人工程質量、安全生產管理制度及組織機構和人員資格;

　　(6)檢查施工承包人專職安全生產管理人員的配備情況;

　　(7)審查施工承包人提交的施工進度計劃，核查承包人對施工進度計劃的調整;

　　(8)檢查施工承包人的試驗室;

　　(9)審核施工分包人資質條件;

　　(10)查驗施工承包人的施工測量放線成果;

　　(11)審查工程開工條件，對條件具備的簽發開工令;

　　(12)審查施工承包人報送的工程材料、構配件、設備質量證明文件的有效性和符合性，并按規定對用于工程的材料采取平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢;

　　(13)審核施工承包人提交的工程款支付申請，簽發或出具工程款支付證書，并報委托人審核、批準;

　　(14)在巡視、旁站和檢驗過程中，發現工程質量、施工安全存在事故隱患的，要求施工承包人整改并報委托人;

　　(15)經委托人同意，簽發工程暫停令和復工令;

　　(16)審查施工承包人提交的采用新材料、新工藝、新技術、新設備的論證材料及相關驗收標準;

　　(17)驗收隱蔽工程、分部分項工程;

　　(18)審查施工承包人提交的工程變更申請，協調處理施工進度調整、費用索賠、合同爭議等事項;

　　(19)審查施工承包人提交的竣工驗收申請，編寫工程質量評估報告;

　　(20)參加工程竣工驗收，簽署竣工驗收意見;

　　(21)審查施工承包人提交的竣工結算申請并報委托人;

　　(22)編制、整理工程監理歸檔文件并報委托人。

　　2.1.3 相關服務的范圍和內容在附錄A中約定。

　　2.2 監理與相關服務依據

　　2.2.1 監理依據包括：

　　(1)適用的法律、行政法規及部門規章;

　　(2)與工程有關的標準;

　　(3)工程設計及有關文件;

　　(4)本合同及委托人與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。

　　雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定監理依據。

　　2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。

　　2.3 項目監理機構和人員

　　2.3.1 監理人應組建滿足工作需要的項目監理機構，配備必要的檢測設備。項目監理機構的主要人員應具有相應的資格條件。

　　2.3.2本合同履行過程中，總監理工程師及重要崗位監理人員應保持相對穩定，以保證監理工作正常進行。

　　2.3.3監理人可根據工程進展和工作需要調整項目監理機構人員。監理人更換總監理工程師時，應提前7天向委托人書面報告，經委托人同意后方可更換;監理人更換項目監理機構其他監理人員，應以相當資格與能力的人員替換，并通知委托人。

　　2.3.4 監理人應及時更換有下列情形之一的監理人員：

　　(1)嚴重過失行為的;

　　(2)有違法行為不能履行職責的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能勝任崗位職責的;

　　(5)嚴重違反職業道德的;

　　(6)專用條件約定的其他情形。

　　2.3.5 委托人可要求監理人更換不能勝任本職工作的項目監理機構人員。

　　2.4 履行職責

　　監理人應遵循職業道德準則和行為規范，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。

　　2.4.1 在監理與相關服務范圍內，委托人和承包人提出的意見和要求，監理人應及時提出處置意見。當委托人與承包人之間發生合同爭議時，監理人應協助委托人、承包人協商解決。

　　2.4.2 當委托人與承包人之間的合同爭議提交仲裁機構仲裁或人民法院審理時，監理人應提供必要的證明資料。

　　2.4.3 監理人應在專用條件約定的授權范圍內，處理委托人與承包人所簽訂合同的變更事宜。如果變更超過授權范圍，應以書面形式報委托人批準。

　　在緊急情況下，為了保護財產和人身安全，監理人所發出的指令未能事先報委托人批準時，應在發出指令后的24小時內以書面形式報委托人。

　　2.4.4 除專用條件另有約定外，監理人發現承包人的人員不能勝任本職工作的，有權要求承包人予以調換。

　　2.5 提交報告

　　監理人應按專用條件約定的種類、時間和份數向委托人提交監理與相關服務的報告。

　　2.6 文件資料

　　在本合同履行期內，監理人應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄監理工作的相關文件。工程竣工后，應當按照檔案管理規定將監理有關文件歸檔。

　　2.7 使用委托人的財產

　　監理人無償使用附錄B中由委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備。除專用條件另有約定外，委托人提供的房屋、設備屬于委托人的財產，監理人應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交委托人，并按專用條件約定的時間和方式移交。

　　3.委托人的義務

　　3.1 告知

　　委托人應在委托人與承包人簽訂的合同中明確監理人、總監理工程師和授予項目監理機構的權限。如有變更，應及時通知承包人。

　　3.2 提供資料

　　委托人應按照附錄B約定，無償向監理人提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，委托人應及時向監理人提供最新的與工程有關的資料。

　　3.3 提供工作條件

　　委托人應為監理人完成監理與相關服務提供必要的條件。

　　3.3.1 委托人應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、設備，供監理人無償使用。

　　3.3.2 委托人應負責協調工程建設中所有外部關系，為監理人履行本合同提供必要的外部條件。

　　3.4 委托人代表

　　委托人應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與監理人聯系。委托人應在雙方簽訂本合同后7天內，將委托人代表的姓名和職責書面告知監理人。當委托人更換委托人代表時，應提前7天通知監理人。

