中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ）（精選30篇）

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇1

　　合同號：＿＿＿＿

　　日?期：＿＿＿＿

　　地?點：＿＿＿＿

　　買方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條?品名；規格、數量及單價

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二條?合同總值

　　第三條?原產國別及制造廠商

　　第四條?裝運港

　　第五條?目的港

　　第六條?裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條?包裝

　　第八條?嘜頭

　　賣方必須用不褪色的油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第九條?_____

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110％發票金額投保。

　　在C＆F條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條?付款條件

　　（1）買方在裝運期前30天，通過中國開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。該信用證在中國＿＿＿＿行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付

　　）。

　　a._____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付_____技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　g.在CIF條款下：

　　_____按發票金額110％的投保＿＿的_____單。

　　（3）中國在收到合同＿＿＿＿中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在＿＿天內，承付合同金額的百分之＿＿，金額為＿＿＿＿。

　　（4）按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

　　第十一條?裝運條件

　　（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　（5）在C＆F條款下：

　　如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　（6）在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

　　第十二條?技術文件

　　（1）下述_____英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　（2）此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款（1）中規定的技術文件。否則，買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條?保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達

　　＿＿＿＿起開始計算。

　　第十四條?檢驗

　　（1）賣方/制造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、性能和數量進行精確全面的檢驗，并簽發質量證明書，證明貨物符合合同規定。此證明書_____貨物質量、規格、性能和數量的最后依據。賣方或制造廠商必須將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　（2）在貨物抵達目的地港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下簡稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物抵達

　　目的港后＿＿天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　（3）如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

　　（4）如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期＿＿＿＿天。

　　第十五條?索賠

　　（1）如果賣方對貨物與合同規定不符負有責任，且買方在本合同第13條第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：

　　a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。

　　b.按照貨物質量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應的延長。

　　第十六條?不可抗力

　　（1）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應的延長。

　　（2）受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　（3）如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條?_____

　　（1）凡由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決。如不能解決，則可訴諸_____。

　　（2）_____應提交中國北京中國國際經濟貿易_____委員會，按照其程序_____，也可提交雙方同意的第三國_____機構。

　　（3）_____機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。_____費用由敗訴一方承擔。_____機構另有裁定者除外。

　　（4）_____期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其它條款。

　　第十八條?延期和罰款

　　如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但?是罰款額不得超過貨物總值的5％。罰金率按每星期0.5％計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期，買方有權撤銷合同。盡?管撤銷了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

　　此鑒：

　　本合同由雙方于＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿＿文簽署，原本一式＿＿份，買賣雙方各執＿＿份。合同以下述（?）款為生效方式：

　　（1）立即生效。

　　（2）合同簽署后＿＿天內，由雙方交換確認書后生效。

　　（3）

　　買方：＿＿＿＿?賣方：＿＿＿＿

　　簽名：＿＿＿＿?簽名：＿＿＿＿

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇2

　　買方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 賣方：

　　買方經辦人：　　　　　　　　　　　　　　　 賣方經辦人：

　　買方e-mail：　　　　　　　　　　　　　　　 賣方e-mail：

　　合同簽定地點：　　　　　　　　　　　　　　 用戶編碼：

　　合同簽定時間：　　　　　　　　　　　　　　 合同編碼：

　　買賣雙方經友好協商，達成以下協議：

　　1、產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額：

　　2、產品驗收

　　質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

　　對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。

　　買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物后____天內應及時向賣方反映，并發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯系，并負責最終妥善解決。

　　3、交貨地點：買方填寫 __________________________

　　4、發運方式及運輸、

　　保險的價格計算：

　　買方選擇發運方式：

　　○特快專遞：小于等于200克20元，雜費10元，共計30元(起價)。以后每超過200克再加10元。

　　○航空快遞：小于等于500克20元，雜費10元，共計30元(起價)。以后每超過500克再加10元。

　　○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費10元，共計30元(起價)。以后每超過1千克再加10元。

　　○航空運輸：小于等于45千克40元，雜費20元，共計60元(起價)。以后每超過1千克再加10元。

　　○鐵路快運：小于等于5千克40元，雜費20元，共計60元(起價)。以后每超過1千克再加10元。

　　以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：

　　每件包裹重量在0.2千克左右的貴重ic：如內存，cpu等　 40元/個(塊)

　　每件包裹重量在0.5千克左右的配件：顯卡，聲卡，硬盤等　60元/個(塊)

　　每件包裹重量在1千克左右的配件和小設備：主板，光驅，數碼相機等　100元/個(塊)

　　注意上述收費不包括包裝費、保險費。

　　買方選擇投保金額：

　　買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元

　　保險費率按　○1%(特快專遞)　　○0.5%(航空快遞)　　○0.3%(平郵包裹，航空運輸，鐵路快運)

　　5、包裝方式：

　　買方選擇包裝方式：

　　○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝：小于等于200克貨物包裝費20元;

　　小于等于0.5千克貨物包裝費25元;

　　小于等于1千克貨物包裝費30元;

　　小于等于45千克貨物包裝費40元。

　　○廠家原包裝(或供方散包)加定制木箱包裝：小于等于200克貨物包裝費40元;

　　小于等于0.5千克貨物包裝費50元;

　　小于等于1千克貨物包裝費60元;

　　小于等于45千克貨物包裝費80元。

　　6、匯款方式：買方選擇：

　　○銀行電匯　 ○郵政匯款　○在線支付　○信用卡支付

　　(1)銀行電匯：　　　　　 　　　　　　　　　(2)郵局匯款：

　　單位名稱：　　 　　　　　　　　　　　　　　　單位名稱：

　　開戶銀行：　　　　　 　　 　　　 　　 　　　 收款人：

　　銀行帳號：　　 　 　　　　 　　 　　　　　　 詳細地址：

　　郵政編碼：

　　(3)在線支付：

　　單位名稱：　　　 　　　　　　　　　　　　　　(4)信用卡支付：

　　開戶銀行：　　　 　　　　　　　　　　　　　　招商銀行一卡通：

　　銀行帳號：　　　 　 　　　　 　　 　　　　　 收款人：

　　7、付款方式：預付款支付方式：

　　賣方與生產廠家落實貨源后，買方按上述合同總金額的50%(即￥×元)在合同簽字后7日內(即×年××月××日之前)匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字后7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。

　　所剩余款支付方式：

　　買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款(與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。

　　○一次性付清所剩余款時間：×年××月××日

　　一次性付清所剩余款金額：￥×元

　　○分兩次付清所剩余款，第一次交付余款時間：×年××月××日

　　第一次交付余款金額：￥×元

　　第二次交付余款時間：×年××月××日

　　第二次交付余款金額：￥×元

　　8、發貨時間：買方選擇：　○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內發貨。一次全部交貨。

　　○由于到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：

　　第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量;

　　第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量。

　　9、違約責任：賣方責任： 買方付清余款后，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止采購后應無條件退款。

　　如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。

　　買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。

　　如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款(一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期后一周，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任)，買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。

　　10、其它條款：合同編碼：。買方匯款時請注明合同編碼。

　　合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。

　　本合同生效期：自買方付款到賬后即日生效，至本合同各項條款全部執行完畢時截止。

　　如合同在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本著友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《民法典》有關條款執行。

　　買　　　　方： 　　　　　　　　賣　　　　方：

　　公司注冊地址： 　　　　　　　　公司注冊地址：

　　郵　　　　編： 　　　　　　　　郵　　　　編：

　　聯 系　地 址： 　　　　　　　　聯 系　地 址：

　　郵　　　　編： 　　　　　　　　郵　　　　編：

　　電　　　　話： 　　　　　　　　電　　　　話：

　　傳　　　　真： 　　　　　　　　傳　　　　真：

　　開 戶　銀 行： 　　　　　　　　開 戶　銀 行：

　　銀 行　帳 號： 　　　　　　　　銀 行　帳 號：

　　納稅人登記號： 　　　　　　　　納稅人登記號：

　　買方代表簽名： 　　　　　　　　賣方代表簽名：

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇3

　　甲方：法定代表人：

　　住所地：傳真：郵編：

　　乙方：有限公司法定代表人：

　　住所地：傳真：郵編：

　　甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　一、買賣標的和數量：

　　甲方將下列貨物賣與乙方：

　　名稱規格或型號品牌生產商數量

　　二、單價和貨款總額：

　　雙方約定的價格條款是：

　　本合同總價款為人民幣萬元

　　三、交貨時間和交貨數量：

　　交貨時間為

　　美批次交貨數量的限制是：

　　四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：

　　雙方確定的交貨地點為上海市路號

　　運輸方式為：

　　運費由乙方承擔，但是已經合并計算入本合同的貨物單價中

　　五、質量標準和驗收條款：

　　雙方約定的質量標準是：

　　封樣的方式和保存：

　　乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

　　六、包裝和標簽：

　　雙方確定的包裝材料和方式是：

　　貨物標簽商定為：

　　七、損失風險：

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔

　　八、貨物所有權：

　　在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

　　九、貨款結算和支付：

　　結算和支付期限為：

　　支付方式為：

　　十、知識產權：

　　甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。

　　十一、保密條款：

　　有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業秘密，包括但不限于產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

　　十二、合同的變更、解除和終止：

　　雙方協商一致并達成新的條款時，可以變更本合同

　　任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同

　　在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止

　　十三、違約責任：

　　交貨遲延的違約責任

　　驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金元

　　貨款支付遲延的違約責任

　　交貨不合格時的違約責任：

　　違反保密條款的違約責任：支付違約金萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方

　　十四、合同的生效：本合同經雙方簽章后生效。

　　十五、爭議的解決：

　　因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。

　　十六、合同文本：

　　本合同一式二份，雙方各執一份。

　　十七、文書和意見的送達地址：

　　雙方明確本合同注明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯系和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。

　　甲方：法定代表人：

　　乙方：法定代表人：

　　年月日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇4

　　甲方(賣方)：________

　　乙方(買方)：________

　　一、甲方自愿將車賣給乙方，車輛產權屬于賣方，內容真實，無產權糾紛，一旦發生問題由甲方負責。

　　二、經雙方轉讓價格為：_________元，大寫：________元整。

　　三、此車自__________年________月______日以前與本車發生的一切有關事情及問題由甲方負責。

　　四、此車__________年________月______日以后與本車發生的一切有關事情及問題由乙方負責。

　　五、過戶由_______方辦理，甲乙雙方出示手續，一切過戶費用由_______方承擔，期限為10天。

　　六、因車是二手車，甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題，如乙方在使用中因車況不良，造成一切事故，由甲方負責。

