熱門建設工程合同（精選26篇）

熱門建設工程合同 篇1

　　建設單位（甲方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　咨詢單位（乙方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　為使____建筑安裝工程的構想科學，設計和施工經濟、合理，建設速度快，誤差小，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同�！　�

　　第一條 甲方應于________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。　　

　　第二條 乙方根據甲方要求，對________建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究，最后編制出設計任務書及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方�！　�

　　第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準，承付乙方咨詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內，甲方先付給乙方____元，待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方后____日內，再付給乙方____元。　　

　　第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔�！　�

　　第五條 甲方的違約責任　　

　　1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。　　

　　2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付咨詢費，遲延一天，按遲延交付款額罰款____‰�！　�

　　3.甲方如果中途中斷咨詢請求，乙方咨詢工作已經過半的，應付給乙方全部咨詢費；咨詢工作尚未過半，按總咨詢費的50％收費�！　�

　　第六條 乙方的違約責任　　

　　1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表，遲延一天，按總咨詢費金額罰款____‰�！　�

　　2.乙方如中途中斷咨詢，應按總咨詢費向乙方交付罰款�！　�

　　3.乙方所提供的技術咨詢服務，因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的，應負責賠償。如果由此引起重大事故，造成嚴重后果的，還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。　　

　　第七條 其他約定________________________________________　　本合同自簽訂之日起，甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜，需經雙方協商解決�！　”竞贤�正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式____份，分別交________建筑工程主管部門、等單位各一份�！　〗ㄔO單位（甲方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯系人：___________________　　銀行賬戶：_________________咨詢單位（乙方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯系人：___________________　　銀行賬戶：________年____月____日訂

熱門建設工程合同 篇2

　　發包人：____鎮人民政府（簡稱甲方）　　承包人：羅

　�。ê喎Q乙方）　　依照《民法典》及其他有關法律和行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就我村新農村建設道路維修工程建設的有關事項協商一致，訂立本合同如下。　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：麻洋金平開挖工程　　

　　2、工程地點：麻洋金平XX段　　

　　3、工程內容： 土方開挖、路面平整、核桃樹移栽。　　

　　二、合同工期　　

　　1、開工日期：________年____月 ____日　　

　　2、竣工日期：________年____月____日　　

　　3、合同工期：____日歷天�！　�

　　三、甲、乙雙方一般權利和義務：　　

　　1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作�！　�

　　2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。　　

　　3、甲方的義務：　　⑴為乙方提供施工場所及相關資料，負責施工期間的協調工作，審查施工技術方案及施工進度計劃；　　⑵負責工程質量的控制、檢驗。　　

　　4、乙方的權利和義務：　�、乓曳截撠煱春贤�要求和相關技術規范嚴格施工，確質量和進度�！　、埔曳綉�隨時接受甲方管理人員的檢查，對不符合質量標準的應及時返　　工，其費用及工期由乙方承擔。　　⑶乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施　　工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔�！　�

　　四、合同金額、付款原則和付款方式及違約責任　　

　　1、工程合同金額：1（含稅金）　�。� 7800.00元　　大寫： 柒仟捌佰元整　　

　　2、工程款支付：為工程竣工驗收決算后，按實際工程量辦理結算，并支付齊全部工程款�！　�

　　3、違約責任：若一方違約，則按承包總額50%支付違約金�！　�

　　五、本協議自簽訂之日起生效。本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份�！　〖追剑ê炚拢�： 乙方（簽章）：　　合同訂立日期：________年____月____日

熱門建設工程合同 篇3

　　建設單位，____________，以下簡稱甲方;　　拆遷戶(單位)，_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______，以下簡稱乙方�！　「鶕� __________ 建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。　　一，乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于一九 ________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)�！　《�，乙方應于一九________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元。　　三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：　　

　　1，乙方自行找房周轉，每人每月補助______元;　　

　　2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元;　　

　　3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用�！　∷�，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號，配有______等設備。　　五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任�！　×�，甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期____日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期____日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務�！　∫曳饺缃浖追桨春贤�規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況�！　∑�， 其它：______________________________________________________________.　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決�！　”竞贤�正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，XX銀行，建委，計委____等單位各留存一份�！　〗ㄔO單位(甲方)：_____________________________________(公章)　　地址：__________________________________________　　代表人：__________________________________________________　　電話：_____________________________________________________________　　銀行賬戶：_________________________________________________　　拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)　　家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)　　地址：____　　________________________________　　(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶

熱門建設工程合同 篇4

　　合同編號：___________

　　委托人：___________

　　監理人：___________

　　第一部分 協議書

　　委托人(全稱)：___________

　　監理人(全稱)：___________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就下述工程委托監理與相關服務事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1. 項目名稱：___________;

　　2. 工程地點：___________;

　　3. 工程規模：___________;

　　4. 工程概算投資額(或建筑安裝工程費)：___________。

　　二、詞語限定

　　協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。

　　三、組成本合同的文件

　　1. 協議書;

　　2. 中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　3. 投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程);

　　4. 專用條件;___________

　　5. 通用條件;___________

　　6. 附錄，即：

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。

　　四、總監理工程師

　　總監理工程師姓名：___________，身份證號碼：___________，注冊號：___________，廣西建筑市場誠信卡卡號：___________。

　　五、簽約酬金

　　監理酬金以建筑安裝工程費最終工程結算價為計費基數，結合中標人的投標報價方式進行計算。本項目建筑安裝工程費為___________萬元，監理服務投標中標費率為 ，簽約酬金為(大寫)：___________

　　(￥:___________元)。

　　六、期限

　　1. 施工階段監理服務期限：

　　自___________年___________月___________日始，至___________年___________月___________日止。(施工階段監理服務期限應為自委托人通知監理進場之日始至工程竣工驗收合格之日止，原則上招標人應設定為與所監理項目的施工工期一致，特殊情況下施工階段監理服務期均不能大于施工工期的110%。如施工工期超過110%，施工階段監理服務期相應延長但要追加延期費用。)

　　2. 相關服務期限：

　　(1)勘察階段服務期限___________。

　　(2)設計階段服務期限___________。

　　(3)保修階段服務期限自___________年___________月___________日始，至___________年___________月___________日止。

　　(4)其他相關服務期限___________。

　　七、雙方承諾

　　1. 監理人向委托人承諾，按照本合同約定提供監理與相關服務。

　　2. 委托人向監理人承諾，按照本合同約定派遣相應的人員，提供房屋、資料、設備，并按本合同約定支付酬金。

　　八、合同訂立

　　1. 訂立時間：___________年___________月___________日。

　　2. 訂立地點：___________。

　　3. 本合同一式___________份，具有同等法律效力，雙方各執___________份。

　　委托人：___________(蓋章) 監理人：___________(蓋章)

　　住所：___________住所：___________

　　郵政編碼：___________郵政編碼：___________

　　法定代表人___________法定代表人___________

　　或其授權代理人：___________(簽字)或其授權代理人：___________(簽字)

