建設工程城鄉檢測合同（精選35篇）

建設工程城鄉檢測合同 篇1

　　服務方合同編號： 號

　　廣西住房和城鄉建設廳 制定

　　第一部分 協議書

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　服務方： (以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方對其開發建設(承建)的______進行檢測，按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就___________質量檢測事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地址：

　　建筑面積：

　　結構類型：

　　工程概算投資額或建筑安裝工程費： 萬元

　　工程檢測范圍 。

　　二、詞語限定

　　協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。

　　三、組成本合同的文件(查施工范本)

　　1. 中標通知書(如有);

　　2、投標函及其附錄(如有);

　　3. 專用合同條款及其附件;

　　4. 通用合同條款;

　　5、工程檢測與相關服務規范

　　6、已標價的工程量清單(如有)

　　7、圖紙

　　8. 附錄，即：

　　、本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。

　　四、質量要求

　　按國家、省、市現行規范、標準和委托單位的檢測內容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行，對招標人委托的檢測項目進行客觀公正檢測，做到檢測數據完整、準確、真實、清楚。

　　五、檢測項目負責人

　　檢測項目負責人：

　　身份證號碼： 。

　　六、簽約合同價與合同價格形式

　　簽約合同總價為(大寫)： (此報價已包括了實施和完成本項目的檢測服務所需的檢測項目清單費、技術服務費、檢測修繕費、交通、通訊、保險、稅費和利潤)。

　　1、具體檢測內容及抽檢數量，詳見招標文件;

　　2、合同價格形式為 總價包干 。

　　七、雙方承諾

　　1. 甲方向乙方承諾，按照本合同約定為乙方開展工程質量檢測提供條件，并按本合同約定支付合同價款。

　　2. 乙方向甲方承諾：

　　(1)按照本合同約定提供工程質量檢測報告與相關服務。

　　(2)按照法律規定及合同約定組織完成工程檢測工作，不轉包或違法分包。

　　3.甲方和乙方承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、合同訂立

　　1. 訂立時間： 年 月 日。

　　2. 訂立地點： 。

　　3、補充協議：合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　4、合同生效：本合同自 生效。

　　5、本合同一式 份，均具有同等法律效力，雙方各執 份。

　　甲方： 乙方： (蓋章)

　　住所： 住所：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人或其授權 法定代表人或其授權

　　的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　聯系人： 聯系人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　第二部分 通用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.1 定義

　　除根據上下文另有其意義外，組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施工程質量檢測與相關服務的建設工程。

　　1.1.2 “工程質量檢測”是指建設工程質量檢測機構接受委托，依照國家有關法律、法規、規章和技術標準，對建設工程及其所使用的建筑材料、中間產品、設備、構配件的質量安全、使用功能等進行測試的活動。

　　1.1.3 “相關服務”是指工程質量檢測機構受委托方的委托 ，按照本合同約定，在勘察、設計、建造、保修、使用等階段提供的服務活動。

　　1.1.4 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的乙方的工作。

　　1.1.5 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外乙方的工作。

　　1.1.6 “項目負責人”是指代表工程質量檢測機構，全面負責履行本合同、主持項目工程質量檢測工作的檢測人員。

　　1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同義務，甲方按照本合同約定給付乙方的金額。

　　1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方應給付乙方并在協議書中載明的簽約酬金額。

　　1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方應給付乙方的金額。

　　1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“雙方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有關方。

　　1.1.11 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.1.12 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。

　　1.1.13“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間。

　　1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在訂立本合同時不可預見，在工程檢測過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。

　　1.2 解釋

　　1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。

　　1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同文件的解釋順序如下：

　　(1)協議書;

　　(2)中標通知書;

　　(3)專用條件及附錄A、附錄B;

　　(4)通用條件;

　　(5)投標文件。

　　雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。

　　2. 乙方義務

　　2.1 乙方的工作范圍和內容

　　2.1.1 乙方工作范圍和內容在專用條件中約定。

　　2.1.2相關服務的范圍和內容在附錄A中約定。

　　2.2 工程質量檢測與相關服務依據

　　2.2.1工程質量檢測依據包括：

　　(1)適用的法律、行政法規及部門規章;

　　(2)與工程有關的標準;

　　(3)工程設計及有關文件;

　　(4)本合同及委托方與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。

　　雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定工程質量檢測依據。

　　2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。

　　2.3 項目組成員

　　2.3.1 乙方應組建滿足工作需要的項目組，配備必要的檢測設備。項目組的主要人員應具有相應的資格條件。

　　2.3.2本合同履行過程中，項目負責人及重要崗位檢測人員應保持相對穩定，以保證工程質量檢測工作正常進行。

　　2.3.3乙方可根據工程進展和工作需要調整項目組人員。乙方更換項目組人員時，應以相當資格與能力的人員替換，乙方更換項目組其他檢測人員，并通知委托方。

　　2.3.4 乙方應及時更換有下列情形之一的檢測人員：

　　(1)嚴重過失行為的;

　　(2)有違法行為不能履行職責的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能勝任崗位職責的;

　　(5)嚴重違反職業道德的;

　　(6)專用條件約定的其他情形。

　　2.3.5 甲方可要求乙方更換不能勝任本職工作的項目組工程質量檢測人員。

　　2.4 履行職責

　　乙方應遵循職業道德準則和行為規范，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。

　　2.4.1 在工程質量檢測與相關服務范圍內，甲方提出的意見和要求，乙方應及時提出處置意見。

　　2.5 提交報告

　　乙方應按專用條件約定的種類、時間和份數向甲方提交工程質量檢測與相關服務的報告。

　　2.6 文件資料

　　在本合同履行期內，甲方應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄等相關文件。工程竣工后，應當按照檔案管理規定將工程質量檢測有關文件歸檔。

　　2.7 使用委托人的財產

　　乙方無償使用附錄B中由甲方派遣的人員和提供的房屋、場地、資料、設備。除專用條件另有約定外，甲方提供的房屋、設備屬于甲方的財產，乙方應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交甲方，并按專用條件約定的時間和方式移交。

　　3.甲方的義務

　　3.1 提供資料

　　甲方應按照附錄B約定，無償向乙方提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，甲方應及時向乙方提供最新的與工程有關的資料。

　　3.2 提供工作條件

　　甲方應為乙方完成工程質量檢測與相關服務提供必要的條件。

　　3.2.1 甲方應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、場地、設備，供乙方無償使用。

　　3.2.2 甲方應負責協調工程建設中所有外部關系，為乙方履行本合同提供必要的外部條件。

　　3.3 委托方代表

　　甲方應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與乙方聯系。甲方應在雙方簽訂本合同后7天內，將甲方代表的姓名和職責書面告知乙方。當甲方更換甲方代表時，應及時通知(含書面)乙方。

　　3.4答復

　　甲方應在專用條件約定的時間內，對乙方以書面形式提交并要求作出決定的事宜，給予書面答復。逾期未答復的，視為委托人認可。

　　3.5 支付

　　甲方應按本合同約定，向乙方支付酬金。

　　4. 違約責任

　　4.1 乙方的違約責任

　　乙方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.1.1 因乙方違反本合同約定給委托方造成損失的，乙方應當賠償委托方損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。乙方承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。

　　4.1.2 乙方向甲方的索賠不成立時，乙方應賠償委托方由此發生的費用。

　　4.2 甲方的違約責任

　　甲方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.2.1 甲方違反本合同約定造成乙方損失的，甲方應予以賠償。

　　4.2.2 甲方向乙方的索賠不成立時，甲方應賠償乙方由此引起的費用。

　　4.2.3 甲方未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外責任

　　因非乙方的原因，且乙方無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，乙方不承擔賠償責任。

　　因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。

　　5.2 支付申請

　　乙方應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向甲方提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，并列出當期應支付的款項及其金額。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。

　　5.4 有爭議部分的付款

　　甲方對乙方提交的支付申請書有異議時，應當在收到甲方提交的支付申請書后7天內，以書面形式向乙方發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1生效

　　除法律另有規定或者專用條件另有約定外，甲方和乙方的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。

　　6.2變更

　　6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致后可進行變更。

　　6.2.2變更估價原則

　　除專用合同條款另有約定外，變更估價按照本款約定處理：

　　(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的，按照相同項目單價認定;

　　(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目，但有類似項目的，參照類似項目的單價認定;

　　(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的，或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。

　　6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因導致乙方履行合同期限延長、內容增加時，乙方應當將此情況與可能產生的影響及時通知甲方。增加的檢測工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。

　　6.2.4合同生效后，如果實際情況發生變化使得乙方不能完成全部或部分工作時，乙方應立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。乙方用于恢復服務的準備時間不應超過28天。

　　6.2.5合同簽訂后，遇有與工程相關的法律法規、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起檢測與相關服務的數量、范圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。

　　6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費、工程量增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。

　　6.2.7因工程規模、檢測范圍的變化導致乙方的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。

　　6.3 暫停與解除

　　除雙方協商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期內，由于雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本合同或乙方的部分義務。在解除之前，乙方應作出合理安排，使開支減至最小。

　　因解除本合同或解除乙方的部分義務導致乙方遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由甲方予以補償，補償金額由雙方協商確定。

　　解除本合同的協議必須采取書面形式，協議未達成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 當乙方無正當理由未履行本合同約定的義務時，甲方應通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天內未收到乙方書面形式的合理解釋，則可在7天后發出解除本合同的通知，自通知到達乙方時本合同解除。甲方應將檢測與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達乙方之日，但乙方應承擔第4.1款約定的責任。

　　6.3.3 乙方在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同約定應付的款項，可向甲方發出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方發出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內乙方仍未獲得甲方應付酬金或甲方的合理答復，乙方可向甲方發出解除本合同的通知，自通知到達甲方時本合同解除。甲方應承擔第4.2.3款約定的責任。

　　6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本合同。

　　6.3.5 本合同解除后，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。

　　6.4 終止

　　以下條件全部滿足時，本合同即告終止：

　　(1)乙方完成本合同約定的全部工作;

　　(2)甲方與乙方結清并支付全部酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.1協商

　　雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。

　　7.2調解

　　如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協議的調解人進行調解。

　　7.3仲裁或訴訟

　　雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察費用

　　經甲方同意，檢測人員外出考察發生的費用由甲方審核后支付。

　　8.2咨詢費用

　　經甲方同意，根據工程需要由乙方組織的相關咨詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由甲方支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.3 守法誠信

　　乙方及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。

　　8.4 保密

　　雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。

　　8.5 通知

　　本合同涉及的通知均應當采用書面形式，并在送達對方時生效，收件人應書面簽收。

　　8.6 著作權

　　乙方對其編制的文件擁有著作權。

　　乙方可單獨或與他人聯合出版有關檢測與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料，應當征得甲方的同意。

　　第三部分 專用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.2 解釋

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，還可用 / 。

　　1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為： 按第一部分第三條順序 。

　　2. 乙方義務

　　2.1 工程質量檢測的范圍和內容

　　2.1.1 工程質量檢測范圍如下第 項所述：

　　1、見證取樣檢測

　　水泥物理力學性能檢驗、鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢驗、砂、石常規檢驗、混凝土檢驗、砂漿檢驗、簡易土工檢驗、混凝土摻加劑檢驗、防水卷材檢驗、預應力鋼絞線、錨夾具及組合件檢驗、瀝青檢驗、瀝青混合料檢驗、墻體材料(強度)檢驗、建筑裝飾材料技術性能檢驗等檢測項目。

　　2、節能檢測

　　擠塑板、燃燒性能、網格布、電線、中空玻璃、遮陽系數、建筑門窗、保溫砂漿、抗裂砂漿、墻體傳熱、外墻節能鉆心等檢測項目

　　3、地基基礎工程檢測

　　地基承載力靜載檢測、樁的承載力檢測、樁身完整性檢測、錨桿、錨索鎖定力檢測、靜力、動力觸探檢測等檢測項目。

　　4、主體結構工程現場檢測

　　混凝土強度檢測、砂漿強度檢測、砌體強度檢測、尺寸偏差、鋼筋保護層厚度檢測、混凝土構件結構性能檢測、后置埋件的力學性能檢測、變形觀測、建筑門窗檢測、結構粘結強度、錨栓和植筋檢測、結構裂縫檢測、混凝土缺陷檢測等檢測項目。

　　5、建筑幕墻工程檢測

　　建筑幕墻的氣密性、水密性、風壓變形性能、層間變位性能檢測、幕墻用型材強度檢測、型材的鍍(涂)層厚度檢測、硅酮結構膠相容性檢測、硅酮結構膠剝離粘結性檢測等檢測項目。

　　6、鋼結構工程檢測

　　鋼結構焊接質量無損檢測、鋼結構防腐及防火涂裝檢測、鋼結構節點檢測、機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能檢測、鋼結構的變形檢測、鋼材、鋼鑄件力學性能檢測等檢測項目。

　　7、室內環境檢測

　　室內環境污染物、建筑材料、土壤中氡濃度等檢測項目。

　　8、建筑物附屬設備安裝工程檢測

　　建筑給水、排水及采暖工程(水壓試驗)、建筑電氣工程(絕緣電阻、接地電阻)、通風與空調工程等檢測項目。

　　2.1.2 工程質量檢測工作內容還包括： 。

　　(如乙方缺少某些特殊的分項工程的檢測資質，允許乙方將此類分項工程的檢測服務分包給具有相應資質的檢測機構進行檢測，費用由乙方自行承擔)

　　2.2 工程質量檢測與相關服務依據

　　2.2.1 工程質量檢測依據包括：

　　按國家、省、市現行規范、標準和委托單位的檢測內容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行。

　　2.2.2 相關服務依據包括：

　　2.3檢測項目負責人

　　2.3.1 乙方檢測總負責人為：

　　各檢測項目組負責人為：

　　2.3.2 總負責人的職責：

　　檢測項目組負責人的職責：

　　2.3.3檢測總負責人和各檢測項目組如有變更，乙方應提前7天通知甲方，并征得甲方書面同意。通知中應當載明繼任人的資格、管理經驗等資料。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。未經甲方書面同意，乙方不得擅自更換總負責人和項目組負責人。乙方擅自更換總負責人和項目組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。

　　2.3.4 甲方有權書面通知乙方更換其認為不稱職的檢測總負責人或檢測項目組負責人。通知中應當載明要求更換的理由。乙方應在接到更換通知后14天內向甲方提出書面的改進報告。甲方收到報告后仍要求更換的，乙方應在接到第二次更換通知的28天內進行更換，并將新任命的總負責人或檢測項目組負責人的資格、管理經驗等資料書面通知甲方。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。乙方無正當理由拒絕更換總負責人或檢測項目組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。

　　2.5 提交報告

　　乙方應提交報告的種類、時間和份數：自接所對應的工程質量檢測項目之日起 3-7 天(含出檢測報告的時間)，具體時間安排以對應工程項目監理通知為準。份數4份。

　　2.7 使用甲方的財產

　　由甲方無償提供的房屋、場地、設備的所有權屬于： 無提供 。

　　乙方應在本合同終止后 天內移交甲方無償提供的房屋、場地、設備。移交的時間和方式為： 。

　　3. 甲方義務

　　3.3甲方代表

　　甲方代表為： 。

　　3.4 答復

　　甲方同意在 10 天內，對乙方書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。

　　4. 違約責任

　　4.1 乙方的違約責任

　　4.1.1乙方賠償金額按下列方法確定： (由甲乙雙方簽訂合同時明確)

　　4.2 甲方的違約責任

　　4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法確定：

　　(由甲乙雙方簽訂合同時明確)

　　5. 合同價格、計量與支付

　　5.5合同價格形式：總價包干。

　　5.6預付款：無

　　5.8檢測進度款支付

　　支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)

　　首付款

　　第二次付款

　　第三次付款

　　最后付款

　　5.9支付賬戶

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1 生效

　　本合同生效條件：①合同經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。②合同執行中涉及采購資金和采購內容修改或補充的，須經財政部門審批，并簽書面補充協議報財政部門備案，方可作為主合同不可分割的一部分。③本合同未盡事宜，遵照《民法典》有關條文執行。 。

　　7. 爭議解決

　　7.2 調解

　　本合同爭議進行調解時，可提交 ①、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，如果協商不能解決，向合同簽訂地法院起訴。②、因服務質量問題發生爭議的，應邀請國家認可的質量檢測機構對服務質量進行鑒定。服務符合標準的，鑒定費由甲方承擔;服務不符合標準的，鑒定費由乙方承擔。③訴訟期間，本合同繼續履行。本合同簽訂地為鐘山縣進行調解。

