建設工程電力安全協議書（精選26篇）
建設工程電力安全協議書 篇1
建設單位________________(以下簡稱甲方):
施工單位________________(以下簡稱乙方):
一、總則
為認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,確保工程安全施工，保障施工人員安全，明確雙方責任;依照《電業安全工作規程》、《電力建設安全工作規程》,經雙方協商特擬定以下協議共同遵守。
甲、乙雙方在簽定工程承包合同后,工作中應該相互支持、相互關照、相互信賴,以便加強安全管理工作。
甲、乙雙方在執行上級有關安全生產管理規程、規章制度，同時按照已簽定的協議各自履行其職責、權利。
二、甲方職責：
1.對乙方的資質進行審查，確認符合工程發包有關要求;并負責審批乙方編制的施工方案和安全技術措施。
2.施工前甲方負責對乙方進行現場帶電部位及有關現場安全技術管理規定交底，明確施工范圍。
3.甲方提供給乙方相關設備的圖紙，以利于安全施工。
4.開工前甲方組織乙方全體人員進行體檢和安全教育及考試，凡增補調換人員、更換工種亦必須及時進行體檢和安全教育及考試， 經體檢和考試合格后方能工作。
5.甲方派人經常性地監督檢查乙方在施工中安全及質量工作情況和施工中安全措施和技術措施的執行情況，對檢查情況做好書面記錄，并對檢查出的不安全隱患發出書面通知書，乙方必須限期整改。危及人身安全的，立即停止施工。
三、乙方職責:
1.乙方必須按照國家及電力行業頒布實施的有關勞動安全的法律法規和甲方的有關安全管理制度進行施工，采取嚴格的安全防護措施，杜絕重傷以上人身事故的重大機械設備事故、火災事故及其他重大事故，在施工期內輕傷事故頻率不超過2‰。
2.項目開工前乙方必須及時向甲方提交施工方案、安全技術措施，并嚴格按照甲方批準的方案、措施進行安全技術交底施工。
3.乙方的現場負責人是安全施工的第一責任者，對本單位人員的安全施工負全責。施工中，乙方必須對所負責的施工區域派第一安全監護人，即專職安全員。乙方的專職安全員必須佩戴明顯的袖標。乙方必須根據工作需要和施工安全需要劃分班(組)，班(組)名單應報甲方安監部門備案，班(組)長是本班(組)的兼職安全員。
4.如乙方使用未經體檢和安全教育考試合格的，甲方發現后將對乙方處以200元/人次罰款。體檢費用由乙方承擔。特殊工種人員必須持證上崗，且應及時將其名單及證件報甲方辦公室備案。
5.乙方必須按國家規定和甲方要求為單位施工人員配備應有的安全勞動保護用品、用具，如由甲方配備的(如勞保服裝、安全帽、安全帶等)，費用由乙方承擔。進行施工作業時，必須設安全監護人。
四、本協議一式貳份，雙方各執壹份。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
建設工程電力安全協議書 篇2
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求，及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下條款：
一、 承包方式與要求：
該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質，主要人員要有資格證書。
二、承包范圍：
包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔，同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規范規定、結合現場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。
三、承包內容及價格：
經議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包，包含內容如下:
1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。
2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。
3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料，存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。
4、配合甲方簽證資料的編輯打印，甲方需提供底稿。
5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的復印機及聲像資料設備。
四、付款方式：
本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等，工程結構封頂付給總款的50%，余款工程竣工驗收后一次性付清。
五、質量要求：
乙方必須按現行工程竣工資料的規范要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂，必須保證工程技術資料達到合格標準，符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。
六、雙方職責：
1、甲方職責：及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料，不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。
2、乙方職責：保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步，真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。
七、其它事項：
1、乙方必須保證每周到工地兩次以上，便于掌握工程進度，遇到重要事情隨叫隨到。
2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內完成，超出時限仍然需要乙方工作，甲方另支付每月3000元工資給乙方。
3、甲方如將分部工程對外進行分包時，分包工程資料費由分包單位另付，如資料由分包方完成，乙方配合整理存檔。
4、未盡事宜雙方協商解決，補充協議具有同等法律效力。
八、違約責任
1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方不得違反，否則追究違約方經濟責任。
2、本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程電力安全協議書 篇3
招標編號：
(投標侯選人名稱)：
鑒于你單位已通過招標人組織的 的投標資格預審，且已確認將按即將發出的招標文件的要求參與上述工程的投標，現邀請貴司作為資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規模：
結構形式：
場地面積：
計劃開工日期：
計劃竣工日期：
質量等級：
資金來源：
招標范圍：
二、招標文件的取得 招標文件將于 年 月 日 時至 時在以下地點發售： 地 址： 聯系人： 每套招標文件售價為 ，以 方式支付給 。(說明費用是否退還，是否要求準備圖紙等的押金以及具體規定，還應說明購買多套招標文件的規定)
三、投標地點及截止時間 本招標工程投標截止時間為 年 月 日 時 分。 投標人應按前款規定的時間或按招標文件規定所延長的時間到以下地點遞交投標文件：
地址：
如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標文件，投標人應將投標文件遞送至下列地址： 地 址： 聯系人：
四、開 標 本招標工程將于 年 月 日 時 分在以下地點開標：
地址：
投標人須按招標文件的有關規定派代表出席。
五、自投標截止日期起，投標文件有效期為 日歷天。
六、中標通知書將在 年 月 日之前發出(傳真有效)。
七、如投標人需咨詢有關本工程招標投標的其它事宜，請按下述方式聯系：
地 址：
聯系人： 電話/傳真：
招標人：(蓋章)
法定代表人或授權委托人：(簽字)
日期： 年 月 日
經辦人：
日期： 年 月 日
建設工程電力安全協議書 篇4
建設工程合同最新范本
發包方(甲方)：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
承包方(乙方)：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條工程項目
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、工程編號：________________
四、工程范圍和內容：全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條工程期限
一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按時完成。
三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;
2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第(________)項供應方式辦理：
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式：
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議)。
四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協議后實行。由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規定辦理：
1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用;另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。
4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程，按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理(詳見附件)。
第五條施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。
2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄，重大或復雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦銀行，做為結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發生損失，應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規范、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：
1.增減變更文件和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內，屬于工業建設項目，應于竣工驗收后30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。(屬于專業性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理)
九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
一、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協議。
四、建筑安裝工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解;解決不了的，可選擇下述第項處理：(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，(2)直接向人民法院起訴。
第八條附則
一、預算審查手續，由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證。
二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同(工程協議書)，可做為本合同之附件。
三、招標工程，按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項：
第九條合同附件
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)
三、施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協議：
六、有關補充合同：
第十條合同份數及有效期
一、本合同一式____份，甲乙雙方各執正本一份，并分別報送雙方業務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
建設單位(發包方)：____________________