　　開戶銀行：___________開戶銀行：___________

　　賬號：___________賬號：___________

　　電話：___________電話：___________

　　傳真：___________傳真：___________

　　電子郵箱：___________電子郵箱：___________

　　第二部分 通用條件

　　詞語涵義及適用語言

　　第一條 下列名詞和用語，除上下文另有約定外，具有本條所賦予的涵義：

　　一、“委托人”指承擔工程建設項目直接建設管理責任，委托監理業務的法人或其合法繼承人。

　　二、“監理人”指受委托人委托，提供監理服務的法人或其合法繼承人。

　　三、“承包人”指與委托人(發包人)簽訂了施工合同，承擔工程施工的法人或其合法繼承人。

　　四、“監理機構”指監理人派駐工程現場直接開展監理業務的組織，由總監理工程師、監理工程師和監理員以及其他人員組成。

　　五、“監理項目”是指委托人委托監理人實施建設監理的工程建設項目。

　　六、“服務”是指監理人根據監理合同約定所承擔的各項工作，包括正常服務和附加服務。

　　七、“正常服務”指監理人按照合同約定的監理范圍、內容和期限所提供的服務。

　　八、“附加服務”指監理人為委托人提供正常服務以外的服務。

　　九、“服務酬金”指本合同中監理人完成“正常服務”、“附加服務”應得到的正常服務酬金和附加服務酬金。

　　十、“天”指日歷天。

　　十一、“現場”指監理項目實施的場所。

　　第二條 本合同適用的語言文字為漢語文字。

　　監理依據

　　第三條 監理的依據是有關工程建設的法律、法規、規章和規范性文件;工程建設強制性條文、有關技術標準;經批準的工程建設項目設計文件及其相關文件;監理合同、施工合同等合同文件。具體內容在專用合同條款中約定。

　　通知和聯系

　　第四條 委托人應指定一名聯系人，負責與監理機構聯系。更換聯系人時，應提前通知監理人。

　　第五條 在監理合同實施過程中，雙方的聯系均應以書面函件為準。在不做出緊急處理即可能導致安全、質量事故的情況下，可先以口頭形式通知，并在48小時內補做書面通知。

　　第六條 委托人對委托監理范圍內工程項目實施的意見和決策，應通過監理機構下達，法律、法規另有規定的除外。

　　委托人的權利

　　第七條 委托人享有如下權利：

　　一、對監理工作進行監督、檢查，并提出撤換不能勝任監理工作人員的建議或要求;

　　二、對工程建設中質量、安全、投資、進度方面的重大問題的決策權;

　　三、核定監理人簽發的工程計量、付款憑證;

　　四、要求監理人提交監理月報、監理專題報告、監理工作報告和監理工作總結報告;

　　五、當監理人發生本合同專用條款約定的違約情形時，有權解除本合同。

　　監理人的權利

　　第八條 委托人賦予監理人如下權利：

　　一、審查承包人擬選擇的分包項目和分包人，報委托人批準;

　　二、審查承包人提交的施工組織設計、安全技術措施及專項施工方案等各類文件;

　　三、核查并簽發施工圖紙;

　　四、簽發合同項目開工令、暫停施工指令，但應事先征得委托人同意;簽發復工指令;

　　五、審核和簽發工程計量、付款憑證;

　　六、核查承包人現場工作人員數量及相應崗位資格，有權要求承包人撤換不稱職的現場工作人員;

　　七、發現承包人使用的施工設備影響工程質量或進度時，有權要求承包人增加或更換施工設備;

　　八、當委托人發生本合同專用條款約定的違約情形時，有權解除本合同;

　　九、專用合同條款約定的其他權利。

　　委托人的義務

　　第九條 工程建設外部環境的協調工作。

　　第十條 按專用合同條款約定的時間、數量、方式，免費向監理機構提供開展監理服務的有關本工程建設的資料。

　　第十一條 在專用合同條款約定的時間內，就監理機構書面提交并要求作出決定的問題作出書面決定，并及時送達監理機構。超過約定時間，監理機構未收到委托人的書面決定，且委托人未說明理由，監理機構可認為委托人對其提出的事宜已無不同意見，無須再作確認。

　　第十二條 與承包人簽訂的施工合同中明確其賦予監理人的權限，并在工程開工前將監理單位、總監理工程師通知承包人。

　　第十三條 提供監理人員在現場的工作和生活條件，具體內容在專用合同條款中明確。如果不能提供上述條件的，應按實際發生費用給予監理人補償。

　　第十四條 按本合同約定及時、足額支付監理服務酬金。

　　第十五條 為監理機構指定具有檢驗、試驗資質的機構并承擔檢驗、試驗相關費用。

　　第十六條 維護監理機構工作的獨立性，不干涉監理機構正常開展監理業務，不擅自作出有悖于監理機構在合同授權范圍內所作出的指示的決定;未經監理機構簽字確認，不得支付工程款。

　　第十七條 為監理人員投保人身意外傷害險和第三者責任險。如要求監理人自己投保，則應同意監理人將投保的費用計入報價中。

　　第十八條 將投保工程險的保險合同提供給監理人作為工程合同管理的一部分。

　　第十九條 未經監理人同意，不得將監理人用于本工程監理服務的任何文件直接或間接用于其他工程建設之中。

　　監理人的義務

　　第二十條 本著“守法、誠信、公正、科學”的原則，按專用合同條款約定的監理服務內容為委托人提供優質服務。

　　第二十一條 在專用合同條款約定的時間內組建監理機構，并進駐現場。及時將監理規劃、監理機構及其主要人員名單提交委托人，將監理機構及其人員名單、監理工程師和監理員的授權范圍通知承包人;實施期間有變化的，應當及時通知承包人。更換總監理工程師和其他主要監理人員應征得委托人同意。

　　第二十二條 發現設計文件不符合有關規定或合同約定時，應向委托人報告。

　　第二十三條 核驗建筑材料、建筑構配件和設備質量，檢查、檢驗并確認工程的施工質量;檢查施工安全生產情況。發現存在質量、安全事故隱患，或發生質量、安全事故，應按有關規定及時采取相應的監理措施。

　　第二十四條 監督、檢查工程施工進度。

　　第二十五條 按照委托人簽訂的工程保險合同，做好施工現場工程保險合同的管理。協助委托人向保險公司及時提供一切必要的材料和證據。

　　第二十六條 協調施工合同各方之間的關系。

　　第二十七條 按照施工作業程序，采取旁站、巡視、跟蹤檢測和平行檢測等方法實施監理。需要旁站的重要部位和關鍵工序在專用合同條款中約定。

　　第二十八條 及時做好工程施工過程各種監理信息的收集、整理和歸檔，并保證現場記錄、試驗、檢驗、檢查等資料的完整和真實。

　　第二十九條 編制《監理日志》，并向委托人提交監理月報、監理專題報告、監理工作報告和監理工作總結報告。

　　第三十條 按有關規定參加工程驗收，做好相關配合工作。委托人委托監理人主持的分部工程驗收由專用合同條款約定。

　　第三十一條 妥善做好委托人所提供的工程建設文件資料的保存、回收及保密工作。在本合同期限內或專用合同條款約定的合同終止后的一定期限內，未征得委托人同意，不得公開涉及委托人的專利、專有技術或其他需保密的資料，不得泄露與本合同業務有關的技術、商務等秘密。