　　7.3 仲裁或訴訟

　　合同爭議的最終解決方式為下列第 2 種方式：

　　(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。

　　(2)向 人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.2 咨詢費用

　　委托方應在咨詢工作完成后 天內支付咨詢費用。

　　8.4 保密

　　甲方申明的保密事項和期限： 。

　　乙方申明的保密事項和期限： 。

　　第三方申明的保密事項和期限： 。

　　8.6著作權

　　乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料的限制條件：

　　。

　　9. 補充條款

　　。

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　A-1

　　A-2 其他(專業技術咨詢、外部協調工作等)：

　　。

　　附錄B 甲方派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　B-1 甲方派遣的人員

　　名稱數量工作要求提供時間

　　1. 工程技術人員

　　2. 輔助工作人員

　　3. 其他人員

　　B-2 甲方提供的房屋、場地

　　名稱數量面積提供時間

　　1. 設備用房

　　2. 樣品用房

　　3. 設備場地

　　B-3 甲方提供的資料

　　名稱份數提供時間備注

　　1. 工程設計及施工圖紙

　　2. 施工資料

　　3. 監理資料

　　其他文件

　　B-4 甲方提供的設備

　　名稱數量型號與規格提供時間

　　1. 辦公設備

　　2. 交通工具

　　3. 水

　　4. 電

　　5. 照明

　　6. 爬梯

　　B-5甲方負責修復乙方為實施檢測工作所必需對工程進行破拆的部位。

　　B-6甲方負責修筑乙方車輛在檢測場地內為實施檢測工作所必需的簡易道路。

　　B-7甲方負責在檢測場地內提供為乙方實施檢測工作所必需的工作環境(含檢測工作面、水電條件等)。

　　B-8乙方與甲方約定的其他內容： 。

建設工程城鄉檢測合同 篇2

　　合同編號：____________

　　貸款方：_________

　　借款方：_________

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條借款用途_____________________________________________________________________________________________。

　　第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣_____元。預計用款為___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。

　　第三條借款利率自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。

　　第四條借款期限借款方保證從___年___月起至___年___月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：_____貸款方：_____

　　負責人：_____負責人：_____

　　地址：_____地址：_____

　　簽約日期：________簽約地點：________

建設工程城鄉檢測合同 篇3

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發包人、承包人就下列建筑工程施工有關事項達成一致意見，訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱： 

　　工程地點：

　　工程內容：路基槽下處理80cm 30cm灰土 16cm水穩 7cm油面及

　　水簸萁、綠化、標志、標線、恢復原有路口等。

　　資金來源：財政資金

　　二、 工程承包范圍

　　承包方式：承包人包工包料

　　承包范圍：以發包人提供的設計圖紙及發包人要求的工程內容為準。

　　三、 合同工期

　　工程合同工期總日歷天數：159天

　　從20xx年4月10日開始施工，至20xx年9月15日竣工完成。

　　四、 質量標準

　　1. 工程質量標準：合格

　　2. 工程必須嚴格按照施工圖紙及發包人要求施工，認真遵循現行操作規程、施工規范及國家有關驗評標準，不得偷工減料。接受工程建設質量

　　3. 工程完工后一個月內，承包人負責將施工資料整理成冊，并一式兩份交與發包人，否則由承包人支付竣工資料保證金。

　　五、 合同價款及付款方式

　　合同總價(大寫)：

　　1. 北環路：壹仟捌佰陸拾肆萬伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二標段、

　　2. 孔西路至馬營橋段(馬營路)：壹仟零陸拾肆萬陸仟壹佰壹拾元捌角

　　三標段馬營路外購土款：15元/m345117 m3=676755元)

　　付款方式：1.路基工程完工后，經驗收合格，付合同總價的30%;油面

　　2.工程款必須打入乙方指定賬戶，否則視為工程款未到帳。

　　六、 機械設備及其他要求

　　1.攤鋪設備：攤鋪機采用ABG，雙鋼震動軋路機或同級別攤鋪設備。

　　2.水穩碎石必須采用廠拌。

　　3.灰土拌合必須使用灰土拌和機。

　　4.標志、標線、標牌由公路處指定廠家制作。

　　5.工程設計中線、設計高程等發包人按線路實際情況在設計圖紙的

　　6.單項簽證變更造價超過萬元(不含5萬元，以財政最后審核為準)可以調整，否則不予調整。

　　7.承包人應建立健全安全生產和文明施工制度，發生的人員傷亡事故及其他安全事故損失均與發包人無關。

　　8.發包人派出的監理人員監督和檢查工程質量、進度，監理人員做出的指令，承包人應予執行。

　　七、 發包人完成下列工作：

　　1.20xx年4月10日前辦理土地征用、拆遷工作、平整場地等工作，使施工現場具備施工條件。

　　2.20xx年4月10日前協調施工所需水、電、通訊線路的接駁。

　　3.20xx年4月10日前協調處理施工現場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護工作。

　　八、承包人完成工作：

　　20xx年4月15日前完成施工現場辦公和生活的房屋設施的建設。

　　九、承包人承諾

　　承包人向發包人承諾按照合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承

　　十、發包人承諾

　　發包人向承包人承諾按本合同約定的期限和方式，支付工程價款，履行本合同所約定的全部義務。

　　十一、違約責任

　　1. 因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推遲一天扣合同總價額的千分之一。

　　2. 因承包人原因造成工程質量達不到約定標準，由承諾人無條件修復，如因此造成合同延期的按本條第1款執行。對由此給發包人造成的經濟損失由承包人負責賠償。

　　十二、其他

　　1. 本合同相關招投標文件、適用的技術規范和標準、設計圖紙、質量保修書等均為本合同組成部分。本合同未盡事宜雙方可作出補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2. 本合同發生糾紛，由雙方協商解決，協商不成由滄州仲裁委員會仲裁解決。

　　3. 本合同訂立時間：20xx年4月8日

　　4. 發包人、承包人約定合同自雙方簽字簽章后生效。

　　5. 本合同訂立地點:南大港管理區

　　6. 本合同一式四份，發、承包人各執一份，送財政局、建設局各備案一份。

　　發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章) 地 址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：電 話： 電 話：

　　傳 真：開戶銀行：賬 號：郵政編碼：電子郵箱：

　　傳 真： 開戶銀行： 賬 號： 郵政編碼： 電子郵箱：

建設工程城鄉檢測合同 篇4

　　上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司

　　法定代表人：_________________

　　被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________

　　法定代表人：_________________

　　上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決�，F依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

　　上訴請求

　　1、請求撤銷一審判決，依法改判;

　　2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

　　事實和理由

　　_____________

　　綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。

　　此致

　　__________市中級人民法院

　　上訴人：______________

　　20__________年__________月__________日

建設工程城鄉檢測合同 篇5

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　____________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：______)，建設工程總價款為：____________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條

　　甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條

　　甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

　　第三條強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

　　(2)《授權委托書》;

　　(3)《強制執行申請》;

　　(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

　　(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

　　(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：____________________________________。

　　第四條雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：

　　甲方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

　　乙方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

　　北京市公證處聯系地址：

　　地址：__________________________________________

　　郵編：__________________電話：________________________

　　承辦公證員：____________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條不可抗力

　　1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方并須在不可抗力發生后____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

　　3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

　　第六條保密

　　第七條其他

　　1、本協議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

　　2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

　　3、本協議正本一式______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持______份，一份留存于北京市公證處備案。

　　甲方：__________________公司(印章)乙方：__________________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：(簽字)________________法定代表人或授權代表：(簽字)________________

　　________年________月________日

建設工程城鄉檢測合同 篇6

　　發包人：(以下簡稱甲方)：

　　承包人：(以下簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信的原則，經甲乙雙方協商，就工程分包事項達成一致，訂立如下合同條款。

　　1、工程概況及分包內容

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程概況：

　　分包內容：所有鋼筋加工、制作、綁扎工程。(所需的綁絲由乙方承擔)。

　　分包方式：清工

　　2、合同價款：按建筑面積計算： 元/㎡。一次性包死，價格不可再調。

　　3、分包工期

　　4、質量標準：達到國家執行《建設工程質量驗收規范》合格標準。

　　5、付款方式：

　　1)地下室封頂完成后，付所完工程量價款的70﹪。

　　2)±0.000以上工程每四層封頂后付所完工程量價款的70﹪。

　　3)主體完工后，經甲方驗收合格后(剔鑿部分完工)其余部分一次性付清。

　　6、甲方的責任和義務

　　1)組建項目管理班子，辦理竣工手續。

　　2)負責組織分部工程的驗收。

　　3)負責提供施工用的設備及周轉材料。

　　發包人：日期：

　　承包人：日期：

建設工程城鄉檢測合同 篇7

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：____________

　　2、工程地點：____________

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積平方米。

　　二、工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為：____元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、工程期限

　　1、工程開工日期：________年____月____日

　　2、工程竣工日期：________年____月____日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業標準G7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質保金____內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

　　3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：

　　乙方單位名稱：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　____年____月____日

　　____年____月____日

建設工程城鄉檢測合同 篇8

　　合同編號：

　　出租方：

　　承租方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年 月 日

　　根據《民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

　　第二條租賃期限

　　自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。

　　第三條租金

　　租金收�。�

　　第四條押金(保證金)

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條租賃物資的維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條爭議的解決方式

　　第九條其它約定事項

　　第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方(章)承租方(章)

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(或委托代理人)(或委托代理人)

　　電話： 電話：

　　電掛： 電掛：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳號：帳號：

　　________年______月______日

建設工程城鄉檢測合同 篇9

　　借款方：

　　身份證號碼：

　　貸款方：

　　身份證號碼：

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條 本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行�？顚Ｓ�。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條 自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

　　第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

　　第七條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第八條 本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)_________

　　貸款方(公章)_________

　　負責人(簽字)_________

　　負責人(簽字)_________

　　地址：_________

　　地址：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建設工程城鄉檢測合同 篇10

　　深圳市建設工程合同書

　　工程名稱：__________________________________

　　工程地點：__________________________________

　　合同編號：__________________________________

　　由設計人編填)

　　設計證書等級：______________________________

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　簽訂日期：__________________________________

　　深圳市規劃與國土資源局監制

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　發包人委托勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條本合同依據下列文件簽訂

　　1.1 《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

　　1.5建設工程批準文件。

　　第二條本合同設計項目的內容

　　2. 工程名稱：__________________________

　　2.2設計指標

　　建設用地面積

　　建筑總面積

　　規定建筑面積

　　建筑高度或層數

　　建筑覆蓋率

　　第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件：

　　序號，資料及文件名稱，文件編號，份數，提交日期，有關事宜。

　　《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》

　　第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　序號

　　資料及文件名稱

　　份數

　　提交日期

　　有關事宜

　　第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

　　付費次序

　　占總設計費%

　　付費額(元)

　　付費時間(由交付設計文件所決定)

　　第一次付費

　　xx年限為__________________年。

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。

　　第七條違約責任

　　7.1 在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

　　7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

　　7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

　　第八條其他

　　8. 1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。

　　8.4發包人委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式____________份，發包人____________份，設計人____________份。

　　8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。

　　8. 10本合同生效后，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　8. 11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　8. 12其它約定事項：_______________________________

　　發包人名稱：______________設計人名稱：_______________

　　(蓋章)(蓋章)

　　法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：_________________

　　電話：____________________電話：_____________________

　　傳真：____________________傳真：_____________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：_________________

　　銀行帳號：________________銀行帳號：_________________

　　建設行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________

　　備案號：__________________經辦人：___________________

　　備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日

建設工程城鄉檢測合同 篇11

　　甲方(委托單位)

　　乙方(檢測機構)

　　根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本建設工程檢測事項協商一致，簽訂本合同。

　　工程概況

　　工程名稱：標段

　　工程地址：

　　檢測類別：□驗收檢測□平行檢測□其他

　　工程類別：□房建□房屋修繕□市政基礎設施

　　□公路□水運□水利

　　□綠化□民防□軌道交通

　　□其他

　　工程性質：□政府投資工程□非政府投資工程

　　建設/實施單位：

　　設計單位：

　　見證單位：

　　總承包單位：

　　施工單位：

　　工程報建編號：工程所屬區縣：

　　工程投資額：工程建安費：

　　監管機構：

　　第一條檢測項目

　　甲方委托乙方檢測的檢測項目(項目名稱按附件一填寫)包括：具體的檢測項目、數量及檢測參數見附件二。

　　第二條檢測標準

　　雙方約定的檢測標準：

　　第三條檢測費用的核算與支付

　　(一)雙方同意按照下列第種計算方式核算檢測費用。

　　1.乙方按照《上海市政府投資房屋建筑、市政基礎設施和公路工程檢測收費標準》中的檢測單價收費，乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。

　　2.本合同各檢測項目單價見附件二，乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。

　　(二)雙方同意按照下列第種支付方式支付檢測費用。

　　1.自本合同簽訂之日起每日，甲方按乙方實際完成的檢測工作量和建設工程檢測信息系統生成的結算憑證支付檢測費用。

　　(三)甲方對檢測項目費用有異議的，應及時與乙方進行協商，但不得拖延其他無異議項目檢測費用的支付。

　　第四條檢測報告的交付

　　(一)乙方交付檢測報告時間的約定見附件二。

　　乙方交付檢測報告一式份，當甲方對部分檢測項目的檢測報告份數有特殊需要時，可另行約定。

　　(二)雙方約定按照下列第種方式交付檢測報告。

　　1.甲方上門提取檢測報告。

　　2.乙方送檢測報告給甲方。

　　第五條檢測樣品的運輸

　　雙方約定按以下第種方式運輸檢測樣品。

　　乙方按有關規定對檢測后的樣品進行留樣。

　　1.甲方負責將檢測樣品送至乙方檢測場所，并承擔相應運輸費用。

　　2.乙方到工程現場抽取檢測樣品，甲方承擔相應抽樣及運輸費用。

　　第六條甲方的權利義務

　　(一)甲方不得將同一單位工程中的同一類型檢測項目委托其他檢測機構進行檢測。

　　(二)甲方應當按照規定，在建設工程項目專戶中單獨列支檢測費用。

　　(三)甲方授權為代表，負責與乙方聯系。

　　如甲方代表發生變更，甲方應書面告知乙方。

　　(四)甲方應于檢測活動開始前日內向乙方提供附件三所列的與本檢測業務有關的資料及文件，并對資料的可靠性負責。

　　(五)委托檢測前，甲方應將見證單位和見證人員以書面形式通知乙方。

　　見證人員發生變更的，甲方應及時書面告知乙方。

　　(六)檢測試樣抽取、制作時，甲方應確保由見證人員對檢測試樣張貼或者嵌入唯一性識別標識，并現場將檢測試樣信息錄入檢測信息系統。

　　委托時應填寫檢測委托單，委托單應采用本市統一樣式，并經見證人員和取樣人員當場簽字確認。

　　(七)檢測項目屬于工程實體檢測的，甲方應提前日將現場檢測日期通知乙方。

　　見證人員應對工程現場檢測進行見證，并在現場檢測原始記錄上簽字確認。

　　(八)甲方應當負責與本工程檢測業務有關的第三人的協調，為乙方提供必要的外部工作條件。

　　(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虛假檢測報告。

　　第七條乙方的權利義務

　　(一)乙方應向甲方提供與本工程檢測業務有關的資料，包括建設工程檢測資質證書、檢測機構評估證書及其附表等復印件。

　　(二)乙方承諾與相關單位、法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織以及本工程相關的建設單位、設計單位、施工單位、監理單位無隸屬關系或者其他利害關系。

　　(三)乙方在同一建設工程項目或標段中，不得同時接受建設、施工或者監理單位等兩方以上的檢測委托。

　　(四)乙方應當按照合同約定的標準進行檢測，并對檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責。

　　(五)檢測項目屬于工程實體檢測的，乙方應事先編制檢測方案報送甲方。

　　(六)檢測項目屬于工程實體檢測的，乙方應在甲方通知的日期進場開展檢測活動。

　　(七)乙方現場檢測時應遵守工程安全管理及其他工程現場管理制度。

　　(八)對依據相關法律、法規、規章和技術標準實施的建設工程法定檢測項目，乙方應使用檢測信息系統實施檢測，并出具帶有防偽標記和校驗碼的檢測報告。

　　(九)檢測結果不合格的，乙方應在獲得檢測結果后日內通知甲方。

　　(十)在基樁、地基基礎、主體結構、建筑節能及單位工程驗收前，乙方應向甲方提供《建設工程檢測報告確認證明》，對工程檢測內容、數量和不合格項等情況作出說明。

　　第八條對檢測結論異議的處理

　　甲方對檢測結論有異議的，可由雙方共同認可的檢測機構復檢。

　　復檢結論與原檢測結論相同，由甲方支付復檢費用;反之，則由乙方承擔復檢費用。

　　復檢結果由提出復檢方報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。

　　第九條違約責任

　　(一)甲方逾期支付檢測費用的，每逾期一日應按未支付費用的%向乙方支付違約金。

　　(二)因甲方未履行義務而造成乙方無法按時保質地完成檢測業務的，甲方應當承擔相應的經濟損失，并賠償由此給乙方造成的損失。

　　完成檢測業務的時限由雙方另行約定。

　　(三)乙方未按照合同約定時間提交檢測報告，每逾期一日應按相關檢測項目檢測費用的%向甲方支付違約金。

　　(四)檢測報告信息錯誤、未按照約定檢測依據進行檢測或者檢測結論判斷錯誤的，乙方應進行更正或免費重新進行檢測，給甲方造成損失的應予以賠償，由甲方原因造成上述錯誤的除外。

　　(五)其他違約責任：

　　第十條其他約定事項

　　第十一條爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，可選擇下列方式：

　　1.向仲裁委員會申請仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條附則

　　乙方應當在檢測合同簽訂后的20日內，將合同報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。

　　檢測合同主要內容發生變更的，應當在合同變更后的20日內，向原合同備案部門辦理變更備案。

　　本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。

　　本合同一式份，雙方各執份。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　單位電話：單位電話：

　　傳真：傳真：

　　聯系人：聯系人：

　　聯系人手機：聯系人手機：

　　統一社會信用代碼：統一社會信用代碼：

　　合同訂立時間：年月日

建設工程城鄉檢測合同 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　為明確甲、乙雙方權利、責任關系，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　____________改造工程。

　　二、工程地點：

　　____________________。

　　三、承包內容：

　　1、乙方負責拆除甲方現有________兩棟共計______平方住宅樓及地上所有建筑物。所拆除的一切物品全部由乙方自行處理(包括鋼材、樹木料、磚瓦、預制板、電線電纜、機械設備等)變現后收入全部給乙方作為拆除工資費用、另外甲方按每平方補給乙方_______元的渣土外運費。工期為_____天。

　　2、乙方承包甲方_________運圍墻內全部基礎大型土石方工程。

　　四、承包單價：

　　地坪以下，4米以內土方__元/㎡，地坪以下4~8米土方為__元/立方，地坪以下8~12米土方為__元/立方，風化石__元/立方，巖石__元/立方(如果遇地下水及地下建筑物另計)

　　五、付款方式：

　　設備進場五天內甲方支付__萬元給乙方作為進場費，以后根據進度每周支付一次進度款給乙方，工程全部完工一周內付清全部工程款。

　　六、土石方工程期限：

　　從甲方通知進場之日起60個工作日完成，但人力不可抗拒的原因以及甲方原因造成不能施工除外(如因甲方拆遷安置等原因而引起的阻工，不按時支付工程款、地下巖石方比例過大，遇地下水等)。雙方協商順延工期，滲水量過大，排水機械臺班按實簽證。

　　七、工程質量及技術要求：

　　本工程嚴格按照國家現行《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

　　1、整個土方開挖順序應遵循分層開挖，防止超挖的原則進行;

　　2、土石方工程完工后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±20㎝，垂直面無偏坡。

　　3、進場施工前，必須提前5天向甲方分別提交：土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。

　　4、對接近基底部份應統一預留50㎝左右土方，挖至平均標高采用機械與人工相結合挖土，對于機械降效的費用乙方不得加價。

　　5、邊坡應達到甲方設計要求，如出現基底深淺不一時，乙方應配合甲方進行二次開挖。

　　八、安全文明施工：

　　乙方應嚴格按照有關安全文明施工規范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施。

　　1、渣土運出現場時應按要求建立洗車設施，并有專人進行管理，嚴禁在運輸過程中出現跑、滴、漏、撒現象。

　　2、機械開挖時按批準的施工順序進行施工，嚴禁野蠻施工，施工機械需備專人指揮。

　　3、所有人員進入施工場地都必須自覺配戴安全帽。

　　九、保證金交付與返還

　　雙方簽訂施工合同時，乙方應向甲方交納保證金__萬元，乙方進場施工一個月甲方退還全部保證金。

　　十、違約責任

　　1、本合同工程不允許轉包，若甲方核實乙方有轉包行為，甲方有權單方終止合同，要求乙方無條件退場。

　　2、由于乙方原因不能按期完成工程任務，甲方有權對乙方實行違約處理。每延誤一天，處200元違約金。若乙方提前完成，每天獎200元。

　　3、如甲方收到乙方保證金四十五天后，仍未開工必須無條件退還乙方的保證金。并向乙方支付1萬元違約金。

　　4、由于甲方原因造成乙方中途停工兩天以上，三十天以內，除順延工期外，按銀行利息三倍給乙方支付保證金利息。停工三十天以上，按上述第3條處理。

　　本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，經雙方簽字蓋章，甲方收到乙方保證金后生效。工程結束乙方收到全部工程款后自然終止。其它未盡事宜，雙方協商解決或簽訂補充協議明確，補充協議具有同等法律效力。

　　發包單位：

　　法定代表人：

　　承包單位：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　_________年____月____日

建設工程城鄉檢測合同 篇13

　　甲方：鄭州XX公司　　乙方：顧 身份證號：　　甲方公司因工作和業務發展需要，經甲乙雙方平等友好協商，就甲方聘請乙方擔任甲方公司 工程師，達成如下聘用協議：　　

　　一、 合同期限 本協議有效期為________年即________年____月____日到________年____月____日　　

　　二、 甲方責任和義務　　

　　1、 將相關資料歸還乙方�！　�

　　2、 投標。　　

　　3、 甲方應妥善保管乙方資料和證書，確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發生乙方的證書丟失或吊銷，甲方應賠償損失�！　�

　　三、 乙方的責任和義務　　

　　1、 乙方承諾向甲方提供的資料真實合法，若乙方提供的資料是虛假偽造，乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應損失�！　�

　　2、 乙方的職稱證書在協議有效期內交由甲方保管�！　�

　　四、 酬金　　

　　1、 酬金按年支付，支付標準為年�！　�

　　2、 付款時間：酬金一次性付清。即雙方簽訂協議時，乙方提供工程師證書（原件）、身份證復印件、畢業證復印件、一寸彩色照片（或電子版）。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠，如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的，乙方須退還甲方支付的聘用工資。　　

　　五、 違約責任　　

　　1、 協議有效期內，乙方提出終止協議，則乙方必須雙倍返還酬金，甲方提出終止協議則已付酬金不予返還�！　�

　　2、 乙方須保證證書真實、有效，如因乙方提供虛假證書，導致甲方投標或申辦資質失敗，乙方退還甲方已付酬金�！　�

　　六、 其他　　

　　1、 本協議期滿前一個月，如雙方達成一致意見，可續簽本協議�！　∪舨焕m簽的，甲方應及時歸還乙方所有證件，甲方不得扣留拖延歸還任何證件�！　�

　　2、 協議終止或協議期滿后，甲乙雙方應彼此友好合作，配合完成解除協議等相關的后續工作。　　

　　3、 本協議一式貳份，雙方各執一份。　　甲方：鄭州XX公司 乙方：顧　　法定代表人：身份證號

建設工程城鄉檢測合同 篇14

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求，及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下條款：

　　一、 承包方式與要求：

　　該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質，主要人員要有資格證書。

　　二、承包范圍：

　　包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔，同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規范規定、結合現場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。

　　三、承包內容及價格：

　　經議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包，包含內容如下:

　　1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。

　　2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。

　　3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料，存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。

　　4、配合甲方簽證資料的編輯打印，甲方需提供底稿。

　　5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的復印機及聲像資料設備。

　　四、付款方式：

　　本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等，工程結構封頂付給總款的50%，余款工程竣工驗收后一次性付清。

　　五、質量要求：

　　乙方必須按現行工程竣工資料的規范要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂，必須保證工程技術資料達到合格標準，符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。

　　六、雙方職責：

　　1、甲方職責：及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料，不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。

　　2、乙方職責：保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步，真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。

　　七、其它事項：

　　1、乙方必須保證每周到工地兩次以上，便于掌握工程進度，遇到重要事情隨叫隨到。

　　2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內完成，超出時限仍然需要乙方工作，甲方另支付每月3000元工資給乙方。

　　3、甲方如將分部工程對外進行分包時，分包工程資料費由分包單位另付，如資料由分包方完成，乙方配合整理存檔。

　　4、未盡事宜雙方協商解決，補充協議具有同等法律效力。

　　八、違約責任

　　1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方不得違反，否則追究違約方經濟責任。

　　2、本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程城鄉檢測合同 篇15

　　甲方：蘭殿濤 (以下簡稱甲方)

　　乙方：蘭學東 (以下簡稱乙方)

　　甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商，條款如下：

　　一、甲方建筑范圍

　　整棟房屋建筑及乙方施工范圍：房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱，樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。

　　二、甲方要求建筑標準及質量

　　1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面3.5米，二樓高度為3.3米，三樓陸抖墻縮飛。

　　2、內部結構需鋼筋梁柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。

　　3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間，甲方視為質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。

　　三、乙方承包施工價格及收費范圍

　　1、按照雙方磋商，乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面墻角到后面墻角，附加后面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。

　　四、甲方要求期限、付款

　　1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限為農歷五月竣工。

　　2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。

　　五、甲方提供

　　甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

　　六、安全措施

　　甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　證明人簽字：

建設工程城鄉檢測合同 篇16

　　發包方：_________

　　承包方：_________

　　根據《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程名稱_________;工程地點_________;工程規模_________;工程投資_________。

　　第二條委托方根據本合規定填寫建設工程勘察設計委托書。(見附表一、二)

　　第三條勘察設計費取費的依據和取費標準，按國家規定執行。

　　勘察設計費的撥付辦法，自合同生效后_________天內，委托方應向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設計費，不足部分委托方應在_________天內一次結清(或訂為分若干次結清)。

　　勘察任務的定金為勘察費的30%，設計任務的定金為估算設計費的20%。本工程的勘察費為_________元，估算設計費為_________元。

　　委托方不履行合同的，無權要求返還定金;承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。

　　第四條委托方的義務

　　1.委托方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料的可靠性負責。提供資料的內容，技術要求及期限見附表三。

　　2.在勘察設計人員進入現場作業或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件：_________。

　　3.委托方配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段，應吸收承擔有關設計任務的承包方參加。

　　4.按有關規定的勘察設計取費標準如期如數付給承包方勘察設計費。

　　5.維護承包方的勘察成果和設計文件，不得擅自修改或轉讓給第三方重復使用。

　　第五條承包方的義務

　　1.承包方應在_________年_________月_________日前提交有關勘察成果和設計文件，并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質量，以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數。詳見附表四。

　　2.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。

　　3.設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工，進行設計技術交底，解決施工過程中有關設計的問題，負責設計變更和修改預算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業項目和復雜的民用工程應派現場設計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協商(另附協議)。

　　第六條違約責任

　　1.因勘察設計質量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續完善勘察設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規定如下：_________。

　　2.因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。

　　3.承包方不按合同規定的期限提交勘察成果、設計文件，每拖延一天，應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。

　　4.由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計，委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規定如下：_________。

　　5.因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重作設計，應另行增加勘察設計費用。

　　6.委托方超過合同規定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設計費的5‰計算。

　　第七條爭議的解決方式

　　合同執行過程中如有爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬于一個部門的，由上級主管部門調解;調解不成，或雙方不屬于同一部門的，合同雙方任何一方均可向_________仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。

　　第八條附則

　　本合同未言明事項，一律按《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》規定執行。

　　本合同附件：《建設工程設計委托書》、《工程地質勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各執1份;副本_________份，分別報送_________備案。

　　委托方(蓋章)：_________承包方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽名)：_________法定代表人(簽名)：_________

　　委托代理人(簽名)：_________委托代理人(簽名)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　電話：_________電話：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

建設工程城鄉檢測合同 篇17

　　建設工程技術勘察合同

　　第一部分　合同協議書

　　發包人(全稱)：________

　　勘察人(全稱)：________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就________項目工程勘察有關事項協商一致，達成如下協議。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：________________

　　2.工程地點：________________

　　3.工程規模、特征：________________________

　　二、勘察范圍和階段、技術要求及工作量

　　1.勘察范圍和階段：________________________

　　2.技術要求：________________________

　　3.工作量：________________________

　　三、合同工期

　　1.開工日期：________________

　　2.成果提交日期：________________

　　3.合同工期(總日歷天數)____天

　　四、質量標準

　　質量標準：________________________

　　五、合同價款

　　1.合同價款金額：人民幣(大寫)________(￥______元)

　　2.合同價款形式：________________________

　　六、合同文件構成

　　組成本合同的文件包括：

　　(1)合同協議書;

　　(2)專用合同條款及其附件;

　　(3)通用合同條款;

　　(4)中標通知書(如果有);

　　(5)投標文件及其附件(如果有);

　　(6)技術標準和要求;

　　(7)圖紙;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同履行過程中形成的與合同有關的文件構成合同文件組成部分。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續，按照合同約定提供工程勘察條件和相關資料，并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.勘察人承諾按照法律法規和技術標準規定及合同約定提供勘察技術服務。

　　八、詞語定義

　　本合同協議書中詞語含義與合同第二部分《通用合同條款》中的詞語含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于______年____月____日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在________________簽訂。

　　十一、合同生效

　　本合同自________________生效。

　　十二、合同份數

　　本合同一式____份，具有同等法律效力，發包人執____份，勘察人執____份。

　　發包人：(印章)________

　　法定代表人或其委托代理人：________(簽字)

　　統一社會信用代碼：________

　　地址：________

　　郵政編碼：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：________

　　開戶銀行：________

　　賬號：________

　　勘察人：(印章)________

　　法定代表人或其委托代理人：________(簽字)

　　統一社會信用代碼：________

　　地址：________

　　郵政編碼：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：________

　　開戶銀行：________

　　賬號：________

　　第二部分　通用合同條款

　　第1條一般約定

　　1.1詞語定義

　　下列詞語除專用合同條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義。

　　1.1.1合同：指根據法律規定和合同當事人約定具有約束力的文件，構成合同的文件包括合同協議書、專用合同條款及其附件、通用合同條款、中標通知書(如果有)、投標文件及其附件(如果有)、技術標準和要求、圖紙以及其他合同文件。

　　1.1.2合同協議書：指構成合同的由發包人和勘察人共同簽署的稱為“合同協議書”的書面文件。

　　1.1.3通用合同條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程勘察的需要訂立，通用于建設工程勘察的合同條款。

　　1.1.4專用合同條款：是發包人與勘察人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的合同條款，是對通用合同條款的細化、完善、補充、修改或另行約定。

　　1.1.5發包人：指與勘察人簽定合同協議書的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.1.6勘察人：指在合同協議書中約定，被發包人接受的具有工程勘察資質的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.1.7工程：指發包人與勘察人在合同協議書中約定的勘察范圍內的項目。

　　1.1.8勘察任務書：指由發包人就工程勘察范圍、內容和技術標準等提出要求的書面文件。勘察任務書構成合同文件組成部分。

　　1.1.9合同價款：指合同當事人在合同協議書中約定，發包人用以支付勘察人完成合同約定范圍內工程勘察工作的款項。

　　1.1.10費用：指為履行合同所發生的或將要發生的必需的支出。

　　1.1.11工期：指合同當事人在合同協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的工作天數。

　　1.1.12天：除特別指明外，均指日歷天。約定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，時限的最后一天的截止時間為當日24時。

　　1.1.13開工日期：指合同當事人在合同中約定，勘察人開始工作的絕對或相對日期。

　　1.1.14成果提交日期：指合同當事人在合同中約定，勘察人完成合同范圍內工作并提交成果資料的絕對或相對日期。

　　1.1.15圖紙：指由發包人提供或由勘察人提供并經發包人認可，滿足勘察人開展工作需要的所有圖件，包括相關說明和資料。

　　1.1.16作業場地：指工程勘察作業的場所以及發包人具體指定的供工程勘察作業使用的其他場所。

　　1.1.17書面形式：指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.1.18索賠：指在合同履行過程中，一方違反合同約定，直接或間接地給另一方造成實際損失，受損方向違約方提出經濟賠償和(或)工期順延的要求。

　　1.1.19不利物質條件：指勘察人在作業場地遇到的不可預見的自然物質條件、非自然的物質障礙和污染物。

　　1.1.20后期服務：指勘察人提交成果資料后，為發包人提供的后續技術服務工作和程序性工作，如報告成果咨詢、基槽檢驗、現場交樁和竣工驗收等。

　　1.2合同文件及優先解釋順序

　　1.2.1合同文件應能相互解釋，互為說明。除專用合同條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　(1)合同協議書;

　　(2)專用合同條款及其附件;

　　(3)通用合同條款;

　　(4)中標通知書(如果有);

　　(5)投標文件及其附件(如果有);

　　(6)技術標準和要求;

　　(7)圖紙;

　　(8)其他合同文件。

　　上述合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。

　　1.2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工作正常進行的情況下，由發包人和勘察人協商解決。雙方協商不成時，按第16條〔爭議解決〕的約定處理。

　　1.3適用法律法規、技術標準

　　1.3.1適用法律法規

　　本合同文件適用中華人民共和國法律、行政法規、部門規章以及工程所在地的地方性法規、自治條例、單行條例和地方政府規章等。其他需要明示的規范性文件，由合同當事人在專用合同條款中約定。

　　1.3.2適用技術標準

　　適用于工程的現行有效國家標準、行業標準、工程所在地的地方標準以及相應的規范、規程為本合同文件適用的技術標準。合同當事人有特別要求的，應在專用合同條款中約定。

　　發包人要求使用國外技術標準的，應在專用合同條款中約定所使用技術標準的名稱及提供方，并約定技術標準原文版、中譯本的份數、時間及費用承擔等事項。

　　1.4語言文字

　　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用合同條款約定使用兩種以上(含兩種)語言時，漢語為優先解釋和說明本合同的語言。

　　1.5聯絡

　　1.5.1與合同有關的批準文件、通知、證明、證書、指示、指令、要求、請求、意見、確定和決定等，均應采用書面形式或合同雙方確認的其他形式，并應在合同約定的期限內送達接收人。

　　1.5.2發包人和勘察人應在專用合同條款中約定各自的送達接收人、送達形式及聯系方式。合同當事人指定的接收人、送達地點或聯系方式發生變動的，應提前3天以書面形式通知對方，否則視為未發生變動。

　　1.5.3發包人、勘察人應及時簽收對方送達至約定送達地點和指定接收人的來往信函;如確有充分證據證明一方無正當理由拒不簽收的，視為拒絕簽收一方認可往來信函的內容。

　　1.6嚴禁賄賂

　　合同當事人不得以賄賂或變相賄賂的方式，謀取非法利益或損害對方權益。因一方的賄賂造成對方損失的，應賠償損失并承擔相應的法律責任。

　　1.7保密

　　除法律法規規定或合同另有約定外，未經發包人同意，勘察人不得將發包人提供的圖紙、文件以及聲明需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。

　　除法律法規規定或合同另有約定外，未經勘察人同意，發包人不得將勘察人提供的技術文件、成果資料、技術秘密及聲明需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。

　　第2條發包人

　　2.1發包人權利

　　2.1.1發包人對勘察人的勘察工作有權依照合同約定實施監督，并對勘察成果予以驗收。

　　2.1.2發包人對勘察人無法勝任工程勘察工作的人員有權提出更換。

　　2.1.3發包人擁有勘察人為其項目編制的所有文件資料的使用權，包括投標文件、成果資料和數據等。

　　2.2發包人義務

　　2.2.1發包人應以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求。

　　2.2.2發包人應提供開展工程勘察工作所需要的圖紙及技術資料，包括總平面圖、地形圖、已有水準點和坐標控制點等，若上述資料由勘察人負責搜集時，發包人應承擔相關費用。

　　2.2.3發包人應提供工程勘察作業所需的批準及許可文件，包括立項批復、占用和挖掘道路許可等。

　　2.2.4發包人應為勘察人提供具備條件的作業場地及進場通道(包括土地征用、障礙物清除、場地平整、提供水電接口和青苗賠償等)并承擔相關費用。

　　2.2.5發包人應為勘察人提供作業場地內地下埋藏物(包括地下管線、地下構筑物等)的資料、圖紙，沒有資料、圖紙的地區，發包人應委托專業機構查清地下埋藏物。若因發包人未提供上述資料、圖紙，或提供的資料、圖紙不實，致使勘察人在工程勘察工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔賠償責任。

　　2.2.6發包人應按照法律法規規定為勘察人安全生產提供條件并支付安全生產防護費用，發包人不得要求勘察人違反安全生產管理規定進行作業。

　　2.2.7若勘察現場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現場作業時，發包人應派人負責安全保衛工作;按國家有關規定，對從事危險作業的現場人員進行保健防護，并承擔費用。發包人對安全文明施工有特殊要求時，應在專用合同條款中另行約定。

　　2.2.8發包人應對勘察人滿足質量標準的已完工作，按照合同約定及時支付相應的工程勘察合同價款及費用。

　　2.3發包人代表

　　發包人應在專用合同條款中明確其負責工程勘察的發包人代表的姓名、職務、聯系方式及授權范圍等事項。發包人代表在發包人的授權范圍內，負責處理合同履行過程中與發包人有關的具體事宜。

　　第3條勘察人

　　3.1勘察人權利

　　3.1.1勘察人在工程勘察期間，根據項目條件和技術標準、法律法規規定等方面的變化，有權向發包人提出增減合同工作量或修改技術方案的建議。

　　3.1.2除建設工程主體部分的勘察外，根據合同約定或經發包人同意，勘察人可以將建設工程其他部分的勘察分包給其他具有相應資質等級的建設工程勘察單位。發包人對分包的特殊要求應在專用合同條款中另行約定。

　　3.1.3勘察人對其編制的所有文件資料，包括投標文件、成果資料、數據和專利技術等擁有知識產權。

　　3.2勘察人義務

　　3.2.1勘察人應按勘察任務書和技術要求并依據有關技術標準進行工程勘察工作。

　　3.2.2勘察人應建立質量保證體系，按本合同約定的時間提交質量合格的成果資料，并對其質量負責。

　　3.2.3勘察人在提交成果資料后，應為發包人繼續提供后期服務。3.2.4勘察人在工程勘察期間遇到地下文物時，應及時向發包人和

　　文物主管部門報告并妥善保護。

　　3.2.5勘察人開展工程勘察活動時應遵守有關職業健康及安全生產方面的各項法律法規的規定，采取安全防護措施，確保人員、設備和設施的安全。

　　3.2.6勘察人在燃氣管道、熱力管道、動力設備、輸水管道、輸電線路、臨街交通要道及地下通道(地下隧道)附近等風險性較大的地點，以及在易燃易爆地段及放射、有毒環境中進行工程勘察作業時，應編制安全防護方案并制定應急預案。

　　3.2.7勘察人應在勘察方案中列明環境保護的具體措施，并在合同履行期間采取合理措施保護作業現場環境。

　　3.3勘察人代表

　　勘察人接受任務時，應在專用合同條款中明確其負責工程勘察的勘察人代表的姓名、職務、聯系方式及授權范圍等事項�？辈烊舜�表在勘察人的授權范圍內，負責處理合同履行過程中與勘察人有關的具體事宜。

　　第4條工期

　　4.1開工及延期開工

　　4.1.1勘察人應按合同約定的工期進行工程勘察工作，并接受發包人對工程勘察工作進度的監督、檢查。

　　4.1.2因發包人原因不能按照合同約定的日期開工，發包人應以書面形式通知勘察人，推遲開工日期并相應順延工期。

　　4.2成果提交日期

　　勘察人應按照合同約定的日期或雙方同意順延的工期提交成果資料，具體可在專用合同條款中約定。

　　4.3發包人造成的工期延誤

　　4.3.1因以下情形造成工期延誤，勘察人有權要求發包人延長工期、增加合同價款和(或)補償費用：

　　(1)發包人未能按合同約定提供圖紙及開工條件;

　　(2)發包人未能按合同約定及時支付定金、預付款和(或)進度款;

　　(3)變更導致合同工作量增加;

　　(4)發包人增加合同工作內容;

　　(5)發包人改變工程勘察技術要求;

　　(6)發包人導致工期延誤的其他情形。

　　4.3.2除專用合同條款對期限另有約定外，勘察人在第4.3.1款情形發生后7天內，應就延誤的工期以書面形式向發包人提出報告。發包人在收到報告后7天內予以確認;逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。補償費用的確認程序參照第7.1款〔合同價款與調整〕執行。

　　4.4勘察人造成的工期延誤

　　勘察人因以下情形不能按照合同約定的日期或雙方同意順延的工期提交成果資料的，勘察人承擔違約責任：

　　(1)勘察人未按合同約定開工日期開展工作造成工期延誤的;

　　(2)勘察人管理不善、組織不力造成工期延誤的;

　　(3)因彌補勘察人自身原因導致的質量缺陷而造成工期延誤的;

　　(4)因勘察人成果資料不合格返工造成工期延誤的;

　　(5)勘察人導致工期延誤的其他情形。

　　4.5惡劣氣候條件

　　惡劣氣候條件影響現場作業，導致現場作業難以進行，造成工期延誤的，勘察人有權要求發包人延長工期，具體可參照第4.3.2款處理。

　　第5條成果資料

　　5.1成果質量

　　5.1.1成果質量應符合相關技術標準和深度規定，且滿足合同約定的質量要求。

　　5.1.2雙方對工程勘察成果質量有爭議時，由雙方同意的第三方機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔;雙方均有責任的，由雙方根據其責任分別承擔。

　　5.2成果份數

　　勘察人應向發包人提交成果資料四份，發包人要求增加的份數，在專用合同條款中另行約定，發包人另行支付相應的費用。

　　5.3成果交付

　　勘察人按照約定時間和地點向發包人交付成果資料，發包人應出具書面簽收單，內容包括成果名稱、成果組成、成果份數、提交和簽收日期、提交人與接收人的親筆簽名等。

　　5.4成果驗收

　　勘察人向發包人提交成果資料后，如需對勘察成果組織驗收的，發包人應及時組織驗收。除專用合同條款對期限另有約定外，發包人14天內無正當理由不予組織驗收，視為驗收通過。

　　第6條后期服務

　　6.1后續技術服務

　　勘察人應派專業技術人員為發包人提供后續技術服務，發包人應為其提供必要的工作和生活條件，后續技術服務的內容、費用和時限應由雙方在專用合同條款中另行約定。

　　6.2竣工驗收

　　工程竣工驗收時，勘察人應按發包人要求參加竣工驗收工作，并提供竣工驗收所需相關資料。

　　第7條合同價款與支付

　　7.1合同價款與調整

　　7.1.1依照法定程序進行招標工程的合同價款由發包人和勘察人依據中標價格載明在合同協議書中;非招標工程的合同價款由發包人和勘察人議定，并載明在合同協議書中。合同價款在合同協議書中約定后，除合同條款約定的合同價款調整因素外，任何一方不得擅自改變。

　　7.1.2合同當事人可任選下列一種合同價款的形式，雙方可在專用合同條款中約定：

　　(1)總價合同

　　雙方在專用合同條款中約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內合同價款不再調整。風險范圍以外的合同價款調整因素和方法，應在專用合同條款中約定。

　　(2)單價合同

　　合同價款根據工作量的變化而調整，合同單價在風險范圍內一般不予調整，雙方可在專用合同條款中約定合同單價調整因素和方法。

　　(3)其他合同價款形式

　　合同當事人可在專用合同條款中約定其他合同價格形式。

　　7.1.3需調整合同價款時，合同一方應及時將調整原因、調整金額以書面形式通知對方，雙方共同確認調整金額后作為追加或減少的合同價款，與進度款同期支付。除專用合同條款對期限另有約定外，一方在收到對方的通知后7天內不予確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。合同當事人就調整事項不能達成一致的，則按照第16條〔爭議解決〕的約定處理。

　　7.2定金或預付款

　　7.2.1實行定金或預付款的，雙方應在專用合同條款中約定發包人向勘察人支付定金或預付款數額，支付時間應不遲于約定的開工日期前7天。發包人不按約定支付，勘察人向發包人發出要求支付的通知，發包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在發出通知后推遲開工日期，并由發包人承擔違約責任。

　　7.2.2定金或預付款在進度款中抵扣，抵扣辦法可在專用合同條款中約定。

　　7.3進度款支付

　　7.3.1發包人應按照專用合同條款約定的進度款支付方式、支付條件和支付時間進行支付。

　　7.3.2第7.1款〔合同價款與調整〕和第8.2款〔變更合同價款確定〕確定調整的合同價款及其他條款中約定的追加或減少的合同價款，應與進度款同期調整支付。

　　7.3.3發包人超過約定的支付時間不支付進度款，勘察人可向發包人發出要求付款的通知，發包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可與勘察人協商簽訂延期付款協議，經勘察人同意后可延期支付。

　　7.3.4發包人不按合同約定支付進度款，雙方又未達成延期付款協議，勘察人可停止工程勘察作業和后期服務，由發包人承擔違約責任。

　　7.4合同價款結算

　　除專用合同條款另有約定外，發包人應在勘察人提交成果資料后28天內，依據第7.1款〔合同價款與調整〕和第8.2款〔變更合同價款確定〕的約定進行最終合同價款確定，并予以全額支付。

　　第8條變更與調整

　　8.1變更范圍與確認

　　8.1.1變更范圍

　　本合同變更是指在合同簽訂日后發生的以下變更：

　　(1)法律法規及技術標準的變化引起的變更;

　　(2)規劃方案或設計條件的變化引起的變更;

　　(3)不利物質條件引起的變更;

　　(4)發包人的要求變化引起的變更;

　　(5)因政府臨時禁令引起的變更;

　　(6)其他專用合同條款中約定的變更。

　　8.1.2變更確認

　　當引起變更的情形出現，除專用合同條款對期限另有約定外，勘察人應在7天內就調整后的技術方案以書面形式向發包人提出變更要求，發包人應在收到報告后7天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意變更。

　　8.2變更合同價款確定

　　8.2.1變更合同價款按下列方法進行：

　　(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款;

　　(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款;

　　(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由勘察人提出適當的變更價格，經發包人確認后執行。

　　8.2.2除專用合同條款對期限另有約定外，一方應在雙方確定變更事項后14天內向對方提出變更合同價款報告，否則視為該項變更不涉及合同價款的變更。

　　8.2.3除專用合同條款對期限另有約定外，一方應在收到對方提交的變更合同價款報告之日起14天內予以確認。逾期無正當理由不予確認的，則視為該項變更合同價款報告已被確認。

　　8.2.4一方不同意對方提出的合同價款變更，按第16條〔爭議解決〕的約定處理。

　　8.2.5因勘察人自身原因導致的變更，勘察人無權要求追加合同價款。

　　第9條知識產權

　　9.1除專用合同條款另有約定外，發包人提供給勘察人的圖紙、發包人為實施工程自行編制或委托編制的反映發包人要求或其他類似性質的文件的著作權屬于發包人，勘察人可以為實現本合同目的而復制、使用此類文件，但不能用于與本合同無關的其他事項。未經發包人書面同意，勘察人不得為了本合同以外的目的而復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。

　　9.2除專用合同條款另有約定外，勘察人為實施工程所編制的成果文件的著作權屬于勘察人，發包人可因本工程的需要而復制、使用此類文件，但不能擅自修改或用于與本合同無關的其他事項。未經勘察人書面同意，發包人不得為了本合同以外的目的而復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。

　　9.3合同當事人保證在履行本合同過程中不侵犯對方及第三方的知識產權�？辈烊嗽诠こ炭辈鞎r，因侵犯他人的專利權或其他知識產權所引起的責任，由勘察人承擔;因發包人提供的基礎資料導致侵權的，由發包人承擔責任。

　　9.4在不損害對方利益情況下，合同當事人雙方均有權在申報獎項、制作宣傳印刷品及出版物時使用有關項目的文字和圖片材料。

　　9.5除專用合同條款另有約定外，勘察人在合同簽訂前和簽訂時已確定采用的專利、專有技術、技術秘密的使用費已包含在合同價款中。

　　第10條不可抗力

　　10.1不可抗力的確認

　　10.1.1不可抗力是在訂立合同時不可合理預見，在履行合同中不可避免的發生且不能克服的自然災害和社會突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、洪水、騷亂、暴動、戰爭以及專用條款約定的其他自然災害和社會突發事件。

　　10.1.2不可抗力發生后，發包人和勘察人應收集不可抗力發生及造成損失的證據。合同當事雙方對是否屬于不可抗力或其損失發生爭議時，按第16條〔爭議解決〕的約定處理。

　　10.2不可抗力的通知

　　10.2.1遇有不可抗力發生時，發包人和勘察人應立即通知對方，雙方應共同采取措施減少損失。除專用合同條款對期限另有約定外，不可抗力持續發生，勘察人應每隔7天向發包人報告一次受害損失情況。

　　10.2.2除專用合同條款對期限另有約定外，不可抗力結束后2天內，勘察人向發包人通報受害損失情況及預計清理和修復的費用;不可抗力結束后14天內，勘察人向發包人提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

　　10.3不可抗力后果的承擔

　　10.3.1因不可抗力發生的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　　(1)發包人和勘察人人員傷亡由合同當事人雙方自行負責，并承擔相應費用;

　　(2)勘察人機械設備損壞及停工損失，由勘察人承擔;

　　(3)停工期間，勘察人應發包人要求留在作業場地的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;

　　(4)作業場地發生的清理、修復費用由發包人承擔;

　　(5)延誤的工期相應順延。

　　10.3.2因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　第11條合同生效與終止

　　11.1雙方在合同協議書中約定合同生效方式。

　　11.2發包人、勘察人履行合同全部義務，合同價款支付完畢，本合同即告終止。

　　11.3合同的權利義務終止后，合同當事人應遵循誠實信用原則，履行通知、協助和保密等義務。

　　第12條合同解除

　　12.1有下列情形之一的，發包人、勘察人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使合同無法履行;

　　(2)發生未按第7.2款〔定金或預付款〕或第7.3款〔進度款支付〕約定按時支付合同價款的情況，停止作業超過28天，勘察人有權解除合同，由發包人承擔違約責任;

　　(3)勘察人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除合同，由勘察人承擔違約責任;

　　(4)發包人和勘察人協商一致可以解除合同的其他情形。

　　12.2一方依據第12.1款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前不少于14天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按第16條〔爭議解決〕的約定處理。

　　12.3因不可抗力致使合同無法履行時，發包人應按合同約定向勘察人支付已完工作量相對應比例的合同價款后解除合同。

　　12.4合同解除后，勘察人應按發包人要求將自有設備和人員撤出作業場地，發包人應為勘察人撤出提供必要條件。

　　第13條責任與保險

　　13.1勘察人應運用一切合理的專業技術和經驗，按照公認的職業標準盡其全部職責和謹慎、勤勉地履行其在本合同項下的責任和義務。

　　13.2合同當事人可按照法律法規的要求在專用合同條款中約定履行本合同所需要的工程勘察責任保險，并使其于合同責任期內保持有效。

　　13.3勘察人應依照法律法規的規定為勘察作業人員參加工傷保險、人身意外傷害險和其他保險。

　　第14條違約

　　14.1發包人違約

　　14.1.1發包人違約情形

　　(1)合同生效后，發包人無故要求終止或解除合同;

　　(2)發包人未按第7.2款〔定金或預付款〕約定按時支付定金或預付款;

　　(3)發包人未按第7.3款〔進度款支付〕約定按時支付進度款;

　　(4)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情形。

　　14.1.2發包人違約責任

　　(1)合同生效后，發包人無故要求終止或解除合同，勘察人未開始勘察工作的，不退還發包人已付的定金或發包人按照專用合同條款約定向勘察人支付違約金;勘察人已開始勘察工作的，若完成計劃工作量不足50%的，發包人應支付勘察人合同價款的50%;完成計劃工作量超過50%的，發包人應支付勘察人合同價款的100%。

　　(2)發包人發生其他違約情形時，發包人應承擔由此增加的費用和工期延誤損失，并給予勘察人合理賠償。雙方可在專用合同條款內約定發包人賠償勘察人損失的計算方法或者發包人應支付違約金的數額或計算方法。

　　14.2勘察人違約

　　14.2.1勘察人違約情形

　　(1)合同生效后，勘察人因自身原因要求終止或解除合同;

　　(2)因勘察人原因不能按照合同約定的日期或合同當事人同意順延的工期提交成果資料;

　　(3)因勘察人原因造成成果資料質量達不到合同約定的質量標準;

　　(4)勘察人不履行合同義務或未按約定履行合同義務的其他情形。

　　14.2.2勘察人違約責任

　　(1)合同生效后，勘察人因自身原因要求終止或解除合同，勘察人應雙倍返還發包人已支付的定金或勘察人按照專用合同條款約定向發包人支付違約金。

　　(2)因勘察人原因造成工期延誤的，應按專用合同條款約定向發包人支付違約金。

　　(3)因勘察人原因造成成果資料質量達不到合同約定的質量標準，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格。因勘察人原因導致工程質量安全事故或其他事故時，勘察人除負責采取補救措施外，應通過所投工程勘察責任保險向發包人承擔賠償責任或根據直接經濟損失程度按專用合同條款約定向發包人支付賠償金。

　　(4)勘察人發生其他違約情形時，勘察人應承擔違約責任并賠償因其違約給發包人造成的損失，雙方可在專用合同條款內約定勘察人賠償發包人損失的計算方法和賠償金額。

　　第15條索賠

　　15.1發包人索賠

　　勘察人未按合同約定履行義務或發生錯誤以及應由勘察人承擔責任的其他情形，造成工期延誤及發包人的經濟損失，除專用合同條款另有約定外，發包人可按下列程序以書面形式向勘察人索賠：

　　(1)違約事件發生后7天內，向勘察人發出索賠意向通知;

　　(2)發出索賠意向通知后14天內，向勘察人提出經濟損失的索賠報告及有關資料;

　　(3)勘察人在收到發包人送交的索賠報告和有關資料或補充索賠理由、證據后，于28天內給予答復;

　　(4)勘察人在收到發包人送交的索賠報告和有關資料后28天內未予答復或未對發包人作進一步要求，視為該項索賠已被認可;

　　(5)當該違約事件持續進行時，發包人應階段性向勘察人發出索賠意向，在違約事件終了后21天內，向勘察人送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與本款第(3)、(4)項約定相同。

　　15.2勘察人索賠

　　發包人未按合同約定履行義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情形，造成工期延誤和(或)勘察人不能及時得到合同價款及勘察人的經濟損失，除專用合同條款另有約定外，勘察人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：

　　(1)違約事件發生后7天內，勘察人可向發包人發出要求其采取有效措施糾正違約行為的通知;發包人收到通知14天內仍不履行合同義務，勘察人有權停止作業，并向發包人發出索賠意向通知。

　　(2)發出索賠意向通知后14天內，向發包人提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

　　(3)發包人在收到勘察人送交的索賠報告和有關資料或補充索賠理由、證據后，于28天內給予答復;

　　(4)發包人在收到勘察人送交的索賠報告和有關資料后28天內未予答復或未對勘察人作進一步要求，視為該項索賠已被認可;

　　(5)當該索賠事件持續進行時，勘察人應階段性向發包人發出索賠意向，在索賠事件終了后21天內，向發包人送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與本款第(3)、(4)項約定相同。

　　第16條爭議解決

　　16.1和解

　　因本合同以及與本合同有關事項發生爭議的，雙方可以就爭議自行和解。自行和解達成協議的，經簽字并蓋章后作為合同補充文件，雙方均應遵照執行。

　　16.2調解

　　因本合同以及與本合同有關事項發生爭議的，雙方可以就爭議請求行政主管部門、行業協會或其他第三方進行調解。調解達成協議的，經簽字并蓋章后作為合同補充文件，雙方均應遵照執行。

　　16.3仲裁或訴訟

　　因本合同以及與本合同有關事項發生爭議的，當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方可以在專用合同條款內約定以下一種方式解決爭議：

　　(1)雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向有管轄權的人民法院起訴。

　　第17條補充條款

　　雙方根據有關法律法規規定，結合實際經協商一致，可對通用合同條款內容具體化、補充或修改，并在專用合同條款內約定。

　　第三部分　專用合同條款

　　第1條一般約定

　　1.1詞語定義

　　________________________________________________

　　1.2合同文件及優先解釋順序

　　1.2.1合同文件組成及優先解釋順序：

　　________________________________________________

　　1.3適用法律法規、技術標準

　　1.3.1適用法律法規

　　需要明示的規范性文件：

　　________________________________________________

　　1.3.2適用技術標準

　　特別要求：________________________________________________

　　使用國外技術標準的名稱、提供方、原文版、中譯本的份數、時間及費用承擔：________________________________________________

　　1.4語言文字

　　本合同除使用漢語外，還使用________語言文字。

　　1.5聯絡

　　1.5.1發包人和勘察人應在____天內將與合同有關的通知、批準、證明、證書、指示、指令、要求、請求、同意、意見、確定和決定等書面函件送達對方當事人。

　　1.5.2發包人接收文件的地點：________________________

　　發包人指定的接收人：________________________

　　發包人指定的聯系方式：________________________

　　勘察人接收文件的地點：________________________

　　勘察人指定的接收人：________________________

　　勘察人指定的聯系方式：________________________

　　1.7保密

　　合同當事人關于保密的約定：________________________

　　第2條發包人

　　2.2發包人義務

　　2.2.2發包人委托勘察人搜集的資料：________________________

　　2.2.7發包人對安全文明施工的特別要求：________________________

　　2.3發包人代表

　　姓名：________職務：________聯系方式：________

　　授權范圍：________________________

　　第3條勘察人

　　3.1勘察人權利

　　3.1.2關于分包的約定：________________________

　　3.3勘察人代表

　　姓名：________職務：________聯系方式：________

　　授權范圍：________________________

　　第4條工期

　　4.2成果提交日期

　　雙方約定工期順延的其他情況：________________________

　　4.3發包人造成的工期延誤

　　4.3.2雙方就工期順延確定期限的約定：________________________

　　第5條成果資料

　　5.2成果份數

　　勘察人應向發包人提交成果資料四份，發包人要求增加的份數為____份。

　　5.4成果驗收

　　雙方就成果驗收期限的約定：________________________

　　第6條后期服務

　　6.1后續技術服務

　　后續技術服務內容約定:________________________

　　后續技術服務費用約定：________________________

　　后續技術服務時限約定：________________________

　　第7條合同價款與支付

　　7.1合同價款與調整

　　7.1.1雙方約定的合同價款調整因素和方法：________________________

　　7.1.2本合同價款采用________方式確定。

　　(1)采用總價合同，合同價款中包括的風險范圍：________________________

　　風險費用的計算方法：________________________

　　風險范圍以外合同價款調整因素和方法：________________________

　　(2)采用單價合同，合同價款中包括的風險范圍：________________________

　　風險范圍以外合同單價調整因素和方法：________________________(3)采用的其他合同價款形式及調整因素和方法：________________________

　　7.1.3雙方就合同價款調整確認期限的約定：________________________

　　7.2定金或預付款

　　7.2.1發包人向勘察人支付定金金額:________或預付款的金額：________

　　7.2.2定金或預付款在進度款中的抵扣辦法：________________________

　　7.3進度款支付

　　7.3.1雙方約定的進度款支付方式、支付條件和支付時間：________________________

　　7.4合同價款結算

　　最終合同價款支付的約定：________________________

　　第8條變更與調整

　　8.1變更范圍與確認

　　8.1.1變更范圍

　　變更范圍的其他約定：________________________

　　8.1.2變更確認

　　變更提出和確認期限的約定：________________________

　　8.2變更合同價款確定

　　8.2.2提出變更合同價款報告期限的約定：________________

　　8.2.3確認變更合同價款報告時限的約定：________________

　　第9條知識產權

　　9.1關于發包人提供給勘察人的圖紙、發包人為實施工程自行編制或委托編制的反映發包人要求或其他類似性質的文件的著作權的歸屬：________________________

　　關于發包人提供的上述文件的使用限制的要求：________________________

　　9.2關于勘察人為實施工程所編制文件的著作權的歸屬：________________________

　　關于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：________________

　　9.5勘察人在工作過程中所采用的專利、專有技術、技術秘密的使用費的承擔方式：________________

　　第10條不可抗力

　　10.1不可抗力的確認

　　10.1.1雙方關于不可抗力的其他約定(如政府臨時禁令)：________________________

　　10.2不可抗力的通知

　　10.2.1不可抗力持續發生，勘察人報告受________________________

　　10.2.2勘察人向發包人通報受害損失情況及費用期限的約定：________________________

　　第13條責任與保險

　　13.2工程勘察責任保險的約定：________________________

　　第14條違約

　　14.1發包人違約

　　14.1.2發包人違約責任

　　(1)發包人支付勘察人的違約金：________________________

　　(2)發包人發生其他違約情形應承擔的違約責任：________________________

　　14.2勘察人違約

　　14.2.2勘察人違約責任

　　(1)勘察人支付發包人的違約金：________________________

　　(2)勘察人造成工期延誤應承擔的違約責任：________________________

　　(3)因勘察人原因導致工程質量安全事故或其他事故時的賠償金上限：________________________

　　(4)勘察人發生其他違約情形應承擔的違約責任：________________________

　　第15條索賠

　　15.1發包人索賠

　　索賠程序和期限的約定：________________________

　　15.2勘察人索賠

　　索賠程序和期限的約定：________________________

　　第16條爭議解決

　　16.3仲裁或訴訟

　　雙方約定在履行合同過程中產生爭議時，采取下列第____種方式解決：

　　(1)向________仲裁委員會提請仲裁;

　　(2)向________人民法院提起訴訟。

　　第17條補充條款

　　雙方根據有關法律法規規定，結合實際經協商一致，補充約定如下：

　　________________________

　　附件A勘察任務書及技術要求

　　附件B發包人向勘察人提交有關資料及文件一覽表

　　附件C進度計劃

　　附件D工作量和費用明細表

建設工程城鄉檢測合同 篇18

　　發包方：_________(以下稱甲方)　　承包方：_________(以下稱乙方)　　甲、乙雙方就建設工程項目充分協商簽訂本合同，共同信守�！　�

　　1.工程名稱：_________　　

　　2.工程地點：_________　　

　　3.工程面積(包括土建工程、水暖工程、電器工程)：共計_________平方米�！　�

　　4.承包內容：_________　　

　　5.建筑安裝工程造價：共計人民幣_________元。　　

　　6.工程價款和費用的結算依據和付款辦法：_________　　

　　7.工程開工日期：________年____月____日　　

　　8.工程竣工日期：________年____月____日　　

　　9.工程質量：以施工圖紙及書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。　　

　　10.甲方主要義務： _________　　1

　　1.乙方主要義務：_________　　1

　　2.違約責任：　　

　　(1)甲方因自己原因延付工程價款時，每逾期一天，按應付款額_________‰計算違約金�！　�

　　(2)乙方未按合同規定的時間竣工，每逾期一天，按未竣工程造價_________‰計算違約金。　　

　　(3)甲方未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、技術資料的，乙方可以請求順延工程日期，還可以請求賠償停工、窩工等損失。　　

　　(4)工程竣工后保險期________年。采暖工程保修期為一個采暖期，在保修期內，屬承包方施工責任造成的如屋內漏雨、暖氣不熱、管道漏水等，由承包方負責修理。屬發包方或設計責任造成的由甲方自理�！　�

　　(5)因乙方原因致使建設工程質量不符合約定，造成人身和財產損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。　　1

　　3.本合同附件：共_________份�！　�1

　　4.合同有效期：本合同經雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工辦理交工驗收和款項結清時為止。但保修一條除外�！　�1

　　5.本合同正本兩份，雙方各執一份。副本15份，承包方7份，發包方7份，由發包方送XX銀行一份�！　“l包方(蓋章)：_________

　　承包方(蓋章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點

建設工程城鄉檢測合同 篇19

　　設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞：建設工程，防控，措施，風險，合同

　　建設工程民法典律風險防控措施本文簡介：摘要：在建設工程的合同中，明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

　　雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。

　　近幾年來，伴隨著建筑行業的快速發展，卻涌現出很多法律糾紛案件。

　　究其原因，主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

　　針對建設工程合理法

　　建設工程民法典律風險防控措施本文內容：

　　摘要：在建設工程的合同中，明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

　　雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。

　　近幾年來，伴隨著建筑行業的快速發展，卻涌現出很多法律糾紛案件。

　　究其原因，主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

　　針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析，力求找到防范這類風險的有效策略，為建筑行業的整體發展提供支持。

　　關鍵詞：建設工程合同;法律風險防控

　　近些年來，雖然我國的建筑行業法規體系建設已經取得了一定的成績，但伴隨著建設項目的日益增多，無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。

　　且風險一旦發生，責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任，甚至將企業推入到生存危機當中。

　　因此，建筑施工單位必須提高自身的法律風險防范能力，實現企業的長期健康、穩定發展。

　　1建設工程合同的法律風險種類

　　11采購合同

　　在建筑施工的過程中，會涉及到多種物資的采購，同時產生多種物資采購合同。

　　在這些物資采購合同中，就存在很多不合理、不明確、不公平之處，給其它后續工作帶來諸多風險隱患。

　　例如在機械設備采購合同中，只標明了采購價格和生產廠家，卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名，或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。

　　對方一旦出現違約行為，無法通過這種信息不全的采購合理進行追責，給違約方逃避責任提供了可乘之機。

　　12分包合同

　　現階段，很多施工單位會將部分施工環節進行分包，分包的內容、形式有多種多樣，承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。

　　在這種情況下，雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。

　　但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力，所謂的分包合同只是形同虛設而已，還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同，造成很多不合法的轉包和分包現象。

　　例如由于分包單位根本不具備施工資質，只能將承包項目進行再次轉包，最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。

　　13擔保合同

　　施工單位在進行風險擔保時，往往會涉及到很大的金額。

　　一旦擔保業務出現問題，就會對企業的經濟效益造成極大的沖擊和影響。

　　具體的說，擔保合同風險主要包括：合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。

　　14勞動合同

　　勞動合同風險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。

　　具體風險包括：短期雇傭不簽訂勞動合同，或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款，個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合，導致勞動合同不具任何法律效力。

　　2工程合同的階段性風險

　　21合同簽訂階段

　　施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括：首先，在招標環節中，對相關單位的經營資質營審核不細致、不到位。

　　其次，在合同條款中，對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確，也缺乏合理性;還有，合同內容與國家的法律法規相違背，沒有體現出公平性與公正性，合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。

　　22合同履行階段

　　合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。

　　因此，這一環節對于建設工程來說非常重要。

　　但是，在雙方履行約定的過程中，卻存在著很多的風險隱患。

　　具體表現為以下幾個方面：首先，業主在履行合同的過程中存在某種違約行為，但施工單位卻沒有及時發現，或沒有及時做出反應，最后導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次，施工單位在履行合同的過程中，不能對執行過程進行有效管控，導致施工合同執行不到位或不充分，對各類合同文件管理的效果也不夠好，嚴重影響著合同的執行效果。

　　23合同終止階段

　　之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患，是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風險防范措施，往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段，覺得合同終止階段不會對自身造成什么負面影響和傷害。

　　其實，這種想法是錯誤的。

　　如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密，就容易導致合同中的保密信息外泄，或被不些不法分子所利用，給企業帶來極大的風險隱患。

　　3建設工程民法典律風險的防范措施

　　31完善相關管理制度

　　要想實現建設工程合同的有效管理，首先要建立起完善的合同管理制度。

　　對施工中的具體情況進行全面、細致的審查，并結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測，從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正，或通過雙方和協商進行修訂。

　　在合同起草階段，雙方要對條款內容進行積極的補充與完善，這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環節來說都是非常重要的。

　　企業要想很好規避合同風險，就要提高施工單位的準入標準，嚴格把控相關審核流程，最大限度的提高合同的法律效力，使自身利益在法律的框架內得到有效保護。

　　32強化責任意識與法律意識

　　為了避免合同履行過程中出現不可控的風險，想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識，使雙方能夠充分地了解和學習與建筑行業相關的法規法律和制度政策，確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。

　　企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識，保證建筑工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。

　　只有這樣，才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛，保證施工過程的順利推進，提高了建設工程合同的踐行力與約束力。

　　33對履行合同的過程加強監管

　　強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行，確保各項條款的有效落實。

　　施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門，對施工過程進行監管，確保每一個環節都符合質量要求。

　　針對合同中的主要條款，相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細致、及時到位的檢查。

　　只有這樣，才能有效保障合同條款的落實情況。

　　與此同時，施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法，對于在防范法律風險工作中具有突出貢獻者，要給予相應的獎勵，對于給企業帶來風險或造成損失的人員，要視情況給予一定的處罰，最大限度地避免由于法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。

　　34提高管理人員的業務水平

　　對于建筑工程的承建雙方企業來說，合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。

　　因此，必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神，進而提升他們的綜合素質水平。

　　企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓，規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗，也可以結合培訓內容進行業務考核，確保培訓的實際成效。

　　只有這樣，才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。

　　4結束語

　　在建筑行業中，不論是建設單位還是施工單位，民法典律風險都會或多或少的存在，企業應將其視為推動自身快速成長的動力。

　　在日常經營和施工管理的過程中，不斷完善自身的管理體系，做好工作人員培訓工作，從而對法律風險進行有效控制與防范，使企業能夠在可控的風險范圍內實現健康發展，強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。

建設工程城鄉檢測合同 篇20

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求，及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下條款：

　　一、 承包方式與要求：

　　該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質，主要人員要有資格證書。

　　二、承包范圍：

　　包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔，同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規范規定、結合現場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。

　　三、承包內容及價格：

　　經議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包，包含內容如下:

　　1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。

　　2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。

　　3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料，存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。

　　4、配合甲方簽證資料的編輯打印，甲方需提供底稿。

　　5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的復印機及聲像資料設備。

　　四、付款方式：

　　本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等，工程結構封頂付給總款的50%，余款工程竣工驗收后一次性付清。

　　五、質量要求：

　　乙方必須按現行工程竣工資料的規范要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂，必須保證工程技術資料達到合格標準，符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。

　　六、雙方職責：

　　1、甲方職責：及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料，不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。

　　2、乙方職責：保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步，真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。

　　七、其它事項：

　　1、乙方必須保證每周到工地兩次以上，便于掌握工程進度，遇到重要事情隨叫隨到。

　　2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內完成，超出時限仍然需要乙方工作，甲方另支付每月3000元工資給乙方。

　　3、甲方如將分部工程對外進行分包時，分包工程資料費由分包單位另付，如資料由分包方完成，乙方配合整理存檔。

　　4、未盡事宜雙方協商解決，補充協議具有同等法律效力。

　　八、違約責任

　　1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方不得違反，否則追究違約方經濟責任。

　　2、本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程城鄉檢測合同 篇21

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　如果 此致

　　__________人民法院

　　申請人：________________

　　_____________年_____月_____日

建設工程城鄉檢測合同 篇22

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

建設工程城鄉檢測合同 篇23

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方因建設_________________需要占用土地，在_________________鎮人民政府監督協調下，根據《合同法》和《土地法》相關規定，經甲乙雙方友好協商，本著自愿及平等互利、共同發展的原則，達成以下協議：

　　(一)甲方用地范圍為建設沙圪堵急調峰加氣站所需土地。

　　(二)協議達成后，乙方及其村民不得干擾阻擋甲方在土地范圍內施工、經營等合法行為。

　　(三)甲方根據用地的數量對乙方進行土地占用補償，補償方法如下：

　　1、甲方一次性補償乙方：人民幣(大寫)_________________(小寫：_________________整)

　　(此補償費用包括土地補償、退耕還林補償、地上附著物補償、土壩補償、等所有和土地相關的全部費用)

　　甲方補償只對乙方村委會，不直接對村民，具體分配由乙方村委會負責。

　　2、如村民阻攔施工由村委會出面協調并解決，并不得影響甲方正常施工。

　　(四)違約責任

　　協議生效后，雙方嚴格遵守共同履約，如果有一方違約，違約的一方應當向未違約方支付補償金額_________________%的違約金。

　　(五)爭議的解決

　　1、本協議在正常的履行過程中，乙方村民不得以任何理由阻攔甲方施工及正常經營活動，否則所造成的一切損失由乙方承擔。

　　2、本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院起訴。但在協商或調解期間不得影響甲方正常施工及經營活動。

　　(六)其它事項

　　1、甲方應當在雙方簽訂協議后三日內，將補償款打入乙方村委會指定賬戶，否則按逾期付款處理。

　　2、本協議由沙圪堵鎮人民政府監督執行。

　　3、本協議由甲、乙雙方法定代表人簽字并加蓋單位公章之日起生效，協議有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除協議。

　　4、本協議于雙方簽訂之日起生效。本協議一式七份，甲方三份，乙方三份，沙圪堵鎮人民政府一份，具有同等法律效力，甲乙雙方共同遵守執行。

　　甲方(章)：_________________ 乙方(章)：_________________

　　地 址：_________________ 地 址：_________________

　　法定代表人： _________________村委會代表人：_________________

　　委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________

　　電 話： _________________電 話：_________________

　　開戶行： _________________開戶行：_________________

　　賬 號：_________________ 賬 號：_________________

　　___________年___________月_________日___________年___________月_________日

建設工程城鄉檢測合同 篇24

　　甲方：　　乙方：　　經甲乙雙方共同協商，就趙一級電站機電設備安裝工程勞務分包達成如下協議，為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務，根據《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲、乙雙方協商，達成以下條款，以資共同遵守�！　�

　　一、工程名稱：趙一級電站機電設備安裝工程　　

　　二、工程地點：　　

　　三、工程內容：完成現有需改造機電設備的拆除（含運出洞外）以及4臺水輪發電機組（1機組大修）、3臺進水閘閥、油水氣系統、自動化系統（配合主機改造）、高壓開關柜、升壓站設備、直流系統的安裝及電纜敷設,主機電氣設備試驗調試及試運行等所有工作（詳見安裝工程量清單）�！　�

　　四、工程價款及工程結算：　　乙方的報價是根據甲方提供的工程量清單和部分設計，該總價包括完成工程施工內容所需的人工費、設備轉運費、消耗性材料費、施工管理費、生活費、安全措施費、工程保險費以及稅金等所有費用。工程結算以施工圖工程量為基礎，根據最終完成的工程量及單價進行結算�！　�

　　五、工程工期及進度：　　

　　1、根據甲乙雙方商定，乙方在________年____月____日前進場施工，________年____月____日前完成電站所有機電設備安裝及調試工作。　　

　　2、在乙方安裝過程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因導致的工期延長，乙方不能向甲方索賠任何費用，但工期可考慮順延。　　

　　3、乙方必須滿足甲方的總體安排，主機安裝考慮分兩階段進行，保證一臺機組開機發電運行�！　�

　　六、付款方式：　　

　　1、工程預付款：在本合同簽訂乙方人員進場并提供相應保險憑證后，甲方按合同總價的10%支付工程預付款�！　�

　　2、工程進度款：按進度實際完成工程量經總承包方報量支付后按95%給乙方支付，余下5%質保金________年質保期滿后支付。　　

　　3、乙方在結算過程中承擔“工程總價款215;10%”的稅，稅由甲方在乙方工程款中代扣代繳�！　�

　　七、雙方責任：　　甲方：　　

　　1、提供施工圖紙技術資料，并組織乙方現場技術交底�！　�

　　2、甲方提供乙方在施工現場的施工用電及生產、生活場地。　　

　　3、甲方協助乙方做好現場安全保衛工作，協調各施工單位之間的關系�！　∫曳剑骸　�

　　1、嚴格按設計施工圖紙、規程、規范進行施工，不得隨意更改設計，若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方負責。　　

　　2、乙方簽訂合同后，在7天內編制切實可行的施工組織設計（含施工進度計劃），施工技術措施，質量保證措施和安全技術措施并上報甲方備案。　　

　　3、乙方在施工期間，做好安全生產、文明施工，尊重業主、設計、監理等單位駐派人員，并處理好與各施工單位的關系�！　�

　　4、乙方負責做好為完成本工程所做的一切輔助性工程，并承擔相關費用�！　�

　　5、負責協助甲方對設備進行開箱檢查、記錄與檢測，確保所有設備檢測合格后方能安裝，做好安裝時各種測量數據記錄并負責原始資料收集�！　�

　　6、安裝時記錄好單元工程質量評定表、中間計量表。　　

　　6、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位施工。　　

　　八、質量驗收：　　

　　1、乙方在機電設備的安裝過程中，嚴格按照設計圖紙要求和有關規范、標準進行施工，確保工程質量達到設計圖紙和標準要求，如未達到標準，甲方有權要求乙方返工，直至符合標準�！　�

　　2、設備安裝單元質量檢查、驗收的簽證單，作為工程款結算支付的依據�！　�

　　3、乙方在施工過程中，無條件服從監理工程師和業主的質量檢查，凡具備覆蓋條件的工序和部位均按質檢規定，書面報請監理工程師和業主進行中間驗收，監理工程師和業主在24小時內到現場進行驗收，驗收合格后，方可進行下一道工序施工�！　�

　　4、由乙方自行采購的設備材料，必須提供材質合格證，堅決杜絕使用不合格的材料。　　

　　5、乙方由于自身原因無法保證質量時，甲方隨時有權收回本工程，乙方應無條件服從，并承擔甲方一切損失責任。　　

　　九、安全管理：　　

　　1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規，牢固樹立安全生產，責任重于泰山的高度責任感，建立完善的安全管理機構，嚴格執行安全技術操作規程，加強安全管理工作，強化安全技術措施的實施，并接受甲方和地方安檢部門的監督和檢查�！　�

　　2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作，堅持持證上崗。　　

　　3、監理工程師和甲方在檢查施工安全過程中，有權對不按操作規程施工的人和事發出《重大隱患通知書》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的規定時間內，沒有進行整改，監理工程師和甲方按安全法規的有關規定，進行罰款處理。以提高乙方及全體施工人員的安全意識，保證施工現場安全。　　

　　4、對于從事高空作業的施工人員，必須設置必要的安全設施和配備防護用品，對于危險地段，設置必要的警示標志、安全哨和防護設施。　　

　　5、乙方必須重視施工現場的文明生產和消防防火工作，杜絕發生安全責任事故。如果施工中發生因乙方原因的人員傷害、機械設備損壞及材料損失，所發生的一切費用由乙方自行負責，甲方不給予經濟補償。由于乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失，均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任。　　

　　十、違約、仲裁：　　

　　1、甲、乙各方不得無正當理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方違約，對方有權按《民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任，違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包總價5%進行處罰�！　�

　　2、甲、乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方友好協商解決，當不能協商時，可在甲方當地，按法律有關程序執行，其發生的費用由違約方承擔�！　∈�

　　一、其他：　　

　　1、下列文件均作為本合同的組成部分，具有同等的法律效力�！　�

　　1）設計圖紙及招投標文件的技術要求�！　�

　　2）設備安裝工程單元質量評定表、記錄表�！　�

　　3）設計變更通知等技術文件�！　�

　　2、乙方必須對現場的施工人員進行人身保險，保險費由乙方自行承擔�！　�

　　3、乙方在施工期間應加強內部職工的教育和管理，整治好生活設施和周圍的環境衛生，尊重當地的民風民俗。當發生矛盾時，通過組織協調，依靠當地政府解決，防止事態擴大。　　

　　4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決�！　∈�

　　二、合同份數：　　本合同一式2份，甲、乙雙方各持1份�！　〖追剑ü�章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日　　乙方（公章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日

建設工程城鄉檢測合同 篇25

　　甲方：貴州XX公司　　乙方：六盤水XX公司　　甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，根據《民法典》、《爆破安全管理規程》GB6722-20、《爆破作業項目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理條例》及轄區公安機關相關規定，甲、乙雙方就位于

　　花漁洞的“花漁____區”工程

　　爆破工程的經濟責任管理達成以下協議：　　

　　一、 工程概況：　　工程名稱：花漁____區工程　　工程地點： 工程內容：布孔、鉆孔、驗孔、裝藥、填塞、防護、聯絡網、警戒、起爆、爆后檢查、解除警戒。（所有作業的施工機械、水電費及人工、材料費用）　　

　　二、 工程單價和工程量：　　

　　1、 工程單價：含稅費）　　

　　2、 工程量：以甲乙雙方驗收方量計算簽字為準。　　

　　三、 工程計價與結算：　　

　　1、　　

　　2、 工程款工程量單價 工程進度款的支付：施工期間乙方應于每月最后一周的正常工作日內向甲方申報工程進度，甲方按乙方申報的進度在次月____日　　前支付實際完成工程量80%的進度款，施工中如甲方不按時支付乙方進度款，導致乙方無法正常施工的責任由甲方承擔�！　�

　　3、 工程計量及結算：工程計量以雙方實測數據為準，即工程計價款工程量單價；工程完工驗收合格后15天內，完成工程結　　算及支付手續，逾期不支付的，按工程款10%收取滯納金�！　�

　　四、 工期要求：　　本合同工期：________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日。　　

　　五、 雙方責權利：　　甲方責權利：　　

　　1、 甲方向乙方提供準確的項目立項審批文件、用地審批手續、中標通知書、設計圖紙、地勘資料、爆破區域周邊重要設施情況，　　并保證相關資料真實性�！　�

　　2、 甲方負責周邊房屋現狀調查（爆前調查資料甲乙雙方各執一份），并協調四鄰關系，因征地拆遷、堵工造成乙方窩工7個工作日以上經濟損失的，由甲方承擔，窩工7個工作日以內的費用乙方自行承擔�！　�

　　3、 甲方應按時按期支付乙方工程進度款和辦理工程結算相關手續，因甲方未按合同規定執行工程進度款和工程結算的，按第三　　條相關規定執行�！　�

　　4、 每次爆破作業前，甲方負責清理施工便道及場地，為乙方安全運送民爆物品爆破提供必要條件。　　

　　5、　　

　　1、 乙方責權利： 乙方必須按照所取得的《工程爆破設計施工資格證書》并按國家相應的法律、法規、標準和規程進行爆破施工，不包括甲方設計的地下管線、地面建筑、國家一二級文物、極重要設施、極精密貴重儀器設備及重要建（構）筑物等環境負責特殊要求的爆破作業。如甲方要求乙方對甲方涉及對以上情況進行爆破作業，由此產生的各種費用由甲方負責支付，不在此單價范圍內。　　

　　2、 乙方負責編制《爆破設計方案》《爆破施工方案》費用乙方負責，辦理民用爆炸物品使用相關手續�！　�

　　3、 乙方須遵守爆破工程建設安全生產有關管理規定，嚴格根據經審批后的《爆破設計方案》組織施工，由于爆破飛散物造成的一切經濟損失和法律責任及施工過程中施工人員的一切安全事故責任由乙方自行負責。　　

　　4、 嚴謹違章作業、違章指揮、冒險施工，乙方服從甲方現場施工管理人員的正確指揮，對違章指揮，乙方有權拒絕施工，因甲方違章指揮造成的一切經濟損失及法律責任由甲方承擔。　　

　　5、 乙方爆破作業人員必須持證上崗，并嚴格按安全作業證規定的作業級別進行爆破作業　　

　　6、 按照《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》和《爆破安全規程》GB6722-20及相規定，必須進行爆破安全評估和監理的爆破作業項目，由此產生的爆破安全評估和安全監理費用由乙方承擔。　　

　　7、 乙方嚴格按照《爆破設計方案》《爆破施工方案》實施爆破，如有違反，所造成的一切經濟損失和法律責任由乙方承擔。　　

　　8、　　

　　9、 各單項工程施工的人員、設備進出場費用由乙方自理。 在合同執行過程中，如遇國家出臺新法律、法規，本合同與新法律、法規有矛盾時，乙方有權修改本合同責權利，乙方按新法律法規規定執行。　　

　　六、 安全責任：　　

　　1、 甲乙雙方必須嚴格執行《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》、《爆破安全規程》等國家、省、市有關規定，做好安全防護工作�！　�

　　2、 乙方根據爆破區域實際條件及時優化爆破參數，科學管理。精心施工，確保爆破震動控制在國家規范允許范圍內�！　�

　　3、 如發生重大爆破安全事故，乙方應按國家相關規定立即上報上級主管部門（同時通知甲方），并按政府有關部門規定處理，承擔一切責任。　　

　　七、 違約責任　　除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承擔違約責任。　　

　　1、 甲方不安合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任�！　�

　　2、 如乙方原因不按期完工給甲方造成損失的，由乙方承擔并賠償甲方損失�！　�

　　八、 工程停建或緩建的處理：　　由于政策變化，不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，是合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自由機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付工程價款和賠償乙方相關損失�！　�

　　九、 工程計量結算支付完成后，本合同自行失效�！　�

　　十、 本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份。　　甲方：

　　乙方：　　法人（簽字）：

　　法人（簽字）：

　　工程合同圖文推薦

　　工程工程合同工程工程合同工程工程合同工程工程合同

建設工程城鄉檢測合同 篇26

　　工程名稱：__________________________________

　　工程地點：__________________________________

　　合同編號：__________________________________

　　由設計人編填)

　　設計證書等級：______________________________

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　簽訂日期：__________________________________

　　深圳市規劃與國土資源局監制

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　發包人委托勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條本合同依據下列文件簽訂

　　1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

　　1.5建設工程批準文件。

　　第二條本合同設計項目的內容

　　2.1工程名稱：__________________________

　　2.2設計指標

　　建設用地面積

　　建筑總面積

　　規定建筑面積

　　建筑高度或層數

　　建筑覆蓋率

　　第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件：

　　序號，資料及文件名稱，文件編號，份數，提交日期，有關事宜。

　　《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》

　　第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　序號

　　資料及文件名稱

　　份數

　　提交日期

　　有關事宜

　　第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

　　付費次序

　　占總設計費%

　　付費額(元)

　　付費時間(由交付設計文件所決定)

　　第一次付費

　　20%定金

　　20%定金

　　說明：1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。4.本合同履行后，定金抵作設計費。

　　第六條雙方責任

　　6.1發包人責任：

　　6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

　　6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

　　6.1.3發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

　　在未簽合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

　　6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。

　　6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

　　6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。

　　6.2設計人責任：

　　6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。

　　6.2.2設計人采用的主要技術標準是：__________________

　　6.2.3設計合理使用年限為__________________年。

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。

　　第七條違約責任

　　7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

　　7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

　　7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

　　第八條其他

　　8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。

　　8.4發包人委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式____________份，發包人____________份，設計人____________份。

　　8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。

　　8.10本合同生效后，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　8.12其它約定事項：_______________________________

　　發包人名稱：______________設計人名稱：_______________

　　(蓋章)(蓋章)

　　法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：_________________

　　電話：____________________電話：_____________________

　　傳真：____________________傳真：_____________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：_________________

　　銀行帳號：________________銀行帳號：_________________

　　建設行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________

　　備案號：__________________經辦人：___________________

　　備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日

　　看了“深圳市建設工程合同范本”的人還看了：

　　4.深圳市家政服務合同范本

建設工程城鄉檢測合同 篇27

　　甲方(發包人)：_________

　　乙方(承包人)：_________

　　根據《中華人民共和國招投標法》的規定，參照《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)中相關標準，_________小區智能化系統工程經邀請招標，依據乙方提交的_________花園智能化系統投標文件(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表)，并在雙方研究、討論最后確認的設計文件(同投標文件)的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統集成)。

　　為明確工程內容及雙方權利、義務，本著相互協作，緊密配合的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《智能建筑工程質量驗收規范》(征求意見稿)及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一部分　工程概況

　　1.工程概況

　　1.1　工程名稱：_________小區智能化系統工程

　　1.2　工程地點：___________________________

　　1.3　工程內容

　　1)本次智能化系統工程建設包括：閉路監控子系統、可視對講子系統、周界防范子系統、家庭智能化及家庭安防子系統、一卡通管理子系統、停車場管理系統、綜合布線子系統、小區局域網系統、背景音樂子系統、物業管理子系統、設備控制子系統、信息發布子系統、視頻點播子系統、網站發布系統。

　　2)本次合同未涉及_________小區樣板房智能化演示系統和單列的智能化演示系統(模擬展板)，雙方另行協商解決，不包含在本合同中。

　　3)本次工程建設包括很多可選項目或設備(可建設、可不建設)，可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補簽合同，如有爭議，雙方協商解決�？蛇x項目或設備包括：閉路監控系統中的遠程監控中心、一卡通系統中消費系統、WWW/E-Mail服務器、背景音樂子系統中節目定時器/報警信號發生器、電子巡更子系統、家庭智能化及安防系統中的紅外發射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。

　　4)還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智能化系統工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責采購。建議自購項目或設備包括：機房子系統、卡座廣播系統。

　　5)本次智能化系統工程一卡通子系統中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。

　　第二部分　工程承包范圍

　　2.工程承包范圍

　　承包范圍：工程承包內容同招標文件，設計要求及工程地質情況，詳見本工程施工圖紙及設計說明。

　　第三部分　合同總額、承包方式及合同文件組成

　　3.合同總額及承包方式

　　3.1　合同總額(或者稱為工程總造價)即委托乙方建設_________小區智能化系統工程全部子系統所簽訂合同總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。

　　3.2　承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式進行總承包。

　　3.3　特別說明

　　1)在本次智能化系統建設中，所有子系統中所涉及的顧地牌PVC管價格均由甲方提供，若價格發生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高于合同價，甲方補高出部分差價)。

　　2)在本次工程中，未考慮智能化系統工程主干路由，由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔___80PVC管道。

　　3)合同中有不可預見因素，若發生增減項，雙方補簽增、減項合同，一起構成本合同的有效組成部分。

　　4.組成合同的文件

　　4.1　本合同

　　4.2　_________小區智能化系統招標書

　　4.3　_________小區智能化系統工程技術解決方案書

　　4.4　_________小區智能化系統工程設備清單及報價

　　4.5　_________小區智能化系統工程施工組織方案

　　4.6　中標通知書

　　4.7　圖紙

　　4.8　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分

　　第四部分　詞語定義

　　5.詞語定義

　　5.1　甲方(發包人)：指在合同中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5.2　乙方(承包人)：指在合同中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5.3　項目經理：指承包人在合同中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　5.4　監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　5.5　工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同中約定。

　　5.6　工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　5.7　合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　5.8　追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　5.9　費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　5.10　工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

　　5.11　開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　5.12　竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　5.13　圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

　　5.14　施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

　　5.15　書面形式：指合同書、信件、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。

　　5.16　違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　5.17　索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

　　5.18　不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　第五部分　施工組織計劃及工期

　　6.施工組織計劃及工期

　　6.1　根據工期定額及使用需要，確定本工程總工期為________日歷天(公歷日)。開工日期：_________年________月_______日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_______月________日(一次預埋隨土建;二次預埋及安裝調試隨裝修)。

　　6.2　進度計劃

　　1)甲乙雙方簽訂合同后，乙方在15日內做出工程項目計劃書、工程施工組織計劃書(已提供)，經甲方確認后方可施工。

　　2)承包人(乙方)應在每月25日前，將當月的工程進度計劃提交工程師，工程師應在_________日內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　3)承包人必須配合土建主體工程進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。

　　7.開工及延期開工

　　7.1　承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　7.2　因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

　　8.暫停施工

　　工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后24小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后24小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　9.工期延誤

　　9.1　因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

　　1)發包人未能按合同的約定批準乙方提供的圖紙;

　　2)發包人未能按合同的約定提供開工條件;

　　3)發包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;

　　4)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　5)設計變更和工程量增加;

　　6)一周內非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

　　7)由于土建或相關聯施工單位原因導致工期延誤;

　　8)不可抗力;

　　9)雙方協商約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　9.2　承包人在上述條款規定的工期延誤情況發生后14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后3天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　10.工程竣工

　　10.1　承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師或發包人同意順延的工期竣工。

　　10.2　因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　10.3　施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

　　第六部分　雙方一般權利和義務

　　11.工程師權利與義務

　　11.1　如實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

　　11.2　監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________

　　需要取得發包人批準才能行使的職權：_________

　　工程師應按合同約定行使職權，發包人在合同中要求工程師在行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。

　　11.3　發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________(其職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。)

　　11.4　合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關于爭議的約定處理。

　　11.5　除本合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

　　12.工程師的委派和指令

　　12.1　工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　12.2　工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后24小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。

　　12.3　工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　12.4　如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　13.項目經理

　　13.1　項目經理的姓名：_________職務：_________

　　13.2　承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　13.3　項目經理按發包人認可的施工組織方案和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　13.4　承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　14.甲方責任

　　14.1　甲方責任：

　　1)辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地、提供智能化系統公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題;

　　2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;

　　3)開工前開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

　　4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質和園區地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

　　5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續(證明承包人自身資質的證件除外);

　　6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;

　　7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底;

　　8)協調乙方(承包人)與其他施工方的配合關系，監督、檢查工程質量、進度，并指派專人負責;

　　9)向乙方(承包人)免費提供器材保管庫房;

　　10)向乙方(承包人)免費提供施工場地辦公和生活的房屋及設施。

　　14.2　甲方未能履行上述條款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關損失，順延延誤的工期。

　　15.乙方(承包人)工作

　　15.1　乙方責任：

　　1)施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查;

　　2)向工程師提供月度工程進度計劃及相應進度統計報表;

　　3)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

　　4)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

　　5)工程器材進場未交給甲方(發包人)之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發生損壞，承包人負責出資維修;如因發包人提前使用造成損壞，由發包人承擔維修費用。

　　15.2　承包人未能履行上述條款的各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

　　第七部分　質量和檢驗

　　16.工程質量

　　16.1　工程質量應當達到協議書約定的質量標準(其中PVC管由發包人統一報驗);質量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據。另：因園區主干路由由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔PVC管道，驗收時主干路由以甲方提供的基礎為驗收依據，其余以電信部門規范為準。

　　16.2　雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　17.檢查和返工

　　17.1　承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　17.2　工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　17.3　工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　17.4　因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　18.隱蔽工程和中間驗收

　　18.1　工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　18.2　工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

　　18.3　經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收12小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　19.重新檢驗

　　如承包人未通知發包人驗收隱蔽工程，發包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發生的費用均由承包方承擔;如承包人通知發包人驗收隱蔽工程，發包人未進行驗收，或發包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發生的費用由發包人承擔，與此同時發包人應賠償承包人損失，并相應順延工期。

　　第八部分　安全施工

　　20.安全施工與檢查

　　20.1　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　20.2　發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　21.安全防護

　　21.1　承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　21.2　實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

　　22.事故處理

　　22.1　發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　22.2　發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　第九部分　付款方式及工程量計算

　　23.付款方式

　　23.1　本工程實行工程總費用包干，無預付款，每月按照經核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收后，支付至已完實際工程量的95%，質保期滿后支付剩下的5%款。

　　23.2　工程因甲方原因進行重大調整(重大調整條款雙方另行約定)所產生的追加合同價款或減少的合同價款，應與工程款(進度款)同時調整支付。

　　24.工程量的計量

　　24.1　承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后3天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

　　24.2　工程師收到承包人報告后3天內未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

　　24.3　對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　第十部分　工程變更

　　25.工程設計變更

　　25.1　施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人重大損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　25.2　施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　25.3　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

　　工程師同意采用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

　　26.其他變更

　　合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

　　27.確定變更價款

　　27.1　承包人在工程變更確定后14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。

　　27.2　工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。

　　27.3　工程師不同意承包人提出的變更價款，按本合同關于爭議的約定處理。

　　27.4　工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

　　第十一部分　竣工驗收

　　28.竣工驗收

　　28.1　工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發包人確認的工程施工圖紙、設備說明書、項目施工方案及整體調試和驗收計劃、有關變更的書面文件為依據驗收。

　　28.2　發包人收到竣工驗收報告后5天內組織有關單位驗收，并在驗收后5天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　28.3　發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收，或驗收后5天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　28.4　工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后重新遞交竣工驗收報告的日期。

　　28.5　發包人收到承包人竣工驗收報告后5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。

　　28.6　中間交工工程的范圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程序按本條28.1款至28.5款辦理。

　　28.7　因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

　　28.8　工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

　　28.9　工程竣工驗收符合合同規定的驗收標準后，發包方不得因其他經濟糾紛拒絕付款給承包人。

　　29.質量保修

　　29.1　本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設備或子系統按廠方提供的保修條款執行，合同另附部分原廠家質保和售后服務說明。

　　29.2　保修責任范圍：凡屬于承包方施工及承包方負責的器材質量原因造成的系統故障，屬承包方保修責任范圍，承包方免費維修。

　　第十二部分　違約、索賠和爭議

　　30.違約

　　30.1　發包人(甲方)違約。當發生下列情況時，發包人應承擔違約責任，并賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期：

　　1)本合同第23條提到的發包人不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行;

　　2)本合同第23條提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

　　3)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4)發包人沒有按照合同付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。

　　30.2　承包人(乙方)違約。當發生下列情況時，承包人承擔違約責任，并賠償因其違約給發包人造成的損失：

　　1)因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

　　2)因承包人原因工程質量達不到合同約定的質量標準;

　　3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本合同總金額。

　　30.3　一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　31.索賠

　　31.1　當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

　　31.2　發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：

　　1)索賠事件發生后7天內，向工程師發出索賠意向通知;

　　2)發出索賠意向通知后7天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

　　3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于3天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;

　　4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后3天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;

　　5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了后7天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與31.2.3、31.2.4規定相同。

　　31.3　承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按上述31.2款確定的時限向承包人提出索賠。

　　32.爭議

　　32.1　發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　32.2　發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續：

　　1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工;

　　2)調解要求停止施工，且為雙方接受;

　　3)仲裁機構要求停止施工;

　　4)法院要求停止施工。

　　第十三部分　合同解除、生效與終止

　　33.合同解除

　　33.1　發包人承包人協商一致，可以解除合同。

　　33.2　發包人不按合同的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。

　　33.3　有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同：

　　1)因不可抗力致使合同無法履行;

　　2)因一方違約致使合同無法履行。

　　33.4　一方依據本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關于爭議的約定處理。

　　33.5　合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　33.6　合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　34.合同生效與終止

　　34.1　本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　34.2　除第十一部分第29款外，發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢后，本合同即告終止。

　　34.3　合同的權利義務終止后，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　第十四部分　其他

　　35.合同文件及解釋順序

　　35.1　合同文件應能相互解釋，互為說明。組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　1)合同書

　　2)圖紙

　　3)投標書(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價)及其附件

　　4)招標文件

　　5)工程質量保修條款

　　6)標準、規范及有關技術文件

　　合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　35.2　當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師做出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本協議書關于爭議的約定處理。

　　36.語言文字和適用法律、標準及規范

　　36.1　語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。

　　36.2　適用法律和法規：本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規是：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑法》。

　　36.3　適用標準、規范

　　1)適用標準、規范的名稱：《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)、《智能建筑工程質量驗收規范》(征求意見稿)、《智能建筑設計標準》、《建筑通用布線國際標準》、《商用建筑布線標準》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》及地方現行的工程施工驗收規范。

　　2)發包人提供標準、規范的時間：開工前。

　　3)所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

　　37.圖紙

　　37.1　發包人應在簽訂合同時向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開工前一周內向發包人提供兩套圖紙。發包人需要增加圖紙套數的，承包人應代為復制，復制費用由發包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在協議書中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

　　37.2　承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

　　37.3　承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　38.不可抗力

　　38.1　不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及雙方約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。

　　38.2　不可抗力事件發生后，承包人應立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人采取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

　　38.3　因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　　1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

　　2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用;

　　3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;

　　4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;

　　5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;

　　6)延誤的工期相應順延。

　　38.4　因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　39.合同份數

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：____________

建設工程城鄉檢測合同 篇28

　　委托方：___________________(甲方)

　　開戶銀行：___________________(乙方)

　　建設單位：___________________(丙方)

　　根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號文件精神，為加強_____________市建設工程“質量保證金”管理，落實工程在質量缺陷責任期的維修保養責任。經三方協商，甲方委托乙方為丙方在建設工程竣工驗收時設立建設工程“質量保證金”專戶。為明確三方責任和義務，由三方共同簽署“建設工程質量保證金管理協議”

　　如下：

　　1.甲方委托乙方為丙方開設建設工程“質量保證金”專戶，丙方按施工合同中保證金約定條款將“質量保證金”，存入乙方，乙方為建設項目設立“質量保證金”專戶，并在交款通知單回執上簽章。

　　2.丙方交存的“質量保證金”只能用于工程維修及工程缺陷責任期滿后返還工程承包單位，不得挪作他用。

　　3.建設工程出現質量缺陷問題，如原責任單位在規定的時間內不能履行維修職責，甲方委托具有相應資質的單位進行維修的，實際發生的費用可以從“質量保證金”中支付，乙方接到甲方書面通知后方可向維修單位支付維修金。

　　4.工程達到缺陷期滿，并確定該工程有關保修項目確實不存在質量缺陷，丙方在承包單位提出的“質量保證金”返還申請上簽署同意意見，提交甲方一份。乙方必須接到甲方出具“質量保證金”返還書面通知，才可將“質量保證金”撥付工程承包單位。

　　5.乙方未接到甲方出具“質量保證金”返還或支付工程維修金書面通知，擅自返還或挪用“質量保證金”的，乙方負責由此引起的所有法律責任。

　　6.本協議未竟事宜，按_____________文件和相關法律法規辦理。7.本協議一式3份，甲、乙、丙三方各執一份，經三方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽章)：_____________乙方(簽章)：____________

　　________年_______月_____日_________年_____月_____日

　　簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

　　丙方(簽章)：_____________年__________月__________日

　　簽訂地點：_____________

　　附件：建設工程項目“質量保證金”開戶通知書(回執)

　　根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號文件精神，_____________建設的_____________項目在你行設立“保證金”專戶，“保證金”的使用必須經我站出具書面通知方可使用。

　　應交存_____________元“保證金”。

　　開戶行：___________________(蓋章)

　　專戶帳號：_________________

　　經辦人：___________________

　　__________年_______月_____日

　　11111

建設工程城鄉檢測合同 篇29

　　常用版建設工程合同范本

　　承租方：(以下簡稱甲方)

　　出租方：(以下簡稱乙方)

　　根據《_____》及有關規定，為明確設備租賃雙方的權利義務，甲方根據工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協商，就租賃機械設備事宜簽訂協議如下，以便共同遵守。

　　一、車型：(見附表)

　　二、租賃使用地點：

　　三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時，且機械設備到達甲方指定現場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的，將不再計算租賃費。

　　四、機械設備租賃形式及結算方式：

　　1、乙方以月租形式將機械設備租給甲方，月租金為人民幣大寫：___________元月，________元小時，租賃時間不足____月者，按實際使用天數結算。日租金月租金31天;

　　2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;

　　3、租金的結算方式：甲方原則上每月____日對乙方進行租賃費結算一次，并在下月____日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械設備，增加的機械設備采用本合同中價格，費用并隨本合同規定支付;

　　4、乙方須配備合格的司機并持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。

　　五、甲乙雙方的權利和義務

　　1、機械設備在租賃期間，乙方機械司機要服從甲方的.工作安排，因乙方司機不服從甲方的安排，甲方有權要求更換司機和終止合同。司機在作業期間對機械設備和自身安全負全責。嚴格按照機械設備操作規程操作，不得違規，否則由此引發的一切安全事故均由乙方負責，費用自理;

　　2、乙方負責機械設備的維修、保養、燃油、輔油等及其相應費用，完好率每月不低于28天，每低于一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;

　　3、甲方提供工程施工場地，并保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械設備作業條件;

　　4、乙方為甲方提供的機械設備必須手續齊全(合格證、技術檢驗證等)。如因機械設備手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;

　　5、乙方的機械設備應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常，滿足施工需要，在機械設備出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時，應提前采取措施，保證甲方工程的正常施工;

　　6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;

　　7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。

　　六、違約責任：

　　1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;

　　2、有關本合同一切爭議，甲乙雙方應該根據《_____》及其他相關法律的有關條款友好協商解決;

　　3、本合同一式三份，甲方執二份、乙方執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算后合同自行作廢。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　經辦人：電話：

　　身份證號碼：

　　簽訂時間：簽訂地點：

建設工程城鄉檢測合同 篇30

　　甲方(建設單位)：__________________________

　　乙方(施工單位)：__________________________

　　甲乙雙方根據《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》，經雙方協商一致，對____________________(工程全稱)簽訂工程質量合同書。

　　一、工程質量保修范圍和內容

　　乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程保修責任。

　　質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衛生間和外墻的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

　　乙方負責施工的所有工程項目，如出現施工質量缺陷或施工質量隱患，乙方必須履行保修義務，特別是出現以下情形(不在乙方承包范圍的項目除外)時：

　　1、樓地面、屋面、墻面滲漏水;

　　2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;

　　3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;

　　4、內外墻及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脫落，或墻面起堿脫皮;

　　5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規范及滲漏水等。

　　6、廚房、衛生間地面泛水倒坡積水;陽臺、露臺、走廊、屋面倒坡積水;

　　7、廚房、衛生間等有防水要求的部位滲漏水;

　　8、室內外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;

　　9、強弱電系統不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障，線路漏電、短路;

　　10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現變形裂縫;

　　11、施工產生的其他質量缺陷。

　　二、質量保修期

　　雙方根據《建設工程質量管理條例》及《房屋建筑工程質量保修辦法》有關規定，約定本工程的最低質量保修期如下：

　　1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;

　　3、裝修工程2年;

　　4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

　　5、住宅小區的給排水設施、道路等配套工程為2年;

　　6、其他項目保修期約定如下：其他項目的保修期為2年。

　　質量保修期自如下規定日期起計算：

　　1、質量保修期限在工程取得竣工驗收備案證明、乙方將竣工檔案、竣工工程全部移交給甲方的次日起算(以雙方的交接記錄為依據);

　　2、若工程移交給甲方時還存在質量問題且乙方選擇自行進行整改時，則該工程的質量保修期自全部質量問題整改合格的次日算起(以包括甲方在內的有關方簽署的驗收合格書面文件為依據);若乙方書面委托甲方整改、維修并同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留于甲方的質量保修金中支付時，則以甲方同意接受乙方委托并代為整改、維修后，經甲方及監理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。

　　三、質量保修責任

　　1、屬于保修范圍、內容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規定立即派人保修，并在保修書第六條保修時限要求的時間內完成保修。乙方不在約定時限內派人保修的，甲方可以委托他人維修，維修費用從預留于甲方的質量保修金中抵扣。

　　2、發生緊急搶修事故的，乙方接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。

　　3、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，乙方實施保修。

　　4、在保修期限內，因乙方原因導致的工程質量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產損害的，乙方應承擔相應的經濟與法律責任。如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失，

　　甲方有權向乙方追償。

　　5、因乙方未按有關規定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產損害，乙方應承擔相應的賠償責任。

　　6、非乙方原因造成的質量缺陷，乙方在履行保修義務后，有權就所發生的費用向責任方追償。因設計方面的原因造成的，相關責任由設計單位承擔;因建筑材料、構配件和設備質量不合格等原因造成的，如屬乙方采購的，或由甲方采購而乙方不按規定進行檢驗用于工程的，相關責任由乙方自負;如屬甲方采購，乙方曾提出質量異議而甲方未經鑒定合格堅持使用的，相關責任由甲方承擔。

　　7、在本保修書規定的各分部分項(除地基基礎、主體結構外)保修期限屆滿后，如因乙方未按國家有關規定、標準和設計要求施工或采購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質量缺陷，導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方應承擔相應責任。

　　8、由于乙方原因造成的工程質量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的，乙方應賠償甲方的全部損失。

　　9、若因乙方原因造成業主索賠的，甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人，在接到甲方電話通知后配合甲方與業主協商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協議對乙方具有法律效力，乙方同意承擔相應的法律后果。若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協商處理的，則乙方同意委托甲方全權處理補償事宜，乙方與業主簽訂的補償協議書對乙方具有法律效力，其項下約定的補償金由乙方承擔，并授權甲方直接從乙方預留的質量保修金中扣付。

　　四、質量保修金的支付與返還

　　1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的工程質量保修金，質量保修金在辦理竣工結算時支付，且質量保修金預留期間不計息。

　　2、自第二條規定的質量保修期開始計算之日起滿二年時，甲方應將預留保修金余額返還乙方。

　　3、甲方在根據本條第2款規定的各保修期限滿后將預留的保修金返還承包人前，甲乙雙方應共同對該工程的質量進行全面回訪，在確定無質量缺陷后甲方才將保修金返還。

　　4、甲方在返還保修金時，有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣，如保修金余額不足以抵扣，乙方須在接到甲方書面通知后10日內補償甲方，否則，每逾期一日，乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。

　　5、自本條規定的保修金返還之日起14日內，乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保修金返還手續，因乙方原因逾期辦理的，保修金逾期返還期間不計利息。

　　五、保修程序

　　1、工程竣工前，乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯系電話以書面形式通知甲方。如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知，則乙方同意指定該工程項目經理(聯系電話： )為保修負責人。

　　2、乙方指定的工程保修負責人的聯系電話應隨時保持暢通，如保修負責人或聯系電話發生變動，乙方應及時以書面形式通知甲方，有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。當發生質量投訴時，甲方可按乙方提供的聯系電話通知乙方指定的工程保修負責人，該保修負責人應于接到電話通知時起，24小時內到甲方處領取《工程保修通知單》，該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。逾期未來領取，或電話通知時該保修負責人的聯系電話無法接通，為了避免各方損失擴大化，乙方同意由甲方另行委托其他施工維修，所發生的費用及代辦費按本條第3款規定從乙方預留于甲方處的質量保修金中扣付。

　　3、乙方必須從甲方處領取《工程保修通知單》起24小時內(經發包人書面批準可以適當延長)與甲方、房屋所有人(或使用人)約定現場核查時間，并按時到場核查、完成維修(在本保修書第六條規定的保修是限內完成);如發生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故，乙方在接到保修通知后，應立即到達現場搶修。若乙方不遵循上述規定，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，相關費用由乙方承擔，且甲方可按所發生費用額的50%向承包人收取代辦費。

　　如乙方拒不承擔上述費用，甲方有權從乙方預留于甲方處的保修金中直接抵扣。4、乙方領取《工程保修通知單》后應妥善保管，并在完成保修經住戶簽名確認后作為已履行保修義務的依據立即交回甲方。否則，視為乙方未履行保修義務，甲方有權按照返修內容估算返修費用及代辦費，并按本條第3款規定從乙方預留的質量保修金中扣付;如乙方履行了保修義務而住戶無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認，乙方應及時通知甲方，經甲方簽字蓋章確認后，可認定為乙方已履行了保修義務。

　　5、經甲方組織驗收合格，質量保修問題方視為處理妥當。如經驗收不合格，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，有關維修費用的承擔按照本條第3款規定執行。

　　6、若乙方未按上述規定履行保修義務而發生的維修費用，均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結算，按本條第3條款規定從乙方預留于甲方處的質量保修金中抵扣。

　　六、保修時限(自乙方領取《工程保修通知單》之日算起)

　　1、樓地面、屋面、墻體滲漏水為5天;

　　2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;

　　3、內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面及結合層開裂脫落或墻面起堿、脫皮的為3天;

　　4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;

　　5、廁所、廚房陽臺、露臺、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;

　　6、門窗變形，開啟關閉不靈或縫隙超過規范規定滲漏水及門窗五金配件及門鎖損壞的為2天;

　　7、室內外上下水道及其它管道滲、漏水或堵塞的1天以內必須完成，剩余的土建修復工作3天內完成;

　　8、強弱電系統不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。

　　以上時限均為住(用)戶配合為前提。如住(用)戶不予配合，乙方應及時告知甲方到場確認，未經甲方確認的，均視為住戶已配合。

　　七、其他

　　1、甲方指定其“物業管理部”負責協調保修具體事宜。

　　2、本保修協議，經甲乙雙方簽章后生效，未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更解除本保修合同。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年 月 日

　　法定代表人(簽字)：

　　年 月 日

建設工程城鄉檢測合同 篇31

　　發包人（全稱）：_____________________________

　　承包人（全稱）：______________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規，自愿、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同，共同信守。

　　第一條、工程事項

　　1.1工程名稱：_______________________________________；

　　1.2工程地點：_______________________________________；

　　1.3工程內容：_______________________________________；

　　1.4工程開竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。

　　第二條、工程承包范圍

　　2.1承包范圍：乙方包工，包料。

　　第三條、發包人工作

　　3.1甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。

　　3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。

　　第四條、承包人的權利和義務

　　4.1按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。

　　4.2施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。

　　4.3乙方編制施工方案，由甲方審定后實施。

　　4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協商。

　　第五條、工程造價和結算

　　5.1工程總價：大寫_________________________________。

　　5.2結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。

　　5.3乙方材料及工人進場再付工程款_______%大寫__________元

　　5.4工程全部結束驗收合格后，甲方向乙方付清余款。

　　5.5工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。

　　第六條、工期順延

　　由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。

　　6.1不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。

　　6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。

　　第七條、違約責任

　　7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔賠償責任。

　　7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

　　第八條、爭議解決方式

　　8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的可向當地人民法院起訴。

　　第九條、其他

　　9.1協議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效應。

　　第十條、合同份數及生效日期

　　10.1本協議一式兩份，甲乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________

　　___________年_________月________日___________年_________月________日

建設工程城鄉檢測合同 篇32

　　年度編號:_________

　　項目級別：_________

　　立合同單位：

　　_________（簡稱借款方）

　　_________銀行_________行（簡稱貸款方）

　　借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二條貸款利率為年息_________％，計算復利。

　　第三條年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　第五條本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總分行各1份。

　　借款方（蓋章）：_________貸款方（蓋章）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表（簽字）：_________法定代表（簽字）：_________

　　開戶銀行及帳戶：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　貸款種類：_________

　　編號：_________

　　申請單位：_________

　　企業性質：_________

　　申請時間：_________年_________月_________日

建設工程城鄉檢測合同 篇33

　　發包方：以下簡稱甲方

　　承包方：以下簡稱乙方

　　為了明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，供嚴格履行。

　　一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程，包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等，原則上全部發包給乙方承包建設。  層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。

　　二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設，或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務;經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的，乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。

　　三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包，均由乙方協助相關手續和協調服務，甲方確保承包商按工程決算金額支付1%服務費給乙方;甲方確�，F有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應，價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商的合同之中，或由承包商向乙方書面承諾。

　　四、工程造價原則上按照《年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定，各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時，工程造價結算相應調整。

　　五、工程期限

　　各單項工程按雙方書面確認的工期執行。

　　六、乙方負責協調各承包單位與項目地建設主管部門的關系，按甲方要求組織工程項目驗收備案。

　　七、結算辦法

　　1、乙方承包并直接建設的工程項目的工程款結算辦法：按單項工程承包合同規定條款執行。

　　2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法：由甲方與分包商直接辦理工程款結算。

　　3、乙方承包并直接建設工程項目以外的供應材料貨款結算辦法：乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。

　　4、乙方協助工程服務費由分包商按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付，工程決算造價金額有增減的，服務費多退少補，均由乙方憑分包商付款通知和收據在甲方領取。

　　八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任，甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位，如延期付款，甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。

　　九、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴解決。

　　十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。

　　十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程城鄉檢測合同 篇34

　　發包人(全稱)：_______________________

　　承包人(全稱)：_______________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_______________________

　　工程地點：_______________________

　　工程內容：_______________________

　　工程立項批準文號：_______________________

　　資金來源：自籌

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)

　　三、合同工期

　　開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);

　　竣工日期：_____年____月___日;

　　合同工期總日歷天數：______天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格(其中主體為優質結構)

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：________;預算價約計_______萬元。

　　六、組成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同協議書;

　　2、圖紙;

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、違約、索賠和爭議

　　1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償;

　　2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　八、工程結算

　　1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。

　　2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：

　　竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。

　　3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。

　　九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

　　1、合同訂立地點：________________________。

　　2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。

　　發包人：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　_______年______月_____日

　　承包人：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　_______年______月_____日

建設工程城鄉檢測合同 篇35

　　工程項目名稱：_________

　　發包單位(甲方)：_________

　　承包單位(乙方)：_________

　　承包單位所在地址：_________

　　為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

　　1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

　　4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

　　5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

　　9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

　　11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

　　12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

　　13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

　　14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

　　甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

　　法人代表(簽字)：_________　　　　　　法人代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日