公用房屋買賣合同書（精選21篇）

公用房屋買賣合同書 篇1

　　出賣方:_____

　　(本人)(法定代表人)姓名:_____

　　國籍:_____

　　(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

　　地址:_____

　　郵政編碼:_____

　　聯系電話:_____

　　委托代理人:_____

　　國籍:_____

　　電話:_____

　　地址:_____

　　郵政編碼:_____

　　買受方:_____

　　(本人)(法定代表人)姓名:_____

　　國籍:_____

　　(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

　　地址:_____

　　郵政編碼:_____

　　聯系電話:_____

　　委托代理人:_____

　　國籍:_____

　　電話:_____

　　地址:_____

　　郵政編碼:_____

　　第一條房屋的基本情況。

　　出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),房屋用途為_____;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為

　　第二條房屋面積的特殊約定。

　　本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。

　　如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

　　該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。

　　實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:

　　1、買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。

　　2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

　　第三條土地使用權性質。

　　該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。

　　以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

　　第四條價格。

　　按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(人民幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

　　第五條付款方式。

　　買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金(人民幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。

　　具體付款方式可由雙方另行約定。

　　第六條交付期限。

　　出賣方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。

　　第七條買受方逾期付款的違約責任。

　　1、終止合同,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。

　　出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

　　2、買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。

　　3、_______________________________。

　　第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任。

　　除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。

　　按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。

　　逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。

　　1、終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。

　　乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

　　2、出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續履行。

　　3、_______________________________。

　　第九條關于產權登記的約定。

　　在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。

　　如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按已付款的_____%賠償買受方損失。

　　第十條

　　出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。

　　交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。

　　第十一條

　　因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

　　第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。

　　第十三條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。

　　協商不成時,甲、乙雙方同意由__________仲裁委員會仲裁。

　　第十四條本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。

　　第十五條本合同共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

　　出賣方(簽章): _____________________

　　買受方(簽章):_____________________

　　出賣方代理人(簽章):_____________________

　　買受方代理人(簽章):_____________________

　　日期：___年___月___日

　　日期：___年___月___日

公用房屋買賣合同書 篇2

　　轉讓方(以下簡稱甲方)：_________________

　　姓名身份證號：_________________

　　受讓方(以下簡稱乙方)：_________________

　　身份證號：_________________

　　現在平等、自愿的基礎上，經協商達成一致，甲方將自己占有、使用的一套房屋轉讓給乙方，雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下協議書條款，以資共同遵守：_________________

　　一、轉讓房屋的基本情況：該房屋位于_________________，建筑面積近130平方米(包括臥室4間、客廳1間、衛生間1間、廚房1間、陽臺1間)。按原狀交付，未曾裝修。

　　二、轉讓價格：雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣)_________，大寫(人民幣)_________________。

　　三、付款方式：雙方一致同意購房款由乙方一次性支付給甲方。在甲方向乙方交付房屋鑰匙同時,乙方應支付購房款(人民幣)_________________，大寫(人民幣)_________________。甲方在收款時應向乙方出具收據。

　　四、房屋交付：甲方應于本協議書生效之日起，將上述房屋鑰匙交付乙方，并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收，乙方如無任何異議，視為該房屋情況符合本協議書約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。

　　五、甲方的承諾保證：甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證其妻子、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利，否則一切后果由甲方全部承擔。

　　六、本協議書未盡事宜，由雙方另行協商，并簽訂補充協議，補充協議和本協議書具有同等法律效力。

　　七、本協議書除協議條款和法律規定以外，若變更或解除協議內容必須經雙方協商一致，若一方擅自變更或解除協議造成經濟損失的，由責任方負全部責任。

　　八、本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，見證方存檔一份，協議書從雙方簽字之日起生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　見證方：_________________

　　簽訂日期：_________________

公用房屋買賣合同書 篇3

　　房屋買賣協議書模板

　　甲方：_________________(_______________鎮_______________居委______組居民)

　　乙方：_________________(_______________鎮_______________村______組村民)

　　經甲乙雙方共同協商，甲方自愿將所屬自已的一幢房屋出售給乙方，現就相關事宜說明如下：_________________

　　一、房屋坐落情況及邊界：_________________

　　1、本協議所指的房屋為_______________市_______________區_______________鎮_______________村_______________組小地名________________所擁有的住房(木質結構、四列三間)豬圈、牛圈。

　　2、房屋邊界：_________________東至地壩外坎;南至申高應房屋邊界;西至屋檐溝;北至牛圈屋檐。

　　二、房屋價格及付款方式：_________________

　　1、房屋出售價格為人民幣元整($元)

　　2、乙方在簽訂協議時一次性向甲方付清款項。

　　三、雙方的權利及義務：_________________

　　1、從本合同生效之日起，乙方即擁有該房屋及地基的所有權，此后與該房屋有關的事宜皆與甲方無關。

　　2、房屋出售后，甲方應盡的義務及應享有的權利全部轉讓給乙方，因房屋拆遷及其它原因產生的風險及利益概由乙方負責或享有。

　　四、其他事宜：_________________

　　此協議一式二份，甲乙雙方各執一份，從甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方(蓋章) ___________

　　法定代表人(簽章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

公用房屋買賣合同書 篇4

　　原告：__________ ，男/女

　　身份證號：_____________________

　　住址：_________________________

　　聯系電話：____________________

　　被告：__________男/女

　　_______年______月_____日出生

　　身份證號：_____________________

　　住址：_________________________

　　聯系電話：____________________

　　案由：房屋買賣合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務，將________________________的房屋所有權過戶給原告;

　　2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元;

　　3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　_______年_____月_____日，原告經_______________公司介紹，與被告簽訂了關于_______________的《房屋買賣合同》，并于當日交付了購房定金人民幣________元。

　　雙方同意，被告應配合原告在合同簽訂后_______月內(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜，原告亦多次催促被告履行合同義務，進行網簽及后續房屋過戶事宜，被告均以各種借口予以拖延，導致該房屋至今未辦理任何過戶手續。按照約定，被告拖延逾期辦理過戶手續視為違約，被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.