工程負責人：____________________________
________年________月________日
建工單位(承包方)：____________________
工程負責人：____________________________
________年________月________日
建設工程電力安全協議書 篇5
建設單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關系，保障施工現場環境保護工作順利進行。
甲方的權利、責任和義務：
貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，并對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。
施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規范。現場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。
建筑垃圾、生活垃圾分類存放，并應及時清理，現場出入口要設置洗車設備，確保車輪不帶泥砂上路。
遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，采取有效揚塵防治措施。
施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效揚塵措施，堆放整齊，并配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。
砼泵、車輛清洗處應設沉淀池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。
由于沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。
乙方的權利、責任和義務：
貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。
進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料凈腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。
施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。
四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。
水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。
施工現場強噪聲機具應采取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。
所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。
由于沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。
補充條款：
補充條款如下：
加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。
現場道路每天定人進行清掃、灑水;
所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理
按《揚塵取費[ ] 號文件》規定增加費率建筑1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。
資金投入使用情況：
施工道路及主要出入口： 元
工地施工道路及加工區域： 元
固定式沖洗設備： 元
密目網： 元
標示標牌： 元
噴淋、噴霧系統： 元
其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元
視頻監控裝置： 元
建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：
負責人簽字： 負責人簽字：
年 月 日 年 月 日
建設工程電力安全協議書 篇6
發包方：_________
承包方：_________
根據《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程名稱_________;工程地點_________;工程規模_________;工程投資_________。
第二條委托方根據本合規定填寫建設工程勘察設計委托書。(見附表一、二)
第三條勘察設計費取費的依據和取費標準，按國家規定執行。
勘察設計費的撥付辦法，自合同生效后_________天內，委托方應向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設計費，不足部分委托方應在_________天內一次結清(或訂為分若干次結清)。
勘察任務的定金為勘察費的30%，設計任務的定金為估算設計費的20%。本工程的勘察費為_________元，估算設計費為_________元。
委托方不履行合同的，無權要求返還定金;承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。
第四條委托方的義務
1.委托方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料的可靠性負責。提供資料的內容，技術要求及期限見附表三。
2.在勘察設計人員進入現場作業或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件：_________。
3.委托方配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段，應吸收承擔有關設計任務的承包方參加。
4.按有關規定的勘察設計取費標準如期如數付給承包方勘察設計費。
5.維護承包方的勘察成果和設計文件，不得擅自修改或轉讓給第三方重復使用。
第五條承包方的義務
1.承包方應在_________年_________月_________日前提交有關勘察成果和設計文件，并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質量，以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數。詳見附表四。
2.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。
3.設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工，進行設計技術交底，解決施工過程中有關設計的問題，負責設計變更和修改預算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業項目和復雜的民用工程應派現場設計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協商(另附協議)。
第六條違約責任
1.因勘察設計質量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續完善勘察設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規定如下：_________。
2.因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。
3.承包方不按合同規定的期限提交勘察成果、設計文件，每拖延一天，應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。
4.由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計，委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規定如下：_________。
5.因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重作設計，應另行增加勘察設計費用。
6.委托方超過合同規定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式
合同執行過程中如有爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬于一個部門的，由上級主管部門調解;調解不成，或雙方不屬于同一部門的，合同雙方任何一方均可向_________仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第八條附則
本合同未言明事項，一律按《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》規定執行。
本合同附件：《建設工程設計委托書》、《工程地質勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各執1份;副本_________份，分別報送_________備案。
委托方(蓋章)：_________承包方(蓋章)：_________
法定代表人(簽名)：_________法定代表人(簽名)：_________
委托代理人(簽名)：_________委托代理人(簽名)：_________
地址：_________地址：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
電話：_________電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
建設工程電力安全協議書 篇7
發包人(甲方)：________________________
住所：______________________
電話：____________
傳真：____________
委托代理人：________________________
電話：____________
傳真：____________
承包人(乙方)：________________________
住所：______________________
電話：____________
傳真：____________
法定代表人：________________________
電話：____________
本工程設計人：________________________
電話：____________
施工隊負責人：________________________
電話：____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程)，達成如下協議：
第一條 工程概況
1. 工程名稱：__________________________________。
2、工程地點：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式： (1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料; (3)承包人包工、發包人包料。 (附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙 雙方施工圖采取下列第____________種方式提供： (1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份; (2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第五條 關于工期
1. 工程期限___________天，開工日期 _______ 年____________ 月____________日，竣工日期 _______年 _______月_______ 日。
2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3. 因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任： (1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、暴亂等不可抗力的; (2)經雙方同意的工程量變化和設計變更; (3)因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為; (4)經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費; (5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關于材料供應和保管
1. 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2. 對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。
