建設工程所需借款合同書（精選21篇）

建設工程所需借款合同書 篇1

　　借款人：

　　身份證號：

　　住址：

　　聯系電話：

　　出借人：

　　身份證號：

　　住址：

　　聯系電話：

　　甲方因本人需要，向乙方申請人民幣貸款，乙方同意向甲方發放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關法律規定，經協商一致，訂立本合同。

　　第一條乙方同意出借金額為人民幣￥___元，借款于本協議生效后按本協議第二條約定的方式支付。

　　第二條本合同雙方同意選擇第項作為乙方向甲方支付借款的方式：

　　1、銀行轉帳方式收款：乙方通過銀行轉帳方式給付款項的，甲、乙雙方應保留銀行劃款記錄，甲方收到款項后，應為乙方出具本人簽署的收條或收據;

　　2、現金方式收款：乙方通過現金方式給付款項的，乙方應保留銀行取款憑證，甲方收到款項后，應為乙方出具本人簽署的收條和收據。

　　第三條本次借款月利率為%。

　　第四條借款期限為天，自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。

　　第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規定，因所借款項用于法律所限制或禁止的用途導致的任何責任均由甲方獨立承擔。

　　第六條甲方在借款期限屆滿時一次性償還本金，按月支付利息。

　　第七條本協議履行期間，出現下列情況之一的，乙方有權要求甲方提前償還全部借款本金及利息，甲方或甲方的繼承人、法定監護人應在收到乙方發出通知后5日內一次性償還借款本金和實際發生的利息：

　　1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;

　　2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行為能力。

　　第八條甲方違反本約定的，乙方有權提前收回借款。

　　第九條如甲方未按約還款和支付利息，則需支付日萬分之五的違約金。

　　第十條因本次協議有關事項辦理公證、登記、轉讓、第三方協助、稅收或律師見證時，該費用由甲方承擔。

　　第十一條與本協議有關的任何爭議，雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。

　　第十二條本協議所登記的地址為當事人接收通知、傳真、及其他文件的地址，一方當事人和有關司法機關以的方式向另一方發出相關的法律文件，不論對方是否收悉，發出文件三日后即視為送達。

　　第十三條本協議一式陸份，甲乙雙方各執一份，登記機關執四份。

　　甲方：

　　身份證號：

　　簽訂日期：

　　乙方：

　　身份證號：

　　簽訂日期：

建設工程所需借款合同書 篇2

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《建筑法》以及現行有關規定，在平等、互利、自愿合作的前提下，經甲、乙雙方共同協商，甲方將王家灣居民安置小區道路工程項目，以單包的形式承包給乙方，為了保證甲、乙雙方的利益，雙方訂立如下協議：

　　一、工程管理

　　乙方是甲方所屬的專業工種人員，所有人員的日常工作都是在公司的統一管理下進行的，為加快工程進度，保證工程質量，發揮分項專業工種的管理作用，乙方在合同及協議規定的范圍內接受甲方的檢查、監督，一切必須服從甲方的統一管理(項目管理制度附后)。

　　二、工程的基本情況

　　工程名稱：__________________________

　　施工地點： __________________________

　　三、承包的形式

　　為保證甲、乙雙方的共同利益，本工程由乙方實行合同內容全部承包，乙方按照甲方的要求，達到質量、進度要求。

　　四、工程承包的具體內容

　　1、道路工程整平及碾壓;

　　2、道路工程按設計寬度，10㎝碎石基層，20㎝厚C30

　　3、道路邊雨水管、污水管及檢查井土方開挖;

　　4、檢查井每隔12米各砌筑一個雨水檢查井和一個污水檢查井;

　　5、道路邊雨水管DN300，污水管DN400，預制鋼筋砼管道安裝;

　　6、道路施工后養護由乙方負責，道路伸縮切縫由甲方負責;

　　7、人行道平整(不含墊層、面磚);

　　8、其它未列項目如實際發生由甲、乙雙方協商解決。

　　五、工程價款：_____________________元(_______________________元整)。

　　六、施工工期

　　乙方同甲方訂立施工協議后，應按照甲方的施工工期，嚴密組織施工，組織精干的施工人員及管理人員，確保工程按時完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切經濟損失及后果全部由乙方承擔。

　　擬定開工時間為： 根據項目部要求

　　擬定竣工時間為： 按項目部規定

　　七、工程質量

　　1、該工程的質量等級為 合格 。

　　2、乙方應精心組織施工，精心管理，采取嚴格的質量控制措施，確保合同規定的工程質量等級，甲方有權隨時對工程質量進行檢查，對達不到質量標準的部位提出整改意見，必要

　　時可對乙方進行經濟處罰，乙方應積極配合，如工程質量連續出現不達標的情況，以及靠整改來達到質量等級的，甲方有權收回承包權，所造成的一切經濟損失及后果由乙方承擔。

　　八、施工安全

　　乙方應嚴格按照安全操作規程進行施工，同甲方簽訂專門安全合同，并落實到每個人，乙方對所有上崗的工人必須進行安全教育和施工安全交底，杜絕一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出現疏忽，不聽甲方安全管理，造成安全事故，一切經濟法律責任全部由乙方承擔，甲方概不負責，甲方負責給乙方施工人員配備安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(費用乙方自負)

　　九、文明施工管理

　　文明施工管理是體現一個公司綜合管理能力的標志，文明施工管理工作的好壞，直接影響公司的形象，乙方應按照文明施工的有關規定進行管理，做到工完、場清、料盡，施工現場文明整潔，保證達到文明樣板工地。

　　十、計劃生育管理

　　乙方必須按照國家計劃生育管理的有關規定，對施工人員進行計劃生育管理，所有施工的工人，必須持有關當地計生部門的《流動人口計生證》，對不符合計劃生育規定的人員不得使用，并接受有關部門的檢查，對乙方不按規定使用未辦計劃生育證人員，造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　十一、治安管理

　　乙方對施工人員必須進行治安教育，對施工人員的身份證進行審查，并將復印件每人一份報甲方備查，對來歷不明犯罪嫌疑的人員不得使用，并接受當地公安部門的檢查，如乙方人員未按要求進行管理，或在施工過程中打架斗毆所出現的一切后果，由乙方承擔一切經濟及法律責任。