　　原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用，被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失，無奈之下訴至法院，請求法庭依法判決被告按照合同履行義務，將房屋過戶給原告，并賠償原告損失，以維護原告的合法權益。

　　此致

　　____________區人民法院

　　原告：_________________

　　日期：_________________

公用房屋買賣合同書 篇5

　　轉讓方(以下簡稱“甲方”)：__有限公司

　　受讓方(以下簡稱“乙方”)：

　　甲、乙雙方在真實、自愿、協商一致的基礎上，就隆海.東方華庭小區地下停車位使用權轉讓事項，達成如下協議：

　　一、標的乙方受讓的停車位位于地下負一層號，具體車位位置以平面附圖為準，車位大小不小于2.5米_5米。

　　二、期限甲方同意將上述停車位使用權轉讓給乙方，轉讓期限自20_年10月16日起至隆海.東方華庭小區所屬土地使用權期限屆滿之日止。

　　三、付款方式及違約責任

　　1、本協議所指本宗車位使用權轉讓金總價款為人民幣(大寫)元整，乙方付款方式為第(1)種：

　　(1)一次性付清全款。乙方于本協議簽訂時向甲方付清全部車位轉讓金。

　　(2)分期支付款項。乙方于簽訂本協議時，向甲方支付定金人民幣(大寫)元整，并于本協議簽訂之日起日內付清全部轉讓金(定金自動轉為車位轉讓款)。

　　2、違約責任：

　　(1)乙方如果延遲付款，自乙方應付款之日起七日內仍未支付完畢全部車位轉讓金的，甲方有權單方面解除本協議，并且有權將乙方所定車位使用權另行轉讓給其他業主，乙方所交定金不予返還。

　　(2)甲方收到乙方車位定金后，于本協議簽訂之日起日內不得將該車位使用權另行轉讓給其他業主，否則雙倍返還定金。

　　3、使用期間，乙方須與本小區物業公司簽訂《停車服務協議》并承擔使用該車位所發生的相關費用，法律法規對此另有約定的除外。

　　四、使用限制

　　1、乙方受讓的車位系自用小客車使用。

　　2、乙方不得擅自改變該停車位的使用功能。

　　3、乙方要將該車位使用權出租或轉讓給第三方的，須將出租或轉讓范圍限定在本小區內并書面告知物業公司，乙方對第三方履行本協議約定之乙方義務承擔連帶責任。

　　4、如遇戰爭、抗擊自然災害等國家人防緊急狀態，乙方無條件服從國家需要，不得阻撓國家行為實施。

　　五、使用管理

　　1、自甲方向乙方移交該車位使用權之后所發生的`一切費用及法律責任均由乙方自行承擔，乙方須注意使用并維護該停車設施，如因乙方過錯致使停車設施損壞或致其他侵權行為，乙方獨立承擔賠償和修繕責任。

　　2、乙方使用該停車位，須服從和遵守物業公司的統一管理和《前期物業管理服務協議》，并交納相應管理服務費用。

　　六、生效條件

　　甲、乙雙方對本協議未盡事項應協商解決，發生爭議由甲方所在地基層人民法院管轄。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，合同附件、補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　七、契約收存本協議正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：青島仟和置業有限公司乙方：身份證號：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　_年_月_日 _年_月_日

公用房屋買賣合同書 篇6

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　為了確保甲、乙雙方的合法權益，現就住宅及車庫買賣有關事項簽訂協議如下：

　　第一條 經甲乙雙方共同協商，甲方自愿將位于 市 號2棟4單元8樓的住宅壹套及一樓車庫雜物房壹間出售(出讓)給乙方，其中：住宅建筑面積為153.18平方米，車庫雜物房建筑面積 平方米。

　　第二條 上述住宅及車庫雜物房的出售價(含出讓價，下同)為人民幣壹拾陸萬元整(￥160000元)(以下金額均為人民幣)。此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。

　　第三條 付款方式：實行分期付款，首期支付陸萬元整，第二期支付壹拾萬元整。具體支付時間及方式如下：

　　(一) 乙方陪同甲方到銀行歸還上述住宅按揭貸款余額取回《中華人民共和國房屋所有權證》(以下簡稱《房產證》時支付甲方售房款陸萬元整。(二)在甲方辦妥上述住宅所有權過戶手續并將新的 《房產證》及車庫雜物房的《使用權出讓證》交給乙方的當天支付壹拾萬元整。

　　第四條 甲方必須在收到乙方支付的首期購房款并歸還按揭貸款余額取回《房產證》后的十五日內，與乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，并將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權，原入住人員或存放的物品必須在住宅所有權過戶后的十五日內搬離。

　　第六條 鑒于甲方原來只擁有車庫雜物房的使用權而無所有權，僅取得車庫雜物房的《使用權出讓證》，而《使用權出讓證》又不能到發證機關辦理“使用人”變更手續的實際情況，該車庫雜物房及對應的《使用權出讓證》自乙方付清上述購房款(含車庫雜物房的出讓金)之日起至該車庫雜物房使用權終了之日止歸乙方使用和保管。