　　3.5 委托人意見或要求

　　在本合同約定的監理與相關服務工作范圍內，委托人對承包人的任何意見或要求應通知監理人，由監理人向承包人發出相應指令。

　　3.6 答復

　　委托人應在專用條件約定的時間內，對監理人以書面形式提交并要求作出決定的事宜，給予書面答復。逾期未答復的，視為委托人認可。

　　3.7 支付

　　委托人應按本合同約定，向監理人支付酬金。

　　4. 違約責任

　　4.1 監理人的違約責任

　　監理人未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.1.1 因監理人違反本合同約定給委托人造成損失的，監理人應當賠償委托人損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。監理人承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。

　　4.1.2 監理人向委托人的索賠不成立時，監理人應賠償委托人由此發生的費用。

　　4.2 委托人的違約責任

　　委托人未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.2.1 委托人違反本合同約定造成監理人損失的，委托人應予以賠償。

　　4.2.2 委托人向監理人的索賠不成立時，應賠償監理人由此引起的費用。

　　4.2.3 委托人未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外責任

　　因非監理人的原因，且監理人無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，監理人不承擔賠償責任。

　　因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。

　　5.2 支付申請

　　監理人應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向委托人提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，并列出當期應支付的款項及其金額。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建議獎勵金額及費用。

　　5.4 有爭議部分的付款

　　委托人對監理人提交的支付申請書有異議時，應當在收到監理人提交的支付申請書后7天內，以書面形式向監理人發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1生效

　　除法律另有規定或者專用條件另有約定外，委托人和監理人的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。

　　6.2變更

　　6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致后可進行變更。

　　6.2.2除不可抗力外，因非監理人原因導致監理人履行合同期限延長、內容增加時，監理人應當將此情況與可能產生的影響及時通知委托人。增加的監理工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。

　　6.2.3合同生效后，如果實際情況發生變化使得監理人不能完成全部或部分工作時，監理人應立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。監理人用于恢復服務的準備時間不應超過28天。

　　6.2.4合同簽訂后，遇有與工程相關的法律法規、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起監理與相關服務的范圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。

　　6.2.5 因非監理人原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。

　　6.2.6 因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。

　　6.3 暫停與解除

　　除雙方協商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期內，由于雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本合同或監理人的部分義務。在解除之前，監理人應作出合理安排，使開支減至最小。

　　因解除本合同或解除監理人的部分義務導致監理人遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由委托人予以補償，補償金額由雙方協商確定。

　　解除本合同的協議必須采取書面形式，協議未達成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 在本合同有效期內，因非監理人的原因導致工程施工全部或部分暫停，委托人可通知監理人要求暫停全部或部分工作。監理人應立即安排停止工作，并將開支減至最小。除不可抗力外，由此導致監理人遭受的損失應由委托人予以補償。

　　暫停部分監理與相關服務時間超過182天，監理人可發出解除本合同約定的該部分義務的通知;暫停全部工作時間超過182天，監理人可發出解除本合同的通知，本合同自通知到達委托人時解除。委托人應將監理與相關服務的酬金支付至本合同解除日，且應承擔第4.2款約定的責任。

　　6.3.3 當監理人無正當理由未履行本合同約定的義務時，委托人應通知監理人限期改正。若委托人在監理人接到通知后的7天內未收到監理人書面形式的合理解釋，則可在7天內發出解除本合同的通知，自通知到達監理人時本合同解除。委托人應將監理與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達監理人之日，但監理人應承擔第4.1款約定的責任。

　　6.3.4 監理人在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同約定應付的款項，可向委托人發出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出監理人可以接受的延期支付安排，監理人可向委托人發出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內監理人仍未獲得委托人應付酬金或委托人的合理答復，監理人可向委托人發出解除本合同的通知，自通知到達委托人時本合同解除。委托人應承擔第4.2.3款約定的責任。

　　6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本合同。

　　6.3.6 本合同解除后，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。

　　6.4 終止

　　以下條件全部滿足時，本合同即告終止：

　　(1)監理人完成本合同約定的全部工作;

　　(2)委托人與監理人結清并支付全部酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.1協商

　　雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。

　　7.2調解

　　如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協議的調解人進行調解。

　　7.3仲裁或訴訟

　　雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察費用

　　經委托人同意，監理人員外出考察發生的費用由委托人審核后支付。

　　8.2 檢測費用

　　委托人要求監理人進行的材料和設備檢測所發生的費用，由委托人支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.3 咨詢費用

　　經委托人同意，根據工程需要由監理人組織的相關咨詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由委托人支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.4 獎勵

　　監理人在服務過程中提出的合理化建議，使委托人獲得經濟效益的，雙方在專用條件中約定獎勵金額的確定方法。獎勵金額在合理化建議被采納后，與最近一期的正常工作酬金同期支付。

　　8.5 守法誠信

　　監理人及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。

　　8.6 保密

　　雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。

　　8.7 通知

　　本合同涉及的通知均應當采用書面形式，并在送達對方時生效，收件人應書面簽收。

　　8.8 著作權

　　監理人對其編制的文件擁有著作權。

　　監理人可單獨或與他人聯合出版有關監理與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料，應當征得委托人的同意。