　　十二、工程款結算辦法

　　1、按預算造價簽訂合同總價包干形式 。

　　2、預算總價未計價按現場簽證辦理調價計入結算總價中 。

　　十三、工程款的支付辦法

　　乙方工程竣工驗收合格一次性結清，中途不付任何費用。

　　十四、甲方的權利及義務

　　1、甲方應對乙方進行施工技術交底、管理交底。

　　2、甲方應履行合同中的條款。

　　3、甲方隨時有權按合同規定對乙方進行監督、檢查。

　　十五、乙方的權利和義務

　　1、乙方應遵守合同條款。

　　2、乙方應按合同規定進行管理。

　　3、乙方有權對甲方提出建議。

　　4、甲方如不遵守合同，乙方有權上訴。

　　十六、其它規定

　　如因乙方原因中途退場，或不履行合同，甲方不給乙方結算工程款，一切由乙方承擔。在施工過程中，為了達到管理的方便、及時有效，乙方第一責任人必須住在施工現場。

　　十七、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。

　　十八、其它未盡事項，甲、乙雙方協商解決，并簽訂補充協議。

　　十九、附件內容

　　1、安全合同;

　　2、承諾書

　　二十、履行本合同如發生爭議請利川市仲裁委員會仲裁

　　甲方代表：__________________________ 乙方代表：__________________________

　　_________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇3

　　進貨方：______________________（以下簡稱甲方）

　　供貨方：______________________（以下簡稱乙方）

　　一、自本合同生效之日起，乙方為甲方之供貨商，甲方如需購買生產所需設備，即應及時書面通知乙方，由乙方組織貨源。

　　二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源，根據甲方的要求提供生產設備，甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商后簽訂書面補充協議進行約定。

　　三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責，否則無條件退換，并保證商品之合法性，決不提供假貨、仿冒品、劣品，或標示不明之商品，甲方于驗收后發覺得于三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責，甲方只善盡協調溝通之責任。

　　四、本合同有效期間為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同，除應向乙方付清已購設備的所有貨款外，還應支付乙方_______萬元的違約金；乙方無故終止供貨，甲方有權扣留乙方之部份貨款作為求償業務之損失。

　　五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時提供符合規定的正式發票。

　　六、本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行過程中發生爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成，可向有管轄權的法院提起訴訟。

　　八、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________ 乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（簽字）：_____________ 法定代表人（簽字）：_____________

　　公司地址：_______________________ 公司地址：_______________________

　　聯絡電話：_______________________ 聯絡電話：_______________________

　　簽訂日期：_____________________年_________________月______________日

建設工程所需借款合同書 篇4

　　委托方：______

　　受委托方： ______

　　經雙方協商，由委托方委托受委托方承擔__工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條　委托方在合同簽訂之日起__天以內，向受委托方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

　　1.提供數據、資料的內容如下：__(略)。

　　2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給受委托方，必要時可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條　受委托方應在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：

　　1.經營評價指標：

　　(1)投資內部收益率：____。

　　(2)投資回收期：____。

　　2.貸款償還能力分析：____。

　　3.外匯償還能力分析：____。

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：__。

　　5.結論：____。

　　受委托方應向委托方提交可行性報告__份。

　　委托方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致受委托方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

　　第三條　費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣___元整。于合同生效之日，委托方應向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權要求受委托方退還定金。

　　3.受委托方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

　　第四條　違約罰金

　　1.受委托方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。

　　2.受委托方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬受委托方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

　　3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給受委托方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。

　　第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

　　第六條　本合同正本一式__份，雙方各執一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。

　　委托方：____(蓋章)

　　地址：____

　　負責人：____(簽名)

　　聯系人：____(簽名)

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　電話號碼：____

　　受委托方：____(蓋章)

　　地址：____

　　負責人：____(簽名)

　　聯系人：____(簽名)

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　電話號碼：____

　　__年__月__日訂立

建設工程所需借款合同書 篇5

　　甲方：_________　　乙方：_________　　雙方經充分協商，達成如下協議：　　

　　第一條總則　　

　　一、井位　　

　　1.鉆井施工地點：_________；　　

　　2.地形圖：_________；　　

　　3.井位設計圖：_________；　　

　　4.地層構造圖：_________.　　

　　二、國家、部、局對鉆進工程施工的批準投資計劃、工程項目，設計任務書等文件號及影印件。　　

　　三、井別：_________.　　

　　四、鉆井口數：_________.　　

　　五、井深結構：_________.　　

　　六、質量：　　

　　1.井身質量合格率_________，　　

　　2.固井質量合格率_________.　　

　　七、價格　　

　　1.調整井單價_________元米，合計金額_________元　　

　　2.開發井單價_________元米，合計金額_________元　　

　　第二條工程期限本合同鉆井工程自________年____月____日開鉆至________年____月____日全部鉆完。在組織鉆井工程施工中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限；　　

　　一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；　　

　　二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續施工者；　　

　　三、因甲方不能按期提供技術文件、技術圖紙和鉆井施工條件，被迫停工或不能繼續施工者。　　

　　第三條鉆前準備　　

　　一、甲方在開鉆前應辦妥征地拆遷和井場道路的墊方；清除施工場地及進出道路范圍內影響施工的原有建筑物、構筑物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機安裝搬運的道路。　　

　　二、甲方按時向乙方交付井位設計、完鉆井深、層位和完井要求，負責鉆井區塊的斷層分布圖；斷層數據；小層平面圖；構造圖和鄰井圖壓力資料數據，并向乙方進行地質和工程技術要求交底。　　

　　三、乙方在開鉆前應組織有關技術人員學習和熟悉各種設計圖紙，參加地質設計交底，編好施工圖預算，負責安排鉆機運行計劃，施工方案，做好一切施工準備。　　

　　第四條工程款結算　　

　　一、按不同的機型、井別、井深、另加風險金，確定承包費用。對承包范圍以外的費用，按規定結算。　　

　　二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程費用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方，作為乙方備料及施工費。　　

　　第五條施工與設計變更　　

　　一、乙方在組織施工中，必須為油田開發著想，嚴格按照部、局頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工。　　

　　二、在鉆井施工中，乙方必須堅持按技術要求施工，甲方派員監督。任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方井噴、卡鉆等事故和費用增加，應由甲方負擔；　　

　　1.鉆井施工設計有錯誤或甲方提供的技術資料與實際不符造成的事故由甲方負責。如乙方及時發現并通知甲方，甲方接到通知后立即(當天)提出修改或變更設計，經雙方同意后方可改變施工計劃，由此而引起的費用增加，由甲方承擔，并由甲方賠償乙方的經濟損失。　　

　　2.鉆井施工中如有設計變更，超出原設計標準或加大鉆井難度時，需經上級有關部門審批同意，甲乙雙方辦理有關增加的生產費用手續后方可施工，費用由甲方承擔。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工。　　