3. 材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
第七條 關于質量和驗收
1. 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb 50327-20xx)為質量評定驗收標準。
2. 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3. 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4. 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后_______ 天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
5. 驗收時，工程項目合格率達到____________ %時(以上程價款比例為準)，其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。
6. 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修_______年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7. 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況： _________________________ 。
8. 工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條 關于工程價款及結算
1. 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
支付次數____________ 支付階段或時間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________元;
第二次______________________ 支付____________元;
第三次______________________ 支付____________ 元;
第四次____________ 工程驗收后_______ 天支付工程總造價的5%，約____________ 元。
(2)其他支付方式：______________________ 。
2. 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算：
(1)固定價格，本工程總價款為____________元;
(2)單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。
a. 乳膠漆和油漆類為：墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%拼花部分面積;
b. 瓷磚面積為：實際面積+6%實際面積;
c. 實木地板面積為：實際面積+6%實際面積，拼花部分面積+10%拼花部分面積;
d. 木工衣柜類面積為：實際面積(平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按1平方米計算);
e. 其他按項項目按項計算;
f. 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%實際面積;
g. 估價項目測量后再具體報價;
h. 經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。
3. 特別費用的約定：
(1)施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
(2)施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經列明稅費的，由乙方負責繳交。
(4)物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4. 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5. 工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后 天內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件(表)屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1. 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________ 的違約金。
3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4. 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5. 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6. 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7. 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條 雙方如對合同的執行發生爭議，應友好協商解決：協商無效的，可提交人民法院訴訟。
第十二條 附則
1. 本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。
2. 本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字)：________________________ 乙方公司(蓋章)：____________
現場代表(簽字)：___________________ 現場代表(簽字)： ____________
證件名稱：______________________ 證件名稱：______________________
頒發機構：______________________ 頒發機構：______________________
證件號碼：______________________ 證件號碼：______________________
__________ 年 ____月____ 日 ___________年____ 月___日
建設工程電力安全協議書 篇8
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合本項目的具體情況，經雙 方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 概況
1、項目名稱：_________。
2、項目地點：_________。
3、項目內容：綜合布線系統施工和測試，輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。
第二條 工期
1 、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日�！ �
2 、遇到下列情況之一者，經甲方審核批準后，工期可做相應調整。
2.1 、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期 變化，并經甲方書面確認;
2.2 、 雙方書面確認的計劃工期改變;
2.3 、不可抗力因素。
第三條 承包方式和造價
1、承包方式：包工包料(具體內容參見網絡工程設備報價清單)。
2、項目總造價：人民幣(大寫)：(_________)。工程 施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件，項目最后造價按實際 施工工程量結算。
第四條 付款方式、結算方式
(一)付款方式
1、在合同簽定后，甲方向乙方支付合同總價的30%，即人民幣(大寫) 。 ( _________);
3、完工并經甲方驗收合格后的三個工作日內甲方支付到乙方合同總價的 65%， 即人民幣(大寫) 。(__________________ );
(二)結算方式：
1、乙方已根據甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量， 本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。
2、若甲方需求有變更時，工程施工時發生增項部分，合同總價報價清單已有 的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數量。如合同總價報價清單中沒有 的項目則按甲乙雙方協商后經簽證后的單價為結算依據。該計算原則適用于工程 施工時發生減項部分的計算。
第五條 材料供應
1、材料供應：施工前乙方提供材料經甲方審核、認可后，方可使用。
2、采用新型材料和代用材料時，乙方須在甲方的書面簽字確認后方可進行 使用。
第六條 甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、為乙方的施工提供必要的便利條件，并協調水源、電源，提供材料的合 理堆放場地，協助乙方順利進行施工。
2、按合同規定及時支付工程款項。
3、指定項目負責人一名，負責與業主及相關協作單位的協調工作，為乙方 提供可持續施工的作業面，并負責平時乙方增、減項的簽證。
4、組織本工程項目的竣工驗收。
(二)乙方責任
1、按合同規定按時完成并交付該工程。
2、嚴格按照甲方與最終用戶確認的施工圖紙施工。
3、負責本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當地安全質量監督部門的監督。
5、因乙方的過錯造成工程有質量問題時，經甲方確認后，乙方必須在三天 內采取有效措施糾正，并承擔由此造成甲方的經濟損失，承擔相應的法 律責任。
6、在合同履行過程中，雙方有異議應及時協商解決，未經甲方同意乙方不 應隨意停工或借故拖延工期。
7、服從甲方施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造 成的損失和罰款。
8、負責施工場地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及衛生等工作。
第七條 工程項目及設計的變更、修改 甲方因最終客戶需要，作出設計變更時，應書面通知乙方，經確認后簽證， 若由此導致工程延期的，工期應當順延。在施工過程中若甲方提供的施工內容及 圖紙與投標內容及圖紙不同處，按實際情況作增項或減項處理，由乙方提出書面 報告，乙方協助甲方共同經業主及監理方簽證確認。
第八條 工程質量
1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關操作規程精心施工，工程質量必須符合設計要求，達到施工圖說明和國家頒發的現行施工驗收規范的驗收標準。
2、本工程承包范圍內所有的單項工程的質量，均達到國家或行業的質量驗收評定標準。雙方如對工程質量有爭議，請質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此 造成的損失由責任方承擔。
第九條 竣工驗收
1、工程竣工三天內，乙方將全部有效的技術檔案資料二份，送交甲方，確定 驗收日期，并組織進行驗收，驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格， 乙方應在甲方的限期內進行整改，再實行驗收，并以最后驗收合格的日期 作為竣工日期。
2、工程驗收應以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關設計變更的書面文件、國家 頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準等為依據。
3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。
第十條 違約責任
(一)甲方違約責任 甲方不按規定支付工程款，乙方除有權要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責任
1、乙方不按規定按時完成該工程，甲方除有權要求乙方完成該工程外，另 外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發生質量事故或乙方使用的設備、材料如質量不符合設計要求、行業標準或國家標準的，甲方有權讓乙方返工整改，并由乙方承擔由此 而引起的一切經濟、法律責任。
3、合同履行過程中若出現乙方嚴重違反合同重要條款，甲方有權終止合同， 并終止支付未結算的工程款。
第十一條 合同爭議 遇人力不可抗拒的自然災害損失，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成，則 由____市經濟合同仲裁委員會裁定。
