工程款債務消除協議（精選34篇）

工程款債務消除協議 篇1

　　就債務人(甲方)：_______________債權人(乙方)：_______________乙方系甲方工程的分供單位，雙方已就工程結算達成協議，結算金額為______元。________年____月_____日，甲方已支付乙方該工程最后一筆款項，金額為________元。至此，甲方已付清全部結算款項，雙方就該項目的債權債務關系完全解除，無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方代表(簽字蓋章)：_______________乙方代表(簽字蓋章)：_______________

　　__________年__________月______日

工程款債務消除協議 篇2

　　甲方： 地址： 電話： 郵編：

　　乙方：

　　地址：

　　電話： 郵編：

　　丙方：

　　地址

　　身份證號碼： 電話： 郵編： 鑒于：

　　1、甲方、乙雙方于 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”)，合同編號為 ，原工程合同所涉工程已竣工結算，結算工程款 萬元，甲方已支付至 萬元。

　　2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商，該項目位于。土地使用權權證號為：;建設工程規劃許可證號為：。

　　3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”)： 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。

　　4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。

　　甲、乙、丙三方本著平等、自愿的原則經友好協商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議：

　　一、以房抵款金額及方式

　　1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》并辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的，由丙方自行按本合同約定的每平方米建筑面積單價計算價格多退少補。

　　2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價：

　　3、抵款方式：

　　①本合同生效后5日內，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票后，與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協議》并出具借款收據。

　　③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》，丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證并通知乙、丙兩方后，丙方應當在接到甲方通知后七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。

　　⑤甲方向丙方開具購房發票，同時乙方向甲方開具收款憑證。

　　4、《商品房預售合同》簽訂后，甲、丙雙方應按該合同履行權利義務，面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。

　　二、原工程合同工程結算款付款約定

　　甲乙雙方確認：甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元后，尚有 萬元工程款未支付，付款時間分別為：

　　三、丙方簽訂《商品房預售合同》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。

　　四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體，有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的，乙方需另行安

　　五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》，則每逾期一日，向甲方支付總房款萬分之五的違約金，并同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。

　　六、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　七、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決;若協商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份，甲方四份，乙方兩份，丙方兩份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　經辦人： 經辦人：

　　丙方：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　簽訂日期： 年 月 日

工程款債務消除協議 篇3

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：___________

　　__________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：__________

　　鑒于：

　　_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：________)，建設工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工，已經甲方、乙方及____方驗收，并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款__________萬元整。

　　雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

　　第三條 強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

　　(2)《授權委托書》;

　　(3)《強制執行申請》;

　　(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

　　(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

　　(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：___________________________________________。

　　第四條雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：

　　甲方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

　　乙方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

　　北京市公證處聯系地址：

　　地址：_____________________

　　郵編：___________ 電話：_____________

　　承辦公證員：_______________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條 不可抗力

　　1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

　　3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

　　第六條 保密

　　除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外，未經另一方同意，本協議任何一方在上述交易完成前，不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

　　第七條 其他

　　1、本協議自________公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

　　2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

　　3、本協議正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存于_______公證處備案。

　　甲方：______

　　法定代表人或授權代表：______

　　乙方：______

　　法定代表人或授權代表：______

　　________年___月___日

　　于____________(地方)

工程款債務消除協議 篇4

　　甲方：______________________

　　住址：______________________

　　身份證號碼：______________________

　　電話：______________________

　　乙方：______________________

　　住址：______________________

　　身份證號碼：______________________

　　電話：______________________

　　甲、乙雙方經友好協商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協議，共同遵照執行：

　　第一條：甲方曾于 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。

　　第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清為止。

　　第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求后履行義務，乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息后的利率按每月 %的標準執行，直至付清為止。

　　第四條：本合同簽訂后，甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為，否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，并按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。

　　第五條：甲、乙雙方應當誠信履行本協議，任何一方未能履行或完全履行本協議的，另一方有權向合同簽訂地人民法院起訴。

　　第六條：本協議簽訂地為 。

　　第七條：本協議經雙方簽字后生效，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方： ______________________乙方：______________________

　　年 月 日 年 月 日

工程款債務消除協議 篇5

　　原告：_________________市__________有限公司

　　法定代表人：_________________職務執行董事

　　地址：_________________市__________區

　　被告：______________有限公司

　　法定代表人：_________________職務董事長

　　住址：_________________省__________市__________街__________

　　郵政編碼：_________________

　　聯系電話：______________

　　被告：______________有限公司工程項目部

　　負責人：_________________項目經理

　　住址：_________________縣__________鄉

　　訴訟請求

　　1、判決被告支付工程欠款_____________元;

　　2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

　　3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

　　4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

　　事實及理由

　　由于被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸周轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。

　　此致

　　__________市人民法院

　　原告：_________________市__________有限公司

　　時間：_________________

工程款債務消除協議 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方從__年_月至__年_月向李__ 借款累計未歸還金額及利息共計人民幣350萬元整，約定于20__年5月前全額歸還。現甲方逾期不能歸還，經雙方平等協商達成以下協議：

　　第一條 抵債財產

　　甲方同意以下列財產抵償債務人民幣350萬元：

　　甲方自愿以__市__區__路_號__房產抵償給乙方。

　　第二條 聲明和保證

　　甲方聲明和保證如下：

　　(一)對于本協議第一條所列抵債財產，甲方個人享有所有權和合法的處分權；

　　(二)在本協議第一條所列抵債財產上，沒有設立任何擔保物權(抵押權、質押權)或者用益物權等權利負擔，甲方保證該物業不存在查封或另行出售、租賃等權力瑕疵；

　　(三)對于抵債財產的上述產權歸屬和權利負擔問題，甲方目前沒有卷入任何訴訟，也沒有任何第三人提出異議。

　　第三條 抵債金額

　　甲方自愿以以上房產折合總價人民幣350萬元人民幣抵償給乙方。

　　第四條 財產交付

　　甲方于合同簽訂后的一個月內配合乙方向甲方抵押貸款銀行申請提前還貸并贖樓，結清銀行欠款，由乙方負責籌集和承擔提前還貸的資金。

　　第五條 登記

　　甲方于提前還清貸款銀行贖樓后一個月內辦妥過戶給乙方的產權登記手續。

　　第六條 費用

　　上述以物抵債協議由甲方配合乙方辦理房產的產權轉移、過戶、登記手續，辦理手續所需稅費等由甲方承擔。

　　第七條 協議的生效及爭議的解決方式

　　本協議一式二份，具有同等法律效力，自本協議簽訂之日起生效。

　　本合同發生爭議時，由雙方協商解決，如協商不成，雙方同意依法向簽約地人民法院提起訴訟。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款債務消除協議 篇7

　　房屋抵償工程款協議書

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

　　2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現;

　　3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證;

　　4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　三、本協議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等)。

　　四、本協議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。

　　五、物業管理費用：

　　1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;

　　2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;

　　2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

　　2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議;

　　3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

　　4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方(蓋章)：_________　　　　　　  　　乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________　　　　  　　授權代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

工程款債務消除協議 篇8

　　甲方：__（以下簡稱甲方）

　　乙方：__（以下簡稱乙方）

　　丙方：__（以下簡稱丙方）

　　經甲、乙、丙三方充分協商，就用乙方資產抵頂丙方在甲方的貸款達成如下協議：

　　一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產（詳見抵債清單及評估報告）抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。

　　二、甲方同意接受乙方330萬元資產（詳見抵債清單及評估報告）該抵債資產直接用于抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協議簽訂生效后，甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款，并為丙方出具該項貸款的還清書面合法證明。

　　三、各方的權利、義務及責任：

　　1、乙方須保證提供的抵債資產合法完整，并保證在甲方接受前后的保管及維護，如抵債資產發生損失由乙方負責照價賠償或扣減相當于損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產但不可私自對外租賃轉讓更不可拆除變賣抵債資產。如遇國家政策規劃征用拆遷該抵債資產時應及時與甲方溝通，該抵債資產得到的相應賠償款應足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對該資產享有變現優先購買權。

　　2、甲方有權利對乙方的抵債資產進行接受前后的復核、驗證權，享有協議簽訂接受后對該抵債資產的所有、使用、支配、轉讓、變現權，如遇國家政策規劃征用拆遷該抵債資產時應及時享有該抵債資產的全部補償權，甲方在接受該抵債資產后須立即消除丙方的貸款手續，并向丙方出具相關的書面消除貸款證明。（因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的）甲方有權要求乙方賠償，或者扣減相當于損失數額的抵債金額。

　　3、丙方有義務在乙方抵債資產不足以抵頂甲方債務時補足部分差額，并有義務督促協助甲、乙雙方完成以資抵債過程，丙方有權對該項抵債資產的優先購買權。對在甲方貸款手續消除后的確認權。

　　4、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。以上協議內容條款，三方可共同到國家公證機構進行協議公證。

　　甲方：__

　　乙方：__

　　丙方：__

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款債務消除協議 篇9

　　甲方：開發商，我方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　乙方：總包方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲乙雙方經友好協商，就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項，協議一致如下：

　　一、因履行雙方于 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號為或者合同暫定總價款 為元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。

　　二、乙方同意按下表所列位于 小區房產及價格抵頂工程款。

　　三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人并由甲方將頂房房產直接過戶給該購房人，但應提前通知甲方并與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叁方協議書》，叁方協議簽訂后，購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》，以完成網上備案等手續。

　　四、頂房款支付及差額處理

　　1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價，直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶。

　　2.甲方代乙方收到房款后，應于 日內將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。

　　3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的，乙方應在收到房款后 日內與購房人結清差額，甲方不再參與。

　　五、購房所產生的其他稅費、物業專項維修資金、物業費，由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司，甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。

　　六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票，乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建筑業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的，有關稅費由需甲方與購房人協商一致后方能確定。

　　七、對于抵賬房屋的隱蔽質量缺陷，購房人有權直接向甲方主張保修等權利。

　　八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。

　　九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢后，與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。

　　十、本協議一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。

　　十一、其他未盡事宜，甲乙雙方可另行協商解決。

　　(以下無正文)

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號：與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致賬 號：

　　代理人：

　　年 月 日 代理人：

　　年 月 日

工程款債務消除協議 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　本以房抵債協議書由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。

　　鑒于：甲、乙、丙三方為履行_________市_________人民法院（_________）法經初字第_________號民事判決書，經充分協商，并根據三方于_________年_________月_________日簽定的《執行和解協議書》的有關內容，就乙方以房抵債事宜，三方經協商一致，達成以房抵債協議書，協議如下：

　　第一條 甲方與乙方共同確認，截止_________年_________月_________日，乙方拖欠甲方的貸款本息和為_________美元，折合人民幣為_________元（按usd1=rmb8.3）。乙方同意將其所擁有的位于_________的工業廠房（面積約_________平方米）直接抵償給甲方，雙方商定的價款為_________元人民幣（以_________元/平方米作價），余款_________元人民幣由乙方及丙方另行償付。如在辦理更名過戶手續的過程中，需由乙方提供有關資料及出具證明，乙方應無條件協助。

　　第二條 由乙方負責付清拖欠工程隊的工程尾款。

　　第三條 在辦理更名過戶手續的過程中，由甲方按_________市政府有關規定補交地價款。

　　第四條 在辦理更名過戶手續的過程中，按_________市國土局、_________市房管局的規定需由乙方承擔的各項契稅及相關費用應乙方負責繳納；按規定需由甲方承擔的各項契稅及相關費用由甲方繳納；如規定中未列明的，由甲、乙雙方共同協商解決。

　　第五條 違約責任

　　（1）除不可抗力的原因外，任何一方違反本協議，應向守約方支付欠款總額_________％的違約金。

　　（2）任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務，而使守約方遭受損失，則守約方有權要求違約方予以賠償。

　　第六條 生效條件

　　本協議自三方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。

　　本協議一式_________份，具有相同法律效力。各方當事人各執_________份，另一份提交_________市_________人民法院作為制做民事裁定書的依據，其他用于履行相關法律手續。

　　甲方（蓋章）：______________

　　乙方（蓋章）：______________

　　丙方（蓋章）：______________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款債務消除協議 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同)，合同編號為，合同金額為**元，結算額**元;該合同工程內容已完成并投入使用，現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議：

　　一、抵款、抵房手續辦理相關約定

　　1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方，三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。

　　2、該商品房位于**市**區路號**室，建筑面積為**平方米，單價*元/平方米，房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房買賣合同》;

　　3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。

　　4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。

　　5、本協議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;

　　二、以房抵款金額及方式：

　　1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;

　　2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發票，甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房合同中約定)。

　　3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

　　4、抵付工程款后的工程款余額，甲方同意按支付給乙方。

　　三、其它

　　1、本協議未盡事宜，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　2、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執兩份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人： 經辦人： 經辦人：

　　丙方：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　年 月 日

工程款債務消除協議 篇12

　　甲方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　乙方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：_________)，建設工程總價款為：__________________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條甲、乙雙方經協商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

　　第三條強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：____________(簽字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：____________(簽字)

　　________年________月________日

工程款債務消除協議 篇13

　　甲方：___________________________ 合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條 房產地址

　　本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

　　第二條 抵付金額

　　甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。

　　抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

　　第三條 雙方義務

　　1.由于____花園是由多方合作共同開發，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。

　　2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。

　　3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。

　　第四條 債務結清

　　1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

　　2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。

　　3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。

　　第五條 工程進度

　　1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。

　　2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。

　　第六條 工程質量

　　1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續，甲方協助。

　　2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。

　　第七條 房產銷售

　　1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。

　　第八條 銷售服務

　　1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。

　　2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。

　　第九條 物業管理

　　房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。

　　第十條 違約責任

　　1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。

　　2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。

　　3.違約金的計算方法：________________。

　　第十一條 爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十二條 生效條件_____

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

　　聯系電話：________________________ 聯系電話：________________________

　　傳真：____________________________ 傳真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________ 賬號：____________________________

工程款債務消除協議 篇14

　　(______)_____執字第30號

　　申請執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，小學文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________

　　被執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮_______________416號。

　　被執行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

　　本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________

　　凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。

　　本裁定送達后即發生法律效力。

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　_____年_____月_____日

　　書記員：______________

工程款債務消除協議 篇15

　　原告：_________________忻州市__________混凝土有限公司

　　法定代表人：_________________楊__________職務執行董事

　　地址：_________________忻州忻府區解原工業園區

　　被告：_________________中化_____建集團有限公司

　　法定代表人：_________________劉__________職務董事長

　　住址：_________________山西省太原市__________街__________號

　　郵政編碼：_________________0300

　　聯系電話：_________________0351-6_______________

　　被告：_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部

　　負責人：_________________王_____項目經理

　　住址：_________________縣孫家溝鄉

　　訴訟請求：_________________

　　......

　　事實及理由：_________________

　　......

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程款債務消除協議 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方就以物抵債事宜，經協商一致，達成本協議，共同遵守執行。

　　第一條由甲方施工的保利天然城市花園工程，乙方在工程施工過程中給該工程供應商品砼，現經雙方協商以房抵債，由甲方與乙方共同確認的截止20__年12月31日，甲方所欠乙方的商品砼款為元（大寫商品砼款：柒拾陸萬叁仟叁佰壹拾元整）

　　第二條甲方提供位于烏魯木齊市蘇州路天然城市花園11號樓1單元60

　　502兩套房產直接抵付所欠乙方商品砼款， 601室房產面積101.52㎡，單價3700元/㎡，502室房產面積125.72㎡，單價3850元/㎡。確定兩套房產總價款為859646元，清償所欠乙方763310元的商品砼款，差額96336元，由乙方向甲方出具96336元的欠據，此款如何清償甲方，由雙方另行協商。

　　第三條乙方自本協議簽訂起三日內，與甲方辦理完畢財務手續，甲方所欠乙方763310元的商品砼款清結，該項債權債務關系歸于消滅。

　　第四條本協議生效后二十日內，乙方自行到保利房產公司辦理房屋產權證書的有關手續，由該房產辦理入住手續產生的一切費用及房屋辦證所需稅費由乙方自行負擔。

　　第五條本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。協商不成的，選擇下列方式第

　　（二）種方式進行解決：

　　（一）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向天山區人民法院提起訴訟。

　　第六條本協議自雙方授權代表簽署并加蓋公章之日起生效。

　　第七條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：___________

　　乙方（蓋章）：___________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款債務消除協議 篇17

　　房屋抵償工程款協議書

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；

　　3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

　　4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　五、物業管理費用：

　　1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；

　　2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；

　　2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

　　2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議；

　　3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

　　4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程款債務消除協議 篇18

　　甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯系方式：__________ 。

　　乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯系方式：__________ 。

　　上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協議：

　　一、 欠款情況

　　經雙方結算，乙方共計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。

　　二、還款計劃

　　1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分，于______年______月______日前向甲方支付完畢。

　　2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時，應向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及后續還款義務。

　　甲方指定收款賬戶：

　　收款賬號：__________

　　開 戶 行：__________

　　戶 名：__________

　　3.乙方按本協議約定履行全部義務后，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權債務歸于消滅。

　　三、違約責任

　　乙方未按本協議約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，并收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)

　　四、爭議解決

　　1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。

　　2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　六、附則

　　1.各方均充分知曉并理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義，并基于此種理解簽署本協議。

　　2.本協議經簽署后生效。

　　3.本協議一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

　　乙方(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

　　見證人(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

工程款債務消除協議 篇19

　　協   議   書

　　甲方：（公司）                                      

　　乙方：（承租人）                                    

　　丙方：（出租人）                                    

　　甲方經營裝修工程，長期與乙方合作，但因資金周轉困難，拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋，現急需資金購買住房一套。為此，乙方與甲、丙共同商討上述事宜，經甲、乙、丙三方經共同協商，達成如下協議：

　　1、丙方自愿將位于                   單元    層    號，建筑面積             平米，房屋一套出售給乙方，房屋價格為每平米         元，房屋總價人民幣（大寫）                元。

　　2、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣                   元，有結算憑證為據。乙方自愿將甲方的工程欠款                 元的債權轉讓于丙方，用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款，剩余購房款              元，由乙方于       年    月     日前支付給丙方。本合同簽訂后，甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅，本合同簽訂后    日內丙方將該房屋過戶給乙方，過戶后乙方向丙方支付剩余購房款                元。

　　3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有，在乙、丙簽訂此合同    年內，乙方不得出售該房屋，若因急需要資金周轉需要出售該房屋，丙方享有優先購買權，本合同簽訂后兩年內，若丙方愿回購該房屋，須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋，丙方還應向乙方支付相應的裝修款，待上述款項支付完成后，由丙方辦理過戶登記，乙方給予配合。若在上述條款規定兩年內，丙方未回購該房屋，乙方便可任意處分該房屋，丙方不得干涉。

　　4、本合同簽訂后，由丙方給乙方辦理房屋過戶手續，且不得向乙方索要其它任何款項，否則構成違約，須按本協議書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續后，乙方支付剩余房款，同時丙方須將此房屋的購房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方，此時房屋完成交付。

　　5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定，雙方合同履約與否并不影響乙方對上述房屋的所有權，丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同，或借故向乙方索要其它任何款項。

　　6、合同簽訂后，乙方為居住使用上述房屋，可對房屋進行裝修改造，但不得損害房屋承重部位。

　　7、合同簽訂后，由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款              元的收款憑證，甲方與乙方的欠據即失效（原結算憑證由乙方留存），甲方可不再向乙方返還上述款項，甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定，乙方不再參與，丙方也不得以此為由解除購買合同。

　　8、本合同簽訂后兩年內，丙方不得以任何理由無故解除購房合同，若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等，并向乙支付房屋總價        %的違約金。

　　9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同，由雙方各自承擔相應的責任。

　　10、本合同一式三份，未盡事宜可協商補充，甲乙丙三方各執一份，簽訂之日起生效。

　　甲方：（蓋章）        

　　年   月   日    

　　乙方：（簽字）      

　　年   月   日  

　　丙方：（簽字）

　　年   月   日

工程款債務消除協議 篇20

　　甲方：___建設工程有限公司 

　　乙方：___ 身份證號碼：

　　乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料)，經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協議：

　　1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛，車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。

　　2、乙方已對車況已完全知悉并認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。 

　　3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，并且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續，轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。

　　4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照，并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。

　　5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的任何費用。

　　6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。 

　　7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　8、本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：

　　代理人：

　　日期： 年 月日

　　乙方簽字：

　　日期： 年 月 日

工程款債務消除協議 篇21

　　工程合約編號：

　　承判人：

　　承判工程：

　　經物業管理有限公司和承判人雙方核對并同意：

　　一、最終結算工程款項如下：

　　1、完成合約工程金額：

　　2、額外工程金額：

　　3、代工金額：

　　4、其它金額：共計總金額：

　　二、總金額中應扣除的項目：

　　1、公司代支付材料及墊付等金額：

　　2、其它扣款：

　　三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至  年 月 日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。

　　雙方對上述結算數據今后不得提出異議，特立此據。

　　立協議人：

　　物業管理有限公司代表：

　　承判人：

　　代表：

　　日期：

工程款債務消除協議 篇22

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：___________

　　__________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：__________

　　鑒于：

　　_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：________)，建設工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工，已經甲方、乙方及____方驗收，并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款__________萬元整。

　　雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

　　第三條 強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向_________公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內，向甲方和_______公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向_________公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據_________公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

　　(2)《授權委托書》;

　　(3)《強制執行申請》;

　　(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

　　(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

　　(6)甲方在_________公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：___________________________________________。

　　第四條雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向_________公證處申請辦理本協議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯系地址及_________公證處指定聯系地址：

　　甲方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

　　乙方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

　　_________公證處聯系地址：

　　地址：_____________________

　　郵編：___________ 電話：_____________

　　承辦公證員：_______________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和_______公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條 不可抗力

　　1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

　　3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

　　第六條 保密

　　除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外，未經另一方同意，本協議任何一方在上述交易完成前，不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

　　第七條 其他

　　1、本協議自________公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

　　2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

　　3、本協議正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存于_______公證處備案。

　　甲方：______

　　法定代表人或授權代表：______

　　乙方：______

　　法定代表人或授權代表：______

　　________年___月___日

　　于____________(地方)

工程款債務消除協議 篇23

　　工程擔保協議書

　　甲方：______________

　　乙方：_________________

　　丙方：______________

　　甲方承攬的，工程造價為萬元，乙方自愿單獨施工，丙方自愿為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理，保證履行職責，經甲丙雙方充分協商，達成共識，簽訂本協議，遵照執行。

　　一、丙方于年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。

　　二、丙方保證乙方按照有關規范和規定，建立質量管理組織體系，制訂質量管理規章制度和操作規程，并嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失，丙方要與乙方一起承擔連帶責任。

　　三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系，制訂安全管理規章制度和操作規程，并嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的，由丙方負責配合與乙方積極處理，并承擔全部費用，甲方不負任何責任。

　　四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理，甲方不負責任。

　　五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易，自本合同簽訂后發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。

　　六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費，管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%后扣完。

　　七、工程自竣工驗收合格后，保修期兩年，保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。

　　八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失，乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。

　　九、本協議未盡事宜，各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。

　　十、本協議一式三份，蓋章、簽字后生效，工程結算完成兩年后及保修期滿后協議失效。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　~1/2~

　　身份證號碼：_________________

　　代表人：_________________(簽字)代表人：_________________(簽字)

　　年月日年月日

　　丙方：_________________(蓋章)

　　代表人：_________________(簽字)

　　身份證號碼：________________

　　________年____月____日

工程款債務消除協議 篇24

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　甲乙雙方“建設工程施工合同糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協議，共同遵照執行。

　　一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：14487000)，于______年____月____日前一次性付給甲方。

　　二、甲方收款后，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。

　　三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。

　　(法院凍結期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。

　　四、甲乙雙方撤訴后，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。

　　五、甲乙雙方各自撤訴后，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。

　　六、本協議甲乙雙方委托代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：(簽字)

　　乙方：

　　委托代理人：(簽字)

　　______年____月____日

工程款債務消除協議 篇25

　　工程合約編號：__________

　　工程地點：____________

　　項目名稱：____________

　　工程名稱：____________工程

　　建設單位(甲方)：____________

　　承包單位(乙方)：____________

　　根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料，經甲方審核，并經雙方友好協商，達成竣工結算協議如下：

　　一、雙方一致同意乙方施工的上述合同范圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同范圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(￥______________元)，此結算金額為雙方認可的最終結算金額，該金額已包括但不限于上述工程范圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

　　二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方于_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾：本協議簽訂后不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

　　三、上述工程結算總造價，甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備注第2條)以及合同約定保修金(結算總造價的________%)的剩余工程款分次支付給乙方，但乙方須于付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限于竣工圖、電子文檔等)，否則甲方有權不予支付此筆剩余工程款。

　　剩余工程款計算如下：

　　_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)

　　1、上述金額單位均為人民幣元。

　　2、甲方實際支付上筆款項時，除扣除上述計算式中費用外，還應扣除乙方施工用水電費用、建筑工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用，但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

　　四、雙方結算后須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務，包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

　　如發生保修事宜，甲方書面或電話通知乙方，若乙方不能按要求履行保修義務，甲方可另行委托維修單位，所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除，如保修金額不足以支付保修費用的，乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

　　五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年后，即____年_____月______日后的_______個工作日內，甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項后將工程質量保修金余額(如有)無息一次性支付給乙方。

　　六、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，雙方簽章后生效。

　　甲方：____________

　　日期：________年______月___日

　　乙方：_____________

　　日期：________年______月___日

工程款債務消除協議 篇26

　　債務人：__________（以下簡稱甲方）

　　債權人：__________（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方依據我國《合同法》、《民法通則》等相關法律法規，經充分協商自愿達成如下協議：

　　一.乙方同意甲方以自有房產號樓單元層號商品房，建筑面積㎡抵欠款______元，兩年包燒費______元，兩年衛生費______元，進戶費______元，裝修保證金______元。共計抵銷______元欠款，乙方須向甲方提供欠款收據。

　　二.甲方對該房產手續的合法性負責，該房產自乙方簽訂認購協議書之日起，該房產產生的一切費用概由乙方完全承擔，與甲方無關。

　　三.該房產由甲方協助乙方辦理房產證事宜，其中發生費用由乙方承擔。

　　四.本協議生效后，乙方減少甲方應收工程款______元（大寫：______），甲、乙雙方須以本協議做為雙方在工程款的賬務處理。

　　五.乙方與甲方簽訂本協議后，任何一方不得反悔。如果一方出現違約，應向對方支付違約金壹拾萬元。

　　六.甲乙雙方就履行本協議發生糾紛時，可進行協商，協商不成時，應向甲方住所地的人民法院提起訴訟。

　　七.本協議一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　八.甲乙雙方在本協議上簽字后立即生效。

　　甲方：

　　乙方：

工程款債務消除協議 篇27

　　甲方：(后附營業執照復印件)

　　乙方：(后附營業執照復印件)

　　丙方：(后附身份證復印件)

　　鑒于：

　　1、甲方、乙方于 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同)，合同編號為 ，合同金額為 元，結算額 元;上述合同工程內容已完成并投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，并轉讓給丙方。

　　2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

　　3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。

　　經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議：

　　一、以房抵款金額及方式：

　　1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;

　　2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

　　二、房屋有關狀況：

　　1、該商品房建筑面積暫定為**平方米，單價*元平方米，房屋總額暫定為**元人民幣。

　　不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。

　　2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。

　　以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關文件執行。

　　3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。

　　三、合同工程結算、付款約定：

　　1、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

　　2、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額多余房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩余工程款給乙方。

　　四、甲方的協助

　　1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

　　2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

　　五、承諾

　　丙方從乙方處購得此房，房款交于乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

　　六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

　　七、本協議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;

　　八、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　九、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

　　十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。

　　本協議一式6份，甲乙丙方各執兩份。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　經辦人：

　　丙方：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　年月日

工程款債務消除協議 篇28

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　鑒于：

　　1、甲方、乙方于_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同)，合同編號為_________________，合同金額為_________________元，結算額_________________元;上述合同工程內容已完成并投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，并轉讓給丙方。

　　2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

　　3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議：

　　一、以房抵款金額及方式：

　　1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;

　　2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

　　二、房屋有關狀況：

　　1、該商品房建筑面積暫定為_________________平方米，單價_________________元平方米，房屋總額暫定為_________________元人民幣。

　　不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。

　　2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關文件執行。

　　3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。

　　三、合同工程結算、付款約定：

　　1、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

　　2、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額多余房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩余工程款給乙方。

　　四、甲方的協助

　　1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

　　2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

　　五、承諾

　　丙方從乙方處購得此房，房款交于乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

　　六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

　　七、本協議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;

　　八、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　九、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

　　十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式6份，甲乙丙方各執兩份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　經辦人：_________________經辦人：_________________

　　丙方：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　住址：_________________

　　___________年___________月_________日

工程款債務消除協議 篇29

　　_______________自治縣人民法院

　　執行裁定書

　　(______)_____執字第30號

　　申請執行人：______________，男，1978年10月19日生，漢族，小學文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________

　　被執行人：______________，男，1963年6月8日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮_______________416號。

　　被執行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：_________________云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

　　本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________

　　凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款150399.00元。

　　本裁定送達后即發生法律效力。

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　_____年_____月_____日

　　書記員：______________

工程款債務消除協議 篇30

　　甲方：______________有限公司

　　乙方：________________有限公司

　　經雙方友好協商達成以下協議

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外墻涂料工程款￥_____________，現乙方申請將該筆款項_______________，由_______________在_____________購買住宅一套，該房屋戶名寫為_____________，身份證號__________________，若產生一切責任由________________承擔。

　　2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　___________年___________月___________日

工程款債務消除協議 篇31

　　甲方（原借款人）：

　　乙方（原貸款人）：

　　甲方做生意需要，向乙方借款 元整。 至今未償還，為解決甲、乙雙方的債權債務問題，現甲、乙雙方就有關還款事宜達成如下協議：

　　第一條 現鑒于甲方無法償還上述債務，甲方自愿將自有房產用于抵償所欠乙方的上述全部債務，抵債房產信息如下：

　　1.房屋坐落：_____；

　　2.房產證號： 登記面積： 平方米共____間，附屬房屋： 平方米共___間；

　　3.土地證號： 登記面積：___平方米，附屬其他土地證號： 面積：____平方米；

　　4.四至范圍：東至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；

　　5.同時包括：附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構筑物、設施、設備、樹木等地上物的所有權；與房屋和土地使用相關的現有水、電、電信等各項公共服務設施設備的使用權或所有權。

　　第二條 在本協議簽訂5日內，甲方將上述抵債房產的 房屋所有權證、集體土地使用權證 等證件原件交給乙方，房產交付乙方占有、使用，乙方取得該房產的所有權及土地使用權，雙方債權債務歸于消滅。

　　第三條 無論何時甲方有義務確保其抵債房產可以取得農村集體土地各種確權登記證。

　　第四條 甲方承諾：若該房產發生動遷情況，動遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補償費、土地補償金、安置補償費等歸乙方所有，甲方無條件協助乙方領取上述款項。

　　第五條 抵債金額為:上述抵債房產協商作價為 萬，大寫金額為 （含預期升值及動遷補償款收益）。

　　第六條 甲方必須保證該抵債房產來源合法、手續齊全，交清相關稅費。如因甲方隱瞞該抵債房產情況，致使乙方無法正常行使權利或使乙方合法權益受損的，甲方應承擔相應責任，雙倍賠償乙方因此所受的損失。

　　第七條 違約責任

　　1. 若甲方反悔或違反本協議第二條、第四條項下合同義務，甲方需清償 欠款，每日支付相當于抵債金額的百分之 的違約金；

　　2. 若該抵債房產因甲方自身原因而被有關部門查封、拍賣或甲方擅自轉讓或抵押給第三人的，甲方應向乙方支付違約金 萬元，并應立即返還所欠債務。

　　第八條 若本協議在履行過程中出現糾紛，雙方應先協商解決,如協商不成，向人民法院提起訴訟解決。

　　第九條 本協議書經甲、乙雙方簽字后即生效。本協議書一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款債務消除協議 篇32

　　甲方：有限公司

　　乙方：有限公司

　　經雙方友好協商達成以下協議：

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。

　　2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。

　　該筆費

　　用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公

　　司無關。

　　甲方：乙方：

　　______年____月____日______年____月____日

工程款債務消除協議 篇33

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　由于甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協議：

　　甲方用以抵頂工程款的房產為建筑面積________平方米，價款小區________元。________號________樓________室________元，經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。

　　抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產權證時，其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理，直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。

　　抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。

　　甲方于________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。

　　如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等，乙方可以單方解除本協議，甲方應以現金支付所欠工程款元。

　　本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。

　　本協議一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年________月________日

工程款債務消除協議 篇34

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

　　2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日