建設工程合同糾紛民事反訴狀（通用26篇）

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇1

　　反訴人(本訴被告)：____________________，男，漢族，出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

　　被反訴人(本訴原告)：________________，男，漢族，出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

　　本訴被告：__________________________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈陽市_______________區_______________中路 _________________ 號;

　　本訴被告：________________________建設集團有限公司，住所地：________________路。

　　反訴請求

　　1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣 _________________ 元;

　　2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

　　事實與理由

　　_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達 _________________ 元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

　　此致

　　_____________區人民法院

　　反訴人：_________________

　　_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇2

　　甲方(發包人)：_________

　　乙方(承包人)：_________

　　根據《中華人民共和國招投標法》的規定，參照《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)中相關標準，_________小區智能化系統工程經邀請招標，依據乙方提交的_________花園智能化系統投標文件(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表)，并在雙方研究、討論最后確認的設計文件(同投標文件)的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統集成)。

　　為明確工程內容及雙方權利、義務，本著相互協作，緊密配合的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《智能建筑工程質量驗收規范》(征求意見稿)及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一部分　工程概況

　　1.工程概況

　　1.1　工程名稱：_________小區智能化系統工程

　　1.2　工程地點：___________________________

　　1.3　工程內容

　　1)本次智能化系統工程建設包括：閉路監控子系統、可視對講子系統、周界防范子系統、家庭智能化及家庭安防子系統、一卡通管理子系統、停車場管理系統、綜合布線子系統、小區局域網系統、背景音樂子系統、物業管理子系統、設備控制子系統、信息發布子系統、視頻點播子系統、網站發布系統。

　　2)本次合同未涉及_________小區樣板房智能化演示系統和單列的智能化演示系統(模擬展板)，雙方另行協商解決，不包含在本合同中。

　　3)本次工程建設包括很多可選項目或設備(可建設、可不建設)，可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補簽合同，如有爭議，雙方協商解決。可選項目或設備包括：閉路監控系統中的遠程監控中心、一卡通系統中消費系統、WWW/E-Mail服務器、背景音樂子系統中節目定時器/報警信號發生器、電子巡更子系統、家庭智能化及安防系統中的紅外發射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。

　　4)還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智能化系統工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責采購。建議自購項目或設備包括：機房子系統、卡座廣播系統。

　　5)本次智能化系統工程一卡通子系統中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。

　　第二部分　工程承包范圍

　　2.工程承包范圍

　　承包范圍：工程承包內容同招標文件，設計要求及工程地質情況，詳見本工程施工圖紙及設計說明。

　　第三部分　合同總額、承包方式及合同文件組成

　　3.合同總額及承包方式

　　3.1　合同總額(或者稱為工程總造價)即委托乙方建設_________小區智能化系統工程全部子系統所簽訂合同總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。

　　3.2　承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式進行總承包。

　　3.3　特別說明

　　1)在本次智能化系統建設中，所有子系統中所涉及的顧地牌PVC管價格均由甲方提供，若價格發生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高于合同價，甲方補高出部分差價)。

　　2)在本次工程中，未考慮智能化系統工程主干路由，由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔___80PVC管道。

　　3)合同中有不可預見因素，若發生增減項，雙方補簽增、減項合同，一起構成本合同的有效組成部分。

　　4.組成合同的文件

　　4.1　本合同

　　4.2　_________小區智能化系統招標書

　　4.3　_________小區智能化系統工程技術解決方案書

　　4.4　_________小區智能化系統工程設備清單及報價

　　4.5　_________小區智能化系統工程施工組織方案

　　4.6　中標通知書

　　4.7　圖紙

　　4.8　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分

　　第四部分　詞語定義

　　5.詞語定義

　　5.1　甲方(發包人)：指在合同中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5.2　乙方(承包人)：指在合同中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5.3　項目經理：指承包人在合同中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　5.4　監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　5.5　工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同中約定。

　　5.6　工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　5.7　合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　5.8　追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　5.9　費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　5.10　工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

　　5.11　開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　5.12　竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　5.13　圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

　　5.14　施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

　　5.15　書面形式：指合同書、信件、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。

　　5.16　違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　5.17　索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

　　5.18　不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　第五部分　施工組織計劃及工期

　　6.施工組織計劃及工期

　　6.1　根據工期定額及使用需要，確定本工程總工期為________日歷天(公歷日)。開工日期：_________年________月_______日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_______月________日(一次預埋隨土建;二次預埋及安裝調試隨裝修)。

　　6.2　進度計劃

　　1)甲乙雙方簽訂合同后，乙方在15日內做出工程項目計劃書、工程施工組織計劃書(已提供)，經甲方確認后方可施工。

　　2)承包人(乙方)應在每月25日前，將當月的工程進度計劃提交工程師，工程師應在_________日內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　3)承包人必須配合土建主體工程進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。

　　7.開工及延期開工

　　7.1　承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　7.2　因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

　　8.暫停施工

　　工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后24小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后24小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　9.工期延誤

　　9.1　因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

　　1)發包人未能按合同的約定批準乙方提供的圖紙;

　　2)發包人未能按合同的約定提供開工條件;

　　3)發包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;

　　4)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　5)設計變更和工程量增加;

　　6)一周內非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

　　7)由于土建或相關聯施工單位原因導致工期延誤;

　　8)不可抗力;

　　9)雙方協商約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　9.2　承包人在上述條款規定的工期延誤情況發生后14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后3天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　10.工程竣工

　　10.1　承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師或發包人同意順延的工期竣工。

　　10.2　因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　10.3　施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

　　第六部分　雙方一般權利和義務

　　11.工程師權利與義務

　　11.1　如實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

　　11.2　監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________

　　需要取得發包人批準才能行使的職權：_________

　　工程師應按合同約定行使職權，發包人在合同中要求工程師在行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。

　　11.3　發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________(其職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。)

　　11.4　合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關于爭議的約定處理。

　　11.5　除本合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

　　12.工程師的委派和指令

　　12.1　工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　12.2　工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后24小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。

　　12.3　工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　12.4　如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　13.項目經理

　　13.1　項目經理的姓名：_________職務：_________

　　13.2　承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　13.3　項目經理按發包人認可的施工組織方案和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　13.4　承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　14.甲方責任

　　14.1　甲方責任：

　　1)辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地、提供智能化系統公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題;

　　2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;

　　3)開工前開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

　　4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質和園區地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

　　5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續(證明承包人自身資質的證件除外);

　　6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;

　　7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底;

　　8)協調乙方(承包人)與其他施工方的配合關系，監督、檢查工程質量、進度，并指派專人負責;

　　9)向乙方(承包人)免費提供器材保管庫房;

　　10)向乙方(承包人)免費提供施工場地辦公和生活的房屋及設施。

　　14.2　甲方未能履行上述條款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關損失，順延延誤的工期。

　　15.乙方(承包人)工作

　　15.1　乙方責任：

　　1)施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查;

　　2)向工程師提供月度工程進度計劃及相應進度統計報表;

　　3)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

　　4)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

　　5)工程器材進場未交給甲方(發包人)之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發生損壞，承包人負責出資維修;如因發包人提前使用造成損壞，由發包人承擔維修費用。

　　15.2　承包人未能履行上述條款的各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

　　第七部分　質量和檢驗

　　16.工程質量

　　16.1　工程質量應當達到協議書約定的質量標準(其中PVC管由發包人統一報驗);質量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據。另：因園區主干路由由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔PVC管道，驗收時主干路由以甲方提供的基礎為驗收依據，其余以電信部門規范為準。

　　16.2　雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　17.檢查和返工

　　17.1　承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　17.2　工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　17.3　工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　17.4　因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　18.隱蔽工程和中間驗收

　　18.1　工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　18.2　工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

　　18.3　經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收12小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　19.重新檢驗

　　如承包人未通知發包人驗收隱蔽工程，發包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發生的費用均由承包方承擔;如承包人通知發包人驗收隱蔽工程，發包人未進行驗收，或發包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發生的費用由發包人承擔，與此同時發包人應賠償承包人損失，并相應順延工期。

　　第八部分　安全施工

　　20.安全施工與檢查

　　20.1　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　20.2　發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　21.安全防護

　　21.1　承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　21.2　實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

　　22.事故處理

　　22.1　發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　22.2　發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　第九部分　付款方式及工程量計算

　　23.付款方式

　　23.1　本工程實行工程總費用包干，無預付款，每月按照經核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收后，支付至已完實際工程量的95%，質保期滿后支付剩下的5%款。

　　23.2　工程因甲方原因進行重大調整(重大調整條款雙方另行約定)所產生的追加合同價款或減少的合同價款，應與工程款(進度款)同時調整支付。

　　24.工程量的計量

　　24.1　承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后3天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

　　24.2　工程師收到承包人報告后3天內未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

　　24.3　對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　第十部分　工程變更

　　25.工程設計變更

　　25.1　施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人重大損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　25.2　施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　25.3　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

　　工程師同意采用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

　　26.其他變更

　　合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

　　27.確定變更價款

　　27.1　承包人在工程變更確定后14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。

　　27.2　工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。

　　27.3　工程師不同意承包人提出的變更價款，按本合同關于爭議的約定處理。

　　27.4　工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

　　第十一部分　竣工驗收

　　28.竣工驗收

　　28.1　工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發包人確認的工程施工圖紙、設備說明書、項目施工方案及整體調試和驗收計劃、有關變更的書面文件為依據驗收。

　　28.2　發包人收到竣工驗收報告后5天內組織有關單位驗收，并在驗收后5天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　28.3　發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收，或驗收后5天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　28.4　工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后重新遞交竣工驗收報告的日期。

　　28.5　發包人收到承包人竣工驗收報告后5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。

　　28.6　中間交工工程的范圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程序按本條28.1款至28.5款辦理。