　　第七條 上述住宅及車庫雜物房的交易金額(人民幣壹拾陸萬元整)不包括售房應繳稅費及辦理住宅所有權過戶手續費等各種稅費，此項稅費由乙方承擔。

　　甲方：

　　乙方：

公用房屋買賣合同書 篇7

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　買賣雙方就下列房屋的買賣訂立本協議，共同遵守。

　　一、買賣房屋位置及價款：

　　甲方向乙方出售下列房屋：房屋座落 ，房屋結構 ，建筑面積 ㎡，房屋總價合計 元出售給乙方。

　　二、付款方式：

　　A、簽訂本合同之日乙方即支付甲方購房定金人民幣 元整，由乙方在 月初支付 元給甲方，甲方收到乙方剩余 元的余款項后進行房屋產權證過戶手續。

　　B、付清全款，雙方產權過戶完結后，該房屋即歸乙方所有，由此所產生相關稅費全部由乙方承擔。

　　三、違約條款：

　　甲乙雙方任何一方不按上述條款執行既視為違約，違約方須向對方支付違約金(人民幣) 元整。

　　根據甲乙雙方約定，位于 房屋出售給乙方。

　　四、其他事宜

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執壹份。本合同自簽定之日起生效。

　　本合同未盡事宜，以《中華人民共和國合同法》為有關條款為準。

　　甲方： 乙方：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽約時間： 年 月 日

公用房屋買賣合同書 篇8

　　賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號：_______________ ___

　　買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號：______________ _____

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區______________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_________ _____號)。

　　第二條、上述房產的交易價格為：單價：人民幣____ ____元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_____ _____元整，作為購房定金。

　　第三條、付款時間與辦法：

　　1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣__ __拾__ __萬__ __仟__ __佰__ __拾__ __元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭 (如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在 繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。

　　2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支 付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款 人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。

　　第四條、甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將房屋設施使用費____ _____等費用結清。

　　第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

　　第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條、本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。

　　第八條、本合同一式六份。甲方產權人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份, 乙方委托代理人一份，太原市房地產交易中心一份、公證處一份。

　　第九條、本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第十條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第十一條、雙方約定的其他事項：

　　出賣方(甲方)：_________________

　　身份證號碼：__________________

　　地 址：___________________

　　郵 編：___________________

　　電 話：___________________

　　代理人(甲方)：_________________

　　身份證號碼:___________________

　　見證方______________

　　地 址______________

　　郵 編______________

　　電 話______________

　　法人代表______________

　　代 表______________

公用房屋買賣合同書 篇9

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款： 一、甲方自愿將坐落在

　　房產及車庫 車位 一起出賣給乙方，并將與所出賣該房產、車庫、車位的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。

　　二、雙方議定上述房地產、車庫、車位及附屬建筑物價值為人民

　　幣：大寫壹 元整即人民幣小寫： 元。因乙方尚欠銀行購房貸款 元整，甲方在拿到乙方給付的三十一萬元購房款(含定金十萬元整)后當日即將房產、車庫及車位貸款還清，并在當日配合乙方辦理上述諸產權的變更登記手續，乙方在甲方配合辦理變更登記的同時將購買上述諸產權的余款 元整交付甲方，至此，乙方的付款義務全部履行完畢。

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金： 元整即小寫 元，如甲方未將房產賣與乙方并配合乙方辦理產權過戶則甲方須向乙方雙倍返還定金即人民幣二十萬元。

　　四、甲方保證該房產、車庫、車位合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金);保證上述諸權屬可以按照第二條的約定變更過戶到乙方名下，否則向乙方支付違約金 元整。

　　五、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，保證房屋、車庫、車位結構完整符合使用條件。

　　六、合同管轄地為連云港市海州區人民法院。

　　七、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

　　八、附加條款： 

　　甲方(賣方)：                    乙方(買方)：身份證號：

　　身份證號：                      身份證號：

　　住址：                          住址：

　　聯系方式：                      聯系方式：

公用房屋買賣合同書 篇10

　　反訴人(本訴被告)：_________________

　　法定代表人：_________________。

　　被反訴人(本訴原告)：_________________

　　被反訴人(本訴原告)：_________________

　　反訴請求：

　　1.解除被反訴人與__________房地產開發有限公司簽訂的《商品房買賣合同》;

　　2.判令被反訴人向反訴人支付違約金__________元;

　　3.本案本訴及反訴訴訟費由被反訴人承擔。

　　事實和理由：

　　反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂《商品房買賣合同》一份。約定本訴訴爭房屋購房款34112元，一次性分期支付。被反訴人于_____年_____月_____日支付訂金20__元，于合同簽訂當日支付購房款10000元，余款18000元應于合同簽訂之日起五天內付清。尾款4112元在交付房屋時支付。但是，被反訴人在支付了訂金20__元和首期10000元之后，拒不支付剩余房款，也不與反訴人交接辦理房屋交付手續，擅自占據訟爭房屋使用至今。

　　被反訴人的起訴沒有事實和法律依據，其應承擔在先違約行為導致的違約責任。此外，訟爭房屋所在項目已轉讓給他人，合同履行不能。因此，被反訴人的本訴訴訟請求應予駁回。反訴人依據合同約定和法律規定，特向貴院提起反訴如所請。