　　3.甲方未盡協助義務給乙方造成損失。　　

　　三、在鉆井施工中，由乙方本身原因造成的損失自理。　　

　　四、鉆井是隱蔽工程，乙方在施工中必須按標準操作，做好每一道工序的記錄，接受甲方的監督、檢查、驗收。　　

　　五、甲方遇到特殊情況，要求乙提前完____區塊鉆井任務的，由雙方協商解決。乙方因此增加的費用由甲方負擔。　　

　　第六條完井驗收、結算與保修　　

　　一、乙方在完井前____日，應及時通知甲方，如甲方不能按期驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期。但甲方必須承認乙方的完井時間。甲方推遲驗收，其間發生的管理費、車輛費由甲方負擔。　　

　　二、施工完畢的井要以部、局的統一質量驗收標準為依據，甲方不準提高驗收標準。　　

　　三、經檢驗合格的井，從驗收即日起為移交完畢。移交后發生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物，乙方概不負責。　　

　　四、由于甲方提供的資料、數據不準確或其他原因，造成鉆井質量不合格，由甲方負責。需乙方修井的甲方還要承擔修井費用和乙方的窩工費，窩工費按每小時_________元計算。　　

　　五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承擔。　　

　　六、施工完畢并已驗收合格交給甲方的井，甲方在未射孔之前，若出現管內外冒油、水、氣現象，乙方負責保修，保修期為六個月，超過保修發生管內外噴冒氣油、水，乙方不予負責。　　

　　第七條獎勵、懲罰與仲裁　　

　　一、乙方在保證工程質量的前提下，提前完成鉆井任務，為甲方提前投產　　創造了條件，增加了效益，甲方應按總施工費用的_________‰給乙方獎勵。　　

　　二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗收合格的井，如逾期不付，甲方應增付未付款項的利息。　　

　　三、合同糾紛的解決方式。　　

　　第八條工傷事故　　乙方有責任教育工人，嚴格執行操作規程，文明生產、安全施工、防火防盜。在施工中發生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經濟損失，均由乙方自負，不得因此影響工程進度。　　

　　第九條附則　　

　　一、本合同條款如對特別情況尚有未說盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定擬定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分，具有合同效力。　　

　　二、本合同訂立之前，雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。　　

　　第十條合同附件(略)　　

　　一、鉆井施工圖紙；　　

　　二、地形圖；　　

　　三、井位設計圖；　　

　　四、地層構造圖；　　

　　五、國家、部、局對鉆井工程施工的批準投資計劃、工程項目、設計任務書等文件影印件_________份。　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________　　負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________　　________年____月____日________年____月____

建設工程所需借款合同書 篇6

　　甲方__________

　　乙方__________

　　甲方_________(以下簡稱_____商)，和乙方_________(以下簡稱分包商)，于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于_____商已同_________國　　______________大型電氣項目管理局(以下簡稱業主)，就在_________國的__________號工程項目的設計，運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑒于_____商已接受分包商的報價，依據分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表(注)，現雙方達成協議如下：

　　一、下列文件應是本分包協議的一個組成部分

　　1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款(________年第一版)。

　　2.合同的特殊條款。

　　3._________工程項目的技術規范。

　　4.工作范圍和技術要求。

　　5.土建和安裝工程分包合同的報價表。

　　二、定義

　　1.“_____商”：系指甲方_____________________________________________。

　　2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業公司或機構。

　　3.“_____商的工程師”：系指由商指派的監督分包商工作的人員。

　　4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規定而要執行的工作。

　　三、工作范圍　　本工程包括在_________國境內，根據業主的技術規定，建設_________工程項目，如圖所示。

　　1.提供所有工程的監督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設備，挖掘及鉆孔機械，吊車，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。

　　2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。

　　3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛生設備、交通費用和社會保險。

　　4.運送由商提供的材料：商在BB庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料，包括從商在BB的庫房到施工現場的運輸，并負責卸車和保管。

　　5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規范的要求，并在取得商批準后，應對測繪圖作相應的更改或修正。

　　四、符合技術規范要求　　熟悉業主技術規范的分包商，應按照業主的要求，并承擔屬于分包工程范圍內的與分包商有關的全部責任。

　　五、勞動力　　分包商應：

　　1.自始至終提供足夠數量的工人，以滿足_____商工程師在工程進度方面的要求。

　　2.在工作時間、節假日方面，應遵守當地法律、規定和風俗習慣。

　　3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規定。

　　4.為其雇員提供住宿及膳食。

　　5.向_____商和_________國主管部門提供他們所需的有關其雇員的一切情況。

　　6.對與本分包工程有關的各種性質的索賠或風險，自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。

　　六、法定責任　　分包商應對下列事項承擔責任：

　　1.遵守_________國關于所得稅的規定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅，分包商也應對此完全負責。

　　2.根據_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。

　　3.分包商應服從所有適用于本分包工程范圍內的_________國的法律、地方法及規定。

　　七、與業主談判　　除_____商的工程師授權外，分包商任何時候均不能與業主接觸或談判。

　　八、維修保證期　　分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內擔保所有工程，不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質量差而發生事故。

　　九、意外事故或損失的責任　　在工程移交之前，分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產(非工程部分的財產)損失的責任，并保障_____商不承擔屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。

　　十、保險

　　1.工程保險：_____商應按合同一般條款的規定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險，這應包括分包工程在內

　　2.第三方保險：包括分包商在內的第三方保險，將由商承擔，而分包商不付任何費用。

　　3.工人補償：分包商應自費負責其工人的保險，包括與分包工程有關的各種性質的索賠。

　　4.對以_____商名義的保險單中的索賠補償的確定，分包商應在3天內備齊各種有效的證單。　　不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用，分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上。　　對屬于分包商自己的，或租借_____商的或租給_____商的全部機動車輛運輸設備和工具，如未計入_____商的保險單，分包商應自費保險。

　　十一、運輸　　分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。

　　十二、工具及設備　　該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。　　分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規定，并支付由此產生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。

　　十三、_____商材料的交付　　_____商應負責交付材料，包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在_____商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現場并卸車，費用自行承擔，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，_____商應準許分包商一個相應的延長期

　　十四、材料的有效利用　　分包商應注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現供應短缺的情況時，分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。

　　十五、分包工程量　　在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數，變化范圍在177;_________%之內，則單價不作任何變化。　　如果變化值超過_____;_________%，應按_____合同一般條款中第_________條規定處理。

　　十六、分包商的宿舍區　　_____商應取得由業主寫給市政府有關部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區的場地。函件所花費用和有關宿舍區的一切費用均由分包商承擔。

　　十七、_____商的監督　　_____商將指定一位或幾位工程師監督該項分包工程，分包商的人員應對其承擔義務。

　　十八、許可證和執照　　_____商應幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產生的一切開支均應由分包商承擔。

