建設(shè)工程廉潔合同（一）（精選14篇）
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇1
工程項目名稱：_________________________________
甲方（發(fā)包單位）：_____________________________
乙方（承包單位）：_____________________________
為了規(guī)范建設(shè)市場，在工程建設(shè)中防止各種不正當行為的發(fā)生，確保建設(shè)工程高效，優(yōu)質(zhì)，按時竣工投產(chǎn)，遵照國家建設(shè)部，監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據(jù)_________________有關(guān)要求，并經(jīng)甲乙雙方同意，特訂立如下協(xié)議：
一、甲乙雙方應(yīng)當共同自覺遵守國家和_________________關(guān)于廉政建設(shè)的各項規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應(yīng)做到
（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定。
（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，出給予當事人批評教育外，應(yīng)視情節(jié)輕重，后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰或紀律處分。
（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經(jīng)主管領(lǐng)導同意；在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領(lǐng)導。
（四）甲方人員在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領(lǐng)導。
（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
（六）甲方工作人員應(yīng)當保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關(guān)規(guī)定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由單位或個人支付的費用。
（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請和高消費的娛樂活動。
（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。
（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。
（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。
三、乙方及其工作人員應(yīng)當做到
（一）乙方應(yīng)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。
（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定），按時出席甲方召集的有關(guān)會議。
（三）乙方應(yīng)當通過正常途徑開展相對業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
（五）乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
四、獎懲
（一）乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時向甲方領(lǐng)導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴重的可向有關(guān)部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協(xié)議的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標權(quán)。
（二）甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當?shù)氖侄涡匈V甲方工作人員，甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
（三）乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方人員，被檢察機關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經(jīng)濟賠償責任。
五、本工程發(fā)包、建設(shè)、竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為，均適用本協(xié)議。
六、聲明及保證
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
九、通知
（一）根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。
（三）一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任
十、爭議的處理
（一）本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
（二）本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決
1.提交_________仲裁委員會仲裁；
2.依法向人民法院起訴。
十一、解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
十二、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章)：________________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________地址：_______________________
電話：_______________________電話：_______________________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇2
甲方：_________________________
乙方：_________________________
為了在工程建設(shè)中防止各種不正當行為的發(fā)生，促進本單位的黨風廉政建設(shè)，根據(jù)國家和________________有關(guān)工程承發(fā)包和廉政建設(shè)的各項規(guī)定以及________________關(guān)于《________________》，特訂立如下協(xié)議：
一、甲乙雙方應(yīng)當共同自覺遵守國家和_________關(guān)于黨風廉政建設(shè)的各項規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應(yīng)做到
(一)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
(二)甲方工作人員應(yīng)當保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由單位或個人支付的費用。
(三)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請和高消費的娛樂活動。
(四)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。
(五)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。
(六)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。
三、乙方及其工作人員應(yīng)當做到
(一)乙方應(yīng)當通過正常途徑開展相對業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女，下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
(二)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
(三)乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂經(jīng)濟合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
風險告知：在結(jié)算工程量上實事求是，做到手續(xù)齊全，工程結(jié)算時要嚴格按照規(guī)定程序辦理，要廉潔自律，提高遵紀守規(guī)的自覺性，嚴格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行。
