建設合同訴訟答辯狀（通用3篇）

建設合同訴訟答辯狀 篇1

　　答辯人：_____________

　　住所地：________________

　　法定代表人：_________________王某，該公司經理

　　被答辯人：__________________

　　住所地：__________________

　　法定代表人：_________________劉某，該公司經理

　　被答辯人訴答辯人建設施工合同糾紛案，貴院已經受理，現答辯人根據事實和法律答辯如下：_________________

　　一、關于“判令答辯人支付工程款余額_______________元，并承擔銀行同期貸款利息”之訴訟請求，于法無據，應予駁回。

　　根據20__年8月16日答辯人與被答辯人簽訂的《建設工程施工合同》第一部第五條“合同價款暫定價_______________元（以決算為準）文明工地施工費：______________元”及第三部分專用條款第23.2“本合同價款采用可調價格方式確定。（2）采用可調價格合同，合同價款調整方法：_________________工程結算時，按20__年8月26日協議條款及雙方承諾方式另行結算。”之約定，答辯人付款的依據應是雙方的結算的合同價款，但雙方至今尚未進行結算。

　　其次，20__年6月13日，由答辯人和被答辯人共同委托咸陽市建設工程造價管理站進行決算，20__年10月16日，咸陽市建設工程造價管理站出具了《工程決算書》。但20__年3月24日，咸陽市建設工程造價管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費用。并建議雙方通過合同仲裁或司法程序解決該工程結算問題。至此雙方委托第三方決算仍無結果。

　　綜上，至今為止，雙方未進行結算，委托第三方決算亦無結果。因此在本案工程總價款尚未確定之前，被答辯人請求答辯人支付工程款余額_____________15元尚無依據，依法應予駁回。

　　另，“并承擔銀行同期貸款利息；”之訴訟請求，并不是具體的數額，因不符合《民事訴訟法》第一百零八條“起訴必須符合下列條件：_________________（三）有具體的訴訟請求和事實、理由”之規定，依法應予駁回。

　　二、關于“判令答辯人賠償損失_________________”之訴訟請求，因無事實和法律依據，依法應予駁回。

　　被答辯人訴稱“二是因答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半，造成被答辯人遭受工程管理費用損失2900400元，機械租賃費用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費用損失2269555元”的邏輯是，造成其_______________元損失的原因是答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半。

　　那么答辯人是否按照工程進度及時付款呢，根據20__年8月16日《建設工程施工合同》“第三部分專用條款26、工程款（進度款）支付。雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：_________________按月進度款的80%支付，工程竣工驗收后付至總價款的80%，除5%的保修金外，交工后30日內付清。”之約定，答辯人支付進度款的時間點為兩個，一是按月進度款的80%支付；二是工程竣工驗收后付至總價款的80%。答辯人是否違約答辯如下：_________________

　　首先：_________________是否按月進度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。

　　在本案中，被答辯人從施工到竣工驗收結束時，從未給答辯人報送工程進度，答辯人只能根據被答辯人的要求及時足額支付工程進度款。根據20__年8月16日《建設工程施工合同》第二部分通用條款第9.1條“承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：_________________（2）向工程師提供年、季、月度計劃及相應進度統計報表”、第9.2條“承包人未能履行9.1款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失”及第三部分專用條款第9.1條“承包人應按約定時間和要求完成以下工作：_________________（2）應提供計劃、報表的名稱及完成時間：_________________每月25日向建設單位、監理單位報送當月完成工程量報表和下月進度計劃報表”、第25.1條“承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：_________________承包人每月25日前提交完成工程量（形象進度）的報告”之約定，因被答辯人從未給發包方答辯人報送過任何完成工程量的報告，因此，是否按月進度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。

　　其次，關于工程竣工驗收的付款行為，答辯人并未違約。

　　即使按照被答辯人認為的工程總價款_________________元的80%計算，應是_______________元。根據20__年6月11日至20__年4月30日《王城國際工程款明細單》共付款_____________元，加上20__年10月28日付款50萬元、20__年1月22日付款5千元和20__年2月11日付款5萬元共計_____________元。因此答辯人在20__年4月底竣工時，已經支付了工程總價款的86.62%。更何況根據答辯人的決算，工程總造價應為_____________元，答辯人已經超額支付了工程款。因此關于工程竣工驗收的付款行為，答辯人并未違約。

　　第三、既使因為答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半，那么是否造成被答辯人遭受工程管理費用損失_____________元，機械租賃費用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費用損失_______________，應由答辯人舉證證明，并在法庭審理中有待進一步查證。

　　綜上，支付工程進度款答辯人并未違約，被答辯人的該項訴訟請求因為事實依據，依法應予駁回。

　　值得提醒的是，答辯人已經支付被答辯人工程款共計_____________元，而根據答辯人的決算，工程總造價應為_______________元，答辯人已經超額支付了工程款_______________元。

