木工工程質量合同（通用3篇）

木工工程質量合同 篇1

　　甲方：_________________簡稱甲方

　　乙方：_________________簡稱乙方

　　經協商甲方將______________________________教學實驗樓a、b棟工程木工制作、安裝、上下車、機械等委托乙方施工。內容如下：

　　一、工程內容

　　a、b棟現有施工圖紙、招標文件、圖紙會審紀要及設計修改所有含有的木工工程，包括制作安裝、預留、釘子、鐵絲等工序。

　　二、單價及承包方式

　　以建筑面積每平方米15.00元整包干，工程量以施工圖為計算依據，人工費、班組管理費、施工工具、機械、鐵絲、鐵釘、上下車、勞保用品以及現場轉運等乙方自行承擔。

　　三、付款方式

　　完成工程量，主體結構施工完畢且驗收合格后，付到總金額的60%，余款，在施工過程中，模板浪費超過3按市場價扣除乙方工程款。

　　四、質量要求

　　達到國家現行質量驗收標準以及設計要求，經有關部門驗收合格為準，如驗收不合格所引起的返工所發生的一切費用由乙方自行負責，所耗廢的材料按當前市場價從工程款中扣除。模板按縫處漏水泥，拆模后要清理，否則用砂輪機打磨。

　　五、施工工期

　　按現場進度計劃施工，乙方不得拖延工程進度，中有拖延工期現象，所造成的一切費用由乙方負責。

　　六、管理

　　乙方在整個施工過程中，必須服從甲現場管理人員的管理，遵守施工現場管理條例和制度。

　　七、施工安全要求

　　1、乙方在施工過程中必須嚴格執行安全操作規程及有關規定，做到安全生產，文明施工，按照文明施工管理條例實行。

　　2、杜絕一切違章作業，施工前先檢查作業面有無安全隱患，做到及時發現及時處理，乙方必須組織工人進行安全教育以及班前安全活動，施工過程中造成的一切安全事故均由乙方自己承擔，并對甲方賠償相應的損失費。

　　八、未盡事宜，甲乙雙方自行協商解決。

　　九、本合同一式叁份，辦理相關手續一份，甲乙雙方各一份，雙方簽字生效，如有違約合同總10%支付違約金。工程尾款付清后本合同作廢。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________

木工工程質量合同 篇2

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人___________________糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　事實和理由

　　此致

　　________人民法院

　　反訴人：_________________

　　日期：_________________

木工工程質量合同 篇3

　　發包人(全稱)：_________________________

　　承包人(全稱)：_________________________

　　發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協商一致，對____________________________(工程全稱)簽定工程質量保修書。

　　一、工程質量保修范圍和內容

　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

　　質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：____________________________________________________________。

　　二、質量保修期

　　雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

　　⒈地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;

　　⒉屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為______________年;

　　⒊裝修工程為____________年;

　　⒋電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為________________年;

　　⒌供熱與供冷系統為__________________個采暖期、供冷期;

　　⒍住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為________________年;

　　⒎其他項目保修期限約定如下：

　　____________________________________________________。

　　質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　三、質量保修責任

　　⒈屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。

　　⒉發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

　　⒊對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

　　⒋質量保修完成后，由發包人組織驗收。

　　四、保修費用

　　保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　五、其他

　　雙方約定的其他工程質量保修事項：______________________________________________。

　　本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。