　　第三部分 專用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.2 解釋

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，還可用 。

　　1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為： 。

　　2. 監理人義務

　　2.1 監理的范圍和內容

　　2.1.1 監理范圍包括：

　　。

　　2.1.2 監理工作內容還包括：

　　。

　　2.2 監理與相關服務依據

　　2.2.1 監理依據包括：

　　。

　　2.2.2 相關服務依據包括： 。

　　2.3項目監理機構和人員

　　2.3.4 更換監理人員的其他情形： 。

　　2.4 履行職責

　　2.4.3 對監理人的授權范圍：

　　。

　　在涉及工程延期 天內和(或)金額 萬元內的變更，監理人不需請示委托人即可向承包人發布變更通知。

　　2.4.4 監理人有權要求承包人調換其人員的限制條件： 。

　　2.5 提交報告

　　監理人應提交報告的種類(包括監理規劃、監理月報及約定的專項報告)、時間和份數：

　　。

　　2.7 使用委托人的財產

　　附錄B中由委托人無償提供的房屋、設備的所有權屬于： 。

　　監理人應在本合同終止后 天內移交委托人無償提供的房屋、設備，移交的時間和方式為： 。

　　3. 委托人義務

　　3.4 委托人代表

　　委托人代表為： 。

　　3.6 答復

　　委托人同意在 天內，對監理人書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。

　　4. 違約責任

　　4.1 監理人的違約責任

　　4.1.1監理人賠償金額按下列方法確定：

　　賠償金=直接經濟損失×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　4.2 委托人的違約責任

　　4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法確定：

　　逾期付款利息=當期應付款總額×銀行同期貸款利率×拖延支付天數

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　幣種為： ，比例為： ，匯率為： 。

　　5.3 支付酬金

　　正常工作酬金的支付：

　　支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)

　　首付款本合同簽訂后7天內

　　第二次付款

　　第三次付款

　　……

　　最后付款監理與相關服務期屆滿14天內

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1 生效

　　本合同生效條件： 。

　　6.2 變更

　　6.2.2 除不可抗力外， 因非監理人原因導致本合同期限延長時，附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=本合同期限延長時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.3附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢復服務的準備工作時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.5 正常工作酬金增加額按下列方法確定：

　　正常工作酬金增加額=工程投資額或建筑安裝工程費增加額×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　6.2.6 因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，按減少工作量的比例從協議書約定的正常工作酬金中扣減相同比例的酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.2 調解

　　本合同爭議進行調解時，可提交 進行調解。

　　7.3 仲裁或訴訟

　　合同爭議的最終解決方式為下列第 種方式：

　　(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。

　　(2)向 人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.2 檢測費用

　　委托人應在檢測工作完成后 天內支付檢測費用。

　　8.3 咨詢費用

　　委托人應在咨詢工作完成后 天內支付咨詢費用。

　　8.4 獎勵

　　合理化建議的獎勵金額按下列方法確定為：

　　獎勵金額=工程投資節省額×獎勵金額的比率;

　　獎勵金額的比率為 %。

　　8.6 保密

　　委托人申明的保密事項和期限： 。

　　監理人申明的保密事項和期限： 。

　　第三方申明的保密事項和期限： 。

　　8.8著作權

　　監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料的限制條件：

　　。

　　9. 補充條款

　　。

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　A-1 勘察階段：

　　。

　　A-2 設計階段：

　　。

　　A-3 保修階段：

　　。

　　A-4 其他(專業技術咨詢、外部協調工作等)：

　　。

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　B-1 委托人派遣的人員

　　名稱數量工作要求提供時間

　　1. 工程技術人員

　　2. 輔助工作人員

　　3. 其他人員

　　B-2 委托人提供的房屋

　　名稱數量面積提供時間

　　1. 辦公用房

　　2. 生活用房

　　3. 試驗用房

　　4. 樣品用房

　　用餐及其他生活條件

　　B-3 委托人提供的資料

　　名稱份數提供時間備注

　　1. 工程立項文件

　　2. 工程勘察文件

　　3. 工程設計及施工圖紙

　　4. 工程承包合同及其他相關合同

　　5. 施工許可文件

　　6. 其他文件

　　B-4 委托人提供的設備

　　名稱數量型號與規格提供時間

　　1. 通訊設備

　　2. 辦公設備

　　3. 交通工具

　　4. 檢測和試驗設備

　　委托人: (蓋單位章) 監理人： (蓋單位章)

　　法定代表人 法定代表人

　　或其委托代理人： 或其委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

建設工程投標合同 篇17

　　發包人：

　　承包人：

　　發包人委托承包人承擔 工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元復合地基處理 工程項目的巖土工程任務，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定，

