(一般商品)買賣合同(通用29篇)
(一般商品)買賣合同 篇1
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方本著平等互利互惠的原則,就雙方采購鋼材事項達(dá)成如下合同條款:
一、甲方工程的名稱及地點:
二、交易方式:
1、在本合同有效期內(nèi),甲方項目部指定收料人在與各項目部簽訂采購合同中指定,甲方項目部指定收料人及對帳人為 ,聯(lián)系電話 。
2、甲方以傳真、短信或口頭方式通知所需采購的鋼材具體的規(guī)格、數(shù)量,乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方要貨通知之日起3個工作日內(nèi)(直徑28以上鋼材需提前30天報供貨計劃),將所需鋼材送到指定地點,如乙方原因造成供貨延誤,乙方應(yīng)按甲方要求鋼材供貨額萬分之六/天向甲方支付違約金。
3、乙方將鋼材送達(dá)工地后,甲方收料人應(yīng)當(dāng)場清點數(shù)量,核對規(guī)格、品名,核實后在乙方的送貨單上簽名,該單作為乙方與甲方的結(jié)算憑證。
四、鋼材的計量方式:螺紋鋼按理論重量計算;9米定尺。線材按電子磅計量,磅差不得超過每噸3公斤。
五、交(提)貨地點、方式:每批鋼材交貨地點按照合同的指定工程地點,由乙方負(fù)責(zé)送貨到達(dá)。乙方配送部 ,手機(jī): ,傳真 : ,乙方核對人: ,手機(jī) 。
六、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):乙方必須按甲方如下的指定品牌供應(yīng)符合國家的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的`鋼材,并隨每批貨物出具質(zhì)量保證書、合格證、生產(chǎn)許可證,甲方的指定鋼材品牌或指定廠家如下: ,若因乙方原因不能采購以上指定鋼材品牌或指定廠家的貨源送達(dá)甲方工地,向甲方支付20xx元/次的違約金,并應(yīng)在接到甲方供貨通知當(dāng)天告知甲方,經(jīng)甲方同意可采購上述指定鋼材品牌或指定廠家以外且質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)的三個以上鋼材品牌或指定廠家品牌供甲方選擇。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式:甲方應(yīng)在收到乙方送達(dá)鋼材后五個工作日內(nèi)取樣送當(dāng)?shù)赜袡z測資格部門進(jìn)行檢測,檢測合格后方可使用,若甲方未復(fù)檢使用鋼材責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如鋼材在檢測后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格,甲方應(yīng)在收到檢測報告三天內(nèi)通知乙方,乙方確認(rèn)檢測報告后無條件負(fù)責(zé)退回貨物,并在二個工作日內(nèi)按甲方要求供應(yīng)合格產(chǎn)品,并承擔(dān)退貨相關(guān)費用(裝卸費用由乙方承擔(dān)),若甲方在接鋼材復(fù)檢不合格報告后未能在三天內(nèi)通知乙方的,則由甲方承擔(dān)責(zé)任。同時甲方在現(xiàn)場抽驗鋼材外觀質(zhì)量和理論重量,乙方應(yīng)保證合格。不論甲方是否將材料送去檢測,乙方均需確保材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
八、結(jié)算及付款方式:
1、乙方按甲方要求將鋼材送達(dá)甲方指定工地的當(dāng)天,甲方指定收貨人應(yīng)在乙方送貨憑單上簽收確認(rèn)并加蓋項目部專用章,該簽收憑單將作為雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。
2、乙方把結(jié)算清單送達(dá)工地,甲方代表應(yīng)在三十天之內(nèi)書面或口頭回復(fù)是否準(zhǔn)確。
3、付款方式為: 每次付款前,乙方均應(yīng)提供國家統(tǒng)一完稅發(fā)票,同時發(fā)票專用章的單位名稱應(yīng)與供貨單位名稱相一致,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
九、其他約定事項;若到鋼材到甲方工地時間為05:00到20:00時間的甲方負(fù)責(zé)工地5小時內(nèi)及時配合卸貨,若甲方原因不能在5小時內(nèi)安排卸貨的,向乙方支付誤工費1000元/日,若鋼材到甲方工地時間為20:00到05:00時間的甲方負(fù)責(zé)10小時內(nèi)及時配合卸貨,若甲方原因不能在10小時內(nèi)安排卸貨的,向乙方支付誤工費1000元/日。
十、簽訂合同的任何一方違約不履行合同,應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。因本合同發(fā)生糾紛,任何一方均可向合同簽訂地所在地法院起訴。
甲方:乙方:日期:
(一般商品)買賣合同 篇2
合同編號:_________
本合同雙方當(dāng)事人:________
買方:(以下簡稱買方)________
買方法定代表(負(fù)責(zé))人:________
簽約人:________
買方承辦單位:________
聯(lián)絡(luò)人:________
手機(jī):________
買方機(jī)構(gòu)地址:________
傳真電話:________
賣方:(以下簡稱乙方)________
賣方法定(負(fù)責(zé))代表人:________
簽約人:________
賣方營業(yè)執(zhí)照號碼:________
代理銷售證明:________
賣方計算機(jī)軟件版權(quán)證明:________
業(yè)務(wù)經(jīng)理:________________
手機(jī):________________________
賣方營業(yè)地址:________________
傳真電話:________________
銀行開戶許可證:________________
開戶行:________________________
帳號:________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,按河北省XX局購買設(shè)備統(tǒng)談分簽合同的文件要求,甲方與乙方就購買計算機(jī)及硬盤配件等事宜經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成如下條款:
一、標(biāo)的
甲方經(jīng)招標(biāo)談判,決定購買乙方電子化支局聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)容急需的計算機(jī)及硬盤配件設(shè)備,合同標(biāo)的額為:元。
二、計算機(jī)廠商、硬盤產(chǎn)品型號、購買數(shù)量、單價與配置詳情
1、計算機(jī)生產(chǎn)廠商:
產(chǎn)品型號:________
基本配置:________
購買數(shù)量:臺套
單價:________元
2、線內(nèi)存條:條
產(chǎn)品型號:________
單價:________元
3、ST硬盤:________塊
產(chǎn)品型號:________
單價:________元
4、硬盤線及支架:套
產(chǎn)品型號:
單價:元
5、計算機(jī)光驅(qū):________塊
產(chǎn)品型號:________
單價:________元
6、裝機(jī)軟件:________套
產(chǎn)品型號:________
單價:________元
三、交貨方式、地點、時間
1、交貨方式為:現(xiàn)貨(含軟件安裝、使用程序調(diào)試,并保證接電后就可工作);
2、交貨地點為:由甲方指定地點;
3、交貨時間為:自合同生效日起周內(nèi)到貨。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、組裝調(diào)試與驗收
1、按計算機(jī)廠家提供的產(chǎn)品說明,保證服務(wù)器質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
2、乙方負(fù)責(zé)硬盤支架連接線與計算機(jī)能夠順利安裝;
3、甲方在取貨時應(yīng)進(jìn)行抽查驗收,對未抽查到的服務(wù)器出現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)保證在日內(nèi)給予調(diào)換,超過期限未調(diào)換或不調(diào)換的行為屬違約。
五、售后服務(wù)
1、計算機(jī)主機(jī)部分包修三年,其他部分保修一年,內(nèi)存與硬盤保修二年;
2、所有設(shè)備的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),除按生產(chǎn)廠家承諾執(zhí)行外,乙方還應(yīng)對服務(wù)承諾保證兌現(xiàn),并不得能低于廠家的承諾標(biāo)準(zhǔn);
3、甲方在工程實施的過程中遇到硬盤安裝與連接等技術(shù)問題,乙方應(yīng)提供技術(shù)支持與服務(wù);
4、為保證甲方工作的保密性,應(yīng)乙方負(fù)責(zé)維修、維護(hù)的工作乙方不得委派第三方進(jìn)行代為維修。
六、付款方式
1、甲方收到相關(guān)貨物并驗收合格后,甲方應(yīng)于15日內(nèi)向乙方以支票形式支付合同95%貨款;
2、乙方預(yù)留合同5%貨款作為質(zhì)量保證金,合同滿一年后,乙方按合同履行無違約行為,甲方應(yīng)在15日內(nèi)付清剩余貨款;
3、合同履行期內(nèi),遇有乙方售后服務(wù)違約,可在質(zhì)量保證金中扣除。
七、違約責(zé)任
1、甲方除因《中華人民共和國民法典》規(guī)定的不可抗力因素影響外,發(fā)生下列行為,視為甲方違約。
①、甲方無正當(dāng)理由拒收合同貨物,甲方向乙方償付貨款總額1%的違約金;
②、甲方在合同規(guī)定的付款期限內(nèi),不能及時付款,每逾期1日,按合同標(biāo)的額的1%向乙方支付滯納金;
③、甲方在返還質(zhì)量保證金時也不得逾期支付,每逾期1日,按質(zhì)量保證金額的1%向乙方支付滯納金。
2、乙方除因《中華人民共和國民法典》規(guī)定的不可抗力因素影響外,發(fā)生下列行為,視為乙方違約:
①、乙方逾期交付貨物,每逾期1日,按合同標(biāo)的額的1%向甲方支付滯納金;
②、乙方逾期交貨超過天,甲方除按本條第①款收取滯納金外,還有權(quán)決定終止合同。
③、乙方在接到甲方要求技術(shù)支持與服務(wù)的書面通知或電話通知后,應(yīng)在小時趕到甲方現(xiàn)場進(jìn)行維修或服務(wù)。逾期不來屬乙方違約,每日按合同標(biāo)的額的%向甲方支付滯納金。預(yù)留的質(zhì)量保證金不夠時,合同履約期內(nèi)乙方應(yīng)及時撥付甲方。
八、附則
1、當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
2、本合同執(zhí)行過程中如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并增加補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等效力。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:________乙方:________
簽約人:________簽約人:________
簽約地點:________________
簽約日期:________年_______月________日
(一般商品)買賣合同 篇3
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。 一、關(guān)于舉證期限。 我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據(jù)。在開庭時原告突然出示證據(jù),使我無法做到充分的辨認(rèn)和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉(zhuǎn)給我原告的任何證據(jù)副本。原告的行為
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。
一、關(guān)于舉證期限。
我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據(jù)。在開庭時原告突然出示證據(jù),使我無法做到充分的辨認(rèn)和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉(zhuǎn)給我原告的任何證據(jù)副本。原告的行為違反了法律的規(guī)定,影響了我正常行使答辯權(quán)。我認(rèn)為,法院在立案時沒有要求原告必須提供證據(jù)、并按照被告的數(shù)量提供證據(jù)的副本,有程序上的過錯。這一過錯也影響了答辯人的訴權(quán)。
雖然依照法律規(guī)定,原告可以在開庭時遞交新證據(jù)(《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十五條),但是,原告遞交的、在當(dāng)庭請求質(zhì)證的不是法律規(guī)定的“新證據(jù)”,而是在起訴書中應(yīng)該附錄的證據(jù)。因此,我認(rèn)為,要求我倉促質(zhì)證,是不公平的。
我認(rèn)為,在開庭時原告遞交證據(jù),法院完全可以依照《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》,以原告逾期舉證為由,不接受原告的證據(jù)、不進(jìn)行質(zhì)證。現(xiàn)在我也知道我有權(quán)利拒絕進(jìn)行質(zhì)證。但是,因為我的法律知識很欠缺,接受了質(zhì)證。這是很遺憾的。當(dāng)然,在這種情況下,我的質(zhì)證和答辯質(zhì)量,受到了嚴(yán)重的影響。
現(xiàn)在,按照公平的原則,我請求:
(一)、請求法庭依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十條的規(guī)定,責(zé)令原告將提交給法庭的全部證據(jù)(復(fù)本)同時遞交給答辯人一份。
(二)、按照《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第三十三條,給予舉證期30日。
(三)、請求在答辯期內(nèi)允許答辯人補(bǔ)充證據(jù)。
(四)、在答辯期內(nèi),如果答辯人(本案被告)認(rèn)為需要提起反訴,請求法庭考慮反訴請求。
二、協(xié)議有效。
答辯人(本案第二被告)認(rèn)為,答辯人和第一被告(Wy)之間在20xx年4月3日簽訂的《房屋買賣協(xié)議》(以下簡稱協(xié)議)是一個合法有效的合同。
(一)、合同是否有效,應(yīng)該依照《中華人民共和國合同法》進(jìn)行判斷。
合同法第五十二條規(guī)定了五種合同無效的.情形。本協(xié)議沒有上述的情形,因此是一個有效的協(xié)議(合同)。這里需要特別強(qiáng)調(diào)指出:法律規(guī)定的第五項是“違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定”。這個規(guī)定排除了部門規(guī)章和其他低階位規(guī)范性文件的規(guī)定。
(二)、從一般的民事行為來看,行為是否有效,由《中華人民共和國民法通則》規(guī)定。
民法通則第五十八條規(guī)定了七種無效民事行為。本協(xié)議不屬于這些無效行為,因此,本協(xié)議是一個合法的民事行為。
所以,答辯人認(rèn)為,合同是合法的合同、是合法的民事行為,應(yīng)該受到法律的保護(hù)。
原告訴請“確認(rèn)二被告簽訂的房屋買賣合同無效”,但在原告的訴狀中提到“國務(wù)院的相關(guān)法規(guī)”,沒有具體所指。答辯人認(rèn)為,這也說明根本就沒有這樣的規(guī)定。所以,原告的訴求沒有任何法律依據(jù)。
答辯人請求人民法院依法駁回原告的全部訴訟請求,并承擔(dān)本案的訴訟費。
三、對原告逾期遞交第000000號房產(chǎn)證的意見。
(一)、房產(chǎn)證的填發(fā)日期是20xx年6月19日。也就是說,這個房產(chǎn)證可以證明,從20xx年6月19日起,原告取得了協(xié)議房屋的產(chǎn)權(quán)。這正說明,原告在20xx年6月19日之前沒有產(chǎn)權(quán)證明。
(二)、既然原告提交的房產(chǎn)證已經(jīng)證明了20xx年6月19日之前原告沒有產(chǎn)權(quán)證明,就應(yīng)該作出結(jié)論,原告對協(xié)議的合法性沒有訴權(quán)。
(三)、通俗的解釋。
購買二手房過戶以后,購買人會拿到一個新的房產(chǎn)證。顯然,這時購買人以新的房產(chǎn)證主張:“這個房子從古來就是自己的”,并且要求出賣人退款,不會得到法律的支持。假如購買人提出這樣的請求,社會公眾會認(rèn)為購買人的精神是不正常的。
現(xiàn)在本案的情況是類似的。原告沒有證據(jù)證明協(xié)議簽訂時,對房屋具有所有權(quán);原告自己的證據(jù)證明,后來,也就是在20xx年6月19日,才取得了一個所謂的房產(chǎn)證,想以此證明其以前也是房屋所有權(quán)人,這不是很可笑的嗎?