　　監理服務酬金

　　第三十二條 監理正常服務酬金的支付時間和支付方式在專用合同條款中約定。

　　第三十三條 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起監理工作量增加或服務期限延長，均應視為監理機構的附加服務，監理人應得到監理附加服務酬金：

　　一、由于委托人、第三方責任、設計變更及不良地質條件等非監理人原因致使正常的監理服務受到阻礙或延誤;

　　二、在本合同履行過程中，委托人要求監理機構完成監理合同約定范圍和內容以外的服務;

　　三、由于非監理人原因暫停或終止監理業務時，其善后工作或恢復執行監理業務的工作。

　　監理人完成附加服務應得到的酬金，按專用合同條款約定的方法或監理補充協議計取和支付。

　　第三十四條 國家有關法律、法規、規章和監理酬金標準發生變化時，應按有關規定調整監理服務酬金。

　　第三十五條 委托人對監理人申請支付的監理酬金項目及金額有異議時，應當在收到監理人支付申請書后7天內向監理人發出異議通知，由雙方協商解決。7天內未發出異議通知，則按通用合同條款第三十二條、第三十三條、第三十四條的約定支付。

　　合同變更與終止

　　第三十六條 因工程建設計劃調整、較大的工程設計變更、不良地質條件等非監理人原因致使本合同約定的服務范圍、內容和服務形式發生較大變化時，雙方對監理服務酬金計取、監理服務期限等有關合同條款應當充分協商，簽訂監理補充協議。

　　第三十七條 當發生法律或本合同約定的解除合同的情形時，有權解除合同的一方要求解除合同的，應書面通知對方;若通知送達后28天內未收到對方的答復，可發出終止監理合同的通知，本合同即行終止。因解除合同遭受損失的，除依法可以免除責任的外，應由責任方賠償損失。

　　第三十八條 在監理服務期內，由于國家政策致使工程建設計劃重大調整，或不可抗力致使合同不能履行時，雙方協商解決因合同終止所產生的遺留問題。

　　第三十九條 本合同在監理期限屆滿并結清監理服務酬金后即終止。

　　違約責任

　　第四十條 委托人未履行合同條款第十條、第十一條、第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、第十九條約定的義務和責任，除按專用合同條款約定向監理人支付違約金外，還應繼續履行合同約定的義務和責任。

　　第四十一條 委托人未按合同條款第三十二條、第三十三條、第三十四條約定支付監理服務酬金，除按專用合同條款約定向監理人支付逾期付款違約金外，還應繼續履行合同約定的支付義務。

　　第四十二條 監理人未履行合同條款第二十一條、第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十七條、第二十八條、第二十九條、第三十條、第三十一條約定的義務和責任，除按專用合同條款約定向委托人支付違約金外，還應繼續履行合同約定的義務和責任。

　　爭議的解決

　　第四十三條 本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決;也可由工程項目主管部門或合同爭議調解機構調解;協商或調解未果時，經當事人雙方同意可由仲裁機構仲裁;或向人民法院起訴。爭議調解機構、仲裁機構在專用合同條款中約定。

　　第四十四條 在爭議協商、調解、仲裁或起訴過程中，雙方仍應繼續履行本合同約定的責任和義務。

　　其他

　　第四十五條 委托人可以對監理人提出并落實的合理化建議給予獎勵。獎勵辦法在專用合同條款中約定。

　　第三部分 專用條件

　　1、定義與解釋

　　1.2、解釋

　　1.2.1、本合同文件除使用中文外，還可用必要時專用術語應附有中文注釋。

　　1.2.2、約定本合同文件的解釋順序為：

　　(1)協議書;

　　(2)中標通知書;

　　(3)專用條款及附錄A、附錄B;

　　(4)通用條款;

　　(5)投標文件。

　　2、監理人義務

　　2.1、監理的范圍和內容

　　2.1.1、監理范圍包括： 施工階段及保修階段的監理(含質量控制、進度控制、投資控制、合同管理、信息管理及現場組織協調)

　　2.1.2、監理工作內容還包括：

　　1、協助委托人填寫開工報告。

　　2、確認承包人選擇的分包人(如有)。

　　3、審查承包人編制的施工組織設計、施工方案及施工進度計劃并監督檢查其實施。

　　4、審查承包人或委托人提供的材料和設備清單及所列的規格及質量。

　　5、督促檢查承包人嚴格執行合同和嚴格按國家技術規范、標準、地方建筑安裝規程以及設計圖紙文件的要求進行施工和施工驗收簽證，控制工程質量。

　　對于包括土方工程及其他關鍵部位等工程施工，要求監理工程師必須24小時現場旁站監理，并做好旁站監理記錄。

　　6、對用于工程的主要材料、構件的出場合格證、材質試驗單等進行核定，如發現不實之處，有權責成承包人(并制定實驗單位)對材質進行再化驗，防止不優良的材料、構件等用于工程上。對于政府采購材料(甲供材料)，監理工作為：

　　(1)組織施工單位、材料供應商按有關驗收標準或對各種甲供材料進行現場簽收。

　　(2)督促施工單位及時作出材料計劃，并進行審核，每周負責向委托人匯報甲供材料的工序情況。

　　(3)根據材料計劃與承建商、材料供應商按有關驗收標準或對各種甲供材料進行現場簽收。

　　(4)負責監督承建人進行標段內的甲供材料的調撥。

　　(5)在需進行材料核查時組織承建商或材料供應商進行甲供材料的現場清點(施工結束后)。

　　(6)組織承建商對甲供材料進行清點交接。

　　7、檢查工程使用的主要設備及關鍵材料是否符合設計文件或標書所規定的廠家、型號、規格及質量標準。在訂貨前，根據需要以對生產廠家進行了解考察，所發生的差旅費用由訂貨單位負擔。

　　8、根據《建筑安裝工程承包合同》的規定，核驗承包人所作的工程進度計劃，簽收審查承包人填報的旬、月、季度等報表，隨時提出監理意見，控制工程進度計劃。

　　9、對重大的設計修改和技術咨詢，除提出監理意見之外，應征得委托人的意見，在可行的情況下，原則上應由原設計單位進行修改。

　　10、根據《建筑安裝承包合同》的付款規定，以及專業監理工程師對工程質量、數量的核實、簽發付款憑證。

　　11、監督檢查承包人完成各階段及全套竣工圖的繪制和整理各種必須歸檔的資料，交委托人歸檔。

　　12、做好各階段、部位、環節及系統的分段工程檢驗、驗收、負責組織現場初驗、簽署由承包人提出的竣工驗收報告，參加委托人組織的最終驗收。

　　13、督促檢查承包人完成各階段及全套竣工圖的繪制和整理各種必須歸檔的資料，交委托人歸檔。

　　14、協助主持、審理工程出現的質量、安全事故的處理，提出處理意見。所發生的費用由責任方負責。

　　15、負責檢查工程狀況、鑒定質量問題責任，督促保修。

　　16、完成委托人委托的編制工程預算、審核工程結算及核定工程價款工作。

　　17、按時組織工地例會，并將例會情況及整理成文，以紀要形式報送委托人。

　　18、為工程建設“四控兩管一協調”的實線向委托人提出合理化建議。

　　19、信息管理：做好施工現場記錄與信息反饋：按照建立合同附件的要求編制監理月、年報;按期整編工程資料和工程檔案，做好文、錄、表、單的日常管理，并在期限屆滿時移交委托人、移交后方可進行監理費結算。