第十二條 工程保修 工程竣工驗收合格之日起半年內為保修期。保修期內如發生工程質量的問題，由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修，設備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執行工程完工后兩年內乙方應為甲方提供維護服務。
第十三條 不可抗力 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通 報不能履行或不能完全履行合同的理由，并向對方提交有關主管機關證明材料， 根據實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同, 決定部分或全部免予承 擔違約責任。
第十四條 其它
1、合同簽定當天內，甲方向乙方提供本項目施工圖紙，乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因導致的質量、安全、人身死亡事故，由乙方自 行承擔相關責任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應賠償。
2、因甲方原因導致工程停工或工人窩工的，甲方按每日按合同總價的千分 之三做相應補償。
3、本工程施工過程中，所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復綠等工作內容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內，合 同價款中也不包含以上的工程量報價。
4、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，可另行簽訂補充協議。補充協議作 為本合同一部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效，在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交 付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具 有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建設工程電力安全協議書 篇9
甲方：__________
乙方：__________
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將_______工程的______施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：
一. 工程概況
1. 工程名稱：______________
2. 工程地點：________________
3. 承包范圍：_______________
4. 承包方式：包工、包料、包費用
5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起______個日歷天。
6. 工程質量：本工程為合格工程
二. 合同單價和付款方式
1. 合同單價：_____________
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準_______________________
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款______%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的_____%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。
2. 當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議，雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為_____年
在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后_____小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執____份，乙方執____份。
甲方(簽章)：____________
電話：_____________
日期：_____________
乙方(簽章)：____________
電話：_____________
日期：_____________
建設工程電力安全協議書 篇10
訂立合同雙方：
建設單位：____，以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位)：____市(縣)____區(鎮)____街(路)____號房主(代表人)____，以下簡稱乙方。
根據____建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地范圍內共有____結構的住房__幢__間，共__平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于__年__月__日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)__平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積就按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條 乙方應于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后__日內一次付給乙方搬遷費__元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助__元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助__元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助__元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位于__，共__套__間，__層__號，配有__等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人__領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。
第六條 甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條 其它：____。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份，交__市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__等單位各留存一份。
建設單位(甲方)：____(公章) 拆遷戶(乙方)代表人：____(蓋章)
地址：____ 家庭18歲以上成員：____(蓋章或簽名)
代表人：____ 地址：____
電話：____
銀行帳戶：____
__年__月__日訂
建設工程電力安全協議書 篇11
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協商，就甲方廠區基建工程施工事項達成協議：
一、 工程名稱：察右中旗環城商砼廠區內“五通一平”基礎設施配套建設工程。
二、 工程建設內容：
廠區平整 院面硬化和道路建設 機井：1眼 電力基礎設施
三、 承包方式：包工包料
四、 工程造價：見附表
五、 工程期限：開工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。
六、 質量要求：承包人必須嚴格按照有關規定標準施工。確保工程質量。如出現問題未達到標準，不予驗收。乙方必須無條件返工。并承擔返工損失。
七、 付款方式：
1、 工程峻工后，經甲方驗收并合格。甲方即付給乙方工程造價款的85%。
2、 乙方剩余15%工程款作為質保金。在質保期滿(質保期壹年)后兩月內付清。
八、 如有其它未經事宜，甲、乙雙方協商解決。
九、 本合同自甲、乙雙方簽字后即生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程電力安全協議書 篇12
合同編號：_____________
甲方：___________________ 乙方：___________________
法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________
聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________
依據《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1. 甲方委托乙方供料、加工： 。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2. 石材供料時間： 年 月 日。
3. 交付地點為(選擇一項)：
□施工現場： 。
□甲方指定的材料存放地點： 。
□雙方約定的其他地點： 。
4. 甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1. 甲方應在 年 月 日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。
2. 乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3. 乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。
4. 一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇兩項)：
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準： 。
第四條 運輸與裝卸
1. 成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由 方承擔。
2. 成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸 □乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由 方承擔。
第五條 驗收
1. 乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2. 成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1. 合同總價：人民幣 (大寫)。
2. 支付方式：
(1)合同簽訂后 日內(或另行約定 )，甲方向乙方支付合同總價款的 %作為預付款，計人民幣 元，雙方約定預付款處理方式： 。
(2)款項支付(選擇一項)：
□按供料進度，每 (時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后 日內核實并支付進度款。
□按供料進度，每 (數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后 日內核實并支付進度款。
3. 合同價款結算方式為： 。
4. 供料進度款支付達到合同總價款的 %時，不再按進度付款。待完工驗收后 天內支付余款，甲方暫留合同總價款的 %作為保修金，甲方應在保修期滿后14天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1. 乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。
2. 乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款 %支付。
3. 因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款 %支付。
4. 甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款 %，
5. 其他違約責任： 。
第八條 保修
1. 保修期限 年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2. 保修項目 。
3. 保修內容 。
4. 保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1. 乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2. 合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項
。
第十一條 爭議處理