我希望法庭對違反常識的請求依法駁回。
在這里我鄭重告知原告和第一被告:對以欺騙的方式獲取00000號房產(chǎn)證的行為,我們必將采取必要的法律措施予以糾正。
四、原告應(yīng)該知道第一被告和第二被告簽訂協(xié)議、履行協(xié)議的事實。
原告訴稱:“WZL是在明知被告Wy沒有房產(chǎn)證且未經(jīng)實際產(chǎn)權(quán)人同意的情況下”購買該處房屋的。但是,原告對這個事實,沒有舉出任何證據(jù)給予證明。無法說明答辯人是怎樣“明知”的。
相反,原告和第一被告(Wy)是父子關(guān)系。從原告遞交的《民事起訴狀》中也可以看出,原告和第一被告(Wy)的居住地是相同的,都是“北京市××區(qū)HLG三區(qū)5 號樓2 門402號”。若說第一被告“未經(jīng)實際產(chǎn)權(quán)人同意”,從常識上看,是不可能的。另外,房屋交付長達(dá)四年,接近五年,長期在一起居住的原告對第一被告(Wy)的行為沒有任何察覺,也是不可能的。原告在這么長的時間內(nèi),特別是在交付房屋這個重大的事實發(fā)生時,從未作出任何反對的表示,對答辯人也從沒有主張過任何權(quán)利,這就說明原告的訴稱,是無稽之談。
在第一次開庭中,審判員曾經(jīng)詢問Wb在哪里居住、在哪里工作、哪一年結(jié)的婚,等等。我認(rèn)為,審判員是從公正、公平的角度出發(fā),探求原告是否是否存在“應(yīng)該知道”的事實。
眾所周知,法律上的“應(yīng)該知道”,是一種推定的“知道”。因為,很常見的一種情況就是,一方當(dāng)事人沒有證據(jù)卻堅稱對法律事實“不知道”,以此來推卸自己應(yīng)該承擔(dān)的法律責(zé)任。法律上規(guī)定了“知道”。這個“知道”是一種主觀上的表示。這種“知道”是自己承認(rèn)的,屬于法律上的“自認(rèn)”。所說的“應(yīng)該知道”、或者是“不應(yīng)該知道”,是社會公眾的判斷。如果是社會公眾按照正常的思維認(rèn)為,當(dāng)事人應(yīng)該知道,盡管當(dāng)事人斷然自稱“不知道”,那么法律仍然以其“應(yīng)該知道”處理。這就是“推定”其“知道”。在這種情況下,法官代表的是社會公眾的判斷力。設(shè)置“推定的知道”,目的就是為了制裁 “瞪著眼睛說瞎話”、“揣著明白裝糊涂”的人。所以,法官在這種情況下是社會公眾判斷力的代表,是公眾良心的代表。
(一般商品)買賣合同 篇4
合同編號:
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:
注冊地址:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
企業(yè)資質(zhì)證書號:
法定代表人: 聯(lián)系電語:
郵政編碼:
委托代理人: 地址:
郵政編碼: 聯(lián)系電話:
委托代理機(jī)構(gòu):
注冊地址:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
郵政編碼:
買受人:
【本人】【法定代表人】姓名: 國籍:
【身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】
地址:
郵政編碼: 聯(lián)系電話:
【委托代表人】姓名: 國籍:
地址:
郵政編碼: 電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 項目建設(shè)依據(jù)
出賣人以 方式取得位于 、編號為 的地塊的土地使用權(quán)。【土地使用權(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為 該地塊土地面積為 ,規(guī)劃用途為 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】 。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為 ,施工許可證號為 。
第二條 商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房 為【現(xiàn)房】【預(yù)售商口房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為 ,商品房預(yù)售許可證號為 。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第 號房。
該商品房地的用途為 ,屬 結(jié)構(gòu),層高為 該商品房陽臺是。
該商品房建筑面積共 平方米,其中,套內(nèi)建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e 平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。
第四條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款;
1. 按建筑面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2. 按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3. 按套(單元)計算,該商品房總價款為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
4. 。
第五條 面積確認(rèn)及面積差異處理
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第 種方式進(jìn)行處理:
1. 雙方自行約定:
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) ;
2. 雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)的(含3%的,據(jù)實結(jié)算房價款);
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還,并按 利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積)÷合同約定面積×100%
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第 種方式按期付款:
1. 一次性付款 。
2. 分期付款 。
3. 其他方式 。
第七條 買受人逾期付款的違約責(zé)任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1. 按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內(nèi),(合同范本 )自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過 日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的買受人按累計應(yīng)付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定;
第八條 交付期限
出賣人應(yīng)當(dāng)在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第 種條件,并符合本合同約定的商品房將交付買受人使用;
1. 該商品房經(jīng)驗收合格。
2. 該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3. 該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4. 該商品房取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1. 遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起 內(nèi)告知買受人的;
第九條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任
除本合同第八條規(guī)定的`特殊情況外,出賣人如未按合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 種方式處理:
1. 按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過 日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起到實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過 日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起 天退還全部已付款,并按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
第十條 規(guī)劃、設(shè)計變更的約定
經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導(dǎo)致下列影響到買受人所需商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:
(1);
(2) ;
(3) ;
(4) ;
(5) ;
(6) ;
(7) ;
買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按 利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十一條 交接
商品房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明人》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛的。因出賣人原因,造成該商品房不能輸產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
第十三條 出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第 種方式處理:
1. 出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2. 。
3. 。
第十四條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)連的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:
1. ;
2. 。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1. ;
2. 。
第十五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后 日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第 項處理。
1. 買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2. 買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
3. 。
第十六條 保修責(zé)任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。
在商品高度保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞、出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔(dān)。
第十七條 雙方可以就不列事項約定:
1. 該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán);
2. 該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán);
3. 該商品房所在樓宇的命名權(quán);
4. 該商品房所在小區(qū)的命名權(quán);
5. ;
6. 。
第十八條 買受人的房屋公作使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享有與該商品房有關(guān)連的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)連的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第十九條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按不述第 種方式解決;
1. 提交 仲裁委員會仲裁。
2. 依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人 份,買受人 份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向 申請登記備案。
出賣人(簽章) 買受人(簽章)
20xx年 月 日
附件一:房屋平面圖
附件二:公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明
附件三:裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)(外墻、內(nèi)墻、頂棚、地面、門窗、廚房、衛(wèi)生間、陽臺、電梯、其他)
附件四:合同補(bǔ)充協(xié)議
(一般商品)買賣合同 篇5
賣方(以下簡稱甲方):
姓名: (夫婦)
身份證號碼:
地址:
聯(lián)系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:(夫婦)
身份證號碼:
地址:
聯(lián)系電話:
第一條 門面的基本情況:
甲方門面坐落于 ;位于第空,房屋結(jié)構(gòu)為 ,房產(chǎn)證登記面積平方米,門面權(quán)屬證書號為。門面為商業(yè)用途(門面水電設(shè)施齊全)。
第二條 價格:
以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平方米 元,該門面售價總金額為萬元整,大寫:。
第三條 付款方式:
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金 元整,大寫: , 日內(nèi)乙方向甲方交付 元大寫 ,甲方將此筆購門面款與定金合并開具收條,余款元大寫 ,甲方在門面過戶給乙方手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條 門面交付期限:
甲方應(yīng)在乙方交付定金之日起日內(nèi),解除該門面原有的租賃合同,必須騰空該門面交付乙方(可拆部分甲方自行拆除拿走)。
第五條 乙方逾期付款的違約責(zé)任:
乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責(zé)任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第三天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按應(yīng)付余款的%向甲方支付違約金。逾期超過日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責(zé)任。
第六條 甲方逾期交付門面的違約責(zé)任:
甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該門面交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約責(zé)任。每逾期一天,甲方按累計已付款的 %向乙方支付違約金。逾期超過日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的.違約責(zé)任。
第七條 門面實際情況:
簽訂合同后30日內(nèi),所售門面內(nèi)設(shè)施不再變更,甲方保證在交易時已如實陳述本合同所售門面權(quán)屬狀況和其他具體情況,保證該房屋在交易時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙,如按揭、抵押、租賃、水電費、稅費及各種費用等,甲方均在合同生效后30日內(nèi)辦妥,合同生效后30日內(nèi)如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,與乙方無關(guān);如甲方有一房多賣,欺詐等行為,則承擔(dān)一切法律責(zé)任。
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)過戶登記的約定:
甲方必須協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)
權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在門面交付之日起天內(nèi)取得房、地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,甲方必須按門面售價總金額的%賠償乙方損失。
第九條 該門面土地使用權(quán)為劃撥取得,因本門面所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方交納。
甲方應(yīng)承擔(dān)稅費為:
乙方應(yīng)承擔(dān)稅費為:
第十條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十一條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份(由衡陽縣公證處公證后,甲、乙雙方各執(zhí)一份),甲、乙雙方簽字之日起生效,均具有同等效力。
甲方夫婦乙方夫婦
(簽字及手印): (簽字及手印): 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日年 月 日
(一般商品)買賣合同 篇6
機(jī)動車財產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間,在二手機(jī)動車買賣合同糾紛案件、機(jī)動車保險合同案件及有些交通事故損害賠償案件中均有重大的法律意義,決定著當(dāng)事人對車輛風(fēng)險的承擔(dān)或利益的得失。而對機(jī)動車買賣中機(jī)動車所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間,在理論與實踐中有兩種不同意見。第一種意見認(rèn)為:買賣雙方當(dāng)事人到車輛管理部門辦理過戶手續(xù)后,車輛所有權(quán)方為轉(zhuǎn)移。第二種意見認(rèn)為:車輛交付時起,所有權(quán)轉(zhuǎn)移。意見的分歧造成各地的判決結(jié)果迥異。
我們贊同第二種意見。
一、現(xiàn)行法律法規(guī)關(guān)于機(jī)動車登記的性質(zhì)為“準(zhǔn)予上道行駛登記”。
XX年施行的《中華人民共和國道路交通安全法》第八條明確規(guī)定:國家對機(jī)動車實行登記制度。機(jī)動車經(jīng)公安機(jī)關(guān)交通管理部門登記后,方可上道行駛。尚未登記的機(jī)動車,需要臨時上道行駛的,應(yīng)當(dāng)取得臨時通行牌證。《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》亦規(guī)定了已經(jīng)注冊的登記的機(jī)動車,發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移的應(yīng)當(dāng)及時辦理轉(zhuǎn)移登記;申請機(jī)動車轉(zhuǎn)移登記,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向登記該機(jī)動車的公安機(jī)關(guān)交通管理部門提交所有權(quán)轉(zhuǎn)移證明的證明、憑證。以此規(guī)定表明了機(jī)動車所有權(quán)轉(zhuǎn)移是不以注冊登記為條件的,恰恰相反機(jī)動車準(zhǔn)予上道行駛登記需提交所有權(quán)轉(zhuǎn)移證明、憑證——機(jī)動車所有權(quán)轉(zhuǎn)移在先,上道行駛登記在后。
事實上XX年6月,《公安部關(guān)于機(jī)動車財產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移時間問題的復(fù)函》就確認(rèn)“根據(jù)現(xiàn)行機(jī)動車機(jī)動法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,公安機(jī)關(guān)辦理機(jī)動車登記是準(zhǔn)予或者不準(zhǔn)與機(jī)動車上道行駛的登記,不是機(jī)動車所有權(quán)登記”。因此,現(xiàn)行的車輛登記只是一種行政管理手段,將車輛管理部門辦理登記的時間作為機(jī)動車所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間沒有法律依據(jù)。
二、機(jī)動車財產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移時間以“交付為原則,以約定為例外”。
機(jī)動車在民法上是動產(chǎn)的一種。目前的法律(僅指全國人大及其常委會制定的法律)對汽車的買賣中所有權(quán)何時轉(zhuǎn)移沒有特殊規(guī)定。《民法通則》第七十二條規(guī)定: “財產(chǎn)所有權(quán)的取得,不得違反法律規(guī)定,按照合同或者其他合法方式取得財產(chǎn)的,財產(chǎn)所有權(quán)從財產(chǎn)交付時起轉(zhuǎn)移,法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。” 這一條規(guī)定,表明財產(chǎn)(包括動產(chǎn),也包括不動產(chǎn))所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,如果法律沒有特殊規(guī)定或者當(dāng)事人也沒有特別約定,財產(chǎn)所有權(quán)從交付時起轉(zhuǎn)移。依合同法,所謂買賣合同就是指出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的.物的所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。《合同法》對標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移時間的規(guī)定,完全與民法通則的規(guī)定相同。該法第一百三十三條規(guī)定:“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移,但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。”所謂法律另有規(guī)定,目前的法律涉及動產(chǎn)財產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移問題有兩項:一是海商法,二是民用航空法。海商法第九條第一款規(guī)定:“船舶所有權(quán)的取得、轉(zhuǎn)讓和消滅,應(yīng)當(dāng)向船舶登記機(jī)關(guān)登記;未經(jīng)登記的,不得對抗第三人。”民用航空法第十四條第一款規(guī)定:“民用航空器所有權(quán)的取得、轉(zhuǎn)讓和消滅,應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院民用航空主管部門登記;未經(jīng)登記的,不得對抗第三人。”