四、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)當向甲方領(lǐng)導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。
五、甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當?shù)氖侄钨V賂甲方工作人員，甲方應(yīng)向乙方上級領(lǐng)導或有關(guān)部門舉報，由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔。
六、本協(xié)議作為工程承發(fā)包合同的附件，經(jīng)協(xié)議雙方簽署后立即生效。
七、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，送交見證部門和紀檢監(jiān)察機關(guān)各_____份。
甲方(蓋章)：_______________ 乙方(蓋章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年_______月_______日 _________年_______月_______日
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇3
網(wǎng)簽版建設(shè)工程合同范本
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商， 由乙方承擔
探礦工程， 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務(wù)達成如下協(xié)議：
一、工程項目：
單孔孔深＜200（如果超過200應(yīng)由甲乙雙方協(xié)議再定）
二、鉆孔直徑：
鉆孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60
三、單價：
（不含稅）。
四、總工程量
五、甲方責任和義務(wù)：
1、甲方責任鉆孔設(shè)計，孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場地平整及外部協(xié)調(diào)。
3、甲方負責乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調(diào)。
4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。
5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當?shù)匕傩兆钃鲜┕さ龋豢煽咕芰Τ狻?/p>
六、乙方責任和義務(wù)
1、乙方負責按設(shè)計要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質(zhì)量，嚴格按照六大指標執(zhí)行。
七、工程驗收及付款方式：
1、工程驗收：單孔完工后，由甲方進行驗收， 驗收合格后，以實際進尺計算工程費。
2、付款方式：用現(xiàn)金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關(guān)的
費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(
元
)。 全部工程結(jié)束后， 甲方扣除乙方進場費用， 一周內(nèi)結(jié)算清。
3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結(jié)算）,不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內(nèi)出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下， 甲方應(yīng)向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它：
本協(xié)議未及事宜， 由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執(zhí)兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方（簽字）： 乙方（簽字）：________年____月____日________年____月____日
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇4
甲方：____________
乙方：____________
1、工程名稱：____________
2、工程地點：____________
3、工程工期：工期進度按項目部下達的計劃為準
4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)
5、承包內(nèi)容：木模全部工程量及內(nèi)外腳手架，含張設(shè)安全網(wǎng)、鋪設(shè)竹簙
6、承包范圍：圖紙范圍內(nèi)所有有關(guān)木工模板制安分項工程的工作內(nèi)容，直至竣工清理結(jié)束。具體承包內(nèi)容包括：模板翻樣;配合放線;模板、木方制安及拆除;鋼管、扣件搭設(shè)及加固;模板限位及拆除;
每道工序(模板內(nèi)外、施工縫等)施工前后的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗后跑模砼打鑿、磨光;穿墻螺桿起回絲;模板涂刷脫模劑;施工縫的隔離網(wǎng)制安及拆除、清理;砼吊模;砼構(gòu)造柱、圈梁、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結(jié)構(gòu)全部工作;腳手架的搭設(shè)及拆除。
9、承包價格：按模板接觸面積綜合樓45/m2，綜合車間2和水合車間都是58/m2，車間用塔吊就減去1萬元人工工資，綜合樓外腳手架按建筑面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建筑面積23元計算(包含人工、材料)。
二、雙方的責任和義務(wù)
(一)甲方的責任和義務(wù)
1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監(jiān)控管理，現(xiàn)甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表)，負責該工程的一切對外活動，負責協(xié)調(diào)建設(shè)方的關(guān)系。
2、及時組織乙方會同建設(shè)方、設(shè)計單位圖紙會審，并協(xié)助乙方辦理好設(shè)計圖紙變更的有關(guān)簽證手續(xù)。
3、協(xié)助乙方做好工程施工期間與當?shù)赜嘘P(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。
4、在施工過程中，甲方有權(quán)對乙方施工全過程進行監(jiān)督管理，在施工過程中依照甲方的管理規(guī)定進行項目管理，甲方有權(quán)對乙方違規(guī)行為進行處罰，乙方不得以任何理由拒絕。
5、如乙方違背合同施工，不能適應(yīng)本工程該工種的承包，甲方有權(quán)責令乙方返工、整改，直至甲方有權(quán)單方面終止本合同，有權(quán)及時清退乙方退場，乙方必須無條件服從，同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權(quán)利。
(二)乙方的責任和義務(wù)
1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。
2、乙方必須無條件履行甲方與建設(shè)方簽訂的工程合同的各項條款，執(zhí)行來自建設(shè)方及甲方的指令。
3、乙方在充分了解該工程項目后，表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內(nèi)容執(zhí)行并完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質(zhì)量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關(guān)部門及建設(shè)方、甲方要求而造成違紀和違約，乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任)，并承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經(jīng)濟損失。
4、乙方必須在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務(wù)，若在合同約定的工期內(nèi)不能完成施工任務(wù)的，承擔相應(yīng)的違約責任，工期以甲方的形象進度為準。