　　經發包人、承包人協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程建設地點：

　　1.3巖土工程任務：cfg樁.碎石樁二元復合地基處理施工任務

　　1.4承包范圍： cfg樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖范圍內的工作內容。

　　1.5預計的巖土工程工作量：cfg樁、碎石樁合計3700米，褥墊層120m 

　　第二條 發包人向承包人提供的有關資料文件

　　序號

　　資料文件名稱

　　份數

　　內容要求

　　提交時間

　　1

　　基礎圖

　　1

　　已提交

　　2

　　地勘資料

　　1

　　已提交

　　第三條 承包人向發包人交付的報告、成果、文件

　　序號

　　資料文件名稱

　　份數

　　內容要求

　　提交時間

　　1

　　竣工報告

　　1套

　　施工完畢

　　第四條 工期

　　本地基處理工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工，工期為 天不含檢測。

　　第五條 收費標準及付費方式：

　　5.1本巖土工程單價cfg樁、碎石樁 元每米，褥墊層 元每立方，預計總價 元（大寫： ）；

　　5.2地基處理打樁施工完畢后支付已完成工作量50%，待工程檢測合格后，支付工程總款80%，提交成果資料后15天內，發包人應一次付清全部工程費用。

　　第六條 發包人、承包人責任。

　　6.1發包人責任

　　6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、文件、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議，未經承包人同意，發包人不得復制泄露或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，承包人有權索賠。

　　6.1.2在工作范圍內，沒有資料、圖紙的地區（段），發包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任。

　　6.1.3發包人應及時為承包人提供并解決施工現場的工作條件和出現的問題（如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等），并承擔其費用。

　　6.1.4本合同中有關條款規定和補充協議中發包人應負的責任。

　　6.2承包人責任

　　6.2.1承包人按本合同第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、文件，并對其質量負責。

　　6.2.2承包人對報告、成果、文件出現的遺漏或錯誤負責修改補充；由于承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故，承包人除負法律責任和負責采取補救措施外，應減收或免收直接受損部分的巖土工程費，并根據受損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。

　　6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、文件。發生上述情況，承包人應負法律責任，發包人有權索賠。

　　6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定，做好工作現場保衛和環衛工作，并按發包人提出的保護要求（措施），保護好工作現場周圍的建、構筑物，古樹、名木和地下管線（通道）、文物等。

　　6.2.5本合同有關條款規定和補充協議中承包人應負的其它責任。

　　6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。

　　第七條 違約責任

　　7.1由于發包人提供的資料、文件錯誤、不準確，造成停、窩工或來回進出場地，工期延誤或返工時，除工期順延外，發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費，造成質量、安全事故時，由發包人承擔法律責任和經濟責任。

　　7.2在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，承包人已進行工作的，完成的工作量在50%以內時，發包人應支付承包人工程費的`50%的費用；完成的工作量超過50%時，發包人應支付承包人工程費的100%的費用。

　　7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款，在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。

　　7.4由于承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、文件，每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。

　　7.5交付的報告、成果、文件達不到合同約定條件的部分，發包人可要求承包人返工，承包人按發包人要求的時間返工，直到符合約定條件，因承包人原因達不到約定條件，由承包人承擔返工費，返工后仍不能達到約定條件，由承包人承擔違約責任，并根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額最高不超過返工項目的收費。

　　第八條 報告、成果、文件檢查驗收

　　8.1 由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查驗收。

　　8.2 工程完工，發包人應在3天內組織驗收，如有不符合規定要求及存在質量問題，承包人應采取有效補救措施。

　　8.4 工程未經驗收，發包人提前使用和擅自動用，由此發生質量、安全問題，由發包人承擔責任，并以發包人開始使用日期為完工時期。

　　8.5 完工工程經驗收符合合同要求和質量標準，自驗收之日起15天內，承包人應將巖土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。

　　第九條 本合同未盡事宜，經發包人與承包協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　第十條 其它約定事項：

　　第十一條 爭議解決辦法

　　本合同發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本合同約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向當地人民法院起訴

　　第十二條 合同生效與終止

　　本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效；發包人、承包人履行完合同規定的義務后，本合同終止。

　　本合同一式 份，發包人 份、承包人 份。

　　發包人名稱： （蓋章） 承包人名稱： （蓋章）

　　法定代表人： （簽字） 法定代表人： （簽字）

　　委托代理人： （簽字） 委托代理人： （簽字）

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　銀行帳號： 銀行帳號

建設工程投標合同 篇18

　　貸款方：

　　聯系方式：

　　借款方：

　　聯系方式：

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條借款用途：

　　第二條借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣______元。

　　第三條借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。

　　第四條借款期限

　　借款方保證從______年____月起至______年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條違約責任

　　貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條爭議解決方式

　　甲乙雙方在本合同履行期間如果發生爭議，雙方應該協商解決，協商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。

　　本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　貸款方：

　　負責人：

　　___年____月____日

　　借款方：

　　負責人：

　　___年____月____日

建設工程投標合同 篇19

　　甲方：(發包人);單位：　　乙方：(發包人);單位：　　根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律憲規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同：　　

　　一、工程名稱：廠房;　　

　　二、工程地點：____縣官墩鄉;　　

　　三、清包工;　　

　　四、承包范圍：　　本工程設計圖紙中的所有鋼筋工，甲方提供鋼筋，塔吊，其余都由乙方自己負責;　　

　　五、開工日期：________年____月____日(具體時以發包人通知單為準);　　

　　六、工程單價：按每平方米43元計算;　　

　　七、付款方式：　　工程開始到一層現澆面結束，____日內付工程款量的20%，二層現澆面結束后____日內付工程量的20%;三層現澆面結束后____日內付工程款量的20%;四層現澆面結束后____日內付工程量的20%;粉刷結束后付總價的95%;余款驗收一次性付清;　　