值得注意的是《最高人民法院研究室關(guān)于如何認(rèn)定買賣合同中機(jī)動車財產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移問題的復(fù)函》和《最高人民法院關(guān)于購買使用分期付款購買的車輛從事運(yùn)輸因交通事故造成他人財產(chǎn)損失保留車輛所有權(quán)的出賣方不應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任的批復(fù)》對機(jī)動車財產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移時間問題做出了更為明確的答復(fù)。
(一般商品)買賣合同 篇7
甲方(買受人):乙方(出賣人):
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達(dá)成如下一致:
第一條 名稱、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱: 掘進(jìn)機(jī)
2.規(guī)格: u>u>型 (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法
1.數(shù)量:x臺
2.計量單位和方法:x臺
第三條 價格與貨款支付
1.總價:小寫:元,大寫:。
2.貨款的支付時間:__ 本協(xié)議簽訂7天內(nèi)支付全部貨款;
3.貨款的支付方式:由甲方于本合同簽訂之日向乙方支付預(yù)付款人民幣30萬元,大寫: 叁拾萬元整
第四條 損失承擔(dān)
貨物在交付于甲方之前損失風(fēng)險由乙方承擔(dān),其后的損失風(fēng)險由甲方承擔(dān)。
第五條 合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
第六條 爭議的處理
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部
門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的.,依法向人民法院起訴。
第七條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第八條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第九條 合同效力
本合同自雙方或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章(按手印)之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
甲方簽字:___________________ 乙方簽字:________________________
甲方蓋章或按手印:____ _ 乙方蓋章或按手印:____
___ 年____月____日 _ ___年____月____日
(一般商品)買賣合同 篇8
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
為了雙方更好的發(fā)展,保證各種水果供應(yīng),經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、甲方向乙方購買水蜜桃8000,鴨梨10000及紅富士蘋果15000。
二、甲方要求乙方每種水果在八成熟采摘后,一星期內(nèi)分三批交貨,乙方負(fù)責(zé)以柳筐包裝并及時運(yùn)到甲方地點,包裝筐費和運(yùn)輸費均由甲方負(fù)擔(dān)。
三、各類類水果的價格視質(zhì)量好壞,按國家規(guī)定當(dāng)?shù)厥召徟苾r折算,甲方在每批水果交貨當(dāng)日通過銀行托付給乙方。
四、如遇突發(fā)自然災(zāi)害不能如數(shù)交貨,乙方應(yīng)及時通知甲方,并互相協(xié)商修訂合同。
五、在正常情況下,如果甲方拒絕收貨,應(yīng)處以拒收部分價款20%的`違約金;乙方交貨量不足,應(yīng)處以不足部分價款30%的違約金。
六、本合同一式四份,雙方各執(zhí)一份,各自的上級單位備案一份。
甲方(蓋章):__________________
乙方:_________________________
代表人(簽字):________________
身份證號碼:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
(一般商品)買賣合同 篇9
安置房買賣合同
合同雙方當(dāng)事人: 出賣人(甲方):_____________身份證號碼:____________________(以下簡稱甲方)(房屋共有產(chǎn)權(quán)人) _______________身份證號碼___________________________
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人) _______________身份證號碼___________________________
以上______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買受人(乙方):_______________ 身份證號碼:___________________________(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況: 甲方房屋座落在__________________________________,位于第____層,共______(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積為______平方米,房屋用途為_______。并附帶_________一間,位于___________________,面積為______平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備: 包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________________,是________________________的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格: 成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款,并在________年____月___日將人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額。
第六條、房屋交付: 甲方應(yīng)在交房當(dāng)日(20xx年____月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補(bǔ)償款等一切和該房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方,(以各項文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任: 除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節(jié)假日順延),甲方按
乙方已支付房價款金額的_______%(大寫____________________________)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過60天,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1. 甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫_______)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行,并在本合同第六條約定的實際交付之日起_90_天內(nèi)交付房屋。
2.終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_10%_利率付給利息。
3. _________________________________________。如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權(quán)要求退房,一切損失由甲方承擔(dān)(是否要注明損失的范圍?)。
第八條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定: 本房屋以后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下第____種約定進(jìn)行。
因本房建房單位及甲方原因,此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)時,甲方負(fù)責(zé)在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______(姓名)名下,并在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)交與乙方,所需費用,由______承擔(dān)。 如因甲方原因不能將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______(姓名)名下,甲方須為乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù),所須費用由____________承擔(dān)。 如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)取得姓名標(biāo)注為乙方______(姓名)的房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的`______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)時,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第九條本合同主體 1.甲方是_____________________________________共_____人,委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證本房屋,簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權(quán)人同意。 2.乙方是_____________________,代表人是____________。
第十條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(20xx年______月______日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十一條本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產(chǎn)權(quán)人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____________一份,留存?zhèn)洳椤5谑䲢l本合同發(fā)生爭議的解決方式: 雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。 1. 提交______仲裁委員會仲裁。 2. 任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十三條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協(xié)商解決,與本合同同具法律效力。
第十四條本合同說明: 1. 為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行,供雙方自行約定或補(bǔ)充約定。雙方當(dāng)事人可以對文本條款的內(nèi)容進(jìn)行修改、增補(bǔ)或刪減。合同簽訂生效后,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。 2. 對本合同文本中空格部分填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定。對于實際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時,應(yīng)當(dāng)在空格部分打x,以示刪除。第十五條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):________________身份證號碼:__________________ ___________________
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人) ________________身份證號碼_____________________ ________________
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人) ________________身份證號碼_____________________ ________________
地址__________________________________________ 郵編_____________電話____________________ 日期:________年___月___日
購買方(乙方):__________________身份證號碼:___________________ __________________ 地址__________________________________________ 郵編____________電話_________________ 日期:________年___月___日
見證方(中間人):________________身份證號碼_____________________日期:______年___月___日
(一般商品)買賣合同 篇10
買方:中國 公司 中國, (電報掛號: 電傳號: )
賣方:
買方同意購買,賣方同意出售下述商品,并按下列條款簽訂本合同:
1. 商品名稱,規(guī)格,數(shù)量及單價:
┌────┬───────┬───┬───┬──┬──┐
│項目序號│商品名稱及規(guī)格│單 位│數(shù) 量│單價│總價│
├────┼───────┼───┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───┴───┴──┴──┤
│總值 │
└──────────────────────────┘
2. 生產(chǎn)國別和制造廠:
3. 包裝:以新的,堅固的木箱或紙箱包裝,并能防潮,防濕,防震,防銹及防止粗暴裝卸,適合于遠(yuǎn)程海運(yùn),郵包郵寄,空運(yùn)運(yùn)輸.由于采用不適當(dāng)或不妥當(dāng)?shù)陌b而引起生銹,損壞,丟失,其責(zé)任應(yīng)由賣方承擔(dān).
4. 嘜頭:賣方應(yīng)在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號,尺碼,毛重,凈重和諸如“勿倒置”,“小心輕放”,“防潮”等字樣,以及提升位置和下列嘜頭.
5. 裝船時間:
6. 裝船港口:
7. 目的港口:
8. 保險:裝船后由買方負(fù)擔(dān).
9. 支付條件:
(1) 如以信用證支付:買方接到本合同11條規(guī)定的賣方裝船通知后在交貨期15~20天前,由 中國銀行開立以賣方為受益人,金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本合同第10條中所規(guī)定的'裝船單據(jù)付款.
(2) 如以托收方式支付:交貨后,賣方經(jīng)由賣方銀行通過中國銀行寄送本合同第10條所規(guī)定的裝船單據(jù)向買方收取貨款.
(3) 如以信匯或電匯方式支付:接到本合同第10條所規(guī)定的裝船單據(jù)后于七天內(nèi)付款.
10. 付款單據(jù):
(1) 為了議付貨款,賣方應(yīng)向支付銀行呈交下列單據(jù):
1) 全套清潔無疵,注明“運(yùn)費到付”,空白抬頭,空白背書和通知目的港已“裝船”的海運(yùn)提單.
2) 發(fā)票五份:注明合同號和嘜頭(一個以上嘜頭應(yīng)分別開發(fā)票).
3) 裝箱單五份:注明發(fā)貨重量及相應(yīng)發(fā)票的編號和日期.
4) 由制造廠出具的品質(zhì)和數(shù)量證明書兩份,如14條第(1)項中所規(guī)定.
5) 通知買方已裝船的電報抄件一份.
(2) 裝船同時,賣方應(yīng)將上述單據(jù)副本各一份(本條5項除外)寄送目的港.
11. 裝船條件:
(1) 賣方應(yīng)于本合同規(guī)定的裝船期前四十天,以電報通知買方如下內(nèi)容:合同號,品名,數(shù)量,價值,件數(shù),毛重,尺碼,港口備妥待運(yùn)日期,以便買方洽訂艙位.
(2) 中國 公司(電報掛號: ),將作為買方的船代理洽訂艙位.
(3) 買方應(yīng)于船只預(yù)計抵港日期前十天,將船名,預(yù)計裝貨日期,合同號通知賣方,以便賣方安排裝船.賣方應(yīng)與船代理保持密切聯(lián)系.當(dāng)必須換船或船提前或推遲到港時,買方或其船代理應(yīng)及時通知賣方.如船只不能在買方通知的船期后三十天內(nèi)到達(dá)港口,買方應(yīng)擔(dān)負(fù)自三十一天起所帶來的倉租費和保險費.
(4) 如船只按時抵達(dá)裝船港口后,而賣方不能按時備貨裝船,由此產(chǎn)生的空倉費和滯期費應(yīng)由賣方負(fù)擔(dān).
(5) 貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用,風(fēng)險由賣方負(fù)擔(dān);貨物越過船舷和脫鉤以后的全部費用,風(fēng)險由買方承擔(dān).
12. 裝船通知:賣方應(yīng)于貨物裝船完畢后,立即以電報通知買方合同號,貨物名稱,數(shù)量,毛重,發(fā)票價值,船名和起航日期.若由于賣方未及時以電報通知買方,而使買方不能及時辦理保險時,由此產(chǎn)生的一切損失,均應(yīng)由賣方承擔(dān).
13. 質(zhì)量保證:賣方保證貨物采用最好的和未用過的全新材料,第一流制造工藝,其成品質(zhì)量,規(guī)格和性能與本合同規(guī)定相符.貨物的保證期為貨物抵目的港后月,國際買賣合同樣本,合同范本《國際買賣合同樣本》。
14. 檢驗和索賠:
(1) 發(fā)貨前,制造廠應(yīng)對貨物的質(zhì)量,規(guī)格,性能和數(shù)量/重量作精密全面的檢驗,并出具證明書,證明貨物符合本合同規(guī)定.質(zhì)量證明書應(yīng)附有制造廠試驗項目和結(jié)果的報告.
(2) 貨到目的港后,買方將申請中國商品檢驗局(以下簡稱局)對貨物的品質(zhì),規(guī)格和數(shù)量/重量進(jìn)行初檢,并出具檢驗報告.如該局發(fā)現(xiàn)規(guī)格或數(shù)量或二者有出入,除保險公司或輪船公司的責(zé)任外,買方有權(quán)在貨物到達(dá)目的港后 日內(nèi)拒收該貨物或向賣方提出索賠.
(3) 如貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,買方將申請商檢局進(jìn)行檢驗,并憑檢驗報告有權(quán)向賣方索賠(包括換貨).所有費用(檢驗費,退貨和換貨的運(yùn)費,保險費,倉儲費和裝卸費等)均應(yīng)由賣方承擔(dān).
(4) 若買方提出索賠后三十天內(nèi)賣方未予答復(fù),則認(rèn)為賣方已接受上述索賠.
15. 人力不可抗拒:凡是制造或裝船運(yùn)輸過程中,因人力不可抗拒的事故,致使賣方推遲交貨或不能交貨時,賣方可不負(fù)責(zé)任.但發(fā)生上述事故時,賣方應(yīng)立即通知買方,并在十四日內(nèi),給買方航寄一份由主管政府當(dāng)局頒發(fā)的事故證明書.在此情況下,賣方仍有責(zé)任采取一切必要措施加速交貨.如事故延續(xù)十周以上,買方有權(quán)撤銷合同.
16. 遲交貨罰款:除本合同第15條規(guī)定的人力不可抗拒原因外,如賣方不能按合同規(guī)定的時間交貨,買方應(yīng)同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨.罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除,但罰款不得超過遲交貨物總價的5%.罰款率按每七天收0.5%,不足七天時以七天計算.如賣方延期交貨超過合同規(guī)定十周時,買方有權(quán)撤銷合同.此時,賣方仍應(yīng)不遲延地按上述規(guī)定向買方支付罰款.
17. 仲裁:凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決,當(dāng)提交北京中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會仲裁程序暫行規(guī)則進(jìn)行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力.仲裁費用由敗訴方承擔(dān).
18. 補(bǔ)充條款:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
本合同正本共兩份,采用中,英文(略)書就,兩種文字具有同等效力,簽字后即生效,雙方各執(zhí)一份為憑.