5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊，并將身份證交由甲方復印備案，以便甲方到工程所在地或有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者，所發(fā)生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。
6、乙方應(yīng)自行處理好外欠債務(wù)和職工工資分配，由于乙方管理不善等原因造成虧損，由乙方負責。
甲方：____________
乙方：____________
簽于：____________
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇5
?合同編號_________
需方(甲方)：__________________
供方(乙方)：__________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就石材加工生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)達成如下協(xié)議。
第一條 石材供料
1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間：_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
□施工現(xiàn)場：____________________________________。
□甲方指定的材料存放地點：______________________。
□雙方約定的其他地點：__________________________。
4.甲乙雙方根據(jù)合同要求及供料進度確定具體批次的石材產(chǎn)品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應(yīng)在_______年_______月_______日前向乙方提供設(shè)計方案或技術(shù)要求，就相關(guān)要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設(shè)計要求，制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)按甲方要求，并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的，乙方應(yīng)及時檢驗，如有不符合約定要求的應(yīng)當 日內(nèi)通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協(xié)助完成工作的，工作成果由乙方負責。
4.一方要求設(shè)計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應(yīng)盡保密義務(wù)。
第三條 質(zhì)量要求
乙方向甲方交付的成品石材應(yīng)當符合以下標準(選擇一項)
□國家標準
□行業(yè)標準
□雙方約定標準：________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發(fā)生的損毀由負責運輸?shù)囊环截撠煟\費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現(xiàn)場應(yīng)由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發(fā)生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書”(以下簡稱“質(zhì)保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應(yīng)派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應(yīng)當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規(guī)格、數(shù)量等，依據(jù)甲方向乙方出具的驗收單確認。質(zhì)保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)合同簽訂后_______日內(nèi)(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
□按供料進度，每_______(時間)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報表后_______日內(nèi)核實并支付進度款。
□按供料進度，每_______(數(shù)量)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報表后_______日內(nèi)核實并支付進度款。
3.合同價款結(jié)算方式為：____________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內(nèi)支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應(yīng)在保修期滿后_______天內(nèi)結(jié)算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質(zhì)量不符合本合同要求，甲方有權(quán)要求乙方整改并達標后繼續(xù)供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權(quán)要求乙方減少價款;因重新供料而產(chǎn)生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償相應(yīng)損失。
2.乙方逾期交付石材的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。
3.因甲方原因?qū)е逻t延交付的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權(quán)。
5.其他違約責任：____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內(nèi)容____________________________。
4.保修期內(nèi)，因乙方供應(yīng)材料發(fā)生質(zhì)量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應(yīng)在接到修理通知之后7天內(nèi)派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關(guān)服務(wù)要求應(yīng)與乙方協(xié)商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發(fā)生的與合同有關(guān)但無合同約定的事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并以書面形式達成補充協(xié)議，與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發(fā)生爭議，雙方可以協(xié)商解決或提交上海石材行業(yè)協(xié)會調(diào)解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同生效后雙方可以向上海石材行業(yè)協(xié)會備案。
第十三條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
甲方：________________________ 乙方：________________________
簽訂人：_______ 職務(wù)：_______ 簽訂人：_______ 職務(wù)：_______
負責人：______________________ 負責人：______________________
住所地：______________________ 住所地：______________________
電話：________________________ 電話：________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
附件：石材供料單
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇6
申請借款單位：__________________(以下簡稱甲方)，由______________單位擔保，并經(jīng)_____________批準，向______________信托投資公司(以下簡稱乙方)申請借款，雙方議定以下條款，共同遵守：
第一條甲方申請借款總額為人民幣______________.借款用于____________________________，保證專款專用。
第二條乙方根據(jù)甲方報送的工程用款計劃和用款借據(jù)及時審查發(fā)放貸款，以保證甲方工程需要。甲方違反政策、擅自改變計劃，挪用貸款或物資，乙方有權(quán)停止發(fā)放貸款。被挪用的貸款要加收百分之五十的利息或如數(shù)扣回。