　　28.7　因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

　　28.8　工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

　　28.9　工程竣工驗收符合合同規定的驗收標準后，發包方不得因其他經濟糾紛拒絕付款給承包人。

　　29.質量保修

　　29.1　本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設備或子系統按廠方提供的保修條款執行，合同另附部分原廠家質保和售后服務說明。

　　29.2　保修責任范圍：凡屬于承包方施工及承包方負責的器材質量原因造成的系統故障，屬承包方保修責任范圍，承包方免費維修。

　　第十二部分　違約、索賠和爭議

　　30.違約

　　30.1　發包人(甲方)違約。當發生下列情況時，發包人應承擔違約責任，并賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期：

　　1)本合同第23條提到的發包人不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行;

　　2)本合同第23條提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

　　3)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4)發包人沒有按照合同付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。

　　30.2　承包人(乙方)違約。當發生下列情況時，承包人承擔違約責任，并賠償因其違約給發包人造成的損失：

　　1)因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

　　2)因承包人原因工程質量達不到合同約定的質量標準;

　　3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本合同總金額。

　　30.3　一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　31.索賠

　　31.1　當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

　　31.2　發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：

　　1)索賠事件發生后7天內，向工程師發出索賠意向通知;

　　2)發出索賠意向通知后7天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

　　3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于3天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;

　　4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后3天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;

　　5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了后7天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與31.2.3、31.2.4規定相同。

　　31.3　承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按上述31.2款確定的時限向承包人提出索賠。

　　32.爭議

　　32.1　發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　32.2　發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續：

　　1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工;

　　2)調解要求停止施工，且為雙方接受;

　　3)仲裁機構要求停止施工;

　　4)法院要求停止施工。

　　第十三部分　合同解除、生效與終止

　　33.合同解除

　　33.1　發包人承包人協商一致，可以解除合同。

　　33.2　發包人不按合同的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。

　　33.3　有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同：

　　1)因不可抗力致使合同無法履行;

　　2)因一方違約致使合同無法履行。

　　33.4　一方依據本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關于爭議的約定處理。

　　33.5　合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　33.6　合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　34.合同生效與終止

　　34.1　本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　34.2　除第十一部分第29款外，發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢后，本合同即告終止。

　　34.3　合同的權利義務終止后，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　第十四部分　其他

　　35.合同文件及解釋順序

　　35.1　合同文件應能相互解釋，互為說明。組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　1)合同書

　　2)圖紙

　　3)投標書(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價)及其附件

　　4)招標文件

　　5)工程質量保修條款

　　6)標準、規范及有關技術文件

　　合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　35.2　當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師做出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本協議書關于爭議的約定處理。

　　36.語言文字和適用法律、標準及規范

　　36.1　語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。

　　36.2　適用法律和法規：本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規是：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑法》。

　　36.3　適用標準、規范

　　1)適用標準、規范的名稱：《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)、《智能建筑工程質量驗收規范》(征求意見稿)、《智能建筑設計標準》、《建筑通用布線國際標準》、《商用建筑布線標準》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》及地方現行的工程施工驗收規范。

　　2)發包人提供標準、規范的時間：開工前。

　　3)所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

　　37.圖紙

　　37.1　發包人應在簽訂合同時向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開工前一周內向發包人提供兩套圖紙。發包人需要增加圖紙套數的，承包人應代為復制，復制費用由發包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在協議書中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

　　37.2　承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

　　37.3　承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　38.不可抗力

　　38.1　不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及雙方約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。

　　38.2　不可抗力事件發生后，承包人應立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人采取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

　　38.3　因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　　1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

　　2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用;

　　3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;

　　4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;

　　5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;

　　6)延誤的工期相應順延。

　　38.4　因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　39.合同份數

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：____________

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇3

　　委 托 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　承 包 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　經雙方協商，由委托方委托承包方承擔________ 工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條 委托方在合同簽訂之日起________ 天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

　　1.提供數據、資料的內容如下：________ .

　　2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條 承包方應在________ 年________ 月________ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任。可行性報告內容應包括：

　　1.經濟評價指標：

　　(1)投資內部收益率：________________.

　　(2)投資回收期：____________________.

　　2.貸款償還能力分析：____________ .

　　3.外匯償還能力分析：____________ .

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：________ .

　　5.結論：____________________________ .承包方應向委托方提交可行性報告________ 份。

　　委托方如在合同期間對________ 工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

　　第三條 費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣________________元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的20%的定金。余下金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。

　　3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

　　第四條 違約罰金

　　1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的__%，作為違約罰金。

　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤系承包方造成者，應扣除其所應得費用的10%～30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

　　3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的__%計算。

　　第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

　　第六條 本合同正本一式二份，雙方各執一份。合同副本一式____份，送____各一份備案。

　　委托方：________ (蓋章)

　　負責人：________ ____年____月____日

　　承包方：________ (蓋章)

　　負責人：________ ____年____月____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇4

　　建設單位（甲方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　咨詢單位（乙方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　為使____建筑安裝工程的構想科學，設計和施工經濟、合理，建設速度快，誤差小，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同。　　

　　第一條 甲方應于________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。　　

　　第二條 乙方根據甲方要求，對________建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究，最后編制出設計任務書及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。　　

　　第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準，承付乙方咨詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內，甲方先付給乙方____元，待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方后____日內，再付給乙方____元。　　

　　第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔。　　

　　第五條 甲方的違約責任　　

　　1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。　　

　　2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付咨詢費，遲延一天，按遲延交付款額罰款____‰。　　

　　3.甲方如果中途中斷咨詢請求，乙方咨詢工作已經過半的，應付給乙方全部咨詢費；咨詢工作尚未過半，按總咨詢費的50％收費。　　

　　第六條 乙方的違約責任　　

　　1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表，遲延一天，按總咨詢費金額罰款____‰。　　

　　2.乙方如中途中斷咨詢，應按總咨詢費向乙方交付罰款。　　

　　3.乙方所提供的技術咨詢服務，因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的，應負責賠償。如果由此引起重大事故，造成嚴重后果的，還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。　　

　　第七條 其他約定________________________________________　　本合同自簽訂之日起，甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜，需經雙方協商解決。　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式____份，分別交________建筑工程主管部門、等單位各一份。　　建設單位（甲方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯系人：___________________　　銀行賬戶：_________________咨詢單位（乙方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯系人：___________________　　銀行賬戶：________年____月____日訂

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇5

　　合法的建設工程合同

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　一、承包事項：平頂山_________樓及室外管網道路工程技術資料

　　二、承包方式：

　　1、平米包干_________元。2、總建筑面積為：67002，價款為：10050元。大寫：一萬零伍拾元。

　　2、室外管網定價包干價款為：。

　　3、合計：合同總價款為：（大寫：）。

　　三、合同工期：合同工期為________年____月____日至________年____月____日。

　　四、付款方式

　　1、甲方每月支付乙方工程資料費20。00（大寫：兩千元整）如果甲方在達到資料費支付條件后____日內無法支付乙方工程資料費，乙方保留停止工作和解除合同的'權力。

　　2、如果在合同工期內，甲方未完成所有施工任務，導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案，工程合同發生延期，則在延期的月份內，甲方需按月支付乙方工程資料費20。00（大寫：兩千元整）。延期月份15天以下（含15天）按半月計算，15天以上的按全月計算。

　　五、承包范圍：工程技術資料的填寫、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。

　　六、辦公用品歸屬：電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔。

　　七、工作分工

　　乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步的，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。

　　①檢驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料的、試樣、試件的取樣及制作，乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作（檢驗試驗費用由甲方承擔）。

　　②資料編制填寫：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫。

　　③資料簽字由乙方找相關人員簽字的，要求與工程同步。

　　④分包工程技術資料：乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術資料，并整理歸檔。

　　八、合同履行期間，乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規劃的路線行走，防止出現人身傷亡事故。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇6

　　聘用單位：　　被聘人：________年____月____日　　專職安全員聘用合同　　聘用單位：湖南XX公司 （以下簡稱甲方） 被聘人： （以下簡稱乙方）　　

　　一、聘用工作崗位　　甲方聘用乙方為 項目部專職安全員。　　

　　二、聘用工作內容　　

　　1、認真貫徹執行《建筑法》和有關的建筑工程安全生產法律、法規，堅持“安全第

　　一、預防為主”的方針，具體落實上級主管部門有關管理規定和公司的各項安全生產規章制度。　　

　　2、參與各項方案安全措施的編制，有權行使安全一票否決制。　　

　　3、配合有關部門做好對施工人員的三級安全教育、節假日的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓取證工作，并記錄在案。健全各種安全管理臺帳。　　

　　4、參加每周一次以上的定期安全檢查，及時處置施工現場安全隱患，參與制定整改和預防措施。　　

　　5、監督、檢查操作人員的遵章守紀。制止違章作業，嚴格安全紀律，當安全與生產發生沖突時，有權制止冒險作業。　　6組織、參與安全技術交底，對施工全過程的安全實施控制，并做好記錄。　　