(一般商品)買賣合同 篇11
賣方:________(以下簡稱甲方)
身份證號:______
買方:________(以下簡稱乙方)
身份證號:______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施:
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為"______號",房屋土地使用權(quán)證號為"______號";
2、甲方所售房屋位于______區(qū)______路(街)______號,為______結(jié)構(gòu);
3、甲方所售房屋建筑面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設(shè)施為______。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設(shè)施費用);
2、甲、乙雙方達(dá)成一致意見,雙方交易稅費由方負(fù)擔(dān)。
第三條付款方式:
第四條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費)后___日內(nèi),甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責(zé)任:
乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,屆時將由乙方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責(zé)任:
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,由甲方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的.違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他三份交有關(guān)部門存檔。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
(一般商品)買賣合同 篇12
甲方(出賣人):_____ 住址:_____ 身份證號:_____
乙方(買受人):_____ 住址:_____ 身份證號:_____
經(jīng)甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣車庫一事達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將其名下位于*號車庫(實測建筑面積*平方米),出售給乙方。乙方所買上述車庫僅作為貯藏室或車庫使用,不得擅自改變主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。
二、甲、乙雙方共同商定車庫出售價格為人民幣______元整(大寫:______元)。然后乙方在______年_____月______日前一次性付清。
三、甲方在______年______月______日前將上述車庫交付乙方使用。
四、因該車庫甲方與開發(fā)商所簽合同明確不能辦理產(chǎn)權(quán)證。如日后因本車庫與開發(fā)商產(chǎn)權(quán)糾紛導(dǎo)致乙方損失,甲方不予負(fù)責(zé);乙方所付甲方購房款,甲方不予退還。然后如有可能辦理產(chǎn)權(quán)證,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)證及過戶給乙方相關(guān)手續(xù)(產(chǎn)權(quán)歸乙方所有),辦理產(chǎn)權(quán)證及過戶費由乙方承擔(dān),甲方不得以任何理由收回該車庫產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)。
五、本合同經(jīng)雙方簽字確認(rèn)即生效,并對雙方都具有約束力,雙方均應(yīng)執(zhí)行。
六、本合同一式二份,自雙方簽字后生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(出賣人):______
乙方(買受人):______
日期:________年_____月______日
(一般商品)買賣合同 篇13
甲方:
乙方:
簽訂地點:
根據(jù)(中華人民共和國合同法),經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就的石材荒料供應(yīng)事宜特達(dá)成如下協(xié)議,以資共同遵守。
第一條荒料的名稱、各種規(guī)格的單價
荒料的名稱芝麻白,合格標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格荒料第一年按_______元(人民幣)/立方米計算,第二年_______元(人民幣)/立方米計算,帶色線、色差及處荒料的規(guī)格荒料按______元(人民幣)/立方米計算。
第二條石材荒料的數(shù)量與規(guī)格
1、荒料的數(shù)量及規(guī)格按照乙方的入庫單為準(zhǔn),合同簽訂起第一年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方,第二年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產(chǎn)的情況下,甲方不得把荒料賣給第三方,乙方也必須按合同約定的數(shù)量進(jìn)貨,如果發(fā)生類似情況,視為違約。
3、荒料規(guī)格根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)厚度必須達(dá)到600㎜規(guī)格,長度按最短位置300㎜進(jìn)退,寬度按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(正好800㎜按750毫米算)計算,甲方提供的荒料必須根據(jù)乙方需求的規(guī)格,進(jìn)行開采供貨,供貨的連
方荒料必須達(dá)到1500㎜高度、數(shù)量達(dá)到總需求量的80%以上進(jìn)行供貨。
第三條荒料的驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方的工廠交驗貨。
2、甲、乙雙方按雙方實際測量認(rèn)可尺寸進(jìn)行驗收結(jié)算。
3、乙方對甲方提出的質(zhì)量和尺寸問題甲方應(yīng)當(dāng)場給予答復(fù)解決。
4、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)揭曳焦S,運(yùn)費經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,根據(jù)運(yùn)輸市場行情定價,運(yùn)費由乙方承擔(dān)。
第四條付款方式
本合同簽訂后,乙方應(yīng)預(yù)付四萬元(人民幣)荒料款給甲方,年終結(jié)算時與當(dāng)月荒料款一起結(jié)算。荒料結(jié)算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認(rèn)的荒料立方數(shù),按照合同的.單價進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算時間每個月的月底結(jié)算。
第五條違約責(zé)任
甲、乙雙方必須共同遵守合同約定,不得違約,若一方違約,違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬(人民幣),若由于不可抗力因素所造成的損失,甲、乙雙方都不承擔(dān)責(zé)任。
第六條爭議解決
本合同在履約過程中,如發(fā)生分起和爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決,當(dāng)協(xié)商不成時,可向當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)申請仲裁或通過當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ哼M(jìn)行訴訟解決。
第七條合同的生效
1、本合同由甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、第一年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算,以此類推。合同到期,同等價格和條件的情況下,甲方必須無條件將荒料繼續(xù)賣給乙方。
3、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份。
甲方:乙方:
地址:地址:
法人代表:法人代表:
電話:電話:
傳真:乙方代表:
電話:
傳真:
簽訂日期:
(一般商品)買賣合同 篇14
合同登記編號:
計算機(jī)管理系統(tǒng)買賣合同
買受方:(甲方)
名 稱:
地 址:
電 話:
開戶行:
帳 號:
賣受方:(乙方)
名 稱:
地 址:
電 話:
帳 號:
簽訂日期:
簽訂地點:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)部門規(guī)定,就甲方向乙方 計算機(jī)管理系統(tǒng)一事,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,達(dá)成以下合同:
一. 合同內(nèi)容
乙方向甲方提供以下軟件:(相應(yīng)模塊)
二. 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1. 甲方向乙方提供所需軟件的相關(guān)需求。
2. 甲方有權(quán)要求乙方按照相關(guān)需求,在雙方約定的時間內(nèi),完成合同書中規(guī)定的內(nèi)容。
3. 甲方有權(quán)對乙方實施的過程(包括項目進(jìn)展中的各個環(huán)節(jié))進(jìn)行監(jiān)督,并給出相應(yīng)的意見和建議,乙方應(yīng)予積極的配合修正和改變。
4. 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)采取一定措施,保證本單位各部門密切配合項目的實施工作順利進(jìn)行。
5. 甲方須指定一名高級管理人員,負(fù)責(zé)整個項目的協(xié)調(diào)及實施工作。
6. 甲方須指定最少一名系統(tǒng)管理員(電腦專業(yè)中專以上),由乙方負(fù)責(zé)培訓(xùn),并自始至終參加整個項目的實施和培訓(xùn)過程。
7. 甲方須提供培訓(xùn)場地,安排受培訓(xùn)人員(每功能至少保證兩人),與乙方共同建立培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)、確定培訓(xùn)日期,所有電腦操作人員上崗前須通過乙方的考核。
8. 甲方系統(tǒng)環(huán)境現(xiàn)狀符合乙方軟件穩(wěn)定、正常運(yùn)行,甲方服務(wù)器系統(tǒng)安裝WIN20xx系統(tǒng),站點端安裝WIN98或WIN20xx系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)正常運(yùn)行。
9. 甲方按照乙方軟件具體書面要求,完成數(shù)據(jù)編碼工作并進(jìn)行錄入,配合完成系統(tǒng)的安裝調(diào)試工作。
10. 甲方須配備MODEM和能直撥總部的直線/分機(jī)電話,或者提供Internet網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,便于乙方對系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程維護(hù)。
11. 由于軟件實施的特殊性,甲方應(yīng)免費解決乙方人員在甲方工作期間(包括將來售后期間)的工作場地和食宿。
12. 對于本合同所涉及的接口(如電話等),甲方須積極與相關(guān)廠家進(jìn)行協(xié)調(diào),并在項目實施前或?qū)嵤┲刑峁?zhǔn)確、必要的技術(shù)參數(shù),如未在上述期間內(nèi)提供,工期可相應(yīng)順延。
三. 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1. 乙方應(yīng)對軟件系統(tǒng)的實用性、可靠性和完善性負(fù)責(zé)。
2. 乙方應(yīng)根據(jù)軟件的詳細(xì)功能書,在雙方約定的時間內(nèi),完成合同書規(guī)定的內(nèi)容。
3. 乙方應(yīng)滿足甲方對軟件提出的合理要求,并對現(xiàn)有軟件不能滿足的事項進(jìn)行耐心解釋。對有可能影響進(jìn)度的要求,乙方有權(quán)提出延期請求,由雙方協(xié)商后再確定是否延期和延期的具體時間。
4. 乙方應(yīng)負(fù)責(zé)本軟件的安裝、調(diào)試工作,負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方的電腦管理和使用人員,使甲方在項目驗收后有能力使用、維護(hù)和管理。
5. 乙方有義務(wù)協(xié)助甲方制定并推行使用計算機(jī)管理的各項規(guī)章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供業(yè)務(wù)單據(jù)、報表的樣本。
6. 乙方有權(quán)對售出的給甲方的軟件使用,提出自己成熟的合理化意見和建議,但甲方是否更改最終以甲方意見為準(zhǔn)。
7. 雙方合作期間,乙方對甲方提供的口頭、文字及所有相關(guān)資料,特別是甲方的經(jīng)營數(shù)據(jù),未經(jīng)甲方許可,不得以任何方式泄露給第三方。
8. 乙方對甲方提供的文字及相關(guān)資料只用于本項目的實施,但對該內(nèi)容所涉及的包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問題不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
9. 乙方在收到甲方《進(jìn)場日期確認(rèn)函》后,應(yīng)按時派工程師到用戶現(xiàn)場,進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)和開通工作, 并和甲方及系統(tǒng)集成方相互配合,以確保系統(tǒng)一次性全面開通。
10. 在系統(tǒng)試運(yùn)行的前7天內(nèi),乙方工程師應(yīng)24小時在現(xiàn)場指導(dǎo),隨時監(jiān)控和確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
11. 自系統(tǒng)第一個模塊試運(yùn)行之日起,乙方提供一年的免費系統(tǒng)維護(hù)工作。內(nèi)容包括:每天24小時遠(yuǎn)程維護(hù);定期地到現(xiàn)場回訪,察看及改善整個系統(tǒng)的運(yùn)行情況。
12. 在一年的免費維護(hù)期內(nèi),乙方應(yīng)免費對甲方所使用的軟件進(jìn)行升級。維護(hù)范圍僅限于乙方編制的軟件。如果由于甲方的需求有原則性的變動而需對軟件進(jìn)行修改不在免費維護(hù)的范圍之內(nèi),如甲方確有需要,雙方需另簽訂合同。
四. 項目的實施
為了高質(zhì)量的系統(tǒng)實施,確保軟件一次性開通成功,雙方須緊密配合,遵守以下實施步驟:
1. 合同生效后,甲方配合乙方填寫《工程環(huán)境及進(jìn)場計劃表》與乙方;乙方提供軟件系統(tǒng)安裝的基本資料,如《電腦系統(tǒng)實施進(jìn)度計劃表》、《系統(tǒng)需提供的初始數(shù)據(jù)》等,便于甲方盡早做好準(zhǔn)備工作;
2. 在系統(tǒng)試運(yùn)行前1個月,甲方向乙方發(fā)預(yù)進(jìn)場通知書,并準(zhǔn)備軟件運(yùn)行的.環(huán)境。乙方確定實施項目組及項目實施人員,并與甲方協(xié)商確定工程實施計劃。
3. 在軟件運(yùn)行環(huán)境準(zhǔn)備完畢(布線可在實際試運(yùn)行前完成),甲方書面向乙方發(fā)送最終《進(jìn)場日期確認(rèn)函》。
4. 乙方實施工程師進(jìn)場時,須帶上安裝光盤等相關(guān)資料,到用戶現(xiàn)場進(jìn)行安裝、調(diào)試工作。
5. 乙方按照《系統(tǒng)培訓(xùn)提綱》進(jìn)行應(yīng)用軟件系統(tǒng)的操作培訓(xùn),要求每一模塊至少有2人能熟練操作,并填好《培訓(xùn)簽到表》,如有可能請用戶填寫《培訓(xùn)簽名詳表》。在培訓(xùn)結(jié)束前對每一位操作員進(jìn)行考核。
6. 培訓(xùn)期間在相關(guān)條件成熟的情況下,乙方根據(jù)用戶需求完成對系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、各種接口的調(diào)試及賬單的設(shè)置,協(xié)助用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù),保證運(yùn)行的各項初始數(shù)據(jù)在試運(yùn)行前準(zhǔn)備就緒。
7. 在系統(tǒng)培訓(xùn)完畢、試運(yùn)行前,由XX項目負(fù)責(zé)人安排一次協(xié)調(diào)會,要求相關(guān)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)參加,及時了解用戶對軟件的實際需求。
8. 系統(tǒng)試運(yùn)行時,乙方人員與用戶緊密合作,主動跟班,及時解決問題并糾正錯誤,協(xié)助用戶核對各種報表等。
9. 系統(tǒng)跟班結(jié)束前三天,乙方向各使用部門發(fā)放《系統(tǒng)各模塊驗收表》,要求用戶各部門在2個工作日內(nèi)出具初次驗收意見,并由乙方對用戶新提出的或尚未解決的問題進(jìn)行解答或修改,并請用戶簽字確認(rèn)。
10. 項目基本結(jié)束前,甲方應(yīng)做好系統(tǒng)的備份工作并確保遠(yuǎn)程維護(hù)的正常開通。乙方提交軟件使用說明書、軟件備份等資料,并經(jīng)用戶簽收。
11. 在維護(hù)期內(nèi),由乙方公司向用戶發(fā)送《告用戶書》及《工程質(zhì)量調(diào)查表》,以對工程完成情況及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。甲方在使用期間發(fā)現(xiàn)乙方軟件存在的問題,乙方應(yīng)在接甲方通知后兩個工作日內(nèi)給予維護(hù)。
12. 在一年的免費維護(hù)期內(nèi),甲方應(yīng)出具最終的系統(tǒng)書面驗收報告,否則按照甲方驗收合格對待。因用戶原因未能使用或未能全部使用的模塊、功能,也以甲方驗收合格對待。
五. 軟件版權(quán)的保護(hù)
1. 本合同所涉及的應(yīng)用軟件(包括程序、技術(shù)資料、使用手冊、系統(tǒng)結(jié)構(gòu))的所有權(quán)屬于乙方,受《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》的保護(hù)。甲方付清應(yīng)付乙方的全部款項后,正式享有軟件使用權(quán)。未經(jīng)乙方許可,甲方不得以任何方式向第三者透露、轉(zhuǎn)讓或出售本軟件。
2. 乙方應(yīng)保證提供經(jīng)國家認(rèn)可的正版軟件,且功能無任何限制,且保證合法擁有該軟件的知識產(chǎn)權(quán),因知識產(chǎn)權(quán)問題給甲方造成的損失,由乙方承擔(dān)。
3. 除非本合同指明,乙方不提供其它的任何系統(tǒng)軟件。
六. 合同金額及付款方式
甲方向乙方支付合同總金額為人民幣
1. 合同生效后七個工作日內(nèi),甲方支付總款 % 預(yù)付款共元.
