房屋買賣法院判決文書(精選30篇)
房屋買賣法院判決文書 篇1
原告:_________________姓名,性別,出生______年____月____日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號碼,聯系電話;
被告:_________________姓名,性別,出生______年____月____日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號碼,聯系電話;
訴訟請求:_________________
1、請求貴院判令被告繼續履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
2、
3、
4、
事實與理由
此致
_______________人民法院
具狀人:______________
房屋買賣法院判決文書 篇2
買賣合同是一方轉移標的物的所有權于另一方,另一方支付價款的合同。轉移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。以下是小編為大家整理的房屋買賣補充協議書范本精選3篇,供大家參考學習。
房屋買賣補充協議書1
甲方:_______
乙方:________
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協議:
第一條:房屋基本情況
乙方購買甲方合法擁有的坐落于________市_______區_______________________________________,產權證第___________號,建筑面積__________平方米的房產一套。
第二條:付款方式
1. 雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2. 甲方收到乙方定金______________________元整,待乙方交全款后,即可為乙方準備辦理過戶手續。
3.買賣上述房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
第三條:合同變更
1.在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內容,應書面通知對方,征得對方同意后在規定時間內(書面通知發生____日內)簽訂變更協議,否則造成損失由責任方承擔。
2. 本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。
第四條:違約責任
本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第五條:合同爭議的解決
本合同履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條:本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本合同共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十條:其他約定
______________________________________________________________________________________________________________________
甲 方:________ 乙 方:________
身份證號:________ 身份證號:________
電 話: ________ 電 話:________
現 住 址:________ 現 住 址:________
簽約日期:________ 簽約日期:_______
房屋買賣補充協議書2
1.售樓書和相關廣告內容:售樓書和其他相關廣告內容也是要寫進補充協議里去的,這是維護購房者合法權益的一個很重要的方式。
2.權證辦理的時間:合同中應該明確房屋所有權證辦理的時間。因為購銷合同里通常沒有說多長時間把產權證辦下來,這通常在補充條款里約定。
3.按揭辦不下來的責任:在購房事宜中有很多問題我們會忽略掉。因此,自己的權益得不到保障。在補充條款里面一定要明確按揭辦不下來的話,雙方的責任。現在買房通常需要按揭,確實有的情況下按揭沒有辦下來,沒有辦下來的原因比較復雜,有購房者的原因,也可能有房地產開發商的原因,甚至也有一些是銀行方面的原因,也有一些是綜合的。要明確,如果按揭辦不下來,雙方各自的責任是什么。
4.公攤建筑面積的規定:明確關于公攤建筑面積。現在面積爭議最多的就是公用面積的分攤問題,而且有些開發商經常在公攤上做文章,所以要和開發商約定清楚,不僅要有一個籠統的公攤面積的數字,而且要約定公攤的是哪一部分,要確定公攤的位置。現在有很多贈與這個,贈與那個,實際上有的時候是公用的面積。
5.合同中要明確裝修標準:以后逐漸的房地產開發項目是精裝修,那么就必須對裝修的標準明確。比如說裝修的標準不要籠統的想使用進口材料、高級材料等這種不明確、含糊的表述,一定要明確使用什么品牌,甚至包括顏色等。
房屋買賣補充協議書3
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
鑒于甲乙雙方經丙方居間就坐落于 的房屋(“該房屋”)簽署了《____市存量房屋買賣合同》(“ 《買賣合同》”),現三方經友好協商就房屋買賣事宜做出補充約定如下:
第一條:成交價格
甲乙雙方同意,交易房屋價款及家具家電、裝飾裝修及配套設施作價兩者總計為人民幣(大寫) 元整,此價格為甲方凈得價,不含稅。
第二條 關于房屋教育具體事宜的約定
1、定金:乙方于月日向甲方支付定金人民幣(大寫)元整。
2、首付款:乙方于請約定支付時間或條件)將首付款人民(大 寫) 元整該金額口包含口不包含乙方已支付的全部定金人民幣(大 寫)元整以口自行支付口資金托管口資金監管的方式支付甲方。
3、物業交割:甲方雙方應當在
交割手續,丙方陪同。甲乙雙方一致同意,乙方從本協議約定的購房款中留存人民幣(大寫)元整作為物業交割保證金,該保證金應于甲乙雙方辦理物業交割當日,由乙方支付給甲方。
第三條 稅費的承擔
甲乙雙方同意,本交易涉及的水費全部由方承擔,并直接向主管機關交納。
第四條 違約責任
1、甲乙雙方任何一方逾期旅行本補充協議約定義務的,每逾期____日,違約方應按日計算想守約方支付房屋總價款萬分之五的違約金。
2、甲方若出現下列情形之一的,甲方構成根本違約,且一方有權以書面通知的方式解除房屋買賣合同。
(1)甲方提供的該房屋所有權證的,原購房合同等相關產權證明手續不真是、不完整、無效,導致一方無法取得房屋所有權的;
(2)該房屋被查封或限制轉讓,導致一方無法取得所有權的;
(3)逾期履行本補充協議
第二條云頂的義務超過____日的;
(4)拒絕將該房屋出售給乙或者擅自提高房屋交易價格的;
(5)將該房屋出售給
第三方的。
甲方出現上述根本違約情形之一的,甲方應在違約行為發生之日起____日內,以相當于該房屋總價款的20%向乙方支付違約金;丙方胡搜去乙方的所有費用不予退還,由甲方直接賠付乙方。
3、乙方若出現下列情形之一的,乙方構成根本違約,且甲方有權以書面通知的方式解除房屋買賣合同:
(1)提供的證件等購房所需的自理不完整、不真實或無效,導致無法辦理房屋所有權轉移登陸手續的;
(2)拒絕購買該房屋的;
(3)逾期履行本補充協議
第二條約定的義務超過____日的。
乙方出現上述根本違約情形之一的,乙方應在違約行為發生之日起____日內,以相當于該房屋總價款
的20%向甲方支付違約金;乙方向甲方已支付的全部款項沖抵違約金,多退少補;丙方收取乙方的費用不
予退還。
第五條 其他
1、在甲乙雙方各自提供的證件等資料真實有效、并積極配合的前提下,丙方按照國家政策規定協助雙方完成交易。
2、本協議一式三份,甲乙丙三方各持一份,具有同等法律效力。如本協議與《買賣合同》、《居間服務合
同》、過戶、按揭代理合同》約定不一致的,均以本協議為準。
3 口,且無需填寫相關內容):
關于房屋租約的約定:口有口無
交易房屋的租賃期限至________年____月____日止;就房屋租賃事宜,甲乙雙方一致同意:
關于央產房的約定:口有口無
甲方應于________年____月____日前取得《中央在京單位已購公房上市出售登記表》:如未能按期取得,
則應承擔相關責任。
關于裝修、家具、家電等附屬設施清單的約定:口有口無
以下附屬設施隨房屋一并轉移并交付給乙方:
(1)裝修包括:
(2)家具包括:
(3)家電包括:
關于限購政策導致本協議無法履行時已 支付款項的具體約定::口有口無
對乙方已支付的房屋的約定:
對已支付的或應支付的代理費的約定:
其他約定:口有口無
全部款項并支付乙方總房款50%的違約金。
部款項,并收取總房款50%違約金。
(以下無正文)
甲方(出賣方):
委托代理人:
丙方(居間方):北京XX公司
經 辦 人:
聯 系 電 話: 乙方(買受方): 委托代理人:
房屋買賣補充協議書范本精選
房屋買賣法院判決文書 篇3
委托人: 性別: 身份證號碼:
委托人: 性別: 身份證號碼:
受托人: 性別: 身份證號碼:
我們 與受托人 系朋友關系。因個人日常工作繁忙原因,特共同全權委托 人為合法代理人;代表委托人 辦理“晉安區新店鎮山北路233號居住主題公園323#樓102復式單元”房屋買賣事宜。房屋所有權人為“陳其謀”;建筑面積279.61平方米,套內建筑面積268.29平方米;房產證號“榕房權證R字第0907738號”。具體委托辦理“晉安區新店鎮山北路233號居住主題公園323#樓102復式單元”房產事項如下:
一、前往 銀行辦理上述房產的按揭貸款、產權所有人變更等等手續;
二、代為領取撤銷抵押證明等等;
三、辦理并領取上述房產的《國有土地使用證》和《房屋所有權證》等等;
四、代為辦理上述房產的轉讓、變更、移戶或租賃等等手續; 代為辦理該房產立契過戶,稅務登記及與之相關的一切手續;
五、代收上述房產轉讓的全額價款;
六、代收上述房產出租的全部租金;
七、凡與上述房產轉讓、租賃有關的一切事務等等均全部委托受托人全權代辦;
八、凡與上述房產相關的其他一切事務等等亦全部委托受托人全權代辦‘
九、受托人 代表委托人 簽署的一切有關文件,委托人 均予以承認,由此在法律上產生的責任一概由委托人 承擔;
十、受托人有轉委托權。
本委托為不可撤消之委托。
本委托無論委托人 發生婚變或其他意外等等情況,均長期有效;
本委托經委托人 簽字并捺手印后生效;
本委托自上述所有事項全部辦理完畢后自行失效。
委托人:
委托日期:
房屋買賣法院判決文書 篇4
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
為了確保甲、乙雙方的合法權益,現就住宅及車庫買賣有關事項簽訂本私有房屋買賣協議如下:
第一條 經甲乙雙方共同協商,甲方自愿將位于某某某市某某號2棟4單元8樓的住宅壹套及一樓車庫雜物房壹間出售(出讓)給乙方,其中:住宅建筑面積為153.18平方米,車庫雜物房建筑面積某某平方米。
第二條 上述住宅及車庫雜物房的出售價(含出讓價,下同)為人民幣壹拾陸萬元整(¥某某某某某某元)(以下金額均為人民幣)。此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。
第三條 付款方式:實行分期付款,首期支付陸萬元整,第二期支付壹拾萬元整。具體支付時間及方式如下:
(一) 乙方陪同甲方到銀行歸還上述住宅按揭貸款余額取回《中華人民共和國房屋所有權證》(以下簡稱《房產證》時支付甲方售房款陸萬元整。
(二)在甲方辦妥上述住宅所有權過戶手續并將新的 《房產證》及車庫雜物房的《使用權出讓證》交給乙方的當天支付壹拾萬元整。
第四條 甲方必須在收到乙方支付的首期購房款并歸還按揭貸款余額取回《房產證》后的十五日內,與乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,并將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權,原入住人員或存放的物品必須在住宅所有權過戶后的十五日內搬離。
第五條 私有房屋買賣協議中鑒于甲方原來只擁有車庫雜物房的使用權而無所有權,僅取得車庫雜物房的《使用權出讓證》,而《使用權出讓證》又不能到發證機關辦理“使用人”變更手續的實際情況,該車庫雜物房及對應的《使用權出讓證》自乙方付清上述購房款(含車庫雜物房的出讓金)之日起至該車庫雜物房使用權終了之日止歸乙方使用和保管。
第六條 上述住宅及車庫雜物房的交易金額(人民幣壹拾陸萬元整)不包括售房應繳稅費及辦理住宅所有權過戶手續費等各種稅費,此項稅費由乙方承擔。
第七條 違約責任:
(一)乙方未在規定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的,由甲方按日加收違約金額的百分之 的違約金。
(二)甲方在收到乙方支付的購房款后未按規定時間辦理上述住宅所有權過戶手續并將新的《房產證》以及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方的,甲方除必須將住宅《房產證》及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方外,必須按日支付全部售房款百分之 的違約金。
房屋買賣法院判決文書 篇5
甲方:_________________身份證:_________________
乙方:_________________身份證:_________________
甲乙雙方協商一致,達成以下合意。