　　十九、竣工及懲罰　　根據雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應按下列規定日期完成各分項工程的施工。　　(各分項工程的竣工日期略)　　如果由于分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向_____商支付拖延分項工程的分包合同價的_________%，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________%。

　　二十、分包商的過錯　　如果_____商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視_____商工程師所發布的與工程有關的各種合理的書面指示，或違反合同規定，_____商可以向分包商發出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內，未能執行通知的要求，在此情況下，_____商將有權雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害_____商其他正常權利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有關的)，并對設備正常磨損不承擔任何責任，亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外，對按分包合同規定應屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，_____商有權保留并要求不付，或根據已完工程的具體情況而定　　按前所述，完成這項工程或實施其中的一部分，費用如超過應屬分包商的余款，那么分包商應承擔這部分超過的款項

　　二十一、進度報告　　分包商應按_____商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。

　　二十二、廠商證明書和試驗報告　　分包商應呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，并取得_____商對此批準。混凝土試塊的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規范的要求。

　　二十三、支付條款　　_____商應按如下規定向分包商付款

　　1.預付款，其金額為分包合同價總額的_________%，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內，付給分包商;保函有效期為_________個月。

　　2.每月完成的并經業主驗收的工程占分包合同價的_________%。

　　3.分段工程占分包合同價的_________%;憑暫時驗收證書。

　　4.分段工程占分包價的_________%;憑最終驗收證書。　　按_____合同規定，只有工程經業主在四周內驗收后，上述1、2及4條規定的付款，自收到分包商發票之日起五周內，才能付給分包商　　應付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當地貨幣：_________%;美元：_________%;　　用當地貨幣支付的部分在_________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應由商負擔。　　預付款將用美元支付，預付款中超過_________%的美元數額應從前三次的進度付款中按比例扣除。

　　二十四、驗收工程　　所有工程都應符合業主的要求，如相應的規范和在現場協商中作出的決定，總的原則應該是商工程師對工程質量所作的決定是最終的，但一旦發生爭議，則業主代表的決定應為主導意見。

　　二十五、稅捐　　分包商應對所有與該分包工程有關的稅捐的付款承擔責任，包括但不限于所得稅稅款。

　　二十六、履約保函　　在分包合同簽訂后15天內，分包商應根據所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當于分包合同價的_________%，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。

　　二十七、第_________號法律(_________國對承包工程的特定法律)　　_____商受_________國_________號法律保護，并享有第______條，______條款所規定的免稅權，這些免稅權也適用于分包商。

　　二十八、爭議的解決　　_________________________________________________________________。

　　二十九、文件和圖紙　　在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應向_____商退還所有_____商向其提供的文件、圖紙和技術規范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協議目的以外的其他任何目的;同時分包商亦不能泄露或使用由_____商或業主所提供的文件中的任何資料。涉及本協議目的的除外

　　甲方:_______

　　乙方：_______

　　日期：_______

建設工程所需借款合同書 篇7

　　基本建設工程儲備借款合同

　　借款方：_________貸款方：_________

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________。本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%。

　　第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%。

　　第七條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《_____》的有關規定辦理。

　　第八條本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)：_________貸款方(公章)：_________

　　負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇8

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

建設工程所需借款合同書 篇9

　　甲方：　　乙方：　　經甲乙雙方共同協商，本著誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協議：　　

　　一、 甲方委托乙方代理 上海XX公司 廣告業務，代理辦法執行《 上海XX公司 廣告代理實施辦法》（后簡稱 ;辦法;）規定。　　

　　二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規，未經雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權利或義務轉讓于第三方。　　

　　三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行為，甲方有權取消其代理資格，并保留法律訴訟的權利。　　

　　四、 甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協議扣除代理費后，須將播出款項轉付甲方指定的銀行賬戶。　　

　　五、 乙方所代理的廣告，按 上海XX公司 正在執行的廣告收費標準執行。　　

　　六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發送到 上海XX公司 ，廣告發布后甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放說明》辦法處理。　　

　　七、 合同付款說明：　　

　　1、 遵守先付款后發布的原則。　　

　　2、 的確無法做到發布前付款，須在廣告發布前支付30%的發布費，余款須在廣告發布5個工作日內付清。　　

　　3、 違反以上款項，視為違約，甲方有權終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。　　

　　八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協商解決。　　

　　九、 在合同的落實和執行中，有關合同和協議條款確需修訂，須經雙方協定。　　

　　十、 未盡事宜，甲乙雙方按本協議第九條規定協商處理。　　十

　　一、 協議、合同均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關法律條款。　　十

　　二、 代理期限為：________年____月____日至200________年____月____日。　　十

　　三、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。　　（甲乙雙方簽章）　　甲方（廣告客戶或代理單位）：____________________________________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　乙方（廣告發布單位名稱）：____________________________________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。　　

　　一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發布____ 廣告。　　

　　二、廣告發布媒介為________________________________.　　

　　三、單位廣告規格為________________________________.　　

　　四、廣告采用樣稿（樣帶），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿（樣帶）。　　

　　五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發布。　　

　　六、廣告樣稿（樣帶）為合同附件，與本合同一并保存。　　

　　七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出（刊登）次數____ ，總計________元。　　

　　八、甲方應在________年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____.　　

　　九、違約責任________________.　　

　　十、合同糾紛解決方式：

　　（1）由____ 仲裁委員會仲裁；

　　（2）向____ 人民法院起訴。　　十

　　一、其他：　　十

　　二、廣告的編排方式和發布時間表：　　十

　　三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字后生效。　　甲方：____________________　　代表人：________　　乙方：____________________　　代表人：________　　________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇10

　　甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　第一條：工程名稱：

　　第三條：工程范圍：見附件.

　　第四條：工程總價：

　　人民幣 (此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。

　　第五條：

　　5.1竣工日期：(竣工報告為準) 交付日

　　5.2合同總工期： 元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。

　　第六條：本工程質量標準

　　按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

　　第七條：代表

　　甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。如發生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

　　第八條：工地管理

　　8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。

　　8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

　　8.3 乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節嚴重移交司法部門處理。

　　第九條：設備、材料、通行及配套

　　9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

　　9.2 本工程使用的材料：見附件。

　　9.3 乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

　　第十條：工程保險

　　10.1乙方應對其員工購買保險

　　10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

　　10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。

　　第十一條：變更設計

　　11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

　　11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。

　　11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

　　11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。

　　11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

　　第十二條：工程延期

　　12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

　　第十三條：驗收

　　13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

　　13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。經監理工程師認可后，由甲方驗收。

　　13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

　　13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。

　　13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。

　　第十四條：違約及損害賠償責任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

　　14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

　　14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。

　　14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

　　14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

　　14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

　　14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。

　　14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

　　第十五條：糾紛處理

　　甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由 人民法院管轄。

　　第十六條：其它

　　16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

　　16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

　　16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

　　16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇11

　　發包方：_________

　　承包方：_________

　　根據《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程名稱_________;工程地點_________;工程規模_________;工程投資_________。