　　7、掌握安全動態，發現事故苗子并及時采取預防措施，組織班組　　開展安全活動。　　

　　8、檢查勞動保護用品的質量，反饋使用信息，對進入現場使用的各種安全用品及機械設備，配合材料部門進行驗收檢查工作。　　

　　9、貫徹安全保證體系中的各項安全技術措施，組織參與安全設施、施工用電、施工機械的驗收。　　

　　10、協助上級部門的安全檢查，如實匯報工程項目或生產中的安全狀況。　　1

　　1、負責一般事故的調查、分析，出處理意見，協助處理重大工傷事故、機械事故，并參與制訂糾正和預防措施，防止事故再發生。　　1

　　2、參與對施工班組和分包單位的安全技術交底、教育工作，負責對分包單位在施工過程中的安全連續監控，并作好監控記錄。　　

　　三、聘用期限________年____月日至 項目部工程竣工。　　

　　四、聘用報酬　　甲方確保乙方月薪 元，年終獎視工作業績、工作時間進行發放。　　

　　五、雙方的權利和義務　　

　　1、甲方確保乙方任職期內合法權益和工作待遇。　　

　　2、乙方必須嚴格遵守國家法律法規和公司各項規章制度，嚴格履行專職安全員的工作職責。　　

　　3、完成公司和項目部交辦的各項工作任務。　　

　　六、辭聘或解聘事宜　　

　　1、如解聘或辭聘，乙方應及時向甲方及項目部負責人提供移交的各項資料和手續。　　

　　2、下列情況可立即解聘。　　

　　①、乙方不能勝任崗位工作的。　　

　　②、乙方嚴重違法亂紀或工作嚴重失職的。　　

　　③、乙方因患病或非公受傷超過60天；因公受傷醫療期滿60天后不能從事崗位工作的。　　

　　3、下列情況下，乙方可辭聘　　

　　①、連續三個月領不到薪金的　　

　　②、乙方的其他合法權益受到嚴重侵害的　　以上合同所列條款，雙方必須共同遵守執行，本合同自簽訂之日起生效，其他未盡事宜雙方共同協商解決。　　合同一式四份，甲乙雙方及公司分管負責人、項目部負責人各執一份。　　甲方（簽章）：　　甲方項目經理部負責人（簽章）：　　乙方（簽章）：　　簽訂時間：年____月日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇7

　　標準版建設工程合同

　　合伙人（以下簡稱甲方）：____________身份證號碼：________________

　　合伙人（以下簡稱乙方）：____________身份證號碼：________________

　　為建設好房地產投資建設的號樓工程，保證工程質量、建設工期、保障工程實施達到預期的各項計劃和指標，雙方就合同條款的有關事宜本著平等、自愿、公平和誠信的原則達成如下合作協議，本協議與將來備案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，請雙方自覺遵守。

　　一、工程概況

　　工程名稱：__________________

　　工程地點：__________________

　　工程內容：__________________

　　資金來源：__________________

　　二：工程承包范圍

　　承包范圍：樁基、土建和安裝（樁基由甲方分包不收取任何費用）

　　三：工程承包方式

　　承包方式：包工包料施工，但鋼材、水泥、商品混凝土、門窗、水電暖通主材、高級裝飾材料由甲方供應及水電施工由甲方提供。（甲供材料款不進入直接費，乙方決算時鋼材、水泥、商品砼按定額含量所購材料市場___%取費進入決算，（材料費檢測和馬造________年___號文件的_____由甲方一次性支付______萬元_____包干價）。

　　水電主材（計取___%保管費加稅金），門窗、消防系統、人防系統、智能化系統、暖通工程及防盜門、安裝工程及其他專項分包工程由甲方另行分包并組織施工，乙方不對該部分進行工程預算，前述甲方分包工程應向乙方支付___%的配合費，配合費內容包括：留眼、補眼共用腳手架（不含分包單位需單獨搭設的手腳架）和垂直運輸機械、影響進度安排、作業降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合費。分包項目水電費用由分包單位另行掛表。另外，電梯按每臺______元人民幣付配合費。

　　四、合同工期

　　開工日期：甲方通知進廠為準

　　竣工日期：___層___個月完成，___層___個月完成。（從乙方破土動工開始計算）。（指承包的土建、安裝工程）。

　　五、合同價格

　　本工程合同金額：暫定價約為______萬元，具體數額按以下條款予以確定。

　　六、結算方式

　　1.采用可調價合同，以會審后的'施工圖紙和工程設計變更通知單及現場簽證為計算依據，按工程量據實核算。

　　2.結算依據：定額執行________年《______省綜合估價表》、及________年《______省建設工程補充定額估價表》裝飾采用________年《______省裝飾工程綜合估價表》，安裝執行________年《全國統一安裝定額______省單位估價表》定額。乙方采購材料價格參照從施工至竣工期間____市造價部門公布的市場材料信息價加權平均價下浮___%（沒有信息價的由甲乙雙方確定價格）。不同階段的施工工期要以監理公司和工程部負責人簽證為準。定額人工按________年33號文件新規定執行，如有政策調整，甲方不承擔任何責任。注：（不再調整）

　　標準：本工程___層樓按三類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮___個點，___層樓按三類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮___個點。五層及以下樓按四類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮___個點。

　　七、工程款的支付

　　1.在單位工程施工到春節期間，甲方須向乙方支付已玩擦很能夠工程量的___%的工程款。

　　2.在后期施工中，乙方每月____日向甲方上報經現場監理符合認可的當月完成工程量，以甲方審核的工程量為工程款支付依據，如乙方向甲方提交工程量報告后____日內，甲方未向乙表示異議，視同甲方接受該工程量報告。

　　3.甲方在每月___號前（節假日順延）根據一份上月上報經監理、甲方審核后的已完成工程量的___%支付乙方工程進度款。（如遇特殊情況雙方協商解決）。

　　4.工程取得竣工驗收報告合格后___天內，甲方向乙方支付至已完成工程量的___%工程款；工程竣工決算審計應在業內資料上報市城建檔案歸檔并出具歸檔合格備案單后___個月內完成，另外___%的工程款在工程竣工驗收備案并審計結束后十天內付清。

　　5.生于的___%工程款作為本工程的保修金，該保修金在竣工驗收合格后的________年內支付。此款項___%工程量保修金，甲方在竣工驗收、備案期間代乙方繳納到市建管處，保修期滿乙方到建管處領取。

　　八、違約責任

　　1.若雙方中任何一方違約，違約方須向對方賠償由此造成的實際經濟損失。

　　2.甲方應以議標方式（乙方應選二家施工企業參與投標）選定乙方承接《______號樓》工程。涉及其他二家企業參與投標，費用由乙方自付。

　　3.乙方應當確保自購的各種施工材料的產品質量和本項目工程的施工質量，若因乙方選材不當和施工中發生質量問題有乙方自行全部承擔，乙方應按照《勞動法》、《安全法》用工。乙方在施工過程中如發生安全意外事故由乙方全部負責，甲方不承擔任何形式的連帶責任且乙方應處理好周邊居民單位關系，文明施工，不擾亂市民正常生活，工作秩序。

　　4.由于乙方施工過程中存在工程質量瑕疵，并被他人發現和取證，使甲方市場信譽下降給甲方造成損失的，乙方應承擔由此而產生的全部責任。若由于甲方原因造成工程停工或相關事項產生的損失由甲方全部負責。

　　5.工期每提前一天按______元獎勵，每逾期一天按4000元罰款。若由于甲方原因造成停工工期順延并承擔相應的損失。

　　九、履保證金

　　1.本項目履約保證金______萬元人民幣

　　2.該保證金小高層竣工之日起退還全款的___%，高層竣工之日退還剩余的___%

　　3.本保證金不計利息。甲方超期還款時，超期之日起，每天按銀行利息支付。

　　十、其他事項

　　1.本協議書未盡事宜，由雙方另行協商解決。

　　2.本協議與格式合同文本具有同等法律效力，在各文本內容不一致時執行本協議書的規定。

　　3.安裝審定的工程量，甲方將工程款轉入乙方在______設立的銀行賬戶，確保甲方付給乙方的工程款全部用于該項目的建設，若因工程款的流逝給甲方帶來直接或間接的損失，由乙方全部負責。

　　5.乙方對外簽訂的任何材料購銷合同等所產生的經濟法律責任，由乙方自負全責，甲方不承擔任何連帶責任，甲乙雙方采購的材料檢驗若需檢測由乙方承擔檢測檢驗費。

　　6.乙方不得將本工程轉包或分包。

　　7.甲乙雙方按照國家有關規定辦理相關手續。

　　8.甲方向乙方一次性支付風險金壹仟元整（包干價）。

　　9.凡因本協議發生爭議，雙方友好協商解決；協商不成時，由___________委員會裁決。

　　10.雙方當事人對本協議全部條款的理解完全一致，本協議書經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本協議一式四份，雙方各執貳份。

　　甲方：____________聯系方式：________________

　　乙方：____________聯系方式：________________

　　簽訂日期：________年____月____日________年____月____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇8

　　發包人(全稱)：_______________________

　　承包人(全稱)：_______________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_______________________

　　工程地點：_______________________

　　工程內容：_______________________

　　工程立項批準文號：_______________________

　　資金來源：自籌

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)

　　三、合同工期

　　開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);

　　竣工日期：_____年____月___日;

　　合同工期總日歷天數：______天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格(其中主體為優質結構)

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：________;預算價約計_______萬元。

　　六、組成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同協議書;

　　2、圖紙;

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、違約、索賠和爭議

　　1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償;

　　2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　八、工程結算

　　1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。

　　2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：

　　竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。

　　3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。

　　九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

　　1、合同訂立地點：________________________。

　　2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。

　　發包人：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　_______年______月_____日

　　承包人：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　_______年______月_____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇9

　　甲方____________________ 代表人__________________________　　乙方____________________ 代表人__________________________　　依照《民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：　　

　　一、工程概況　　

　　1、 工程地點______________。　　

　　2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。　　

　　3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式。　　

　　（1）包工包料;　　

　　（2）包工、包部分材料；　　

　　（3）包工不包料。　　

　　4、 工程期限及保修期：　　工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。　　保修期：____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。　　