　　三、關于“判令答辯人支付違約金_______________元”訴訟請求，因答辯人現在已不存在違約事實，因此該項訴請應予駁回。

　　此違約金的計算應是根據20__年6月11日在任某主持下達成的《協議書》第三條“在該站決算結論后三日內甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應付未付的百分之零點五向乙方支付違約金；決算結果若甲方付超，乙方應當在三日內向甲方退還多付的款項，逾期未付清的，按應退未退的百分之零點五向甲方支付違約金。”之約定，應付未付款為45609元。

　　但20__年3月24日，咸陽市建設工程造價管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費用。因此，咸陽市建設工程造價管理站至今仍無據算結論。

　　故20__年6月11日《協議書》第三條“在該站決算結論后三日內甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應付未付的百分之零點五向乙方支付違約金；”的約定，因該站至今尚無決算結論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實。

　　綜上，因咸陽市建設工程造價管理站至今尚無決算結論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實，“判令答辯人支付違約金45609元；”訴訟請求無事實依據，該項訴訟請求應予駁回。

　　四、關于“判令答辯人支付消防工程管理費980000元”訴訟請求，因與事實不符，依法應予駁回。

　　第一、根據被答辯人“另，定額站對王城國際工程決算未計入消防工程管理費980000元和打樁租用發電機費用230000元，這兩項費用也應由答辯人承擔。”之訴稱，此項訴訟請求與第一項訴訟請求存在邏輯上的沖突。

　　首先，如果被答辯人嚴格按照20__年6月11日《協議書》內容執行，那么定額站的決算結果即使并未計入消防工程管理費980000元和打樁租用發電機費用230000元，被答辯人亦應按照定額站的決算結果執行；

　　其次，如果被答辯人不按20__年6月11日《協議書》內容執行，那么定額站的決算結果亦不應作為被答辯人計算工程余款的依據，即第一項訴訟請求“判令答辯人支付工程款余額751929.15元，并承擔銀行同期貸款利息；”無任何決算依據，理應予以駁回。

　　最后，在第一項訴訟請求與第四項訴訟請求之間，被答辯人只能二選其一，選擇第一項訴訟請求，則第四項訴訟請求順理成章應被駁回，而第一項訴訟請求因咸陽市建設工程造價管理站至今尚無決算結論而無法認定；選擇第四項訴訟請求，則表明被答辯人自己已經不認可20__年6月11日《協議書》內容，被答辯人第一項訴訟請求因自相矛盾而無法認定具體數額，況且第四項訴訟請求被答辯人應舉證證明，并在審理中查明。

　　第二，消防工程是答辯人與其他公司簽訂的施工合同，是在被答辯人施工結束并撤離工地后才開始進行的施工，在施消防工程工期間，被答辯人未進行過任何配合工作，也不存在所謂的消防工程管理費，所以該項訴請與事實不符，依法應予駁回。

　　綜上，此項訴訟請求與第一項訴訟請求存在邏輯上的沖突，被答辯人只能二選其一，更何況消防工程是在被答辯人撤離工地后由其他公司施工的，因此該項訴訟請求依法應予駁回。

　　五、關于“判令答辯人支付租用發電及費用230000元”訴訟請求，因與事實不符，依法應予駁回。

　　同上述第四項第一部分答辯。

建設合同訴訟答辯狀 篇2

　　答辯人：××市××廠，住所地：××市××鎮沙角頭工業區，負責人：王，電話：

　　因原告鐘訴答辯人一案，答辯人現根據事實和法律，提出答辯如下：

　　答辯人認為，原告所提供的送貨單是偽造的，答辯人對其真實性不予認可，貴院應當依法駁回其全部訴訟請求：

　　一、多天送貨出現在一張送貨單上，不符合一般的交易習慣 按照一般的交易方式來看，賣方向買方送貨，應該是每天一張或者多張送貨單，買方收到貨后，再在送貨單上對貨物進行簽收確認，不可能會出現多天送貨出現在一張送貨單上的情況。而原告提供的所有送貨單，都是多天送貨情況出現在一張單上面，而且答辯人方的收貨人確認收貨，簽名都是一簽到底，而不是按天數簽收的，這不符合一般的交易習慣，顯然是偽造的。

　　二、收貨人簽名是偽造的，答辯人公司并沒有名字中帶有“渝”字的員工

　　所有的送貨單上“收簽人簽章”處的簽名都是一個“渝”字，而答辯人公司從來都沒有過名字中帶有一個“渝”字的員工。而且，收貨人的所有簽名都是一簽到底，筆鋒和字跡都是連貫的，顯然是在同

　　一時間寫的，而這顯然不符和一般的交易習慣。可見，收貨人簽名是偽造的。

　　三、送貨單上沒有具體的送貨日期

　　所有的送貨單上都沒有具體的送貨日期，這再次證明送貨單是偽造的。此外，由于無法確定準確的送貨日期，原告應當舉證證明其訴訟請求沒有超出訴訟時效，否則，法院應當判決駁回其訴訟請求。