第三條借款期限定為_______年_______月(指從第一筆貸款之日起到最后還清全部本息)。借款利率，月息為_______‰;年息為_______%(如國家利率調(diào)整：1.利率不變;2.相應(yīng)調(diào)整)，按_______計收利息。貸款逾期不還，按國家規(guī)定的相應(yīng)貸款利率加收百分之二十利息。
第四條甲方保證按期歸還貸款。甲方如不能按期還清貸款，擔保單位必須承擔連帶還款責任。乙方有權(quán)從甲方或擔保單位存款賬戶中扣回。
第五條甲方同意按時向乙方報送工程進度、貸款使用情況的統(tǒng)計報表和資料，為乙方工作提供方便。
第六條簽定本合同后，貸款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按規(guī)定的時間提用借款，都應(yīng)視違約，并視違約天數(shù)、額度，每天按_______付違約金。
第七條本合同一式叁份，由甲乙雙方和擔保單位各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
借款單位：(蓋章)_________________貸款單位：(蓋章)_________________
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇7
借款方為下年度基本建設(shè)工程儲備設(shè)備(材料)所需貸款，經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特簽訂本合同。
第一條、本年度貸款方向借款方計劃發(fā)放基本建設(shè)儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。
第二條、本貸款是為建設(shè)項目下年度儲備國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設(shè)工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規(guī)定的設(shè)備(材料)預付款、長線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項目、地方級建設(shè)項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設(shè)所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數(shù)按季計收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息_________%.
第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內(nèi)發(fā)放貸款，如未按期提供貸款，應(yīng)承擔由此造成的經(jīng)濟損失。
第六條、貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、設(shè)備采購、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計、會計、統(tǒng)計等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條、本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第八條、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執(zhí)一份，報送_________各一份。
借款方(公章)_________貸款方(公章)_________
負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇8
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號
法定代表人：_________________劉__________總經(jīng)理
上訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現(xiàn)提起上訴。
上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據(jù)不足，認定錯誤。其理由有三：_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據(jù)，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議，又沒有結(jié)算書依據(jù)，哪來的工程結(jié)算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(結(jié))算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時，既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術(shù)負責人，并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結(jié)算，是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算，那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結(jié)算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結(jié)算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據(jù)，人民法院應(yīng)當予以確認，但當事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外，還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù)，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據(jù)，應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇9
建設(shè)工程合同范文
根據(jù)本保證書，我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人)，和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數(shù)額)共同格守對(業(yè)主名稱)(以下稱為業(yè)主)的義務(wù)。
根據(jù)本保證書，承包人與保證人應(yīng)保證自己，以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務(wù)。
根據(jù)以業(yè)主為一方，承包人為另一方所達成的協(xié)議，承包人已承擔了合同義務(wù)(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程，并在工程出現(xiàn)任何缺陷時，按上述合同中有關(guān)條款規(guī)定進行修補。
茲將上述書面保證的條件表述如下：如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規(guī)定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應(yīng)履行和遵守的所有條款、條件及規(guī)定，或者如果承包人違約則保證人就賠償業(yè)主因此而蒙受的損失，直到達到上述保證金總額，屆時，本保證書所承擔之義務(wù)即告終止和失效。
否則仍保持完全有效。
但所簽合同條款，或?qū)こ痰膶嵤?/p>
完成及修補其缺陷的性質(zhì)和范圍的任何變更，以及業(yè)主或監(jiān)理工程師根據(jù)所簽合同給予的時間寬限或業(yè)主或上述監(jiān)理工程師方面對所簽合同有關(guān)事宜所做的任何容忍或?qū)捤【唤獬ＷC人所承擔之上述保證書規(guī)定的義務(wù)。
但只在下述情況下保證人才承擔清償業(yè)主蒙受損失之義務(wù)：
收到業(yè)主與承包人雙方書面通知，說明業(yè)主與承包人已一致同意應(yīng)向業(yè)主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規(guī)定相一致的、按仲裁程序簽發(fā)的、并在法律上證明的裁決書副本，說明應(yīng)向業(yè)主支付這一筆損失賠償費。
代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)
以_____的資格以_____的資格
在(證明人)證明下在(證明人)證明下
簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇10
甲方：_____________________(以下簡稱甲方)
乙方：_____________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。
第一條：工程名稱：
第三條：工程范圍：見附件.