　　5、 合同價款及付款方式：　　本合同總價為（大寫）：_______________________（小寫）________________元，　　合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：___________________　　支付時間_________________________________　　支付金額_________________________________　　開工前三天　　支付（合同總價60%）___________元　　________年____月____日　　支付（合同總價35%）___________元　　雙方驗收合格　　支付（合同總價5% ）___________元　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票（合同總價）中所應繳納的稅金由甲方承擔。　　

　　二、雙方應盡的責任及義務　　甲方：　　

　　1、 開工前_____天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施；　　

　　2、 提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用；　　

　　3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關系；　　

　　4、 不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；　　

　　5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用；　　

　　6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督；　　

　　7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。　　乙方：　　

　　1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可；　　

　　2、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；　　

　　3、 負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復；　　

　　4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。　　

　　三、工程變更　　

　　1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。　　

　　2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。　　

　　四、材料、設備的供應　　

　　1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。　　

　　2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。　　

　　3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。　　

　　4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用；如已使用，其后和損失均由乙方承擔。　　

　　五、質量標準及驗收　　

　　1、 本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。　　

　　2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效　　

　　3、 如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。　　

　　4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。　　

　　5、 室內環境質量　　乙方與甲方共同做到使用符合國家標準（國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施）的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的`“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。　　

　　6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。　　

　　六、工期延誤　　

　　1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：　　

　　（1） 工程量變化和設計變更；　　

　　（2） 不可抗力；　　

　　（3） 甲方同意工期順延的其他情況。　　

　　2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。　　

　　3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。　　

　　4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。　　

　　七、工程監理　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。　　

　　八、違約責任　　

　　1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。　　

　　2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。　　

　　3、 甲方責任：　　

　　（1） 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。　　

　　（2） 由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。　　

　　（3） 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。　　

　　（4） 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。　　

　　（5） 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。　　

　　4、 乙方責任　　

　　（1） 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。　　

　　（2） 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故（包括罰款）由乙方承擔。　　

　　（3） 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。　　

　　（4） 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。　　

　　九、合同爭議的解決方式　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。　　

　　十、其它約定事項　　

　　1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。　　

　　2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。　　十

　　一、附則　　

　　1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。　　

　　2、 本合同（包括附表）經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。　　

　　3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。　　

　　4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。　　

　　5、 本合同一式______份，雙方各執_____份。　　甲方：________________

　　乙方：_________________　　代表人（簽章）：______

　　法定代表人（蓋章）：___

　　經辦人：_________　　電話或手機:___________

　　電話或手機:____________　　________年____月____日 ________年____月____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇10

　　發包方：_________(以下稱甲方)　　承包方：_________(以下稱乙方)　　甲、乙雙方就建設工程項目充分協商簽訂本合同，共同信守。　　

　　1.工程名稱：_________　　

　　2.工程地點：_________　　

　　3.工程面積(包括土建工程、水暖工程、電器工程)：共計_________平方米。　　

　　4.承包內容：_________　　

　　5.建筑安裝工程造價：共計人民幣_________元。　　

　　6.工程價款和費用的結算依據和付款辦法：_________　　

　　7.工程開工日期：________年____月____日　　

　　8.工程竣工日期：________年____月____日　　

　　9.工程質量：以施工圖紙及書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。　　

　　10.甲方主要義務： _________　　1

　　1.乙方主要義務：_________　　1

　　2.違約責任：　　

　　(1)甲方因自己原因延付工程價款時，每逾期一天，按應付款額_________‰計算違約金。　　

　　(2)乙方未按合同規定的時間竣工，每逾期一天，按未竣工程造價_________‰計算違約金。　　

　　(3)甲方未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、技術資料的，乙方可以請求順延工程日期，還可以請求賠償停工、窩工等損失。　　

　　(4)工程竣工后保險期________年。采暖工程保修期為一個采暖期，在保修期內，屬承包方施工責任造成的如屋內漏雨、暖氣不熱、管道漏水等，由承包方負責修理。屬發包方或設計責任造成的由甲方自理。　　

　　(5)因乙方原因致使建設工程質量不符合約定，造成人身和財產損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。　　1

　　3.本合同附件：共_________份。　　1

　　4.合同有效期：本合同經雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工辦理交工驗收和款項結清時為止。但保修一條除外。　　1

　　5.本合同正本兩份，雙方各執一份。副本15份，承包方7份，發包方7份，由發包方送XX銀行一份。　　發包方(蓋章)：_________

　　承包方(蓋章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇11

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方（發包單位）：_____________________________

　　乙方（承包單位）：_____________________________

　　為了規范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：

　　一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規定和關于建設工程承發包的各項規定。

　　二、甲方及其工作人員應做到

　　（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意；在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　（四）甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

　　（六）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

　　（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

　　（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

　　（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。

　　（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

　　三、乙方及其工作人員應當做到

　　（一）乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。

　　（三）乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

　　（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

　　（五）乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業性高檔娛樂場所。

　　（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

　　四、獎懲

　　（一）乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。

　　（二）甲方發現乙方有違反本協議或者采用不正當的手段行賄甲方工作人員，甲方根據具體情節和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。

　　（三）乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　五、本工程發包、建設、竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為，均適用本協議。

　　六、聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　七、保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　八、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　九、通知

　　（一）根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。

　　（三）一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任

　　十、爭議的處理

　　（一）本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　（二）本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決

　　1.提交_________仲裁委員會仲裁；

　　2.依法向人民法院起訴。

　　十一、解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　十二、補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十三、合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章)：________________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________地址：_______________________

　　電話：_______________________電話：_______________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

　　簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇12

　　建設工程借款合同

　　合同編號：

　　貸款方：___

　　借款方：___

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途_________________________________________________________

　　第二條 借款金額 借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。

　　第三條 借款利率 自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限 借款方保證從__年_月起至__年_月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方___(蓋章) 貸款方___(蓋章)

　　負責人：___ 負責人：___

　　地 址：___ 地 址：___

　　簽約日期：___

　　簽約地點：___

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承擔荔波漳江風景名勝區大七孔碼頭維修工程項目施工任務，甲乙雙方本著分工協作，相互合作的原則，為確保工程質量和按期完成施工任務，經雙方共同協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況，簽訂以下合同條款：

　　一、工程名稱：大七孔碼頭維修工程

　　二、工程地點：大七孔碼頭

　　三、承包方式：包工包料

　　四、建設規模：石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。

　　五、工程總造價：伍萬陸仟壹佰貳拾元(56，120.00元)整。

　　六、開工時間：201 年 月 日

　　七、竣工時間：201 年 月 日，工期為 天，如有新的要求變更及遇不可抗力的因素，工期可以延順。

　　八、工程質量要求及責任

　　甲方責任：甲方負責辦理工程施工所需的各種手續，協調處理相關事宜，確保工程項目順利開展。

　　乙方責任：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規范的規定進行施工，并無條件地接受甲方的質量監督管理。

　　2、乙方必須做好環境保護和施工場地的衛生管理。在施工過程中，必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理，并保護周圍環境林木植被，不得隨意破壞。

　　3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未驗收前要保證建設工程的保護工作，不能發生損壞，造成的后果由乙方承擔。

　　九、安全管理：乙方必須加強施工安全，如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失，由乙方全部承擔。

　　十、竣工驗收：工程竣工后，乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料，甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收，并出具驗收結論。

　　十一、付款方式：甲方視乙方工程進度，分期付款，待驗收合格后，乙方出具稅務票據一次性結算工程款。

　　十二、保質期限：工程竣工驗收后，保修一年。

　　十三、以上條款未盡事宜，雙方可以協商解決。

　　十四、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇14

　　甲方：(以下簡稱甲方)　　乙方：(以下簡稱乙方)裝修公司　　依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：　　

　　一、 工程概況及承包方式　　

　　1、 工程名稱：　　

　　2、 工程地點：　　

　　3、 工程承包方式：包工包料　　

　　4、 工程概況：建筑面積平方米。　　

　　二、 工程裝修內容　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程　　

　　三、 工程造價　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;　　工程造價為： 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)　　

　　四、 工程期限　　工程開工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日　　

　　五、 質量要求　　按國家建設部行業標準G7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。　　

　　六、 付款方式　　

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

　　4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。　　

　　七、雙方責任　　

　　1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。　　

　　2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。　　

　　八、其它事宜　　經甲乙雙方商定做出如下協議：　　

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。　　

　　2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)　　

　　3、 工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。　　

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。　　

　　5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。　　

　　6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。　　甲方單位名稱： 乙方單位名稱　　(蓋) (蓋)　　法人代表： 法人代表：　　委托代理人： 委托代理人：________年____月____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇15

　　年度編號:_________

　　項目級別：_________

　　立合同單位：

　　_________（簡稱借款方）

　　_________銀行_________行（簡稱貸款方）

　　借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二條貸款利率為年息_________％，計算復利。

　　第三條年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　第五條本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總分行各1份。

　　借款方（蓋章）：_________貸款方（蓋章）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表（簽字）：_________法定代表（簽字）：_________

　　開戶銀行及帳戶：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　貸款種類：_________

　　編號：_________

　　申請單位：_________

　　企業性質：_________

　　申請時間：_________年_________月_________日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇16

　　設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞：建設工程，防控，措施，風險，合同

　　建設工程民法典律風險防控措施本文簡介：摘要：在建設工程的合同中，明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

　　雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。

　　近幾年來，伴隨著建筑行業的快速發展，卻涌現出很多法律糾紛案件。

　　究其原因，主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

　　針對建設工程合理法

　　建設工程民法典律風險防控措施本文內容：

　　摘要：在建設工程的合同中，明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

　　雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。

　　近幾年來，伴隨著建筑行業的快速發展，卻涌現出很多法律糾紛案件。

　　究其原因，主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

　　針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析，力求找到防范這類風險的有效策略，為建筑行業的整體發展提供支持。