2. 軟件安裝、調(diào)試和培訓(xùn)完成,正式上線使用無異狀 天后付總款 %共(¥元).
3. 剩余總款的 %共(¥ 元)在軟件正式使用無異狀 個月后付清.
七. 施工期要求
乙方保證在甲方正常施工條件下,在11個工作日內(nèi)完成安裝培訓(xùn)和系統(tǒng)切換工作。
八. 違約、違約責(zé)任及爭議解決
1. 任何一方終止合同,需提前10個工作日書面通知對方,并說明正當(dāng)終止理由,由雙方代表協(xié)商終止合同有關(guān)事宜。
2. 如軟件正常使用60天后,甲方未付款,乙方有權(quán)終止甲方使用的乙方軟件,一切責(zé)任由甲方負(fù)責(zé),在甲方付完全部款項之后,乙方無權(quán)終止甲方使用的乙方軟件,如有此情況,一切后果由乙方負(fù)責(zé),甲方有權(quán)要求賠償。
3. 由于戰(zhàn)爭、地震、火災(zāi)、水災(zāi)等不可抗拒的因素而導(dǎo)致合同不能正常履行,雙方均不承擔(dān)責(zé)任,待條件恢復(fù)后,由雙方協(xié)商確定合同變更內(nèi)容。
4. 如項目由于乙方原因?qū)е卵悠冢曳綉?yīng)償付逾期違約金,按本合同總金額的1%/每天計算。
5. 如由于甲方原因?qū)е卵悠冢蚰承┸浖K沒有使用,甲方仍須在合同的最后付款日付清相應(yīng)款項。如甲方延期付款,須另加應(yīng)付款項的1%/每天的費用作為乙方的補(bǔ)償。并且乙方在收到相應(yīng)款項前,有權(quán)暫停一切服務(wù),且暫停服務(wù)時間也計算在有效服務(wù)期內(nèi)。
6. 合同履行中如出現(xiàn)未包括的問題,或合同內(nèi)容出現(xiàn)爭議、修改,雙方本著友好、積極、合作的態(tài)度,進(jìn)行協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議或備忘錄。如協(xié)商不成,則按《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九.合同生效及其它
1. 本合同經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效。本合同附件與本合同具備同等法律效力
2. 本合同一式兩份,雙方各存一份,具有同等法律效力。
3. 雙方履行完各自的業(yè)務(wù)后,本合同自行終止,但有關(guān)雙方機(jī)密及版權(quán)的條款內(nèi)容繼續(xù)有效。
甲方單位: 乙方單位:
代 表: 代 表:
日 期: 日 期:
(一般商品)買賣合同 篇15
(合同編號:)
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:
注冊地址:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
企業(yè)資質(zhì)證書號:
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:
郵政編碼:
委托代理人:____________________地址:
郵政編碼:____________________聯(lián)系電話:
委托代理機(jī)構(gòu):
注冊地址:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:
郵政編碼:
買受人:
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍
【身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】
地址:
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:
【委托代理人】姓名:____________________國籍:
地址:
郵政編碼:______________________電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣
商鋪達(dá)成如下協(xié)議:
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)。【土地使用權(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商鋪,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第二條商鋪銷售依據(jù)。
買受人購買的商鋪為【現(xiàn)房】【預(yù)售商鋪】。預(yù)售商鋪批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為___________,商鋪預(yù)售許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪(以下簡稱該商鋪,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商鋪的用途為___________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。
該商鋪陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商鋪【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。
_________________________________________________________________。
_________________________________________________________________。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商鋪價款:
1.按建筑面積計算,該商鋪單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該商鋪單價為(___________幣)每平方米__________元,
總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套(單元)計算,該商鋪總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4._____________________________________________________________。
第五條面積確認(rèn)及面積差異處理。
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商鋪交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第__________種方式進(jìn)行處理:
1.雙方自行約定:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積
面積誤差比=─────────────×100%
合同約定面積
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
第六條付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1.一次性付款_____________________________________________。
2.分期付款________________________________________________。
3.其他方式________________________________________________。
第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過_____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
(一般商品)買賣合同 篇16
出賣人:________(以下簡稱甲方),
買受人:________(以下簡稱乙方),
為_______貨物欠款買賣,經(jīng)雙方締結(jié)合同如下:
第一條:甲方愿將_______貨_______件賣與乙方,約定______年________月_______日交付清楚。
第二條:貨價議定每件人民幣_______元整(或依照交貨日交貨地的市價為標(biāo)準(zhǔn))。
第三條:乙方應(yīng)自交貨日起算_______日內(nèi)支付貨價與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。
第四條:甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,于_______日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣合同,但須接到通知日起算_______日內(nèi)答復(fù)逾期即視為承認(rèn)延期。
第五條:甲方如屆期不交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時,乙方可限相當(dāng)日期催交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除合同。
第六條:如因天災(zāi)地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除后___日內(nèi)交付。
第七條:乙方交款之期以甲方交貨之期為標(biāo)準(zhǔn)。
第八條:乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以定相當(dāng)期限催告交款,并請求自約定交款日期起算至交款日止,按每百______元日折計算遲延利息。
第九條:甲方所交付的貨品,如有不合規(guī)格或品質(zhì)惡劣或數(shù)量短少時,甲方應(yīng)負(fù)補(bǔ)充或交換或減少價金的義務(wù)。
第十條:乙方發(fā)現(xiàn)貨晶有瑕疵時,應(yīng)即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務(wù),倘甲方不履行義務(wù)時,乙方除可解除合同外并可請求損害賠償,甲方無異議。
第十一條:合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條:其他約定事項:____________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章):______
法定代表人(簽字):_________
日期:_________年______月____日
乙方(公章):________
法定代表人(簽字):________
日期:__________年_______月____日
(一般商品)買賣合同 篇17
甲方名稱:______
乙方名稱:______ 經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,簽訂購銷合同如下,以資共同遵守。
一、設(shè)備規(guī)格及價格
二、付款方式
1 、________元人民幣,大寫________元整。
2 、________元人民幣,大寫________元整,由甲方于____年____月____日一次
性(□現(xiàn)金□支票)付清。
3 、甲方在未付清本合同第一條所列全部款項之前,本合同機(jī)器設(shè) 備所有權(quán)仍歸乙方享有, 甲方無權(quán)處分已經(jīng)交付的設(shè)備, 甲方支付乙 方全部項目款后, 乙方同時開具銷售發(fā)票, 并提供由使用單位認(rèn)可的 驗收報告。
4 、甲方應(yīng)向乙方持有乙方加蓋公章的收款委托書的乙方工作人員 付款。
三、交貨及驗收
1 、交付時間:______月________日。
2 、乙方設(shè)備詳細(xì)規(guī)格及技術(shù)配置見合同附件。
3 、交貨地點:______乙方工廠。
4 、調(diào)試、驗收:______□甲方自行安裝、調(diào)試。□乙方負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試, 甲方配合,甲方于年月日前填寫好本合同附件《安裝、調(diào)試準(zhǔn)備事項 表》,交乙方,并在________年________月________日前按該表做好安裝,調(diào)試的準(zhǔn)備工作。安 裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)于________年________月________日安 排驗收,通過雙方的驗收合格后, 甲乙雙方應(yīng)在驗收報告書上簽字并加蓋公章。
5 、驗收標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行乙方標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)。甲方特殊訂做設(shè) 備的以及要求對標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型進(jìn)行改變或加裝的, 雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議 約定驗收標(biāo)準(zhǔn),作為本合約的附件。
6 、甲方逾期不組織安裝、調(diào)試和驗收的,視為本合同第一條所列 的設(shè)備質(zhì)量合格。
四、運(yùn)輸方式
本合同所規(guī)定設(shè)備由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸, 并承擔(dān)一切風(fēng)險。 視具體情況, 雙方可做如下約定:
甲方自提。
乙方代辦運(yùn)輸,運(yùn)費和保險費由甲方支付。 乙方代辦運(yùn)輸,運(yùn)費和保險費已經(jīng)包含在合約第一條所列貨款中。
甲方收到本合同第一條所列設(shè)備后, 如發(fā)現(xiàn)與合同不符, 應(yīng)在七日 內(nèi)書面通知乙方處理,逾期視為收到的設(shè)備與本合同相符。
五、售后服務(wù)
1 、自設(shè)備經(jīng)過雙方驗收合格之日起,該設(shè)備進(jìn)入了保修期, 保修服務(wù)期限為月。保修期內(nèi)乙方必須在接到甲方保修通知后, 應(yīng)在最短時間趕到現(xiàn)場,最遲在 3 天內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場。
2 、保修期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)維修,甲方承擔(dān)乙方維修人員差旅費。 若屬甲方人為操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻墓收希瑒t不屬保修范圍。
3 、保修期后,設(shè)備的維修、更換器件,乙方酌情收取成本費和服 務(wù)費,收費標(biāo)準(zhǔn)另行約定。
六、違約責(zé)任
1 、甲方無正當(dāng)理由拒絕調(diào)試、驗收或拒收設(shè)備的,甲方向乙方償 付貨款總值的的違約金,合同繼續(xù)履行;逾期 20 天的,乙方有權(quán)解 除合同和沒收定金,并要求甲方賠償由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2 、甲方逾期支付設(shè)備款的,每逾期 ____天,甲方向乙方償付欠款總
額的 ____% 的滯納金,累計滯納金總額不超過欠款總額的 ____%
3 、乙方所交的設(shè)備品種、型號、規(guī)格不符合合同規(guī)定的,甲方有 權(quán)拒收設(shè)備,乙方應(yīng)向甲方支付貨款總額 5% 的違約金。
4 、乙方逾期交貨的,每逾期 1 天,乙方向甲方償付逾期交貨部分
貨款總額 ____ %。的滯納金,累計滯納金額不超過逾期交貨部分貨款總額
的____% 。
七、爭議處理
1 、因設(shè)備的質(zhì)量問題發(fā)生爭議,由乙方所在地或法院指定的質(zhì)量 鑒定單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定、設(shè)備符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費由甲方承擔(dān), 設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費由乙方承擔(dān)。
2 、凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議,甲、乙雙方應(yīng)首先通過友 好協(xié)商解決, 如經(jīng)協(xié)商后仍不能達(dá)成協(xié)議時, 任何一方可以向法院提 出訴訟。
八、其他約定
1 、本合同的所有附件具有與合同同等法律效力。
2 、本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽署蓋章且乙方收取定金后立合同生效。
甲方(公章):____________
法定代表人(簽字):______
____年 ____月 ____日
乙方(公章):____________
法定代表人(簽字):______
_____年 ______月 _____日
(一般商品)買賣合同 篇18
一)座落于___,建筑平面或物體表面的大___平方米; (
二)房屋的占有權(quán)證號為___,國有地盤使用權(quán)證號為___; 該房屋占用規(guī)模內(nèi)的地盤使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條上面所說的房產(chǎn)的生意業(yè)務(wù)價格為:單價:群眾幣___元平方米,總價:群眾幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。
第三條乙方在___前應(yīng)向甲方給付定X群眾幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。 上面所說的定X在乙方___付款時充抵房款。
第四條付款時間及方式乙方應(yīng)于本合約發(fā)生效力之日起____日內(nèi)將該購房合約范本房屋全部價款給付甲方。具體付款方式為:
第五條甲方承諾在本合約發(fā)生效力之日起____日將房屋交給給乙方,并在交給房屋前騰空該房屋。 甲方應(yīng)在___前將其落戶居住于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
第六條甲方承諾并包管,依法享有本合約所售房屋共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,在本合約發(fā)生效力之日起____日內(nèi),共同向房屋權(quán)屬掛號構(gòu)造申請管理房屋占有權(quán)變更掛號手續(xù),依法取得房屋掛號在乙方名下的《房屋占有權(quán)證》;并在乙方領(lǐng)取《房屋占有權(quán)證》后,按有關(guān)劃定向地盤治理部門申請管理當(dāng)房屋地盤使用權(quán)變更掛號手續(xù)。 該房屋地盤使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定管理: 該房屋地盤使用權(quán)為出讓取得,其地盤使用權(quán)證所載權(quán)利和相關(guān)出讓合約的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。 該房屋地盤使用權(quán)為劃撥材料購銷合約范本取得,根據(jù)有關(guān)劃定,其轉(zhuǎn)讓需繳納地盤出讓金或地盤收入金的,雙方約定,該用度由□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān)。 除本條已有約定外,管理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費,由□甲、乙雙方按國度劃定各自承擔(dān)□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān)。
第八條房屋毀損、滅失的危害自□房屋正式交給之日□權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第九條
第九條該房屋正式交給時,物業(yè)治理、水、電、燃?xì)狻⒂芯電視、通信等相關(guān)雜費,按下列約定處置懲罰 __________________________________________
第十條甲方包管已如實陳述本合約所售房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,包管該房屋在生意業(yè)務(wù)時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛或影響雙方生意業(yè)務(wù)的不論什么法令障礙,有關(guān)按揭、抵押、租賃、稅項等,甲方均在合約發(fā)生效力前辦妥。發(fā)生效力后如有上面所說的未清事變,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。 第10月1日條乙方未按本合約的約定支付房價款的,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:乙方過期支付房價款的,每一過期裝備購銷合約范本一天,按應(yīng)付未付房價款的極其之___支付違約金。乙方過期支付房價款超過____日,甲方有權(quán)排除本合約,甲方在排除合約之日起____日內(nèi)將已收房價款退還乙方,所收定X不予退還;并有權(quán)要求乙方支付總房價款百分之___的違約金。
第十二條甲方未按本合約的約定履行義務(wù)的,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:
1、甲方過期交給房屋的,每一過期一天,按總房價款的極其之___支付違約金。甲方過期交給房屋超過____日,乙方有權(quán)排除本合約。甲方應(yīng)在乙方排除本合約之____日起____日內(nèi)將已收房價款和雙倍定X返還乙方,并按總房價款的百分之___支付違約金。
2、如因甲方的存心或不韙造成乙方不克不及在本合約約定的時間內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按總房價款的百分之___支購銷合約范本大全付違約金。
第十三條本合約未央事宜,甲、乙雙方可另行訂立增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談。增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分。
第十四條本合約自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生效力。
第十五條因本合約或與本合約有關(guān)的不論什么爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,□提交處理___仲裁委員會仲裁解決□依法由群眾法院訴訟解決。
第十六條本合約一式___份。此中甲方執(zhí)___份,乙方執(zhí)___份,提交處理房屋權(quán)屬掛號構(gòu)造一份。 甲方(簽章):乙方(簽章): 法定代表人:法定代表人: 簽約日期:簽約日期買賣合同 篇10 賣 方: (以下簡稱甲方) 買 方: (以下簡稱乙方) 見證方: (以下簡稱丙方) 甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方私人房產(chǎn)一事達(dá)成以下條款:
第一條 甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明 甲方根據(jù)國家規(guī)定,已依法取得____市_________區(qū)(縣) 的房屋所有權(quán)證書,所有權(quán)證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負(fù)全責(zé)。該房屋的結(jié)構(gòu)為 _____________________,建筑面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權(quán)的聲明 甲方保證該房屋是符合國家及____市房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),甲方有權(quán)將該房屋上市交易。由于違反國家及____市相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方來承擔(dān)。
第三條 乙方對購買權(quán)的聲明 乙方愿意在本合同
第一條款及
第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產(chǎn)權(quán)之事簽訂本協(xié)議,并認(rèn)可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條 房屋售價 雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣 元,價款合計為人民幣 元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條 付款方式
(一) 無須銀行貸款
1、乙方應(yīng)在簽訂《____市房屋買賣合同》時,支付相當(dāng)于總房款的10%的定X。
2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付剩余90%房款。
(二) 銀行貸款
1、 乙方應(yīng)在簽訂《____市房屋買賣合同》時,支付相當(dāng)于總房款的10%的定X。
2、 乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付首期房款。
3、 銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。
第六條 違約責(zé)任
1. 甲、乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi),將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定X歸甲方所有。甲方中途悔約,應(yīng)書面通知乙方,并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定X的雙倍及已付款返還給乙方。
2. 乙方如未按本協(xié)議
第五條款規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。每逾期一天,乙方應(yīng)支付甲方所應(yīng)付房款的0.4‰作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定X不予返還。
3. 甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空,每逾期一天,甲方應(yīng)按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強(qiáng)制執(zhí)行。
第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達(dá)成以下細(xì)目:
1) 沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業(yè)管理費、取暖費等;
2) 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;
3) 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4) 其它: .
