建筑工程企業流動資金貸款合同書(精選21篇)
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇1
借款方:____________________
單位:________________________
地址:________郵碼:____電話:________
貸款單位:________________________
貸款方:____________________
法定代表人:________職務:____
地址:________郵碼:____電話:________
單位:________________________
擔保方:____________________
法定代表人:________職務:____
地址:________郵碼:____電話:________
根據《中華人民共和國民法典》的規定,借款方為保證施工生產正常進行,向貸款方申請建筑企業流動資金貸款,經貸款方審查同意發放,為明確各方權責,特簽訂本合同共同遵守。
第一條本合同規定____年貸款額為人民幣____萬元,用于____。
第二條借款方和貸款方必須共同遵守貸款辦法,有關貸款事項按辦法規定辦理。
第三條貸款自支用之日起,按實際支用數計收利息,利率為月息____‰,超計劃貸款的超過部分利率為月息____‰,逾期貸款加計利息20%,挪用貸款挪用部分加罰利息50%。
第四條貸款方保證按照本合同的規定供應資金,貸款方如因工作差錯貽誤用款,以致借款方遭受損失時,應按直接經濟損失,由貸款方負責賠償。
第五條貸款方有權檢查貸款使用情況。檢查時,借款方對調閱有關文件、帳冊、憑證和報表,查核物資庫存和施工生產情況等,必須給予方便。
第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規定,貸款方有權停止貸款,提前收回部分或全部貸款。
第七條方對借款方歸還貸款本息承擔責任,如果借款方未按期清償貸款本息時,擔保方應在接到貸款方還款通知后一個月內負責歸還。
第八條本合同有效期:自____年____月____日起,至____年____月____日為止。
本合同正本一式三份,簽章各方各執一份。
借款方:____________________代表人____________
貸款方:____________________代表人____________
擔保方:____________________代表人____________
________年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇2
甲方(委托方):________________
代表人:________________________
聯系電話:______________________
mail:_________________________
乙方(受托方):________________
代表人:________________________
聯系電話:______________________
mail:_________________________
本著公平、公正、自愿和誠信的原則,經友好協商,甲乙雙方達成以下協議:
1.甲方已在_________________開立期貨賬戶
姓名:_________________________________
賬號:_________________________________
2.該賬戶委托乙方進行國內期貨買賣操作。具體委托期限由______年______月______日至______年______月______日。
3.乙方將以自己的專業技能、信息優勢、特定的技術及理論以及勤勉盡責、誠實信用的職業規范為甲方買賣國內期貨合約。
4.在委托期內,為增強雙方的透明度,甲方有權隨時查詢上述賬戶的交易情況,但不得干擾乙方操作,不得擅自改變乙方正常的交易。否則,乙方有權單方面解除本協議。
5.當虧損超過資金的_________%時乙方必須通過電話或mail的方式通知甲方,此時甲方有權單方面解除本協議。
6.盈利分配:為保障雙方的利益,以期貨交易結算單為準,每達到盈利_________%以上(含_________%),雙方結算一次。甲乙雙方按盈利額_________的比例分配(即:甲方獲取盈利部分的_________%;乙方獲取盈利部分的_________%)。
7.本協議一式二份,甲乙雙方簽字后生效。
8.未盡事宜,雙方另行協商。本協議的補充協議與本協議具有同等法律效力。
甲方(蓋章):___________
代表人(簽字):_________
_________年______月____日
br>簽訂地點:_______________
乙方(蓋章):___________
代表人(簽字):_________
_________年______月____日
簽訂地點:_______________
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇3
甲方(發包方):
乙方(承包方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,本著自愿、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:
一、工程內容
二、工程地點
三、工程期限
1、本合同總工期為年月日開工,至年月日結束。
2、如遇下列情況,工期作相應順延。
(1)施工現場不符合安全施工;
(2)設計范圍內重大設計變更;
(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規定支付工程款。
乙方在以上情況發生的十天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后,在十天內予以確認和答復,逾期不予答中國教育總網文檔頻道復,乙方可視為要求已被確認。
四、工程價款工程總價:人民幣元整(¥元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款,即人民幣元整(¥元);
2、工程施工結束后,甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項,即人民幣元整(¥元);
3、工程驗收結束后,甲方在一周內向乙方付清全部余款,即人民幣元整(¥元)。
六、工程驗收
1、當該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作,并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。
2、工程未經驗收,甲方若需啟用,須與乙方協商,經同意方可使用。若未經乙方同意啟用,將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
4、工程未通過驗收,引起爭議時,請求第三方驗收。
七、驗收標準
本工程以相關設計方案、圖紙為依據,按照國家標準進行驗收;沒有國家標準的,則按照行業標準進行驗收。
八、雙方權利和義務
1、甲方權利和義務指派為工地代表,負責協調甲方的相關事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。
(1)負責本工程的監督,積極協調施工配合關系。
(2)負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的監督。
(3)提供有利施工的現場條件。
(4)審核工程計劃進度表。
(5)負責對圖紙、方案的審核、確認,負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執行情況進行監督檢查及設計圖紙變更簽證,工程中間驗收和其他必要的簽證。
(6)負責竣工驗收工作,在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。
(7)按合同向乙方支付本合同規定的價款。
2、乙方權利和義務
(1)嚴格按設計圖施工,質量技術指標符合工程的各類標準和規范的要求。
(2)施工中發現問題及時向甲方報告并提出解決方案。
(3)編制施工組織方案,施工總進度計劃,材料進場計劃,開竣工通知書等,及時送甲方。
(4)提供竣工驗收技術資料,并準備竣工技術圖紙,辦理工程竣工結算,參加竣工驗收。竣工資料應滿足甲方要求。
(5)組織有技術水平的施工隊伍,明確現場技術及施工負責人、主要管理人員,技術人員不得隨意變動。
九、服務條款無。
十、違約責任
1、由于甲方原因,使工程延期完成,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價0.5%延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,則視中國教育總網文檔頻道乙方違約,乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價0.5%延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。
3、由于甲方未按合同約定向乙方付款,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價0.5%延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。
4、執行過程中,任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
十一、合同的變更及解除
1、合同簽訂生效后,除不可抗力外(指戰爭、嚴重水災、火災、臺風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故),甲乙雙方不得無故變更或解除。
2、在履行合同過程中,因遇不可抗力事故,甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。若確需變更或解除合同時,要求變更一方應及時通知對方,對方在接到通知3天內給予答復,逾期未答復視為同意。
3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一筆款項的期限達到60日的,乙方有權中止本合同項下義務的履行;甲方延期付款期限達到120日的,乙方有權解除本合同,并且有權請求甲方給予相應的賠償。
4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限達到60日的,甲方有權中止本合同項下義務的履行;整個工程延期的期限達到120日的,甲方有權解除本合同,并且有權請求乙方給予相應的賠償。
5、變更或解除合同,所造成的損失由雙方協商解決。
十二、爭議解決方式
凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議,甲、乙雙方應通過友好協商解決,協商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。
十三、其他條款
在合同履行過程中,雙方可以根據實際情況,對合同未盡事宜協商確定。合同簽定地:
十四、合同文本和效力
本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,經雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇4
你好,建筑工程發生糾紛難以避免,想要提起上訴的話,這時候就需要上訴狀了,以下就是建筑工程上訴狀范文,供您參考:_________________
上訴人:_________________
被上訴人:_________________(刑事上訴狀無被上訴人)
上訴人因一案,不服人民法院年月日字第號,現提出上訴。
上訴請求:_________________
上訴理由:_________________
此致
人民法院
附:_________________本上訴狀副本份
上訴人:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
[填寫說明]
1、上訴請求。首先要綜合敘述案情全貌,接著寫明原審裁判結果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最后寫明具體訴訟請求,是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。
2、上訴理由。主要是針對原審裁判而言,而不是針對對方當事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由,主要是以下方面:_________________(1)認定事實不清,主要證據不足;(2)原審確定性質不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程序。
[注意事項]
1、上訴只能采用書面形式。如果當事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示上訴而未在法定期間內遞交上訴狀,則視為未提出上訴。
2、上訴是當事人享有訴權,一審原、被告及被判決承擔責任的第三人均有權上訴。
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇5
合同編號: ____市裝飾裝修工程施工合同 發包人(甲方): 承包人(乙方): 承包人資質等級: ____市工商行政管理局 制定________年____月 使 用 說 明
一、本合同適用于在____市行政區域內施工的新建、改建、擴建的公用設施、寫字樓、娛樂場所、飯店、酒樓、商場、車船、飛機等非家庭居室的裝飾裝修工程及其他環境藝術裝飾裝修工程。承包人具有工商行政管理機關核發的營業執照與行業主管部門核發的施工企業資質等級證書。
二、按照《招標投標法》采用招投標方式確定承包人的,合同依照中標文件要求執行,但中標書內容、工程圖紙、招投標合同條款、技術規范和承諾書,有與《民法典》相悖之處的,以《民法典》規定為準。 ____市裝飾裝修工程施工合同 發包人(甲方):(全稱) 承包人(乙方):(全稱) 依照《民法典》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。 1 工程概況
1.1 工程名稱:。
1.2 工程地點:。
1.3 工程內容:。
1.4 承包范圍:。
1.5 承包方式: 乙方包工、包全部料 乙方包工、包部分料(見附件) 乙方只包工
1.6 工程結構:。
1.7 裝飾裝修施工面積:。 2 工程質量
2.1 本工程質量達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或專業標準:《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)
2.3 約定標準:。 3 工期
3.1 總工期:日(為日歷工期,并包括法定節假日)。
3.2 開工日期:________年____月____日。
3.3 竣工日期:________年____月____日。
3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,提前____日以書面形式通知甲方,如甲方____日內未做出答復的,視為同意延期開工,具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔,并相順延工期。
3.5 暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,在24小時內向乙方提出處理意見,乙方妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的,乙方可繼續施工,由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的,甲方在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的,乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.