　　八、雙方責任：　　

　　1、甲方向乙方提供一套完整的圖紙，相互交流，如有不符要求應及時向甲方提出，否則后果自負;　　

　　2、乙方配備現場施工用電至電箱;　　

　　3、乙方配合甲方專職人員，負責現場協調，安全文明施工;　　

　　4、上報施工隊人名單，保證農忙不停工，所有參加施工人員均為合法公民，所有個人必須自行買保險;　　

　　5、乙方必須服從甲方管理人員指揮;　　

　　6、對甲方材料做到按需使用，不得浪費，如有合理，可以節約，要向甲方提出，如讓甲方查出浪費材料，予以重罰;　　九工期延誤　　如重大設計變更，因氣候影像較大，停電，時間則相應順延;　　

　　十、違約責任　　乙方施工人員必須戴好安全帽，上班時不得喝酒、打架、聚會鬧事，發現一次相關事件由相關人員負責，并且甲方對乙方進行經濟處罰500次;　　十

　　一、質量管理　　質量等級，合格，乙方必須按甲方的技術方案和規程進行施工;　　十

　　二、施工安全、施工生產目標承諾　　

　　1、杜絕重大安全事故，事故后果由乙方承擔;　　

　　2、杜絕設備、火災事故;　　

　　3、安全生產、文明施工;　　十

　　三、合同有效期限　　自________年____月____日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的工作內容及工程款付清后自動廢止，本合同書條款雙方必須嚴格執行，如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失;　　十

　　四、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，如協商解決不成，可到當地法院仲裁;　　十

　　五、本合同一式兩份，由甲方雙方各執一份，本合同經雙方簽字蓋章后生效!　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程投標合同 篇20

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》的規定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方開發的 土方分項工程由乙方承包施工。

　　二、承包范圍：

　　1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。

　　2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。

　　三、承包價格：

　　1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。

　　2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米 元。

　　3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米 元，含破碎物清理外運。

　　四、工程量、計量方式：　　原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監理單位進場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。

　　五、施工質量和進度：　　乙方在施工進度中應根據甲方和監理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應 甲方和監理對質量認可后雙方測量簽單。

　　六、安全、文明施工：

　　1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，并做好安全工作措施，現場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。

　　2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。

　　七、付款方式：

　　1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的 號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內結清。

　　2、付款時憑稅票并經相關人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。

　　八、其它事項：

　　1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。

　　2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。

　　九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。 如在合同履行過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程投標合同 篇21

　　甲方：郴州XX公司　　乙方：　　甲、乙雙方經協商就小區項目配電工程達成如下協議：甲方將該小區項目配電工程設計、設備采購、安裝調試承包給乙方，現就雙方的責任、權利、義務作如下規定，以茲雙方共同信守執行。　　

　　第一條 工程名稱及地點　　

　　1、工程名稱：配電工程　　

　　2、地點：　　

　　第二條 承包方式　　乙方按照甲方提供的經過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經過電力等有關部門審核合格的圖紙)承包施工，負責工程范圍和工程量內所有配電設備及主材、輔料的采購、成套、安裝、配電設備調試及負責協助辦理用電相關手續。　　

　　第三條 乙方的施工范圍和主要工程量　　

　　1、根據工程設計圖紙負責該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側起到各業主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設備的采購和安裝調試驗收合格;所有供配電設備必須有合格證,電表必須取得當地供電及計量部門的檢驗認可。　　

　　2、負責該配電工程的規劃方案、查勘，取得通過管轄電業部門等相關職能部門的施工組織設計方案及配電施工設計圖紙的審核。　　

　　3、負責協助甲方與電業部門辦理相關用電手續;　　

　　4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協助甲方到電業部門辦理。　　

　　第四條 工程價款結算及付款方式　　

　　1、該工程采用總價包干的方式，即整個工程總包干價合計人民幣：元整(含稅價)。　　

　　2、付款方式　　

　　2.1本工程不撥付預付款，待材料、設備全部到達施工工地，經甲方代表、監理驗收后 10 個工作日內支付整個工程款的 (即;設備安裝施工完畢經管轄電力主管部門驗收合格后10個工作日內支付整個工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作為質量保修期內質量保證金(即 元整)，待合格送電滿________年時一次性支付。　　

　　2.2工程的結算價格以簽訂合同價格為準，合同價格即為最終結算價格，在工程承包范圍如遇政策性調整及材料價格漲跌，均不變更包干總造價結算。　　

　　第五條 雙方的權利義務　　

　　1、合同簽訂后，甲方積極配合乙方辦理用電相關手續，及時提供相關資料。　　

　　2、甲方負責對工程質量、進度進行監督，協調現場工作，對施工不合要求的，甲方有權要求整改、停工、返工直至清退。　　

　　3、乙方嚴格按施工規范和質量要求組織施工，接受甲方施工人員的監督，做到安全、文明施工。　　

　　4、乙方負責現場施工環境的協調，甲方應積極配合。　　

　　第六條 工程期限驗收方式　　

　　1、工程期限：乙方應當按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調式合格并達到交付使用條件，在辦理有關手續及合同實施過程中，如遇國家政策或電業局規范發生變動、調整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協商確定順延。　　

