車輛抵部分工程款合同(精選31篇)
車輛抵部分工程款合同 篇1
甲方:___建設工程有限公司
乙方:___ 身份證號碼:
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達成如下協議:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉并認可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉,乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,并且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續,轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照,并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔該車輛的任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供,并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人,甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期: 年 月日
乙方簽字:
日期: 年 月 日
車輛抵部分工程款合同 篇2
工程擔保協議書
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承攬的,工程造價為萬元,乙方自愿單獨施工,丙方自愿為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理,保證履行職責,經甲丙雙方充分協商,達成共識,簽訂本協議,遵照執行。
一、丙方于年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規范和規定,建立質量管理組織體系,制訂質量管理規章制度和操作規程,并嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失,丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系,制訂安全管理規章制度和操作規程,并嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的,由丙方負責配合與乙方積極處理,并承擔全部費用,甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理,甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來,任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易,自本合同簽訂后發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費,管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工驗收合格后,保修期兩年,保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失,乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協議未盡事宜,各方協商解決,協商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協議一式三份,蓋章、簽字后生效,工程結算完成兩年后及保修期滿后協議失效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼:_________________
代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)
年月日年月日
丙方:_________________(蓋章)
代表人:_________________(簽字)
身份證號碼:________________
________年____月____日
車輛抵部分工程款合同 篇3
業主單位名稱:_________________
我單位承建的送審金額的________萬元,審后工程結算金額_______%,已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程,合同金額_________萬元,。至今已完成總工程量_________%支付我單角分),請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款,請批準。
施工單位:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
施工單位工程負責人:_________________
年監理意見:_________________
月日
簽名:_________________日期:_________________業主代表意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________分管領導意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________站長意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________
責任編輯:_______________
車輛抵部分工程款合同 篇4
編號:
工程地點:
工程項目:
工程合約名稱:
工程合約編號:
承包人:
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對并同意,最終結算工程款如下:
(1)原合同金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結算金額:¥元
(4)尚余保修金金額:¥元
(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結算協議書的簽訂僅意味著原合同價款金額的調整,并不解除承包人按原合同中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原合同為準,
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規定的責任而發生保修金扣款(余額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑒定之日起,雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3于年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格后,剩余保修金將按原合同之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
車輛抵部分工程款合同 篇5
甲方:______________有限公司
乙方:________________有限公司
經雙方友好協商達成以下協議
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外墻涂料工程款¥_____________,現乙方申請將該筆款項_______________,由_______________在_____________購買住宅一套,該房屋戶名寫為_____________,身份證號__________________,若產生一切責任由________________承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月___________日
車輛抵部分工程款合同 篇6
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設協議書》的約定,遵照平等、自愿和誠實信用的原則,經甲、乙雙方協商一致,訂立本協議。
一、項目概況:
本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設,分別為城區1、2、3、4、7號道路,暫定總合同價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,其中征地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。
道路全長約6500米,為城市Ⅱ級主干道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。
二、項目建設完成時間:
本工程項目于年月日前完成,在年月日前竣工驗收。
三、工程價款決算原則:
本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價格折合80萬畝進行投資建設,其工程價款依據按照《貴州省建筑工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整文件,由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審后作為結算價格。
工程竣工驗收合格后,乙方在2個月內完善有關工程結算資料,在所建城市道路范圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計后,按照審計報告確認數予以認可。
四、工程費用支付方式:
所建道路范圍內征地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,待工程完工后計入工程總造價。
實際建設投資部分,甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。
五、其他
本協議未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。
六、協議生效
本協議經雙方簽字蓋章后生效。
協議訂立時間:年月日
協議訂立地點:
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
年月日年月日
車輛抵部分工程款合同 篇7
原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人:_________________楊__________職務執行董事
地址:_________________忻州忻府區解原工業園區
被告:_________________中化_____建集團有限公司
法定代表人:_________________劉__________職務董事長
住址:_________________山西省太原市__________街__________號
郵政編碼:_________________0300
聯系電話:_________________0351-6_______________
被告:_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部
負責人:_________________王_____項目經理
住址:_________________縣孫家溝鄉
訴訟請求:_________________
......