1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：
(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向 人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
1. 本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2. 本合同一式 份，雙方各執 份。
甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：________
住址：_____________________ 住址：______________________
聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________
開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________
賬號：_____________________ 賬號：______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________
附件一：石材供料單
合同編號：
工程名稱：
工程地點：
石材名稱
國碼/等級
規格(單位)
數量
加工要求
計價單位
成品單價
合計
備注
以上材料價款：人民幣(大寫) (￥ 元)。
其他相關服務
1. 乙方按甲方要求提供其他相關服務(可多選)：□深化設計 □排版 □養護 □安裝指導 □其他 。
甲方變更服務項目，須書面通知乙方，因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。
2. 要求明細
相關服務一 費用： ;
相關服務二 費用： ;
相關服務三 費用： ;
相關服務費合計：人民幣 元(大寫)， (小寫)。
合同總價款：人民幣 元(大寫)， (小寫)。
甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：________
住址：_____________________ 住址：______________________
聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________
開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________
賬號：_____________________ 賬號：______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________
建設工程電力安全協議書 篇13
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人：_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號
法定代表人：_________________劉__________總經理
上訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。
上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外�！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
建設工程電力安全協議書 篇14
貸款方：
借款方：
根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款用途_________________________________________________________
第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款為________年_元；________年_元；________年_元；________年_元；________年_元；________年_元。
第三條借款利率自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。
第四條借款期限借款方保證從________年____月起至________年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年_元；________年_元；________年_元；________年_元；________年_元；________年_元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方___(蓋章)貸款方___(蓋章)
負責人：___負責人：___
地址：___地址：___
簽約日期：___
簽約地點：___
建設工程電力安全協議書 篇15
甲方：貴州XX公司 乙方：六盤水XX公司 甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，根據《民法典》、《爆破安全管理規程》GB6722-20、《爆破作業項目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理條例》及轄區公安機關相關規定，甲、乙雙方就位于
花漁洞的“花漁____區”工程
爆破工程的經濟責任管理達成以下協議：
一、 工程概況： 工程名稱：花漁____區工程 工程地點： 工程內容：布孔、鉆孔、驗孔、裝藥、填塞、防護、聯絡網、警戒、起爆、爆后檢查、解除警戒。（所有作業的施工機械、水電費及人工、材料費用）
二、 工程單價和工程量：
1、 工程單價：含稅費）
2、 工程量：以甲乙雙方驗收方量計算簽字為準。
三、 工程計價與結算：
1、
2、 工程款工程量單價 工程進度款的支付：施工期間乙方應于每月最后一周的正常工作日內向甲方申報工程進度，甲方按乙方申報的進度在次月____日 前支付實際完成工程量80%的進度款，施工中如甲方不按時支付乙方進度款，導致乙方無法正常施工的責任由甲方承擔�！ �
3、 工程計量及結算：工程計量以雙方實測數據為準，即工程計價款工程量單價；工程完工驗收合格后15天內，完成工程結 算及支付手續，逾期不支付的，按工程款10%收取滯納金�！ �
四、 工期要求： 本合同工期：________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日�！ �
五、 雙方責權利： 甲方責權利：
1、 甲方向乙方提供準確的項目立項審批文件、用地審批手續、中標通知書、設計圖紙、地勘資料、爆破區域周邊重要設施情況， 并保證相關資料真實性�！ �
2、 甲方負責周邊房屋現狀調查（爆前調查資料甲乙雙方各執一份），并協調四鄰關系，因征地拆遷、堵工造成乙方窩工7個工作日以上經濟損失的，由甲方承擔，窩工7個工作日以內的費用乙方自行承擔�！ �
3、 甲方應按時按期支付乙方工程進度款和辦理工程結算相關手續，因甲方未按合同規定執行工程進度款和工程結算的，按第三 條相關規定執行�！ �
4、 每次爆破作業前，甲方負責清理施工便道及場地，為乙方安全運送民爆物品爆破提供必要條件。
5、
1、 乙方責權利： 乙方必須按照所取得的《工程爆破設計施工資格證書》并按國家相應的法律、法規、標準和規程進行爆破施工，不包括甲方設計的地下管線、地面建筑、國家一二級文物、極重要設施、極精密貴重儀器設備及重要建（構）筑物等環境負責特殊要求的爆破作業。如甲方要求乙方對甲方涉及對以上情況進行爆破作業，由此產生的各種費用由甲方負責支付，不在此單價范圍內�！ �
2、 乙方負責編制《爆破設計方案》《爆破施工方案》費用乙方負責，辦理民用爆炸物品使用相關手續�！ �
3、 乙方須遵守爆破工程建設安全生產有關管理規定，嚴格根據經審批后的《爆破設計方案》組織施工，由于爆破飛散物造成的一切經濟損失和法律責任及施工過程中施工人員的一切安全事故責任由乙方自行負責。
4、 嚴謹違章作業、違章指揮、冒險施工，乙方服從甲方現場施工管理人員的正確指揮，對違章指揮，乙方有權拒絕施工，因甲方違章指揮造成的一切經濟損失及法律責任由甲方承擔�！ �
5、 乙方爆破作業人員必須持證上崗，并嚴格按安全作業證規定的作業級別進行爆破作業
6、 按照《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》和《爆破安全規程》GB6722-20及相規定，必須進行爆破安全評估和監理的爆破作業項目，由此產生的爆破安全評估和安全監理費用由乙方承擔。
7、 乙方嚴格按照《爆破設計方案》《爆破施工方案》實施爆破，如有違反，所造成的一切經濟損失和法律責任由乙方承擔�！ �
8、
9、 各單項工程施工的人員、設備進出場費用由乙方自理。 在合同執行過程中，如遇國家出臺新法律、法規，本合同與新法律、法規有矛盾時，乙方有權修改本合同責權利，乙方按新法律法規規定執行�！ �
六、 安全責任：
1、 甲乙雙方必須嚴格執行《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》、《爆破安全規程》等國家、省、市有關規定，做好安全防護工作�！ �
2、 乙方根據爆破區域實際條件及時優化爆破參數，科學管理。精心施工，確保爆破震動控制在國家規范允許范圍內�！ �
3、 如發生重大爆破安全事故，乙方應按國家相關規定立即上報上級主管部門（同時通知甲方），并按政府有關部門規定處理，承擔一切責任。
七、 違約責任 除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承擔違約責任。
1、 甲方不安合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任�！ �
2、 如乙方原因不按期完工給甲方造成損失的，由乙方承擔并賠償甲方損失。
八、 工程停建或緩建的處理： 由于政策變化，不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，是合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自由機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付工程價款和賠償乙方相關損失。
九、 工程計量結算支付完成后，本合同自行失效�！ �
十、 本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份�！ 〖追剑�
乙方： 法人（簽字）：
法人（簽字）：
工程合同圖文推薦
工程工程合同工程工程合同工程工程合同工程工程合同
建設工程電力安全協議書 篇16
發包方(以下簡稱甲方)
承包方(一下簡稱乙方)
本工程于20xx年----月----日議定，由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權利和義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合工作，保證質量按期完成任務，根據《中華人民共和國建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經雙方協商簽訂本合同以使共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包范圍：
四、結構形式及建筑面積：
第二條 承包方式和工程造價
一、承包方式：按甲、乙雙方商定后意見及預算項目工程，包工我、包工期、包質量、包安全
二、承包金額，暫定工程造價：
第三條 工期總天數(有效工期)----天
一、開工日期于20xx年----月----日開工，竣工日期于20xx年----月----日竣工。
三、竣工日期，遇到有下列情況經甲方簽證，工期方可順延
1、因遇人力不可抗拒的自然災害造成停工。
2、工程變更。
3、其他原因。
四、物資材料
凡乙方采購的物資材料要及時通知甲方，經驗收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購的物資，資料不符合要求的，而造成的損失，應由乙方負責。
五、工程支付方式
工程施工隊進場撥付包工，工程資----，主體一層封頂后撥----，主體合格后撥----，總體驗收合格后撥----(包括材料)
六、乙方負責
1、按《施工及技術驗收規范》要求進行精心施工，確保工程質量，確保工期，由乙方造成的返工，停工費用由乙方承擔(包括材料)
2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的設備損壞和人員傷亡事故的，其費用乙方自負
3、若因乙方責任發生的人身傷亡施工員，其費用均由乙方負責。
4、乙方進場前后，運輸費、機械費、人工費等由乙方負責。
5、乙方不得拖欠工人工資，若拖欠工人工資或工人上訪鬧事，與甲方無關。
七、因一方不履行合同，而造成的經濟損失，由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