　　第二條委托方根據本合規定填寫建設工程勘察設計委托書。(見附表一、二)

　　第三條勘察設計費取費的依據和取費標準，按國家規定執行。

　　勘察設計費的撥付辦法，自合同生效后_________天內，委托方應向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設計費，不足部分委托方應在_________天內一次結清(或訂為分若干次結清)。

　　勘察任務的定金為勘察費的30%，設計任務的定金為估算設計費的20%。本工程的勘察費為_________元，估算設計費為_________元。

　　委托方不履行合同的，無權要求返還定金;承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。

　　第四條委托方的義務

　　1.委托方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料的可靠性負責。提供資料的內容，技術要求及期限見附表三。

　　2.在勘察設計人員進入現場作業或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件：_________。

　　3.委托方配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段，應吸收承擔有關設計任務的承包方參加。

　　4.按有關規定的勘察設計取費標準如期如數付給承包方勘察設計費。

　　5.維護承包方的勘察成果和設計文件，不得擅自修改或轉讓給第三方重復使用。

　　第五條承包方的義務

　　1.承包方應在_________年_________月_________日前提交有關勘察成果和設計文件，并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質量，以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數。詳見附表四。

　　2.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。

　　3.設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工，進行設計技術交底，解決施工過程中有關設計的問題，負責設計變更和修改預算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業項目和復雜的民用工程應派現場設計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協商(另附協議)。

　　第六條違約責任

　　1.因勘察設計質量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續完善勘察設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規定如下：_________。

　　2.因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。

　　3.承包方不按合同規定的期限提交勘察成果、設計文件，每拖延一天，應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。

　　4.由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計，委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規定如下：_________。

　　5.因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重作設計，應另行增加勘察設計費用。

　　6.委托方超過合同規定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設計費的5‰計算。

　　第七條爭議的解決方式

　　合同執行過程中如有爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬于一個部門的，由上級主管部門調解;調解不成，或雙方不屬于同一部門的，合同雙方任何一方均可向_________仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。

　　第八條附則

　　本合同未言明事項，一律按《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》規定執行。

　　本合同附件：《建設工程設計委托書》、《工程地質勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各執1份;副本_________份，分別報送_________備案。

　　委托方(蓋章)：_________承包方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽名)：_________法定代表人(簽名)：_________

　　委托代理人(簽名)：_________委托代理人(簽名)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　電話：_________電話：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

建設工程所需借款合同書 篇12

　　承包方：(以下簡稱甲方)

　　發包方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程勘測設計合同條例》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，甲方對十天高速公路建設標段的臨時施工用電，委托乙方進行勘測設計并施工。為明確雙方在勘測設計和施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　一 、 工程名稱：十天高速A-4標合同段施工用電工程

　　二、工程地點：石泉縣

　　三、承包范圍及規模：

　　承包范圍：十天高速A-4標合同段施工用電，35KV線路勘測設計施工(“T”接點至變壓器高壓樁頭)。

　　工程規模:架設35KV線路2106米，由35KV長曾線“T”接，安裝35KV/0.4KV變壓器1臺，總負荷為1600KV/A，低壓出現分散輻 射

　　五、合同價款：伍拾萬元整(￥77.922萬元)。

　　第二條 取費標準

　　1、 勘測設計費用計取標準：

　　定額按照《電力建設工程預算定額》第三冊電氣設備安裝和第四冊送電線路工程、第六冊調試工程(20xx年版)執行，取費按照陜西省電力公司陜電基建(20xx)56號文件執行。

　　第一條工程期限

　　一、 根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為20天(日歷天)，自20xx年4月22日開工至20xx年5月12日竣工驗收。

　　二、開工前3天，承包方向發包方發出開工通知書。

　　三、如遇下列情況，經發包方簽證后，工期相應順延：

　　1、按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工：

　　2 、凡發包方負責供應的材料、設備未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

　　3、不屬包干系數范圍內的重大變更，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

　　4、未按合同規定撥付預付款而影響施工;

　　5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第四條 工程質量

　　一、 本工程質量要求達到： 合格

　　二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布發的建設工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方的監督。

　　三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、設備必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

　　2、由發包方提供的主要原材料、設備也必須有質量合格證方可用于工程;

　　3、隱蔽工程必須經發包方檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;

　　4、承包方應該按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方。單位工程結果完工時，應會同發包方進行中間驗收。

　　5、承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方。一般質量事故的處理結果應送發包方備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施;

　　第五條 建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理

　　一 、由發包方供應以下材料、設備(詳見附件);

　　二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;

　　三 、發包方供應 、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。

　　第六條 工程價款的支付與結算

　　一、本合同簽訂后 七 日內，發包方支付不少于合同總價的 50% 備料款，計人民幣 肆拾萬元整(￥ 40萬元)。工程進度款由發包方按照工程進度及時撥付。

　　二、工程完工驗收后，支付全部合同金額。

　　三、工程竣工后，承、 發包雙方及時辦理結算手續，工程結算款應在竣工后一周內付清。

　　第七條 施工與設計變更

　　一 、發包方交付的設計圖紙 說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審做出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不擅自修改。

　　二、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計，經發包方或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　第八條工程驗收

　　一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基礎建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制定的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

　　二 、工程竣工驗收后，發包方方可使用。在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。

　　第九條 違約責任 承包方的責任：

　　一 、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返修。

　　二、 工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期違約金。

　　發包方的責任：

　　一 、青賠 、征地費用和變壓器土建由發包方負責。

　　二 、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運、 人員和機械設備調遷、 材料和構件積壓的實際損失。

　　四 、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由此包方承擔責任。

　　五 、承包方驗收通知書送達 七 日后不進行驗收的，按有關規定償付逾期違約金。

　　第十條 糾紛解決辦法

　　執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由仲裁委員會仲裁。

　　第十一條 附則

　　一 、本合同一式 四 份，合同附件 四 份，合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發包方執兩份，承包方執四份。

　　二 、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三 、本合同簽訂后，承 發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇13

　　工程名稱（以單位工程為準）：___________

　　發包方：（甲方）_______________________

　　承包方：（乙方）_______________________

　　工程名稱：________________________

　　本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

　　一、保修期限

　　自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

　　1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；

　　2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月；

　　3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期；

　　4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年；

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

　　二、保修項目內容及范圍

　　1.屋面漏雨；

　　2.煙道、排氣孔道、風道不通；

　　3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水；

　　4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮；

　　5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定；

　　6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；

　　7.外墻板漏水，陽臺積水；

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；

　　11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求；

　　12.因施工單位造成的其他質量問題。

　　三、保修責任

　　施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附后）之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。