6.1 發生以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任:
(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量增加、設計變更的。
(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時供合同約定的材料和設備的。
(5)____日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(6)甲方未按時支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.
6.2 出現以上情況時,乙方及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的,由乙方承擔責任,工期不順延。
3.7 工期提前
3.
7.1 提前竣工的條件是采取可行的新技術措施,任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方簽訂提前竣工協議,且甲方在____日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施,并為趕工提供必要的條件。
3.
7.2 提前竣工協議包含以下內容:
(1)提前的時間。
(2)乙方采取的技術措施。
(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。
(4)實行新技術措施增加的費用。 4 設計
4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式 由甲方于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。 由乙方于開工____日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批,甲方于____日內審批完畢并交還乙方。 由甲方委托的專業設計公司于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
4.2 設計變更
4.
2.1 甲方要求變更設計時,在該分部或分項工程施工____日前通知乙方。乙方立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.
2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓,由甲方負責處理并承擔相損失。
4.
2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔。
4.
2.4 設計變更由甲方代表辦理洽商確認手續,乙方變更施工進度計劃,送甲方批準,同時調整工程價款。
4.
2.5 涉及設計變更的,設計圖紙提供方給出變更設計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據。 5 工程價款
5.1 本工程價款: 招標工程以中標價為準。(附中標通知書) 非招標工程以審定的.工程預(概)算書為準。
5.2 本工程價款總計:人民幣 元, 元。
5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整:
(1)甲方確認的工程量增減。
(2)甲方確認的設計變更或工程洽商。
(3)符合“
3.
6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
(4)雙方約定的其他增減或調整。
5.4 工程價款支付
5.
4.1 預付款為工程總價的 %,支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的,乙方可書面通知甲方,如甲方在接到通知后____日內仍不能支付,乙方可延期開工。
5.
4.2 工程進度款
5.
4.
2.1 乙方在每月____日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄,甲方在____日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的,甲方計量視為有效并作為工程款支付依據;甲方逾期未作計量及質量驗收的,從第____日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。
5.
4.
2.2 工程進度款的撥付包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。
5.
4.
2.3 乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5.
4.
2.4 經乙方書面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款計算自確認延期____日后起算的付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)。
5.
4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付,10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。 6 材料設備供
6.1 本工程由甲方供主要材料設備的,雙方約定編制甲方供材料設備一覽表作為本合同附件,一覽表中準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。
6.2 本工程由乙方采購材料設備的,按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購,提供材料設備產品的質量、環保合格證明,并對所購材料設備質量負責。
6.3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前通知對方,雙方對材料、設備進行共同驗收。甲方供材料設備經驗收合格后,移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料由雙方選定樣品樣本。樣品樣本經雙方驗收后封存,作為材料供和竣工驗收的實物標準。
6.5 雙方所提供的工程主要材料符合國家質檢總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。 7 雙方派駐本工程項目的代表
7.1 甲方派駐本工程項目的代表為職務: , 職稱: 。
7.2本工程項目甲方委托 公司依法對工程施工實施監理。 監理工程師: 職務: 職稱: 注冊證書號: 。
7.3 乙方派駐本工程的項目經理為,是乙方在本工程項目中的代表。
7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。
7.5 甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發出的任何書面形式的條件和指令,項目經理予執行。 8 雙方權利
8.1 甲方權利
8.
1.1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師,但提前____日書面通知乙方。撤換后代表或監理工程師的權責不變。
8.
1.2 有權監督乙方履行各項合同義務。
8.
1.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。
8.
1.4 有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
8.2 乙方權利
8.
2.1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表,但提前____日書面通知甲方,撤換后代表的權責不變。
8.
2.2 有權監督甲方履行各項合同義務。
8.
2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表予執行,但由于指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。 9 雙方義務
9.1 甲方義務
9.
1.1 按約定向乙方支付工程款。
9.
1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.
1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9.
1.4 提供施工場地,并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相措施費用。
9.
1.5 提供房屋主體結構,水、電、暖風機電設備的技術資料。
9.
1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備,保證施工期間的需要。
9.
1.7 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關系,保證工程有序進行。
9.
1.8 嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
9.
1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程,要保證建筑結構的安全,并不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)增加樓、地面荷載。
(4)破壞地面,層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。 凡必須涉及以上所列內容的,有涉及改動方案的設計圖紙,并對安全使用性出具書面說明。
9.2 乙方義務
9.
2.1 制定并組織落實施工進度計劃。
9.
2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。
9.
2.3 安全施工
9.
2.
3.1 按有關規定,嚴格安全防護和防火措施,并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失,由相責任人承擔。
9.
2.
3.2 發生傷亡事故,在第一時間報有關部門及通知甲方,并按政府有關部門的要求處理。甲方提供搶救搶險的必要條件,協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。
9.
2.
3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,與甲方協商安全防護措施,經甲方同意后實施,防護費用由甲方承擔。
9.
2.
3.4 在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的,制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施報甲方同意,并由甲方承擔相費用。
9.
2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前,負責工程成品保護工作。
9.
2.5 負責施工場地的清潔,符合環境衛生管理的有關規定。 10 工程驗收
10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方在自檢合格后48小時內以書面形式通知甲方代表(監理工程師)驗收,驗收合格并經甲方代表(監理工程師)在檢驗紀錄上簽字后,乙方才可進行隱蔽和繼續施工。
10.2 竣工驗收
10.
2.1 工程具備竣工驗收條件的,乙方按國家竣工驗收的有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方在收到報告后____日內組織驗收,并在驗收后____日內書面通知乙方同意或提出修改意見,雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。
10.
2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的,視為工程合格同意驗收,XX辦理竣工結算手續。
10.
2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后達到竣工驗收標準的,竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期。竣工日期也視為保修起始日期。
10.