　　2、驗收方式：設備安裝完畢后，甲方組織部門對配電工程進行驗收，以電力部門審核的施工圖紙為驗收標準進行驗收(憑電力部門驗收合格后的相關文件送電，視為驗收合格)，在驗收前甲方不啟用任何設備。　　

　　第七條 乙方質量承諾　　

　　1、由乙方組織施工設計方案及配電工程設計圖紙的審核，經報電力部門審查合格蓋章后報送甲方認可備案，并作為驗收及合同結算依據，作為同合附件一并使用。乙方保證：所有由其采購的配電設備及相關材料符合國家、行業標準(如通過國家用電認證等)，并保證質量可靠、使用率廣、售后服務體系完善的國內知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質材;乙方提供的控制設備是采用先進工藝制作的優質鋼板及標準型鋼，并嚴格按國家標準設計圖紙。　　

　　2、乙方保證所交付的技術資料是完整、清楚的，并能夠滿足國家標準要求的設備安裝、調試運行操作和維修的要求。　　

　　3、乙方對由其提供的所有配電設備和相關材料進行質量三包。質量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外，質保期從工程竣工電力局等有關部門驗收合格送電之日起計算)。在質保期內，如出現質量問題，乙方在甲方通知4小時內到場，否則，甲方有權請人維修，維修費由甲方從質保金中直接扣除。　　

　　第八條 違約責任　　

　　1、在工程施工過程中，乙方應根據合同工期以及施工進度，及時保質保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期，延誤工期 10 天以內時，乙方按 元天承擔違約責任;延誤工期超過 20 天，甲方有權解除本合同，同時有權要求乙方承擔相當于本工程總價款 10 %的違約責任。　　

　　2、乙方必須保證由其提供的所有配電設備及相關材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權按《產品質量法》等法律法規追究乙方產品質量責任外，還有權要求乙方承擔相當于本合同總價款 10 %的違約責任。　　

　　3、甲方應按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應當按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。　　

　　第九條 其他事項　　

　　1、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決，協商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。　　

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效應。　　

　　3、施工圖紙由乙方根據祥現狀按照國家標準進行設計，設計圖紙經電力局審查合格　　甲方(簽章)： 乙方簽字：________年____月____日

建設工程投標合同 篇22

　　合同編號：_____________

　　工程名稱：________________

　　發包方：(甲方)__________

　　承包方：(乙方)__________

　　資質等級：________________

　　北京市工商行政管理局

　　北京市城鄉建設委員會 監制

　　一九九四年十二月

　　北京市建設工程施工合同是依據《建設工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)擬定的。

　　-------------------------

　　(貼印花稅票處)

　　北京市建設工程施工合同協議條款

　　發包方(甲方)：____________________

　　承包方(乙方)：____________________

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建設工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)，就本項工程建設有關事項，經雙方協商達成如下協議：

　　第一條　工程概況

　　1.1　工程名稱：________________________________

　　工程地點：________________________________

　　工程內容：見“工程項目一覽表”(附后)。

　　承包范圍：________________________________

　　承包方式：________________________________

　　1.2　工程性質(指基建、技改、合資等)：________

　　批準文號(有權機關批準工程立項的文號)：__________

　　1.3　定額工期總天數：________天。

　　1.4　開工日期(雙方約定的符合開工報告規定的具體日期，以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準)：本合同工程定于____年____月____日開工。

　　竣工日期(以單位工程為準;群體工程以最后竣工的工程為準)：本合同工程定于____年____月____日竣工。

　　1.5　質量等級：__________________________________。

　　1.6　合同價款：本合同工程承包造價為________元。

　　金額大寫：__________________________________。

　　第二條　合同文件及解釋順序。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1.協議條款;

　　2.合同條件;

　　3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;

　　4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;

　　5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定;

　　6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程，甲方提供的工程量清單;

　　7.標準、規范和其它有關技術資料、技術要求;

　　8.國家和本市關于施工合同管理的規定。

　　當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決;雙方意見仍不能一致的，按第三十條約定的辦法解決。

　　第三條　合同文件使用的語言文字，標準和適用法律

　　3.1　合同語言：本合同文件使用漢語。

　　3.2　適用法律法規：國家有關法律、法規和本市有關法規、規章及規范性文件均對本合同有約束力。

　　3.3　適用標準、規范：按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。

　　第四條　圖紙

　　4.1　甲方提供圖紙日期：________________________

　　4.2　甲方提供圖紙套數：________________________

　　4.3　甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔：______

　　4.4　工程竣工圖：按照國家和本市有關規定，雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協議。

　　第五條　甲方駐工地代表

　　5.1　甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件)：__________________________

　　5.2　社會總監理工程師姓名(如甲方委托監理公司監理時，總監理工程師的職責應在監理合同中明確，并將副本一份交乙方)：_______

　　第六條　乙方駐工地代表(項目經理)

　　乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件)：____________

　　第七條　甲方工作。甲方按本協議約定的時間和要求，一次或分段完成以下工作：

　　7.1　施工現場達到具備施工條件和完成的時間：

　　7.2　將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求：______________并保證施工期間的需要。

　　7.3　施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點：________________滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