　　四、保修抵押金

　　1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。

　　（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。

　　2.本工程保修抵押金為__________________元。

　　金額大寫：____________________________。

　　五、保修抵押金返還

　　工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為______________元。

　　保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、爭議

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁；

　　第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。

　　雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

　　七、合同生效與終止

　　1.本合同自訂立之日起生效。

　　2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告終止。

　　八、合同份數

　　1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

　　九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十、屬于設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________

　　承包方（施工保修單位）：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　（公章）

　　保修合同訂立時間： 年 月 日

　　發包方（用戶）：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　（公章）

　　年 月 日

建設工程所需借款合同書 篇14

　　外墻粉刷施工合同　　工程承包人（甲方）：　　勞務分包人（乙方）：　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。　　

　　一、承包內容及承包方式：　　

　　1、承包內容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；　　

　　2、承包形式：包工不包料　　

　　二、粉刷質量標準及要求：　　

　　1、嚴格按照國家建筑行業質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規范（GB50210－20）標準驗收。　　

　　2、施工及使用過程中出現的由于乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢并驗收合格。　　

　　三、勞務報酬結算與支付：　　

　　1、結算價格：完成合同內所有工作內容，按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。　　

　　2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束后，付工程總價的50﹪；余款在本抹灰分項工程結束后三個月內結清。　　

　　四、工期：　　本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。　　

　　五、甲方責任：　　

　　1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更后需重新明確項目內容和數量，進行協商并及時辦理簽訂補充協議。　　

　　2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現打架、斗毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。　　

　　3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X。　　

　　六、乙方責任：　　

　　1、乙方進入施工現場后，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全

　　第

　　一、質量第

　　一、文明施工”的原則。　　

　　2、服從甲方的領導指揮，并遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，并按

　　第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。　　

　　3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除合同并更換隊伍。　　

　　4、做好文明安全施工，并堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衛生。　　

　　5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。　　

　　6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規范要求執行，如造成浪費由乙方承擔。　　

　　七、安全施工與檢查：　　

　　1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準　　進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后，由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。　　

　　2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。　　

　　八、糾紛解決：　　在合同履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。　　

　　九、其它：　　

　　1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協商解決。　　

　　2、本合同未盡事宜，雙方友好協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。　　

　　3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人驗收合格后，本合同即告終止。　　

　　4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份。　　工程承包人：勞務分包人：　　代表：代表：　　________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇15

　　北京市建設工程保修合同(1994版)

　　編號：

　　工程名稱

　　（以單位工程為準）＿＿＿＿＿＿＿

　　發包方（甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包方（乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　施工合同編號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　交付竣工工程日期?年?月?日

　　北京市工商行政管理局

　　監制

　　北京市城鄉建設委員會

　　一九九四年十二月

　　發包方（用戶）名稱：

　　工程名稱：

　　本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

　　一、保修期限：

　　自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

　　1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；

　　2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月；

　　3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期；

　　4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年；

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

　　二、保修項目內容及范圍：

　　1.屋面漏雨；

　　2.煙道、排氣孔道、風道不通；

　　3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水；

　　4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮；

　　5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定；

　　6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；

　　7.外墻板漏水，陽臺積水；

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；

　　11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求；

　　12.因施工單位造成的其他質量問題。

　　三、保修責任：

　　施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附后）之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。

　　四、保修抵押金：

　　1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。

　　（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。

　　2.本工程保修抵押金為＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　金額大寫：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　五、保修抵押金返還：

　　工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為＿＿＿＿＿＿＿元。

　　保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、爭議：

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會申請_____；

　　第二種爭議解決方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿人民法院起訴。

　　雙方約定按第＿＿＿＿種爭議解決方式解決。

　　七、合同生效與終止。

　　1.本合同自訂立之日起生效。

　　2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告終止。

　　八、合同份數。

　　1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　2.本合同副本＿＿份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

　　九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十、屬于設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十一、雙方議定的其他事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜承包方（施工保修單位）：｜

　　｜地址：｜

　　｜編碼：｜

　　｜法定代表人：｜

　　｜委托代理人：｜

　　｜聯系電話：｜

　　｜開戶銀行：｜

　　｜帳號：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜（公章）｜

　　｜｜

　　｜保修合同訂立時間：?年?月?日｜

　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　　｜發包方（用戶）：｜

　　｜地址：｜

　　｜編碼：｜

　　｜法定代表人：｜

　　｜委托代理人：｜

　　｜聯系電話：｜

　　｜開戶銀行：｜

　　｜帳號：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜（公章）?｜

　　｜年?月?日?｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　附件：?建設工程質量修理通知書?工程名稱

　　（以單位工程為準）：

　　保修合同編號：

　　使用單位

　　（用戶）名稱：?施工單位名稱：

　　本工程于年?月?日發生質量問題，按照編號：

　　《北京市建設工程保修合同》有關內容，請你單位派人檢查修理為盼。

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜?質量問題及部位：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜?施工單位名稱：｜

　　｜?使用單位（用戶）對修理結果的意見（由使用單位（用戶）填寫）：?｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜使用單位（用戶）公章｜

　　｜年?月?日｜

　　｜｜

　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　　｜?使用單位（用戶）：｜

　　｜?通訊地址：｜

　　｜?編碼：｜

　　｜?電話號碼：｜

　　｜?聯系人姓名：（公章）｜

　　｜通知書發出日期：?年?月?日｜

　　｜（投遞以郵戳日期為準）｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　填表方法：

　　1.本表由發包方（使用單位）填寫，一式三份，送承包方二份；

　　2.承包方（施工單位）對保修項目，進行維修后，經雙方蓋章，退發包方一份，自存一份。

建設工程所需借款合同書 篇16

　　發包方(以下簡稱甲方)

　　承包方(一下簡稱乙方)

　　本工程于20xx年----月----日議定，由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權利和義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合工作，保證質量按期完成任務，根據《中華人民共和國建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經雙方協商簽訂本合同以使共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍：

　　四、結構形式及建筑面積：

　　第二條 承包方式和工程造價

　　一、承包方式：按甲、乙雙方商定后意見及預算項目工程，包工我、包工期、包質量、包安全

　　二、承包金額，暫定工程造價：

　　第三條 工期總天數(有效工期)----天

　　一、開工日期于20xx年----月----日開工，竣工日期于20xx年----月----日竣工。

　　三、竣工日期，遇到有下列情況經甲方簽證，工期方可順延

　　1、因遇人力不可抗拒的自然災害造成停工。

　　2、工程變更。

　　3、其他原因。

　　四、物資材料

　　凡乙方采購的物資材料要及時通知甲方，經驗收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購的物資，資料不符合要求的，而造成的損失，應由乙方負責。