　　七、汽車質量：該車于__________年________月登記，檢驗合格期至__________年________月。該車強制保險繳至__________年________月______日，因雙方交易車輛為舊機動車車輛。

　　八、權利義務：

　　1、甲方向乙方轉讓車輛時向買受人提供車輛證件，說明汽車的現狀。

　　2、乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全。并且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責車輛的維修以及相關規費的繳納。

　　九、雙方簽字協議生效以后，車輛產權屬于乙方。

　　十、本協議一式兩份，雙方簽字后立即生效。

　　甲方(賣方)：____________乙方(買方)：____________

　　____________年________月______日____________年________月______日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇5

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

　　法定代表人：某某 職務：董事長。

　　被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

　　負責人：某某，經理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　　(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　　(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

　　(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

　　上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人： 某某建設集團有限公司

　　20年 月日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇6

　　買方：__________________________

　　賣方：__________________________

　　買方經辦人：____________________

　　賣方經辦人：____________________

　　買方E-Mail：____________________

　　賣方E-Mail：____________________

　　合同簽定地點：__________________

　　用戶編碼：______________________

　　合同簽定時間：__________________

　　合同編碼：______________________

　　買賣雙方經友好協商，達成以下協議：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額

　　序號

　　產品名稱

　　產品型號及規格

　　單位

　　數量

　　到貨期

　　單價(人民幣￥)(單位：元)

　　金額(人民幣￥)(單位：元)

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　運費費用：

　　包裝費用：

　　運輸貨物保險費用：

　　合同總金額(大寫)：

　　合計(小寫)：

　　2.產品驗收

　　質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

　　對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。

　　買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物后____天內應及時向賣方反映，并發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯系，并負責最終妥善解決。

　　3.交貨地點：買方填寫 ____________________________________________________

　　4.發運方式及運輸

　　保險的價格計算：

　　買方選擇發運方式：

　　○特快專遞：小于等于200克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過200克再加10元。

　　○航空快遞：小于等于500克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過500克再加10元。

　　○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

　　○航空運輸：小于等于45千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

　　○鐵路快運：小于等于5千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇7

　　甲方：_________公司　　代表人：_________　　地址：_________　　乙方：_________公司　　地址：_________　　代表人：_________　　甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本合同。　　

　　第一條 根據乙方要求，甲方同意按甲方提供的“憑規格買賣”（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規定的預付款后_________個月內交船。交船技術條件按本合同附件規定。關于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。　　

　　第二條 本合同雙方議定的總金額為_________..d.（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用，但總金額包括下列費用：　　

　　1._________型氣墊船的價格；　　

　　2._________型氣墊船的系泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。　　

　　第三條　　

　　1.凡與履行本合同有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。　　

　　2.凡與履行本合同有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。　　

　　第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產，并履行合同規定的支付進度，乙方同意下列付條款中規定的義務。　　

　　1.本合同的總金額以美元現匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；　　

　　2.本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預付款..d._________（大寫：_________美元）；　　

　　3.

　　第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計..d._________（大寫：_________美元）；　　

　　4.

　　第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計..d._________（大寫：_________美元）；　　

　　5.

　　第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計..d._________（大寫：_________美元）；　　

　　6.每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。　　

　　第五條　　

　　1.本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。　　

　　2.本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規定的義務之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執兩份，并由甲方申請辦理海關放行手續。此時，abc型氣墊船轉移至乙方，此后所發生的風險和費用由乙方負責。　　

　　第六條　　

　　1.本合同_________型氣墊船的船體，機電設備在正常運行和維修保養條件下，保證期為十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。　　

　　2.在保證期內，凡屬制造質量和所用材料而產生的缺陷，甲方負責進行修理，或更換有缺陷部分。　　

　　3.甲方對于正常合理磨損和使用不當所造成的損壞，均不負賠償責任。　　

　　第七條　　

　　1.雙方有義務對本合同保密，未經對方許可，不得將本合同內容泄露給

　　第三國。乙方保證不向別國轉讓合同規定的產品和資料。　　

　　2.凡屬與本合同有關的通知和函電，應采用秘密方式，通過住在本國的39;_________渠道直接送交本合同有關方面之機構。　　

　　第八條　　

　　1.在本合同履行期間，雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。　　

　　2.本合同用英文書就正本兩份，各執一份。　　

　　3.本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。　　

　　4.本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。　　甲方代表（簽字）：_________

　　乙方代表（簽字）：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　附件　　交船技術條件　　

　　1._________型氣墊船完工文件目錄；　　

　　2.艙室名稱對照表；　　

　　3.機械部分備件和專用工具供應明細表；　　

　　4.電器部分備件和專用工具供應明細表。_________注：商品的規格（ecfca）是表示商品質量的指標，以此指標作為檢驗商品的標準。有些商品由于結構、性能復雜，安裝、操作和維修等需要一定的程序，故憑規格買賣的產品，必須有產品性能說明書、技術圖表及操作和維修手冊等技術文件。這些技術文件作為協議書的附件，具有法律效力。　　雖然合同貨物是依商品規格為檢驗標準，但商品由誰來檢查、驗收，發放合格證書應在協議書中明確

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根據的有關規定，甲乙雙方本著，共同發展的原則經甲乙雙方的協商達成如下協議。

　　一、提賣方式：

　　1、甲方根據需求，采用電話、傳真或派人等方式向乙方提出配件;甲方向乙方發出時，應準確提供所需配件車型的17位編碼、年款及零部件主要屬性;如：名稱、規格、編號、數量、顏色、方向、位置等。乙方在接到后，應及時準確的報出市場優惠價格，鑒于市場價格的波動，乙方提供的配件價格必須保證10天有效。

　　2、所需采購的配件需乙方訂貨時，甲方必須將訂單以傳真或書面形式轉給乙方，乙方應按甲方的訂單要求及時供貨。如需外購訂貨，到貨時間須向甲方說明，并征得甲方認可。出現超期供貨現象，甲方有權拒收貨物，由此所造成的一切后果。乙方自負。

　　3、甲方在接到乙方配件時，應根據乙方銷貨清單，對配件的包裝、外觀、名稱、規格、數量、單價、金額逐一驗收，并在清單上簽字，作為乙方向甲方結算貨款的依據。如在驗收時發現問題、當面解決。如過后有差錯，由甲方承擔。

　　二、配件退貨及質量的問題處理方式：

　　1、甲方所購乙方配件驗收無誤后，如有下列情況之一均不能退貨，甲方不得因此而拖欠或拒付貨款。

　　a、甲方收到貨之日起超過7天;

　　b、電器部分零件。

　　c、包裝破損及零部件已安裝過(零部件本身質量除外)。

　　d、乙方為甲方特殊訂購的零件。

　　2、甲方在安裝使用時，發現配件有問題應及時通知乙方，質量問題最終結果以質量鑒定報告為準。如是甲方保管安裝、使用不當等原因引起的質量問題，則由甲方負責承擔責任;如不屬于上述原因則由乙方承擔責任。

　　3、甲方通過訂單或訂貨電話向乙方表達所需配件的質量要求，包括：型號生產廠商品牌等。乙方必須嚴格依據甲方要求供貨。甲方發現乙方有以假當真，以次充好等欺詐行為時，甲方有權向乙方就該配件價值的雙倍金額作為賠償金。

　　三、結算方式：

　　甲方向乙方采購配件采用定期掛帳結算和限額結算方式，定期掛帳結算即每月1日或2日對上月帳，對帳無誤后，甲方在當月十日內結清乙方貨款。限額結算即當貨款超過一萬元時，甲方應及時結算乙方貨款，如甲方到期或超過限額不能結款時，甲方應向乙方提出書面還款延遲日期。延遲期限內仍不能結款，乙方有權終止繼續向甲方供貨，并按每天所欠貨款的千分之三收取甲方違約金。

　　四、秉著自愿互利原則，發生下列情況之一，權益方可單方解除合同：

　　1、乙方供貨不能保證時，甲方有權單方終止合同。

　　2、當甲方不能按規定結算，給乙方正常運作造成困難時，乙方有權單方終止合同。

　　五、本協議，甲乙雙方各執一份，經甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　有效期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　六、本協議具有法律效力、其中未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　如協議未果，應申請仲裁解決。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　代表人：_______

　　代表人：_______

　　日期：_______年_______月_______日

　　日期：_______年_______月_______日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇9

　　甲方(賣方)：合同編號：簽訂地點：乙方(買方)：簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經甲、乙雙方友好協商，訂立合同如下：

　　第一條紅木家具基本情況第二條質量標準：每件紅木家具應符合QB/T2385-20__新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。

　　第三條付款方式：定貨時，甲方收取貨款總額20%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還)，余款提貨或送貨時付清。

　　第四條自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。

　　第五條甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量書》進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第六條違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的0。5%向乙方支付違約金。

　　第七條購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列兩種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：住所：法定代表人：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：帳號：

　　乙方(簽章)：住所：法定代表人：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：帳號：

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇10

　　買 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________ 國籍：____________

　　賣 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________ 國籍：____________

　　經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本協議各條款，共同履行：

　　第一條 貨物名稱：____________________

　　第二條 產地：____________________

　　第三條 數量：____________________

　　第四條 商標：____________________

　　第五條 價格：____________________FOB________________

　　第六條 包裝：____________________

　　第七條 付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

　　第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船，若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　第九條 保 證 金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。

　　第十條 應附的'單據：賣方向買方提供：

　　1.全套清潔提貨單;

　　2.一式四份經簽字的商業發票;

　　3.原產地證明書;

　　4.裝箱單;

　　5.為出口________ 所需的其他主要單據。

　　第十一條 裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　第十二條 其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

　　第十三條 裝船時間：

　　第十四條 裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為________ 立方(噸)。

　　第十五條 延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________U.S.D.。

　　第十六條 不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。

　　第十七條 合同爭議的解決：

　　第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。

　　買方：____________________________ 賣方：____________________

　　代表：____________________________ 代表：____________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇11

　　出賣人(以下略稱甲方)：身份證號: 聯系電話: 買受人(以下略稱乙方)：身份證號: 聯系電話: 根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合約。　　