八、在履行合同中若雙方發生爭議，應本著實事求是的原則，協商決定。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各1份，本合同簽字之日生效，注(未盡事宜由雙方協商后解決)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程電力安全協議書 篇17
發包單位(甲方)： 有限公司
承包單位(乙方)：
為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定，明確發、承包方安全責任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全，預防發生各類施工安全事故，經雙方協商，甲乙雙方自愿簽訂本協議。
工程項目名稱：天津
工程地址：天津市 區
工程范圍：天津 拆除專業工程
協議期限：至本工程完工
本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任：工程項目發包前，發包方必須對承包方資質和條件進行審查，合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查，確認其符合且具備下列條件：持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書：持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構：施工隊伍超過30人的配有專職安全員：30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業，開工前發包方必須對承包方項目負責人等，進行全面的安全技術及文明施工交底，應有完整的交底資料和交底記錄，并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施)，經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。
一、發包方安全責任：
不定期檢查承包方施工現場，對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正，并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前，必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全，不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。
二、承包方的安全責任：
1、承包方對所承擔的施工項目，必須制訂施工方案，并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施)，經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。
2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規，遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。
3、工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試，合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者，在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試，并報給發包方安全部門備案。特種作業人員，必須持有有效的《特種作業證》。
4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。
5、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時，必須事先編制安全施工措施，填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作，一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票)，并派員監督。
7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知，必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況，必須立即報告發包方安全監察部門。
8、承包方必須按國家有關規定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。
9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查，確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查，發現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查，發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的項目，禁止再行轉包，非主體工程需要分包的，必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。
11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工，嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。
12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的，均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。
三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。
四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時，發包方安全部門有權予以糾正制止，有權通知承包方并給予經濟處罰，直至停止承包方的工作。
五、因承包方責任造成的發包方安全事故，由發包方按事故調查規程處理，承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定：“施工現場安全由建筑施工企業負責”，因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔，并通知有關政府部門調查處理、統計上報。
發包單位(章)： 承包單位(章)：
法人代表: 法人代表:
法人委托代理人 : 法人委托代理人:
簽定日期： 年 月 日
注：本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。
建設工程電力安全協議書 篇18
甲方：(發包方) 乙方：(承包方) 本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
1.裝修施工地點：_____________________________________________
2.工期：________年____月____日 至________年____月____日
3.本項工程預計費用 元人民幣。 第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料 乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料�！ 〖追截撠煵少徆⿷牟牧蠎显O計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔�！ 〖追焦⿷牟牧习磿r抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償�！ �
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。 乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責�！ ∫曳阶詭┕さ谋仨毠ぞ�(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用�！ 〉谌龡l 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-20及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-20并參照《____省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-3598》及《市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變�！ �
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續�！ 〉谒臈l 有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施 工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作�！ �
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責�！ �
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場�！ �
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償�！ 〉谖鍡l 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1. 工程款付款方式： 布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%
1)。水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)。所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)。水電施工的穿墻、打孔、切割
4)。開關面板安裝
5)。小五金、馬X、的安裝
6)。后期燈具的安裝
3.工程結算方式： 按實結算： 總價結算：20元平米(套內面積)
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金�！ 〉谄邨l 糾紛處理方式： 因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟�！ 〉诎藯l 合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續�！ �
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同�！ 〉诰艞l。其它約定：
1.雙方同意由第三方監理(廈門XX公司)進行協商工作。 在未經第三方監理(廈門XX公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用�！ �
2.經過第三方監理(廈門XX公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延�！ �
4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效�！ �
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份�！ �
(四)合同有效期至_____________________.
(五) 水電工程保修________年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用�！ 〖追胶炞郑� 乙方簽字(蓋章)：________年____月____日________年____月____日
建設工程電力安全協議書 篇19
甲方：_________ 乙方：_________ 雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條總則
一、井位
1.鉆井施工地點：_________；
2.地形圖：_________；
3.井位設計圖：_________；
4.地層構造圖：_________.
二、國家、部、局對鉆進工程施工的批準投資計劃、工程項目，設計任務書等文件號及影印件�！ �
三、井別：_________.
四、鉆井口數：_________.
五、井深結構：_________.
六、質量：
1.井身質量合格率_________，
2.固井質量合格率_________.
七、價格
1.調整井單價_________元米，合計金額_________元
2.開發井單價_________元米，合計金額_________元