　　7.4　工程地質和地下管網線路資料的提供時間：______________________

　　7.5　辦理證件、批件的名稱和完成時間：____________________________

　　7.6　水準點與座標控制點位置提供和交驗要求：______________________

　　7.7　會審圖紙和設計交底的時間：__________________________________

　　7.8　協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用：________

　　甲方不按合同約定完成上述工作時，應按本協議條款第三十二條執行。

　　第八條　乙方工作。乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作：

　　8.1　提供計劃、報表的名稱及完成時間：____________________________

　　8.2　對施工安全保衛工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用。

　　8.3　向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔：______________________

　　8.4　對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意后辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。

　　8.5　已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：______________________

　　8.6　施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔：______________

　　8.7　施工現場整潔衛生的要求。保證施工現場清潔符合有關規定，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

　　乙方不按合同約定完成上述工作時，造成工期延誤，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。

　　第九條　進度計劃

　　9.1　乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間：________

　　9.2　甲方代表(或總監理工程師“下同”)確認的時間：______________

　　第十條　延期開工

　　乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答復，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工日期不予順延。

　　甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。

　　第十一條　暫停施工

　　甲方代表在確有必要時，可書面要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見后向其提出書面復工要求，甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十二條　工期延誤

　　12.1　對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　1.工程量變化和設計變更;

　　2.一周內，非乙方原因停水、停電(地區限電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;

　　3.不可抗力;

　　4.甲方代表同意工期相應順延的其它情況。

　　乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期要求已被確認。

　　12.2　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，應交付的違約金額和計算方法：___________________。

　　12.3　因乙方原因延誤工期，工程不能按合同工期竣工時，甲方可認為乙方已部分或全部解除合同，由乙方承擔違約責任，并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。

　　第十三條　工期提前

　　工期如需提前，雙方約定如下：

　　13.1　按本協議條款1.4約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為________天，比本協議條款1.3定額工期提前________天、提前________%。

　　13.2　乙方采取的趕工措施及因此增加的經濟支出：__________________。

　　13.3　甲方應提供的條件：________________________________________。

　　13.4　乙方每提前竣工一天，甲方應支付乙方的獎勵金額和計算方法：____________。

　　第十四條　質量檢查和返工

　　檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。

　　因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

　　以上檢查檢驗合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

　　以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。

　　第十五條　工程質量

　　15.1　約定的工程質量等級(優良、合格)____。實行按質論價和獎罰對等，由此增減的費用支付：_____________。

　　15.2　違約責任：

　　達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。

　　因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。

　　因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。

　　15.3　雙方對工程質量有爭議時，按第30條約定的辦法解決。

　　第十六條　隱蔽工程和中間驗收

　　16.1　工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。

　　工程質量符合規范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

　　16.2　雙方約定的中間驗收部位為：________________________________

　　第十七條　試車(應按承包范圍確定)

　　17.1　設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，并在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。

　　17.2　設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時)，甲方組織試車，并在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字。

　　17.3　雙方責任：

　　由于設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求，甲方負責修改設計，乙方按修改后設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出，工期相應順延。

　　由于設備制造原因試車達不到驗收要求，設備由甲方采購時，應按本協議條款第23條執行。設備由乙方采購時，應按本協議條款第24條執行。

　　由于乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。

　　試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。

　　甲方代表未在規定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結束24小時后，記錄自行生效，乙方可繼續施工或辦理竣工手續。

　　第十八條　驗收和重新檢驗

　　甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。

　　無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

　　第十九條　合同價款的調整。發生下列情況之一時，工程承包造價可做調整：________________

　　第二十條　預付工程款

　　預付工程款的時間和比例及開始抵扣工程款的時間和比例，按國家和本市有關主管部門現行規定執行。

　　20.1　在合同簽訂后，甲方預付工程款的時間，比例及甲方按建筑(安裝)工程工作量開始抵扣工程款的時間、比例雙方約定如下：__________________。

　　20.2　甲方不按時預付工程款，乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求預付，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。

　　第二十一條　工程量的核實確認

　　21.1　乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求：__________________________

　　21.2　甲方核實已完工程量報告的時間和要求：____________________________________

　　第二十二條　工程款(進度款)支付

　　22.1　工程款(進度款)支付的時間和方式：_________________________

　　22.2　凡屬本協議條款第19條發生的合同價款調整內容，導致合同價款增減時，其工程款(進度款)同期調整后支付。

　　22.3　甲方違約責任：

　　甲方不按時支付工程款(進度款)，乙方在約定支付時間10天后向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，經乙方同意并簽訂協議，甲方可延期支付工程款(進度款)。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天起計算應付工程款(進度款)的利息。

　　甲方收到乙方通知后無支付能力，導致施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任，并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。

　　第二十三條　甲方供應材料設備

　　23.1　按雙方約定(招標發包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附后)。

　　甲方按供應材料設備一覽表，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。

　　23.2　違約責任：

　　甲方供應材料設備，乙方派人參加驗收后妥善保管，甲方支付相應保管費用。發生損壞丟失，由乙方負責賠償。

　　甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞丟失由甲方負責。

　　甲方供應的材料、設備發生與一覽表不符時，雙方約定如下：

　　1.材料設備單價與一覽表不符：____________________

　　2.材料設備的種類、規格、質量等級與一覽表不符：______________

　　3.供應材料與一覽表規格型號不符：________________

　　4.到貨地點與一覽表不符：________________________

　　5.供應數量與一覽表不符：________________________

　　6.供應時間早于一覽表約定的日期：________________

　　因以上原因或遲于一覽表約定供應時間，由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成的乙方損失。

　　經乙方檢驗通過之后發現有與一覽表的規格、質量等級不符的(設備經試車后)情況，甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出，并相應順延工期。