　　第一條 甲方志愿將其房屋山東XX公司宿舍4號樓西單元5樓東戶（以下簡稱該房屋）給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并志愿購買該房屋。現該房屋具體狀況如下：　　(一)該房屋座落于________區唐口鎮唐人居小區東北角，該房屋建筑面積 平方米（含公攤）為93.9平方米，儲藏室 8.66平方米，一共 102.56平方米。該房屋的用途為民用住宅,屬磚混結構結構,建筑層數地上6層，地下一層架空層。　　（二）該房屋的建筑面積以山東XX公司所出具的建筑面積為準。　　（三）該房屋出售后________年后正式辦理建設單位出具的購房合同，此房屋沒有房產證。　　

　　第二條 計價方式與價款。總金額(人民幣)壹拾陸萬捌仟零壹拾肆元陸角整（：168014.6）。　　

　　第三條 付款時間及方式乙方應于本合約發生效力之日起____日內將該購房合約范本房屋全部價款給付甲方。具體付款方式為：現金或轉賬。　　

　　第四條 甲方承諾在建設方承諾的交房日期當天將房屋交給乙方。　　

　　第五條 乙方未按本合約的約定支付房價款的，按下列約定承擔違約責任：　　如在規定的期限內未交清房款甲方有權解除本合約，將已收房價款一次性無息退還乙方，所收定金不予退還；甲方保留要求乙方支付總房價款百分之五的違約金。　　

　　第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。　　

　　第七條 本合約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立增補條款或增補和談。增補條款或增補和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分。　　

　　第八條 本合約自甲乙雙方簽字之日起發生效力。　　

　　第九條 因本合約或與本合約有關的不論什么爭議，雙方應協商解決。協商不成的，提交處理____市仲裁委員會仲裁解決或依法由群眾法院訴訟解決。　　

　　第十條 本合約一式貳份。此中甲方乙方雙方各執壹份。　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：　　法定代表人： 法定代表人：　　簽約日期： 簽約日期：

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇12

　　供方：_______________公司

　　需方：__________________

　　簽訂地點：________________

　　簽訂時間：__________年_______月______日 根據《中華人民共和國民法典》的規定，經雙方共同協商簽訂本合同，以茲共同信守。

　　一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間

　　二、交貨時間：________年_______月______日前，由于交貨時間原因產生港雜費等費用由供方承擔。

　　三、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：_____按國際標準，如因質量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失，以外商出具的索賠書為準。

　　四、包裝要求：內外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實際損失。

　　五、運輸方式及費用負擔：由供方運送至需方指定港口，費用由供方承擔.

　　六、驗收標準、方法：按國際標準，由需方抽驗貨。

　　七、結算方式及期限：需方在結匯后憑供方增值稅發票90天內付款

　　八、違約責任：按民法典處理。

　　九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：_______。

　　十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協商解決，協商不成，向簽訂地法院提出上訴。

　　十一、其他約定事項：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時，應雙方協商一致，依法另立協議。以上條款未盡事宜，雙方協商解決。

　　十二、本合同一式兩份，供需雙方各執一份。

　　供 方                           需 方

　　單 位：__________公司 單 位：______________公司

　　地 址：_______________ 地 址：_________________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：__________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：__________

　　電 話：_________________ 電 話：_________________

　　開戶銀行：_____________

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇13

　　甲方(供應商)：_______________________________________

　　乙方(零售商)：_______________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規的規定，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就貨物進貨購銷事宜協商訂立本合同。

　　一、訂購貨物

　　1、貨物的種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位及單價等詳見本合同《附件一》。

　　2、甲方在本合同簽訂時，應當提供營業執照、稅務登記證等自身主體資格的證明，同時提交有關貨物生產、代理、批發或進口許可等有關附隨文件。

　　3、上述貨物價格已經雙方確認，如因原材料價格、生產經營成本、市場供求關系等變化導致合同期內貨物價格變化，要求價格變動一方應當提前15日通知對方，經對方書面確認后方可調價。

　　價格變動自確認之日起生效，適用于確認之日后的新訂單。

　　4、乙方對本合同中所列貨物特別指定原料或樣式等專門條件時，需在簽訂本合同的同時向甲方提交指示說明書或樣式說明書。

　　5、甲方所提供貨物的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規的規定，用中文標明產品名稱、生產廠廠名與廠址、規格、等級、采用的產品標準、質量檢驗合格證明、使用說明、生產日期和安全使用期或者失效期、警示標志及其它說明等。

　　貨物應當使用正規條形碼，以便于pos機識別;無條形碼的貨物應當在《附件一》中說明，同時向乙方購買內部條形碼貼于貨物外包裝上。

　　6、甲方應當保證其所提供貨物的質量符合本合同或訂單約定的質量標準;甲方提供有關貨物質量說明的，應當符合該說明的質量要求。

　　質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行;無國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。

　　二、代理人

　　1、本合同代理人在其主管的業務環節中所簽署的各種文件、單據，作為雙方簽訂、履行合同的有效憑證。

　　2、雙方如變更或撤換代理人，應當以書面形式提前7日通知對方，委派和撤換代理人的通知書作為本合同附件。

　　三、訂貨

　　1、乙方向甲方訂貨，應當提前72小時發出訂單，雙方約定的訂單形式為：

　　(1)乙方電子商務平臺(2)電子郵件(3)傳真(4)訂貨合同(5)其他____________

　　2、訂單應當明確貨物的名稱、生產廠廠名和廠址、規格、計量單位、品牌、質量、產地、數量、單價、交貨時間、交貨地點等具體內容。

　　3、甲方收到訂單后應當在24小時內對能否接受訂單予以明確答復，答復形式同訂單形式一致;不予答復的，視為不接受訂單。

　　如答復中對訂單具體內容有修改的，乙方應當在24小時內表示是否接受，乙方不接受則視為訂單無效;乙方不予答復的，視為接受修改的訂單。

　　4、訂單及訂單答復以電子網絡為傳輸載體的，應當發送至本合同指定的網址或電子郵箱;以傳真、訂貨合同等書面文字為載體的，應當加蓋訂貨單位公章或代理人簽字，方為有效。

　　四、交貨及驗收

　　1、甲方應當將訂單列明的貨物，按照約定的時間、運輸方式交付到乙方指定地點。

　　2、乙方應當妥善安排工作人員在到貨后12小時內按照訂單對貨物的種類、規格、產地、數量、包裝等進行初步驗收，并出具收貨憑證;如貨物不符合本合同及訂單要求的，可以拒絕接收。

　　對于特殊情況下無法在12小時內驗收完畢的，應當出具收貨待驗收憑證，同時告知驗收完畢的具體時間。

　　3、乙方對于已經驗收的貨物發現存在內在質量問題，應當在質量保證期內提出，無質量保證期的在收貨后24個月內提出，否則視為貨物質量符合約定。

　　供應商知道或者應當知道所提供貨物不符合約定的，不受前述提出異議時間的限制。

　　質量異議應當以書面形式向甲方提出，甲方應當在收到異議后的10日內予以書面答復，否則視為認可。

　　五、貨物促銷

　　1、乙方可以根據企業經營戰略制定貨物促銷計劃，以加速貨物的周轉和銷售。

　　2、甲方可以根據自身產品狀況，有選擇地參加促銷活動，同時向乙方支付促銷服務費用或者給予貨物價格優惠。

　　3、雙方應當就促銷方式、促銷期間、乙方所提供的服務內容、甲方支付的服務費用及支付辦法等具體事宜，另行簽訂《促銷服務協議》。

　　六、貨物退換

　　1、雙方在確定貨物價格時，應當對貨物退換、損耗問題予以充分考慮。

　　甲方選擇的退換貨類型為_____：

　　(1)不接受退換貨(2)可接受全部退換貨(3)有條件的退換貨

　　(4)在貨物總價值%損耗范圍內可接受退換貨

　　2、在選擇有條件退換貨的前提下，為了保持乙方合理庫存，且有利于貨物周轉，雙方同意：

　　在第____種條件時甲方同意更換貨物：

　　(1)殘、次品(2)季節性貨物過季時(3)滯銷貨物(4)其他____

　　在第____種條件時，甲方接受乙方退貨：

　　(1)殘、次品(2)季節性貨物過季時(3)滯銷貨物(4)產品存在質量問題(5)其他

　　對于存在保質期、有效期的貨物，乙方應當在保質期、有效期尚存1/3的期限內提出退換貨。

　　3、乙方退換貨應當向甲方發出書面退換貨通知，甲方應當于收到后5日內對所退換貨物進行核實并書面確認，10日內負責更換或者收回所清退貨物。

　　逾期不答復或書面確認后未在10日內負責更換或者收回所清退貨物的，乙方有權自行處置該貨物，并在對帳結算時予以扣除。

　　七、對帳與結算

　　1、雙方確認的結算方式為_________：

　　2、采用第1條第(3)種方式結算的，雙方應當在本合同中明確對帳及結算周期。

　　(1)按照貨物的銷售周期，甲乙雙方確認的對帳周期為：每月次，具體對帳日期為每月日。

　　對帳日前3日，甲方應當按照進貨、銷售、退貨等清單載明的數量及數額向乙方提供《貨物對帳單》，乙方持相關單據進行核對，核對無誤后簽字確認;無故不確認的，視為認可《貨物對帳單》的內容。

　　(2)雙方確認的結算周期為：

　　a10日b15日c30日d45日e其他____

　　3、如因貨物種類不同，確定的對帳周期、結算周期不同，可就具體貨物的對帳周期、結算周期或者其他的對帳、結算辦法另行制作本協議附件或在《附件一》中列明。

　　4、乙方應當盡力建立順利、便捷、無障礙的結算機制。

　　結算期滿后，甲方可持《貨物對帳單》及增值稅發票要求乙方足額支付貨款。

　　5、雙方確定的付款方式為：(1)現金(2)轉賬支票(3)電匯(4)_______

　　八、知識產權的保護

　　甲方應當保證其所提供的貨物不存在任何知識產權的瑕疵。

　　如因甲方或其供應商侵犯第三方的專利權、商標專用權、著作權、商業秘密或其他權益產生爭議，給乙方造成經濟損失時，甲方應當承擔全部責任并承擔因此發生的各種費用。

　　九、違約責任

　　1、甲乙雙方均應當全面履行本合同的約定，一方違約給另一方造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　2、甲方未按照已經確認的訂單內容發貨，應當負責更換或補足;造成交貨延遲的，每延遲1日應當支付延遲交貨金額萬分之五的違約金;延遲3日以上的，除支付違約金外，乙方有權取消該批次訂單;累計5次遲延交貨的，乙方有權解除本合同。