　　此致

　　__________縣人民法院

　　反訴人特別授權代理人：_________________

　　_____年_____月_____日

公用房屋買賣合同書 篇11

　　賣方(以下簡稱甲方):姓名、身份證號碼

　　買方(以下簡稱乙方):姓名、身份證號碼

　　甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，雙方遵照執行:

　　第一條 房屋的基本情況。

　　甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于 號樓 單元 號 ;房屋結構為磚混結構，建筑面積 平方米。

　　房屋價格: 該房屋房價為(人民幣) 元整;

　　第三條 付款方式

　　乙方于本協議簽定之日一次向甲方支付 元購房款后，該房屋產權即歸乙方所有。

　　第四條 在乙方交清該房屋房款后，甲方將該房屋鑰匙交付給乙方，產權交割完畢。

　　第五條 關于產權登記的約定。

　　在乙方付清甲方房款后，甲方提供該房屋相關手續給乙方，由乙方負責辦理房屋產權登記過戶手續，辦理該房產過戶登記的所有稅費由乙方承擔。

　　第六條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，沒有按揭貸款、抵押債務、租金等，甲方均在交易前辦妥，交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　第七條 因本房屋所有權轉移所發生的大修基金和各項稅費，均按政府的規定由乙方向各相關部門交納，該房屋售房協議生效后，一切費用由乙方承擔。

　　第八條 本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。

　　第九條 本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

　　第十條本協議在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方均可向人民法院起訴，本協議所有義務責任履行完(即過戶完畢)后，本協議終止。

　　第十一條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力，自簽定之日起生效，任何一方不得修改、涂改和轉讓本協議。

　　甲方(簽章): 乙方(簽章):

　　身份證號: 身份證號:

　　聯系電話: 聯系電話:

　　中介人 ：

　　本合同簽定時間: 年 月 日

公用房屋買賣合同書 篇12

　　證明人：

　　出售方(甲方)：身份證號碼：

　　聯系地址：聯系電話：

　　購買方(乙方)：身份證號碼：

　　聯系地址：聯系電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》和成都市政府有關規定，甲乙雙方在合法、自愿、平等、相互信任的基礎上，協商一致，訂立本合同，共同遵守。合同內容如下：

　　第一：房屋基本情況及交易條件

　　1、甲乙雙方出售及購買位于的物業一套(以下簡稱該物業)，建筑面積為平方米，戶型為，該物業為住宅，備案合同號為。

　　2、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

　　3、該物業的出讓須包含該物業的相關土地使用權。

　　4、乙方在簽署本合同前曾實地了解了該物業，對該物業現狀無異議，愿意購買該物業。

　　5、甲方應在該物業交付乙方時，保證該物業應無任何擔保、抵押。

　　6、甲方應在合同簽訂后個月之內將房產過戶手續辦理完畢。

　　第二：成交價格，有兩種方式可供選擇

　　基于雙方利益考慮，約定A、B兩種交付方式，在A方式無法執行的情況下才實施B方式。

　　A:若該物業能直接更名，則該物業的成交價為人民幣(大寫)，(小寫)元，甲方負責更名及承擔更名過程中的所有費用。

　　B：若該物業不能直接更名，只可采用過戶的方式，則該物業總價為人民幣(大寫)，(小寫)元。甲方負責辦理該物業的過戶手續，乙方應積極配合甲方，并承擔過戶中的所有稅費。

　　第三：付款約定

　　基于該物業交付方式不同，甲乙雙方同意以下方式付款：

　　1、無論使用A、B哪種交付方式，乙方在簽訂協議時支付定金，定金交予證明人代為保管。

　　2、若按A方式成交，在乙方支付定金之日起個月內，向甲方支付首付款(含定金)后，甲方交付乙方鑰匙及帶領乙方辦理交房及裝修手續，辦理交房時所產生的裝修手續費由乙方承擔。確定房產過戶給乙方時，乙方再付甲方。剩余在房產過戶完畢后一次性付清。

　　3、若按B方式成交，在乙方支付定金之日起個月內，向甲方支付首付款(含定金)后，甲方交付乙方鑰匙及帶領乙方辦理交房及裝修手續，辦理交房時所產生的裝修手續費由乙方承擔。甲方將房產過戶手續完成后，乙方一次性付清

　　4、在乙方支付首付款時，甲方將其所擁有處于的房產的房產證交乙方暫為保存，并在房產過戶完畢時退還甲方。

　　5、定金交付后，首付款交付前，若甲方違約，則雙倍退還定金;若乙方違約，定金由甲方沒收。

　　6、本協議一式三份，具有同等法律效力，自三方(甲、乙方和介紹人)簽字之日起生效。

　　7、附加條款：

　　甲方(賣方)：乙方(買方)：證明人：

　　年月日 年月日 年月日

公用房屋買賣合同書 篇13

　　轉讓方：______________

　　受讓方：______________

　　經甲乙雙方協商,甲方愿將______期工程超遷安置卡搬安字第______號安置房轉讓給乙方.

　　一：轉讓價格：每平方______元,按實際平方計算.

　　二：門窗.水電及光纖不計價.天然氣費用由乙方負責.

　　三：甲方盡可能在國土局交房前將戶頭轉給乙方,經努力,實在轉不了戶頭就形成買賣關系所產生的費用,按規定甲乙雙方各承擔自己的繳納費用.

　　四：付款方式：乙方在____________年______月______日向甲方繳納_____元整,______月______日繳納______元整,作為該房定金.在____________年______月______日低付房款______元整,余款在交房時一次性付清.