　　第二十四條　乙方采購材料設備

　　24.1　乙方按照設計和規范要求采購工程需要的材料設備，并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。

　　24.2　違約責任：

　　對乙方采購材料設備與設計和規范要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。

　　甲方不能按時到場驗收，驗收后發現材料設備(設備經試車后)不符合規范和設計要求，仍由乙方修復或拆除及重新采購，并承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。

　　24.3　乙方需使用代用材料時，須經甲方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。

　　第二十五條　設計變更

　　施工中甲方對原設計進行變更，經批準后，應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方和有關單位批準后方可實施。乙方未經批準不得擅自變更設計，否則，因變更導致的經濟損失，由乙方承擔，工期不予順延。

　　第二十六條　確定變更價款

　　根據工程承包方式及本協議條款第25條發生的設計變更、并按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款：

　　26.1　乙方收到變更通知后5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。

　　26.2　甲方收到變更價款報告之日起5天內(重大變更10天內)予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天自行生效，由此延誤的工期相應順延。

　　26.3　雙方對變更價款不能達成一致意見時，按第30條約定的辦法解決。

　　第二十七條　竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市工程竣工有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按本協議條款第4條約定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協議條款約定時間內組織有關部門驗收(群體工程以單位工程為準)，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收，或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準。

　　竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

　　因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。

　　甲、乙雙方辦理工程竣工驗收手續后，甲方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量核定，取得《建設工程質量合格證書》。經核定工程質量不合格時，應予返修重新進行核定，竣工日期相應順延。

　　第二十八條　竣工結算

　　甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后，應按照施工合同簽訂的承包方式，及約定的工程價款變更方式，由雙方進行工程竣工結算(群體工程以單位工程為準)。

　　28.1　乙方在竣工工程驗收后15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。

　　28.2　甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見并予以簽認，取得《建設工程質量合格證書》后撥付工程尾款。

　　28.3　乙方收到工程結算尾款后15天內將竣工工程交付甲方。

　　28.4　由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。

　　甲方無正當理由收到竣工結算報告后30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款額的利息，并承擔違約責任。

　　28.5　由于乙方不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程款不能及時結算時，應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》后15天內將竣工工程交付甲方使用，并承擔工程保修責任。

　　第二十九條　保修

　　乙方應按國家和本市有關規定進行保修。保修工作的實施，乙方在收到工程竣工結算尾款后，將工程交付甲方的同時，與甲方簽訂工程保修合同(群體工程以單位工程為準)，并向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時抵扣)。

　　第三十條　爭議

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向________仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向________人民法院起訴。

　　雙方約定按第____種爭議解決方式解決。

　　第三十一條　違約

　　甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等)，相應順延工期;按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，按協議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　第三十二條　索賠

　　甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可以書面形式按以下規定向甲方索賠：

　　1.有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據;

　　2.索賠事件發生后20天內，向甲方發出要求索賠的通知;

　　3.甲方在接到索賠通知后10天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在10天內未予答復，應視為該項索賠已經批準。

　　第三十三條　安全施工

　　乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。

　　乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。

　　在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。

　　第三十四條　專利技術、特殊工藝、合理化建議：__________________________

　　第三十五條　地下障礙和文物

　　乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時，應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門和采取有效保護措施。并按有關管理部門具體規定處置。甲方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。

　　第三十六條　工程分包

　　乙方可按投標書約定分包部分工程。

　　乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。

　　分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。

　　工程分包價款除雙方另有約定，應由乙方與分包單位結算。

　　第三十七條　不可抗力

　　不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發布為準。

　　不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通報受害情況，災害繼續發生，乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。

　　甲方應對災害處理提供必要條件。

　　因災害發生的費用由雙方分別承擔：

　　1.工程本身的損害由甲方承擔;

　　2.人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用;

　　3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔;

　　4.所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協議約定。

　　第三十八條　保險(如有時)。保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下：________________

　　投保后發生事故，乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。

　　第三十九條　工程停建或緩建

　　39.1　由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

　　39.2　由于甲乙任何一方不能按所簽合同履約，導致工程停建或緩建，造成的損失由責任方承擔。

　　第四十條　合同生效與終止

　　40.1　本合同自訂立之日起生效。

　　40.2　乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程，雙方已簽訂工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告終止。

　　第四十一條　合同份數

　　41.1　本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　41.2　本合同副本____份。

　　第四十二條　補充條款

　　補充條款如下：________________________________________

　　工程項目一覽表

建設工程投標合同 篇23

　　合同編號：

　　出租方：

　　承租方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年 月 日

　　根據《民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

　　第二條租賃期限

　　自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。

　　第三條租金

　　租金收取：

　　第四條押金(保證金)

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條租賃物資的維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條爭議的解決方式

　　第九條其它約定事項

　　第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方(章)承租方(章)

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(或委托代理人)(或委托代理人)

　　電話： 電話：

　　電掛： 電掛：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳號：帳號：

　　________年______月______日

建設工程投標合同 篇24

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日