　　3、乙方未按照合同約定的期限結算的，每延遲1日，應當按日支付應當結算金額萬分之五的違約金;延遲30日以上的，除支付違約金外，甲方有權解除合同。

　　4、由于甲方貨物質量問題導致消費者退貨或者乙方受到有關政府部門查處，甲方應當積極參與調查處理并賠償因此給乙方造成的全部經濟損失;情節嚴重給乙方商譽造成嚴重損害的，乙方有權解除本合同。

　　十、合同的解除

　　1、任何一方非因對方違約提出解除本合同，均應當提前30日以書面形式通知對方，合同自雙方協商確定的日期解除。

　　甲方提出解除合同的，已經支付的各種促銷服務費用乙方不予返還;乙方提出解除合同的，應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用。

　　2、任何一方出現如下情形時，另一方有權無需預先告知即以書面通知的方式解除本合同，合同自通知送達之日解除。

　　乙方提出解除合同的，已經收取的各種促銷服務費用不予返還;甲方提出解除合同的，乙方應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用：

　　(1)存在本合同第九條第2、3、4款約定的嚴重違約行為時;

　　(2)受到政府行政主管部門吊銷營業執照或停業處分，或其它喪失合法經營身份或資格的情況發生時;

　　(3)申請破產、進入清算程序，或陷入無力償付債務或資不抵債的狀態，或其它有充分理由可認為財務狀況惡化或有該可能性時;

　　(4)未經他方同意，把本合同的權利或義務全部或部分轉讓給第三方的;

　　(5)增值稅一般納稅人資格被取消時。

　　3、合同解除后，雙方仍應當按照本合同第七條約定的方式進行對帳和結算。

　　十一、合同期限

　　1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

　　2、合同期滿前1個月，如雙方同意繼續合作，應重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同，乙方仍然下達訂單且甲方接受的，視為原合同自動順延1年。

　　十二、爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商解決;協商不成的，按照以下第___種方式處理：

　　(1)向___________________人民法院提起訴訟;

　　(2)向___________________仲裁委員會申請仲裁。

　　十三、其他

　　(二)驗收交接后，雙方應當簽署車位交接單。

　　由于買受人原因未能按期辦

　　1、本合同涉及的通知，應當以書面形式確認，并在通知方通過郵局以掛號信、特快專遞等形式寄達本合同約定地址或被通知方工作人員簽收后，視為送達。

　　2、本合同附件為合同的有效組成部分，按照雙方約定的解釋順序進行解釋。

　　3、本合同的變更和補充，雙方應當另行簽訂補充協議。

　　4、本合同經雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋單位公章或合同專用章后生效。

　　5、本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約代表：簽約代表：

　　電話/傳真：電話/傳真：

　　電子郵件：電子郵件：

　　開戶銀行/帳號：開戶銀行/帳號：

　　稅號：稅號：

　　蓋章：蓋章：

　　簽字日期：年月日簽字日期：年月日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇14

　　甲方：東莞市正同實業有限公司 合同編號：DG20130002A 乙方：杭州新東林食品有限公司 簽訂日期： 20__-3-11根據供需雙方要求，經協商，甲乙雙方共同制定以下購銷合同內容：

　　共同遵守下列條款。 此合同內容和條款經雙方簽定后即具有法律效力。

　　一、生產要求：1.材料為身，底，蓋，內蓋全部為0.23MM馬口鐵;尺寸按照乙方要求的50_50_128MM制作。2.印刷為：罐身，外面白磁+4色+2專+光油(含激凸);外蓋，外面白磁+1色+光油(含激凸);底部分：外面白磁+光油;內蓋部分：雙面光油(含激凸);3.大貨松緊度保持一致。4.表面光滑，不可有劃痕，刮花，污漬，生銹，凹凸不平等質量問題。5.所有產品的細節處需與確認的樣板保持一致。

　　二、 質量要求：甲方應嚴格控制產品質量，質量標準參考行業生產標準和客戶確認樣.

　　三、 包裝要求：每個罐子入膠袋，平卡分層，再入B=B外箱。100個/每外箱;

　　四、付款：確認合同后，乙方支付模具費13500元和樣板費2500元，確認樣品后支付大貨(正方罐含內蓋)款30%作為定金，退回部分樣板費1000元(可從定金中扣除)，大貨(正方罐含內蓋)出貨前支付余款。

　　五、 樣板確認以雙方郵件為準：甲方： 乙方：

　　六、 貨款收取：乙方將貨款直接銀行轉賬至甲方以下指定公司公帳帳號;甲方帳號如下：

　　開戶行：東莞農村商業銀行塘廈支行營業部 公司名稱：東莞市正同實業有限公司 稅務識別號：基本帳號：

　　七, 交期：模具和樣板的交期為在收到模具費及樣板費日起15天內交樣板，剩余訂單交期為收到30%訂金和樣品確認后 16天內貨送工廠，由于甲方交貨延期或質量問題造成的損失由甲方承擔相應賠償責任。

　　八, 此報價為含稅17%的增值稅，所有運輸費用由甲方承擔。

　　九,保密要求：甲乙雙方不得向任何其它公司或個人提及此合同涉及的相關內容。甲方擁有對印刷品的知識產權，乙方不得將設計內容轉讓或泄露給第三方，若因乙方原因造成甲方損失，乙方應賠償甲方因知識產權問題所造成的一切損失。

　　十, 合同效力：合同自雙方簽定日起生效，如任何一方要求修改，須提前15個工作日通知另一方，雙方書面同意后，修改才能生效，合同簽訂后不得隨意取消.經雙方約定，若乙方單方面取消訂單，則需支付甲方為訂單已支付的全部相關費用

　　十一. 執行合同若發生一切爭議應通過友好協商解決，若協商不成則按合同法有關規定進行解決。

　　十二. 本合同一式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，今后在合同執行過程中若發現有未盡事宜，由雙方共同協商解決。

　　十三. 因不可抗拒的因素造成甲、乙雙方無法履行各自的合同義務，造成的損失由雙方協商解決。

　　十四. 合同于簽訂之日起生效，合同有效期至20__年 6月 30日

　　十五. 樣板收貨地址：上海市普陀區中江路106號201室;正貨收貨地址：杭州市臨安市龍崗鎮龍都街888號

　　請甲方簽字蓋章確認請乙方簽字蓋章

　　甲方簽字&蓋章處_____________ 乙方簽字&蓋章處：_____________

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇15

　　買方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________國籍：____________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________國籍：____________

　　經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本協議各條款，共同履行：

　　第一條貨物名稱：____________________

　　第二條產地：____________________

　　第三條數量：____________________

　　第四條商標：____________________

　　第五條價格：____________________________________

　　第六條包裝：____________________

　　第七條付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

　　第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船，若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。

　　因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　第九條：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。

　　若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。

　　第十條應附的單據：賣方向買方提供：

　　1.全套清潔提貨單;

　　2.一式四份經簽字的商業發票;

　　3.原產地證明書;

　　4.裝箱單;

　　5.為出口________所需的其他主要單據。

　　第十一條裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　第十二條其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事費應由買方負擔。

　　第十三條裝船時間：

　　第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、外，每艙口進貨為________立方(噸)。

　　第十五條延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________u.s.d.。

　　第十六條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。

　　第十七條合同爭議的解決：

　　第十八條本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。

　　買方：____________________________賣方：____________________

　　代表：____________________________代表：________

　　日期：____________________________日期：________

　　簽約日期：____年__月__日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇16

　　項目名稱：____________________________

　　采購人(甲方)：______________________

　　地 址：_____________________________

　　供應商(乙方)：______________________

　　地 址：_____________________________

　　簽訂時間：____________________________

　　簽訂地點：____________________________

　　有效期限：____________________________

　　根據《中華人民共和國民法典》等法律法規的規定，經友好協商，就甲方購買乙方__________________事項簽訂本合同。

　　第一條 合同標的

　　1、乙方根據甲方需求提供下列貨物，貨物名稱、規格及數量詳見“供貨一覽表”。

　　格式如下：

　　注：供貨一覽表需附相關服務承諾均作為本合同附件。

　　2、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

　　第二條 交貨方式：

　　1、交貨時間：_______。

　　2、交貨地點：_______。

　　3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。

　　4、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投

　　保金額和投保險種)。

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第三條 合同總價款

　　本合同項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。

　　1、在簽訂此合同后的15個工作日內，甲方向乙方首次支付合同總價的_________%，即人民幣________元，大寫_________;余款_________%即人民幣________元，大寫_________，于貨物在_____年____月____日交付驗收后的15個工作日內付清。

　　2、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個工作日內，向甲方提交完畢下列文件材料，由甲方財務處撥付款項：

　　(1)由國家稅務機關監制的正式發票，包括增值稅發票、普通發票和定額發票;

　　(2)經甲方蓋章確認的發票復印件;

　　(3)經甲方簽署的驗收單或區縣簽收單。

　　(4)合同副本。

　　3、本合同總價款是貨物設計、制造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發生的所有含稅費用。

　　4、本合同總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售后服務費用。

　　5、本合同執行期間合同總價款不變。

　　6、付款采取以下第

　　(1)現金

　　(2)支票

　　(3)付款至指定賬戶

　　開戶名：_____________________

　　開戶行：_____________________

　　賬號：____________________________

　　第四條 權利保證

　　乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、版權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現侵權，乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的，應當對甲方予以賠償。

　　第五條 質量保證

　　1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求，則按國家有關部門最新頒布的標準及規范為準。)

　　2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合合同規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命內具有良好的性能。

　　3、除合同另有規定外，乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規定的保護措施進行包裝。如無相關標準的，雙方約定的該包裝應適應于遠距離運輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運抵指定地點。由于包裝不善所引起的貨物損失均由

　　乙方承擔。每一包裝單元內應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。

　　4、因貨物的質量問題發生爭議的，應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑒定。貨物符合標準的，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　5、雙方約定的貨物質量保證期為內，乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷所發生的任何不足或故障負責，因此給甲方造成損失的，還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任：