　　2.2、監理與相關服務依據

　　2.2.1、監理依據包括：有關的法律、法規、規章和標準規范，設計文件，建設工程監理合同及有關的建設工程合同。

　　2.2.2、相關服務依據包括：本工程的設計、施工、安裝、監理招投標文件及合同;委托人根據工程特點、現場實際需要增加或改變的工程項目內容。

　　2.3、項目監理機構和人員

　　2.3.4、更換監理人員的其他情形： 如監理人需要調換施工現場監理人員時，須經委托人與監理人雙方協商，報委托人同意后生效 。

　　2.4、履行職責

　　2.4.3、對監理人的授權范圍：

　　(1)負責本工程項目及其附屬工程、專業工程、臨時設施的施工和整體項目紅線范圍內的工程施工及保修階段的全過程監理，包括協助委托人做好開工前準備工作;負責安全、質量、進度(月報、周報)、投資控制及合同管理(包括投資月報、審核工程量、審核工程預算和結算、工程進度款、合同支付、變更臺帳);設備、材料進場檢查;組織協調、安全文明施工管理、組織各類驗收;組織、審核竣工資料。

　　(2)承擔本工程范圍內的技術協調工作，包括工程施工的進場、退場、質量、進度及其它相關內容。

　　(3)監理人對其派駐的監理項目部在監理業務范圍內的工作全面負責，并提供一切必要的支持。

　　(4)在監理與相關服務范圍內，嚴格履行監理人的權利和義務。

　　在涉及工程延期 \ 天內和(或)金額 \ 萬元內的變更，監理人不需請示委托人即可向承包人發布變更通知。

　　2.4.4、監理人有權要求承包人調換其人員的限制條件：⑴沒有相關資質或資質不符合相關專業規定的;⑵在施工過程中弄虛作假，沒有按施工承包合同要求進行施工，不進行或不及時整改的;⑶施工方有違法或嚴重違紀人員的;⑷在本工程項目實施過程中，和監理人有較大分歧，不能再進行協調的;⑸拒不服從監理人監理的。

　　2.5、提交報告

　　監理人應提交報告的種類(包括監理規劃、監理月報及約定的專項報告)、時間和份數：簽訂合同后7天內提供監理規劃一式一份;每月十日前，提供上個月的監理月報一式2份。

　　2.7、使用委托人的財產

　　監理人應在本合同終止后 \ 天內移交委托人無償提供的房屋、設備，移交的時間和方式為： \ 。

　　3、委托人義務

　　3.4、委托人代表

　　委托人代表為：___________。

　　3.6、答復

　　委托人同意在7天內，對監理人書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。

　　4、違約責任

　　4.1、監理人的違約責任

　　4.1.1、監理人賠償金額按下列方法確定：

　　賠償金=直接經濟損失×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　4.2、委托人的違約責任

　　4.2.3、委托人逾期付款利息按下列方法確定：

　　逾期付款利息=當期應付款總額×銀行同期貸款利率×拖延支付天數

　　5、支付

　　5.1、支付貨幣

　　幣種為：人民幣，比例為：___________\ ___________，匯率為：___________\___________。

　　5.2、支付酬金

　　委托人同意按以下的計算方法、支付時間與金額，支付監理人的酬金：

　　5.2.1、監理酬金計算方法：

　　監理酬金以建筑安裝工程費最終工程結算價為計費基數，結合中標人的投標報價方式進行計算。

　　5.2.2、施工階段監理酬金支付時間與金額：

　　(1)本工程監理費預付款為：___________

　　(2)監理費支付：按每個月施工單位完成的工程量額*1.35%*80%進行支付。

　　(3)在監理合同已簽訂，監理人員進場并正常開展監理業務后，委托人在每月25日前，向監理人按月支付監理服務酬金：

　　(4)在工程通過竣工驗收后支付合同監理服務酬金總額的95%，工程結算審定完成之日起10日內，監理人向委托人提交監理酬金結算清單，委托人在收到監理酬金結算清單之日起15日內核準并按工程實際結算造價×監理費率為監理酬金總結算費用，總金額與合同金額相差部分的95%支付;在監理服務期屆滿14天內，委托人將監理服務酬金總額的余款全部付清，并向監理人退回履約保證金(無息)。

　　5.2.3、延期費用的支付：

　　由于非監理人原因，使得施工階段的實際監理服務期超出合同監理服務期時，委托人另行向監理人支付延期費用，延期費用按以下公式計�。�

　　延期費用=本合同期限延長時間(天)×暫定施工階段監理酬金÷本合同監理服務期(天)

　　其他約定：

　　5.2.4、其它階段監理酬金支付

　　在監理合同已簽訂，監理人員進場并正常開展監理業務后，委托人在每月25日前，向監理人按月支付監理服務酬金：

　　其它階段月監理酬金=暫定相應階段監理酬金×(30÷本合同相應階段監理服務期(天))

　　5.3、付款方式

　　支付方式：銀行轉賬。監理人在每次付款前按所支付的合同金額開具完稅發票給項目業主。

　　6、合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1、生效

　　本合同生效條件：合同雙方簽字蓋章后即生效。

　　6.2、變更

　　6.2.2、除不可抗力外， 因非監理人原因導致本合同期限延長時，附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=本合同期限延長時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.3、附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢復服務的準備工作時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.5、正常工作酬金增加額按下列方法確定：

　　正常工作酬金增加額=工程投資額或建筑安裝工程費增加額×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　6.2.6、因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，按減少工作量的比例從協議書約定的正常工作酬金中扣減相同比例的酬金。

　　7、爭議解決

　　7.2、調解

　　本合同爭議進行調解時，可提交___________進行調解。

　　7.3、仲裁或訴訟

　　合同爭議的最終解決方式為下列第___________種方式：

　　(1)提請 百色市仲裁委員會進行仲裁。

　　(2)向___________人民法院提起訴訟。

　　8、其他

　　8.2、檢測費用

　　委托人應在檢測工作完成后 \ 天內支付檢測費用。

　　8.3、咨詢費用

　　委托人應在咨詢工作完成后 \ 天內支付咨詢費用。

　　8.4、獎勵

　　合理化建議的獎勵金額按下列方法確定為：

　　獎勵金額=工程投資節省額×獎勵金額的比率;

　　獎勵金額的比率為___________\___________%。

　　8.6、保密

　　委托人申明的保密事項和期限：___________\___________。

　　監理人申明的保密事項和期限：___________\___________。

　　第三方申明的保密事項和期限：___________\___________。

　　8.8、著作權

　　監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料的限制條件：___________\___________。