1、甲方欲將登記在其名下的房屋(_____平米,位置)轉讓給乙,_____年_____月_____日前完成交房,并在_____年_____月_____日前按照法律規定到房地產主管部門完成過戶登記。
2、乙方在_____年_____月_____日前交付房屋價款,方式(匯款/現金)。
3、交易產生的稅款由_____承擔,手續費由_____承擔
4、違約及救濟:_________________
(1)乙方支付價款后,若甲方_____年_____月_____日前未完成交房,需賠償乙方違約金_____萬。
(2)若乙方_____年_____月_____日前未完成房屋價款交付,支付給甲方的押金_____元不予退還。
(3)若因為甲方原因,在_____年_____月_____日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金_____元,并履行過戶登記義務。
本合同一式_____份,甲乙各_____份保管。
5、簽訂本合同意味著
(1)乙對房屋進行了細致檢查并滿意
(2)出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
(3)甲收取了乙的押金_____元,見附件1(收條或匯款單復印件)
(4)附件2為雙方身份證復印件
(5)附件3為甲方房產證復印件
6、雙方約定的其他事項
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
________年____月____日
房屋買賣法院判決文書 篇6
合同編號:______________
合同雙方當事人:
出賣人:______________________________________
注冊地址:____________________________________
營業執照注冊號:______________________________
企業資質證書號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯系電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
委托代理人:__________________________________
地址:________________________________________
郵政編碼:____________________________________
聯系電話:____________________________________
委托代理機構:________________________________
注冊地址:____________________________________
營業執照注冊號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯系電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
買受人:______________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍________________________
【身份證】【護照】【營業執照注冊號】___________________________________
地址:_____________________________________________________________________
郵政編碼:__________________________________聯系電話:____________________
【委托代理人】姓名:____________________國籍:________________________
地址:______________________________________
郵政編碼:__________________________________電話:_________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條項目建設依據
出賣人以________方式取得位于__________、編號為____________________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為____________________。
該地塊土地面積為________________,規劃用途為_______________,土地使用年限自_________年__________月_________日至__________年__________月_________日。
出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_______________。建設工程規劃許可證號為_____________,施工許可證號為_________________。
第二條商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為____________,商品房預售許可證號為_______________________。
第三條買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房為本合同第一條規定的項目中的:
第______【幢】【座】_________【單元】【層】__________號房。
該商品房的用途為______________,屬___________結構,層高為__________,建筑層數地上___________層,地下_____________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共_________平方米,其中,套內建筑面積____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米。
第四條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_______種方式計算該商品房價款:
1.按建筑面積計算,該商品房單價為每平方米________元,總金額______千______百______拾______萬______千______百______拾_____元整。
2.按套內建筑面積計算,該商品房單價為每平方米________元,
總金額_______千________百________拾_______萬________千_______百_______拾______元整。
3.按套計算,該商品房總價款為_________千_________百________拾________萬________千________百________拾_______元整。
第五條面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第___________種方式進行處理:
1.雙方自行約定:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款
面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按_____________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=─────────────×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條付款方式及期限
買受人按下列第___________種方式按期付款:
1.一次性付款__________________________________。
2.分期付款____________________________________。
3.其他方式____________________________________。
第七條買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第_________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理
逾期在_________________日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之________的違約金,合同繼續履行
逾期超過______日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_______%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之___________項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.______________________________________________________。
第八條交付期限
出賣人應當在________年_________月_________日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_________種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起________日內告知買受人的
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________。
第九條出賣人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第_________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理
逾期不超過________日,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之________的違約金,合同繼續履行
逾期超過_________日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起______天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___________項中的比率)的違約金。
2.______________________________________________________________。
第十條規劃、設計變更的約定
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起1日內,書面通知買受人:
該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起_日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起_日內未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____________天內將買受人已付款退還給買受人,并按______________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。__________________________。
第十一條交接
商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:______________________________。
第十二條出賣__證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。____________________。
第十三條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第__________種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2._________________________________________________。
3._________________________________________________。
第十四條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________。
第十五條關于產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用后________日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第__________項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起_________日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的__________%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的_________%向買受人支付違約金。
3.___________________________________________________________。
第十六條保修責任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。_________________________________。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權________________________
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權______________________
3.該商品房所在樓宇的命名權____________________________
4.該商品房所在小區的命名權____________________________
第十八條買受人的房屋僅作_____________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。______________。
第十九條本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,按下述第_________種方式解決:
1.提交______________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議。
第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條本合同連同附件共_______頁,一式________份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人________份,買受人_________份,________份,________份。
第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣人向_____________申請登記備案。
出賣人:______________買受人:_____________
【法定代表人】:______________【法定代表人】:_____________
【委托代理人】:______________【委托代理人】:_____________
_________________________________________
__________年_______月_______日________年_______月______日
簽于___________________________簽于_______________________
附件一:房屋平面圖
附件二:公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明
附件三:裝飾、設備標準
1.外墻:________________________
2.內墻:________________________
3.頂棚:________________________
4.地面:________________________
5.門窗:________________________
6.廚房:________________________
7.衛生間:______________________
8.陽臺:________________________
9.電梯:________________________
10.其他:_______________________
房屋買賣法院判決文書 篇7
甲方:____________乙方:____________
甲乙雙方就位于的一處農村房屋的買賣事項,根據我國民法典、土地管理法等相關法律規定,經充分、平等協商,自愿達成如下一致協議
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為,建筑面積,北屋,東屋,西屋,南屋,院落面積為,房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利,或已征得其他權利享有人的同意,擁有處分該房屋的權利
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付:乙方根據第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內,甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止如甲方在合同簽訂后一個月內,仍未交付房屋,乙方不經甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后日,甲方應當根據乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付元違約金,直至協助乙方辦理完房產過戶為止因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋的所有權益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關,甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利,造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發生爭議,雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續有效。
甲方:
身份證號:
乙方:
身份證號:
見證人:
身份證號:
見證人:
身份證號:
附:見證人聲明
見人聲明如下:
1、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛
3、本合同經我們見證,雙方自愿、平等協商,不存在脅迫、暴力強迫等違法情況,合同是雙方當事人的真實意思表示
4、本合同在年月日在家中簽訂,現場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人,雙方簽字蓋章后本合同生效。
見證人:甲方:乙方:
年月日
簽訂時間:
簽訂地點:
房屋買賣法院判決文書 篇8
甲方:_________住址:_________身份證號:_________
乙方:_________住址:_________身份證號:_________
甲乙雙方本著公平、平正原則,雙方經過反復協商自愿達成如下房屋買賣合同條款:
一、甲方將坐落在_________,房屋面積_________平方米,賣給己方居住使用。
二、房屋價款為:人民幣_______元(大寫人民幣:_______)。此價款含房地合一價。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買賣合同之日起,乙方一次性付清房價款人民幣_______元(大寫人民幣:_______)。
四、房屋款全部付清后,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權也隨之轉移,今后若遇國家占用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋后所產生的一切費用由乙方自行承擔。
六、今后社區及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理,甲方不得干涉。
七、本合同雙方遵守執行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金_______元(大寫人民幣:_______),還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本合同條款雙方認可無爭議,雙方簽字后生效。
甲方:
身份證號碼:
電話:
乙方:
身份證號碼:
電話:
房屋買賣法院判決文書 篇9
出賣人
身份證號碼:
買受人
身份證號碼:
根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協議,以資共同遵守:
一、甲方自愿將其位于_____________________________的房產及其土地使用權以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續,辦理過戶手續發生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納購房后應付的各項物業費用。本合同簽訂后,甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何合同。
六、違約責任
1、甲方應當于______年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方:1)本房屋合同轉讓金額本金及利息,利息按年息20%計算,計息期自合同簽訂日起算;2)解除合同時本房屋市場評估價,并賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
5、如因規劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式2份,甲、乙方各執一份。
甲方:
______年____月____日
乙方:
______年____月____日
見證人:
______年____月____日
房屋買賣法院判決文書 篇10
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
丙方(中介方):某某房地產經紀有限公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和協商一致的基礎上,就甲、乙雙方共同委托丙方從事房地產經紀事項達成一致意見,特訂立如下協議:
第一條 房屋信息描述
甲方自愿出售的房屋(以下簡稱該房屋)位于 。該房屋用途為 ,建筑面積為 平方米(以該房屋產權證標注面積為準)。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書,所有權證號為 字第 號,所有權人為 。乙方對該房屋已做充分了解,并愿意購買。
第二條 房屋交易價格
甲、乙雙方確認該房屋交易價格為每建筑平方米人民幣元,總價款合計為人民幣 元(大寫 元整)。
第三條 與該房屋交易相關的費用
與該房屋交易相關的費用按國家和北京市有關規定執行,由甲、乙方承擔,由丙方代收代繳。經甲、乙雙方確認,具體支付費用的種類和數額見附件一。
若乙方需要向銀行貸款,則乙方還應支付保險費、評估費和律師費,該費用在評估報告完成并確定后仍應由丙方代收代繳,具體支付費用的種類和數額見附件二。
第四條 委托事項和服務費
甲、乙雙方共同委托丙方為其提供促成房屋買賣、代辦房屋產權過戶等服務。甲、乙雙方應向丙方支付相應服務費。經甲、乙雙方確認,具體支付的服務費用種類和數額見附件一。
若需要從銀行貸款,則乙方委托丙方為其提供代辦關于銀行貸款的服務。乙方應向丙方支付相應服務費。經乙方確認,具體支付的服務費用見附件二。
第五條 定金支付
甲、乙雙方已達成該房屋買賣意向,在簽訂本合同當日,乙方需向丙方支付相當于房屋交易價格10%的購房定金,計人民幣元(大寫
元整),甲、乙雙方同意該定金自支付于丙方時起視為定金已支付。在支付定金同時,甲方應將該房屋的產權證、身份證等相關證件的原件交付于丙方。
第六條 付款方式
甲、乙雙方商定以下列第 種方式付款:
(一) 一次性付款
1、在丙方通知乙方立契過戶七個工作日內,乙方應將該房屋交易所需款項(包括該房屋交易價格、與該房屋交易相關的費用以及服務費)共計人民幣元(大寫 元整)交付于丙方(此時已付定金自動轉為房款);
2、在辦理完該房屋立契過戶手續后七個工作日內,丙方將該房屋交易價格的70%交付于甲方,計人民幣 元(大寫元整);
3、在辦理完該房屋交付手續后三個工作日內,丙方在扣除甲方應付稅費及服務費(共計人民幣 元整)后,把剩余房款交付于甲方,計人民幣
元(大寫元整)。
(二) 銀行貸款
1、在該房屋評估報告作出后第三個工作日,乙方應將該房屋的首付款(該房屋交易價格減去銀行實際貸款額)以及與該房屋交易相關費用和服務費交于丙方(此時已付定金自動轉為房款);
2、在銀行放貸手續完成后,由丙方配合甲方持相關證件、材料辦理70%的房款;
3、在辦理完該房屋交付手續后三個工作日內,丙方在扣除甲方應付稅費及服務費(共計人民幣 元整)后,把剩余房款交付甲方,計人民幣
元(大寫元整)。
第七條 房屋交付
(一) 甲方應在辦理完立契過戶手續之日起五個工作日內將該房屋交付給乙方。
(二) 該房屋交付當日,甲、乙雙方均需到場。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應簽訂《物業交割單》。
(三) 該房屋交付前,因該房屋所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等費用,由甲方承擔;該房屋交付并簽訂《物業交割單》后,因該房屋所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等,由乙方承擔。該房屋交付時,甲方應提供上述費用交納的單據。
(三) 如該房屋原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協議并提前預付物業、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。
(四) 甲方交付該房屋的裝修、設備狀況應符合國家標準。
第八條 甲、乙、丙三方義務
(一) 甲方義務
1 甲方應保證該房屋無抵押、無查封、無產權糾紛和債權債務糾紛,由此而引起的法律及經濟責任由甲方自行承擔。甲方承諾對該房屋權屬證件的合法性、真實性和有效性負全責。 2 甲方應保證該房屋交付時符合國家規定。
3 甲方應及時提供該房屋辦理產權過戶手續過程中所需要的相關證件及材料的原件和復印件,并保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
(二) 乙方義務
1 簽訂本合同的同時交付定金。
2 提供該房屋過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和復印件,并保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
3 若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料。
(三) 丙方義務
1 見證并監督本合同的執行。
2 代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。
3 代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六條中約定的方式向甲方支付房款。 4 甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時,應出面予以協商;協商無效時,應采取中立態度,并證明事實。
第九條 違約責任
(一) 乙方支付定金后,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應支付丙方相當于該房屋成交價2.5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數退還;若乙方違約,不購買該房屋,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應支付丙方相當于該房屋成交價2.5%的違約金。三方對此條款均無異議。
(二) 若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的.甲方悔約條款處理。
(三) 若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
(四) 在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條 合同的終止與解除
本協議履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本合同無法履行或雖能履行已無實際意義時,本協議自行終止,三方互不承擔責任,甲方在本協議終止后三個工作日內將已收房款全額退還,丙方則應將甲、乙雙方提交的所有證件及相關資料退還。
第十一條 解決爭議的方式
本合同在履行過程中發生爭議的,雙方應協商解決;協商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
(一) 提交 仲裁;
(二) 任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同附件作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十三條 對于未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補充協議。
第十四條 本合同一式三份,三方各持一份。
甲 方: 乙 方: 丙 方:
身份證號: 身份證號: 身份證號:
通信地址: 通信地址: 通信地址:
郵政編碼:郵政編碼: 郵政編碼:
聯系電話: 聯系電話: 聯系電話:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
聯系電話: 聯系電話: 聯系電話:
簽字日期: 簽字日期:簽字日期:
房屋買賣法院判決文書 篇11
今天特意為大家準備了簡單的私有房屋買賣合同樣式模板參考,有興趣的不妨來看看,希望內容對您有所啟示和幫助。
買方:__________(以下簡稱甲方)
賣方:__________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:______區______路______弄______號______室 ,建筑面積共__________平方米。 經雙方設立條件如下:
第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款共計人民幣:__________元。
第二條 本契約簽訂之日起__________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款后,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。
第三條 本契約簽訂后,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證后,產權歸甲方所有。
第四條 甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定,未經市有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。
第六條 自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。并按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。
第七條 本契約簽訂之日起,在兩年內屬于原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產權登記附件
房屋買賣法院判決文書 篇12
賣方:__________(甲方)身份證號:__________________
買方:__________(乙方)身份證號:__________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:第一條房屋概況甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。
該房屋具體狀況如下:甲方所售房屋位于________________,房屋占地面積約為______平方米,院子占地面積約為______平方米,房屋為___樓,一樓為___個門面,2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為______平方米,一樓門面為框架結構,二、三樓住房為磚混凝結構,二、三樓房屋平面圖見本合同附件;第二條房屋價格及其他費用甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣______萬元整(¥______);第三條付款方式簽訂合同之日一次性付清;第四條特別約定
1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建筑。
該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。
若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。
如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;第七條本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力;第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;第十條本合同附二、三樓平面圖;第十一條本合同一式三份,甲方執一份、乙方執二份;甲方(簽印):____________住址:_________________聯系電話:_____________乙方(簽印):____________聯系電話:_____________
簽訂日期:___年___月___日
甲方(男方):_________________身份證號:_________________
住址:_________________
聯系電話:_________________
乙方(女方):_________________身份證號:_________________
住址:_________________
聯系電話:_________________
房屋買賣法院判決文書 篇13
出賣人: 身份證號碼:(以下簡稱甲方)
買受人: 身份證號碼:(以下簡稱乙方)
經雙方充分協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及司法解釋的相關規定,雙方在平等自愿、互惠互利的基礎上,簽訂本合同供雙方遵守。
房屋現狀
第一條 甲方自愿將其所有的房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋。現該房屋具體狀況如下:
(一)該房屋座落于___路號幢單元層號,建筑面積___平方米;
(二)該房屋現已由甲方向設立抵押權;甲方還欠其貸款__萬元;
(三)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
房屋價額
第二條 該房屋的計價方式為整套總價方式,即共計萬元(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。
付款方式
第三條 乙方在本合同簽訂之日起五日內應向甲方給付定金人民幣元整,上述定金在乙方___付款時充抵房款。
第四條甲方下欠銀行的貸款萬元,在本合同生效之日起日內由乙方代甲方一次性清償。該款至乙方代甲方付清銀行時即轉為購房款。其余房款萬元,由乙方向銀行申請按揭支付。
第五條 本合同第二條約定的房屋總價萬元已包括甲乙雙方交易的各種稅費,即該房屋辦理轉移登記、抵押登記、按揭手續等所發生的所有費用全部由甲方承擔。
房屋交付
第六條 甲方承諾在本合同生效之日起___日將房屋交付給乙方,并在交付房屋前騰空該房屋。
房屋的權利保證
第七條 甲方承諾并保證,享有該房屋的合法所有權,該房屋沒有共有權,也沒有其他的權屬糾紛。
第八條 甲、乙雙方同意,在本合同生效之日起___日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續。
第九條 甲方保證已如實陳述本合同約定的所有內容及房屋狀況。
第十條 房屋毀損、滅失的風險自該房屋正式交付之日轉移給乙方,即乙方領取鑰匙之日。
違約責任
第十一條 任何一方沒有按本合同完全履行的,另一方有權解除本合同;違約方除賠償對方的損失外,另按本合同第三條約定的定金數額適用定金罰則。
其它約定
第十二條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議與本合同具有同等的法律效力。
第十三條 因本合同或與本合同有關的任何爭議,雙方應協商解決。協商不成的,依法向本合同房屋所在地的人民法院起訴。
第十四條 本合同一式二份,甲乙方雙方各執一份。兩份具有同等的法律效力。
第十五條 本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
20__年__月__日
20__年__月__日
房屋買賣法院判決文書 篇14
出賣人:
【證件類型】 身份證【證件號碼】
地址:
買受人:
【證件類型】 身份證【證件號碼】
地址:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《菏澤市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋基本情況
(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【樓房】,坐落于: ,該房屋所在樓層為 層,建筑面積共 平方米,房屋附屬設施含【儲藏室】 平方米【車庫】 平方米 【車位】 及裝修不可拆卸部分。
第二條 房屋權屬情況
(一)房屋產權證明
1、該房屋現沒有辦理所有權證。
2、商品房買賣合同號: (以 與 簽訂的《商品房買賣合同》為準)
(二)該房屋性質為商品房;
(三)房屋的抵押情況為無。
(四)該房屋的租賃情況為無。
第三條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋以套計價,成交價格為人民幣 元整(¥ 元)。
(二) 買受人在簽訂本合同的同時支付人民幣 元整(¥ 元),付款以收據為證,余款 元整(¥ 元)作為過戶的保證金,待過戶完畢之后另行一次性支付,付款以收據為證。劃轉方式:買受人支付定金的方式為直接支付給出賣人。
第四條 房屋產權及具體狀況的承諾
本合同中該房屋的權屬證明由出賣人提供并保證真實有效,出賣人承諾和保證該房屋在交易過程中無任何產權權屬糾紛或債務糾紛,不涉及民間借貸,不涉及查封,不涉及(第三方)訴訟。如該房屋存在共有人或其他權利人,出賣人保證此交易已告知和取得共有人及其他權利人的同意,并自行清理。如因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權轉移登記或發生的一切法律及經濟糾紛的,由出賣人及本合同簽署人承擔相應的法律及違約責任。
出賣人保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,本合同及附加協議中所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買受人。買受人對出賣人出售的該房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房屋。
出賣人保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入本合同及附加協議的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
第五條 房屋的交付
在本房屋交付之日前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】等全部費用由【出賣人】承擔,交付日之后(含當日)發生的費用由買受人承擔。
出賣人應當在 (約定時間或約定條件)將該房屋交付給買受人。該房屋交付時,應當履行下列第 1 、2 項手續:
1、出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并交接《房屋買賣合同》及附加協議中所列物品;
2、移交該房屋房門鑰匙;
第六條 權屬轉移登記及稅、費相關規定
(一)買賣雙方同意,應于本合同簽署后 (約定時間或約定條件),雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。辦理轉移登記所發生的交易費、登記費、測驗費、評估費、契稅、增值稅、個人所得稅等一切由過戶產生的費用【買受人】【出賣人】各承擔50%。
(二)本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及菏澤市的相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方同意,交易過程中產生稅費的承擔以約定為準。
(三)本房因拆遷產生的安置費及利息歸【出賣人】所有。
本合同履行過程中因政策原因需繳納新的稅費的,由【買受人】【出賣人】共同繳納。
第七條 違約責任
(一)定金責任
交付定金后,出賣人不論以任何原因提出終止合同,應雙倍返還買受人所付定金;買受人不論以任何原因提出終止合同,買受人所付定金歸出賣人所有。
(二)逾期交房責任
除不可抗力外,出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的,按照逾期時間以下列方式分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在30日之內,自第六條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之四的違約金,并于該房屋實際交付之日起7日內向買受人支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過30日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起10日內退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的30%向買受人支付違約金,并賠償買受人因購買此房屋產生的損失。
(三)逾期付款責任
買受人未按照第三條約定的期限和條件付款的,按照逾期時間以下列方式分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在30 日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之四的違約金,并于實際支付應付款之日起7日內向出賣人支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過30 日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起7日內按照累計的逾期應付款的 30 %向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。
(四)逾期確權責任
如因約定方不按本合同約定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相應于房價款30%的違約金。
如因某一方的過失而不能按本合同第七條約定時間或約定條件辦理權屬轉移登記的,守約方有權利退房;
第八條 出賣人將該房屋出賣給第三人,導致買受人不能取得房屋所有權證的,買受人有權退房,出賣人應當自退房通知送達之日起7日內退還買受人全部已付款,按已付款的30%支付利息,并按買受人累計已付房款的一倍支付違約金。
第九條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起7日內向另一方當事人提供證明。
第十條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地的人民法院起訴;
第十一條 本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同及補充協議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式2份,具有同等法律效力,其中出賣人1份;買受人1份。
出賣人(簽章):
簽訂時間: 年 月 日
買受人(簽章):
簽訂時間: 年 月
房屋買賣法院判決文書 篇15
房屋買賣協議(設施齊全)
售方:身份證號:
買方:身份證號:
居間方:
甲、乙、丙根據中華人民共和國有關法律的規定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋基本情況
1、甲方自愿將坐落在區的房屋出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房,對該房屋現狀無異議,愿意購買該房屋。
2、該房屋的基本情況如下:
房屋性質:所有權人:面積:樓層:
產權證號:土地證號:丘號:
附屬設施:
第二條、成交價格
甲、乙雙方協商后的實際成交價格為人民幣:元,¥該房屋的配套設施、過戶的相關費用由承擔。
第三條:傭金支付
甲方按照總房價款的%支付,即為人民幣元
乙方按照總房價款的%支付,即為人民幣元
甲乙雙方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同終止的,違約方須在違約行為發生之日起三日內向丙方支付本合同約定的全部傭金,守約方已繳納的傭金將予以退還。
甲乙雙方惡意串通,損害丙方利益的,對上述傭金的支付承擔連帶責任。
第四條:房款付款約定
乙方向甲方的付款約定:
乙方于年月日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣元¥
乙方于年月日過戶當日交付該房款人民幣元¥
待該房屋過戶手續辦理完畢,且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在物業實驗單簽字七日內,結清余款。
第五條:相關事宜
1、乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權辦理之前擔保責任,乙方需承擔辦理貸款的相關費用。
2、丙方為甲乙雙方提供交易機會,并促成交易成功,協助甲乙雙方辦理產權過戶手續。
3、甲方承諾于年月日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水、電、煤氣、有線電視、物業管理及戶口遷移等過戶手續及相關費用的交接事宜。
4、甲方保證該房屋權屬無爭議。如有共有權人,甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權人的同意。
第六條:違約責任
1、甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續,產生的一切后果及違約責任均由責任方負責。
3、甲方認可乙方貸款方式付款時:貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續履行該合同,并承擔由此而引起的經濟損失。
乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠等個人原因造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。
乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貨款手續,否則貸款延期責任由乙方承擔。
4、如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發生本條第1、2、3、款違約責任,均由違約方向守約方支付相當于合同第二條確定的房屋實際成交價的25%數額的違約金,并賠償守約方由此產生的一切損失。同時,違約方應向丙方支付總房款的2%違約金。
5、如因一方違約引起訴訟,守約方為訴訟支出的相關訴訟費、保全費、律師費均由違約方承擔。
第七條:免責條款
如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。
第八條:約定其他事宜
第九條:其它
1、本合同在執行中若發生爭議,甲、乙、丙三方應協商解決。協商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份三頁,甲、乙、丙三方各執一份。各種手續交接清楚,本合同自動終止,并由丙方收回。
甲方:乙方:丙方:
甲方共有人:代理人:經辦人:
代理人:身份證號:
身份證號:
聯系電話:聯系電話:聯系電話:
房屋買賣法院判決文書 篇16
出賣人(甲方):_______
身份證號碼:_______
買受人(乙方):_______
身份證號碼:_______
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協議,以資共同遵守:
一、甲方自愿將其位于_____________________________的房產及其土地使用權(一層車庫一處,建筑面積_____平方米;車庫門前附屬場地_________平方米及附屬卷閘門、防盜窗等設施,上述內容以下簡稱“本房屋”)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金__萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續,辦理過戶手續發生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。(交易后甲方給乙方寫好收據)
四、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納購房后應付的各項物業費用。本合同簽訂后,甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何合同。
六、違約責任
1、甲方應當于__年__月__日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方:1)本房屋合同轉讓金額本金及利息,利息按年息20%計算,計息期自合同簽訂日起算;2)解除合同時本房屋市場評估價,并賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
5、如因規劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式2份,甲、乙方各執一份。
甲方:_______
__年__月__日
乙方:_______
__年__月__日
見證人:_______
__年__月__日
房屋買賣法院判決文書 篇17
出賣人:
住所地:
郵編:
電話:
傳真:
法定代表人:
買受人:
住所地:
郵編:
電話:
傳真:
法定代表人:
甲、乙雙方就本合同項下的房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋坐落市路號。該房屋包括住宅和非住宅兩部分:
其中,住宅部分的建筑面積共_____________平方米,套內建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米;
非住宅部分的建筑面積共_____________平方米,套內建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米。
有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
二、計價方式與價款
按建筑面積計算價款,其中:
住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整;
非住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整。
房屋面積以房產證所確認的面積為準,按照合同約定的價格據實結算。
三、房屋價款支付方式
房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在本合同第四條所約定的擔保手續辦理完畢之日,付人民幣萬元;
第二期:在交付房屋之日,付人民幣萬元;
第三期;在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付清尾款萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
四、權利保證
1、為確保乙方所購房屋權益的順利實現,確保房屋產權證、土地使用權證過戶手續的順利辦理,確保乙方所支付購房款資金的安全,甲方同意對此向乙方提供擔保。擔保合同另行訂立。
2、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況,甲方應在本合同簽訂之日起15日內:
1、解除與承租方的租賃關系,因解除租賃關系而產生的一切費用由甲方自行承擔;如果甲方沒有履行該項義務,可以在房屋買賣手續辦理完畢后,由乙方解除租賃關系,但解除租賃關系過程中產生的一切費用由甲方承擔,乙方有權向甲方追償。
1、解除與抵押權人的抵押關系,確保過戶手續的順利辦理。
3、出賣人保證在房屋所有權轉移過程中,其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何其他權利要求,不會要求買受人支付任何價款以達到取得所有權的目的。如發生此等情況,由甲方負責解決。如果甲方不能解決,買受人有權解除合同要求退房;如買受人暫不解除合同要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當于總房價萬分之的違約金。
五、甲方應自乙方交付第一期付款之日起天內將房屋騰空交付乙方。自乙方接受房屋鑰匙之日起,乙方即取得房屋產權,有權進行任何合法之處分。
六、雙方應于本合同生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。
七、本合同訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規定,各自承擔。
八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。
十、甲方應保證其交付的房屋及設施、設備完好。交房時,乙方發現房屋或設施、設備與合同約定的不符,甲方應于1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條規定承擔違約責任。
十一、房屋所占用的土地土地使用權一并轉讓給乙方。
十二、任何一方違反本合同,違約方應向守約方支付違約金萬元,本合同另有約定的除外。
十三、本合同自雙方簽章之日起生效、本合同自雙方簽章之日起生效。本合同的附件與合同有同等效力。
十四、因履行本合同發生的爭議,雙方應友好協商解決,不愿協商或協商不成的,可向人民法院起訴。
十五、本合同一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
立約人:
甲方:
乙方:
日期:
房屋買賣法院判決文書 篇18
本合同雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方):____姓名:_______ 國籍:_ _ 身份證號碼:_________
地址:______ ______郵政編碼:______聯系電話:______
買方(以下簡稱乙方):姓名:____國籍:_____身份證號碼:______
地址:___ ___郵政編碼:______聯系電話:______
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________;共___層,___(套)(間),房屋結構為________,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積__ _平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___平方米),房屋用途為_ __;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;
(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為________。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測) (原產權證上標明) (房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為__ ___;該房屋買賣后,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按( 總建筑面積 ) ( 實際建筑面積 )計算,該房屋售價為( 幣)每平方米___ __元,總金額為( 幣千_百拾萬千百_拾元整。
第五條 付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣) 百_ __拾_ __萬_ __千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
第九條 關于產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條 房屋及其土地使用權力延伸的規定
該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同規定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買者依法享有該房屋及其土地使用的一切權利,且雙方需聲明乙方在合法購買該房屋后,擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利(包括被征用、改造、遷移產生的賠償或者其他形式所產生的賠償均由乙方所得,與甲方無任何關系,且甲方后代不得對乙方及其后代進行追償)。該合同由雙方所在村委會給予認可,甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交于乙方,乙方在法律規定和適當機會下予其作廢,并在村委會的證明和市/區政府給予的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農村集體使用證。
第十一條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十二條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十三條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十四條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十五條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。)
第十六條 本合同(經甲、乙雙方簽字)(經____ _公證)之日起生效。
第十七條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):
___年___月___日 ___年___月___日
簽于_____ 簽于_____
房屋買賣法院判決文書 篇19
設備轉讓方(下稱甲方)姓名: 身份證號碼: 設備回購方(下稱乙方)姓名: 身份證號碼: 現經甲、乙雙方共同商定達成如下協議:
(1)甲方現轉讓 型號挖掘機 臺給乙方,出廠編號分別為: 、 、 ,經乙方負責人及技術人員現場看機、試機后,甲、乙雙方達成協商價為人民幣 ,大寫( )。 乙方本著互相信任的原則預付現金人民幣 元,于________年____月____日將貨提出。如在訂金預付時間(上述時間)范圍內甲方把貨物處理給他人或其他原因不賣給乙方,甲方將承擔訂金的2倍作為違約金,賠償給乙方的作為損失。
(2)甲方出售該設備提供該挖掘機的出廠合格證、購機發票,進口設備提供進口報關單等合法有效證件手續。
(3)如該挖掘機是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
(4)協議簽定前挖機的產權、債權、債務問題與乙方無關。如果引起糾紛所有損失由甲方負責。
(5)甲方若購機時在按揭款未繳納完,私自出售給乙方后,要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責,如出售給乙方后,是甲方的原因,如:甲方尾款未付清造成G衛星定位系統鎖機后所造成的任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。
(6)甲方在自己的場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開,乙方將一次性付清余款,簽定本協議后該機產權屬乙方所有。
(7)為了雙方共同遵守特訂立此協議。甲方需提供身份證復印件附合同上。
(8)此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字按手印后立即生效。 甲方姓名: (手印) 乙方姓名: (手印) 聯系電話: 聯系電話:____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日
房屋買賣法院判決文書 篇20
甲方:
住址:
身份證號:
乙方:
住址:
身份證號:
甲乙雙方本著公平、平正原則,雙方經過反復協商自愿達成如下房屋買賣合同條款:
一、甲方將坐落在矣六街道一組 號,房屋面積( )平方米,賣給己方居住使用。
二、房屋價款為:人民幣300000元(大寫人民幣:叁拾萬圓整)。此價款含房地合一價。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買賣合同之日起,乙方一次性付清房價款人民幣300000元(大寫人民幣:叁拾萬圓整)。
四、房屋款全部付清后,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權也隨之轉移,今后若遇國家占用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋后所產生的一切費用由乙方自行承擔。
六、今后社區及小組對該房屋的`一切事項均由乙方全權辦理,甲方不得干涉。
七、本合同雙方遵守執行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金600000元(大寫人民幣:陸),還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本合同條款雙方認可無爭議,雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
中證人:
____月____日
房屋買賣法院判決文書 篇21
賣方(簡稱甲方):
身份證號碼: 住址: 電話:
身份證號碼: 住址: 電話:
買方(簡稱乙方):
身份證號碼: 住址: 電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上
就乙方向甲方購買房產,達成如下協議:
第一條 房產狀況
乙方同意購買甲方所有的位于 的房屋,該房產的產權證號 ,建筑面積為 平方米,小房建筑面積為 平方米。
該房所占土地的使用權為國有土地使用權,土地使用證號為 。
第二條 抵押情況
甲方保證該房產未設定抵押權,無任何權屬糾紛,保證能順利辦理過戶手續,否則,乙方有權解除合同,并由甲方雙倍返還定金。
第三條 價格條款
甲、乙雙方協商同意上述房產的交易單價為人民幣 元/平方米, (地下室/小房)單價為人民幣 元/平方米, (自行車庫/汽車庫等)單價為人民幣 元/平方米
以上合計總價款為人民幣
第四條 定金條款
乙方于 年 月 日已向甲方支付的定金 元人民幣,在乙方支付首付款時充抵首付款。
第五條 付款方式及期限
甲、乙雙方共同與濟南市房地產市場綜合服務中心(簡稱服務中心)《濟南市存量房交易資金托管協議》,本合同簽訂后 日內,乙方將首付款 萬元存入服務中心專用賬戶。
剩余房款由乙方申請銀行按揭貸款,由銀行將貸款轉入服務中心專用賬戶。
如果銀行實際審批數額加上首付款不足購房全款,乙方應在 天內一次性補足存入專用賬戶
產權過戶登記完成,確認乙方可以領取房產證后,再由專用賬戶將全部購房款劃入甲方賬戶。
乙方積極按照合同的約定履行付款義務,乙方沒有按照本合同第五條的約定支付首付款,逾期以首付款為基數按每日 向甲方支付違約金。
超過 天,甲方有權單方面解除合同,并不退還定金。
乙方逾期支付尾款超過 天,乙方應以欠款數為基數按每日 向甲方支付違約金。
第六條 稅、費分擔
甲、乙雙方辦理房產過戶等手續所產生的.相關稅、費用,按法律規定應該由賣方承擔的由甲方承擔,應該由買方承擔的由乙方承擔。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金,雙方約定,該費用由 □甲方承擔 □乙方承擔 。
如果一方沒有按照上述約定繳納相關稅、費,另一方可在墊付后向對方追償,并由違約方承擔 元的違約金。
第七條 房屋產權轉移登記
全部購房款轉入服務中心專用賬戶 日內,甲方應當協助乙方辦理產權變更登記手續,把房屋產權證和土地使用權證變更至乙方名下。
如果甲方逾期不協助乙方辦理房屋產權證和土地使用權證變更登記,乙方有權單方面解除合同,并由甲方雙倍返還定金。
第八條 房屋交付
甲方于 年 月 日將該房屋騰空交付乙方入住,并協助乙方 天內將上述房產內的水、電、有線電視、煤氣、集中供暖等設施的用戶證及交費卡更名后交付給乙方
甲方保證在交付房屋時將上述設施的費用結清。
甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按總房價款的萬分之 支付違約金。
第九條 戶口遷出
甲方應在 年 月 日前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。甲方逾期遷出戶籍關系的,每逾期一天,按總房價款的萬分之 支付違約金。
第十條 裝修及設施設備等情況清單
甲方交付房屋的附屬設施或裝飾裝修不符合清單的,按不符部分的 □約定價值 □評估價值 □市場價格 承擔賠償責任。
第十一條違約責任
1、甲、乙雙方房屋買賣合同簽定后,若乙方中途毀約,應書面通知甲方,乙方應在 天內支付甲方本房產成交價格的 作為違約金。
甲應在____日內將乙方的已付款不記利息返還給乙方。
2、若甲方中途毀約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應將已付款返還給乙方同時支付乙方本房產成交價格的 作為違約金。
第十二條 本合同一式 份,由雙方簽字后生效。
賣方(甲方): 買方(乙方):
年 月 日 年 月 日
新房屋買賣合同范文二
甲方(賣方):
身份證號碼: 電話:
乙方(買方):
身份證號碼: 電話:
房屋買賣法院判決文書 篇22
甲方(房屋出售方):身份證號:地址:
甲方委托代理人:身份證號:地址:
乙方(房屋購買方):身份證號:地址:
乙方委托代理人:身份證號:地址:
丙方(中介服務方):
甲乙丙三方根據有關法律,法規及承德市豐寧縣相關規定,本著自愿、公證、平等、誠實信用的原則,經協商一致訂立本合同。
第一條:成交房屋的基本情況
1.1經協商,甲方愿將上述房屋出售給乙方,甲方對上述房屋信息的真實性,準確性負責,并保證房屋交付乙方時的實際裝修狀況與乙方實地看房時的狀況保持一致,否則愿承擔相應的違約責任,賠償乙方因此而受到的一切損失。
1.2乙方確認對該房屋已經做了充分的了解并實地查看過房屋,對房屋現狀沒有異議,愿意購買該房屋。
第二條成交價格
甲乙雙方協商后確定的成交價格為:人民幣¥____________元(大寫__________________________)
第三條付款方式:乙方采取以下第______種方式付現。
3.1現金支付
第一次支付,乙方應在簽訂本合同時向甲方支付定金人民幣¥_________________元(大寫
第二次支付_____________________________________
第三次支付
第四次支付
3.2貸款支付
雙方同意乙方采取貸款方式(□按揭貸款□公積金貸款□組合貸款)購買該房屋,
甲方應無條件配合乙方辦理貸款手續。
第一次支付:乙方應在簽訂本合同時向甲方支付定金人民幣¥_____________________元(大寫______________________________)
第二次支付:_______________________________________________________________
第三次支付:_______________________________________________________________
第四次支付:______________________________________________________
如乙方提出終止貸款行為或因乙方原因不能取得貸款機構貸款的,乙方應于______日內以現金形式補齊房款。
3.3其:______________________________________________________________
第四條:稅費的承擔
甲乙雙方保證,按照國家及地方相關規定,交易習慣繳納與本次交易相關的各項稅費。
盡管有上述約定,雙方同意
甲方________________________________________________________________
乙方____________________________________________
第五條:權屬過戶及房屋交付
5.1甲乙雙方應于本合同簽訂之日起______日內將房屋權屬過戶的所需全部真實、有效合法手續、材料(包括但不限于房證、契證等)交與丙方保管,丙方協助雙方辦理過戶手續。
5.2雙方同意,甲方于______________________________騰空房屋并將房屋鑰匙交與乙方。
逾期交房的,接每日元收取違約金。
5.3在雙方交接鑰匙前,應先辦理有關物業的交接,包括但不限于水,電,煤氣,有線電視,電話,物業費,采暖費,戶口等相關手續,并由甲方結清相關費用。
5.4甲方應于產權過戶手續辦理完畢后____________日內,將戶口遷出甲乙雙方交易的房屋,逾期遷出的,按每日50元收取違約金。
5.5丙方應甲乙雙方要求協助雙方辦理上述物業交接事宜,并由雙方在《物業交驗單》上簽字確認。
第六條:違約責任
6.1本合同簽定后,如甲方違約不賣此房屋,需賠償乙方定金的雙倍及中介費,如乙方違約,定金、中介費不退。
6.2甲方保證所售房屋不存在任何權屬爭議,債務糾紛或其他瑕疵。
甲方保證有權出售該房屋,并已得到房屋共有人或房屋所有人或其他權利人的同意,保證全面履行合同義務,否則,乙方有權要求甲方支付本合同第二條房屋成交價格5%的違約金,并賠償因此受到的其他損失。
6.3乙方保證所提供的材料真實,有效,具備訂立本合同的資格,并保證全面履行合同義務。
否則,甲方有權要求乙方支付本合同第二條房屋成交價的5%的違約金,并賠償因此受到的其他損失。
6.4因甲乙雙方任何一方原因導致本合同不生效,無效,被解除,被撤銷或任何一方發生違約等,雙方一致同意丙方所收取的居間服務費均不予退還,因此而導致如有一方的損失,由所損失一方向另一方提出賠償,甲乙雙方誰的責任誰承擔居間服務費。
第七條:房屋買賣合同爭議的解決
甲乙雙方在本合同履行過程中發生任何糾紛,應先協商解決,協商不成的,任何一方均有權向人民法院起訴。
第八條:丙方責任
8.1依本合同約定為甲乙雙方提供房屋買賣居間服務。
8.2免費為甲乙雙方提供房地產買賣相關政策法規咨詢。
第九條:中介服務費支付
9.1甲乙雙方確認,雙方達成本次房屋交易是基于丙方所提供的居間服務,但該交易是雙方自愿,獨立做出的決定。
9.2在簽訂本合同的同時丙方一次性收取居間服務費人民幣_____________________元,大寫如發生貸款小于等于萬:元宗,大于萬:貸款額大寫由乙方承擔。
第十條:其他約定
第十一條:特別聲明
甲乙雙方同意:因甲乙任何一方的過錯導致本合同無效或交易不成功或房屋買賣合同不能全面履行,丙方不承擔任何責任。
第十二條:合同生效及其他
本合同于三方簽字按手印后生效,本合同一式三份,甲乙丙三方各執一份。
甲方:
乙方:
丙方:
房屋買賣法院判決文書 篇23
出賣人(甲方)
居間方(丙方):貴州中房置業有限公司
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自
愿、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方通過貴州中房置業有限公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產權及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產預售合同登記號為: 。
(二)房地產座落:貴陽市小河區珠江路小城故事B3棟1單元負1層3號
(三)房地產建筑面積:112.39 平方米。該房屋占用范圍內的土地使用權面積: 平方米。
(四)隨該房地產同時轉讓的設備及裝飾情況見本合同附件一。
(五)甲方轉讓房地產的相關關系(包括交房、租賃、戶口等其他關系)見本合同附件四。
第二條 甲方保證該房地產權屬無爭議,在將房地產出售前,已經與其配偶及房地產權證內的權利人協商一致,若出售后配偶再提出異議的,由權利人承擔法律責任,并已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自愿買受該房地產。
第三條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為人民幣大寫:叁拾叁萬元整凈收,小寫:(¥330000.00)。(若與到產權處和地稅局申報的過戶價格有沖突的,以本合同協定的價格為實際成交價格)。
第四條 甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本合同附件二中約定明確,乙方交付房價款后,甲方應開具收款憑證給乙方。
第五條 甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本合同附件四中約定明確,甲方騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條 甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本合同附件一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方確認,在 20xx 年 5 月 23 日之前,甲乙雙方共同委托貴州中房置業有限公司辦理該房地產的委托公證手續(若遇特殊原因延長5個工作日),甲乙雙方不得以任何借口推諉拖延辦理手續,若到期未前來辦理交易手續,按定金協議上的違約條款處理。
第八條 上述房地產交易產生的相關稅費、中介服務費、水、電、燃氣、通信費等與該房地產交易相關的其他費用的承擔和支付方式,按本合同附件三約定支付。
第九條 若乙方采取貸款方式購買該房地產,甲乙雙方有義務配合丙方為乙方辦理貸款手續,乙方須保證所提供的資料真實和銀行征信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實或銀行征信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應使用現金補齊所差房款,繼續履行該合同。
第十條 經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同附件條款與正文條款不一致的,以本合同附件條款為準。
第十一條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執壹份,簽字蓋章生效。
甲方(簽字): 電話:
乙方(簽字): 電話:
丙方(簽章):貴州中房置業有限公司
置業顧問: 電話:
年 月 日
房屋買賣法院判決文書 篇24
甲方(賣方): 身份證號: 乙方(買方): 身份證號: 根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建筑面積為_____平方米。(土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格為人民幣________元平方米,總價人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條 付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以按揭方式付款,并約定自乙方完成產權登記,取得產權當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請按揭,并于放款當日付給甲方。如實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在放款當日將差額一并支付給甲方。
第四條 甲方義務
4.1 甲方應于本協議簽署之日起日內將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有權要求甲方立即交房并承擔違約責任。
4.2 甲方應于本協議簽署之日起盡最大努力協助乙方辦理產權登記手續。包括但不限于協調開發商為乙方開具房屋買,協調相關部門更改備案合同,協助乙方在房屋產權登記部門登記等。甲方不積極協助的.除承擔相應的違約責任外,乙方有權單方立即解除合同或要求甲方履行義務。
4.3 甲方承諾其出賣的房屋屬于乙方可辦理一手房產權登記手續的房屋。如該房屋為乙方無法辦理一手房產權登記手續的,乙方有權立即解除合同并要求甲方承擔相應違約責任。如雙方協商以二手房買賣方式辦理房屋產權登記,則由此產生的一切稅費和費用均由甲方承擔。
第五條 乙方義務 乙方應按照本協議的約定按時足額付款。乙方未按時付款的,對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息,利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。
第六條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅金由_______方承擔,產權過戶手續費、傭金等由______方承擔、公證費由______方承擔。
第七條 違約責任 違約責任的范圍包括但不限于違約金元,違約方給守約方造成的實際經濟損失,守約方追究違約責任支出的律師費、訴訟費、交通費等。
第八條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條 本協議自雙方簽字之日起成立并生效。本合同一式份。甲方份,乙方份,公證機關份。
第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可協商解決。協商不成的,任意一方可向區人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項: 出賣方(甲方): 購買方(乙方): 身份證號碼: 身份證號碼: 地 址:郵 編:電 話: 地 址: 郵 編: 電 話: 本協議于________年____月____日簽署于____區
房屋買賣法院判決文書 篇25