2.4 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程,甲方不得使用;如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。
10.
2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的,雙方可簽訂甩項竣工協議處理。
10.
2.6 竣工結算:竣工報告經甲方同意后,乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起____日內進行審核確認,按合同約定向乙方支付工程尾款,同時甲、乙雙方辦理工程交接手續。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的,承擔乙方相保管費和利息損失。 11 違約責任 1
1.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時承擔相違約責任,包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。 1
1.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的,每延誤____日向乙方支付遲延部分工程款‰的違約金。 1
1.3 由于乙方責任延誤工期的,延誤____日乙方向甲方按已付工程進度款之和的‰支付違約金。 1
1.4 由于乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程,乙方對工程質量不合格的部位進行徹底返工修理,對室內空氣質量不達標的進行全面綜合治理,由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。 1
1.5 違約方承擔違約責任后,除符合以下情況而中止合同外,雙方均繼續履行合同,以保持工程的連續性和已施工程的完好:
(1)合同已無法履行。
(2)甲、乙方協議停止施工。
(3)調解要求停止施工。
(4)仲裁要求停止施工。
(5)法院要求停止施工。 12 其他: 有關保險、擔保、保修等內容,雙方可以書面形式另行約定,作為本合同附件。 13 不可抗力: 因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時,及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并在合理期限內提供證明。 14 爭議解決方式: 本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第種方式解決:
(1)依法向 人民法院提請訴訟。
(2)提交 仲裁委員會仲裁。 15 合同的生效: 本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。 16 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份;副本份,甲方份,乙方份。 17 補充約定: 。 甲方(簽章): 乙方(簽章): 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 聯系電話: 聯系電話: 委托代理人: 委托代理人: 聯系電話: 聯系電話: 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號: 賬號: 簽訂時間: 簽訂時間: 簽訂地點: 簽訂地點: 合同附件: 1 中標通知書 2 承包人承攬工程項目及報價表 3 發包人材料供及設備一覽表 4 工程驗收 驗收時間: 驗收地點: 工程名稱: 工程地點: 驗收意見: 發包方(甲方或用戶單位): 施工單位: 5 環境檢測記錄: 檢測時間: 檢測地點: 檢測部位: 檢測結果:(報告書) 6 保修合同
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇6
甲方(全稱):中國人民銀行涼山州中心支行 乙方(全稱):四川XX公司 根據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《公路工程施工招標管理辦法》的有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利和義務,經雙方就協商一致,簽訂本合同,以茲共同遵守。
一、工程內容
1、拆除磚體圍墻4
1、拆除廢舊欄桿19
7.072拆除文化石46
3.72
2.
2、新砌筑圍墻10
6.22
3、抹灰75
8.92
2、外墻漆35
9.48
2、新建欄桿11
7.55
2、新貼文化石23
8.84
2、防盜刺網44
1.4圍墻燈18盞、更換電線240、更換線管80。
二、以下文件是本協議書的組成部分,其優先次序如下:
1、中標通知書;
2、合同協議書;
3、合同條件;
4、施工規范;
5、圖紙(或施工說明書),以上各文件是作為說明的,若出現含糊或異議,則由業主作出解釋或校正。
三、工程期限
1、本合同工程的施工期為90天;
2、如遇下列情況,經雙方簽訂補充協議,工期作相應順延;
3、遇到人力不可抗拒的自然災害而影響工期;
4、因重大設計變更而增加工程項目;
四、工程合同造價
1、工程總造價為:210000.00元人民幣(大寫:貳拾壹萬元整
;
2、如遇下列情況,經雙方簽訂補充協議,合同總價應作相應調整:
A、因設計變更;
B、如增加工程項目另行計算。
五、材料 工程所用材料應符合國家相關規范規定。
六、工程質量和檢查驗收
1、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行作業及驗收。
2、工程竣工后,乙方應發出竣工通知書,經雙方協商確定驗收日期,組織有關人員進行質量驗收。
3、工程質量要求達到合格工程,
七、雙方的負責事項
1、甲方:
(1)甲方提供臨時用水用電,
(2)按本合同規定向承包方支付工程款;
(3)協助乙方調解在施工過程中與界外的糾紛。
2、乙方:
(1)應嚴格執行工程施工規范以及安全操作規程,加強易燃易爆物品管理,嚴禁違章作業或冒險蠻干。施工期間的安全事故一切責任由乙方負責。
(2)嚴格按照施工圖(施工說明)與規范進行施工,確保工程質量;按合同規定的工程期限如期竣工,并按投標書確定的施工計劃實施,如未按計劃實施則甲方有權終止合同,其損失概由乙方負責;
(3)嚴禁轉包給任何單位或個人,一旦發現轉包,立即終止本合同,其損失概由乙方負責。
(4)在合同規定的保修期內,對屬乙方責任的質量問題,負責無償返工修復。
八、工程價款的支付 簽訂合同后甲方向乙方支付預付款 %;工程竣工驗收合格后甲方在一個月內支付剩余的尾款。
九、爭議的解決方式 在本合同執行過程中,如雙方發生爭議或糾紛不能協商一致時,應由上級行政管理部門調解。調解不成時。可向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。 十
一、本合同正本四份,雙方各執二份。 發
包
方:
承
包
方:代
理
人:
代
理
人: 開
戶
行:
開
戶
行: 戶名:
戶名: 帳號:
帳號:________年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇7
甲方(委托人):
乙方(檢測機構):
檢測機構編號:
根據《建筑工程資料管理規程》、《云南省建設工程質量檢測管理規定》等法律法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方就本建設工程檢測事宜協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
1.1工程名稱:大唐丘北趕馬路風電場道路工程
1.2工程地點:丘北縣舍得鄉
1.3結構類型:級配碎石基層、泥結碎石路面
1.4監督單位:中國水利水電建設工程咨詢中南公司云南丘北趕
馬路風電工程監理部
1.5開工日期:20__
1.6其它:
第二條:檢測項目
甲方委托乙方的檢測項目:
□原材料檢測□壓實度檢測□彎沉檢測
□砼、砂漿強度檢測□砂漿配比試驗□砼配比試驗
□其它:
第九條爭議的解決方式
雙方發生爭議的,可協商解決,或向有關部門申請調解;也可向
當地法院進行起訴。
第十條附則
本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
本合同一式二份,甲方執一份,已方執一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)法定代表人:法定代表人:聯系人:聯系人:
聯系人手機:聯系人手機:合同訂立時間:年月日
合同訂立地點:
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇8
買方(甲方):_____________________
賣方(乙方):_____________________ 北京市住房和城鄉建設委員會
北京市工商行政管理局
_________年五月
北京市建筑工程塑料管材管件采購合同
買方(甲方):____________________
賣方(乙方):____________________
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律規定,甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上,就建筑工程塑料管材管件(以下簡稱為貨物)采購事宜協商訂立本合同。
第一條 使用貨物工程概況
1.工程名稱:____________________________________________
2.工程地點:____________________________________________
3.建設單位:____________________________________________
4.施工單位:____________________________________________