　　9. 補充條款：

　　如有另行擬定。

　　委托人：___________

　　監理人：___________

　　簽于：___________

熱門建設工程合同 篇5

　　工程項目名稱：________

　　發包單位(甲方)：________

　　承包單位(乙方)：________

　　承包單位所在地址：________

　　為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

　　1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

　　4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

　　5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

　　9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

　　11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

　　12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

　　13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

　　14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

　　甲方(蓋章)：________

　　法人代表(簽字)：________

　　______年____月____日

　　乙方(蓋章)：________

　　法人代表(簽字)：________

　　______年____月____日

熱門建設工程合同 篇6

　　房主人(甲方)：_________________

　　承建人(乙方)：_________________

　　根據《_________________》、《建筑法》的有關規定，結合本房屋修建工程的具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條、建筑項目：私房建設工程。

　　第二條、建設地點：

　　第三條、承建方式及施工準備

　　1、甲方將其住宅工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。

　　2、乙方應提前天，將工程建設所需材料告知甲方，甲方應及時像乙方提供工程所需全部材料。

　　3、乙方自帶建筑工程所需的一切機械設備及工具;雨天做好遮雨措施，避免下雨影響工程質量。

　　4、甲方在乙方進入施工現場前做到三通入戶(即水、電、道路三通入戶)

　　第四條、建房工期

　　乙方承建的該房屋從________年________月________日開工至________年________月________日完工工期________天。

　　第五條、建設工程承包單價及建設內容

　　1、整體建筑包工費，按照建筑面積定價，本房屋修建的建筑面積為m2,包工費m2/元(包括人工工資及施工工具)。

　　2、房屋建筑面積的確定

　　房屋建筑面積=(房屋外墻皮長_________房屋外墻皮寬)+(雨篷長_________雨篷寬_________1/2)

　　3、整體建筑建設內容

　　房建工程規范中所指的主體工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞預留，電路、閉路電視線、電話線、管線路的預埋和安裝，瓷磚粘貼、等。

　　第六條、承建工程付款方式：

　　付款方式：

　　第一次：待乙方進入施工現場后預付元做啟動金。

　　第二次：基礎工程按合同和設計保質保量完成后預付________元。

　　第三次：主體工程按合同和設計保質保量完成后預付________元。

　　第四次：完成裝飾工程，掃地出門后付清除預留維修費10%以外的余欠________元。

　　第七條、施工安全要求

　　1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗，以確保乙方所承攬建設的工程符合_____所要求的質量和技術要求。

　　2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工，嚴格按照《抗震安居房屋建設標準》建房，在施工期間，以確保工程質量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。

　　3、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。

　　第八條、工程質量。

　　1、乙方根據甲方要求由乙方確定施工圖紙，若發現圖紙有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。

　　2、工程質量應達到《抗震安居房屋建設評定標準》的合格條件。建房后的墻體、門窗洞口等要做到平整、光滑、無空鼓，墻磚、地面磚做到平整，杜絕空鼓，符合相關標準。

　　3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。

　　第九條、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、甲方如未按照乙方的工程進度不能及時提供有關材料，造成乙方待料停工所受損失，均有甲方負責承擔賠償。

　　2、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議，協商解決。如經協商仍無法解決的，提請勞動________委員會進行________。

　　第十條、合同的生效與終止。

　　1、本合同一式二份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預留維修費10%外，全部付清。

　　以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(手印)：________________

　　身份證號：________________

　　乙方簽字(手印)：________________

　　身份證號：________________

　　________年________月________日

熱門建設工程合同 篇7

　　甲方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)　　乙方：(同上) (承包方)　　甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議�！　�

　　第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)　　

　　第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)　　

　　第三條 圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)　　

　　第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)　　

　　第五條 甲乙雙方的基礎工作　　

　　第六條 工程進度計劃　　

　　第七條 工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)　　

　　第八條 人事同價款及其調整　　

　　第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間　　

　　第十條 工程驗收　　

　　第十一條 決算　　

　　第十二條 保修　　

　　第十三條 爭議處理　　

　　第十四條 違約責任　　

　　第十五條 雙方約定的其他內容　　

　　第十六條 本合同一式__份，當事人各執__份。本合同自________年____月____日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力�！　“l包方單位名稱(章)：

　　承包方單位名稱(章)：　　單位地址：

　　單位地址：　　法定代表人：

　　法定代表人：　　委托代理人：

　　委托代理人：　　電話：

　　電話：________年____月____日________年____月____日　　開戶銀行賬號：

　　開戶銀行賬號

熱門建設工程合同 篇8

　　合同編號：

　　出租方：

　　承租方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年 月 日

　　根據《民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

　　第二條租賃期限

　　自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。

　　第三條租金

　　租金收取：

　　第四條押金(保證金)

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條租賃物資的維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條爭議的解決方式

　　第九條其它約定事項

　　第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方(章)承租方(章)

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(或委托代理人)(或委托代理人)

　　電話： 電話：

　　電掛： 電掛：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳號：帳號：

　　________年______月______日

熱門建設工程合同 篇9

　　合同編號：____________

　　發包方（甲方）：__________________

　　承包方（乙方）：__________________

　　根據《中華人民共和國民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：______________________________

　　2.工程地點：______________________________

　　3.工程范圍和內容：________________________

　　第二條甲方權利和義務

　　1.組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務；

　　2.提供必要的施工條件；

　　3.負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表；

　　4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查；

　　5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收；

　　6.按合同約定按時向乙方支付工程款。

　　第三條乙方權利和義務

　　1.必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質，并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格，并向甲方提供企業（或公司）施工資質證書、企業基本情況等相關資料；

　　2.應編制《工程施工概、預算》，經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據；

　　3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人；

　　4.非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包；

　　5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工；

　　6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃，并在施工前送甲方備案；

　　7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-》、《本地網通信線路工程驗收規范yd5051-97》等規范要求施工；

　　8.做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用，采購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新采購符合要求的產品，并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任；

　　9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任；

　　10.線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。

　　11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，并不得因此影響工程進度。

　　第四條工程期限

　　本工程開工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。

　　第五條竣工驗收

　　1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。

　　2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　3.驗收合格后，雙方簽署竣工驗收通過的文件，并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。

　　第六條質量保證

　　1.保修期限：工程竣工驗收通過后十二個月；

　　2.保修責任：乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由于乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。

　　第七條工程考核

　　1.乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。

　　2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

　　3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，并同時取消乙方入圍施工資格。

　　4.未按期按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

　　第八條工程價款的結算與支付

　　1.本工程采用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，合同價暫定為__________。

　　2.工程竣工后，由乙方按照郵電部（1995）626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服[]262號文件執行。

　　3.工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，（1）審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定；（2）審計審定價款中的建筑安裝工程費部分（扣除材料費以外的部分），乙方同意按浙鐵通計建[]303號文的規定調整相關費率后下浮__________%。

　　4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票后，甲方先行支付工程最終結算價款的90%（甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金），待十二個月保修期滿后，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩余工程價款。

　　第九條合同解除

　　1.雙方協商同意可解除本合同。

　　2.未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本合同。

　　3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有權解除本合同。

　　4.有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同無法履行；

　�。�2）因一方嚴重違約致使合同無法履行。

　　5.一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作，并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　第十條爭議解決方式