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定 本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應(yīng)向房屋所在區(qū)(縣)房地產(chǎn)交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。 辦理上述手續(xù)時產(chǎn)生的稅費及相關(guān)費用,由甲乙雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業(yè)交驗時提供相應(yīng)票據(jù)。
第九條 有關(guān)爭議 本協(xié)議未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當(dāng)本合同在履行中發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明 本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在區(qū)(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋XX日起生效。 甲 方: 經(jīng)辦人: 電 話: 乙 方: 經(jīng)辦人: 電 話: 丙:
(一般商品)買賣合同 篇19
甲方:____________________________ 乙方:____________________________ 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方供乙方_________臺,型號:_________。主要功能:______,各項技術(shù)指標(biāo)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
一、甲方應(yīng)按所簽合同內(nèi)容,如實提供_________ 給乙方_________臺,并根據(jù)乙方要求提供所需的___;____等。
二、價格:_________元臺,共計_________元。
三、乙方應(yīng)按甲方提供的使用說明書,合理操作使用,不要自行改造或不合理操作。
四、提貨方式:甲方負(fù)責(zé)辦理托運(yùn)和托運(yùn)費。
五、結(jié)算方式:先付款后提貨。
六、如乙方驗收_____不付合____要求,甲方應(yīng)按民法典通則執(zhí)行退款,如發(fā)生糾紛應(yīng)通過當(dāng)?shù)胤ㄔ号袥Q處理。
七、本合同一式兩份(、復(fù)印有效),簽字付款后生效。 甲方:_________________________ 合同簽定人:___________________ 電話:_________________________ 合同簽定時間:_________________ 聯(lián)系地址:_____________________ 咨詢電話:_____________________ 傳真電話:_____________________ 乙方:_________________________ 合同簽定人:___________________ 電話:_________________________ 合同簽定時間:_________________ 聯(lián)系地址:_____________________ 傳真電話:_____________________設(shè)備銷售合同 篇10 甲方:_____技術(shù)有限公司 乙方: 為保證_____技術(shù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的醫(yī)療廢棄物集中處理系統(tǒng),醫(yī)療垃圾處理設(shè)備,工業(yè)廢棄物處理設(shè)備,工業(yè)區(qū)廢棄物集中處理系統(tǒng),工業(yè)危險廢棄物處理系統(tǒng),____市生活垃圾集中處理系統(tǒng),各類垃圾前分選系統(tǒng),建筑廢棄物綜合再利用系統(tǒng),航空廢棄物處理系統(tǒng),高危險廢棄物處理系統(tǒng),化工、制藥工業(yè)廢棄物處理系統(tǒng),特種廢棄物焚化系統(tǒng),廢液、廢溶劑專用焚化系統(tǒng),污泥、廢渣專用焚化系統(tǒng)順利推廣、銷售,本著公平、雙贏的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方負(fù)責(zé)代理項目及價格:
1.代理項目: 甲方正式授予乙方代理_____技術(shù)有限公司項目設(shè)備銷售的代理權(quán),負(fù)責(zé)該項目的銷售工作。
2.乙方代理的設(shè)備型號為________設(shè)備價格(大寫):_____________________ 配置見附件。
二、設(shè)備銷售貨款支付方式: 1.設(shè)備銷售貨款支付方式:
(1)付款時間:合同簽訂后的三個工作日內(nèi)支付合同總金額的 60 %,貨到交貨地點三個工作日內(nèi)支付合同總金額的 30 %,設(shè)備安裝調(diào)試完畢三個工作日內(nèi)付清合同總金額的 10 %。
(2)付款方式:最終用戶需將設(shè)備銷售款直接打入甲方指定賬戶。當(dāng)甲方收到貨款90%后,甲方在一周內(nèi)按約定價格支付乙方的傭金,乙方提供代理酬金發(fā)票。
(3)甲方開戶行:中國,賬號: 。
三、甲、乙雙方權(quán)利與責(zé)任
1、甲方在技術(shù)上全力配合乙方工作,但在項目運(yùn)作的整個周期內(nèi)所產(chǎn)生的費用均由乙方負(fù)責(zé);
2、按公司提供的價格出售的設(shè)備,項目代理有40%的利益,在公司提供的價格上打折后出售的設(shè)備,打折部分由代理商自行承擔(dān)。
3、如甲方?jīng)]有按時、足額收到設(shè)備銷售款,甲方有權(quán)延緩支付乙方相應(yīng)傭金,乙方有義務(wù)負(fù)責(zé)對購買設(shè)備方的銷售款進(jìn)行追繳。
4、乙方在負(fù)責(zé)甲方授權(quán)項目銷售、推廣過程中產(chǎn)生的一切債務(wù)、債權(quán)和一切經(jīng)濟(jì)糾紛均與甲方無關(guān),由乙方獨立承擔(dān)其全部相關(guān)法律責(zé)任;
5、乙方在負(fù)責(zé)甲方授權(quán)項目銷售過程中,不得有做出不利于正當(dāng)市場競爭的行為,不得做出不利于甲方對外形象及甲方利益的行為,否則,甲方有權(quán)隨時終止協(xié)議約定內(nèi)容。
6、乙方必須遵守總公司的《技術(shù)保密協(xié)定》、《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)合同》及《項目代理協(xié)議》等相應(yīng)協(xié)議的所有條款。
7、本協(xié)議所簽內(nèi)容未經(jīng)甲方同意,乙方不得轉(zhuǎn)讓他方;
四、簽署相關(guān)協(xié)議 甲、乙雙方必須簽署;cec商標(biāo)及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)定;和;cec知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)合同;,上述兩協(xié)議必須與本協(xié)議同時簽署方能生效且與本協(xié)議具有同等法律效力。
五、協(xié)議期限及簽署地點
1、協(xié)議期限:本協(xié)議簽字蓋章之日生效,有效期________年,此前所簽協(xié)議作廢;
2、本協(xié)議的簽訂地點:市建內(nèi)大街7號光華長安XX2座11層。
六、協(xié)議的中止
1、乙方在代理期間,做出任何違反甲方管理規(guī)定或有損甲方形象和利益的行為,甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議;
2、乙方不得有擅自出售、抵押、許可、泄漏甲方知識產(chǎn)權(quán)的行為,否則甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議同時追究乙方的法律責(zé)任;
3、乙方?jīng)]有履行本代理協(xié)議時,甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議。
七、協(xié)議糾紛的解決 在本協(xié)議執(zhí)行期間,甲乙雙方如發(fā)生爭議,雙方可以協(xié)商解決,協(xié)商解決未果時,可以向甲方所在地人民法院提請經(jīng)濟(jì)訴訟解決。
八、協(xié)議文本及附件
1、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力,影印無效;
2、本協(xié)議附件包括: 乙方營業(yè)執(zhí)照等公司證照及法人代表身份證復(fù)印件; 代理商管理制度 設(shè)備配置 代理商承諾書 甲方:_____技術(shù)有限公司 乙方: 代 表 人:代 表 人:____日期:____日期:
(一般商品)買賣合同 篇20
訂立合同雙方:甲方:乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,雙方本著平等互利的原則,簽訂本協(xié)議,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條本次買賣所涉及的物資名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量甲方在____省____市朋口鎮(zhèn)火燒爐勞動教育基地存放廢舊鋼模板和其它廢舊金屬(不包括機(jī)具設(shè)備),數(shù)量以過磅后的實際重量為準(zhǔn)。
第二條物資單價及總價甲乙雙方同意按2300元每噸單價交易(此單價為甲方所得凈價),結(jié)算總價單價(2300)215;總重(噸)
第三條交貨方式
1.交、提貨時間:________年____月____日至________年____月____日,乙方必須在約定期限內(nèi)將所交易的.全部物資提走。
2.交、提貨地點:____省____市朋口鎮(zhèn)火燒爐勞動教育基地3.運(yùn)輸及裝卸方式:乙方自定,裝卸及運(yùn)輸過程中安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
第四條計量方式甲乙雙方共同認(rèn)可的計量地點進(jìn)行過磅計量(____市朋口鎮(zhèn)膠合板廠)
第五條預(yù)付貨款根據(jù)雙方協(xié)商一致,協(xié)議鑒定當(dāng)日,乙方需一次性支付甲方100000元(大寫壹拾萬元整),甲方在乙方支付全部貨款后將預(yù)付款全額返還乙方。
第六條貨款支付方式根據(jù)雙方協(xié)商一致,采取現(xiàn)貨現(xiàn)款的結(jié)算方式,每次計重后乙方及時向甲方支付現(xiàn)金貨款后方可將物資運(yùn)走。
第七條運(yùn)輸及拆、裝、卸等費用承擔(dān)運(yùn)輸及拆、裝、卸等費用全部由乙方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1.乙方延付貨款或不執(zhí)行協(xié)議約定內(nèi)容,對甲方造成損失,乙方應(yīng)償付甲方單車貨款15%的違約金
2.甲方如不執(zhí)行協(xié)議約定內(nèi)容,甲方應(yīng)據(jù)實償付乙方車輛租賃費及人工費。
第九條當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行協(xié)議時,應(yīng)當(dāng)及時通知對方,并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明,可以全部或部分免除該方當(dāng)事人責(zé)任。
第十條本協(xié)議在執(zhí)行中發(fā)生糾紛,簽訂協(xié)議雙方不能協(xié)商解決時,可以向人民法院提出訴訟。(或申請當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)仲裁解決)
第十一條協(xié)議執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改協(xié)議,必須經(jīng)甲乙雙方同意,并互相換文或另訂協(xié)議,方為有效。
第十二條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方指定代理人簽章后生效,兩份協(xié)議具有同等的法定效應(yīng)。
第十三條本協(xié)議自簽訂之日起生效,本次交易完成后自行廢止。
甲方:乙方:
甲方開戶銀行及賬號:開戶銀行及賬號:
________年____月____日________年____月____日
(一般商品)買賣合同 篇21
甲方:
姓名:________
身份證號碼:__________
職業(yè):________
工作單位:_____________
住址:__________________
編碼:___________
聯(lián)系電話:_____________
乙方:
姓名:________
身份證號碼:__________
職業(yè):________
工作單位:_____________
住址:_________________
編碼:___________
聯(lián)系電話:_____________
鑒于:
1、甲方單位現(xiàn)準(zhǔn)備在通過集資建設(shè)樓房,甲方根據(jù)其單位的規(guī)定,具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉(zhuǎn)讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項,并以自身的名義向其單位繳納,若單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權(quán)自行繳納集資款項。
5、甲方確認(rèn)以其名義取得的本次集資建房房屋產(chǎn)權(quán)屬于乙方所有。
6、自簽訂本協(xié)議之日起至房屋產(chǎn)權(quán)過戶于乙方名下期間,甲方只是該集資房的名義產(chǎn)權(quán)人,乙方為此房屋的實際產(chǎn)權(quán)人 為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),以達(dá)上述目的,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就乙方取得位于集資建臨街商住樓房的房屋產(chǎn)權(quán)特簽訂以下協(xié)議:
第一條:集資房屋的基本情況及產(chǎn)權(quán)實際人約定
1、甲方單位集資建設(shè)的房屋坐落于;甲方依據(jù)其單位的規(guī)定,可通過集資建房取得位于第_________層,房屋結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積_________平方米的`房屋的產(chǎn)權(quán)。
2、自協(xié)議簽訂之日始,乙方即為上述第1款約定房屋的實際產(chǎn)權(quán)人。
第二條:集資款項繳納
1、甲方根據(jù)其單位集資建房的要求,收取乙方的房屋集資建設(shè)款項,在收取每筆集資建房款時應(yīng)向乙方出具相應(yīng)數(shù)額的書面收據(jù),并按其單位要求及時繳納于該單位;在繳納每筆集資款項后,應(yīng)在繳納當(dāng)日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權(quán)自行繳納集資款項,取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應(yīng)繳納的集資建房款項時,則在甲方出具單位扣劃證明后,乙方應(yīng)向甲方支付與扣劃款項相同數(shù)額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。
第三條、集資建房手續(xù)辦理 甲方應(yīng)按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產(chǎn)權(quán)。
第四條、集資房屋交付、產(chǎn)權(quán)證的辦理和取得
一)房屋交付 若協(xié)議約定的房屋建成后,若甲方單位將房屋交付于甲方,則甲方應(yīng)在其單位交房日即行將該房屋轉(zhuǎn)交付予乙方。乙方即行行使基于實際產(chǎn)權(quán)人對該房屋的所有權(quán)益。
二)產(chǎn)權(quán)證的辦理和取得
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產(chǎn)權(quán),則甲方有義務(wù),及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產(chǎn)權(quán)予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產(chǎn)權(quán)辦理至乙方名下,則甲方應(yīng)在取得該房屋產(chǎn)權(quán)證書后,將以其名義取得的房屋產(chǎn)權(quán)協(xié)助乙方轉(zhuǎn)讓過戶至乙方名下(該轉(zhuǎn)讓甲方不得收取任何費用)。
3、無論出于何種原因,致該房屋產(chǎn)權(quán)暫時無法辦理至乙方名下,在此期間,乙方基于實際產(chǎn)權(quán)人仍享有對該房屋的所有權(quán)益,甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方報酬 因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方,乙方同意在本協(xié)議簽訂后分三批給甲方報酬萬元整。
第一批
第二批
第三批
第六條除集資款外的費用承擔(dān) 本協(xié)議履行中,甲方除收取因轉(zhuǎn)讓本次購房資格的報酬萬元整( )元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用,因辦理房屋產(chǎn)權(quán)而發(fā)生的各種法定稅、費由乙方承擔(dān)。