5.監理單位:____________________________________________
6.使用部位:____________________________________________
第二條 貨物的基本情況
_____
規格型號
生產廠家
單位
數量
單價
合計
備注
總價款:大寫: 小寫:
本合同簽訂后甲方增加采購量的,雙方應當簽訂補充協議;未簽訂補充協議的,以甲方實際簽收確認的貨物數量為準,并按照本條約定的單價執行
第三條 技術質量要求
1.貨物質量執行___________________________________________________標準
2.貨物性能的其他技術要求是:_________________________________________
3.對貨物原材料的技術要求是:符合相關原材料標準的要求,并通過“靜液壓狀態下熱穩定性(8760h)檢驗”
4.對貨物生產工藝的技術要求是:采用_______________________________________
__________________________________________________________________設備生產
5.貨物的質保期為:_______________________________________________________
6.其他約定:_____________________________________________________________
第四條 包裝物的提供、包裝標準及費用承擔
1.包裝物由□乙方提供并承擔費用/□甲方提供并承擔費用
2.包裝標準:_______________________________________
3.其他約定:_______________________________________
第五條 付款方式
1.雙方約定按以下第方式付款:
(1)按月付款:
甲方于本合同簽訂之日起_______日內支付合同總價款________%計______________元的預付款,每月日前支付上月供貨貨款的________%,本合同約定的貨物全部供應完畢后_______日內甲方支付剩余貨款的________%,余款于_____年____月_______日前付清
(2)按供貨量付款:
甲方于本合同簽訂之日起_______日內支付合同總價款____%計______________元的預付款,乙方每供貨達到后___________日內,甲方支付該批貨物價款的________%,本合同約定的貨物全部供應完畢后_______日內,甲方支付剩余貨款的________%,余款于_______年____月_______日前付清
(3)其他方式:____________________________________________________________ _______________。
2.甲方無正當理由超過約定的交(提)貨最后時限日仍未通知乙方交付剩余貨物的,應當在日內按實際簽收確認的貨物總量辦理結算支付貨款
第六條 交(提)貨方式、時間和地點
1.交(提)貨方式:_____________________________________________
2.交(提)貨時間:_____________________________________________
3.運輸方式:___________________________________________________
4.運輸費用:___________________________________________________
5.貨物交接地點:_______________________________________________
6.收貨人:_____________________________________________________
7.甲方指定的貨物簽收人:_______________________________________
姓名
電話
身份證號
8.其他約定:___________________________________________________。
第七條 貨物的驗收及檢測
1.乙方應當出具貨物的合格證書、出廠檢測報告,出示具有法定資質的檢測機構出具的檢測報告原件并提供復印件;提供原材料質量檢測報告,具體檢測項目應當包括:________________________________________________________________________________ ;
2.甲方應當在貨物交接時對貨物的品種、_____、規格型號、數量、外觀包裝當場查驗核實,并將驗收情況在發貨單上記錄簽字。對貨物有異議的,甲方有權當場拒收。甲方也可在收到貨物后____日內向乙方提出書面異議,經雙方核實確屬乙方責任的,甲方有權退貨。
3.甲方有權要求從貨物中封存樣品并對每批貨物進行質量復檢。貨物質量不符合約定技術質量要求的,甲方有權退貨。
4.雙方對于封樣以及復檢的辦法,按________________________執行,沒有相關規定的,復檢的項目與檢測方法是:_______________________________________________________________________________ ;
樣品采集與封樣的方法是:________________________________________________________________________________ 。
雙方約定的復檢檢測鑒定機構為________________________,檢測費由甲方承擔;但經檢測質量不符合合同約定的,檢測費由乙方承擔。
5.甲方未在約定期限內提出書面異議或已對貨物實際使用的,視為對貨物的認可。
第八條 雙方其他義務
1.甲方義務
(1)甲方應當提前____日就送貨的具體時間、地點及收貨人等情況與乙方進行確認,并提供必要的協助。
(2)甲方應當按照合同約定辦理貨款結算并支付貨款。
(3)甲方應當按照乙方提示的方法,對貨物妥善保管、搬運、使用。因甲方原因導致貨物損毀的,由甲方承擔相應責任。
2.乙方義務
(1)乙方應當按照合同約定保質保量按時供貨。
(2)乙方應當對貨物的保管及使用方法進行技術交底。
(3)乙方應當明確告知配套使用產品的保質期限或有效期限。
第九條 違約責任
1.甲方違約責任
(1)甲方逾期付款的,應當每日按逾期付款的千分之____向乙方支付違約金,且乙方有權暫停供貨;逾期付款達到應付貨款的____%以上并超過____日的,乙方有權解除合同。
(2)甲方無正當理由拒絕收(提)貨的,應當比照乙方逾期交貨承擔違約責任。
(3)甲方未按約定提供包裝物造成交貨遲延的,應當比照乙方逾期交貨支付違約金,交貨期限順延。
(4)由于甲方原因導致貨物交接地點或收貨人錯誤的,甲方應當承擔由此給乙方造成的損失,交貨期限順延。
(5)甲方未按合同約定履行其他義務給乙方造成損失的,應當承擔相應的賠償責任。
2.乙方違約責任
(1)乙方逾期交貨的,應當每日按逾期交貨價款的千分之____向甲方支付違約金;逾期交貨超過____日的,甲方有權解除合同。
(2)乙方交貨后被甲方依合同約定拒收或退貨的,乙方應當承擔逾期交貨的違約責任。
(3)乙方未按合同約定履行其他義務給甲方造成損失的,應當承擔相應的賠償責任。
第十條 合同的解除
1.經雙方協商一致,可以解除本合同。
2.依法律規定或合同約定請求解除合同的一方,應當自解除事由發生之日起
________日內,以快遞簽收、公證送達等方式通知對方,否則喪失解除權。
第十一條 通知與送達
1.雙方因履行本合同發出的通知、文件、資料,均按下列地址送達:
甲方:______________________________________________________________。
乙方:______________________________________________________________。
一方變更地址,應當及時書面通知對方,否則以原地址為準。
2.以郵寄方式送達的,寄件人應當在郵寄詳情單上注明文件名稱及簡要內容。
第十二條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,雙方可以協商或向北京市建設工程物資協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的,按照下列第____種方式解決:
1.向___________________________人民法院提起訴訟;
2.向______________________________委員會申請_____。
第十三條 其他約定
1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式____份,甲方____份,乙方____份,具有同等法律效力。
2.未盡事宜,經雙方協商一致簽訂補充協議。
3.雙方應當在簽訂合同時出示各自的營業執照副本,并將復印件交付對方備案。如果合同簽約人不是法定代表人,應當提交授權委托書。
4.雙方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應當及時向對方通報不能履行合同的理由,并在____日內提供書面證明。
5.其他事項:____________________________________________________________________________ 。
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):________________________
住所:________________________ 住所:________________________________
法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________________
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇9