　　四、送貨單上沒有標明大寫的貨款金額

　　每一張送貨單上都沒有大寫的合計貨款金額，只有小寫的貨款金額，這顯然不符合常理。依照常理，原告如果真向答辯人送貨，一定要在送貨單上寫上大寫的貨款金額，以防止雙方對貨款數額發生爭議，而且，原告以往給答辯人送貨的送貨單上都標注有貨款的大寫金額，這完全可以證明送貨單是偽造出來的。

　　五、原告提交的送貨單與以往原被告雙方交易的送貨單完全不同 原告與答辯人曾經有過交易，原告將送貨內容寫在收據上，寫清楚貨款金額，標明大寫貨款金額，再經答辯人公司曾守源簽名確認，然后拿著收據向答辯人要求支付貨款。此次原告提交的送貨單與真實的送貨單完全不同，而且漏洞百出，可見，原告提交的送貨單是不真實的。

　　六、原告妻子劉一直在答辯人公司擔任出納和會計并掌管公司公章，原告具有偽造送貨單的便利條件

　　原告妻子劉在答辯人公司工作多年，擔任會計和出納職務，

　　并掌管公司的公章，這使得原告完全具備偽造送貨單的便利條件。而且，劉在原告向法院起訴前即向答辯人公司辭職，答辯人多次打電話給她，要她過來辦理財務移交手續，她也一直不敢過來辦理，由此可見她虛怯的心理。

　　綜上所述，答辯人認為，原告鐘提交的送貨單完全是其伙同妻子劉偽造的，是不真實的送貨單，請求法院查明事實，依法判決駁回其所有訴訟請求，還答辯人以公道。

建設合同訴訟答辯狀 篇3

　　答辯人：地址：被答辯人：地址：法定代表人：風險提示：

　　一份嚴謹的民事訴訟答辯狀，

　　首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀；

　　其次是弄清楚受理法院的管轄；再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤；此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時，不要急于答辯，答辯時在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對方敗訴。對_________勞動爭議仲裁申訴一案提出答辯如下：請求事項：

　　1、_______________________________________________；

　　2、__________________________________________________。事實與理由：風險提示：

　　制作民事答辯狀時，應當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行。答辯人有權否認對自己不利的不能成立的和無證據證明的事實。進而有取舍地闡述對自己有利的，及對方當事人沒有提及的事實，特別在一些雙方當事人存在混合過錯或都有違約行為的案件，答辯人更應當注意如何承認、如何反駁及如何確立自己的觀點。從而達到以自己的事實和理由和對方的事實和理由相抗衡。向貴會申訴之我公司員工_________，與其解除合同理由如下：

　　1、_______________________________________________；

　　2、__________________________________________________。根據以上申訴人的綜合表現，申訴人_________已經嚴重違反我公司勞動紀律和規章制度，于是我公司于________年____月____日做出了《終止勞動合同通知》的決定，提出將與________年____月____日與申訴人_________正式終止合同，并已經提前_________天通知。按照《_______省勞動合同條例》第______條勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（二）嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度，按照用人單位規定或者勞動合同約定可以解除勞動合同的；用人單位按照前款規定解除勞動合同的，應當書面告知勞動者理由。我公司完全可以直接通知其解除合同，根本不必提前_________天通知；現已經提前_________天，我公司已經仁義盡至了。根據《勞動法》、《_________勞動合同條例》以及雙方簽訂的勞動合同，我公司做出的決定合法合理，有根有據。關于申訴人提出的加班費，我公司在招聘該員工______時就已經說明并征得申訴人______的同意：其所得的待遇就是按照每天上班______小時，每周工作______天的工作條件相對應的待遇。因此其每個月獲得的勞動報酬已經包括了該加班費，也即我公司已經支付了平時和周末的加班費；因此不必另行支付。關于夜班補助，我公司的薪資里顯示了夜班津貼，也即夜班補助，也就是說平時每個月的該補助已經包含在發給申訴人的薪資中，已經支付，所以不必再支付。關于合同終止補償金，我公司根據以上申訴人的嚴重違反我公司勞動紀律根本不必提前三十天通知申訴人終止合同，何況已經提前了三十天通知，所以不存在《勞動法》、《______省勞動合同條例》等有關我公司需要支付補償金的情況。總之，一句話，敬請仲裁委員會充分考慮我公司之答辯，駁回申訴人提出的所有申訴要求。此致_________市勞動爭議仲裁委員會答辯人：_____________公司________年____月____日風險提示：

　　在答辯時，答辯人（被告）對自己所提出的主張負有舉證責任。

　　注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。 附：答辯書副本_____份；證據材料______份。