第七條、違約責(zé)任
1、協(xié)議履行中,甲方擅自終止協(xié)議,除應(yīng)退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外,還應(yīng)向乙方承擔(dān)與甲方單位所建設(shè)房屋(協(xié)議約定的房屋)應(yīng)繳集資款和收取乙方報酬款項數(shù)額相同的違約金。
2、協(xié)議簽訂后,乙方無故不履行協(xié)議,除有權(quán)取回其已交購房款外,無權(quán)要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證 鑒于本協(xié)議履行中,若由于甲方原因致生障礙,對乙方權(quán)益影響重大,甲方承諾其簽署本協(xié)議時,對此協(xié)議的簽署取得了其家庭所有成員的同意,甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利于協(xié)議履行的主張和權(quán)利。
第九條協(xié)議的變更 本協(xié)議履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本協(xié)議的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為協(xié)議不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本協(xié)議,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條爭議的處理 本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成,則依法向人民法院起訴。
第十一條補(bǔ)充與附件 本協(xié)議未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
第十二條協(xié)議的效力
1、本協(xié)議自雙方簽字之日生效
2、本協(xié)議一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。
3、本協(xié)議的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
________年____月____日
________年____月____日
公證人:(簽字):
簽訂地點:_________
________年____月____日
(一般商品)買賣合同 篇22
買方:(以下簡稱甲方) 賣方:(以下簡稱乙方) 甲、乙雙方就車輛買賣事宜達(dá)成以下協(xié)議,共同遵照執(zhí)行:
第一條:甲方購買乙方所有的機(jī)動車一輛: 車號:顏色: 產(chǎn)地:型號: 發(fā)動機(jī)號碼:(拓印粘貼) 底盤號碼:(拓印粘貼)
第二條:甲方向乙方支付車款人民幣萬元。包括三部分:定金、
第一筆車款和其余部分車款。
第三條:甲方的付款方式和期限:本合同生效當(dāng)日付定金萬元,____日內(nèi)再支付
第一筆車款現(xiàn)金萬元;其余部分車款在該車辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)前全部付清。
第四條:乙方在收到甲方
第一筆車款之日,應(yīng)立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具,
第一買賣。(本文來自于范-文-先-生-網(wǎng))瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權(quán)利要求。
第五條:辦理轉(zhuǎn)戶所需費用由甲方負(fù)擔(dān)。乙方負(fù)有協(xié)助辦理的義務(wù)。
第六條:乙方應(yīng)交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。
第七條:乙方應(yīng)保證交付前該車的維護(hù)正常,手續(xù)完整。
第八條:甲方違反本合同,定金不予退還。
第九條:乙方違反本合同,應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。
第十條:本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。 甲方: 乙方 :
(一般商品)買賣合同 篇23
出賣方: 身份證: 電話:
買受方: 身份證: 電話:
(注:出賣方的房產(chǎn)證上注明的產(chǎn)權(quán)人必須都寫上,通常是夫妻)
第一條 房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于 幢;位于第十層,房號為 ,建筑面積 平方米,房屋用途為住宅;房地產(chǎn)權(quán)證號為 房權(quán)證 字第 號。土地使用權(quán)證號為 國用(20 )字第 號。(或不動產(chǎn)證編號為 )
第二條 室內(nèi)設(shè)施的特殊約定
本合同金額包含房屋、室內(nèi)裝修以及部分家具家電,裝修明細(xì)為:地磚、墻磚、墻漆、墻紙、吊頂、實木地板、客廳背景墻、燈具及開關(guān)面板、窗簾、壁櫥、不銹鋼水槽、鋁合金陽臺、沐浴房、洗臉臺、五金掛件、套裝門……(根據(jù)實際情況增減);家具明細(xì)為:廚柜、餐桌及六把餐椅、組合沙發(fā)一套、二門書櫥、書桌、四門衣柜……(根據(jù)實際情況增減)。
第三條 關(guān)于學(xué)區(qū)房名額的約定
因買受方購置此房屋的核心用途為讓孩子落戶上學(xué),為實現(xiàn)合同目的,出賣方應(yīng)保證 中學(xué)( 市 路 號校區(qū))相應(yīng)的學(xué)區(qū)指標(biāo)可以正常使用。
(注:標(biāo)明地址是為防止有的學(xué)校有多個校區(qū))
第四條 價格
該房屋售價為(人民幣) 萬元整(不含稅費)。
第五條 付款方式及房屋交付期限
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金(人民幣) 萬元整,并應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi)將該房屋全部價款付給出賣方。出賣方應(yīng)于買受方交付 %房款后辦理不動產(chǎn)登記過戶手續(xù),以便于辦理貸款及入學(xué)登記等手續(xù),并于全款繳納后一周內(nèi)交付房屋。
第六條 買受方逾期付款的違約責(zé)任
買受方如未按本合同第五條規(guī)定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按銀行現(xiàn)行利率計算。逾期超過10天后,即視為買受方不履行本合同。屆時,出賣方有權(quán)終止合同,并按下述約定,追究買受方的違約責(zé)任。
買受方按累計應(yīng)付款的3%向出賣方支付違約金。出賣方實際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的`差額部分由買受方據(jù)實賠償。
第七條 出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權(quán)按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。逾期超過 日,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權(quán)終止合同,并按下列約定,追究出賣方的違約責(zé)任。
出賣方按買受方累計已付款的 10 %向買受方支付違約金。買受方實際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由出賣方據(jù)實賠償。
第八條 關(guān)于學(xué)區(qū)房名額的約定
如因?qū)W區(qū)資格問題導(dǎo)致買受方小孩無法在20 年9月1日前報名入學(xué),買受方有權(quán)解除合同,追回房款,并按下列約定,追究出賣方的違約責(zé)任。
出賣方按買受方已付款的 15 %向買受方支付違約金。二次過戶的所有稅、費均由出賣方承擔(dān)。
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
房屋辦理交付手續(xù)后一個月內(nèi)權(quán)屬變更登記手續(xù)未辦理完成的,買受方有權(quán)解除合同。
第九條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,無按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金及其他債務(wù)糾紛。交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅、契稅及其他房屋交易所發(fā)生的費用由買受方向國家交納。除個人所得稅外,出賣方不承擔(dān)因房屋交易所發(fā)生的稅費。
第十一條 其他約定: 1、出賣方應(yīng)在買受方支付全部房款前辦好管道煤氣開戶,保證買受方接受房屋時能夠正常使用管道煤氣。
2、出賣方在交付房屋時應(yīng)當(dāng)保證該房屋中現(xiàn)有家電能夠正常使用。
第十二條 本合同未盡事項,由雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條 本合同內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由出賣方、買受方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,出賣方、買受方雙方同意通過原告所在地人民法院訴訟解決。
第十五條 本合同(經(jīng)出賣方、買受方雙方簽字)之日起生效。 本合同共3頁,一式4份,雙方各執(zhí)2份,具有同等效力。
出賣方(簽名):
買受方(簽名):
簽約日期: 20 年 月 日
(一般商品)買賣合同 篇24
(____房字[____ ]第____號)
賣方(下稱甲方):
買方(下稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,共同信守。
第一條 甲方所有房屋,座落于武漢___________________________,為_____________結(jié)構(gòu),建筑面積_________平方米,用地面積_______平方米。“房屋所有權(quán)證”號為“武房權(quán)證____________字第____________號”,“土地使用權(quán)證”號為“____________字第___________號”。房屋附屬設(shè)施見附件。
第二條 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣(大寫)_____________________________________。
第三條 本合同簽定之日,乙方應(yīng)付人民幣(大寫)_______________給甲方,余款人民幣(大寫)__________________________________在辦理完轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條 甲方應(yīng)在收到乙方全部房款_______日內(nèi),將房屋交付給乙方,甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚,如甲方有設(shè)定抵押、按揭等行為應(yīng)告知乙方,并自行約定解決。交易房屋如發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)時,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的`______%向乙方哪個支付違約金;乙方解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方所付房款,并按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行合同,甲方不解除合同的,每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付違約金;甲方解除合同的,由乙方承擔(dān)房屋轉(zhuǎn)移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費,并按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內(nèi),攜帶“房屋所有權(quán)證”和“土地使用權(quán)證”到相關(guān)部門辦理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)。辦理轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)應(yīng)繳納的有關(guān)稅費,按國家、施市政策規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān),或由雙方另行約定。
第八條 因不可抗力造成違約的,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
第九條 本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行商議,并簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議和本合同具有同等法律效率力。
第十條 本合同履行中若發(fā)生爭議,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可以向武漢市仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本合同自雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式四份,雙方各執(zhí)一份,其他兩份交有關(guān)部門存檔。
第十三條 補(bǔ)充協(xié)議、附件:
立合同人
賣方(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號碼:
代理人(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號碼:
法定代表人(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號碼:
買方(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號碼:
代理人(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號碼:
法定代表人(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號碼:
簽訂時間: 年 月 日
(一般商品)買賣合同 篇25
甲 方(需方):____________
地 址:____________
電 話:____________
傳 真:____________
乙 方(供方):____________
地 址:____________
聯(lián)系人:____________
聯(lián)系人電話:____________
根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利、誠實信用的原則,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成本合同,以資共同遵守。
一、合同貨物
甲方向乙方采購的貨物名稱、品牌、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)廠家(產(chǎn)地)、數(shù)量、單價詳見附件《供貨明細(xì)表》。
二、貨物交付
1、供貨時間:乙方應(yīng)在甲方發(fā)出書面供貨通知或簽訂本合同后 天內(nèi)按照甲方要求將該批貨物運(yùn)至甲方指定地點。
2、供貨地點:________________項目工地,即:____________(工程地址)。
3、收貨負(fù)責(zé)人:甲方委派 為收貨負(fù)責(zé)人,聯(lián)系電話:____________ 。乙方應(yīng)將貨物交付給甲方的收貨負(fù)責(zé)人,并辦理交接手續(xù)。乙方將貨物交付給其他任何人均視為未交付,損失由乙方承擔(dān)。
4、包裝、運(yùn)輸和裝卸:乙方負(fù)責(zé)貨物的包裝、運(yùn)輸和裝卸并承擔(dān)費用,確保貨物完好無損地按時交付給甲方。本合同簽訂時,乙方已詳細(xì)了解甲方施工現(xiàn)場的各項管理規(guī)定及注意事項,乙方送貨人員和運(yùn)輸車輛應(yīng)當(dāng)遵守,否則,由此產(chǎn)生的事故及風(fēng)險,責(zé)任由乙方承擔(dān),如因此給甲方造成的損失,甲方有權(quán)從剩余貨款中扣除,不足部分可向乙方追償。
5、到貨清點:貨物運(yùn)送至甲方指定地點,并在甲方指定地點卸貨后,乙方送貨人員應(yīng)當(dāng)與甲方收貨負(fù)責(zé)人共同辦理到貨清點。
(1) 乙方應(yīng)當(dāng)出具貨物的合格證書、出廠檢測報告等相關(guān)質(zhì)量證明文件。乙方未能提供上述資料的,甲方有權(quán)拒收。
(2) 甲方對貨物的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、外面包裝當(dāng)場查驗核實。對貨物有異議的,甲方有權(quán)當(dāng)場拒收。甲方也可以在收到貨物后 日內(nèi)向乙方提出異議,經(jīng)核實確屬乙方責(zé)任的,甲方有權(quán)退貨。
(3) 甲方有權(quán)從貨物中封存樣品并對每批貨物進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。貨物質(zhì)量不符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)退貨。