　　五：_____違約責任：乙方不能按本協議第四條按期履行付款,所繳納______元定金作為違約金,賠償給甲方.甲方在國土局交房后一月內未將該房交給乙方,甲方將乙方所繳納______元定金退給乙方,并再賠償______元違約金給乙方.

　　六：本協議經甲乙雙方簽字生效.

　　七：本協議一式四份,甲乙雙方各兩份.

　　以上就是我和賣方簽定的合同,此合同有見證人,合同上也有見證人的簽字。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________年__________月__________日

公用房屋買賣合同書 篇14

　　出賣人：

　　住所地：

　　郵編：

　　電話：

　　傳真：

　　法定代表人：

　　買受人：

　　住所地：

　　郵編：

　　電話：

　　傳真：

　　法定代表人：

　　甲、乙雙方就本合同項下的房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、買受人所購房屋的基本情況

　　買受人購買的房屋坐落市路號。該房屋包括住宅和非住宅兩部分：

　　其中，住宅部分的建筑面積共_____________平方米，套內建筑面積__________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米;

　　非住宅部分的建筑面積共_____________平方米，套內建筑面積__________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米。

　　有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二。

　　出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備，轉讓給買受人，其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中，不再另行支付價款。

　　二、計價方式與價款

　　按建筑面積計算價款，其中：

　　住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元，總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整;

　　非住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元，總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整。

　　房屋面積以房產證所確認的面積為準，按照合同約定的價格據實結算。

　　三、房屋價款支付方式

　　房屋價款乙方分三期付給甲方：

　　第一期：在本合同第四條所約定的擔保手續辦理完畢之日，付人民幣萬元;

　　第二期：在交付房屋之日，付人民幣萬元;

　　第三期;在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付清尾款萬元。

　　每期付款，甲方收到后出具收據。

　　四、權利保證

　　1、為確保乙方所購房屋權益的順利實現，確保房屋產權證、土地使用權證過戶手續的順利辦理，確保乙方所支付購房款資金的安全，甲方同意對此向乙方提供擔保。擔保合同另行訂立。

　　2、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況，甲方應在本合同簽訂之日起15日內：

　　1、解除與承租方的租賃關系，因解除租賃關系而產生的一切費用由甲方自行承擔;如果甲方沒有履行該項義務，可以在房屋買賣手續辦理完畢后，由乙方解除租賃關系，但解除租賃關系過程中產生的一切費用由甲方承擔，乙方有權向甲方追償。

　　1、解除與抵押權人的抵押關系，確保過戶手續的順利辦理。

　　3、出賣人保證在房屋所有權轉移過程中，其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何其他權利要求，不會要求買受人支付任何價款以達到取得所有權的目的。如發生此等情況，由甲方負責解決。如果甲方不能解決，買受人有權解除合同要求退房;如買受人暫不解除合同要求退房，則出賣人每日向買受人支付相當于總房價萬分之的違約金。

　　五、甲方應自乙方交付第一期付款之日起天內將房屋騰空交付乙方。自乙方接受房屋鑰匙之日起，乙方即取得房屋產權，有權進行任何合法之處分。

　　六、雙方應于本合同生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

　　在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記，乙方有權解除合同，解約時，甲方除返還全部房價款外，并按本合同第八條承擔違約責任。

　　七、本合同訂前，該房屋如有應繳納的一切稅、費，概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規定，各自承擔。

　　八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

　　九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本合同。

　　十、甲方應保證其交付的房屋及設施、設備完好。交房時，乙方發現房屋或設施、設備與合同約定的不符，甲方應于1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方得解除合同，解約時，甲方除返還全部房價款外，并按本合同第八條規定承擔違約責任。

　　十一、房屋所占用的土地土地使用權一并轉讓給乙方。

　　十二、任何一方違反本合同，違約方應向守約方支付違約金萬元，本合同另有約定的除外。

　　十三、本合同自雙方簽章之日起生效、本合同自雙方簽章之日起生效。本合同的附件與合同有同等效力。

　　十四、因履行本合同發生的爭議，雙方應友好協商解決，不愿協商或協商不成的，可向人民法院起訴。

　　十五、本合同一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

　　立約人：

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

公用房屋買賣合同書 篇15

　　甲方(賣方): 乙方(買方): 丙方(中介):

　　身份證號: 身份證號: 地址:

　　代理人: 代理人: 電話:

　　身份證號:

　　根據《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜，達成以下協議：

　　第一條 房屋基本情況

　　甲方有位于柳州市 的 房壹套(以下簡稱該房)，該房建筑面積(權屬登記面積)為 平方米，房型結構為 房 廳，房屋所有權證號為 號 ，該房產權屬為 所有。

　　第二條 甲方同意將該房出售給乙方，乙方同意購買該房。甲方在出售該房屋的同時，將權屬于該房屋的土地使用權一并出售給乙方。

　　第三條 丙方接受甲乙雙方共同委托，為甲乙雙方就該房買賣提供中介服務。

　　第四條 該房售價為人民幣 元整(￥ )。

　　第五條 本合同簽訂之日，乙方支付人民幣 元整(￥ )，作為購房定金給丙方代收。購房定金充抵房款的，在甲方向乙方交房當日支付給甲方。購房定金不充抵房款的，在甲方向乙方交房當日返還給乙方。乙方支付定金后，不得借故不買;甲方不得借故不賣和擅自提高或改動房價。乙方支付購房定金同時,甲方將上述房屋產權證交給丙方代收。