　　關鍵詞：建設工程合同;法律風險防控

　　近些年來，雖然我國的建筑行業法規體系建設已經取得了一定的成績，但伴隨著建設項目的日益增多，無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。

　　且風險一旦發生，責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任，甚至將企業推入到生存危機當中。

　　因此，建筑施工單位必須提高自身的法律風險防范能力，實現企業的長期健康、穩定發展。

　　1建設工程合同的法律風險種類

　　11采購合同

　　在建筑施工的過程中，會涉及到多種物資的采購，同時產生多種物資采購合同。

　　在這些物資采購合同中，就存在很多不合理、不明確、不公平之處，給其它后續工作帶來諸多風險隱患。

　　例如在機械設備采購合同中，只標明了采購價格和生產廠家，卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名，或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。

　　對方一旦出現違約行為，無法通過這種信息不全的采購合理進行追責，給違約方逃避責任提供了可乘之機。

　　12分包合同

　　現階段，很多施工單位會將部分施工環節進行分包，分包的內容、形式有多種多樣，承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。

　　在這種情況下，雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。

　　但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力，所謂的分包合同只是形同虛設而已，還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同，造成很多不合法的轉包和分包現象。

　　例如由于分包單位根本不具備施工資質，只能將承包項目進行再次轉包，最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。

　　13擔保合同

　　施工單位在進行風險擔保時，往往會涉及到很大的金額。

　　一旦擔保業務出現問題，就會對企業的經濟效益造成極大的沖擊和影響。

　　具體的說，擔保合同風險主要包括：合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。

　　14勞動合同

　　勞動合同風險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。

　　具體風險包括：短期雇傭不簽訂勞動合同，或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款，個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合，導致勞動合同不具任何法律效力。

　　2工程合同的階段性風險

　　21合同簽訂階段

　　施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括：首先，在招標環節中，對相關單位的經營資質營審核不細致、不到位。

　　其次，在合同條款中，對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確，也缺乏合理性;還有，合同內容與國家的法律法規相違背，沒有體現出公平性與公正性，合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。

　　22合同履行階段

　　合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。

　　因此，這一環節對于建設工程來說非常重要。

　　但是，在雙方履行約定的過程中，卻存在著很多的風險隱患。

　　具體表現為以下幾個方面：首先，業主在履行合同的過程中存在某種違約行為，但施工單位卻沒有及時發現，或沒有及時做出反應，最后導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次，施工單位在履行合同的過程中，不能對執行過程進行有效管控，導致施工合同執行不到位或不充分，對各類合同文件管理的效果也不夠好，嚴重影響著合同的執行效果。

　　23合同終止階段

　　之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患，是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風險防范措施，往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段，覺得合同終止階段不會對自身造成什么負面影響和傷害。

　　其實，這種想法是錯誤的。

　　如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密，就容易導致合同中的保密信息外泄，或被不些不法分子所利用，給企業帶來極大的風險隱患。

　　3建設工程民法典律風險的防范措施

　　31完善相關管理制度

　　要想實現建設工程合同的有效管理，首先要建立起完善的合同管理制度。

　　對施工中的具體情況進行全面、細致的審查，并結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測，從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正，或通過雙方和協商進行修訂。

　　在合同起草階段，雙方要對條款內容進行積極的補充與完善，這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環節來說都是非常重要的。

　　企業要想很好規避合同風險，就要提高施工單位的準入標準，嚴格把控相關審核流程，最大限度的提高合同的法律效力，使自身利益在法律的框架內得到有效保護。

　　32強化責任意識與法律意識

　　為了避免合同履行過程中出現不可控的風險，想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識，使雙方能夠充分地了解和學習與建筑行業相關的法規法律和制度政策，確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。

　　企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識，保證建筑工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。

　　只有這樣，才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛，保證施工過程的順利推進，提高了建設工程合同的踐行力與約束力。

　　33對履行合同的過程加強監管

　　強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行，確保各項條款的有效落實。

　　施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門，對施工過程進行監管，確保每一個環節都符合質量要求。

　　針對合同中的主要條款，相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細致、及時到位的檢查。

　　只有這樣，才能有效保障合同條款的落實情況。

　　與此同時，施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法，對于在防范法律風險工作中具有突出貢獻者，要給予相應的獎勵，對于給企業帶來風險或造成損失的人員，要視情況給予一定的處罰，最大限度地避免由于法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。

　　34提高管理人員的業務水平

　　對于建筑工程的承建雙方企業來說，合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。

　　因此，必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神，進而提升他們的綜合素質水平。

　　企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓，規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗，也可以結合培訓內容進行業務考核，確保培訓的實際成效。

　　只有這樣，才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。

　　4結束語

　　在建筑行業中，不論是建設單位還是施工單位，民法典律風險都會或多或少的存在，企業應將其視為推動自身快速成長的動力。

　　在日常經營和施工管理的過程中，不斷完善自身的管理體系，做好工作人員培訓工作，從而對法律風險進行有效控制與防范，使企業能夠在可控的風險范圍內實現健康發展，強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇17

　　住房和城鄉建設部

　　制定

　　國家工商行政管理總局

　　第一部分 協議書

　　委托人(全稱)：

　　監理人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就下述工程委托監理與相關服務事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱： ;

　　2. 工程地點： ;

　　3. 工程規模： ;

　　4. 工程概算投資額或建筑安裝工程費： 。

　　二、詞語限定

　　協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。

　　三、組成本合同的文件

　　1. 協議書;

　　2. 中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　3. 投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程);

　　4. 專用條件;

　　5. 通用條件;

　　6. 附錄，即：

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。

　　四、總監理工程師

　　總監理工程師姓名： ，身份證號碼： ，注冊號： 。

　　五、簽約酬金

　　簽約酬金(大寫)： (￥ )。

　　包括：

　　1. 監理酬金： 。

　　2. 相關服務酬金： 。

　　其中：

　　(1)勘察階段服務酬金： 。

　　(2)設計階段服務酬金： 。

　　(3)保修階段服務酬金： 。

　　(4)其他相關服務酬金： 。

　　六、期限

　　1. 監理期限：

　　自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　2. 相關服務期限：

　　(1)勘察階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(2)設計階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(3)保修階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(4)其他相關服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　七、雙方承諾

　　1. 監理人向委托人承諾，按照本合同約定提供監理與相關服務。

　　2. 委托人向監理人承諾，按照本合同約定派遣相應的人員，提供房屋、資料、設備，并按本合同約定支付酬金。

　　八、合同訂立

　　1. 訂立時間： 年 月 日。

　　2. 訂立地點： 。

　　3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，雙方各執

　　份。

　　委托人： (蓋章) 監理人： (蓋章)

　　住所： 住所：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人或其授權 法定代表人或其授權

　　的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　第二部分 通用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.1 定義

　　除根據上下文另有其意義外，組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施監理與相關服務的建設工程。

　　1.1.2 “委托人”是指本合同中委托監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人或受讓人。

　　1.1.3 “監理人”是指本合同中提供監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人。

　　1.1.4 “承包人”是指在工程范圍內與委托人簽訂勘察、設計、施工等有關合同的當事人，及其合法的繼承人。

　　1.1.5 “監理”是指監理人受委托人的委托 ，依照法律法規、工程建設標準、勘察設計文件及合同，在施工階段對建設工程質量、進度、造價進行控制，對合同、信息進行管理，對工程建設相關方的關系進行協調，并履行建設工程安全生產管理法定職責的服務活動。

　　1.1.6 “相關服務”是指監理人受委托人的委托 ，按照本合同約定，在勘察、設計、保修等階段提供的服務活動。

　　1.1.7 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的監理人的工作。

　　1.1.8 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外監理人的工作。

　　1.1.9 “項目監理機構”是指監理人派駐工程負責履行本合同的組織機構。

　　1.1.10 “總監理工程師”是指由監理人的法定代表人書面授權，全面負責履行本合同、主持項目監理機構工作的注冊監理工程師。

　　1.1.11 “酬金”是指監理人履行本合同義務，委托人按照本合同約定給付監理人的金額。

　　1.1.12 “正常工作酬金”是指監理人完成正常工作，委托人應給付監理人并在協議書中載明的簽約酬金額。

　　1.1.13 “附加工作酬金”是指監理人完成附加工作，委托人應給付監理人的金額。

　　1.1.14 “一方”是指委托人或監理人;“雙方”是指委托人和監理人;“第三方”是指除委托人和監理人以外的有關方。

　　1.1.15 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.1.16 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。

　　1.1.17“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間。

　　1.1.18 “不可抗力”是指委托人和監理人在訂立本合同時不可預見，在工程施工過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。

　　1.2 解釋

　　1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。

　　1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同文件的解釋順序如下：

　　(1)協議書;

　　(2)中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　(3)專用條件及附錄A、附錄B;

　　(4)通用條件;

　　(5)投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程)。

　　雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。

　　2. 監理人的義務

　　2.1 監理的范圍和工作內容

　　2.1.1 監理范圍在專用條件中約定。

　　2.1.2 除專用條件另有約定外，監理工作內容包括：

　　(1)收到工程設計文件后編制監理規劃，并在第一次工地會議7天前報委托人。根據有關規定和監理工作需要，編制監理實施細則;

　　(2)熟悉工程設計文件，并參加由委托人主持的圖紙會審和設計交底會議;

　　(3)參加由委托人主持的第一次工地會議;主持監理例會并根據工程需要主持或參加專題會議;

　　(4)審查施工承包人提交的施工組織設計，重點審查其中的質量安全技術措施、專項施工方案與工程建設強制性標準的符合性;

　　(5)檢查施工承包人工程質量、安全生產管理制度及組織機構和人員資格;

　　(6)檢查施工承包人專職安全生產管理人員的配備情況;

　　(7)審查施工承包人提交的施工進度計劃，核查承包人對施工進度計劃的調整;