第二條工程期限本合同鉆井工程自________年____月____日開鉆至________年____月____日全部鉆完。在組織鉆井工程施工中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限；
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續施工者；
三、因甲方不能按期提供技術文件、技術圖紙和鉆井施工條件，被迫停工或不能繼續施工者�！ �
第三條鉆前準備
一、甲方在開鉆前應辦妥征地拆遷和井場道路的墊方；清除施工場地及進出道路范圍內影響施工的原有建筑物、構筑物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機安裝搬運的道路。
二、甲方按時向乙方交付井位設計、完鉆井深、層位和完井要求，負責鉆井區塊的斷層分布圖；斷層數據；小層平面圖；構造圖和鄰井圖壓力資料數據，并向乙方進行地質和工程技術要求交底�！ �
三、乙方在開鉆前應組織有關技術人員學習和熟悉各種設計圖紙，參加地質設計交底，編好施工圖預算，負責安排鉆機運行計劃，施工方案，做好一切施工準備�！ �
第四條工程款結算
一、按不同的機型、井別、井深、另加風險金，確定承包費用。對承包范圍以外的費用，按規定結算�！ �
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程費用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方，作為乙方備料及施工費�！ �
第五條施工與設計變更
一、乙方在組織施工中，必須為油田開發著想，嚴格按照部、局頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工。
二、在鉆井施工中，乙方必須堅持按技術要求施工，甲方派員監督。任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方井噴、卡鉆等事故和費用增加，應由甲方負擔；
1.鉆井施工設計有錯誤或甲方提供的技術資料與實際不符造成的事故由甲方負責。如乙方及時發現并通知甲方，甲方接到通知后立即(當天)提出修改或變更設計，經雙方同意后方可改變施工計劃，由此而引起的費用增加，由甲方承擔，并由甲方賠償乙方的經濟損失。
2.鉆井施工中如有設計變更，超出原設計標準或加大鉆井難度時，需經上級有關部門審批同意，甲乙雙方辦理有關增加的生產費用手續后方可施工，費用由甲方承擔。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工�！ �
3.甲方未盡協助義務給乙方造成損失�！ �
三、在鉆井施工中，由乙方本身原因造成的損失自理�！ �
四、鉆井是隱蔽工程，乙方在施工中必須按標準操作，做好每一道工序的記錄，接受甲方的監督、檢查、驗收。
五、甲方遇到特殊情況，要求乙提前完____區塊鉆井任務的，由雙方協商解決。乙方因此增加的費用由甲方負擔�！ �
第六條完井驗收、結算與保修
一、乙方在完井前____日，應及時通知甲方，如甲方不能按期驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期。但甲方必須承認乙方的完井時間。甲方推遲驗收，其間發生的管理費、車輛費由甲方負擔。
二、施工完畢的井要以部、局的統一質量驗收標準為依據，甲方不準提高驗收標準。
三、經檢驗合格的井，從驗收即日起為移交完畢。移交后發生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物，乙方概不負責�！ �
四、由于甲方提供的資料、數據不準確或其他原因，造成鉆井質量不合格，由甲方負責。需乙方修井的甲方還要承擔修井費用和乙方的窩工費，窩工費按每小時_________元計算。
五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承擔�！ �
六、施工完畢并已驗收合格交給甲方的井，甲方在未射孔之前，若出現管內外冒油、水、氣現象，乙方負責保修，保修期為六個月，超過保修發生管內外噴冒氣油、水，乙方不予負責。
第七條獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下，提前完成鉆井任務，為甲方提前投產 創造了條件，增加了效益，甲方應按總施工費用的_________‰給乙方獎勵�！ �
二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗收合格的井，如逾期不付，甲方應增付未付款項的利息�！ �
三、合同糾紛的解決方式�！ �
第八條工傷事故 乙方有責任教育工人，嚴格執行操作規程，文明生產、安全施工、防火防盜。在施工中發生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經濟損失，均由乙方自負，不得因此影響工程進度�！ �
第九條附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未說盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定擬定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分，具有合同效力。
二、本合同訂立之前，雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。
第十條合同附件(略)
一、鉆井施工圖紙；
二、地形圖；
三、井位設計圖；
四、地層構造圖；
五、國家、部、局對鉆井工程施工的批準投資計劃、工程項目、設計任務書等文件影印件_________份�！ 〖追�(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________ 負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________ ________年____月____日________年____月____
建設工程電力安全協議書 篇20
委托人：________________
甲方代表：________________
經雙方協商一致，簽訂本協議。
一、工程概況
委托人委托甲方代表監理的(以下簡稱“本工程”)，概況如下：________________
工程名稱：________________
工程地點：________________
工程時間：________________暫定為20__年3月25日至20__年8月25日(共153天)
二、協議實施細則
1、委托人的權利
(1)委托人有對工程規模、設計標準、規劃設計和設計使用功能要求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。
(2)甲方代表因私自請假或他人替換須事先征得委托人的同意。
(3)委托人有權要求甲方代表提交監理工作日志及監理業務范圍內的專項報告。
(4)當委托人發現甲方代表不按協議履行職責，或對工程造成損失，委托人有權終止協議并要求甲方代表承擔相應的賠償責任或連帶賠償責任。
2、委托人的義務
(1)委托人應當在雙方約定時間內免費向甲方代表提供與工程有
關的工作資料。
(2)委托人應當在約定的時間就甲方代表書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。
(3)委托人應免費向甲方代表提供必要的辦公用房和其他辦公設施。
3、甲方代表的權利
(1)工程建設的相關事項(包括規劃設計、項目實施、使用功能、項目變更等)向委托人的建議權。
(2)事先征得委托人同意對工程設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，向委托人提出建議，發現工程設計不符合國家頒布的工程質量或設計約定的質量標準時，有權書面報告委托人并要求設計人更正。
(3)審批工程實施的組織設計和技術方案，按照保質量、保工期、保安全和降低成本的原則，向施工單位提出建議，并向委托人提出書面報告。
(4)對于不符合設計要求和協議約定及國家質量標準的構配件、設備，有權通知施工單位停止使用;對于不符合規范和質量標準的工序，分項工程和不安全施工作業，有權通知停工整改、返工。
(5)工程實施進度的檢查、監督權，以及工程實際完成日期提前或超過工程實施協議規定的完成期限的簽認權。
4、甲方代表的義務
(1)保證簽訂協議時起至履行完畢本協議項下全部義務時止，
始終具備符合國家法律法規、部門規章規定的執行本協議所必需的資質。
(2)嚴格執行國家法律法規，按章辦事，自覺維護委托人的利益。
(3)每天按時到委托人處打考勤，接受委托人的檢查、監督，嚴格履行服務承諾，做到誠實守信。
(4)使用委托人提供的設施和物品屬于委托人的財產，在監理工作完成或中止時，應按協議約定的時間和方式移交給委托人。
(5)在協議期內或協議終止后，未經委托人同意，不得泄露與本工程、本協議業務相關的保密資料。
5、甲方代表在責任期內，應當履行約定的義務，假如因甲方代表過失而造成了委托人的經濟損失，應當向委托人賠償;觸及法律的，還應當承擔相應的法律責任。
6、甲方代表不得接受監理工程項目施工方的任何報酬或者經濟利益，果斷杜絕商業賄賂行為。
7、在委托協議簽訂后，實際情況發生變化，使得甲方代表不能全部或部分執行監理業務時，甲方代表應當書面通知委托人。因不可抗力導致委托監理協議不能全部或部分履行，甲方代表不承擔責任。
8、甲方代表向委托人辦理完驗收或工程移交手續，施工單位和委托人已簽訂工程保修責任書，甲方代表收到監理報酬尾款，本協議即終止。
9、當事人一方要求變更或解除協議時，應事先通知對方，因解
除協議使一方遭受損失的，除依法可以免除責任外，應由責任方負責賠償，變更或解除協議的通知必須采取書面形式，協議未達成之前，原協議仍然有效。
三、工作薪酬
1、委托人以實際工作時間支付甲方代表100元/天，該工程竣工，驗收合格后，委托人應全額支付工資。委托人不可隨意克扣或者無故拖欠甲方代表工資。
2、甲方代表在本合同履行期間病休或事假，甲方按請假天數扣除工資，且委托人不承擔任何醫療費用及其它經濟費用。
3、甲方代表應加強自身安全防范意識，否則發生傷、亡等事故由甲方代表自行承擔一切經濟和法律責任。
4、甲方代表患有職業病或其它疾病，而不能勝任本工作崗位的，應自行解除勞務合同，甲方代表不可隱瞞，否則因甲方代表帶病作業而發生傷亡事故，所引發的一切經濟及法律責任，由其自負，委托人不負任何醫療、保險、工傷及其它一切經濟補償。
四、甲方代表向委托人承諾，按照本協議的規定，承擔監理工作。
五、本協議自雙方簽字蓋章后生效。本協議一式肆份，委托方叁份，甲方代表壹份，具有同等法律效力。
委托人：________________(蓋章)甲方代表：________________(簽章)法人代表：________________(簽字)身份證號：________________
建設工程電力安全協議書 篇21
甲方:_________________公司
乙方:_____________________________有限公司
關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協議如下:
1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。
2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。
3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。
4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。
5、本協議自簽署之日起三日內，雙方應向_________市___________區人民法院提交本協議一份，申請法院出具調解書。
6、雙方關于該建設項目的糾紛至法院出具調解書后終結，今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。
7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區人民法院一份，同樣有效。
甲方(簽字或蓋章):_________________
法定代表人:_________________ 地址:_________________
乙方(簽字或蓋章):_________________
法定代表人: _________________地址:_________________
_________________年_______ 月 ______日
建設工程電力安全協議書 篇22
甲方：身份證號：電話： 乙方：姓名（或名稱）：住址： 身份證號：電話： 甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面積為平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等），乙方的施工承包單價為每平方米元，工程總價款為元�！ �
三、施工要求
①地工基礎：深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