　　第六條 付款方式為 (1、一次性付款2、分期付款3、銀行按揭付款)。

　　1、一次性付款方式：自本合同簽訂之日起 個工作日內，乙方將購房總金額人民幣 元整(￥ )一次性付給甲方。

　　2、分期付款：在簽定本合同之日起 個工作日內，甲乙雙方備齊過戶所需資料，丙方協助甲乙雙方辦理上述房產過戶手續，乙方于房產管理部門受理上述房產過戶交易，并出具《柳州市房產交易所產權登記業務受理單》當日，支付甲方首期部分購房款人民幣 元整(￥ )，待乙方新房產證出具當日，乙方支付甲方第二筆房款人民幣 元整(￥ )，余額房款人民幣 元整(￥ )待甲、乙雙方物業交割完畢、甲方向乙方交房當日，由乙方一次性支付給甲方。

　　3、銀行按揭付款方式：在本合同簽訂之日起 個工作日內，甲、乙雙方必須按照銀行規定將辦理按揭手續所需的資料備齊，乙方將不低于人民幣 元整(￥ )的首付金額存入銀行指定帳戶中，剩余房款人民幣 元整(￥ )向銀行申請按揭貸款(如銀行審批通過的貸款金額達不到申請額度的，差額部分由乙方以現金方式在房產過戶當日支付給甲方);待銀行對乙方按揭申請審批通過后 個工作日內，丙方協助甲乙雙方到房產部門辦理房產過戶手續，在得到《柳州市房產交易所產權登記業務受理單》后 個工作日內，甲乙雙方到銀行申請將首付款人民幣 元整(￥ )支付給甲方。乙方于新的房產證出具后 個工作日內，乙方須積極配合銀行到房產管理部門辦理房產抵押登記手續;待乙方的《他項權證》出具，銀行將按揭款項人民幣 元整(￥ )由銀行直接支付給甲方。

　　第七條 該房產過戶所需的稅、費約計人民幣 元整(￥ )，由 方承擔。 方在本合同簽訂之日支付給丙方，由丙方協助甲乙雙方辦理房產過戶手續(以有關部門出具的發票為準，多退少補)。

　　第八條 丙方提供的房屋買賣中介服務范圍，期限及收費標準，支付時間及方式

　　1、丙方接受甲乙雙方共同委托，向甲、乙雙方提供看房與代收，轉付房屋買賣所需各項費用及代辦購房按揭貸款手續，協助辦理房屋產權登記手續、協助甲乙雙方辦理物業交割等房屋買賣中介服務。

　　2、中介服務費收取標準，支付方式及時間：中介服務費為人民幣 元整(￥ )。其中甲方支付人民幣 元整(￥ )，乙方支付人民幣 元整(￥ )。在本合同簽訂之日，乙方直接支付給丙方，甲方于房產局受理上述交易出具《柳州市房產交易所產權登記業務受理單》當日支付給丙方。

　　3、因甲方或乙方或甲乙雙方原因造成本合同不能履行的，中介服務費不予以退還。

　　4、甲乙雙方另行委托第三方提供中介服務或擅自進行交易的，中介服務費不予以退還。

　　5、房屋買賣中介服務期限：自 之日起至 日止。

　　第九條 物業交割：

　　1、甲方于 之日起 個工作日內，將該房完好交付給乙方，保持房屋結構及水電、煤氣、衛生、有線電視或數字電視(含機頂盒)、通訊等配套設施完整，保持原有裝修狀況。

　　2、甲方須結清該房交付前所發生的水電、煤氣、衛生、有線電視或數字電視(含機頂盒)、通訊、物業管理等各項費用，并協助乙方辦理以上物業配套設施過戶手續。如甲方不能結清該房交付前所發生的水電、煤氣、衛生、有線電視或數字電視(含機頂盒)、通訊、物業管理等各項費用，或不協助乙方辦理以上物業配套設施過戶手續的，視為甲方不能按期交房。

　　3、甲方除房屋主體結構外，合同項內有 ，甲方移交時須保持完好。

　　第十條 其他

　　1、甲方保證該房屋產權的真實性與明晰性，保證該房沒有權屬糾紛或債權債務糾紛。

　　2、甲、乙雙方應按照本合同約定時間向丙方交付丙方提供中介服務所需的各項資料。并保證所交付資料的真實性和準確性。

　　3、甲乙雙方應嚴格遵循丙方的要求，在丙方通知的時間、地點到場辦理房屋買賣有關手續。

　　第十一條 違約責任

　　1、自簽定本合同之日起，甲、乙雙方任何一方未按合同約定時間到場辦理相關手續，超過 天，則視為違約，另一方有權終止本合同，違約方須向另一方賠償違約金 元整 (￥ )，并承擔丙方應收取的所有服務費。如甲、乙雙方共同違約的，則各自支付丙方應收的中介服務費。

　　2、該房屋的產權不真實、明晰，出現權屬糾紛或債權債務糾紛，由此引起的一切責任全部由甲方承擔。

　　3、甲、乙雙方不能按照合同約定時間，逾期提供有關房屋買賣需要的相關資料及到場辦理各項手續，每逾期一日，應按日向對方支付違約金壹佰元( 元/日)。

　　4、乙方逾期付款的，應每日按應付款項的萬分之五向甲方支付違約金。

　　5、甲方逾期交房或交割物業手續的，每逾期一日，應按日向乙方支付違約金 元( 元/日)。同時乙方有權要求丙方在甲方應得的款項中予以扣除乙方的損失，要求丙方拒絕轉付甲方應得的款項，由此引起的一切責任由甲方承擔。

