工程款結算三方協議（精選27篇）

工程款結算三方協議 篇1

　　工程款結算三方協議

　　工程款結算三方協議

　　甲方：施工承包單位

　　乙方：項目經理

　　丙方：實際施工人   

　　就鄭州          項目（下稱該項目）的工程款的支付事宜，甲、乙、丙三方自愿達成以下協議：

　　1、三方認可，該項目所有工程款甲方已于簽訂本協議之前全部支付給乙方，乙方因自身原因，未按期向丙方支付。

　　2、乙方保證于     年   月   日前向丙方付清所欠款項共計                元整（￥     .00），丙方放棄向甲方主張權利；

　　3、此后，就該項目，乙方、丙方等無權向甲方主張權利，也不能授權其他單位或個人向甲方主張，因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決，與甲方無關。

　　4、本協議為不可撤銷之協議，自三方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方蓋章：              乙方簽名：             丙方簽名：         

　　年    月    日        年    月    日          年    月    日         

工程款結算三方協議 篇2

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　甲乙雙方“建設工程施工合同糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協議，共同遵照執行。

　　一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：14487000)，于______年____月____日前一次性付給甲方。

　　二、甲方收款后，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。

　　三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。

　　(法院凍結期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。

　　四、甲乙雙方撤訴后，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。

　　五、甲乙雙方各自撤訴后，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。

　　六、本協議甲乙雙方委托代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：(簽字)

　　乙方：

　　委托代理人：(簽字)

　　______年____月____日

工程款結算三方協議 篇3

　　_______________自治縣人民法院

　　執行裁定書

　　(______)_____執字第30號

　　申請執行人：______________，男，1978年10月19日生，漢族，小學文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________

　　被執行人：______________，男，1963年6月8日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮_______________416號。

　　被執行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：_________________云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

　　本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________

　　凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款150399.00元。

　　本裁定送達后即發生法律效力。

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　_____年_____月_____日

　　書記員：______________

工程款結算三方協議 篇4

　　最新的多被告工程款訴訟狀范文

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

　　2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日

工程款結算三方協議 篇5

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

　　2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日

工程款結算三方協議 篇6

　　甲方：______________________

　　住址：______________________

　　身份證號碼：______________________

　　電話：______________________

　　乙方：______________________

　　住址：______________________

　　身份證號碼：______________________

　　電話：______________________

　　甲、乙雙方經友好協商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協議，共同遵照執行：

　　第一條：甲方曾于 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。

　　第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清為止。

　　第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求后履行義務，乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息后的利率按每月 %的標準執行，直至付清為止。

　　第四條：本合同簽訂后，甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為，否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，并按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。

　　第五條：甲、乙雙方應當誠信履行本協議，任何一方未能履行或完全履行本協議的，另一方有權向合同簽訂地人民法院起訴。

　　第六條：本協議簽訂地為 。

　　第七條：本協議經雙方簽字后生效，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方： ______________________乙方：______________________

　　年 月 日 年 月 日

工程款結算三方協議 篇7

　　甲方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　乙方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：_________)，建設工程總價款為：__________________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條甲、乙雙方經協商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

　　第三條強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：____________(簽字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：____________(簽字)

　　________年________月________日

工程款結算三方協議 篇8

　　甲方：___建設工程有限公司 

　　乙方：___ 身份證號碼：

　　乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料)，經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協議：

　　1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛，車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。

　　2、乙方已對車況已完全知悉并認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。 

　　3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，并且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續，轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。

　　4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照，并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。

　　5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的任何費用。

　　6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。 

　　7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　8、本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：

　　代理人：

　　日期： 年 月日

　　乙方簽字：

　　日期： 年 月 日

工程款結算三方協議 篇9

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　此致

　　昆明市呈貢區人民法院

　　反訴人：_________________

　　年     月     日

工程款結算三方協議 篇10

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；

　　3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

　　4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　五、物業管理費用：

　　1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；

　　2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；

　　2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

　　2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議；

　　3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

　　4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方（蓋章）：_____________?乙方（蓋章）：_____________