　　(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方，并承擔由此發生的一切損失和費用，包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。

　　(2)根據貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額，經買賣雙方商定降低貨物的價格。

　　(3)用符合合同規定的規格、質量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分，乙方應承擔一切費用和風險并負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時，乙方應相應延長修補和/或更換件的質量保證期。

　　第六條 驗收

　　1、貨物的到貨驗收包括：型號、規格、數量、外觀質量、及貨物包裝是否完好。

　　2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規定的單證和工具的，視為未按合同約定交貨，乙方負責補齊，因此導致逾期交付的，由乙方承擔相關的違約責任。

　　3、甲方應當在到貨后的(_________)個工作日內對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統進行安裝調試的，甲方應在貨物安裝調試完畢后的(_________)個工作日內進行質量驗收。驗收合格的，由甲方簽署驗收單并加蓋單位公章。

　　4、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付合同約定的尾款。

　　5、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第七條 伴隨服務/售后服務

　　1、乙方應按照國家有關法律法規規章和“三包”規定以及合同所附的“服務承諾”提供服務。

　　2、除前款規定外，乙方還應提供下列服務：

　　(1)貨物的現場安裝、調試和/或啟動監督;

　　(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。

　　第八條 違約責任

　　1、甲方在合約同定期內無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的，由甲方向乙方支付違約金，按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日千分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　3、乙方所交付的貨物品種、型號、規格不符合合同規定的，甲方有權拒收。甲方拒收的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理后仍不能滿足要求的，甲方有權解除合同，乙方應當退還甲方已經支付的金額， 4、在乙方承諾的或國家規定的質量保證期內(取兩者中最長的期限)，如經乙方兩次維修或更換，貨物仍不能達到合同約定的質量標準，甲方有權退貨，乙方應退回全部貨款，并支付合同總價 %的違約金。

　　5、乙方未按本合同的規定和“服務承諾”提供伴隨服務/售后服務的，應按合同總價款的_________%向甲方承擔違約責任。

　　6、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　7、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　8、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　9、其它：_______________。

　　10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任后，仍應繼續履行合同規定的義務(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任并不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。

　　第九條 破產終止合同

　　如果乙方破產或無清償能力，甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補償。該終止合同將不損害或影響甲方已經采取或將要采取的任何行動或補救措施的權力。

　　第十條 合同的變更、終止和轉讓

　　1、對合同的任何修改和變更，合同一方須向另一方發出書面通知，并得到另一方的同意。

　　2、任何對合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協議。

　　3、未經甲方允許，乙方不得擅自部分或全部轉讓其應履行的合同義務。

　　第十一條 不可抗力條款

　　1、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結合同時所不能預見的、并且它的發生及其后果是無法避免和無法克服的事件，諸如戰爭、嚴重火災、水災、洪水、臺風、地震、國家政策法規的變更和修改等。

　　2、由于不可抗力致使合同無法履行的，受不可抗力影響一方應立即將不能履行本合同的事實書面通知對方，并在不可抗力發生之日起 15 天內提供有關相關政府部門或公證機關出具的證明文件。

　　3、由于不可抗力的原因，阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同，本合同執行時間可根據中止的時間相應順延，免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責任，但是，雙方應采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因，并且一旦該等原因被消除，則雙方應就合同的履行及后續問題進行協商，按照該事件對合同履行的影響程度，決定繼續履行合同或終止合同。

　　4、一方遲延履行后發生不可抗力的，仍應承擔違約責任

　　第十二條 解決合同糾紛的方式

　　1、甲、乙雙方在合同履行過程中發生的一切爭議，由雙方及時協商解決。協商不成時，雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。

　　2、仲裁費由敗訴方負擔。

　　3、仲裁期間，除正在進行仲裁部分外，合同其它部分繼續執行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時間上的先后關系。 第十三條 合同生效及其他

　　1、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

　　2、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

　　3、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

　　4、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，_________份交計生委財務處存檔。

　　甲方(購買人)：_______ 乙方(供應商)：_______

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　聯 系 人：_________ 聯 系 人：_________

　　電 話：_________ 電 話：_________

　　開戶銀行：___________

　　帳號：_______________

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇17

　　中外貨物買賣合同（CFR條款）

　　合同號：＿＿＿＿?日?期：＿＿＿＿?地?點：＿＿＿＿

　　買方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條?品名、規格、數量及單價＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二條?合同總值

　　第三條?原產國別及制造廠商

　　第四條?裝運港

　　第五條?目的港

　　第六條?裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條?包裝

　　第八條?嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：＿＿＿＿

　　第九條?_____：裝運后由買方投保。

　　第十條?付款條件

　　（1）買方在裝運期前30天，通過中國開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。該信用證在中國＿＿＿＿行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

　　a._____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”，空白抬頭，空白背書。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付_____技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　（3）中國在收到合同＿＿＿＿中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在＿＿＿＿天內，承付合同金額的百分之＿＿＿＿，金額為＿＿＿＿。

　　（4）按本合同第15條和第18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

　　第十一條?裝運條件

　　（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　（5）如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　（6）在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

　　第十二條?技術文件

　　（1）下述_____英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　（2）此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款?(?1）中規定的技術文件。否則，買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條?保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予＿＿＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達＿＿＿＿起開始計算。

　　第十四條?檢驗

　　（1）賣方/制造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、性能和數量進行精確全面的檢驗，并簽發質量證明書，證明貨物符合合同規定。此證明書_____貨物質量、規格、性能和數量的最后依據。賣方或制造廠商必須將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　（2）?在貨物抵達目的地港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和?數量與合同不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后＿＿＿＿天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　（3）如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

　　（4）如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期＿＿＿＿天。

　　第十五條?索賠

　　（1）如果賣方對貨物與合同規定不符負有責任，且買方在本合同第13條第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：

　　a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。

　　b.按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應延長。

　　第十六條?不可抗力

　　（1）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

　　（2）受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　（3）如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條?_____

　　（1）凡由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸_____。

　　（2）_____應提交中國北京中國國際經濟貿易_____委員會，按照其程序_____。

　　（3）_____機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，_____費用由敗訴一方承擔。_____機構另有裁定者除外。

　　（4）_____期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其它條款。

　　第十八條?延期和罰款

　　如?賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不超過貨物總?值的5％，罰金率按每星期0.5％計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期，買方有權撤銷合同。盡管撤銷了合同，賣方仍須?向買方立即支付規定罰款。

　　第二十條?本合同雙方簽字后生效。

　　買方:賣方:

　　年?月?日

　　說明:CFR是國際貿易術語的一種,即成本加運費,賣方必須支付成本和將貨物運到指定的目的港所需的運費。買方自己購買貨物運輸途中的_____。貨物滅失或損壞的風險及貨物裝船后所產生的任何額外費用，自貨物于裝運港越過船舷時起即從賣方轉由買方承擔。

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇18

　　買方：___________________________

　　地址：___________________________

　　傳真：___________________________

　　賣方：___________________________

　　地址：___________________________

　　傳真：___________________________

　　本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。

　　1.描述

　　項目

　　商品名稱、規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　1

　　工廠交貨價：

　　2.原產國和制造商名稱

　　____________________________________

　　3.包裝

　　包裝在結實的新木箱或紙箱里，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

　　買方將對由于包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責;也對由于不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的銹蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

　　4.嘜頭

　　賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕　”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：

　　5.交貨期

　　____________________________________________

　　6.裝貨港

　　____________________________________________

　　7.目的港

　　____________________________________________

　　8.保險

　　在FOB和CFR條款下，保險由買方在裝船后負責辦理。

　　9.付款

　　在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發票金額的100%)以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內有效。

　　10.文件

　　(1)提單/空運單：

　　A)在海運條件下：

　　3份原始海運提單，注明：“運費到付(FOB)”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

　　B)在空運條件下：

　　一份原始和一份復印的空運單，注明“運費到付(FOB)”、合同號、嘜頭，指定給買方。

　　(2)5份正本發票，注明：合同號、嘜頭(在多于一個嘜頭時，發票應分開打印)，按照相關合同寫出明細。

　　(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。

　　(4)2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

　　(5)1份發給買方通知發貨詳情的傳真的復印件。除此之外，賣方將在發貨后7天內，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。

　　(6)如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復印件。

　　(7)一份正本、兩份復印的原產地證明。

　　(8)文件的數量和內容一定是完整和正確的。如果由于賣方沒有提供上述的文件造成買方不能及時清關和提貨，全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上，否則，賣方將負擔由此造成的損失。

　　以上所有文件的拷貝件要寄給喀*穆和北京辦公室。

　　11.裝運：

　　在FOB條款下：

　　A.賣方將用傳真通知買方如條款12(1)的事項以便買方定船。

　　B.定船由買方或其代理辦理。

　　C.買方或其代理將在預計船只到達裝船港10天前通知賣方船名、預計轉運日期、合同號，以便賣方安排。賣方一定要與買方保持密切聯系。當有必要更改船只或其到達時間不得不提前或推遲，買方及其代理應及時通知賣方。如果買方的船只在其通知的到達日后30天之內不能到達裝運港口。買方將從第31天起承擔倉儲和保險費用。

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇19

　　買方：___________賣方：___________

　　地址：___________地址：___________

　　電話：___________電話___________

　　傳真：___________傳真：___________

　　郵政編碼：___________郵政編碼：___________

　　一、合同概述

　　1、買賣雙方以《中華人民共和國合同法》為依據，經友好協商，就買方購買賣方___________產品事宜，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　2、買方同意購買由賣方銷售的本合同中詳述的___________(以下簡稱“___________”)。

　　3、買賣雙方同意，本合同由各方法定代表人或授權代表簽字并蓋章后生效。

　　4、買賣雙方不得在未得到對方同意的情況下將本合同轉讓給第三方。

　　5、合同簽約地：___________。

　　6、合同正本壹式陸份，雙方各執叁份。

　　7、合同設備的生產廠商為___________。

　　8、在合同履行過程中，雙方之間所有信函應通過傳真或ems發送。當一方要求書面正式函件時，確認文件應通過ems快遞。

　　二、貨物名稱、數量、價款

　　貨物名稱：____________

　　型號：____________

　　數量：____________

　　價款：____________

　　三、結算方式

　　貨款的支付本合同雙方之間所發生的一切費用均以人民幣結算及支付。雙方的結算方式采用現款現貨的方式進行，當賣方收到買方全額貨款后發貨給買方。

　　四、包裝、運輸、驗貨標準

　　1、賣方發運的___________應牢固包裝，使其適宜長途運輸、多次操作和裝卸。應采取措施，使其防潮、防雨、防凍、防銹，確保在正常作業和裝卸條件下安全無損地到達指定地點。