發包人: (簡稱甲方) 承包人: (簡稱乙方) 依照《民法典》及其他有關法律和行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就我村新農村建設道路維修工程建設的有關事項協商一致,訂立本合同如下。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
二、合同工期
1、開工日期:________年____月____日
2、竣工日期:________年____月____日
3、合同工期:天。
四、甲、乙雙方一般權利和義務:
1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作。
2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。
3、甲方的義務: ⑴為乙方提供施工場所及相關資料,負責施工期間的協調工作,審查施工技術方案及施工進度計劃; ⑵負責工程質量的控制、檢驗。
4、乙方的權利和義務: ⑴乙方負責按合同要求和相關技術規范嚴格施工,確質量和進度。 ⑵乙方應隨時接受甲方管理人員的檢查,對不符合質量標準的應及時返工,其費用及工期由乙方承擔。 ⑶乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
五、合同金額、付款原則和付款方式及違約責任
1、工程合同金額:: ,大寫:(不含稅金)。
2、工程款支付:為工程竣工驗收決算后,按實際工程量辦理結算,并支付齊全部工程款。
3、違約責任:若一方違約,則按承包總額50%支付違約金。
六、本協議自簽訂之日起生效。本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份。 甲方(簽章): 乙方(簽章): 合同訂立日期:________年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇10
建設單位:________________________________
2.一旦我方中標,我方保證在______年______月______日開工,______年_____月____日竣工,即____天(日歷日)內竣工并移交整個工程。
4.我方同意所遞交的投標文件在投標須知第11條規定的投標有效期有效,在此期間內我方的投標有可能中標,我方將受此約束。
5.除非另外達成協議并生效,你方的中標通知書和本投標文件將構成約束我們雙方的合同。
6.我方金額為人民幣____________元的投標保證金與本投標書同時遞交。
投標單位:(蓋章)________________
單位地址:________________________
法定代表人:(簽字、蓋章)________
編碼:________________________
電話:____________________________
傳真:____________________________
開戶銀行名稱:____________________
銀行賬號:________________________
開戶行地址:______________________
電話:____________________________
日期:________年_______月_______日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇11
發包方(甲方):_______________________
承包方(乙方):_______________________
經雙方協商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責任和義務,特簽訂本合同:
一、承包方:本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等),包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。
二、工程承包范圍:_________________________________
三、工程承包單價
__________________。
四、付款方式
進度款按完成工程量__________按月支付,竣工退場支付__________。
五,甲乙雙方責任
1、甲方責任:提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任:(1)按圖施工,以甲方交底執行,并按照國家現行有關規范和工程質量要求施工,做好工程自檢,確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準,造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
(2)砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿,墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用,必須做到當天工完場清。
(3)內墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網,先定點,現成管理人員驗收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現場工完場清。
(4)外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工,并經專業管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達標,垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
(5)室內粘貼:地板粘磚時,地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現象。
(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象,后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實際人數每人每天罰款_________元,停工_________天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。
(8)工期進度:
乙方必須按以上進度準備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款_________元,拖延_________天以上甲方有權另進班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質量罰款細則:
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款_________元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款_________元
(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款_________元,并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關,每人次罰款_________-_________元;
(5)施工中浪費材料,按原價十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款_________-_________元,造成嚴重后果全部由乙方負責;
(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題,似情節輕重處以罰款不等,如多次出現質量問題,停工整頓,嚴重者甲方有權清退乙方出場,工程款按60%結算。
(8)工傷、工故乙方承擔30%。
七、其他事項:
1、本工地內打架每人次罰款_________元,嚴重者送公安機關處理,一切法律經濟責任自負,本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。
2、借領工具、損壞或原價賠償,違規操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負責。
八、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時結算余款后自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發包方(甲方)簽字:_______________________
承包方(乙方)簽字:_______________________
_________年______月______日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇12
甲方:____________________(以下簡稱甲方) 乙方:____________________(以下簡稱乙方) 甲、乙雙方經友好協商,決定由乙方為甲方完成甲方的____________________工程施工。為明確雙方的權利、義務和經濟責任,特訂立本合同,具體內容如下:
第一條工程項目及施工期限
一、工程名稱:____________________建設工程
二、工程地點:________________________________________
三、承包范圍:________________________________________
四、開工日期:接到甲方通知后____日內開工
五、工程工期:總工期25天,施工進度應與裝修等專業施工進度相協調
六、質量等級:達到優良標準
第二條工程承包方式
一、工程承包方式為包工包料。
第三條工程方案設計及變更
一、本工程由乙方設計,甲方審核,乙方嚴格按照審核后設計方案進行施工。
二、工程施工過程中,若甲方提出設計變更,需以書面形式通知乙方;若乙方提出設計變更,亦應以書面形式通知甲方,并需得到甲方書面認可。