　　6、因甲乙方不配合丙方工作，造成時間拖延的，則委托服務的時間順延，同時丙方有權拒絕轉付各類款項，由此引起的一切責任由違約方承擔。

　　7、任何一方違約，除承擔上述違約責任外，給他方造成的損失，還應當賠償損失(包括訴訟費、律師費、交通費、資料費等等)。

　　第十二條 補充條款：

　　第十三條 修改本合同條款由甲、乙、丙三方共同簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十四條 本合同發生爭議，由三方當事人協商解決，協商不成，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十五條 本合同一式肆份，甲乙雙方各持一份，丙方持兩份，經甲、乙、丙三方簽字或蓋章后生效。

　　甲方： 乙方： 丙方：

　　代理人： 代理人： 代理人：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

公用房屋買賣合同書 篇16

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　經甲乙雙方友好協商，甲方自愿將位于內樓房一套出售給乙方達成協議如下：_________________

　　一、甲方自愿將家樓房一套(樓室)，面積為平方米，包括儲藏室一間，出售給乙方，

　　二、房屋價格為元，自本協議簽訂之日乙方將房款一次性付給甲方，甲方向乙方出具收款條。

　　三、甲方在收到乙方款當日須將房屋鑰匙交給乙方，并將原購買房屋的收款條等有關資料一并交給乙方。

　　四、甲方應協助乙方辦理房屋登記手續。

　　五、甲方向乙方交付房屋鑰匙時，房屋所有權轉移給乙方所有。

　　六、甲方保證房屋產權無爭議。

　　七、本協議一式兩份，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

公用房屋買賣合同書 篇17

　　委托人：____ 性別：男 出生于 年 月 日

　　現住址： ____區____路____弄____號____室

　　身份證號碼：____________________

　　受托人：____ 性別：男 出生于 年 月 日

　　現住址： ____縣____棟____單元____號

　　身份證號碼： ____________________

　　本人____購買成都市華盛事業蜀都花園項目開發有限公司所售房屋____號房，因委托人在外地上班，無法親自辦理相關事宜，特委托王____為代理人，代為辦理如下事宜：

　　一 辦理該房屋的領取鑰匙， 實測面積核算驗收，辦理產權事務(領取產權證)，房屋日常管理，房屋裝修等事宜。

　　二 支付領取委托事項有關費用

　　三 該房屋買賣一切事宜

　　委托期限：20xx年3月19日至20xx年12月31日

　　受托人有轉委托權

　　受托人在代理權限內簽署的一切文件我均予以承認

　　委托人：

　　年 月 日

　　房屋買賣委托書

　　委托人：，出生年月 ，公民身份證號碼：

　　委托人配偶：，出生年月 ，公民身份證號碼

　　受托人：，男女，出生年月 ，公民身份證號碼：

　　我們要與，系夫妻關系。位于路33-1號和平城市廣場號房的房產是我們夫妻的共有財產，房屋所有證號為：x市房權證海房字第HK127739號。現委托作為我們的代理人，全權代表我們辦理轉讓上述房產的事宜，具體權限包括：簽訂房產買賣合同，辦理房屋產權過戶，收取售房款，辦理評估，繳納相關稅費(含退稅)及配合房屋的買受人辦理銀行按揭手續，辦理上述房產的有線電視及煤氣過戶等相關事宜。

　　受托人在 辦理上述委托事項過程中所簽署的 有關文件和實施的行為我們均予以承認。

　　受托人有轉委托權。

　　委托期限：自委托之日起至辦完上述事項時止。

　　委托人：

　　委托人配偶：

　　時間

公用房屋買賣合同書 篇18

　　賣方(以下簡稱甲方)：______________________

　　買方(以下簡稱乙方)：______________________

　　甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，雙方遵照執行：

　　第一條房屋的基本情況。

　　甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_______號樓_______單元_______號;房屋結構為磚混結構，建筑面積_______平方米。

　　房屋價格：該房屋房價為_______元整;

　　第三條付款方式乙方于本協議簽定之日一次向甲方支付_______元購房款后，該房屋產權即歸乙方所有。

　　第四條在乙方交清該房屋房款后，甲方將該房屋鑰匙交付給乙方，產權交割完畢。

　　第五條關于產權登記的約定。在乙方付清甲方房款后，甲方提供該房屋相關手續給乙方，由乙方負責辦理房屋產權登記過戶手續，辦理該房產過戶登記的所有稅費由乙方承擔。

　　第六條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，沒有按揭貸款、抵押債務、租金等，甲方均在交易前辦妥，交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　第七條因本房屋所有權轉移所發生的大修基金和各項稅費，均按政府的規定由乙方向各相關部門交納，該房屋售房協議生效后，一切費用由乙方承擔。

　　第八條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。

　　第九條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

　　本合同及其補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

　　第十條本協議在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方均可向人民法院起訴，本協議所有義務責任履行完(即過戶完畢)后，本協議終止。

　　第十一條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力，自簽定之日起生效，任何一方不得修改、涂改和轉讓本協議。