　　2、賣方應在適宜的位置，以醒目的方式，用中文印刷體書寫以下內容：裝運標記、收貨人、目的地、件數、毛重/凈重、尺寸(長、寬高)及設備名。

　　3、根據___________的特點和對運輸裝卸的不同要求，所有包裝上以醒目的方式用中文和其他國際通用的標記注明“小心輕放”“向上”“防潮”等。

　　4、收貨標準如下：

　　(1)外包裝盒完好無損，無擠壓、無受潮。

　　(2)___________及相關配件外觀完好、無損壞、無短缺。

　　五、交貨時間、地點、風險轉移

　　1、合同生效后，賣方應在______日內把貨物運至買方指定的地點。

　　2、開箱檢驗時雙方應做好記錄并簽字，以作為雙方確定責任的根據。若賣方由于自身原因不能按雙方同意的日期參加檢驗，或委托買方檢驗，買方有

　　權單方開箱進行檢驗，檢驗結果與雙方在場時同樣有效。貨到7天內買方未提出質量異議則視為產品驗收交貨完畢：數量屬實、質量合格。

　　如發現箱內設備部件和技術資料短缺或損壞，且屬賣方責任，則由賣方負責及時補足或更換，并承擔相關費用。

　　3、貨物的所有權及風險轉移以貨物到達買方指定的地點并驗收合格為分界點。即驗收前貨物所有權及風險歸賣方，驗收后歸買方。

　　買方聯系人及驗貨人：______聯系電話：______

　　賣方聯系人及驗貨人：______聯系電話：______

　　六、質量標準、保修條款

　　1、賣方提供的______，必須符合國家質量標準和行業相關技術規范要求;

　　2、賣方提供的______“三包”有效期為一年(自最終用戶開具發票之日起十二個月內)。

　　3、賣方提供的______三包有效期為六個月(自最終用戶開具發票之日起六個月內如在三個月內出現無法解決的故障，由賣方負責包換(自最終用戶開具發票之日起三個月內)。

　　4、賣方所提供產品由______公司全權負責產品質量及服務工作。返修、送修地址：______

　　收貨人：______

　　電話：______

　　郵政郵碼：______

　　七、不可抗力

　　1、如發生不可抗力事件，不能履行本合同，經雙方商定，可視情順延完成本合同的時間或終止執行。

　　2、受不可抗力影響的一方，應在不可抗力發生后7天內，盡快以電傳或電報的方式通知另一方，并用ems郵寄由有權機構出具的證明，以便另一方審查、確認。

　　3、不可抗力：地震、戰爭、嚴重火災、洪水、臺風、翻船、空難及雙方共同認可的其它不可抗力。

　　八、違約責任

　　1、買方若未按合同約定的期限向賣方支付貨款，每逾期一天須按應付貨款的______‰作為違約金補償賣方，此項違約金總額不超過本合同本金的______%。

　　2、賣方若未能按合同約定的時間交付貨物，每逾期一天按本合同總貨款的_____‰作為違約金補償買方。此項違約金總額不超過本合同本金的______%。

　　3、由于賣方自身原因錯發到貨地點、收貨單位及收貨人，賣方應承擔錯發期間貨物毀損和遺失的風險，同時立即采取補救措施，并承擔由此產生的運輸保險費用。

　　4、若因買方原因錯發到貨地點、收貨單位及收貨人，買方應承擔錯發期間的貨物毀損和遺失風險，同時立即采取補救措施，并承擔由此產生的運輸保險費用。

　　九、知識產權、商業秘密

　　1、賣方保證：向買方所提供的各種技術資料是清晰、完整、正確的，所提供產品的知識產權具有合法性，若第三方對其提出異議，由賣方承擔相應的責任。

　　2、買方對賣方所提供產品的宣傳資料和技術資料只享有非獨占使用權。非賣方同意，不得對其進行任何修改。

　　3、買方不得將賣方提供的商業秘密泄露給任何第三方。

　　十、其它約定事項

　　1、本合同的所有附件為本合同不可分割的部分，與本合同正文具有同等效力但若附件與主合同發生沖突時，以主合同為準;

　　2、________________________________。

　　十一、章爭議解決

　　若對本合同有關事宜引起爭議，合同雙方應首先力求以友好協商的方式予以解決。如果協商后爭議仍未解決，雙方同意訴于______人民法院裁決。

　　買方：____________賣方：____________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　授權代表____________授權代表____________

　　日期：__________日期：__________

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇20

　　甲方(買方)：__________________________　　乙方(賣方)：__________________________　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律的規定，甲乙雙方協商簽訂如下合同：　　

　　第一條合同標的要求　　

　　1.甲方同意從乙方購買，乙方同意出售附件所列 系統設備。　　

　　2.產地：詳見附件。　　

　　3.質量標準：　　

　　(1)按原廠質量標準，即以說明書為準。　　

　　(2) 其他：____________　　

　　4.技術標準：　　乙方提供的設備為原廠行貨，符合原廠行貨的技術標準。　　

　　5.其他要求：________________________

　　第二條合同價款及支付方式　　

　　1.本合同所列各項目的總價款為人民幣：

　　__________________　　

　　2.支付方式：

　　(1)雙方約定按以下第 ______種方式支付：　　

　　① 甲方在貨到并安裝驗收合格后______個工作日內一次性支付所有款項。　　

　　②

　　第一期付款：合同簽訂后______個工作日內支付合同總價款的______% 。　　

　　第二期付款：貨到驗收合格后______個工作日內支付合同總價款的______% 。　　

　　第三期付款：________________________　　

　　③ 其他：______________________________　　

　　(2) 付款信息　　乙方單位名稱：________________________　　開戶銀行：______________________________　　帳號： ______________________________　　乙方負責開具相關發票。　　

　　第三條交貨時間、地點和包裝　　

　　1.交貨時間：按以下第______種方式確定交貨時間　　

　　(1)自合同簽訂之日起 ____日內。　　

　　(2)于________年____月____日內。　　

　　(3)其他方式

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇21

　　賣方：(以下簡稱甲方)_________

　　買方：(以下簡稱乙方)_________

　　乙方因生產的需要，向甲方購買沙石，為明確雙方的權利義務，經雙方平等友好協商，訂立以下條款。

　　1、甲方向乙方提供的生產所需的沙石質量、數量應當符合并滿足乙方生產需要，否則乙方有權解除合同。

　　2、乙方根據生產需要，分期分批向甲方購進所需沙石，乙方每次需貨時，應提前三天通知甲方所需沙石的種類、型量、經甲方確認后，甲方應在日內將該沙石送到乙方指定地點。

　　3、由于沙石市場價格變動頻繁，該貨物的價格以固定價格_________元/m為準。

　　4、沙石接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起。

　　5、在合同履行期間甲方無質量問題及違約責任，該沙石款在雙方終止協議后一月內由乙方向甲方付清。

　　6、乙方付款實行滾動付款，月底結算。乙方并在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。

　　7、乙方在收到甲方的沙石后應當就方量進行簽收確認，乙方指定專人出具的簽收單作為結算依據。

　　8、雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交人民法院裁決。

　　9、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，本合同雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇22

　　出賣人：__________________

　　買受人：__________________

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

　　第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

　　第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

　　甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

　　第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人：__________________

　　買受人：__________________

　　_____年____月____日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇23

　　甲方：_________

　　法定代表人：_________傳真：_________

　　地址：_________郵編：_________

　　乙方：_________

　　負責人：_________傳真：_________

　　地址：_________郵編：_________

　　丙方：_________公司：_________

　　法定代表人：_________傳真：_________

　　地址：_________

　　甲、乙、丙三方本著自愿、公平、誠實信用的原則，經充分協商達成如下協議：

　　1、根據甲、丙雙方簽訂的《____合作協議___產品政策條款》，乙方愿意為甲方和丙方之間的付款訂貨和貨款結算提供服務，接受甲方申請開出以丙方為收款人的銀行承兌匯票，甲方在乙方開立結算賬戶，帳號：_________，甲方所有銷售款項均應通過該賬戶結算。

　　2、本協議書經甲、乙、丙三方簽章生效后，甲方簽發經乙方承兌并由乙方寄出的銀行承兌匯票，丙方收票后向乙方開出相應金額的《商品金額證明書》并加蓋公章和預留授權人簽名，然后將該《商品金額證明書》原件郵寄給乙方，乙方以此作為向丙方簽發《提貨通知書》的依據;或者丙方將該《商品金額證明書》傳真給乙方，同時從指定郵址發電子郵件通知乙方對該傳真件內容進行確認，隨后仍應將該《商品金額證明書》原件郵寄給乙方，乙方經核對該傳真件與電子郵件內容一致后，可以先以該傳真件和電子郵件通知作為向丙方簽發《提貨通知書》的依據，丙方必須保證乙方收到的《商品金額證明書》傳真件與原件內容一致。《商品金額證明書》為丙方向乙方簽發的不可撤銷的提貨權憑證，原件交由乙方占管。

　　3、甲方每次申請開出收款人為丙方的銀行承兌匯票時，承兌保證金的交存可選擇如下幾種方式之一：

　　□甲方按乙方的要求提供乙方認可的擔保方式。

　　□甲方交存不低于銀行承兌匯票金額的%的承兌保證金。

　　□甲方交存不低于銀行承兌匯票金額的%的承兌保證金，在每次提貨時追加至相當于每次提貨金額%的保證金。

　　4、在該協議項下簽發的銀行承兌匯票額度內，甲方每次提貨應提前一天向乙方和丙方提出申請，乙方據此審簽同意發貨的《提貨通知書》，并將該《提貨通知書》原件郵寄給丙方，丙方以此作為向甲方發貨的依據，或者乙方先將該《提貨通知書》傳真給丙方，同時從指定郵址發電子郵件通知丙方對該傳真件內容進行確認，并在隨后將該《提貨通知書》原件郵寄給丙方，丙方經核對該傳真件與電子郵件內容一致后，可以先以該傳真件和電子郵件的通知作為向甲方發貨的依據，但乙方必須保證丙方收到的《提貨通知書》傳真件與原件內容一致。《提貨通知書》為乙方向丙方簽發的不可撤消的行使提貨權的憑證，原件由丙方占管，丙方應將乙方審簽后的同意甲方提貨的《提貨通知書》專夾保管作為對帳依據。憑乙方簽發的《提貨通知書》，甲方可向丙方提貨。