第四條工程期限
一、工程可根據施工條件具備情況分期實施、分期驗收、分期決算。
二、如遇下列情況之一,雙方協調方可安排工期順延。
1.建設單位不能按時提供施工條件影響工程正常進行。
2.不屬乙方原因引起的重大設計變更,導致修改方案等原因而影響進度。
3.受在現場施工的其它施工工程影響,本工程施工不能進行。
4.不可抗力因素而延誤工期。
第五條工程造價及付款方式、時間
一、合同價款:本合同工程總價定為人民幣______元,即____________元整。
二、付款方式、時間:
1、本合同簽訂后,甲方向乙方付工程合同額的______%,即______元(人民幣大寫:____________元整)。
2、工程竣工驗收合格后,甲方付給乙方本工程合同額的______%:即______元(人民幣大寫:____________元整)。
第六條工程驗收
一、在工程未經驗收前,甲方不得提前啟用或擅自運用系統。否則,由此而發生的質量及其它問題,乙方不承擔責任。
二、甲方在收到乙方驗收通知后七個工作日內,應組織有關人員按上述標準進行驗收。
三、工程在通過驗收一周內,乙方應將工程的全套齊全的施工文檔及相關資料移交甲方。
第七條甲乙雙方的責任
一、甲方責任:
1、甲方代表負責對工程質量、進度進行監督檢查,辦理洽商、變更、驗收手續和其他事宜。
2、提前兩天書面通知乙方開工時間。
3、協調施工過程中可能發生的設計相撞或施工交叉等相關事宜。
4、協助解決施工現場用水用電。乙方自備用水用電設備。
二、乙方責任:
1、乙方代表按照本合同組織施工、保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,乙方施工人員必須接受甲方駐工地代表的統一安排,按統一規定辦事。
2、認真聽取甲方施工圖會審意見,并于三天內修改完后送甲方認可。
3、乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
4、遵守甲方的安全管理制度及施工現場的有關規定,在指定的區域內活動并負責施工范圍內的安全保衛。若由乙方原因造成工程財產和人身傷害,乙方承擔責任及所發生的費用。
5、工程竣工未移交前,負責對現場的一切設施和甲方已完成工程提供成品保護。若因乙方原因造成損壞,乙方應按成品進行賠償。
6、認真按照標準、規范和設計要求施工,隨時接受甲方代表及監理或質檢部門的檢查,為檢查檢驗提供便利。
7、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、裝修、設備管線等不受損壞。
8、按有關規范、施工圖及說明精心施工,保證質理,按期完工和交付使用,不得推遲工期。
9、負責做好本工程所有材料、設備的保管,在甲方驗收系統前,材料及成品安全由乙方負責,損壞或丟失照價賠償或更換。
10、嚴格執行安全施工防護措施,施工人員、工具及其財產安全由乙方自行負責,自覺接受甲方監督,否則,引起的一切安全事故由乙方承擔責任并賠償甲方及相關單位和人員的損失。
第八條違約責任
一、如乙方延期交付工程,則每延遲____日,應按工程總價萬分之四向甲方支付遲延履行金。
二、如甲方延期付款,則每延遲____日,應按應付款萬分之四向乙方支付遲延履行金。
三、施工方必須對工程質量負責,若工程一次驗收通不過,復驗測試費用由乙方承擔。若工程二次驗收不合格,該工程視為不合格工程。乙方應承擔工程所發生的所有費用,并按工程總價的______%向甲方支付違約金。
四、甲乙雙方應互負保密義務,任何一方不得將本協議內容或其它相關技術信息資料透露給
第三方。任何一方泄密,違約方應一次性向非違約方支付違約金人民幣拾萬元整,并賠償非違約方因此所遭受之損失。
五、甲乙雙方任何一方有其它違約行為,應向對方支付本合同之工程總價5%的違約金,并賠償非違約方全部損失。
第九條其它事項
一、對于合同履行中發生的與合同有關的爭議,甲乙雙方應通過友好協商解決,協商不成的,可向合同履行地人民法院提起訴訟解決。在爭議解決過程中,合同中非爭議部分仍應繼續履行。
二、由于火災、地震等自然災害或其它不可抗力事件影響本合同的執行,受影響一方應在不可抗力事件發生后的48小時內書面通知另一方。由雙方商定終止或繼續執行合同。
三、自工程驗收合格之日起________年內,除人為挖掘等具有破壞性的施工導致綜合布線不能正常使用外,其余均由乙方在1-____日內維修,維修時間依照現場破壞程度與甲方商議完成。
四、有關合同的其它未及事項,雙方應通過友好協商解決。如雙方同意,可就商定內容簽訂補充協議,與主合同具有同等法律效力。
五、合同自甲乙雙方簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。
六、本合同一式肆份,甲方執叁份,乙方執一份。 甲方:____________________ 乙方:____________________ 簽訂日期:___月____日工程工程合同 篇10 委托方:(以下簡稱甲方) 設計方:(以下簡稱乙方) 根據《民法典》、國家及地方有關建設工程勘察、設計規范、電力部門的行業規范規定,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:10配電工程
2、設計內容:新裝變壓器容量為6060A3。
二、設計文件提交
1、乙方按甲方提供的設計內容和有關基礎資料進行設計工作。
2、乙方向甲方提交施工圖設計文件、設備清冊共3套。
三、設計費 經雙方協商,本工程設計費一次性包干價格為壹拾壹萬元整(110000元),如因電力部門及現場情況限制等原因,所造成的設計圖紙更改不再另行計費,須乙方無償配合。并由乙方負責本工程施工設計圖紙報批且得到電力相關部門審批通過。
四、支付方式
1、本合同雙方簽訂后____日內,甲方支付乙方本合同設計費的40%計肆萬肆仟元整(44000元)作為定金(合同結算時,定金抵作設計費)。
2、乙方向甲方提交施工圖設計文件、3套設備清冊及相關資料后,甲方支付本合同設計費的40%計肆萬肆仟元整(44000元)。
3、本工程施工設計圖紙報批且得到電力相關部門審批通過后,甲方支付本合同設計費的剩20%計貳萬貳仟元整(2元)。
五、甲方責任
1、應尊重乙方根據國家或行業有關標準規定進行設計工作的執行,不應提出與國家或行業標準、規定相抵觸的要求。
2、向乙方提供開展設計工作所需的有關基礎資料,并對提供資料的時間和可靠性負責。如甲方提供的資料不符合設計要求,乙方則相應推遲設計進度。
3、乙方已開始設計,也得到甲方認可,如甲方違約,應支付乙方設計費用的百分之四十(44000元)作為違約金。
4、甲方應維護乙方的設計文件,不得擅自修改,不得轉讓給
第三方使用。
5、按合同規定支付設計費。
六、乙方責任
1、按照本合同規定的內容,根據國家及行業執行規程、規定及質量標準進行設計工作。甲方提供完備資料后,乙方應在甲方要求的工作日內完成設計工作。
2、負責對現場進行實地測量以及收集設計所必需的有關技術資料。
3、對所設計項目應進行設計技術交底,負責設計范圍內的相關工作。
4、乙方應采用經濟合理的設計方案,保證所設計圖紙符合要求。
5、乙方負責此工程設計圖紙報批并通過電力相關部門審批。
6、按時提交施工圖文件。
七、未盡事宜雙方協商解決。
八、經雙方協商一致,可簽訂本合同的補充協議。
九、合同簽署:本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,具有同等法律效力。 委托方: 設計方:___月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇13
甲方: 乙方: 甲方因業務需要,由乙方負責設備制作、安裝、調試等工作。為了進一步貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,落實設備安裝責任制,切實做好安裝期間安全工作,真正做到“三不傷害”即不傷害自己,不傷害他人,不被他人傷害,現甲方與乙方特簽訂設備安裝安全合同:
一、乙方在安裝期間,必須對員工進行安全教育培訓、提高安全意識,不得在甲方生產區域及儲罐區地段吸煙。
二、乙方應遵守甲方的動火、進罐、登高等作業程序,辦好手續。
三、乙方在甲方安裝時,必須落實安全措施,如發現異常情況,必須立即停止作業,向甲方匯報。
四、乙方在安裝期間必須全帽及其它防護用品,采取相應的安全措施。
五、乙方在安裝作業過程中,必須派專門監護人進行現場監護。
六、施工的安全責任:
①、乙方必須認真遵守甲方的有關安全規定,服從業主監管,確保設備安裝時期安全。
②、乙方要加強施工過程中的安全管理,如有違反甲方有關安全規定的,發現一次按甲方規定進行處罰,如乙方違章發生人身安全、財產的損失事故,乙方自行承擔全部責任。
七、本合同自簽訂日起生效至安裝結束止。
八、本合同經雙方簽章后生效,一式二份,雙方各一份。 甲方(蓋章): 乙方(簽字):________年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇14
購貨方(甲方):
電話: 供貨方(乙方):
電話:
一、產品名稱、規格、數量、金額:
二、合同相關事宜
1、乙方交貨日期為________年____月____日,如延誤交貨,乙方將按______延誤金額賠償甲方。
2、合同簽訂后,甲方先支付乙方定金_____元,合同確定的門型、顏色不得更改。乙方將套裝門運至施工現場后,出示相應木門的檢驗報告、合格證等材料(三份,需蓋紅章)余款按工程進度支付,質保________年質保金留500元,到期若無質量問題,全部付清。質保期間因乙方產品質量問題,乙方應維修直至達到驗收標準。
3、備注:_________________________________________________ ____________________________________________________
4、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。經甲、乙雙方簽字確認后,立即生效。 甲方:
乙方: 簽字(蓋章): 簽字(蓋章
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇15
建筑工程投標書
建設單位:________________________________
1.一旦我方中標,我方保證在______年______月______日開工,______年_____月____日竣工,即____天(日歷日)內竣工并移交整個工程。
2.我方同意所遞交的投標文件在"投標須知"第11條規定的投標有效期有效,在此期間內我方的投標有可能中標,我方將受此約束。
3.除非另外達成協議并生效,你方的中標通知書和本投標文件將構成約束我們雙方的合同。
4.我方金額為人民幣____________元的投標保證金與本投標書同時遞交。
投標單位:(蓋章)
單位地址:
法定代表人:(簽字、蓋章)
編碼:
電 話:
傳 真:
開戶銀行名稱:
銀行賬號:
開戶行地址:
電 話:
日 期:____年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇16
發包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實守信用的原則,雙方就本園林綠化工程施工事項協商一致,為確保如期保質完成本工程,雙方本著、互相支持、緊密配合,結合本工程的具體情況,明確雙方職責,簽訂本合同。
一、工程地點:__________。
二、工程造價:經雙方協商定為竣工后雙方清算實際工程量做出決算。
三、乙方負責為甲方設計綠化平面圖,經甲方審核同意后,乙方必須嚴格按效果圖施工。
四、乙方按設計的苗木種類,即甲方要求進行采購(苗木米徑、地徑、樹冠、高度等)。苗木進場后,甲方派人進行驗收。
五、乙方在施工中應做到文明施工、安全施工。
六、施工過程中,如遇圖紙變更、苗木種類變更、苗木規格變更,必須經甲乙雙方同意認可方能更換。
七、乙方應保證所栽培苗木的成活率達90%以上,并平時提供苗木養護技術指導和服務;________年內非人為因素死亡的苗木乙方應無條件更換,包栽包活。(養護期________年)
八、甲方提供樹苗,乙方負責移植栽培養護,甲方按50元棵的費用付給乙方。
九、甲方負責平整所栽花木場地,做好場地通水工作。乙方所用工具,由乙方自己負責。
十、工程款(進度款)支付:雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間:合同簽訂后,待乙方工程完成一半時甲方付給乙方核實工程量50%的工程款,待工程完工驗收合格后,付總工程量價款的90%,余款在保修養護期后付清。
十一、本合同在履行期間,未盡事宜由雙方本著誠信、公平、友好的態度協商解決。若協商無法解決可訴至當地人民法院仲裁。
十二、本合同自雙方簽字蓋章后生效,竣工結算,甲方支付完畢,乙方將工程交付給甲方后條款終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇17
發包人(甲方):___________________________
承包人(乙方):___________________________
工程名稱:___________________________
施工地址:___________________________
發包人(甲方):____________________________________
承包人(乙方):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他相關的法律法規,遵循自愿和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就_______________________________住宅工程分承包合作事項協商一致,同意簽訂本合同,雙方共同遵守履行。
工程概況、承包內容及方式
一、工程概況
1、 工程名稱:________________________________
2、 結構類型:________________________________
3、 建筑面積:________________________________
二、承包內容及方式
1、 承包工作內容及范圍:基礎砼(包括放線,鋼筋安裝,釘板、打混凝土到成品);主體工程:框架造型和斜板、砌磚墻,甲方提供三通一平。
2、 承包方式:包工,施工機具由乙方提供。
三、工期
1、 開工日期:__________年__________月__________日完工日期:__________年__________月__________日
2、 增加或不可抗力因素造成的工期延誤,甲方給予乙方工期順延,乙方要會同項目經理辦理延誤手續,因乙方原因照成的工期延誤,甲方不予工期延誤。
四、合同價款
1、本合同單價為固定價格,任何一方不得擅自改變,在杜絕一定的風險范圍合同價款不再調整,按建筑板面積計算,其中基礎工程砼___________元/立方米,主體工程以板面平方__________元計標,斜板以板面平方計標含砌磚。
2、所有造形用到鐵模費用由甲方自付,
3、無包安裝石窗、門,外架,碰焊。
五、 安全文明施工
1、安全施工,乙方在施工期間不得發生任何安全事故,甲方、乙方必須貫徹執行國家和政府部門頒布的有關安全生產的事故,特別是人身傷亡事故,全部由乙方負責。
2、乙方必須給所有現場施工人員購買保險。、
六、工程質量標準、驗收
1、本分包工程質量標準合格,乙方必須達到設計圖紙要求和約定標準,進行施工。
2、乙方必須按照國家的質量標準按期完成全部施工項目。
3、乙方未達到質量要求、未按圖紙設計要求,甲方有權加以處罰,情節嚴重的不予結算工程款或移交相關部門解決。
七、付款方式
甲方應按進度支付每板的進度款_________,__________工程款必須在驗收后付清。
八、本合同的未盡事宜,由雙方協商解決。
九、本合同壹式貳份,雙方各執壹份。
甲方簽字:_______________ 乙方簽字:________________
日期:____年____月____日 日期:____年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇18
買方:
賣方:
買賣雙方于 年 月 日簽訂 之 (合同編號:_ __)(以下簡稱原合同)。經買賣雙方友好協商,現就增值稅專用發票有關事項,訂立本補充協議。
一、合同價款:原合同價為:人民幣 (¥ 元),上述價款均為含稅價。
二、貨款支付類型:分期付款,付款具體以貨物送達后,買方簽收及原合同約定為準。
三、貨款支付方式:銀行轉賬
四、付款時間:賣方送達增值稅專用發票給買方后的15個工作日內。
五、發票類型為:增值稅專用發票,其中發票稅率 17 % 。
六、發票開具時間:買方確認付款前的5個工作日內。
七、提供增值稅發票時間:賣方開出增值稅專用發票后的3個工作日內送達買方財務部。
八、買賣雙方開票信息:詳見下表,增值稅發票信息必須與下表一致,否則為不合規發票。
合同雙方買方賣方單位名稱(全稱)納稅人性質單位納稅人識別號單位公司注冊地址單位聯系人聯系方式身份證號碼銀行開戶行帳號注:取得增值稅專用發票后應保持平整,不得折壓和出現污點。
九、付款條件:
①買方支付的前提是收到建設單位相應的工程款。由于建設單位工程款支付不及時造成的本工程采購貨款支付不到位,賣方應積極配合買方向建設單位追收工程款,并應充分理解和不追究買方任何經濟、法律責任,不提起訴訟。
②按國家針對增值稅的四流合一(合同流、物流、發票流、資金流)征管稽查體系要求,賣方在向買方申請付款前,須向買方提供實際貨物交付的物流單據,且物流單據的貨物名稱與累計數量總額與發票一致,發票信息中的收付款單位與合同一致,發票金額與物流單據的貨物金額一致,資金流向與合同、發票信息一致。具備上述條件后,買方才可付款,賣方無異議。
十、其他約定:
①賣方如不能按合同約定時間向買方開具兼提供增值稅專用發票的,賣方向買方支付等同發票稅額的違約金。
②賣方因增值稅專用發票逾期等原因送達買方,若導致買方不能及時足額抵扣進項稅,賣方向買方賠償損失。
③賣方開具的增值稅發票不規范,不合法或涉嫌虛開,除要承擔賠償買方損失責任外,賣方仍需履行向買方開具規范、合法可抵扣進項稅的增值稅專用發票,買方保留追究的權力。
④賣方的發票作廢前須提前書面通知買方,否則除要承擔賠償買方損失責任外,還要承擔稅局處罰的1.5倍款項,買方保留追究的權力。
⑤賣方聲明并承諾原合同中發往買方的貨物的發貨人是賣方的長期合作的貨源供應商。
十一、本協議作為原合同的補充,與原合同具有同等的法律效力,與原合同不一致的,以本補充協議為準。
十二、本協議正本一式肆份,買方執叁份,賣方執壹份。本協議雙方簽訂之日起生效。
買方(公章):
簽約代表:
日期:
賣方(公章):
簽約代表:
日期:
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇19
發包方:____省____縣雙良房地產開發有限公司(心下簡稱甲方) 承包方:四川XX公司 (以下簡稱乙方) 就甲方所開發之佳和X項目工程由乙方承包修建之相關事宜,雙方本著平等、自愿、誠實信用原則,為明確相互權利義務,經充分協商,達成如下建筑工程承包合同條款,以資雙方共同遵守執行。
一、工程名稱:佳和
二、工程概況:佳和X項目位于____縣文林鎮城南安置一街。系地上17層,地下2層全框架電梯商住樓。總建筑面積約23480平方米。
三、工程工期:20個月。從年____月____日起至年____月____日止。(以甲方下達的進場通知書的時間開始計算)
四、工程承包方式:雙包,即包工包料。
五、承包工程范圍:佳和施工設計圖紙所含施工工程內容除去門窗、消防、電梯、土石方開挖回填、鋁合金白頁、幕墻、底層營業房大理石裝飾以外的全部工程。水、電工程只預埋管、不穿線,具體工程范圍詳見雙方簽字確認的《工程預算表》。施工中若遇圖紙變更,所涉及的工程量以現場簽證,照實結算。
六、工程價款:
1、工程單價為建筑面積每平方米 元。
2、工程總價款:以建筑面積乘以工程單價。建筑面積,按國家建筑面積計算規范計算。
七、付款方式:甲方按工程進度向乙方付款。地面三層營業房完工,甲方向乙方支付100萬元;此后,每竣工2層甲方向乙方付款50萬元,主體全部竣工甲方向乙方付款金額達到500萬元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款達到工程總價款的80%;工程竣工驗收合格后________年內支付至總額的100%(全部付清)。超過付款時間三個月內不計利息,超過三個月按2%月息支付乙方,超過________年按5%月息計算;利息每季度付清。
八、工程履約保證金:本合同簽訂之日,乙方向甲方交納履約保證金貳佰萬元(小寫:200萬元)。甲方于地下2層完工時向乙方退付100萬元;地上3層營業房完工時向乙方退付100萬元。
九、工程質量要求:符合國家現行行業合格標準。
十、工程竣工驗收:佳和X項目工程竣工驗收及備案待一切事宜均由乙方負責完成,并承擔相關費用。甲方收到乙方提供的工程竣工驗收備案書等相關資料,視為乙方所完工程驗收合格。 十
一、工程主要調差約定:合同履行過程中,若遇主要單價漲、跌幅度超過雙方預算價格的5%,則雙方按實進行工程價款調差。調差以同期的____市建設工程造價信息為依據。 十
二、雙方的權利義務
(一)甲方的權利義務
1、向乙方交付佳和設計施工圖二套,并組織進行設計施工技術交底。
2、對乙方的日常施工質量進行監督管理,做好記錄。黃X擔任甲方現場技術總工,李X、張X協助黃X工作。
3、聘請陵XX公司擔任工程監理。
4、按本合同約定向乙方支付工程款。
5、對乙方所購質量進行監督檢查,對乙方不合格有權要求乙方調換合格產品。
(二)乙方權利義務
1、嚴格按工程設計圖紙施工。
2、所購主要建筑材料,如鋼材、水泥等必須是大廠產品,以確保工程質量。
3、做好日常施工日志記錄,確保工程順利進行。
4、自覺接受甲方現場工作人員和監理公司工作人員的工程質量監督檢查。對不合格工程無條件返工重做,并自行承擔由此造成的一切損失。
5、按建筑工程操作規程規范施工,安全施工、文明施工,不得違規操作。若出現不規范施工行為被相關建筑管理部門查處,則自行承擔由此產生的相應責任及損失。
6、對施工過程中發生的一切安全事故承擔完全賠償責任。
7、不得擅自轉包、分包本合同項下的承包工程。 十
三、特別約定 因不確定因素,若本合同履行中出現甲方支付乙方工程款不足的情況時,雙方應即時協商尋找資金,把工程及時竣工完成,不得窩工、停工。 十
四、雙方簽字確認的《工程預算表》是本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。 十
五、本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂局面補充協議。補充協議與本合同不一致的,按補充協議執行。 十
六、本合同一式四份,雙方簽字蓋章生效,各執二份。具有同等法律效力。 甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人: 法定代表人:________年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇20
甲方(發包方): 乙方(承包方): 為了安全及時的完成建房工程,盡量避免和減少施工過程中的矛盾和問題,明確甲乙雙方的權利和義務,甲乙雙方本著公平互惠的原則達成以下協議:
一、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙或要求施工、建蓋,女兒墻和水、電安裝在承包范圍,如有異議雙方商議。
二、甲方有權對乙方施工過程、質量進行監督,以確保工程質量。
三、承包方式:包工不包料,建筑材料由甲方負責提供到施工工地,乙方自帶施工工具。
四、承包款(單價)為每平方 元,合計 元。
五、付款方式:分層付款,每層澆頂之日甲方支付乙方該層房屋的90%,余款整幢房屋竣工后一次性付清。
六、樓梯間雙算,1平方米2。
七、工程施工中所需水、電的接通協調工作由甲方負責。
八、乙方所帶到施工工地的模板、工具,甲方必須看管好,如果造成損失,甲方必須照價賠償。
九、甲方負責處理施工過程中相關的矛盾和糾紛,確保乙方正常施工,若由此造成誤工,甲方要賠償乙方誤工費用,再由雙方協商順延工期。
十、乙方在施工中有較嚴重的質量問題、技術問題而又不服從甲方監督調整時,甲方有權勒令乙方停止,所造成的損失由乙方承擔。 十
一、在施工過程中乙方應確保安全施工,嚴禁一切違規、違章作業,乙方在施工過程中所發生的一切安全事故由乙方全權負責,甲方不負任何責任。 十
二、在施工過程中由甲方造成的安全事故由甲方全權負責,乙方不承擔任何法律責任。 十
三、違約責任:此協議一經簽訂,雙方必須嚴格執行,不得違約,否則由違約方承擔由此而造成的一切損失。 十
四、本協議一式兩份,雙方各持一份,一經簽訂即時生效,未盡事宜雙方再議。 甲方(印): 乙方(印):________年____月____日
建筑工程企業流動資金貸款合同書 篇21
訂立合同雙方: 甲 方: 乙 方: 依據《中華人民共和國民法典》之規定,為了明確雙方的權利與義務關系,經友好協商,現就乙方承接甲方安防監控工程事宜達成如下條款,以便共同遵照執行。
第一條 合同概要 雙方同意由乙方承接甲方的安防監控工程,由乙方提供系統所需的相關設備及部件,并由乙方負責系統的安裝、調試以及開通后系統運行的技術服務。
第二條 技術要求 該安防監控工程應當具備基本的防盜功能,具體技術要求是:
第三條 設備要求及設備清單 乙方向甲方所提供的設備應當是全新的且是合同指定的產品。設備清單(詳見本合同的附件
1),設備清單應當與《預算書》(詳見本合同的附件完全一致,該設備清單由雙方在簽訂本合同時一并予以確認。
第四條 工程款及支付方式 本合同項下的工程款總額為 元整,大寫:人民幣 整。 工程款支付方式為:
1、本合同簽定后____日內,甲方支付乙方總工程款的 20%作為預付款,即 元整,大寫:人民幣 整。
2、本合同附件一所載明的設備到位并經甲、乙雙方驗收確認后,甲方應支付乙方總工程款的60%,即 元整,大寫:人民幣 整。
3、乙方對工程安裝調試完畢后,由甲、乙雙方相關人員組建驗收小組負責工程的驗收,驗收合格后,經雙方簽字確認,甲方應在____日內支付乙方總工程款的17%,剩余工程款總額的3%做質保金,保修期________年屆滿后____日內支付給乙方。 上述工程款包括工程設備、部件及其運輸、安裝、調試和________年期的設備保修、維護費用,但不包括經甲方同意所增加的預算外工料費用。經甲方同意所增加的預算外工料費用,雙方應在工程完工后另行一次性結清。
第四條 工程設備的驗收
1、甲方付清預付款后,乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方,甲方驗收后應予確認并負責保管。
2、乙方依合同所訂時間將工程設備及其部件運至指定地點時,甲方應即時接收并妥善保管全部貨物。
第五條 工程安裝、調試 甲方付清總工程款的60%后,應負責提供系統安裝和調試的必要條件,做好施工方的現場協調工作,積極為乙方提供良好的工作環境。條件具備后,甲方通知乙方開始施工。乙方應當在接到甲方通知后____日內將工程安裝完畢,在安裝完畢后____日內調試完畢。系統安裝、調試過程中如有不符合技術要求的,應立即返工直到達到標準。
第六條 技術支持及服務
1、在系統正式投入施工后,乙方保證派遣專業技術人員按施工的不同階段指導實施,并保證進度。
2、乙方的施工安裝調試應嚴格按規程進行,并接受甲方的監督。
3、乙方為甲方培訓操作人員。
第七條 驗收和移交 系統調試開通壹周內,甲乙雙方主管部門組成驗收小組,驗收小組由雙方各指派2名人員組成,驗收小組對系統作全面驗收,驗收合格后各方簽字確認,并由乙方移交給甲方。乙方應當在甲方付清總工程款的60%后____日內將工程移交給甲方使用。
第八條 設備保修
1、出現簡單技術問題時,乙方應提供電話咨詢。
2、電話咨詢無法解決的,對復雜技術問題,乙方應24小時內到現場服務重大技術問題應在48小時內到現場服務。
3、系統開通后________年內如出現使用故障,乙方負責維修,如故障是因人為或意外引起的,需調換的設備或零件的費用由甲方負責,乙方負責維修。
第九條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)中途變更工程的規模、設備規格、安裝地點等,應當賠償乙方因此造成的損失。 (
2)中途解除合同,甲方支付乙方違約金,違約金為未履行部分工程款總額的40%。 (
3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供場地等輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付工程的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工期間的損失。 (
4)超過合同規定日期付款,應當根據逾期款額和預期期限按照日千分之六向乙方償付違約金; (
5)甲方拒絕接收設備和部件,應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發生的損失; (
6)由于保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。
2、乙方的違約責任
(1)提供的設備不符合技術要求。
(2)未按合同規定的期限交付工程。
(3)未按合同規定的質量技術要求交付工程。
(4)未提供設備保修服務
第十條 責任的免除
1、因不正確的保管、安裝、使用、操作等行為引起的產品乃至系統問題,均應由本方承擔責任。
2、發生不可抗拒因素造成一方或雙方損失的,均應當免除對方責任。但應當采取積極措施盡量減少損失,損失擴大的,由該方承擔責任。
第十一條 合同的變更和解除 本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十二條 合同生效與終止
1、本合同自甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字之日起生效。
2、本合同在設備保修、維護期屆滿之日終止。
第十三條 糾紛的處理 本合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時,依法向人民法院起訴。 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日