第四條：工程總價：
人民幣(此項為投標價，支付以實際工程量為依據(jù)，此為稅后價)，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報告為準)交付日
5.2合同總工期：元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。
第六條：本工程質(zhì)量標準
按設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標準施工且符合國家相關(guān)驗收標準。
第七條：代表
甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權(quán)委托書作為本合同的一部分。
如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。
第八條：工地管理
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。
8.2嚴格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。
8.3乙方進入施工現(xiàn)場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。
情節(jié)嚴重移交司法部門處理。
第九條：設(shè)備、材料、通行及配套
9.1甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護分包工程所需的暫時或永久性質(zhì)的設(shè)備。
9.2本工程使用的材料：見附件。
9.3乙方堆置器材設(shè)備之場所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。
甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場所臨時水電設(shè)施由甲方負責提供，甲方應(yīng)隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營運。
第十條：工程保險
10.1乙方應(yīng)對其員工購買保險
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當享有保險單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費用。
第十一條：變更設(shè)計
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。
11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條：工程延期
12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時起24小時內(nèi)進行驗收。
13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應(yīng)以書面報請完工驗收。
經(jīng)監(jiān)理工程師認可后，由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。
13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據(jù)。
13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。
驗收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。
第十四條：違約及損害賠償責任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。
14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。
甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理
甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由人民法院管轄。
第十六條：其它
16.1合約時效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應(yīng)及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇11
常用版建設(shè)工程合同范本
承租方：(以下簡稱甲方)
出租方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定，為明確設(shè)備租賃雙方的權(quán)利義務(wù)，甲方根據(jù)工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就租賃機械設(shè)備事宜簽訂協(xié)議如下，以便共同遵守。
一、車型：(見附表)
二、租賃使用地點：
三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時，且機械設(shè)備到達甲方指定現(xiàn)場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規(guī)定時限退場的，將不再計算租賃費。
四、機械設(shè)備租賃形式及結(jié)算方式：
1、乙方以月租形式將機械設(shè)備租給甲方，月租金為人民幣大寫：___________元月，________元小時，租賃時間不足____月者，按實際使用天數(shù)結(jié)算。日租金月租金31天;
2、機械設(shè)備在租賃期間產(chǎn)生的運費由乙方自行負責;
3、租金的結(jié)算方式：甲方原則上每月____日對乙方進行租賃費結(jié)算一次，并在下月____日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業(yè)主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械設(shè)備，增加的機械設(shè)備采用本合同中價格，費用并隨本合同規(guī)定支付;
4、乙方須配備合格的司機并持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。
五、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、機械設(shè)備在租賃期間，乙方機械司機要服從甲方的.工作安排，因乙方司機不服從甲方的安排，甲方有權(quán)要求更換司機和終止合同。司機在作業(yè)期間對機械設(shè)備和自身安全負全責。嚴格按照機械設(shè)備操作規(guī)程操作，不得違規(guī)，否則由此引發(fā)的一切安全事故均由乙方負責，費用自理;
2、乙方負責機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)、燃油、輔油等及其相應(yīng)費用，完好率每月不低于28天，每低于一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;
3、甲方提供工程施工場地，并保證施工環(huán)境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環(huán)境符合機械設(shè)備作業(yè)條件;
4、乙方為甲方提供的機械設(shè)備必須手續(xù)齊全(合格證、技術(shù)檢驗證等)。如因機械設(shè)備手續(xù)不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;
5、乙方的機械設(shè)備應(yīng)保證外觀整潔、技術(shù)性能良好、運轉(zhuǎn)正常，滿足施工需要，在機械設(shè)備出現(xiàn)故障且乙方不能在規(guī)定的時間內(nèi)修理好時，應(yīng)提前采取措施，保證甲方工程的正常施工;
6、乙方的機械設(shè)備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;
7、甲方無權(quán)將乙方的設(shè)備轉(zhuǎn)租、拍賣、抵押。
六、違約責任：
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經(jīng)對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規(guī)定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;
2、有關(guān)本合同一切爭議，甲乙雙方應(yīng)該根據(jù)《_____》及其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決;
3、本合同一式三份，甲方執(zhí)二份、乙方執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設(shè)備退場結(jié)算后合同自行作廢。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代表人：代表人：
經(jīng)辦人：電話：
身份證號碼：
簽訂時間：簽訂地點：
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇12
發(fā)包人（全稱）：____________
承包人（全稱）：___________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內(nèi)容：_____________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：________
資金來源：__________________
二、工程承包范圍
承包范圍：_____________________
三、合同工期：
開工日期：_______________________
竣工日期：_________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：___________________
五、合同價款
金額（大寫）：_______________元（人民幣）
￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：___________________________
本合同雙方約定____________________________后生效。
發(fā)包人：（公章）__________承包人：（公章）____________
住所：______________住所：_______________
法定代表人：___________法定代表人：______________
委托代表人：_____________委托代表人：______________
電話：__________________電話：___________________
傳真：__________________傳真：________________
開戶銀行：_______________開戶銀行：______________
賬號：___________________賬號：__________________
郵政編碼：_____________郵政編碼：______________。
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇13
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： 身份證號： (以下簡稱乙方)
為了提高企業(yè)競爭能力，擴大企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂內(nèi)部承包經(jīng)營協(xié)議如下：
一、甲方授權(quán)乙方簽訂的建設(shè)工程合同，乙方實行自主經(jīng)營，獨立核算，自負盈虧的運營模式，所有的業(yè)務(wù)開支和辦公費用由乙方承擔，并獨自承擔經(jīng)營過程中的債權(quán)債務(wù)和由此引發(fā)的全部經(jīng)濟風險、安全和法律責任。
二、承包方式及要求
1、工程管理費：甲方收取乙方承建項目工程合同價款的 %作為公司管理費，乙方不承擔額外費用，甲方出具企業(yè)外出經(jīng)營許可證給乙方，工程所有稅收由乙方承擔，工程款發(fā)票由乙方在工程所在地稅務(wù)主管部門按稅法依法繳納稅費，費用由乙方承擔，乙方不能偷稅、漏稅，一經(jīng)出現(xiàn)一切經(jīng)濟損失和法律責任概由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，甲方不得挪用項目工程款，工程款到賬后必須當天支付乙方，
第一次款項到賬時，扣除
第一次款項的稅金及管理費，剩余款項一次性支付給乙方，工程款
第二次到賬后，把合同價款內(nèi)的稅金發(fā)票及工程管理費一次性扣除，剩余款項一次性支付給乙方。
2、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營狀況進行監(jiān)督指導，享受財務(wù)監(jiān)督權(quán)、審核權(quán)、工程質(zhì)量和安全檢查權(quán)，乙方應(yīng)當自覺接受甲方的監(jiān)督，并尊重甲方派駐管理人員的權(quán)利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建 議。
三、甲方的義務(wù)
1、甲方在本協(xié)議生效之后，甲方協(xié)助乙方辦理該工程的一切相關(guān)事宜。
四、工程管理
1、乙方承擔為承接工程發(fā)生的招標費用、報建費用、施工過程的各項成本、工程保修期間所發(fā)生的費用、直至該協(xié)議終止前所發(fā)生的其他費用均由乙方承擔。
2、項目中標后，乙方必須根據(jù)工程的規(guī)模、“質(zhì)量和工期的要求及甲方與業(yè)主所簽施工合同的要求，盡快組建項目經(jīng)理部，選派得力的領(lǐng)導班子的施工隊伍，提供實施工程所需資金、技術(shù)人員、機械和材料物資。
3、乙方為承擔管轄范圍內(nèi)的工程負全面責任，嚴格執(zhí)行國家施工驗收規(guī)范、質(zhì)量管理條例和強制性標準條文，甲方與建設(shè)單位簽訂的建設(shè)工程施工合同所規(guī)定的，承包人的全部責任和義務(wù)和甲方的各項工程質(zhì)量管理制度，信守合同，維護甲方的信譽，全面負責工程的實施、養(yǎng)護，直至工程圓滿通過竣工驗收，承擔保修期責任完成為止，若因履約不善造成的全部違約責任由乙方承擔。
4、乙方必須貫徹落實國家、地方、行業(yè)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標準和各項規(guī)章制度，對管轄范圍內(nèi)施工項目的安全生產(chǎn)負全面責任，發(fā)生一切大小事故概由乙方承擔經(jīng)濟損失和法律責任。
5、乙方必須服從甲方下達的創(chuàng)安全文明工地計劃，并負責實施。
6、乙方應(yīng)定期組織安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查，堅持“安全
第一，預防為主”的安全方針，嚴格執(zhí)行安全獎罰制度。研究解決安全質(zhì)量生產(chǎn)中存在的問題，對存在的安全質(zhì)量問題應(yīng)及時整改，消除安全隱患。
7、乙方必須組織并主持各種安全設(shè)施、設(shè)備的審查和驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施。
8、乙方必須執(zhí)行甲方的各項安全質(zhì)量生產(chǎn)管理和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，服從公司的安全質(zhì)量生產(chǎn)管理，接受公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。定期向公司通報安全質(zhì)量生產(chǎn)情況。如因乙方違約造成甲方經(jīng)濟損失、行政處罰等影響公司的名譽的，由乙方承擔一切經(jīng)濟損失和法律責任，賠償甲方名譽損失費和經(jīng)濟損失。
五、經(jīng)營及相關(guān)管理
1、乙方不得超過甲方所授權(quán)范圍進行經(jīng)營，不得隨意將承建工程進行轉(zhuǎn)包。
2、對乙方需要甲方配合招投標工程預審文件、投標文件編制的，甲方認真積極配合力爭符合相關(guān)文件編制要求，由此發(fā)生的差旅費及為達到文件編制要求所發(fā)生的一切費用由乙方承擔，實報實銷。經(jīng)乙方要求甲方管理人員出差者，其經(jīng)辦人員的差旅費用、出差補貼、雙休日加班費用(按國家勞動法有關(guān)規(guī)定)及對擬投標工程所開支的經(jīng)費由乙方負責承擔。
六、違約責任及協(xié)議解除
1、在工程竣工驗收合格后，乙方將應(yīng)項目經(jīng)營內(nèi)的各項債權(quán)債務(wù)處理完畢，如有債務(wù)糾紛，由乙方承擔全部責任。
2、乙方承擔違反甲方規(guī)章制度所簽訂合同、文件的經(jīng)濟、無限期法律責任。
3、乙方必須守法經(jīng)營，若經(jīng)營管理不善或出現(xiàn)安全事故導致通報處罰、停止投標或其他行政處罰導致降低資質(zhì)的，甲方有權(quán)用該工程款支付相應(yīng)費用，由乙方承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和法律責任。
七、未盡事宜在雙方協(xié)商后補充，有關(guān)本項目事項的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本協(xié)議的組成部分，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議一式貳份，各持壹份。
八、附件：
1、甲方必須提供給乙方項目授權(quán)委托書，全權(quán)處理項目所有一切事務(wù)。
2、乙方提供給甲方本人身份證復印件一份。
甲方：
乙方：
________年____月____日
________年____月____日
建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇14
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就甲方廠區(qū)基建工程施工事項達成協(xié)議：
一、 工程名稱：察右中旗環(huán)城商砼廠區(qū)內(nèi)“五通一平”基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程。
二、 工程建設(shè)內(nèi)容：
廠區(qū)平整 院面硬化和道路建設(shè) 機井：1眼 電力基礎(chǔ)設(shè)施
三、 承包方式：包工包料
四、 工程造價：見附表
五、 工程期限：開工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。
六、 質(zhì)量要求：承包人必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定標準施工。確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)問題未達到標準，不予驗收。乙方必須無條件返工。并承擔返工損失。
七、 付款方式：
1、 工程峻工后，經(jīng)甲方驗收并合格。甲方即付給乙方工程造價款的85%。
2、 乙方剩余15%工程款作為質(zhì)保金。在質(zhì)保期滿(質(zhì)保期壹年)后兩月內(nèi)付清。
八、 如有其它未經(jīng)事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。
九、 本合同自甲、乙雙方簽字后即生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日