　　在履行合同時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。

　　第十一條其他

　　1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容；

　　2.本協議未盡事項，雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力；

　　3.本協議一式六份，甲乙雙方各執三份，協議經雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）______________

　　地址：____________________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：____________________

　　電話：____________________

　　郵政編碼：________________

　　乙方（蓋章）______________

　　地址：____________________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：____________________

　　電話：____________________

　　郵政編碼：________________

　　簽約日期：________________

　　簽約地點：________________

熱門建設工程合同 篇10

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　如果 此致

　　__________人民法院

　　申請人：________________

　　_____________年_____月_____日

熱門建設工程合同 篇11

　　發包人：

　　承攬人：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

　　一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

　　二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

　　九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

　　發包人(簽字)： 承包人(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

熱門建設工程合同 篇12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方與乙方原于________年______月______日簽訂的建設工程施工勞務承包合同，現經雙方協商同意，該合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、解除合同、撤場協議：_________________

　　一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元，詳見附表~已完成工程量計價表。

　　二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計_____萬元，該款項已充分考慮并包含了乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約條款約定等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他任何費用要求。

　　三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計_____萬元，詳見附表~已支付費用清單表。現甲方尚欠乙方款項(扣除合同約定的已完成工程的質量保修金后)計_____萬元。本協議簽字日后甲方向乙方分付清欠款_____萬元，至此所欠款項全部付清，雙方再無任何債權債務關系，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。

　　四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

　　五、合同解除后，乙方應于日內退出工程現場并移交甲方所提供的生產工器具、設備、材料及生活用品等，不得以任何理由滯留、干擾工程的后續施工，否則應承擔拖延費元/日。

　　六、本協議由雙方簽字蓋章后生效，協議文本一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)

　　_________年_______月_____日

熱門建設工程合同 篇13

　　合法的建設工程合同

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　一、承包事項：平頂山_________樓及室外管網道路工程技術資料

　　二、承包方式：

　　1、平米包干_________元。2、總建筑面積為：67002，價款為：10050元。大寫：一萬零伍拾元。

　　2、室外管網定價包干價款為：。

　　3、合計：合同總價款為：（大寫：）。

　　三、合同工期：合同工期為________年____月____日至________年____月____日。

　　四、付款方式

　　1、甲方每月支付乙方工程資料費20。00（大寫：兩千元整）如果甲方在達到資料費支付條件后____日內無法支付乙方工程資料費，乙方保留停止工作和解除合同的'權力。

　　2、如果在合同工期內，甲方未完成所有施工任務，導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案，工程合同發生延期，則在延期的月份內，甲方需按月支付乙方工程資料費20。00（大寫：兩千元整）。延期月份15天以下（含15天）按半月計算，15天以上的按全月計算。

　　五、承包范圍：工程技術資料的填寫、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。

　　六、辦公用品歸屬：電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔。

　　七、工作分工

　　乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步的，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。

　�、贆z驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料的、試樣、試件的取樣及制作，乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作（檢驗試驗費用由甲方承擔）。

　�、谫Y料編制填寫：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫。

　�、圪Y料簽字由乙方找相關人員簽字的，要求與工程同步。

　　④分包工程技術資料：乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術資料，并整理歸檔。

　　八、合同履行期間，乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規劃的路線行走，防止出現人身傷亡事故。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

熱門建設工程合同 篇14

　　基本建設工程設備貸款合同范本

　　借款方：_________?貸款方：_________

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條?本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條?本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行�？顚Ｓ�。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條?自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

　　第四條?借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條?貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條?貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

　　第七條?本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《_____》的有關規定辦理。

　　第八條?本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)_________?貸款方(公章)_________

　　負責人(簽字)_________?負責人(簽字)_________

　　地址：_________?地址：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

熱門建設工程合同 篇15

　　貸款方：

　　聯系方式：

　　借款方：

　　聯系方式：

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：

　　第二條 借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元。

　　借款數額肯定要寫的，大家也都會寫，只是要注意數額應該用大寫，并標上幣種。在大寫的旁邊再附注小寫，并寫上小數點。這樣做主要是防止數額被更改。寫清楚了，如果你是借款人，你不用擔心數額被修改。如果你是出借人，不用擔心借款人說數額被你改過。

　　第三條 借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。

　　利息可以由雙方自行約定，但如最終引發糾紛，對于未支付的部分利息，只要未超過年利率24%，人民法院會給予保護;約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%，借款人已經支付的部分利息，出借人可不予返還。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________年____月起至________年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

　　借款時間是認定借款期限和訴訟時效的重要依據，也是認定借條事實的重要因素，應該在寫明________年____月____日。年份不能省略，如果沒寫年份，一旦發生糾紛，難以確定具體的時間。如果你是借款人，為防止借款日期被修改，應當用漢字大寫：如：二〇一二年三月十六日。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 違約責任

　　貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　除違約金的約定外，為了保障款項的回收，還可以就借款設置抵押。

　　需要注意，借款的抵押如果涉及不動產，要到相關部門辦理登記手續，才能對抗第三人。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 爭議解決方式

　　甲乙雙方在本合同履行期間如果發生爭議，雙方應該協商解決，協商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　借款合同糾紛的訴訟時效為________年。如約定還款期限的，訴訟時效從借款到期次日開始計算。到期有催討的，從催討次日重新計算，但須保存催討的證據;沒有約定還款期限的，債權人可以隨時提出還款主張，不受兩年訴訟時效的限制，但提出還款主張后兩年內沒有繼續主張的，視為超過訴訟時效，法律不予支持。

　　第十條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。

　　本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　為了確保簽名的真實性，應要求當事人提供身份證復印件，而且復印件上還應當讓債務人簽字。最好有借款人按手印，因為身份證也有假的，如果有蓋手印會更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。

　　貸款方(蓋章)：

　　負責人：

　　________年____月____日

　　借款方(蓋章)：

　　負責人：

　　________年____月____日

熱門建設工程合同 篇16

　　借 款 方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：____________________

　　地 址：____________________

　　郵碼：____________________

　　電話：____________________

　　貸 款 方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：____________________

　　地 址：____________________

　　郵碼：____________________

　　電話：____________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：____________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ （大寫）元。預計用款為一年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限：借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________（蓋章） 

　　貸款方：____________（蓋章）

　　代表人：____________ 

　　代表人：____________

　　____年____月____日 

　　____年____月____日

熱門建設工程合同 篇17

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　根據《民法典》相關規定，經甲乙雙方友好協商，達成設備安裝合同壹份，內容如下：

　　一、工程概況：工程名稱：中央空調系統的安裝調試工程地點：項目工地(號)

　　二、合同范圍：本合同范圍： 項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。　　乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標，乙方應采取挽救措施，并承擔全部責任�！　〖追叫枰�而合同文件中未提出的技術要求，甲方有權發出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的.要求�！　≌袠宋募�及投標文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。

　　三、合同造價：本合同總造價為：__________元　　人民幣大寫：__________元整

　　3.1“合同價格”是指 項目中央空調系統工程，除甲方供應中央空調系統設備以外(甲方供應設備見附表)，從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。

　　3.2合同價格為固定價，包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由于甲方增減工程量引起的價格調整除外。