　　五、工程支付方式

　　工程施工隊進場撥付包工，工程資----，主體一層封頂后撥----，主體合格后撥----，總體驗收合格后撥----(包括材料)

　　六、乙方負責

　　1、按《施工及技術驗收規范》要求進行精心施工，確保工程質量，確保工期，由乙方造成的返工，停工費用由乙方承擔(包括材料)

　　2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的設備損壞和人員傷亡事故的，其費用乙方自負

　　3、若因乙方責任發生的人身傷亡施工員，其費用均由乙方負責。

　　4、乙方進場前后，運輸費、機械費、人工費等由乙方負責。

　　5、乙方不得拖欠工人工資，若拖欠工人工資或工人上訪鬧事，與甲方無關。

　　七、因一方不履行合同，而造成的經濟損失，由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。

　　八、在履行合同中若雙方發生爭議，應本著實事求是的原則，協商決定。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各1份，本合同簽字之日生效，注(未盡事宜由雙方協商后解決)

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇17

　　甲方：　　乙方：　　經甲乙雙方共同協商，就趙一級電站機電設備安裝工程勞務分包達成如下協議，為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務，根據《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲、乙雙方協商，達成以下條款，以資共同遵守。　　

　　一、工程名稱：趙一級電站機電設備安裝工程　　

　　二、工程地點：　　

　　三、工程內容：完成現有需改造機電設備的拆除（含運出洞外）以及4臺水輪發電機組（1機組大修）、3臺進水閘閥、油水氣系統、自動化系統（配合主機改造）、高壓開關柜、升壓站設備、直流系統的安裝及電纜敷設,主機電氣設備試驗調試及試運行等所有工作（詳見安裝工程量清單）。　　

　　四、工程價款及工程結算：　　乙方的報價是根據甲方提供的工程量清單和部分設計，該總價包括完成工程施工內容所需的人工費、設備轉運費、消耗性材料費、施工管理費、生活費、安全措施費、工程保險費以及稅金等所有費用。工程結算以施工圖工程量為基礎，根據最終完成的工程量及單價進行結算。　　

　　五、工程工期及進度：　　

　　1、根據甲乙雙方商定，乙方在________年____月____日前進場施工，________年____月____日前完成電站所有機電設備安裝及調試工作。　　

　　2、在乙方安裝過程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因導致的工期延長，乙方不能向甲方索賠任何費用，但工期可考慮順延。　　

　　3、乙方必須滿足甲方的總體安排，主機安裝考慮分兩階段進行，保證一臺機組開機發電運行。　　

　　六、付款方式：　　

　　1、工程預付款：在本合同簽訂乙方人員進場并提供相應保險憑證后，甲方按合同總價的10%支付工程預付款。　　

　　2、工程進度款：按進度實際完成工程量經總承包方報量支付后按95%給乙方支付，余下5%質保金________年質保期滿后支付。　　

　　3、乙方在結算過程中承擔“工程總價款215;10%”的稅，稅由甲方在乙方工程款中代扣代繳。　　

　　七、雙方責任：　　甲方：　　

　　1、提供施工圖紙技術資料，并組織乙方現場技術交底。　　

　　2、甲方提供乙方在施工現場的施工用電及生產、生活場地。　　

　　3、甲方協助乙方做好現場安全保衛工作，協調各施工單位之間的關系。　　乙方：　　

　　1、嚴格按設計施工圖紙、規程、規范進行施工，不得隨意更改設計，若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方負責。　　

　　2、乙方簽訂合同后，在7天內編制切實可行的施工組織設計（含施工進度計劃），施工技術措施，質量保證措施和安全技術措施并上報甲方備案。　　

　　3、乙方在施工期間，做好安全生產、文明施工，尊重業主、設計、監理等單位駐派人員，并處理好與各施工單位的關系。　　

　　4、乙方負責做好為完成本工程所做的一切輔助性工程，并承擔相關費用。　　

　　5、負責協助甲方對設備進行開箱檢查、記錄與檢測，確保所有設備檢測合格后方能安裝，做好安裝時各種測量數據記錄并負責原始資料收集。　　

　　6、安裝時記錄好單元工程質量評定表、中間計量表。　　

　　6、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位施工。　　

　　八、質量驗收：　　

　　1、乙方在機電設備的安裝過程中，嚴格按照設計圖紙要求和有關規范、標準進行施工，確保工程質量達到設計圖紙和標準要求，如未達到標準，甲方有權要求乙方返工，直至符合標準。　　

　　2、設備安裝單元質量檢查、驗收的簽證單，作為工程款結算支付的依據。　　

　　3、乙方在施工過程中，無條件服從監理工程師和業主的質量檢查，凡具備覆蓋條件的工序和部位均按質檢規定，書面報請監理工程師和業主進行中間驗收，監理工程師和業主在24小時內到現場進行驗收，驗收合格后，方可進行下一道工序施工。　　

　　4、由乙方自行采購的設備材料，必須提供材質合格證，堅決杜絕使用不合格的材料。　　

　　5、乙方由于自身原因無法保證質量時，甲方隨時有權收回本工程，乙方應無條件服從，并承擔甲方一切損失責任。　　

　　九、安全管理：　　

　　1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規，牢固樹立安全生產，責任重于泰山的高度責任感，建立完善的安全管理機構，嚴格執行安全技術操作規程，加強安全管理工作，強化安全技術措施的實施，并接受甲方和地方安檢部門的監督和檢查。　　

　　2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作，堅持持證上崗。　　

　　3、監理工程師和甲方在檢查施工安全過程中，有權對不按操作規程施工的人和事發出《重大隱患通知書》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的規定時間內，沒有進行整改，監理工程師和甲方按安全法規的有關規定，進行罰款處理。以提高乙方及全體施工人員的安全意識，保證施工現場安全。　　

　　4、對于從事高空作業的施工人員，必須設置必要的安全設施和配備防護用品，對于危險地段，設置必要的警示標志、安全哨和防護設施。　　

　　5、乙方必須重視施工現場的文明生產和消防防火工作，杜絕發生安全責任事故。如果施工中發生因乙方原因的人員傷害、機械設備損壞及材料損失，所發生的一切費用由乙方自行負責，甲方不給予經濟補償。由于乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失，均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任。　　

　　十、違約、仲裁：　　

　　1、甲、乙各方不得無正當理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方違約，對方有權按《民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任，違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包總價5%進行處罰。　　