　　(8)檢查施工承包人的試驗室;

　　(9)審核施工分包人資質條件;

　　(10)查驗施工承包人的施工測量放線成果;

　　(11)審查工程開工條件，對條件具備的簽發開工令;

　　(12)審查施工承包人報送的工程材料、構配件、設備質量證明文件的有效性和符合性，并按規定對用于工程的材料采取平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢;

　　(13)審核施工承包人提交的工程款支付申請，簽發或出具工程款支付證書，并報委托人審核、批準;

　　(14)在巡視、旁站和檢驗過程中，發現工程質量、施工安全存在事故隱患的，要求施工承包人整改并報委托人;

　　(15)經委托人同意，簽發工程暫停令和復工令;

　　(16)審查施工承包人提交的采用新材料、新工藝、新技術、新設備的論證材料及相關驗收標準;

　　(17)驗收隱蔽工程、分部分項工程;

　　(18)審查施工承包人提交的工程變更申請，協調處理施工進度調整、費用索賠、合同爭議等事項;

　　(19)審查施工承包人提交的竣工驗收申請，編寫工程質量評估報告;

　　(20)參加工程竣工驗收，簽署竣工驗收意見;

　　(21)審查施工承包人提交的竣工結算申請并報委托人;

　　(22)編制、整理工程監理歸檔文件并報委托人。

　　2.1.3 相關服務的范圍和內容在附錄A中約定。

　　2.2 監理與相關服務依據

　　2.2.1 監理依據包括：

　　(1)適用的法律、行政法規及部門規章;

　　(2)與工程有關的標準;

　　(3)工程設計及有關文件;

　　(4)本合同及委托人與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。

　　雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定監理依據。

　　2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。

　　2.3 項目監理機構和人員

　　2.3.1 監理人應組建滿足工作需要的項目監理機構，配備必要的檢測設備。項目監理機構的主要人員應具有相應的資格條件。

　　2.3.2本合同履行過程中，總監理工程師及重要崗位監理人員應保持相對穩定，以保證監理工作正常進行。

　　2.3.3監理人可根據工程進展和工作需要調整項目監理機構人員。監理人更換總監理工程師時，應提前7天向委托人書面報告，經委托人同意后方可更換;監理人更換項目監理機構其他監理人員，應以相當資格與能力的人員替換，并通知委托人。

　　2.3.4 監理人應及時更換有下列情形之一的監理人員：

　　(1)嚴重過失行為的;

　　(2)有違法行為不能履行職責的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能勝任崗位職責的;

　　(5)嚴重違反職業道德的;

　　(6)專用條件約定的其他情形。

　　2.3.5 委托人可要求監理人更換不能勝任本職工作的項目監理機構人員。

　　2.4 履行職責

　　監理人應遵循職業道德準則和行為規范，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。

　　2.4.1 在監理與相關服務范圍內，委托人和承包人提出的意見和要求，監理人應及時提出處置意見。當委托人與承包人之間發生合同爭議時，監理人應協助委托人、承包人協商解決。

　　2.4.2 當委托人與承包人之間的合同爭議提交仲裁機構仲裁或人民法院審理時，監理人應提供必要的證明資料。

　　2.4.3 監理人應在專用條件約定的授權范圍內，處理委托人與承包人所簽訂合同的變更事宜。如果變更超過授權范圍，應以書面形式報委托人批準。

　　在緊急情況下，為了保護財產和人身安全，監理人所發出的指令未能事先報委托人批準時，應在發出指令后的24小時內以書面形式報委托人。

　　2.4.4 除專用條件另有約定外，監理人發現承包人的人員不能勝任本職工作的，有權要求承包人予以調換。

　　2.5 提交報告

　　監理人應按專用條件約定的種類、時間和份數向委托人提交監理與相關服務的報告。

　　2.6 文件資料

　　在本合同履行期內，監理人應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄監理工作的相關文件。工程竣工后，應當按照檔案管理規定將監理有關文件歸檔。

　　2.7 使用委托人的財產

　　監理人無償使用附錄B中由委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備。除專用條件另有約定外，委托人提供的房屋、設備屬于委托人的財產，監理人應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交委托人，并按專用條件約定的時間和方式移交。

　　3.委托人的義務

　　3.1 告知

　　委托人應在委托人與承包人簽訂的合同中明確監理人、總監理工程師和授予項目監理機構的權限。如有變更，應及時通知承包人。

　　3.2 提供資料

　　委托人應按照附錄B約定，無償向監理人提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，委托人應及時向監理人提供最新的與工程有關的資料。

　　3.3 提供工作條件

　　委托人應為監理人完成監理與相關服務提供必要的條件。

　　3.3.1 委托人應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、設備，供監理人無償使用。

　　3.3.2 委托人應負責協調工程建設中所有外部關系，為監理人履行本合同提供必要的外部條件。

　　3.4 委托人代表

　　委托人應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與監理人聯系。委托人應在雙方簽訂本合同后7天內，將委托人代表的姓名和職責書面告知監理人。當委托人更換委托人代表時，應提前7天通知監理人。

　　3.5 委托人意見或要求

　　在本合同約定的監理與相關服務工作范圍內，委托人對承包人的任何意見或要求應通知監理人，由監理人向承包人發出相應指令。

　　3.6 答復

　　委托人應在專用條件約定的時間內，對監理人以書面形式提交并要求作出決定的事宜，給予書面答復。逾期未答復的，視為委托人認可。

　　3.7 支付

　　委托人應按本合同約定，向監理人支付酬金。

　　4. 違約責任

　　4.1 監理人的違約責任

　　監理人未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.1.1 因監理人違反本合同約定給委托人造成損失的，監理人應當賠償委托人損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。監理人承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。

　　4.1.2 監理人向委托人的索賠不成立時，監理人應賠償委托人由此發生的費用。

　　4.2 委托人的違約責任

　　委托人未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.2.1 委托人違反本合同約定造成監理人損失的，委托人應予以賠償。

　　4.2.2 委托人向監理人的索賠不成立時，應賠償監理人由此引起的費用。

　　4.2.3 委托人未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外責任

　　因非監理人的原因，且監理人無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，監理人不承擔賠償責任。

　　因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。

　　5.2 支付申請

　　監理人應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向委托人提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，并列出當期應支付的款項及其金額。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建議獎勵金額及費用。

　　5.4 有爭議部分的付款

　　委托人對監理人提交的支付申請書有異議時，應當在收到監理人提交的支付申請書后7天內，以書面形式向監理人發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1生效

　　除法律另有規定或者專用條件另有約定外，委托人和監理人的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。

　　6.2變更

　　6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致后可進行變更。

　　6.2.2除不可抗力外，因非監理人原因導致監理人履行合同期限延長、內容增加時，監理人應當將此情況與可能產生的影響及時通知委托人。增加的監理工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。

　　6.2.3合同生效后，如果實際情況發生變化使得監理人不能完成全部或部分工作時，監理人應立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。監理人用于恢復服務的準備時間不應超過28天。

　　6.2.4合同簽訂后，遇有與工程相關的法律法規、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起監理與相關服務的范圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。

　　6.2.5 因非監理人原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。

　　6.2.6 因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。

　　6.3 暫停與解除

　　除雙方協商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期內，由于雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本合同或監理人的部分義務。在解除之前，監理人應作出合理安排，使開支減至最小。

　　因解除本合同或解除監理人的部分義務導致監理人遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由委托人予以補償，補償金額由雙方協商確定。

　　解除本合同的協議必須采取書面形式，協議未達成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 在本合同有效期內，因非監理人的原因導致工程施工全部或部分暫停，委托人可通知監理人要求暫停全部或部分工作。監理人應立即安排停止工作，并將開支減至最小。除不可抗力外，由此導致監理人遭受的損失應由委托人予以補償。

　　暫停部分監理與相關服務時間超過182天，監理人可發出解除本合同約定的該部分義務的通知;暫停全部工作時間超過182天，監理人可發出解除本合同的通知，本合同自通知到達委托人時解除。委托人應將監理與相關服務的酬金支付至本合同解除日，且應承擔第4.2款約定的責任。

　　6.3.3 當監理人無正當理由未履行本合同約定的義務時，委托人應通知監理人限期改正。若委托人在監理人接到通知后的7天內未收到監理人書面形式的合理解釋，則可在7天內發出解除本合同的通知，自通知到達監理人時本合同解除。委托人應將監理與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達監理人之日，但監理人應承擔第4.1款約定的責任。

　　6.3.4 監理人在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同約定應付的款項，可向委托人發出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出監理人可以接受的延期支付安排，監理人可向委托人發出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內監理人仍未獲得委托人應付酬金或委托人的合理答復，監理人可向委托人發出解除本合同的通知，自通知到達委托人時本合同解除。委托人應承擔第4.2.3款約定的責任。

　　6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本合同。

　　6.3.6 本合同解除后，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。

　　6.4 終止

　　以下條件全部滿足時，本合同即告終止：

　　(1)監理人完成本合同約定的全部工作;

　　(2)委托人與監理人結清并支付全部酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.1協商

　　雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。

　　7.2調解

　　如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協議的調解人進行調解。

　　7.3仲裁或訴訟

　　雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察費用

　　經委托人同意，監理人員外出考察發生的費用由委托人審核后支付。

　　8.2 檢測費用

　　委托人要求監理人進行的材料和設備檢測所發生的費用，由委托人支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.3 咨詢費用

　　經委托人同意，根據工程需要由監理人組織的相關咨詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由委托人支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.4 獎勵

　　監理人在服務過程中提出的合理化建議，使委托人獲得經濟效益的，雙方在專用條件中約定獎勵金額的確定方法。獎勵金額在合理化建議被采納后，與最近一期的正常工作酬金同期支付。