　　3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，并由乙方負責運進和運離工程現場。

　　3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費，甲方協助乙方人員在現場居住的方便，但有關費用由乙方自理。

　　3.5除非另有規定，乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同簽訂后，十天內，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪為設備預付款;

　　4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場后，甲方支付合同總價30%

　　4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。

　　4.4安裝、調試、驗收合格后，甲方支付合同總價15﹪。

　　4.5質量保證期結束，無質量問題，甲方付清全部余款

　　五、工程工期：根據發包人使用要求，雙方約定合同簽定后，自乙方收到設備預付款之日起兩個月內，乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。

　　5.1 乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。

　　5.2 在合同生效以后，____日內，乙方完成進場前的準備工作，并組織施工人員進場開始施工。

　　5.3 乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試，協調與消防、裝修的沖突，保證工程順利進行，確保按期完成。

　　5.4 如工程實際與圖紙設計存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經甲方簽字認可，工期順延。

　　5.5 遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。

　　六、工程驗收：

　　6.1 乙方應按國家或國際有關的標準與規范施工。

　　6.2 安裝施工應以圖紙要求為準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規定的安裝材料。對于圖紙未規定的安裝材料，應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以后，應達到圖紙設計的功能及使用要求。

　　6.3 甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量，并作為驗收的依據之一。

　　七、變更通知

　　7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方核實無誤后將向乙方發出變更通知，但在以下情況中，不得發變更通知。

　　7.1.1對乙方影響行為是在合同規定內作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。

　　7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。

　　7.2 如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。

　　八、質保期

　　8.1 質保期從竣工驗收合格之日起計算________年，主機設備保修________年。

　　8.2 乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機為XX公司產品，風機盤管及末端為上海三燕產品。

　　8.3在質保期內，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。

　　8.4在質保期內，乙方在接到甲方通知后，2小時內作出反應并指導，24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質保金中扣除。

　　8.5若質保期內，甲方沒有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。

　　九、違約責任

　　9.1 由于乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。

　　9.2 若由于甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。

　　9.3 乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。

　　十、不可抗力

　　10.1 如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，并提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，盡早恢復工作，雙方應盡早協商并確定新的交工日期，并由甲方發給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。

　　10.2 不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整�！　�

　　十一、責任　　乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發生的損壞，由乙方負責修復�！　∫曳匠袚�在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。　　乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用�！　�

　　十二、 合同終止　　

　　12.1雙方應按照合同的規定，全面履行完全合同義務直至合同終止。　　

　　12.2 凡出現以下情形，甲方有權通知乙方終止合同：　　

　　12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同�！　�

　　12.2.2 當甲方確信乙方已無履約能力時�！　�

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后，應立即終止合同執行，但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。　　

　　十三、 仲裁　　

　　13.1 本合同適用的法律是《民法典》�！　�

　　13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協商來解決，若該協商在糾紛開始后不能在15天內通過協商解決，任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知，并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決�！　�13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關法律規定執行。　　

　　13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協商同意終止合同，否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務�！　�

　　十四、 合同生效及其他　　

　　14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效。　　

　　14.2在合同執行期間，雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。　　

　　14.3合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等法律效力，若補充規定與合同不一致時，以簽訂日期在后者為準。　　

　　14.4合同由協議書與合同附件組成，并具有同等法律效力。　　

　　14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。　　

　　十五、其他未盡事項：　　

　　甲方： 乙方：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托人： 委托人：　　開戶行及帳號： 開戶行及帳號：　　聯系方式： 聯系方式：________年____月____日________年____月____日

熱門建設工程合同 篇18

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　裝飾工程施工責任合同書發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人：(姓名)聯系電話：承包方(以下簡稱乙方)：承包負責人：(姓名)聯系電話：經考察，甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務，經雙方共同協商，簽訂如下條例：

　　一、工程地址：商丘--

　　二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚20元，具體數量以現場項目經理審核為準。

　　四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10215;10加厚鍍鋅管，連接為不銹鋼駁接爪，收口為中性結構膠。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊全有效。

　　六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元�？⒐ず细窈笾Ц度�款。

　　七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　1、材料進場后的材料驗收;

　　2、基層驗收;

　　3、飾面驗收;

　　4、細節驗收及修補

　　八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關系，本合同自動失效。

　　甲方簽字：乙方簽字：代表：責任人：________年____月 日________年____月____日

熱門建設工程合同 篇19

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

　　此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

熱門建設工程合同 篇20

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_____________

　　工程地點：_____________

　　工程內容：_____________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_____________

　　資金來源：_____________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________

　　三、合同工期：

　　開工日期：_____________

　　竣工日期：_____________

　　合同工期總日歷天數_____________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_____________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_____________元(人民幣)￥：_____________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日

　　合同訂立地點：_____________本合同雙方約定_____________后生效

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　簽于：__________________________

熱門建設工程合同 篇21

　　訂立合同雙方：　�。撸呤。撸呖h＿＿（單位），以下簡稱委托方；　�。撸呤。撸咴O計院，以下簡稱承包方�！　〗涬p方協商，由委托方委托承包方承擔＿＿工程的可行性研究，特訂立本合同�！　�

　　第一條　委托方在合同簽訂之日起＿＿天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責�！　�1.提供數據、資料的內容如下：＿＿（略）�！　�2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加�！　�

　　第二條　承包方應在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：　　1.經營評價指標：　　（1）投資內部收益率：＿＿＿＿�！　。�2）投資回收期：＿＿＿＿。　　2.貸款償還能力分析：＿＿＿＿�！　�3.外匯償還能力分析：＿＿＿＿�！　�4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：＿＿＿＿�！　�5.結論：＿＿＿＿�！　〕邪�方應向委托方提交可行性報告＿＿＿＿份�！　∥�托方如在合同期間對＿＿＿＿工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。　　

　　第三條　費用支付條款　　1.本工程的可行性研究費為人民幣＿＿＿＿元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。　　2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。　　3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金�！　�

　　第四條　違約罰金　　1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10－30％，視錯誤性質嚴重程度而定�！　�3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。　　

　　第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力�！　�

　　第六條　本合同正本一式＿＿份，雙方各執一份。合同副本一式＿＿份，送＿＿各一份備案�！　∥�托方：＿＿＿＿（蓋章）　　地址：＿＿＿＿　　負責人：＿＿＿＿（簽名）　　聯系人：＿＿＿＿（簽名）　　開戶銀行：＿＿＿＿　　帳號：＿＿＿＿　　電話號碼：＿＿＿＿　　電報掛號：＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿（蓋章）　　地址：＿＿＿＿　　負責人：＿＿＿＿（簽名）　　聯系人：＿＿＿＿（簽名）　　開戶銀行：＿＿＿＿　　帳號：＿＿＿＿　　電話號碼：＿＿＿＿　　電報掛號：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�。撸吣辏撸咴拢撸呷沼喠�

　　返

熱門建設工程合同 篇22

　　網簽版建設工程合同范本

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商， 由乙方承擔

　　探礦工程， 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議：

　　一、工程項目：

　　單孔孔深＜200（如果超過200應由甲乙雙方協議再定）

　　二、鉆孔直徑：

　　鉆孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60

　　三、單價：

　�。ú缓�稅）。

　　四、總工程量

　　五、甲方責任和義務：

　　1、甲方責任鉆孔設計，孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。

　　2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場地平整及外部協調。

　　3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協調。

　　4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。

　　5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當地百姓阻撓施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方責任和義務

　　1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的鉆孔。

　　2、乙方負責鉆孔質量，嚴格按照六大指標執行。

　　七、工程驗收及付款方式：

　　1、工程驗收：單孔完工后，由甲方進行驗收， 驗收合格后，以實際進尺計算工程費。

　　2、付款方式：用現金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的

　　費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(

　　元

　　)。 全部工程結束后， 甲方扣除乙方進場費用， 一周內結算清。

　　3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結算）,不得超過一周。

　　八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下， 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它：

　　本協議未及事宜， 由甲乙雙方協商解決。

　　十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方（簽字）： 乙方（簽字）：________年____月____日________年____月____日

熱門建設工程合同 篇23

　　反訴人(原審被告)：___________，身份證號等相關信息___________。

　　被反訴人(原審原告)：___________，身份證號等相關信息___________。

　　反訴請求：

　　1、判令被反訴人___________

　　2、反訴訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由：

　　___________

　　綜上所述，反述人認為___________，為保護公民的___________合法權益不受侵犯，特提起反訴，請法院判如所請，

　　此致

　　___________法院

　　反訴人：___________

　　___________年___________月___________日

熱門建設工程合同 篇24

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　為使_______________項目在濟南高新技術產業開發區實現產業化，根據國家及地方有關法律、法規，雙方本著平等、自愿、有償的原則，訂立本協議。

　　一、土地問題

　　1、土地位置及出讓方式

　　甲方同意本項目進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定項目建設地點位于占地約畝。其中獨自使用面積畝，代征道路面積畝，確切位置坐標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測后確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。

　　2、土地價格

　　為體現對本項目的支持，甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優惠價格，將項目所需該宗土地的使用權出讓給乙方，出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓值差額計萬元，由高新區參照項目單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。

　　3、付款方式

　　高新技術產業開發區規劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂后十五日內，一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金后，按國家有關規定，盡快辦妥國有土地使用證等有關手續。

　　二、工程建設

　　1、開工條件

　　按照乙方建設規劃要求，甲方承諾于_____年_____月_____日前，保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬帶網、公用天線、通電、通信、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件，確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。

　　2、工程進度

　　乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設，并嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設，保證建設進度。

　　3竣工時間

　　乙方必須在_____年_____月_____日前竣工，延期竣工時應于原定竣工日期前三十日以上時間內，向甲方提出延期說明，取得甲方認可。

　　三、違約責任

　　1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項，從滯納之日起，每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權解除協議，并可請求違約賠償。

　　2、乙方取得土地使用權后未按協議規定建設的，應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的，甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。

　　3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權時，甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。

　　4、為避免國有資產流失，保證甲方對本項目的補貼在一定時間內得到補償。自本項目正式投產起五年內，乙方向高新區稅務機關繳納的各種稅金，低于乙方已報送給甲方的項目報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時，乙方應賠償給甲方其稅金差額。即：乙方在項目報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。

　　四、其他

　　1、在履行本協議時，若發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁，沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

　　2、任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協議有關條款之規定義務時，該種不履行將不構成違約，但當事一方必須采取一切必要的補救措施以減少造成的損失。并在發生不可抗力三十日內向另一方提交協議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告，同時，提供有關部門出據的不可抗力證明。

　　3、本協議一式份，甲、乙雙方各執份。份協議具有同等法律效力，經甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。

　　4、本協議于_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。

　　5、本協議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　6、本協議未盡事宜，雙方可另行約定后作為本協議，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

熱門建設工程合同 篇25

　　甲方____________________ 代表人__________________________　　乙方____________________ 代表人__________________________　　依照《民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：　　

　　一、工程概況　　

　　1、 工程地點______________�！　�

　　2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。　　

　　3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式�！　�

　�。�1）包工包料;　　

　�。�2）包工、包部分材料；　　

　�。�3）包工不包料�！　�

　　4、 工程期限及保修期：　　工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。　　保修期：____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單�！　�

　　5、 合同價款及付款方式：　　本合同總價為（大寫）：_______________________（小寫）________________元，　　合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：___________________　　支付時間_________________________________　　支付金額_________________________________　　開工前三天　　支付（合同總價60%）___________元　　________年____月____日　　支付（合同總價35%）___________元　　雙方驗收合格　　支付（合同總價5% ）___________元　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票（合同總價）中所應繳納的稅金由甲方承擔�！　�

　　二、雙方應盡的責任及義務　　甲方：　　

　　1、 開工前_____天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施；　　

　　2、 提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用；　　

　　3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關系；　　

　　4、 不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；　　

　　5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用；　　

　　6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督；　　

　　7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸�！　∫曳剑骸　�

　　1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可；　　

　　2、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；　　

　　3、 負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復；　　

　　4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。　　

　　三、工程變更　　

　　1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工�！　�

　　2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償�！　�

　　四、材料、設備的供應　　

　　1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償�！　�

　　2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方�！　�

　　3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。　　

　　4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用；如已使用，其后和損失均由乙方承擔�！　�

　　五、質量標準及驗收　　

　　1、 本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。　　

　　2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效　　

　　3、 如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格�！　�

　　4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔�！　�

　　5、 室內環境質量　　乙方與甲方共同做到使用符合國家標準（國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施）的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的`“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用�！　�

　　6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。　　

　　六、工期延誤　　

　　1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：　　

　�。�1） 工程量變化和設計變更；　　

　　（2） 不可抗力；　　

　�。�3） 甲方同意工期順延的其他情況�！　�

　　2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延�！　�

　　3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延�！　�

　　4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延�！　�

　　七、工程監理　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方�！　�

　　八、違約責任　　

　　1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。　　

　　2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。　　

　　3、 甲方責任：　　

　�。�1） 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。　　

　�。�2） 由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。　　

　�。�3） 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任�！　�

　　（4） 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。　　

　�。�5） 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工�！　�

　　4、 乙方責任　　

　　（1） 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責�！　�

　�。�2） 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故（包括罰款）由乙方承擔�！　�

　�。�3） 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償�！　�

　�。�4） 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。　　

　　九、合同爭議的解決方式　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。　　

　　十、其它約定事項　　

　　1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責�！　�

　　2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用�！　∈�

　　一、附則　　

　　1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。　　

　　2、 本合同（包括附表）經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止�！　�

　　3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。　　

　　4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包�！　�

　　5、 本合同一式______份，雙方各執_____份�！　〖追剑篲_______________

　　乙方：_________________　　代表人（簽章）：______

　　法定代表人（蓋章）：___

　　經辦人：_________　　電話或手機:___________

　　電話或手機:____________　　________年____月____日 ________年____月____日

熱門建設工程合同 篇26

　　借 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 貸 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：________________________________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限：借款方保證從________年____月起至________年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)代表人：____________ 代表人：________年____月____日 ________年____月____日

　　返