6、交付:到貨后,乙方應(yīng)將貨物、產(chǎn)品合格證等質(zhì)量證明文件、使用說明及保修文件、其他配套物品和資料等全部交付給甲方,由乙方送貨人員與甲方收貨負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn),雙方簽字確認(rèn)之日即為該批貨物交付之日。驗收不合格,甲方拒收或退貨的,乙方負(fù)責(zé)退換貨并承擔(dān)增加的費用和給甲方造成的損失。
7、甲方收貨人員在送貨單或收貨單的簽字行為僅代表對乙方所供貨數(shù)量的認(rèn)可,不代表貨物質(zhì)量和單價的認(rèn)可,驗收類及結(jié)算類文件以甲方公司公章蓋章為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量保修和售后服務(wù)
1、質(zhì)保期為 年,從驗收合格之日開始起算質(zhì)保期。
2、乙方負(fù)責(zé)向甲方提供7×24小時售后服務(wù)保障,售后服務(wù)電話為:________________。乙方貨物在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方須在接到甲方通知后 日內(nèi)派員到現(xiàn)場進(jìn)行維修或更換。
3、質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償維修或更換;質(zhì)保期外出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修或更換,只收取成本價。
四、貨款支付
1、按月付款:甲方于每月_____日前支付上月供貨貨款的_____%。
2、在甲方付款前,乙方應(yīng)當(dāng)先向甲方出具增值稅發(fā)票。
3、支付的方式可以為現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或匯票等。
五、違約責(zé)任
1、甲乙雙方未按照約定履行合同義務(wù)的,應(yīng)賠償給對方造成的實際損失。
2、乙方逾期交貨的,甲方有權(quán)解除合同。如乙方逾期交貨給甲方造成損失的,包括但不限于工期延誤的違約賠償金等,每日按合同總金額的 %支付違約金。
3、貨物質(zhì)量不合格給甲方造成損失的,乙方應(yīng)向甲方支付違約金__________元,違約金不足彌補(bǔ)給甲方造成的損失,乙方還應(yīng)按甲方的實際損失的1.5倍承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、合同解除和終止
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可解除本合同。
2、依照法律規(guī)定或合同約定單方解除本合同的,合同自解除通知送達(dá)對方之日解除。
七、解決爭議的方式
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
八、其他約定事項
1、甲方采購部__________為甲方的委托代理人,本合同以及合同履行過程中涉及的補(bǔ)充協(xié)議、結(jié)算文件、付款計劃、欠款說明等一切文件必須由其簽字并加蓋甲方公章方為有效;乙方積極與甲方溝通及時辦結(jié)各項手續(xù)和及時向甲方提供增值稅發(fā)票。
2、合同未盡事宜,由雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致或相沖突的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本合同附件作為合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式 份,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份,具有同等法律效力。
5、補(bǔ)充條款:____________
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
委托代理人(簽字):____________ 委托代理人(簽字):____________
(一般商品)買賣合同 篇26
甲方(賣方)合同編號:001
乙方(買方
簽訂地點:____市
一、煤種、價格、交(提)貨時間、數(shù)量:簽訂時間:
二、質(zhì)量指針:
三、運(yùn)輸方式:鐵路運(yùn)輸。發(fā)站:包頭。到站:柳,收貨人:買方車板前的'費用含煤價為煤炭銷售價,由賣方正式報排產(chǎn)車皮計劃。
四、煤炭價格:車板交貨價格:每噸5500卡69510元含鐵路運(yùn)費。
五、交貨時間、地點、方式:發(fā)站車板交貨。
六、驗收結(jié)算標(biāo)準(zhǔn):煤炭數(shù)量以發(fā)站鐵路部門軌道衡計量磅單為準(zhǔn)。煤炭品質(zhì)在發(fā)貨站臺,賣方提供化驗單,雙方共同抽樣化驗。以國家質(zhì)檢部門化驗為準(zhǔn)。低位發(fā)熱量每低壹卡扣。簽訂合同后,買方確認(rèn)當(dāng)月火車運(yùn)輸計劃下達(dá)后,到賣方指定銀行開戶,并存入貨款,由賣方驗資后裝車。
七、結(jié)算方式:憑鐵路大票按實際噸位一列一結(jié)算,貨款兩票結(jié)算,煤炭底價,中間差價,煤炭增值稅發(fā)票。及火車運(yùn)輸發(fā)票、此合同為跨年合同,加12個月,總量240萬噸。如有市場價格浮動,參照秦皇島實際交易價格,按每季度上下浮動
八、違約責(zé)任:按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、解決合同糾紛方式:如出現(xiàn)計量、化驗等方面的重大分歧或經(jīng)濟(jì)糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向原告所在地的法院訴訟解決。
十、甲乙雙方應(yīng)遵守合同保密原則:未經(jīng)雙方同意,任何一方不得向
第三方泄露有關(guān)合同內(nèi)容及信息。
十一、本合同
第一條款所列供貨數(shù)量為固定數(shù)量,實際供貨數(shù)量由甲乙雙方在月初時根據(jù)實際情況協(xié)商確定。
十二、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,雙方法定代表人簽字蓋章生效。
十三、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議.,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
甲方:乙方:日期:
(一般商品)買賣合同 篇27
買賣是商品交換的主要形式,買賣合同是人們在日常生活或者交易往來最常見的一種合同,簡單的說,買家的風(fēng)險主要在于付款后收不到貨,而賣家的風(fēng)險在于發(fā)貨后收不到款。以下是常見的合同風(fēng)險:
1. 主體沒有訂立合同的資格,沒有實際履行能力。
在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)生活中,經(jīng)常出現(xiàn)的合同風(fēng)險就是訂立合同的主體沒有訂立合同的資格,根本沒有履行能力,即通常所說的皮包公司利用出賣人的.輕信,騙取出賣人的貨物。這種情況主要出現(xiàn)在以法人及其他組織為一方當(dāng)事人之間訂立的合同,主要表現(xiàn)形式為:a.訂立合同的一方根本沒有提供法人資格證明;b.合同一方雖提供了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,但為副本(未年檢)或復(fù)印件,其實為偽造的證明;c.合同一方提供了正式的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》但其實際虛報注冊資本,無實有資金,并沒有實際履行能力;d.合同一方在訂立合同時雖提供了正式的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,但因其它原因已歇業(yè)或已被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
2. 代理人超越代理權(quán)限,以被代理人名義簽訂買賣合同。
在買賣合同的簽訂中,經(jīng)常有代理人以被代理人名義簽訂合同的情況,在被代理人授權(quán)范圍內(nèi),代理人所簽訂合同的權(quán)利義務(wù)應(yīng)由被代理人承受。但代理人超越代理權(quán)或代理權(quán)授權(quán)期限已屆滿后所訂立的合同,未經(jīng)被代理人追認(rèn),由行為人承擔(dān)。根據(jù)《民法通則》有關(guān)規(guī)定有可能會給合同另一方當(dāng)事人造成損失。因此,在簽訂合同過程中,如果對方是加蓋分公司、部門的印章或者是部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員等都需要明確的授權(quán)委托書。
3. 買賣合同的內(nèi)容中出現(xiàn)漏洞導(dǎo)致權(quán)利得不到保護(hù)。
買賣合同中經(jīng)常出現(xiàn)因為對業(yè)務(wù)不熟悉或者談判經(jīng)驗不足而在合同內(nèi)容中出現(xiàn)漏洞,常見漏洞有:a. 質(zhì)量約定不明確;b. 履行地點不明確;c. 付款期限不明確;d. 違約責(zé)任不明確;e. 付款方式不明確;f. 履行方式不明確;g. 計量方法不明確;h.檢驗標(biāo)準(zhǔn)不明確。以上漏洞多出現(xiàn)在合同主文內(nèi)容缺少或者約定不明,使用文字雙方有爭議等情況。
4. 在買賣合同中的惡意履行。
簽訂了一份內(nèi)容齊備、詳盡完善的合同并不代表沒有任何風(fēng)險,在實際履行中有可能出現(xiàn)惡意履行的情況,一般有:a. 借口產(chǎn)品質(zhì)量差而拒付貨款;b. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題而故意不告知;c. 在發(fā)生多交貨時不予通知;d. 在對方履行不符合約定時,不及時采取措施避免或減少損失的發(fā)生;e.出賣人工作人員收貨后以工作人員非本企業(yè)員工為由拒絕支付貨款。
5.虛開支票,套取貨物。
虛開支票是近年來增長較快的一種欺詐行為。主要形式是開具不實面額的支票即空頭支票,這樣當(dāng)收票人將支票交給自己的開戶行轉(zhuǎn)賬時會被出票人的開戶行拒付而使支付額不可兌現(xiàn)。也有買受人在星期六或星期天去提貨,以支票形式付款,因銀行有時周六日不上班,出賣人周一去銀行時發(fā)現(xiàn)是空頭支票。另一種形式是故意制造障礙使開出的支票不能兌現(xiàn),這種形式更具有隱蔽性。例如,支票上的印鑒與出票人在銀行預(yù)留的印鑒不同;支票的大小寫不同;日期有誤;連筆致使支票不能清晰辨認(rèn);有涂改等都會導(dǎo)致支票被拒付。虛開支票方利用收票人需用一段時間才能弄清支票真?zhèn)危兹×素浳铮箤Ψ教幱谑植焕木置妗?/p>
(一般商品)買賣合同 篇28
甲方:
乙方:商丘紡織有限公司
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
1、乙方向甲方購買 絡(luò)筒機(jī)四臺(120錠/臺),每臺價格壹萬陸仟元整(¥16000元),合計總價為陸萬肆仟元整(¥64000元)。
2、拆車前甲方機(jī)器完整不缺機(jī)物件,簽訂合同當(dāng)日乙方交付甲方機(jī)器設(shè)備全款(甲方不負(fù)責(zé)開具發(fā)票)。
3、甲方負(fù)責(zé)為乙方將機(jī)器完好無損免費拆卸并上車。
4、設(shè)備拆卸上車前付完設(shè)備全款,運(yùn)費乙方自己承擔(dān)。
5、雙方本著誠信合作原則,同意雙方簽字生效。
甲方: 乙方:商丘紡織有限公司
開戶:河南省安陽市農(nóng)行東風(fēng)支行 地址:河南省虞城縣203省道東側(cè),杜集鎮(zhèn)北3公里處
卡號: 電話:
身份證:
20xxx年3月14日
(一般商品)買賣合同 篇29
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,甲乙雙方就乙方安裝中央空調(diào)設(shè)備達(dá)成如下協(xié)議:
第一條
甲方訂購及設(shè)備規(guī)格型號及數(shù)量,以及工程概況:
1、設(shè)備情況:____________________;
2、安裝工程概況:______________;
3、工程地點:___________________。
4、開工日期:______年______月______日。
5、竣工日期:______年______月______日。
第二條
乙方工程材料進(jìn)場時,由甲方確認(rèn)并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的),工程材料的安全由甲乙方共同負(fù)責(zé)。
第三條
安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)范及行業(yè)要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設(shè)計說明。乙方于工程竣工當(dāng)天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知______天內(nèi)組織人員對工程進(jìn)行驗收,認(rèn)定工程質(zhì)量和工程內(nèi)容符合要求的,雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設(shè)計圖、選型方案為準(zhǔn)。需更改設(shè)計方案的,須經(jīng)雙方協(xié)商同意。涉及機(jī)型調(diào)整的,須經(jīng)雙方洽商加以確認(rèn)。
第四條
本合同工程總價款為人民幣¥______元(大寫:______元整)。合同簽訂時,甲方支付乙方工程定金計人民幣¥______元。大寫:______元整(計工程總價款的______%)。
乙方工程材料及設(shè)備進(jìn)場,甲方驗收簽字后支付乙方二期工程款人民幣¥______元,大寫:______元(計工程總價款的______%)。其余款項于設(shè)備調(diào)試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款(以驗收報告日期為準(zhǔn)),甲方未付清全款以前,材料及空調(diào)設(shè)備權(quán)屬為乙方。乙方通知甲方驗收,______日內(nèi)甲方無故不參加驗收,視作驗收合格。以上價款不含小區(qū)物管費、含專用鉆孔機(jī)器鉆孔費用、含設(shè)備吊裝費。
第五條
一、乙方責(zé)任:
工程現(xiàn)場乙方負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的工作。
除洽商外,如乙方延期交工,應(yīng)向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達(dá)到此限額后仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。甲方簽字認(rèn)可的除外。乙方無故拖延工期的,每拖延______天,應(yīng)向甲方支付價款的______‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責(zé)任:
工程現(xiàn)場甲方負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)配合工作。
甲方負(fù)責(zé)空調(diào)內(nèi)機(jī)電源的鋪設(shè)及室外機(jī)基座的建設(shè)。
甲方負(fù)責(zé)施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。
甲方中途終止工程,應(yīng)向乙方償付合同款的______%的違約金。
甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的,每遲______天,甲方應(yīng)向乙方支付合同款總額的.______‰的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的______%。如甲方在達(dá)到此限額后仍不能付款,______個月內(nèi),乙方有權(quán)終止合同,并追回中央空調(diào)設(shè)備及附屬材料,且甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失,乙方也可追究甲方有關(guān)的法律責(zé)任。甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號,應(yīng)及時通知乙方,并承擔(dān)乙方重復(fù)運(yùn)輸、保管、設(shè)備差價、材料損失等有關(guān)費用。
對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第六條
產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)條款:
自驗收之日起,工程保修期為:______年(即______個月)。
在質(zhì)量保證期外由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。質(zhì)保期結(jié)束后,乙方為空調(diào)使用方提供終身有償維護(hù)服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容與方式,由使用方和乙方另行自愿簽訂合同予以確定。
第七條
因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協(xié)商解決。
第八條
解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條
由______方提交并經(jīng)甲方確認(rèn)的本工程的設(shè)計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十一條
本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十二條
本合同正本一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方:
乙方: