工程設計合同民事訴訟（通用3篇）

工程設計合同民事訴訟 篇1

　　原告：_______________：_______________設計院

　　住所：_______________

　　法定代表人：___________電話：___________

　　被告：_______________有限公司

　　住所：_______________

　　法定代表人：___________電話：____________

　　訴訟請求：

　　1、支付設計費__________元及逾期支付的利息__________元;

　　2、支付違約金__________元(或賠償經濟損失__________元);

　　3、本案訴訟費由被告承擔。

　　事實和理由：

　　__________年_____月_____日，原告和被告簽訂了一份《_____工程設計合同》，約定設計費金額為人民幣__________元，付款日期為我院全部完成設計圖紙交付被告之時，并約定逾期付款按每日_____‰支付違約金。合同簽訂后，我院已按約定履行了全部合同義務，而被告卻未按合同完全履行義務，僅陸續支付__________元，尚欠設計費__________元至今未付。經催要未果，故原告訴至貴院，請求支持原告的訴訟請求，以維護原告的合法權益。

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人：_______________設計院(蓋章)

　　法定代表人：_______________(簽章)

　　________年________月________日

　　附：合同副本__________份。

　　本訴狀副本______份。

　　其它證明文件_____份。

　　這就是民事訴訟電子合同的解答。

工程設計合同民事訴訟 篇2

　　堤壩工程設計協議書

　　合同編號：_________本合同由下列雙方于_________省_________市簽署：

　　甲方：_________公司

　　乙方：_________公司

　　甲乙雙方因_________工程總體規劃文件事宜，經協商一致，達成本合同，共同遵守執行。

　　第一條　設計內容乙方為甲方設計_________工程并編制_________工程總體規劃文件，主要內容包括：a.甲方廠區總平面布置;b.甲方第1、2、3期_________工程生產規模、產品、技術方案分析與規劃;c.甲方技術經濟效益分析與預測。

　　第二條　設計期限乙方于收到甲方提供的設計資料后_________天內向甲方交付_________工程總體規劃文件。

　　第三條　設計報酬及支付方式甲方向乙方支付設計報酬人民幣_________元，分兩期支付，具體如下：a.本合同簽署后_________個工作日內支付_________元;b.乙方提交_________工程總體規劃文件并經甲方審核通過后_________個工作日內支付_________元。

　　第四條　各方義務a.甲方義務(1)及時向乙方提供編制_________工程總體規劃文件所需基礎資料;(2)如期向乙方支付報酬。

　　b.乙方義務(1)按期交付_________工程總體規劃文件及其相關的圖紙和技術文件資料;(2)及時解決_________工程總體規劃文件中涉及有關的技術問題。

　　第五條　工程驗收a.乙方編制的_________工程總體規劃文件需經甲方專家委員會審核。

　　b.甲方專家委員會須于收到乙方提交的_________工程總體規劃文件之日起_________個工作日內進行審核并提出意見，甲方專家委員會未于前述期限內提出意見，視為甲方接受乙方編制的_________工程總體規劃文件。

　　c.甲方專家委員會對_________工程總體規劃文件提出異議或意見的，乙方須于接到甲方或其專家委員會異議或意見之日起_________個工作日內對_________工程總體規劃文件進行修改后提交甲方專家委員會審核;經甲方專家委員會次審核，_________工程總體規劃文件未獲通過，甲方有權拒絕接受_________工程總體規劃文件，不向乙方支付第二期報酬。

　　第六條　其它本協議一式_________份，具有相同法律效力。

　　各方當事人各執_________份，其他用于履行相關法律手續。

　　甲方(蓋章)：_________公司　　　　　　乙方(蓋章)：_________公司授權代表(簽字)：_________　　　　　　授權代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

工程設計合同民事訴訟 篇3

　　(施工總承包人)：____________(甲方)

　　勞務分包人：____________(乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規，遵循平等公平和誠實信用的原則，經雙方就勞務分包事項達成一致，訂立本合同。

　　1、勞務分包工作對象及提供勞務內容

　　工程名稱：________________

　　工程地點：______________

　　分包范圍：__________________

　　建筑面積：______________

　　2、分包工作限期：___________年_______月________年______日

　　3、工程質量，本工程質量按《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量評定標準》和圖紙設計要求，建筑單位要求的施工標準必須達到中級裝飾等級。

　　4、承包方式：承包范圍及承包單價

　　a)承包方式：清包人工費

　　b)承包范圍：所有室內外墻抹灰、外墻保溫、悶頂和天溝立面保溫及抹灰、樓梯抹灰及大理石鋪粘、室內地面、屋面瓦、防水上保護層、煙囪抹灰及女兒墻抹灰(不包括天棚抹灰)。

　　c)本工程單價為/m2(按工程實際建筑面積計算)。

　　5、標準范圍

　　除工程合同外另有約定：

　　a) 如本工程圖紙設計變更，甲乙雙方另行商議。

　　b)如因甲方材料供給及工費不到位造成的工期延誤及乙方人工浪費由甲方負責承擔。

　　C)如因乙方造成的工期延誤由乙方負責承擔

　　6、文明施工及安全責任

　　勞務分包人按工程總承包人要求做好文明施工及安全措施如發生安全事故由責任方負責。

　　7、工具使用與材料管理

　　勞務分包人自帶小型工具，其它大型工具及鋁合金靠尺和消耗品由工程總承包方提供，現場使用材料由甲方提供，乙方不得浪費材料，應作到工完場清，如乙方造成的材料浪費由乙方負責賠償責任。

　　8、工期及付款方式

　　本工程由開工到每棟樓內外墻抹灰完畢，甲方應付給以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完畢，在付以完工程量的80%，其它項目完工及工人退場后應付剩余工程款的95%，余款等工程竣工驗收后一次性付清。

　　9、其他

　　施工期間如遇到人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延。

　　10、本合同一式三份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日