　　8.5 守法誠信

　　監理人及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。

　　8.6 保密

　　雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。

　　8.7 通知

　　本合同涉及的通知均應當采用書面形式，并在送達對方時生效，收件人應書面簽收。

　　8.8 著作權

　　監理人對其編制的文件擁有著作權。

　　監理人可單獨或與他人聯合出版有關監理與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料，應當征得委托人的同意。

　　第三部分 專用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.2 解釋

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，還可用 。

　　1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為： 。

　　2. 監理人義務

　　2.1 監理的范圍和內容

　　2.1.1 監理范圍包括：

　　。

　　2.1.2 監理工作內容還包括：

　　。

　　2.2 監理與相關服務依據

　　2.2.1 監理依據包括：

　　。

　　2.2.2 相關服務依據包括： 。

　　2.3項目監理機構和人員

　　2.3.4 更換監理人員的其他情形： 。

　　2.4 履行職責

　　2.4.3 對監理人的授權范圍：

　　。

　　在涉及工程延期 天內和(或)金額 萬元內的變更，監理人不需請示委托人即可向承包人發布變更通知。

　　2.4.4 監理人有權要求承包人調換其人員的限制條件： 。

　　2.5 提交報告

　　監理人應提交報告的種類(包括監理規劃、監理月報及約定的專項報告)、時間和份數：

　　。

　　2.7 使用委托人的財產

　　附錄B中由委托人無償提供的房屋、設備的所有權屬于： 。

　　監理人應在本合同終止后 天內移交委托人無償提供的房屋、設備，移交的時間和方式為： 。

　　3. 委托人義務

　　3.4 委托人代表

　　委托人代表為： 。

　　3.6 答復

　　委托人同意在 天內，對監理人書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。

　　4. 違約責任

　　4.1 監理人的違約責任

　　4.1.1監理人賠償金額按下列方法確定：

　　賠償金=直接經濟損失×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　4.2 委托人的違約責任

　　4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法確定：

　　逾期付款利息=當期應付款總額×銀行同期貸款利率×拖延支付天數

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　幣種為： ，比例為： ，匯率為： 。

　　5.3 支付酬金

　　正常工作酬金的支付：

　　支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)

　　首付款本合同簽訂后7天內

　　第二次付款

　　第三次付款

　　……

　　最后付款監理與相關服務期屆滿14天內

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1 生效

　　本合同生效條件： 。

　　6.2 變更

　　6.2.2 除不可抗力外， 因非監理人原因導致本合同期限延長時，附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=本合同期限延長時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.3附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢復服務的準備工作時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.5 正常工作酬金增加額按下列方法確定：

　　正常工作酬金增加額=工程投資額或建筑安裝工程費增加額×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　6.2.6 因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，按減少工作量的比例從協議書約定的正常工作酬金中扣減相同比例的酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.2 調解

　　本合同爭議進行調解時，可提交 進行調解。

　　7.3 仲裁或訴訟

　　合同爭議的最終解決方式為下列第 種方式：

　　(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。

　　(2)向 人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.2 檢測費用

　　委托人應在檢測工作完成后 天內支付檢測費用。

　　8.3 咨詢費用

　　委托人應在咨詢工作完成后 天內支付咨詢費用。

　　8.4 獎勵

　　合理化建議的獎勵金額按下列方法確定為：

　　獎勵金額=工程投資節省額×獎勵金額的比率;

　　獎勵金額的比率為 %。

　　8.6 保密

　　委托人申明的保密事項和期限： 。

　　監理人申明的保密事項和期限： 。

　　第三方申明的保密事項和期限： 。

　　8.8著作權

　　監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料的限制條件：

　　。

　　9. 補充條款

　　。

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　A-1 勘察階段：

　　。

　　A-2 設計階段：

　　。

　　A-3 保修階段：

　　。

　　A-4 其他(專業技術咨詢、外部協調工作等)：

　　。

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　B-1 委托人派遣的人員

　　名稱數量工作要求提供時間

　　1. 工程技術人員

　　2. 輔助工作人員

　　3. 其他人員

　　B-2 委托人提供的房屋

　　名稱數量面積提供時間

　　1. 辦公用房

　　2. 生活用房

　　3. 試驗用房

　　4. 樣品用房

　　用餐及其他生活條件

　　B-3 委托人提供的資料

　　名稱份數提供時間備注

　　1. 工程立項文件

　　2. 工程勘察文件

　　3. 工程設計及施工圖紙

　　4. 工程承包合同及其他相關合同

　　5. 施工許可文件

　　6. 其他文件

　　B-4 委托人提供的設備

　　名稱數量型號與規格提供時間

　　1. 通訊設備

　　2. 辦公設備

　　3. 交通工具

　　4. 檢測和試驗設備

　　委托人: (蓋單位章) 監理人： (蓋單位章)

　　法定代表人 法定代表人

　　或其委托代理人： 或其委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇18

　　木門定制合同范本

　　木門定作合同

　　__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器家具，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

　　1.木料：_________________甲方供應，乙方完成定作的家具后，如有余料應退還給甲方。

　　2.規格標準：_________________按圖紙式樣規格制作。

　　圖號

　　家具名稱

　　單位(個)

　　數量

　　單價

　　總價

　　油漆顏色

　　交貨日期

　　以上共計加工費人民幣(大寫) _______________

　　3.技術標準：_________________按統一規定的企業標準執行。

　　4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

　　5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

　　本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　經手人：_____________經手人：______________

　　__________年_____月_____日簽訂

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇19

　　供貨合同（建設工程）

　　進貨方：______________________（以下簡稱甲方）

　　供貨方：______________________（以下簡稱乙方）

　　鑒于：甲方因生產經營需要欲購買一批生產設備（包括機電產品及與甲方生產相配套的一切設備），甲方選定乙方為其提供上述生產設備。甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則，根據《民法典》及其他有關法律法規的規定，經充分協商一致，訂立如下合同，以資共同遵守。

　　一、自本合同生效之日起，乙方為甲方之供貨商，甲方如需購買生產所需設備，即應及時書面通知乙方，由乙方組織貨源。

　　二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源，根據甲方的要求提供生產設備，甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商后簽訂書面補充協議進行約定。

　　三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責，否則無條件退換，并保證商品之合法性，決不提供假貨、仿冒品、劣品，或標示不明之商品，甲方于驗收后發覺得于三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責，甲方只善盡協調溝通之責任。

　　四、本合同有效期間為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同，除應向乙方付清已購設備的所有貨款外，還應支付乙方_______萬元的違約金；乙方無故終止供貨，甲方有權扣留乙方之部份貨款作為求償業務之損失。

　　五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時提供符合規定的正式發票。

　　六、本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行過程中發生爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成，可向有管轄權的法院提起訴訟。

　　八、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________　乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（簽字）：_____________　法定代表人（簽字）：_____________

　　公司地址：_______________________　公司地址：_______________________

　　聯絡電話：_______________________　聯絡電話：_______________________

　　簽訂日期：_____________________年_________________月______________日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇20

　　上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司

　　法定代表人：_________________

　　被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________

　　法定代表人：_________________

　　上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

　　上訴請求

　　1、請求撤銷一審判決，依法改判;

　　2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

　　事實和理由

　　_____________

　　綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。

　　此致

　　__________市中級人民法院

　　上訴人：______________

　　20__________年__________月__________日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇21

　　甲方(委托單位)

　　乙方(檢測機構)

　　根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本建設工程檢測事項協商一致，簽訂本合同。

　　工程概況

　　工程名稱：標段

　　工程地址：

　　檢測類別：□驗收檢測□平行檢測□其他

　　工程類別：□房建□房屋修繕□市政基礎設施

　　□公路□水運□水利

　　□綠化□民防□軌道交通

　　□其他

　　工程性質：□政府投資工程□非政府投資工程

　　建設/實施單位：

　　設計單位：

　　見證單位：

　　總承包單位：

　　施工單位：

　　工程報建編號：工程所屬區縣：

　　工程投資額：工程建安費：

　　監管機構：

　　第一條檢測項目

　　甲方委托乙方檢測的檢測項目(項目名稱按附件一填寫)包括：具體的檢測項目、數量及檢測參數見附件二。

　　第二條檢測標準

　　雙方約定的檢測標準：

　　第三條檢測費用的核算與支付

　　(一)雙方同意按照下列第種計算方式核算檢測費用。

　　1.乙方按照《上海市政府投資房屋建筑、市政基礎設施和公路工程檢測收費標準》中的檢測單價收費，乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。