　　甲方(簽章)：_____________________乙方(簽章)：_____________________

　　時間：_____________________

公用房屋買賣合同書 篇19

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　身份證號碼：

　　身份證號碼：

　　一、房屋情況及付款方式

　　1、出售的房屋位于北京市通州區________________________，建筑面積為_______平方米。

　　2、隨房屋一并出售室內現有裝飾，附屬設施以及。

　　3、甲、乙雙方商定上列房屋成交價格為人民幣大寫_______________元整，小寫_____元。

　　4、簽訂本合同時，乙方交付甲方購房定金人民幣大寫_____________元整，小寫_____元，此定金抵作乙方的首期購房款。

　　二、履行義務

　　1、本合同簽訂后，甲方對上列房屋保證未被司法機關和行政機關查封、扣押或以其他方式轉讓，且有關權益人均同意出售。如出現責任由出賣人承擔

　　2、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利。甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》

　　三、違約責任

　　1、因不可抗力的房屋原因導致本合同不能履行的免責，定金、購房款如數返還乙方。

　　2、甲方應在收到乙方轉給甲方的購房款當日配合乙方辦理房屋變更手續，甲方如收到購房款不配合乙方，乙方有權解除合同并且甲方退還乙方全部購房款。

　　3、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期一日乙方向甲方支付房屋交易價格的萬分之五計算的違約金。逾期超過三個工作日，甲方有權解除合同。乙方已付的定金不退還作為賠償甲方的賠償金。

　　四、本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商不成、產生爭議，可向房屋所在地法院起訴。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字之日起生效，具有同等法律效力。補充協議：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

公用房屋買賣合同書 篇20

　　買受方(以下簡稱乙方)：

　　丙方(駱駝街道辦事處)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》等法律、法規和政府有關規定，甲、乙雙方經過平等協商，自愿就房屋、土地買賣事項一致同意，訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　第一條：

　　1、甲方自愿將坐落在東靠馬路，南靠大馬路，西靠東港粉末，北靠教堂圍墻自愿就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。

　　2、出具界址圖(紅線圖)及區府街道集體資產，同意買賣復印文件。

　　3、允許因地制宜建設改造，因歷史遺留問題，如果有土地出讓政策可以辦理，望街道給予支持幫助解決土地出讓。

　　第二條：

　　雙方協議商定房屋及土地使用權轉讓價款共計220萬元整，乙方已與20xx年11月25日支付壹拾萬元定金，雙方同意與本協議簽訂之日乙方再支付給甲方購房款伍拾萬元，剩余所欠協議簽訂后乙方同意于20xx年1月10日前支付給甲方壹佰柒拾萬元，甲方收到款項后應當出具收據。

　　第三條、乙方如未按照約定時間支付所欠的相應款項，甲方有權解除合同，對乙方已交款項可不予退還，如一方違約，賠償給另一方總金額的兩倍。

　　第四條、甲方應自本契約簽訂之日起天內將上述房屋、土地交付給乙方，房屋交付后，原村里出租的房屋按合同期滿結束，該房屋的管理權和使用權由乙方負責。

　　第五條、協議簽訂后，在乙方沒有交納完全部購房款期間，甲方不得將合同交給乙方，再次期間，乙方在交付完全部購房款后，在得到甲方確認后，由該合同交付給乙方。

　　第六條、甲、乙雙方買賣中所交的稅款，按國家政策規定，各方自負。

　　第七條、此合同未達事宜，雙方友好協商解決，如解決不成可想當地人民法院起訴。

　　第八條、經雙方當事人簽字或捺印后即具有法律效力。

　　第九條、本合同一式三份，甲乙丙各執一份，雙方簽字后生效。甲方、乙方、丙方、年月日購銷合同甲方、乙方給甲乙雙方共同友好協商，特訂立以下鋁合金材料購銷合同。

　　一、甲方因業務發展需要，向乙方購買鋁合金，具體如下：1、鋁合金材料每噸2萬5千元，材料44噸，共計110萬元。

　　二、質量要求以及提貨運輸方式，乙方鋁合金必須符合國家標準要求，乙方負責運輸到甲方廠方內(20xx年11月29日前供貨完畢)。

　　三、付款方式、合同簽訂后甲方向乙方付定金10萬元整，貨到全部付清。

　　四、以上合同，一式二份，甲、乙雙方簽字生效，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

公用房屋買賣合同書 篇21

　　出賣人(甲方)：__________身份證號碼：__________　　

　　買受人(乙方)：__________身份證號碼：__________　　

　　甲乙雙方本著誠實信用、平等、公平的原則就甲方集資建房 權利義務轉讓事宜，達成如下協議：

　　一、甲方自愿將其村證房位于____市___________區_____________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)

　　二、 甲乙雙方商定轉讓價格為人民幣_____________________元， (大寫)____拾____萬____仟____佰____拾____元整。　　乙方在________年____月____日前分_____次付清。

　　三、 甲方在________年____月____日將上述房屋交付給乙方, 該房屋應有一切權利和義務同時轉讓。

　　四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　五、出賣的房屋如因政府規劃行為需拆遷，所得相關賠償的一切 權利自合同生效日起歸乙方所有。

　　六、本合同經雙方簽章后生效，并對雙方都具有同等約束力，應 嚴格履行。其權利、義務轉移時間追及于甲方與__________________ 簽訂的集資建房協議之時。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠 償損失， 支付對方違約費用人民幣________元， 大寫__________元整。

　　七、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;

　　八、未盡事宜，雙方愿按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方 協商解決;協商不成的，雙方愿向法院申請仲裁。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。　　

　　甲方(簽名或蓋章):_________________________________　　身份證號:___________________________________________　　

　　乙方(簽名或蓋章):_________________________________　　身份證號:___________________________________________　　

　　簽訂日期：________年____月____日