　　5、未經乙方審簽《提貨通知書》確認，丙方向甲方供貨，不計入丙方提供給乙方占管的《商品金額證明書》金額之內。乙方《提貨通知書》審簽方式為：乙方在同意甲方提貨的通知單上由乙方指定專人簽字并加蓋“銀行”印章。

　　6、對乙方審簽的《提貨通知書》，在提貨前丙方應及時與乙方所留簽字式樣及印鑒進行核實，未經核實造成的損失，乙方不承擔責任;印鑒核對不符而予以提貨，按第5條未經乙方審簽《提貨通知書》的情況處理。

　　7、乙方對甲方使用《提貨通知書》提貨的情況有權與丙方核對。丙方與乙方至少每月應核對金額一次。

　　8、銀行承兌匯票到期前十日內，甲方不得向乙方提出提貨申請，乙、丙雙方核對《提貨通知書》累計金額。若《商品金額證明書》金額大于《提貨通知書》累計金額，則此差額由丙方向乙方支付，乙方應在匯票到期前八日時將載明此差額的《付款通知書》送達丙方。丙方將在兩個工作日內以“《付款通知書》回執”給予乙方書面回復。丙方在匯票到期日前將此差額款項匯至乙方指定的賬戶。丙方逾期付款的，應按照中國人民銀行的規定支付逾期利息。若因乙方原因造成丙方逾期付款的，丙方將不支付逾期利息。款項結清后，乙方將《商品金額證明書》退還給丙方。

　　9、除第8條約定的付款責任外，丙方不承擔其他付款責任。

　　10、三方必須嚴格履行本協議，本協議任何一方違反本協議的任何約定義務給守約方造成損失，應賠償守約方的損失及索賠的費用。

　　11、在履行本協議過程中發生爭議，首先由三方協商解決，如協商不成的，則以訴訟方式解決。

　　12、本協議書有效期限為__年_____月_____日至__年_____月_____日止。在此期間《商品金額證明書》累計金額與《提貨通知書》項下甲方實際提貨金額的差額不得超過萬元。若出現第8條約定的丙方付款責任，丙方在履行完相應付款責任后有權決定是否終止本協議。

　　13、本協議一式五份，自三方均簽章時生效，甲方執壹份，乙、丙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　14、除甲方那份不包括附屬文件一外，本協議所附的附屬文件一、二、三、四、五為本協議不可缺少的組成部分。

　　15、三方在此聲明并保證如下：三方均為依法成立并合法存在的企業法人或金融機構，有權以自身名義，權利和權限從事本合同項下的業務經營活動，并以自身名義簽署和履行本協議。

　　甲方：__________乙方：__________丙方：__________

　　法定代表人：_____負責人：_____法定代表人：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日_____年_____月_____日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇24

　　買方：_______________________

　　地址：_______________________

　　傳真：_______________________　電話：_______________________

　　賣方：_______________________

　　地址：_______________________

　　傳真：_______________________  電話：_______________________

　　本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。

　　1.描述

　　項目

　　商品名稱、規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　1

　　具體技術細節見附件“A”

　　2

　　包裝

　　3

　　保險和貨物重量

　　港(AIRPORT) 到岸價總金額：

　　2.原產國和制造商名稱

　　________________________________________

　　3.包裝

　　包裝在結實的新木箱或紙箱里，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

　　買方將對由于包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責；也對由于不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的銹蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

　　4.嘜頭

　　賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：_______________________

　　5.裝船時間

　　_________________________________________

　　6.裝貨港

　　_________________________________________

　　7.目的港

　　_________________________________________

　　8.保險

　　在CIF條款下，由賣方辦理以買方為受益人的保險額為發票金額110％的一切險。

　　9.付款

　　在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票（金額為發票金額的100％）以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內有效。

　　10.文件

　　（1）提單/空運單：

　　A）在海運條件下：

　　3份原始海運提單，注明：“運費先付（CIF和C＆F）”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

　　B）在空運條件下：

　　一份原始和一份復印的空運單，注明“運費先付（CIF和C＆F）”、合同號、嘜頭，指定給買方。

　　（2）5份正本發票，注明：合同號、嘜頭（在多于一個嘜頭時，發票應分開打印），按照相關合同寫出明細。

　　（3）由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。

　　（4）2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇25

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　合同編號：NC

　　甲方購置乙方廚房設備，依據國家有關法律、法規，經甲、乙雙方友好協商，在平等互利自愿的基礎上，簽訂合同如下：

　　一、合同總價及付款方式：

　　1、合同總價為人民幣(大寫)。總價包括設備成本、包裝、運輸、上下力、安裝調試、保險、利潤、稅金、政策性規費以及所有風險。

　　2、付款方式：合同簽訂起預付總合同款的%，調試驗收完畢后一周內支付合同款的%。

　　二、設備名稱、規格、數量、價格及技術規范要求：

　　1、設備清單

　　2、乙方按合同所制定的清單列明的產品名稱、規格、數量、技術參數等為甲方制作廚房設備。

　　3、乙方制作的廚房設備用料必須按合同中規定的規格、產地質量、技術標準等制作。

　　三、運輸：

　　1、乙方按照甲方的要求，按期將甲方訂購的廚房設備運至甲方指定的工地，負責卸貨及就位。

　　2、乙方必須遵守甲方工地的規章制度，并與施工單位密切配合，文明施工，以確保工程進度及質量。

　　四、供貨質量、交貨時間及交貨地點：

　　1、供貨質量：

　　(1)乙方提供的設備必須符合國家安全環保標準，國家有關產品質量認證標準以及甲方本合同約定的質量要求和技術指標為約定標準。

　　(2)乙方提供的設備(含零配件、隨機工具等)必須是全新的，表面和內部均無瑕疵的原廠正品。

　　(3)所供設備在質保期內出現質量問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)并承擔所有費用。

　　2、交貨時間：

　　3、交貨地點：

　　五、安裝調試：

　　1、甲方委托乙方對定制的廚具及訂購配套設備進行安裝調試，費用含在合同總價內，不另計費用。

　　2、乙方必須按照合同的要求將設備進行安裝、調試，乙方須保證將優質全新的產品交付甲方。

　　3、甲方必須派負責人(技術人員)對乙方按合同提供的廚房設備進行規格、型號和質量進行初步驗收，初驗合格后，乙方開始安裝。

　　4、乙方的安裝調試應符合國家有關技術規范和操作規程。

　　六、驗收標準、方法及提出異議的期限：

　　1、工程驗收：

　　(1)甲方在乙方產品安裝、調試結束后五日內，必須組織人員對工程進行驗收，如有異議須在五日內以書面形式通知乙方，逾期視為工程驗收合格。

　　(2)乙方必須在五日內作出書面應答，逾期視為驗收不合格。由乙方承擔甲方一切經濟損失。

　　七、雙方責任：

　　1、供方的責任：

　　(1)從設備交付之日起，乙方必須安排壹名技術全面的工程人員，進駐甲方現場壹周，負責廚房設備調試及保養，以保證設備達到的運行狀況，乙方駐甲方現場技術人員的一切費用由乙方自行承擔。

　　(2)逾期交貨的，按合同總價的5%每天向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(3)在甲方正常使用、維護的條件下，產品保修十二個月(從安裝驗收合格之日起計算)，易損件及人為造成的損壞不屬保修范圍。

　　(4)在質保期內發生的損壞，乙方在接到甲方的報修通知后，必須在12小時內趕到維修現場進行維修，否則由此造成的一切損失均由乙方承擔(不可抗力除外)。

　　(5)供方保證長期為甲方優惠供應零配件及易損件，協助甲方維護好該設備。

　　6)如乙方提供的產品規格、質量、材料未達到合同要求，影響甲方的使用，所造成的損失由乙方負責全額賠償，另甲方保有法律追究的權力。

　　2、需方的責任：

　　(1)供方在工程安裝過程中，提出的關于影響安裝的問題，需要需方解決的，需方應在24小時內給予答復、并提出解決方法。

　　(2)需方必須按供方提供的水、電、氣位接駁圖將管線接駁口預留在離設備壹米范圍之內。

　　八、對本合同條款的任何變更、修改或增減，須經雙方協商同意后授權代表簽署書面文件，作為本合同的組成部分并具有同等的法律效力。

　　九、解決合同的糾紛方式：

　　1、協商解決;

　　2、協商不成，可向原告方法律管轄區內法院起訴。

　　十、本合同自雙方簽字、蓋章后生效，合同一式四份，雙方各執兩份。

　　需方：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　銀行帳號：

　　供方：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　銀行帳號：

　　開戶銀行：開戶銀行：

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇26

　　立契約書人_________________實業有限公司（以下簡稱甲方）__________陶瓷有限公司（以下簡稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：

　　一、?買賣標的：____________________。（樣式、規格另行列表）

　　二、?價金：__________組人民幣__________?元整，__________每組__________元整，合計__________?元整。

　　三、?送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。

　　四、?送貨日期：乙方應于訂約后一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。

　　五、?清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內，按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

　　六、?甲方或其指定受領之人世間于受領第一條的茶具后，應即時驗收。____________________如有瑕疵，應于受領后七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

　　七、?甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

　　八、?本契約一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。

　　買方（甲方）：________________

　　公司地址：____________________

　　代表人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　營業執照號碼：________________

　　賣方（乙方）：________________

　　公司地址：____________________

　　代表人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　營業執照號碼：________________

　　__________年_______月_______日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇27

　　甲方：電話：地址：乙方：電話：地址：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿原則，在共同遵守國家相關法律的前提下簽訂本合同。具體內容如下：

　　1、交貨日期：_____年____月____日前。

　　2、交貨地點：按照約定的時間，運輸方式交付到買方指定地點。

　　3、技術條款：按國家指定的同行業的技術要求執行，技術抽樣達到同行業標準，達不到標準即退貨。

　　4、驗收標準：乙方收，如果發現質量問題的當場退貨。合格的即入庫。

　　5、包裝條款：乙方所提供商品的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規的規定，用中文標明產品名稱、生產廠廠名與廠址、規格、等級、采用的產品標準、質量檢驗合格證明、其它說明等。

　　6、付款方式：貨到驗收合格之后，____個工作日內付款。

　　7、違約責任：如果產品達不到標準即退貨，甲方承擔所有運費及其他費用，如果要貨請提20天通知對方，甲方必須按乙方的要求供貨，如有違約按____%賠償違約金。

　　8、本合同發生糾紛，雙方協商解決，協商不成時，任一方可向_____人民法院起訴。

　　9、本合同自簽定之日起生效，本合同一式____份，甲乙雙方各執_____份，同具法律效力。

　　甲方：_____年____月____日

　　乙方：_____年____月____日

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇28

　　甲方：(需方)　　乙方：(供方)　　甲乙雙方依據《民法典》及有關法律、法規的規定，本著平等互利的原則，經雙方友好協商就鋁型材供應達成以下協議，雙方共同遵照執行。　　

　　一、產品內容：　　

　　（1）產品名稱：堅美牌鋁材　　

　　（2）表面處理： 素材、粉末噴涂、氟碳噴涂　　

　　（4）合金狀態： 6063-5 ,高精級；6063-6,高精級。　　

　　（5）訂單數量：約400噸　　

　　（6）工程名：　　

　　二、產品價格、結算方式　　

　　（1）素材門窗型材：按訂單當天南海定價元噸；粉末噴門窗型材（國內知名品牌常規色）：按訂單當天南海定價元噸；氟碳三涂型材：按訂單當天南海定價元噸；　　

　　（2）包裝方式：按廠統一紙包裝，重量約60177;5G　　

　　（3）交貨地點：甲方生產工廠　　

　　（4）計算重量方式：實磅計重。　　

　　（5）以上報價含稅含運費，合金狀態為6063-5，6063-6價格在原價基礎上另加500元噸，特殊金屬和特殊表面處理價格面議。　　

　　三、交貨時間：　　

　　（1） 合同簽訂后，收到甲方第一批訂貨單后在現有模具情況下約15天交貨，（法定的不可抗力情況除外），后批的訂單約20天交貨。　　

　　（2）如果乙方原因不能按期交貨，乙方還應承擔甲方的相應損失。　　

　　（3）如果乙方不能按期交貨，是甲方貨款不到位的原因，乙方不負責任。　　

　　四、付款方式：　　

　　（1）合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20％定金，訂單完成后，每車（12噸內）貨到工地后十五天內支付該車貨款，訂金在最后一車貨款中扣除，甲方不按照約定付款，乙方有權停止發貨。　　

　　（2）付款方式：電匯或支票。　　

　　五、產品質量標準：　　產品按國家標準GB5237-20或有關行業標準執行（具體詳見雙方確認的訂單）。　　

　　六、相關事宜：　　

　　（1）乙方按甲方的訂貨單進行生產（訂單甲方必須以書面形式通知乙方）乙方不得擅自改動，否則由乙方負責。由于甲方原因下錯單，或其它原因，責任由甲方負責。如需退貨的，須經乙方同意，退貨價格按回收當天“南海靈通”A00相應鋁錠的七折執行（不含包裝物）。　　

　　（2）如果乙方未按甲方訂單和產品型號、長度、厚度生產則由乙方負責（尤其是壁厚，不得超過國家規定誤差要求，否則由此造成甲方的損失，全部由乙方負責；　　

　　（3）在有模具情況下，若乙方超出25天仍未能完成交貨，乙方需按該批貨的貨款的3‰天的罰金付予甲方。　　

　　（4）訂單完成后，乙方須書面通知甲方提貨，若甲方在20天內不提貨，甲方需按該批貨貨款的3‰天的滯納金付予乙方，甲方在50天內不提貨，視為放棄提貨，按六

　　（1）項退貨價格處理。　　

　　（5）甲方如發現材料質量問題，需在收到貨后三天內反饋給乙方，乙方對有質量問題的產品包退、包換和賠償有關損失。　　

　　（6）對甲方委托乙方加工生產的任何模具和產品，如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產權及發生經濟糾紛等與乙方無關，由甲方自行處理，并承擔全部經濟責任和法律責任，同時賠償由此帶來乙方的各項損失。　　

　　七、鋁材運輸、貯存、使用及保養注意事項：　　

　　1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放，避免碰、撞上鋁材。　　

　　2、貯存時應注意存放在、干燥的室內，需露天堆放的，必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪，應立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。　　

　　3、安裝使用時，鋁材連墻處應進行防腐處理，須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染；不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材，以免腐蝕鋁材表面。　　

　　4、清洗鋁材時，請使用柔布，用自來水或5%的中性肥皂水擦洗，禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項，造成本乙方品出現表面質量問題（包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等）均不屬于乙方承諾的產品質量責任范圍。　　

　　八、其它：　　

　　（1）本合同生效后，雙方必須嚴格履行，如其中一方出現違約情況，另一方有權終止合同，所造成的損失由違約方承擔。　　

　　（2）本合同未盡事宜，雙方協商解決，也可簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。　　

　　（3）本合同有效期至。　　

　　（4）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方兩份，具有同等法律效力，簽字或蓋章后生效。　　甲方： 乙方：　　簽名：簽名：____日期：日期

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇29

　　甲方(采購方)：

　　乙方(供應商)：

　　為確保甲乙雙方利益得到保護和責任得到履行，依據《合同法》規定之內容，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方購買LED照明燈具達成如下協議：

　　第一條、合同標的(名稱、規格、型號、單價等)

　　第二條：合同價格

　　本合同為非固定總價合同，甲方采購價格是指乙方出售的現場炕貨價格，具體包括原材料費、加工費、包裝費、運費、稅率和可能出現的保險費、知識產權費。乙方提供的貨物的運輸人員費用、郵資費用以及隨貨物品工具、配件材料費用包含在本合同甲乙雙方商定的價格之內，甲方無需另行支付乙方費用。

　　第三條：質量保證

　　1.乙方其出售給甲方的貨物質量保證期為月，自甲方驗收合格之日起計算;

　　2.乙方應保證所提供的貨物的質量和技術規格應與甲方采購定單中所提出的質量要求和技術規格相一致;若甲方對貨物質量技術性性能無特殊說明的，則乙方貨物質量應達到國家有關部門最新頒布的國家標準或行業標準規范。

　　3.質保期滿，在乙方不存在違約情形時，甲方應返回質保金或扣除雙方確認的質保金后將剩余質保金返還給乙方，質保金不計利息。

　　第四條、貨物的結算與支付

　　1、甲乙雙方確認的貨物結算依據為：采購合同書復印峻、甲方采購定單(傳真件、掃描件有效)、乙方開具的有效發票，甲方按質量合格貨物數量支付乙方貨款。如因乙方缺少結算依據而導致甲方不能按合同約定期限付款，甲方不承擔逾期付款的違約責任。

　　2、總合同價人民幣(￥元)按實際安裝數量計算。

　　3.支付方式：

　　a合同簽訂生效后，甲方先向乙方支付合同款的%做為合同定金，即元。

　　b貨到達甲方指定的地點并驗收合格后即付合同的%，即元。

　　c所有產品安裝調試完成，經過項目方驗收合格后，日之內即付清合同款剩余的%，即元

　　第五條、違約責任

　　1.乙方不能按期按約交貨或部分交貨的，甲方有權不予支付乙方貨款和解除合同，乙方并應向甲方償付相當于不能交貨部分貨款的10%的違約金;

　　2.乙方所交付的物品品種、數量、規格、質量不符合國家法律法規和本合同規定的，由乙方負責保修、包換或退貨，并承擔由此而支付的實際費用;

　　3.乙方違反本合同相關約定的，除應承擔違約責任外，因乙方違約導致甲方的其它相關損失的，乙方應當賠償甲方因此所產生的損失。

　　4.乙方逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付每日千分之五的違約金，并承當甲方因此所造成的損失。

　　第六條、不可抗力

　　1.不可抗力是指合同生效后，發生不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的事件，如地震、臺風、水災、火災、戰爭、磁電串入等，致使直接影響本合同的履行或不能按約定的條件履行。

　　2.如發生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應立即通知對方，并且在不可抗力發生之日起十日內取得公證機關不能履行或不能全面履行合同的證明送交給對方。雙方同意，可據此免除部分或全部責任。一方不能證明不能履行合同是不可抗力的，應當承擔本合同約定的違約和賠償責任。

　　第七條、合同變更未盡事宜，雙方協商解決;合同的變更及修改須經雙方同意，以書面形式變更。

　　第八條、爭議解決方式雙方如發生爭議，應協商解決;如協商不成，甲乙雙方均有權向合同簽約地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第九條、本合同一式兩份，雙方各執一份。合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權利義務履行完畢后，合同終止。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　法定代表人(簽字)法定代表人(簽字)代理人：代理人：電話:電話:開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：簽約日期：簽約日期：

中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇30

　　甲方(出售方)：________，身份證號：________

　　乙方(購買方)：________，身份證號：________

　　甲方現有一輛______色______車。車牌號________：發動機號______________車架號碼________________登記日期___________乙方已現場核對一致。于_____年_____月_____日_______時，有償轉讓給乙方，依據《中華人民共和國合同法》及有關法規的規定，雙方自愿協商一致簽訂本合同。

　　一、本車價款為人民幣小寫___________元(大寫：__________)成交，甲方向乙方提供一切過戶手續后，乙方將車款一次性付清，過戶所需的一切費用由乙方承擔。

　　二、甲方需對本車的真實性、合法有效性負全部責任，如因來路不明或被抵壓查封等其它因素給乙方帶來的直接經濟損由甲方承擔。

　　三、本車甲方不做任何質量保證，由乙方現場鑒定認可購買，成交后雙方不得有任何異議。

　　四、自簽字成交前與此車有關的一切事宜(交通違章、事故債務糾紛等)由甲方負責。簽字成交后，一切事宜(交通違章、事故、債務糾紛等)由乙方負責，與甲方無關。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　六、如簽字后有一方違約，由法院判決。

　　甲方(簽字)：__________

　　乙方(簽字)：__________

　　__________年________月______日