　　2.本合同各檢測項目單價見附件二，乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。

　　(二)雙方同意按照下列第種支付方式支付檢測費用。

　　1.自本合同簽訂之日起每日，甲方按乙方實際完成的檢測工作量和建設工程檢測信息系統生成的結算憑證支付檢測費用。

　　(三)甲方對檢測項目費用有異議的，應及時與乙方進行協商，但不得拖延其他無異議項目檢測費用的支付。

　　第四條檢測報告的交付

　　(一)乙方交付檢測報告時間的約定見附件二。

　　乙方交付檢測報告一式份，當甲方對部分檢測項目的檢測報告份數有特殊需要時，可另行約定。

　　(二)雙方約定按照下列第種方式交付檢測報告。

　　1.甲方上門提取檢測報告。

　　2.乙方送檢測報告給甲方。

　　第五條檢測樣品的運輸

　　雙方約定按以下第種方式運輸檢測樣品。

　　乙方按有關規定對檢測后的樣品進行留樣。

　　1.甲方負責將檢測樣品送至乙方檢測場所，并承擔相應運輸費用。

　　2.乙方到工程現場抽取檢測樣品，甲方承擔相應抽樣及運輸費用。

　　第六條甲方的權利義務

　　(一)甲方不得將同一單位工程中的同一類型檢測項目委托其他檢測機構進行檢測。

　　(二)甲方應當按照規定，在建設工程項目專戶中單獨列支檢測費用。

　　(三)甲方授權為代表，負責與乙方聯系。

　　如甲方代表發生變更，甲方應書面告知乙方。

　　(四)甲方應于檢測活動開始前日內向乙方提供附件三所列的與本檢測業務有關的資料及文件，并對資料的可靠性負責。

　　(五)委托檢測前，甲方應將見證單位和見證人員以書面形式通知乙方。

　　見證人員發生變更的，甲方應及時書面告知乙方。

　　(六)檢測試樣抽取、制作時，甲方應確保由見證人員對檢測試樣張貼或者嵌入唯一性識別標識，并現場將檢測試樣信息錄入檢測信息系統。

　　委托時應填寫檢測委托單，委托單應采用本市統一樣式，并經見證人員和取樣人員當場簽字確認。

　　(七)檢測項目屬于工程實體檢測的，甲方應提前日將現場檢測日期通知乙方。

　　見證人員應對工程現場檢測進行見證，并在現場檢測原始記錄上簽字確認。

　　(八)甲方應當負責與本工程檢測業務有關的第三人的協調，為乙方提供必要的外部工作條件。

　　(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虛假檢測報告。

　　第七條乙方的權利義務

　　(一)乙方應向甲方提供與本工程檢測業務有關的資料，包括建設工程檢測資質證書、檢測機構評估證書及其附表等復印件。

　　(二)乙方承諾與相關單位、法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織以及本工程相關的建設單位、設計單位、施工單位、監理單位無隸屬關系或者其他利害關系。

　　(三)乙方在同一建設工程項目或標段中，不得同時接受建設、施工或者監理單位等兩方以上的檢測委托。

　　(四)乙方應當按照合同約定的標準進行檢測，并對檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責。

　　(五)檢測項目屬于工程實體檢測的，乙方應事先編制檢測方案報送甲方。

　　(六)檢測項目屬于工程實體檢測的，乙方應在甲方通知的日期進場開展檢測活動。

　　(七)乙方現場檢測時應遵守工程安全管理及其他工程現場管理制度。

　　(八)對依據相關法律、法規、規章和技術標準實施的建設工程法定檢測項目，乙方應使用檢測信息系統實施檢測，并出具帶有防偽標記和校驗碼的檢測報告。

　　(九)檢測結果不合格的，乙方應在獲得檢測結果后日內通知甲方。

　　(十)在基樁、地基基礎、主體結構、建筑節能及單位工程驗收前，乙方應向甲方提供《建設工程檢測報告確認證明》，對工程檢測內容、數量和不合格項等情況作出說明。

　　第八條對檢測結論異議的處理

　　甲方對檢測結論有異議的，可由雙方共同認可的檢測機構復檢。

　　復檢結論與原檢測結論相同，由甲方支付復檢費用;反之，則由乙方承擔復檢費用。

　　復檢結果由提出復檢方報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。

　　第九條違約責任

　　(一)甲方逾期支付檢測費用的，每逾期一日應按未支付費用的%向乙方支付違約金。

　　(二)因甲方未履行義務而造成乙方無法按時保質地完成檢測業務的，甲方應當承擔相應的經濟損失，并賠償由此給乙方造成的損失。

　　完成檢測業務的時限由雙方另行約定。

　　(三)乙方未按照合同約定時間提交檢測報告，每逾期一日應按相關檢測項目檢測費用的%向甲方支付違約金。

　　(四)檢測報告信息錯誤、未按照約定檢測依據進行檢測或者檢測結論判斷錯誤的，乙方應進行更正或免費重新進行檢測，給甲方造成損失的應予以賠償，由甲方原因造成上述錯誤的除外。

　　(五)其他違約責任：

　　第十條其他約定事項

　　第十一條爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，可選擇下列方式：

　　1.向仲裁委員會申請仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條附則

　　乙方應當在檢測合同簽訂后的20日內，將合同報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。

　　檢測合同主要內容發生變更的，應當在合同變更后的20日內，向原合同備案部門辦理變更備案。

　　本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。

　　本合同一式份，雙方各執份。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　單位電話：單位電話：

　　傳真：傳真：

　　聯系人：聯系人：

　　聯系人手機：聯系人手機：

　　統一社會信用代碼：統一社會信用代碼：

　　合同訂立時間：年月日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇22

　　基本建設工程儲備借款合同

　　借款方：_________貸款方：_________

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________。本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%。

　　第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%。

　　第七條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《_____》的有關規定辦理。

　　第八條本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)：_________貸款方(公章)：_________

　　負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇23

　　借 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 貸 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：________________________________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限：借款方保證從________年____月起至________年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)代表人：____________ 代表人：________年____月____日 ________年____月____日

　　返

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇24

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　如果 此致

　　__________人民法院

　　申請人：________________

　　_____________年_____月_____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇25

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方與乙方原于________年______月______日簽訂的建設工程施工勞務承包合同，現經雙方協商同意，該合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、解除合同、撤場協議：_________________

　　一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元，詳見附表~已完成工程量計價表。

　　二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計_____萬元，該款項已充分考慮并包含了乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約條款約定等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他任何費用要求。

　　三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計_____萬元，詳見附表~已支付費用清單表。現甲方尚欠乙方款項(扣除合同約定的已完成工程的質量保修金后)計_____萬元。本協議簽字日后甲方向乙方分付清欠款_____萬元，至此所欠款項全部付清，雙方再無任何債權債務關系，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。

　　四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

　　五、合同解除后，乙方應于日內退出工程現場并移交甲方所提供的生產工器具、設備、材料及生活用品等，不得以任何理由滯留、干擾工程的后續施工，否則應承擔拖延費元/日。

　　六、本協議由雙方簽字蓋章后生效，協議文本一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)

　　_________年_______月_____日

建設工程合同糾紛民事反訴狀 篇26

　　甲方:_____________

　　乙方:_____________

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,為明確雙方施工過程中的權利,義務和責任,雙方本著實事求是的原則結合本工程的具體情況,經協商達成如下合同條款.

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱:_____________

　　1.2 工程地點:局前街

　　1.3 建筑面積:43000㎡

　　1.4 承包范圍:地上一,二,三,四層,空調系統及末端設備安裝調試(主機房設備除外).

　　1.5 承包方式:包工,包料,包工期.

　　1.6 本工程總造價:根據甲方認可設計通風工程圖,暫定價_____________元(陸佰萬元整).

　　1.7 開工日期: 批準日期以開工報告為準.

　　1.8 本工程工期:為____日歷天(指隱蔽工程),涉及裝璜工程部分雙方另行協商工期.

　　1.9 質量等級:合格

　　第二條 合同文件使用的語言文字和適用法律

　　2.1 合同使用語言文字:漢語

　　2.2 適用法律,法規:中華人民共和國和_____________的法律,法規

　　2.3 適用標準,規范:gb50243-97及有關規程

　　第三條 圖紙

　　3.1 圖紙提供日期:________年____月____日

　　3.2 圖紙提供套數: 套

　　第四條 甲方駐工地代表人員:

　　第五條 乙方駐工地代表人員:

　　第六條 甲方責任

　　6.1 配合乙方辦妥施工各種證件和手續.

　　6.2 在開工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保證施工期間的正常使用.

　　6.3 做好各個施工單位組織協調工作.

　　6.4 清除施工現場各類障礙物,解決乙方施工用房,包括材料堆放中轉場地臨時設施用房.

　　6.5 駐派工地現場代表人全權負責施工工程各項審批(隱蔽工程驗收,簽證,工程量的核定工作,具備有效法律憑證).

　　第七條 乙方責任

　　7.1 向甲方,監理提供月工程進度計劃表.

　　7.2 施工現場做到文明施工,符合____工程管理條例,做好各項安全措施,若造成人員傷亡事故,責任自負.

　　7.3 所用的施工機械設備必須符合____環保要求.

　　7.4 積極配合各個施工單位組織協調工作.

　　7.5 嚴格執行有關施工規范,施工標準,嚴格控制施工質量,如不按各項施工規范造成經濟損失自負.

　　第八條 進度計劃

　　8.1 乙方接到審批簽證的施工圖且于設計交底后15天內向甲方提供施工組織設計和施工進度表.

　　8.2 甲方接到乙方施工組織設計和施工進度計劃表后5天內予以書面回復(批準或要求乙方修改)逾期不復的,乙方可認為甲方已批準.

　　8.3 乙方在接到甲方要求修改施工組織設計或計劃進度表的當天,應給甲方相關內容的明確答復,逾期不復的,甲方或認為乙方已同意修改.

　　第九條 暫停施工

　　9.1 若乙方在施工過程中違反本合同,或發生質量事故,安全事故,甲方可發書面停工通知單,并在2天內提出處理意見.

　　9.2 若乙方在施工過程中由于甲方原因造成停工,誤工等,由甲方承擔經濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用.

　　第十條 工期延誤是指:

　　10.1 工程量變化和設計變更.

　　10.2 非乙方原因造成的停電,停水,一周累計超過8小時.

　　10.3 不可抗力自然災害.

　　10.4 甲方確認的其它因素.

　　第十一條 檢查和返工

　　11.1 乙方應認真按照施工規范,標準和設計要求施工,隨時接受甲方代表檢查,不合格現責令返工,修改,費用自負.

　　11.2 因甲方不正確指令或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔,并相應順延工期.

　　11.3 由于第三方原因造成的工程質量問題或事故,乙方應及時采取補救措施,由第三方賠償經濟損失,甲方負責辦理簽證結算給乙方

　　甲方:_____________

　　乙方:_____________

　　日期:_____________