　　2、甲、乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方友好協商解決，當不能協商時，可在甲方當地，按法律有關程序執行，其發生的費用由違約方承擔。　　十

　　一、其他：　　

　　1、下列文件均作為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。　　

　　1）設計圖紙及招投標文件的技術要求。　　

　　2）設備安裝工程單元質量評定表、記錄表。　　

　　3）設計變更通知等技術文件。　　

　　2、乙方必須對現場的施工人員進行人身保險，保險費由乙方自行承擔。　　

　　3、乙方在施工期間應加強內部職工的教育和管理，整治好生活設施和周圍的環境衛生，尊重當地的民風民俗。當發生矛盾時，通過組織協調，依靠當地政府解決，防止事態擴大。　　

　　4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。　　十

　　二、合同份數：　　本合同一式2份，甲、乙雙方各持1份。　　甲方（公章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日　　乙方（公章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇18

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條、本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條、本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

　　第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條、貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

　　第七條、本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第八條、本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)_________貸款方(公章)_________

　　負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇19

　　發包人(全稱) (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱： ※

　　工程地點： ※

　　結構形式： 框架剪力墻 層數：地上28層地下1/2層 建筑面積：※

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)

　　工程立項文號： ※

　　資金來源： 自籌

　　二、 工程承包范圍

　　承包范圍： ※

　　不包括的工程范圍： /

　　三、 合同工期

　　總日歷天數 1080 天

　　開工日期：__※年10月10日

　　竣工日期：__※年9月23日

　　四、 質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　四、 合同價款

　　1、合同總價(大寫)：※(人民幣)(小寫)￥： ※ 元(其中：工程預留金 20xx萬元、零星工作費 / 元，安全防護、文明施工措施費 ※ 元，工程分包和材料購置費 / 元，總承包服務費 / 元。)

　　2、綜合單價：詳見承包人的報價書。

　　五、 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協議書

　　2、 本合同專用條款

　　3、 本合同通用條款

　　4、 中標通知書

　　5、 投標書、工程報價單或預算書及其附件

　　6、 招標文件、答疑紀要及工程量清單

　　7、 圖紙

　　8、 標準、規范及有關技術文件

　　雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　10.1合同訂立時間： 20xx 年 9 月 30 日

　　10.2合同訂立地點： ________________________

　　10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程所需借款合同書 篇20

　　常用版建設工程合同范本

　　承租方：(以下簡稱甲方)

　　出租方：(以下簡稱乙方)

　　根據《_____》及有關規定，為明確設備租賃雙方的權利義務，甲方根據工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協商，就租賃機械設備事宜簽訂協議如下，以便共同遵守。

　　一、車型：(見附表)

　　二、租賃使用地點：

　　三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時，且機械設備到達甲方指定現場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的，將不再計算租賃費。

　　四、機械設備租賃形式及結算方式：

　　1、乙方以月租形式將機械設備租給甲方，月租金為人民幣大寫：___________元月，________元小時，租賃時間不足____月者，按實際使用天數結算。日租金月租金31天;

　　2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;

　　3、租金的結算方式：甲方原則上每月____日對乙方進行租賃費結算一次，并在下月____日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械設備，增加的機械設備采用本合同中價格，費用并隨本合同規定支付;

　　4、乙方須配備合格的司機并持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。

　　五、甲乙雙方的權利和義務

　　1、機械設備在租賃期間，乙方機械司機要服從甲方的.工作安排，因乙方司機不服從甲方的安排，甲方有權要求更換司機和終止合同。司機在作業期間對機械設備和自身安全負全責。嚴格按照機械設備操作規程操作，不得違規，否則由此引發的一切安全事故均由乙方負責，費用自理;

　　2、乙方負責機械設備的維修、保養、燃油、輔油等及其相應費用，完好率每月不低于28天，每低于一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;

　　3、甲方提供工程施工場地，并保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械設備作業條件;

　　4、乙方為甲方提供的機械設備必須手續齊全(合格證、技術檢驗證等)。如因機械設備手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;

　　5、乙方的機械設備應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常，滿足施工需要，在機械設備出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時，應提前采取措施，保證甲方工程的正常施工;

　　6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;

　　7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。

　　六、違約責任：

　　1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;

　　2、有關本合同一切爭議，甲乙雙方應該根據《_____》及其他相關法律的有關條款友好協商解決;

　　3、本合同一式三份，甲方執二份、乙方執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算后合同自行作廢。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　經辦人：電話：

　　身份證號碼：

　　簽訂時間：簽訂地點：

建設工程所需借款合同書 篇21

　　貸款方：

　　聯系方式：

　　借款方：

　　聯系方式：

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：

　　第二條 借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元。

　　借款數額肯定要寫的，大家也都會寫，只是要注意數額應該用大寫，并標上幣種。在大寫的旁邊再附注小寫，并寫上小數點。這樣做主要是防止數額被更改。寫清楚了，如果你是借款人，你不用擔心數額被修改。如果你是出借人，不用擔心借款人說數額被你改過。

　　第三條 借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。

　　利息可以由雙方自行約定，但如最終引發糾紛，對于未支付的部分利息，只要未超過年利率24%，人民法院會給予保護;約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%，借款人已經支付的部分利息，出借人可不予返還。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________年____月起至________年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

　　借款時間是認定借款期限和訴訟時效的重要依據，也是認定借條事實的重要因素，應該在寫明________年____月____日。年份不能省略，如果沒寫年份，一旦發生糾紛，難以確定具體的時間。如果你是借款人，為防止借款日期被修改，應當用漢字大寫：如：二〇一二年三月十六日。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 違約責任

　　貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　除違約金的約定外，為了保障款項的回收，還可以就借款設置抵押。

　　需要注意，借款的抵押如果涉及不動產，要到相關部門辦理登記手續，才能對抗第三人。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 爭議解決方式

　　甲乙雙方在本合同履行期間如果發生爭議，雙方應該協商解決，協商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　借款合同糾紛的訴訟時效為________年。如約定還款期限的，訴訟時效從借款到期次日開始計算。到期有催討的，從催討次日重新計算，但須保存催討的證據;沒有約定還款期限的，債權人可以隨時提出還款主張，不受兩年訴訟時效的限制，但提出還款主張后兩年內沒有繼續主張的，視為超過訴訟時效，法律不予支持。

　　第十條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。

　　本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　為了確保簽名的真實性，應要求當事人提供身份證復印件，而且復印件上還應當讓債務人簽字。最好有借款人按手印，因為身份證也有假的，如果有蓋手印會更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。

　　貸款方(蓋章)：

　　負責人：

　　________年____月____日

　　借款方(蓋章)：

　　負責人：

　　________年____月____日