�、趬w外墻
3。7內墻
2。4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿，強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法（一快磚一鏟灰一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤�！ �
�、廴^梁：過梁高度不低于12公分，鋼筋直徑不宜小于10毫米，剛箍直徑不低于6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁�！ �
④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，后面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣13
�、莸匕宕u6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間墻磚，不低于
1。8元，墻內刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關一只
⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：________年____月____日（公歷農歷）—________年____月____日（公歷農歷），按日歷工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
�、咭曳綉凑占追降慕ǚ抠|量要求保證施工質量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔�！ �
四、付款方式 開工付40%，土墻砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽%________年維修給清。
五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。 經雙方協議如下： 甲方簽字（簽章）：乙方簽字（簽章）： 見證人簽字（簽章）： 簽約時間：________年____月____日（公歷農歷） 簽約地點
建設工程電力安全協議書 篇23
基本建設工程儲備借款合同
借款方：_________貸款方：_________
借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。
第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________。本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。
第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行�？顚Ｓ�。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%。
第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。
第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%。
第七條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《_____》的有關規定辦理。
第八條本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。
借款方(公章)：_________貸款方(公章)：_________
負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程電力安全協議書 篇24
發包人(全稱)：_______________________
承包人(全稱)：_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_______________________
工程地點：_______________________
工程內容：_______________________
工程立項批準文號：_______________________
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);
竣工日期：_____年____月___日;
合同工期總日歷天數：______天。
四、質量標準
工程質量標準：合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款
金額(大寫)：________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括：
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日
1、合同訂立地點：________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
發包人：_______________________
法定代表人：_______________________
_______年______月_____日
承包人：_______________________
法定代表人：_______________________
_______年______月_____日
建設工程電力安全協議書 篇25
甲方： 乙方： 經甲乙雙方共同協商，本著誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協議：
一、 甲方委托乙方代理 上海XX公司 廣告業務，代理辦法執行《 上海XX公司 廣告代理實施辦法》（后簡稱 ;辦法;）規定�！ �
二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規，未經雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權利或義務轉讓于第三方。
三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行為，甲方有權取消其代理資格，并保留法律訴訟的權利�！ �
四、 甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協議扣除代理費后，須將播出款項轉付甲方指定的銀行賬戶�！ �
五、 乙方所代理的廣告，按 上海XX公司 正在執行的廣告收費標準執行。
六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發送到 上海XX公司 ，廣告發布后甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放說明》辦法處理�！ �
七、 合同付款說明：
1、 遵守先付款后發布的原則�！ �
2、 的確無法做到發布前付款，須在廣告發布前支付30%的發布費，余款須在廣告發布5個工作日內付清。
3、 違反以上款項，視為違約，甲方有權終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。
八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協商解決。
九、 在合同的落實和執行中，有關合同和協議條款確需修訂，須經雙方協定�！ �
十、 未盡事宜，甲乙雙方按本協議第九條規定協商處理。 十
一、 協議、合同均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關法律條款�！ ∈�
二、 代理期限為：________年____月____日至200________年____月____日�！ ∈�
三、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力�！ 。滓译p方簽章） 甲方（廣告客戶或代理單位）：____________________________________ 地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________ 乙方（廣告發布單位名稱）：____________________________________ 地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________ 甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，并共同遵守�！ �
一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發布____ 廣告�！ �
二、廣告發布媒介為________________________________.
三、單位廣告規格為________________________________.
四、廣告采用樣稿（樣帶），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿（樣帶）。
五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發布。
六、廣告樣稿（樣帶）為合同附件，與本合同一并保存�！ �
七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出（刊登）次數____ ，總計________元�！ �
八、甲方應在________年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____.
九、違約責任________________.
十、合同糾紛解決方式：
（1）由____ 仲裁委員會仲裁；
�。�2）向____ 人民法院起訴�！ ∈�
一、其他： 十
二、廣告的編排方式和發布時間表： 十
三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字后生效�！ 〖追剑篲___________________ 代表人：________ 乙方：____________________ 代表人：________ ________年____月____日
建設工程電力安全協議書 篇26
甲方：_________________身份證號：_________________乙方：_________________身份證號：_________________
鑒于甲、乙多年互信關系，現合作經營樹木種植和養殖農場。為更長久保持雙方關系，合作共贏，雙方達成如下協議，以期共同遵守：_________________
一、雙方一致確認：_________________農場經營管理模式，由雙方共同經營、共擔風險、共享收益。未經雙方同意，任何一方不得擅自處理合作經營項目范圍內的任何資產(包括買賣、轉讓、抵押、贈與)。
二、雙方合作模式為甲方提供坡地和承包魚塘，乙方提供經營資金。具體如下：_________________
1、甲方提供位于________________坡地約50畝，每畝每年租金_______________元，合共總值約人民幣22500元。
2、甲方提供舊平房(3間房)一棟，舊的豬舍150平方。
3、甲方負責承包_____________小水庫約30畝，使用期限10年，合共租金為人民幣_______________元，租金由乙方負責承擔。
4、乙方負責提供投資資金人民幣50萬元。
三、盈余分配與債務承擔：_________________扣除生產運營成本和土地租金后，剩余利潤的50%作為下一期投入資金，余下的50%利潤，甲乙雙方各占50%。如農場虧損，形成債務，則雙方對外負擔連帶賠償責任，對內按各自50%的比例分擔賠償責任。
甲方每月以工資形式領取薪酬，其工資屬農場生產運營開支的一
部分。農場純利潤在_______________元至_______________元之間，甲方領取_______________元工資;純利潤在_______________元—_______________元之間，甲方方領取_______________元工資;純利潤在_______________元—_______________元之間，甲方領取_______________元工資(封頂)。
四、合作經營期間，如果政府或企業征用農場土地、魚塘，所得的賠償款雙方各占50%。
五、雙方在共同經營管理中，應當互相信任，遇到問題應共同協商解決。
六、本協議，雙方應共同遵守，任何一方違約給其他方造成損失的，應當進行賠償。
七、合作期限為年，自_____________年__________月__________日起，至_____________年_____________日止。
八、本協議一式兩份，雙方各執一份，對雙方具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
簽約日期：_________________