　　授權代表（簽字）：_________?授權代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

工程款結算三方協議 篇11

　　1.欠款人(甲方)：_________________,身份證號碼(附身份證復印件),聯系地址,手機。

　　2.施工方(乙方)：_________________

　　3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。

　　4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。

　　5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項,支付方式如下：_________________

工程款結算三方協議 篇12

　　甲方：開發商，我方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　乙方：總包方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲乙雙方經友好協商，就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項，協議一致如下：

　　一、因履行雙方于 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號為或者合同暫定總價款 為元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。

　　二、乙方同意按下表所列位于 小區房產及價格抵頂工程款。

　　三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人并由甲方將頂房房產直接過戶給該購房人，但應提前通知甲方并與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叁方協議書》，叁方協議簽訂后，購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》，以完成網上備案等手續。

　　四、頂房款支付及差額處理

　　1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價，直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶。

　　2.甲方代乙方收到房款后，應于 日內將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。

　　3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的，乙方應在收到房款后 日內與購房人結清差額，甲方不再參與。

　　五、購房所產生的其他稅費、物業專項維修資金、物業費，由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司，甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。

　　六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票，乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建筑業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的，有關稅費由需甲方與購房人協商一致后方能確定。

　　七、對于抵賬房屋的隱蔽質量缺陷，購房人有權直接向甲方主張保修等權利。

　　八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。

　　九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢后，與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。

　　十、本協議一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。

　　十一、其他未盡事宜，甲乙雙方可另行協商解決。

　　(以下無正文)

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號：與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致賬 號：

　　代理人：

　　年 月 日 代理人：

　　年 月 日

工程款結算三方協議 篇13

　　房屋抵償工程款協議書

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；

　　3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

　　4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　五、物業管理費用：

　　1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；

　　2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；

　　2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

　　2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議；

　　3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

　　4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程款結算三方協議 篇14

　　甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯系方式：__________ 。

　　乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯系方式：__________ 。

　　上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協議：

　　一、 欠款情況

　　經雙方結算，乙方共計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。

　　二、還款計劃

　　1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分，于______年______月______日前向甲方支付完畢。

　　2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時，應向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及后續還款義務。

　　甲方指定收款賬戶：

　　收款賬號：__________

　　開 戶 行：__________

　　戶 名：__________

　　3.乙方按本協議約定履行全部義務后，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權債務歸于消滅。

　　三、違約責任

　　乙方未按本協議約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，并收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)

　　四、爭議解決

　　1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。

　　2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　六、附則

　　1.各方均充分知曉并理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義，并基于此種理解簽署本協議。

　　2.本協議經簽署后生效。

　　3.本協議一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

　　乙方(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

　　見證人(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

工程款結算三方協議 篇15

　　甲方：有限公司

　　乙方：有限公司

　　經雙方友好協商達成以下協議：

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。

　　2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。

　　甲方：

　　乙方：

　　______年____月____日

　　______年____月____日

工程款結算三方協議 篇16

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　鑒于：

　　1、甲方、乙方于_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同)，合同編號為_________________，合同金額為_________________元，結算額_________________元;上述合同工程內容已完成并投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，并轉讓給丙方。

　　2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

　　3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議：

　　一、以房抵款金額及方式：

　　1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;

　　2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

　　二、房屋有關狀況：

　　1、該商品房建筑面積暫定為_________________平方米，單價_________________元平方米，房屋總額暫定為_________________元人民幣。

　　不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。

　　2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關文件執行。

　　3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。

　　三、合同工程結算、付款約定：

　　1、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

　　2、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額多余房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩余工程款給乙方。

　　四、甲方的協助

　　1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

　　2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

　　五、承諾

　　丙方從乙方處購得此房，房款交于乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

　　六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

　　七、本協議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;

　　八、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　九、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

　　十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式6份，甲乙丙方各執兩份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　經辦人：_________________經辦人：_________________

　　丙方：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　住址：_________________

　　___________年___________月_________日

工程款結算三方協議 篇17

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理傭金事宜，達成如下協議：_________________

　　1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金，乙方同意接受。

　　該商品房坐落于房號，建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準)，單價元/平方米，總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。

　　2、雙方同意：_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》，開具等額購房發票后，甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。

　　3、乙方原則上不許退房，如果因為特殊原因退房，須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙，即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。

　　5、本協議自雙方簽字蓋章后生效，雙方應積極履行各自的義務，任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發票等理由，主張本協議無效或抵付行為未完成。

　　6、本協議一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　經辦人：_________________經辦人：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程款結算三方協議 篇18

　　答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________廠長。

　　被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________總經理。

　　答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二)，但原告并無即時向被告支付加工款。20日后，原告卻口頭通知被告，說明發現被告加工的零件全部不合格，要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。

　　被告本著友好協商的態度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三)，如果確系被告過錯造成的，被告愿意按照合同規定進行賠償，但原告至今未有提供。據此，被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　答辯人：_________________市__________機械廠

　　________年__________月__________日

工程款結算三方協議 篇19

　　協   議   書

　　甲方：（公司）                                      

　　乙方：（承租人）                                    

　　丙方：（出租人）                                    

　　甲方經營裝修工程，長期與乙方合作，但因資金周轉困難，拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋，現急需資金購買住房一套。為此，乙方與甲、丙共同商討上述事宜，經甲、乙、丙三方經共同協商，達成如下協議：

　　1、丙方自愿將位于                   單元    層    號，建筑面積             平米，房屋一套出售給乙方，房屋價格為每平米         元，房屋總價人民幣（大寫）                元。

　　2、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣                   元，有結算憑證為據。乙方自愿將甲方的工程欠款                 元的債權轉讓于丙方，用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款，剩余購房款              元，由乙方于       年    月     日前支付給丙方。本合同簽訂后，甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅，本合同簽訂后    日內丙方將該房屋過戶給乙方，過戶后乙方向丙方支付剩余購房款                元。

　　3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有，在乙、丙簽訂此合同    年內，乙方不得出售該房屋，若因急需要資金周轉需要出售該房屋，丙方享有優先購買權，本合同簽訂后兩年內，若丙方愿回購該房屋，須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋，丙方還應向乙方支付相應的裝修款，待上述款項支付完成后，由丙方辦理過戶登記，乙方給予配合。若在上述條款規定兩年內，丙方未回購該房屋，乙方便可任意處分該房屋，丙方不得干涉。

　　4、本合同簽訂后，由丙方給乙方辦理房屋過戶手續，且不得向乙方索要其它任何款項，否則構成違約，須按本協議書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續后，乙方支付剩余房款，同時丙方須將此房屋的購房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方，此時房屋完成交付。

　　5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定，雙方合同履約與否并不影響乙方對上述房屋的所有權，丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同，或借故向乙方索要其它任何款項。

　　6、合同簽訂后，乙方為居住使用上述房屋，可對房屋進行裝修改造，但不得損害房屋承重部位。

　　7、合同簽訂后，由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款              元的收款憑證，甲方與乙方的欠據即失效（原結算憑證由乙方留存），甲方可不再向乙方返還上述款項，甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定，乙方不再參與，丙方也不得以此為由解除購買合同。

　　8、本合同簽訂后兩年內，丙方不得以任何理由無故解除購房合同，若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等，并向乙支付房屋總價        %的違約金。

　　9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同，由雙方各自承擔相應的責任。

　　10、本合同一式三份，未盡事宜可協商補充，甲乙丙三方各執一份，簽訂之日起生效。

　　甲方：（蓋章）        

　　年   月   日    

　　乙方：（簽字）      

　　年   月   日  

　　丙方：（簽字）

　　年   月   日

工程款結算三方協議 篇20

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、本協議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。

　　三、物業管理費用：1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　五、房屋銷售1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

　　六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　八、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日

　　乙方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日

工程款結算三方協議 篇21

　　本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方于________年________月________日在中國北京市簽署：

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　____________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　鑒于：

　　________年________月________日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：____________)，建設工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

　　雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________

　　月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

　　第三條 強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

　　(2)《授權委托書》;

　　(3)《強制執行申請》;

　　(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

　　(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

　　(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：________________________.

　　第四條 雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：

　　甲方聯系地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.

　　乙方聯系地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.

　　北京市公證處聯系地址：

　　地址：____________________________________

　　郵編：________________________電話：________________________________

　　承辦公證員：____________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條 不可抗力

　　1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

　　3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

　　第六條 保密

　　第七條 其他

　　1、本協議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

　　2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

　　3、本協議正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存于北京市公證處備案。

　　(以下無正文)。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：____________(簽字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：____________(簽字)

　　________年________月________日于北京市

工程款結算三方協議 篇22

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因乙方承包甲方

　　工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同：

　　一、甲乙雙方共同協議商定工程價款：

　　雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(￥：_________________)。

　　二、工程款付款方式：

　　甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。

　　三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。

　　四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

　　五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。

　　六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。

　　七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________

　　________年____月____日

工程款結算三方協議 篇23

　　工程擔保協議書

　　甲方：______________

　　乙方：_________________

　　丙方：______________

　　甲方承攬的，工程造價為萬元，乙方自愿單獨施工，丙方自愿為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理，保證履行職責，經甲丙雙方充分協商，達成共識，簽訂本協議，遵照執行。

　　一、丙方于年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。

　　二、丙方保證乙方按照有關規范和規定，建立質量管理組織體系，制訂質量管理規章制度和操作規程，并嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失，丙方要與乙方一起承擔連帶責任。

　　三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系，制訂安全管理規章制度和操作規程，并嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的，由丙方負責配合與乙方積極處理，并承擔全部費用，甲方不負任何責任。

　　四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理，甲方不負責任。

　　五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易，自本合同簽訂后發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。

　　六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費，管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%后扣完。

　　七、工程自竣工驗收合格后，保修期兩年，保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。

　　八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失，乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。

　　九、本協議未盡事宜，各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。

　　十、本協議一式三份，蓋章、簽字后生效，工程結算完成兩年后及保修期滿后協議失效。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　~1/2~

　　身份證號碼：_________________

　　代表人：_________________(簽字)代表人：_________________(簽字)

　　年月日年月日

　　丙方：_________________(蓋章)

　　代表人：_________________(簽字)

　　身份證號碼：________________

　　________年____月____日

工程款結算三方協議 篇24

　　工程合約編號：

　　承判人：

　　承判工程：

　　經物業管理有限公司和承判人雙方核對并同意：

　　一、最終結算工程款項如下：

　　1、完成合約工程金額：

　　2、額外工程金額：

　　3、代工金額：

　　4、其它金額：共計總金額：

　　二、總金額中應扣除的項目：

　　1、公司代支付材料及墊付等金額：

　　2、其它扣款：

　　三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至  年 月 日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。

　　雙方對上述結算數據今后不得提出異議，特立此據。

　　立協議人：

　　物業管理有限公司代表：

　　承判人：

　　代表：

　　日期：

工程款結算三方協議 篇25

　　甲方：有限公司

　　乙方：有限公司

　　經雙方友好協商達成以下協議：

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。

　　2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。

　　該筆費

　　用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公

　　司無關。

　　甲方：乙方：

　　______年____月____日______年____月____日

工程款結算三方協議 篇26

　　原告：_________________市__________有限公司

　　法定代表人：_________________職務執行董事

　　地址：_________________市__________區

　　被告：______________有限公司

　　法定代表人：_________________職務董事長

　　住址：_________________省__________市__________街__________

　　郵政編碼：_________________

　　聯系電話：______________

　　被告：______________有限公司工程項目部

　　負責人：_________________項目經理

　　住址：_________________縣__________鄉

　　訴訟請求

　　1、判決被告支付工程欠款_____________元;

　　2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

　　3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

　　4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

　　事實及理由

　　由于被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸周轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。

　　此致

　　__________市人民法院

　　原告：_________________市__________有限公司

　　時間：_________________

工程款結算三方協議 篇27

　　甲方：(身份證號：)

　　乙方：(身份證號碼：)

　　甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產，房產為______，面積 平方米，乙方因需要向甲方購買該房產，乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商，就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議：

　　一、甲方與開發商之間費用已結算完畢，該房產已辦理備案，為方便辦理產權手續，減少乙方的相關費用，甲方與開發商協商，將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。

　　二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;

　　三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。

　　四、乙方向甲方支付購房款的約定：

　　1、本合同簽訂后，開發商將房產交付乙方前，乙方向甲方支付元;

　　2、乙方房屋辦理產權證后，乙方以該房產辦理抵押貸款，支付甲方元;

　　3、剩余款項乙方每年支付元。

　　4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付，則甲方有權要求乙方一次性支付剩余款項，并有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息，同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。

　　五、本協議未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　六、本協議在履行過程中若產生爭議，由雙方協商解決，若協商不成，任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。

　　七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日