建設工程掛靠協議（精選3篇）

建設工程掛靠協議 篇1

　　建筑工程掛靠協議

　　甲方（管理方）：                                     

　　法定代表人：

　　住所地：

　　聯系方式：

　　乙方（掛靠方）：                                          

　　身份證號：  

　　住址：

　　聯系方式：  

　　丙方（擔保方）：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　聯系方式：                                

　　為進一步深化企業改革，發揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方（管理方）、乙方（掛靠方）、丙方（擔保方）經充分協商，就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書：

　　一、合同目的

　　甲乙方雙方一致同意乙方掛靠在甲方企業之下，從事甲方經營許可證范圍內的經營項目。乙方具有有效的信息、廣泛的社會資源和一定的施工管理能力；甲、乙雙方發揮各自優勢，進行強強聯合、互利雙贏。

　　二、合作方式

　　1、乙方負責以甲方名義對該工程從信息跟蹤、前期運作、招投標到實施等全過程的施工項目的市場開發、承攬；

　　2、乙方負責辦理工程施工相關手續并承擔相關費用。

　　3、工程中標后，乙方以甲方名義進行項目經理部的籌建和施工項目管理，并以自身作為其權利義務的載體，對雙方合作工程項目的生產經營和其他一切活動承擔法律責任；

　　4、甲方僅按本協議的約定對雙方合作工程項目進行監控管理。                                            

　　三、甲方的權利義務

　　1、根據承接合作工程項目的需要，在投標報價、施工組織設計、工程預結算、技術方案、施工合同、資料管理、竣工交驗等方面給予乙方相應的協助和指導。

　　2、如乙方做出有損甲方信譽和形象之行為，甲方有權阻止，乙方不聽，甲方可以單方面終止本協議；

　　3、甲方在本協議生效之后，向乙方提供相關經營業務所需的手續證件和經營許可。

　　4、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

　　5、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及與工程相關的其他協議。

　　6、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。

　　四、乙方的權利義務

　　1、享受甲方所提供的施工所需資質及經營許可。充分利用甲方建筑業的資質，完全自主的開展相關經營業務；

　　2、經營上實行內部獨立核算，自負盈虧。一切正常利潤歸乙方所有，不受干涉；

　　3、項目中標后，乙方為方便其業務開展，可向甲方申請刻制一枚項目專用章。該項目專用章派專人管理，僅限于合作工程項目與本合作工程的業主及監理之間的文件往來使用。工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。

　　4、乙方應在經營活動中嚴格遵守國家法律法規和甲方規章制度。

　　5、乙方須負責解決經營事件，相關經營條件及施工人員和設備自主負責解決。

　　6、認真負責進行施工項目的質量和安全，對發生的質量問題和事故乙方負完全責任。

　　7、維護甲方的信譽和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情，若發生此類事件，則甲方有權追究乙方的法律責任，并要求進行相關經濟賠償和處罰。

　　8、乙方經營項目不得超過甲方經營許可證所規定的范圍，如超出甲方經營許可證范圍的項目，乙方需自己提供相關手續證件；

　　9、乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例；嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工程要持證上崗。

　　10、為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

　　五、財務管理

　　1、乙方實施的工程項目，其合同、保險、稅務、財務、銀行、統計等事項由乙方自主辦理，甲方協助。合作工程項目的資金必須從財務走賬。所有工程資金必須先入甲方賬戶，甲方在收取本協議約定的管理費后，撥付至由甲方內部在銀行為乙方專設的項目賬戶。甲方不能挪為己用和截留。乙方必須提供有效合法的正式發票和工資表。

　　2、乙方在工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權將乙方繳納的工程建設風險金以及履約保證金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

　　六、特別約定

　　1、乙方可以以自身的名義自行對外簽訂勞務分包、工程分包、材料購租、機械設備租賃合同，并獨立承擔經濟、法律責任，同時報甲方工程管理部備案；禁止以甲方的名義對外簽訂上述合同。

　　2、乙方僅能以甲方名義對外簽訂工程承包等協議。

　　3、乙方保證工程質量符合國家規定；按期足額結算工人工資等，如因乙方原因，致使甲方被問責，通過法院解決爭端的，乙方應承擔甲方因此支付的訴訟費、保全費、資料復印費、差旅費、鑒定費、評估費、律師費等。

　　4、丙方對乙方在本協議項下的法律責任承擔連帶保證責任。

　　七、稅費管理

　　乙方承擔涉案工程所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方；乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方履約保證金以及工程建設風險金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

　　八、管理費及履約保證金收取

　　1、乙方應向甲方上交工程結算總造價     %的管理費（不含稅金及工程所在地政府要求交納的各種基金和規費），稅金（包括在本項目發生的企業所得稅,暫按3.3%考慮）按實際發生額由甲方或業主代收代繳，政府要求交納的各種基金和規費及在本項目所發生的企業所得稅均由乙方自行負擔。上述管理費和稅金由甲方從每筆應收工程款中按比例扣取。

　　2、每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的      %收取，當撥款達到工程款總價款的     %時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發票，否則甲方有權扣留乙方的履約保證金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的     ％滯納金。

　　3、合同簽訂之日乙方應向甲方繳納履約保證金人民幣（大寫）：            （￥：         元）。乙方在履行完本協議全部條款和合同約定條款后甲方15日內全部返還乙方。

　　4、為保證本協議的履行，乙方應按每個單項工程造價的     %向甲方交納工程建設風險保證金，且每個單項工程應交納的風險保證金不得少于     萬元。此風險保證金在工程竣工并通過驗收達到合同約定質量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算或結算審計業主已簽認、投標項目經理解除備案后以及工人工資結算完畢之后，甲方一次性退還乙方。若工程質量不達標或工人工資未結算等所造成的賠償或損失，甲方優先將乙方繳納的工程建設保證金用于處理該賠償或損失；尚不足以彌補賠償或損失的，甲方有權將乙方繳納的履約保證金用于處理該賠償或損失，并要求乙方補足履約保證金以及工程建設風險金。

　　九、安全責任

　　本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方向甲方繳納風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

　　十、工程質量

　　乙方以甲方名義所承包的工程，在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方向甲方繳納工程建設風險保證金以及履約保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

　　十一、乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

　　十二、甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　十三、本協議一式肆份，甲方執兩份、乙丙兩方各執一份，三方簽名蓋章且乙方交齊保證金后生效。甲乙雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

　　（以下無正文）

　　甲方：                       乙方：                       丙方：

　　（蓋章）                    （簽字并按手印）              （簽字并按手�。�

　　代表：                       代表：                       代表： 

　　（簽字或蓋章）              （簽字或蓋章）                （簽字或蓋章）

　　聯系方式：                   聯系方式：                  聯系方式：             

　　協議訂立地點：                       

　　協議訂立時間：       年    月    日

建設工程掛靠協議 篇2

　　甲方(管理方)：_____________ 法定代表人及身份證號：_________________

　　乙方(掛靠方)：_____________ 法定代表人及身份證號：__________________

　　為了進一步深化企業改革，發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書：

　　一、工程概況

　　工程名稱：________________________

　　工程造價：____________元整(￥：________元)

　　工程地點：________________________

　　二、經營管理

　　1 甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行______建筑工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

　　2 掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

　　3 掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。

　　4 甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供“______公司______工程項目部”印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續，不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。

　　5 甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

　　6 乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，特殊工程要持證上崗。

　　7 為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

　　三、財務管理

　　本工程建設資金管理采取通過甲方的基本帳戶以銀行轉帳的方式，乙方在本工程施工中發生的停工、返工和拖欠人工工資、發生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

　　四、稅、費管理

　　本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

　　五、管理費及履約風險金收取

　　1 本工程乙方向甲方繳納合同總價款 %的管理費。管理費共計人民幣(大寫)：____________元整(￥：______ 元)，每次建設方撥款到賬交納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的______%收取，當撥款達到工程款總價款的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的 %滯納金。

　　2 合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風險保證金(大寫)：______ (￥：______ 元)。乙方在履行完本協議全部條款和合同約定條款后甲方15日內全部返還乙方。

　　六、安全責任

　　本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執行國家和行業以及當地行政安全管理部門相關規定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。 七、工程質量

　　本工程在乙方施工中實行乙方負責本工程全部質量責任，乙方必須執行國家和行業以及當地工程質量管理部門的相關規定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

　　八、甲方權利

　　本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

　　甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發現不規范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權更換施工隊伍并扣留乙方向甲方繳納履約風險保證金，乙方不得有異議。

　　九、乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

　　十、甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向對本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽名蓋章且乙方交齊風險保證金后生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

　　甲方：____________(蓋章) 乙方：____________(蓋章)

　　代表：____________(簽字或蓋章) 代表：____________(簽字或蓋章)

　　聯系方式：__________________ 聯系方式：__________________

　　協議訂立地點：__________________

　　協議訂立時間：______年______月______日

建設工程掛靠協議 篇3

　　協議書

　　甲方：x公司

　　乙方：

　　此合同本著公平、公正的原則，雙方協商而訂立。因乙方承包x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目工程,且乙方對該工程的建設所招聘的施工人員要求用甲方的名義并以勞務分包形式與x公司簽訂《建筑工程勞務分包合同書》。為了明確甲、乙方之間的關系和雙方的權利和義務，特訂立如下條款：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

　　2、工程地點：第　　號地塊

　　3、工程內容：x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。

　　三、合同價額：x萬元（以結算為準）,其中人工勞務費和機械費x萬元

　　四、甲方的基本權利與義務

　　權利：

　　1、甲方按乙方總工程人工勞務費和機械費的千分之四作為勞務管理費。支付方式：甲方以x公司每次拔款為依據拔付，扣除千分之四的管理費剩余款項按工人工資清單拔付給施工工人。甲方不承擔乙方的一切費用如稅金及違約金等一切款項。  

　　2、如果乙方需要甲方提供發票，稅費由乙方負責繳納。

　　3、甲方有權維護本公司利益和乙方利益不受損害

　　4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為，甲方有權單方面解除本協議，本工程管理費用不予退還。

　　義務：

　　1、甲方在本協議生效后，應向乙方提供相關資質及有關的手續證件。

　　2、如業主不能及時支付勞務工人工資的，甲方有義務協助乙方向業主追討，乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責任及賠償給乙方。

　　3、對乙方提出在合理要求，盡可能提供好服務

　　4、不得違反本合同規定，干涉乙方的經營自主權。

　　五、乙方的權利與義務

　　權利：

　　1、有權決定乙方的機構設置，人事任免和人員在聘任

　　2、有權依照有關規定獎懲，招用職工和辭退違紀人員

　　4、實行內部獨立核算、自負盈虧。

　　5、一切正常利潤歸乙方所有，不受甲方干涉

　　義務：

　　1、在施工過程中嚴格遵守國家法律法規和甲方的規章制度。

　　2、乙方農民工工資必須到甲方賬戶，并提供乙方一切管理人員和民工工資表花名冊給甲方

　　3、乙方負責解決施工過程中發生的事件，自行解決施工條件及施工設備和乙方的工人大小工傷和人身安全，如發生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切賠償責任由乙方承擔，與甲方無關。

　　4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關的一切人員的工資由乙方自行解決，與甲方無關。

　　5、認真負責進行施工項目的質量和安全，對所發生的質量問題和事故乙方負完全責任，甲方不承擔一切責任。

　　6、乙方必須負責辦理本工程工地所有勞務人員的意外傷害保險并接受甲方監督；如果不為工人買保險，則工人不得上崗，如果本工程工地上發生的一切安全事故，一切責任與甲方無關。

　　7、本工程所產生的一切罰款，全部由乙方負責，與甲方無關。

　　8、乙方按時足額向甲方繳納管理費，若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務，乙方負責甲方工作人員工資、差旅費用。

　　9、甲方在乙方的權益受到侵害時，乙方需要甲方提供幫助時，乙方應支付有關的費用。

　　乙方責任

　　1、乙方同意執行甲方與建設方簽訂本項目《建設工程施工合同》并自行組織施工人員，自備施工所需的一切機械設備工具、施工人員的安全帽等進場施工，進場全部施工人員必須按照工程項目部有關規定進行登記造冊，應有身份證、計生證、勞務證和專業技術工種崗位證等有關證件，乙方為進場施工人員購買人身意外保險，進場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育并經考試合格后持證上崗，未經登記或安全教育擅自上崗者，每人每次處以500元的罰款，罰款歸為甲方。

　　2、因工程延誤工期，質量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規所造成的一切后果及承擔的賠償責任，全部由乙方承擔。

　　3、甲方與簽訂的《建筑工程勞務分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務，應由乙方負責。待定由甲方承擔的責任由乙方承擔。如甲方與因勞務分包合同發生糾紛起訴到法院的，法院判決甲方承擔賠償責任的，甲方有權利依照判決的賠償數額向乙方追償。

　　4、乙方不得與串通迫使解除甲方與簽訂的《建筑工程勞務分包合同》，或中途另找其他勞務公司。

　　5、乙方不得與工程建設方（發包方）和工程承包方串通隱瞞或改變工程結算的工人工資及機械費用的數額。

　　6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資，施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責任由乙方承擔。

　　7、工程竣工、驗收、結算乙方應通知甲方安排人參與，工程價格結算資料應提供一份給甲方。

　　8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程無法繼續履行，乙方應當按所做工程量  結算出人工費和機械費數額的千分之四給乙方。

　　9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發給工人。如乙方挪用工人工資造成的后果由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　六、本合同簽字蓋章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙雙方各執一份

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方代表人：

　　簽署日期：