事實及理由:_________________
......
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
車輛抵部分工程款合同 篇8
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
車輛抵部分工程款合同 篇9
甲方(債權人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯系方式:__________ 。
乙方(欠款人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯系方式:__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,達成如下協議:
一、 欠款情況
經雙方結算,乙方共計欠付甲方____________國際工程款¥____________元(大寫____________元),現已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計劃
1.各方一致同意,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,于______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時,應向甲方指定收款賬戶支付欠款,否則視為甲方未收到欠款,甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及后續還款義務。
甲方指定收款賬戶:
收款賬號:__________
開 戶 行:__________
戶 名:__________
3.乙方按本協議約定履行全部義務后,雙方再無其它爭議,原合同約定的債權債務歸于消滅。
三、違約責任
乙方未按本協議約定履行還款義務的,甲方有權要求乙方立即支付全部欠款,并收取逾期付款利息(以________________元為本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址:__________
甲方:__________
乙方:__________
六、附則
1.各方均充分知曉并理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義,并基于此種理解簽署本協議。
2.本協議經簽署后生效。
3.本協議一式三份,各方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
車輛抵部分工程款合同 篇10
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號為,合同金額為**元,結算額**元;該合同工程內容已完成并投入使用,現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、該商品房位于**市**區路號**室,建筑面積為**平方米,單價*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發票,甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協議未盡事宜,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經辦人: 經辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年 月 日
車輛抵部分工程款合同 篇11
甲方:________________
乙方:________________
由于甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:
甲方用以抵頂工程款的房產為建筑面積________平方米,價款小區________元。________號________樓________室________元,經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。
抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時,其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。
抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。
甲方于________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。
如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款元。
本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。
本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:________________
乙方:________________
________年________月________日
車輛抵部分工程款合同 篇12
貸款人(甲方):__
借款人(乙方):__
因乙方公司清算,為解決乙方所欠甲方債務事宜,雙方就乙方債務償還問題,根據我國現行法律法規和有關政策規定,在自愿、平等、協商的基礎上,達成如下協議:
一、債權確認條款
雙方共同確認,截止____年__月__日,乙方積欠甲方人民幣__元。
二、抵債條款
1.抵債責任人__乙方作為債務人,甲方同意乙方按下述第2項約定償還其積欠甲方的債務。
2.抵債物及抵債額__乙方自愿將有合法處分權的資產抵償甲方債務人民幣合計__萬元。資產詳見后附資產清單。
三、乙方的保證
1.確保自己對抵貸資產擁有合法的處分權,并無其他任何產權糾紛。
2.確保抵債行為符合法律、法規及公司章程所規定的程序。
3.確保甲方不因該抵債行為受到乙方其他債權人的干擾。
4.承擔因無處分權和違反相關規定所產生的一切責任。
四、抵債物的交付
本協議書簽訂后,甲方有權對本協議書項下的抵債資產進行處分,將所有抵債資產進行轉讓。乙方應在接到甲方的書面通知后,向甲方所確定的受讓人交付本協議書項下抵債資產,交付方式由乙方與受讓人另行協商。
五、資產抵債行為的生效在下列條件全部成就后,乙方在得到甲方資產抵債行為生效的確認書時,本協議所約定的抵債行為正式生效。
1.經甲方上級行批準本抵債協議。
2.甲方順利完成本協議書項下抵債資產的轉讓或足額收到轉讓款。
3.甲方得到受讓人抵債物已交付的'書面證明。
六、債權債務的消滅
本協議第五條所確認的抵債行為生效后,乙方所欠甲方的借款本金和利息,視為全部清償完畢。
七、如本協議所確認的抵債行為未生效,本協議對各方均不具有法律約束力。甲方有權按原借款合同和擔保合同的約定,行使追索權。
八、本協議書一式四份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__
乙方(簽章):__
___年___月___日
___年___月___日
車輛抵部分工程款合同 篇13
工程款結算三方協議
工程款結算三方協議
甲方:施工承包單位
乙方:項目經理
丙方:實際施工人
就鄭州 項目(下稱該項目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自愿達成以下協議:
1、三方認可,該項目所有工程款甲方已于簽訂本協議之前全部支付給乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。
2、乙方保證于 年 月 日前向丙方付清所欠款項共計 元整(¥ .00),丙方放棄向甲方主張權利;
3、此后,就該項目,乙方、丙方等無權向甲方主張權利,也不能授權其他單位或個人向甲方主張,因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決,與甲方無關。
4、本協議為不可撤銷之協議,自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方蓋章: 乙方簽名: 丙方簽名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
車輛抵部分工程款合同 篇14
(______)_____執字第30號
申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,小學文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人:_________________市__________建筑工程有限責任公司,所在地:云南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。
本裁定送達后即發生法律效力。
執行員:______________
執行員:______________
執行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
車輛抵部分工程款合同 篇15
工程合約編號:__________
工程地點:____________
項目名稱:____________
工程名稱:____________工程
建設單位(甲方):____________
承包單位(乙方):____________
根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料,經甲方審核,并經雙方友好協商,達成竣工結算協議如下:
一、雙方一致同意乙方施工的上述合同范圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同范圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(¥______________元),此結算金額為雙方認可的最終結算金額,該金額已包括但不限于上述工程范圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。
二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方于_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾:本協議簽訂后不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。
三、上述工程結算總造價,甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備注第2條)以及合同約定保修金(結算總造價的________%)的剩余工程款分次支付給乙方,但乙方須于付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限于竣工圖、電子文檔等),否則甲方有權不予支付此筆剩余工程款。
剩余工程款計算如下:
_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)
1、上述金額單位均為人民幣元。
2、甲方實際支付上筆款項時,除扣除上述計算式中費用外,還應扣除乙方施工用水電費用、建筑工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用,但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。
四、雙方結算后須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務,包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。
如發生保修事宜,甲方書面或電話通知乙方,若乙方不能按要求履行保修義務,甲方可另行委托維修單位,所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除,如保修金額不足以支付保修費用的,乙方承諾承擔全部保修責任及費用。
五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年后,即____年_____月______日后的_______個工作日內,甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項后將工程質量保修金余額(如有)無息一次性支付給乙方。
六、本協議一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,雙方簽章后生效。
甲方:____________
日期:________年______月___日
乙方:_____________
日期:________年______月___日
車輛抵部分工程款合同 篇16
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、本協議書簽訂后,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。
三、物業管理費用:1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
五、房屋銷售1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
八、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日
乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日
車輛抵部分工程款合同 篇17
委托保證人(總承包商,以下稱甲方):______________
住所:____________________
法定代表人:______________
電話:____________________傳真:_______________
保證人(以下稱乙方):____________________________
住所:____________________
法定代表人:______________
電話:_____________________傳真:______________
鑒于甲方與(以下簡稱供貨商)于_______年_____月_____日簽訂編號為《買賣合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方向供貨商提供付款保證,甲乙雙方經協商一致訂立本合同。
第一條定義
1.1本合同所稱總承包商付款保證是指,乙方向供貨商保證,當甲方未按照主合同的約定支付貨款時,由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。
1.2本合同所稱貨款是指。
第二條保證的范圍及保證金額
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的甲方應向供貨商支付的貨款。
2.2乙方保證的金額是甲方應支付貨款的_______%,數額最高不超過人民幣________元(大寫:______________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為:連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:自本合同生效之日起至主合同約定的甲方應履行付款義務期限屆滿之日后日。
3.3如甲方與供貨商協議變更主合同的付款時間,經乙方書面同意后,保證期間按變更后的時間做相應調整。
第四條承擔保證責任的形式
乙方承擔保證責任的形式是代為支付。當甲方未按照主合同的約定向供貨商支付貨款時,由乙方向供貨商支付。
第五條擔保費及支付方式
5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的.擔保費率為:____________________。
5.3本合同生效后日內,甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣______________元(大寫:______________)。
第六條反擔保
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保合同。
第七條乙方的追償權
乙方按照合同的約定承擔了保證責任后,即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用,甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權利義務
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔保費之日起日內,向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。
甲方:_________________
_______年_____月_____日
乙方:________________
_______年_____月_____日
車輛抵部分工程款合同 篇18
本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方于________年________月________日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協議自北京市公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年________月________日于北京市
車輛抵部分工程款合同 篇19
甲方:
乙方:
由于甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:
一、甲方用以抵頂工程款的'房產為 建筑面積 平方米,價款 小區 元。 號樓 室, 元, 經甲乙雙方協商就甲方以房
二、抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行 負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時, 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理, 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。
三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。
五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
車輛抵部分工程款合同 篇20
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
車輛抵部分工程款合同 篇21
甲方:開發商,我方
住所地:
法定代表人:
乙方:總包方
住所地:
法定代表人:
甲乙雙方經友好協商,就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項,協議一致如下:
一、因履行雙方于 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號為或者合同暫定總價款 為元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。
二、乙方同意按下表所列位于 小區房產及價格抵頂工程款。
三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人并由甲方將頂房房產直接過戶給該購房人,但應提前通知甲方并與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叁方協議書》,叁方協議簽訂后,購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》,以完成網上備案等手續。
四、頂房款支付及差額處理
1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價,直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶。
2.甲方代乙方收到房款后,應于 日內將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。
3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的,乙方應在收到房款后 日內與購房人結清差額,甲方不再參與。
五、購房所產生的其他稅費、物業專項維修資金、物業費,由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司,甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。
六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票,乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建筑業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的,有關稅費由需甲方與購房人協商一致后方能確定。
七、對于抵賬房屋的隱蔽質量缺陷,購房人有權直接向甲方主張保修等權利。
八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。
九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢后,與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。
十、本協議一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
十一、其他未盡事宜,甲乙雙方可另行協商解決。
(以下無正文)
甲方(章): 乙方(章):
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號:與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致賬 號:
代理人:
年 月 日 代理人:
年 月 日
車輛抵部分工程款合同 篇22
甲方: 地址: 電話: 郵編:
乙方:
地址:
電話: 郵編:
丙方:
地址
身份證號碼: 電話: 郵編: 鑒于:
1、甲方、乙雙方于 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”),合同編號為 ,原工程合同所涉工程已竣工結算,結算工程款 萬元,甲方已支付至 萬元。
2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商,該項目位于。土地使用權權證號為:;建設工程規劃許可證號為:。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”): 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自愿的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》并辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的,由丙方自行按本合同約定的每平方米建筑面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價:
3、抵款方式:
①本合同生效后5日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票后,與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協議》并出具借款收據。
③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》,丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證并通知乙、丙兩方后,丙方應當在接到甲方通知后七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售合同》簽訂后,甲、丙雙方應按該合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。
二、原工程合同工程結算款付款約定
甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元后,尚有 萬元工程款未支付,付款時間分別為:
三、丙方簽訂《商品房預售合同》時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的,乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》,則每逾期一日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,并同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。
六、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
七、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
經辦人: 經辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
簽訂日期: 年 月 日
車輛抵部分工程款合同 篇23
最新的多被告工程款訴訟狀范文
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
車輛抵部分工程款合同 篇24
原告:_________________市__________有限公司
法定代表人:_________________職務執行董事
地址:_________________市__________區
被告:______________有限公司
法定代表人:_________________職務董事長
住址:_________________省__________市__________街__________
郵政編碼:_________________
聯系電話:______________
被告:______________有限公司工程項目部
負責人:_________________項目經理
住址:_________________縣__________鄉
訴訟請求
1、判決被告支付工程欠款_____________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元
3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
由于被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難,瀕臨絕境,靠借高利貸周轉,據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟,請秉公辦理。
此致
__________市人民法院
原告:_________________市__________有限公司
時間:_________________
車輛抵部分工程款合同 篇25
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________ 住所:________________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
乙方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公證處聯系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自_____市公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于_______市公證處備案。
甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日
車輛抵部分工程款合同 篇26
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份證號:____________
________________________
身份證號:____________
丙方:________________
身份證號:____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自愿、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:
一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。
六:本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
車輛抵部分工程款合同 篇27
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同:
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
車輛抵部分工程款合同 篇28
甲方(債權人):
身份證號:
乙方(債務人):
身份證號:
為解決甲、乙雙方的債權債務問題,乙方愿以自己名下的一套房產抵還此欠款。現根據國家相關法律規定,經甲、乙雙方本著平等自愿、友好協商的原則,達成如下協議:
一、協議主旨
1.原債務情況
甲乙雙方___年___月___日簽署《 合同》(下稱原合同),根據該合同,截至___年___月___日,乙方對甲方有欠款人民幣(大寫) (¥元)(下稱債務)。
債務說明: 。
2.乙方自愿以自有財產清償上述債務。
二、抵債安排
1.乙方提供下列房產清償債務。
房產地址: 。
房產證號: 。
房產面積: 。
配套家具、設備: 。
房產其它情況: 。
(上述房產以及所列配套家具、設備均作為抵債財產,以下統稱房產)
上述房產作價人民幣(大寫) (¥元)用于清償。
2.上述房產用于抵債后,尚有債務余額為人民幣(大寫) (¥ 元),乙方應于年 月 日前向甲方支付。
3.甲方指定收款賬號: 。
開戶行: 。
戶名: 。
4.本協議約定的房產過戶以及債務余額辦妥或結清之后,甲乙雙方的債務視為清償完畢。
雙方確認:甲乙雙方按本協議履行之后,原合同的權利義務均告終止或履行完畢,雙方就原合同不存在其它任何爭議、賠償或未結款項。
三、房產交接安排
1.___年___月___日前,乙方應將房產交付給甲方。交付之后,甲方有權對房產進行占有、使用、處置并獲得相關收益。
2.___年___月___日前,乙方負責辦理房產過戶手續,將房產過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下,甲方負責配合。
特別說明: 甲方有權指定任何人或公司。
3.乙方應承擔房產過戶的手續費用。
四、乙方的承諾保證
1.乙方保證自己對該抵債房產擁有處分權,該房產來源合法、不存在法律糾紛。
2.乙方保證該抵債房產不涉及第三方的權利,本合同簽訂前該房產集資、購房款、天然氣管道安裝費、物業管理費及其他應當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由乙方全部承擔。
3.如因乙方隱瞞該抵債房產情況,致使甲方無法正常行使權力或使甲方合法權益受損的,乙方應承擔相應責任,雙倍賠償甲方因此所受的損失。
五、違約責任
1.乙方房產如被有關部門查封、拍賣或乙方擅自轉讓或抵押給第三人,或因非甲方原因導致不能過戶的,乙方應向甲方支付違約金 萬元,并應立即歸還所欠全部債務。
非因甲方原因,逾期未辦理房產過戶超過30日的,甲方有權解除房屋抵債,并要求乙方按上款承擔責任。
2.乙方逾期付款的,每逾期一天,應按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
六、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,應向房產所在地有管轄權的人民法院起訴。
七、附則
1.本合同未盡事宜,由雙方另行協商,并簽訂補充協議,補充協議和本合同具有同等法律效力。
2.本合同經雙方簽字后生效,本合同與雙方之前簽訂的合同有沖突的,以本合同為準。
3.本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
車輛抵部分工程款合同 篇29
______年____月____日______承包______裝修總工程。后有把工程的______活分包給口頭合同人______。工程款共計______元人民幣,(大寫______元)。工程已完工后分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元,(大寫______元)人民幣。
還款期限______年____月____日為準。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用于償還利息。如果預期不還口頭合同人有權向______人民法院起訴。
總承包人:
身份證號:
聯系方式:
合同人:
身份證號:
聯系方式:
年?月?日
車輛抵部分工程款合同 篇30
甲方:___________
乙方:_____________
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元,現乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為______________,身份證號_______________,若產生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方:____________
_______年______月____日
乙方:____________
_______年______月____日
車輛抵部分工程款合同 篇31
房屋抵償工程款協議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日