本合同雙方當事人:______________
甲方(轉讓方):______________
姓名:______________
國籍:______________
身份證號碼:______________
居住地址:______________
委托代理人姓名:______________
國籍:______________
身份證號碼:______________
護照號碼:______________
地址:______________
郵政編碼:______________
電話:______________
乙方(受讓方):______________
姓名:______________
國籍:______________
身份證號碼:______________
居住地址:______________
委托代理人姓名:______________
國籍:______________
身份證號碼:______________
地址:______________
郵政編碼:______________
電話:______________
根據國家和省法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議:
第一條 買賣房地產情況
甲方擬將位于某______________________的房地產(房屋平面圖見附件一)轉讓給乙方。乙方對甲方擬轉讓的房地產作了了解,愿意購買該房地產。
該房地產【共用】【自用】土地使用權面積為______平方米,土地使用權類型為______,房屋建筑面積為______平方米,其中【套內】【整層內】的建筑面積為平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積為平方米(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準)。該房地產甲方于某____ 年____月____日向申請產權登記,領取了《房地產權證》,證書號碼為______,房地產權共有(用)證號碼為______。
第二條 買賣房地產價格、付款方式
甲、乙雙方議定該房地產交易總金額為(______幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方應于某簽訂后天內支付甲方定金(幣)____仟____佰____拾____萬____仔____佰____拾____元整。
乙方于某日前支付第一期房款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____整。
乙方于某日前支付第二期房款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟 ____佰____拾____元____整。
最后一期付款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整,在辦理好轉讓手續并核發新的《房地產權證》時付清。已付定金將在最后一期付款時沖抵,付款方式:【現金】【支票】【匯款】。
第三條 登記過戶手續辦理
本合同簽訂之日起三十日內,甲、乙雙方應攜帶有關資料____________到辦理過戶手續。乙方支付最后一期購房款時,甲方應同時將辦理過戶后的《房地產權證》交付給乙方。
第四條 房地產交接
雙方同意于某____年____月____日由甲方將該房地產交付給乙方使用。
第五條 權利保證約定
甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制,若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的,概由甲方負責處理,并承擔相應法律責任,由此給乙方造成經濟損失的,由甲方負責賠償。
第六條 違約責任
甲方決定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產時,作甲方中途悔約處理,本合同即告解除,甲方應在悔約之日起七日內將所收定金及購房款退還給乙方,另賠償乙方(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整的違約金。
乙方決定中途不買及逾期15天仍未付清應繳購房款時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付購房款甲方在七日內退回乙方,另賠償甲方(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整的違約金,由甲方在乙方已付房款中扣除。
第七條 稅務承擔
辦理上述房地產過戶所需繳納的稅費,由甲、乙雙方按規定各自負責。
第八條 合同爭議的解決方法
本合同履行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成的,按下述第____種方式解決:
1、提交______仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第九條 合同未盡事宜處置及生效
本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議(附件二),刊、充協議與本合同具有同等法律效力。
第十條 本合同保存
本合同一式三份,甲、乙方雙方各存一份,當地房地產管理部門存一份。
出賣人(簽章): _____________ 買受人(簽章):_____________
【法定代表人】:_____________ 【法定代表人】:_____________
【委托代理人】:_____________ 【委托代理人】:_____________
(簽章) (簽章)
______年______月______日 ______年______月______日
房屋買賣法院判決文書 篇26
賣方(甲方):身份證號:買方(乙方):身份證號:經甲、乙雙方共同平等協商,達成如下協議:
一、甲方自愿將位于縣鎮街的門面出售給乙方。
二、該房為結構,面積為㎡。原房屋產權證號國有土地使用證號。三、房屋售價為元/㎡,成交總金額元。簽訂合同時乙方付購房款元,申辦兩證過戶手續時付清余款元。四、甲方賣的門面確實是自己的,且提供的兩證是真實合法的,否則視甲方欺詐。
五、雙方簽合同之日起不得反悔,即甲方按合同賣房,乙方按合同買房,反悔方為違約。
六、合同為雙方真實意愿,如有合同所指的欺詐、違約行為而造成無法及時過戶,則有錯行為方應向無錯方付賠償金元,且獨自承擔一切后果。
七、若經中介介紹成交的,則方付中介費元,在簽合同時即付清。
八、若在辦理過戶手續中遇到手續不全、不清而不能及時辦理的,雙方予以諒解,但應及時補充補全手續。
九、該房的裝修及屋內設備清單十、雙方簽訂辦理產權過戶手續時限年月日,必須在簽訂合同的三十日內到產權管理部門辦理過戶手續,否則后果由拖延方負責。
十一、以上合同內容若有未盡事宜,雙方協商為:
1、2、3、若內容紙張不夠,可附紙在合同背后補充條款說明。
十二、本協議一式五份,甲、乙、中介各有一份,房、地產管理機構各一份。
以上合同以簽名蓋手印之日生效。
甲方簽名:乙方簽名:證明人(中介)簽名:
年月日
房屋買賣法院判決文書 篇27
賣方:_______________
買方:_______________
甲方根據《中華人民共和國____市房地產管理法》及有關規定,已依法通過劃撥方式取得____市______區地塊的國有土地使用權,土地面積為______平方米,國有土地使用證件為______。甲方在上述地塊上建設的項目名稱為______,現已竣工,取得房屋所有權證,經____市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,____市經濟適用住房銷售許可證號為京房內證字第______號。乙方自愿購買甲方的______房屋,甲方愿意出售,甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內的劃撥土地使用權轉讓給乙方。雙方經友好協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本合。
第一條房屋建筑面積為______平方米,共有共用部位詳見附件二。土地使用面積為______平方米。上述面積已經房屋土地管理部門測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣______元,價款合計為人民幣______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整______元。乙方預付的定金______元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。
第三條乙方同意________年____月____日前將購房價款全部當面交付甲方或匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行:_______________________銀行賬號為:_________________________
第四條甲方同意在________年____月____日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《____市建設工程質量合格證書》,并辦妥全部交接手續。交付地點:_____________________。甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《____市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意其購置的房屋在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前由甲方或甲方委托的管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽訂本合同后一個月內,持本合同和有關證件共同到____市______________________房地產交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續,申領房地產權屬證件,并按規定交納有關稅費。
第七條本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日
第二天起至實際交付之日止,每延期____日,甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之______向乙方支付違約金。逾期超過____日甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在合同解除后____日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方,利息按利率計算。
第八條本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第____日起至實際付款之日止,每延期____日,乙方按延期交付房價款的萬分之______向甲方無能為力付延期違約金。逾期超過____日乙方仍未付款的,甲方有權解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本合同由雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協議,為本合同不可分割的組成部分,具有同等的法律效力
第十條雙方凡因履行本合同引起的糾紛,應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第______種方式解決糾紛。
1.提交北京仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本______份,房地產交易管理部門壹份,______________________________。
甲方:_______________ 乙方:_______________
法定代表人:_______________ 法定代表人:_______________
身份證號碼:_______________ 身份證號碼:_______________
地址:_______________ 地址:_______________
聯系電話:_______________ 聯系電話:_______________
編碼:_______________ 編碼:_______________
代理人:_______________ 代理人:_______________
聯系電話:_______________ 聯系電話:_______________
________年____月____日 ________年____月____日
預售登記機關:_______________經辦人
房屋買賣法院判決文書 篇28
賣方(甲方):_________
買方(乙方):_________
根據中華人民共和國有關法律、法規和有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)轉讓給乙方。房地產具體狀況如下:
(一)房地產座落在_________市_________(區/縣)_________(部位:_________)房屋類型_________結構:_________;
(二)房屋建筑面積_________平方米,該房屋占用范圍內的土地使用權_________(面積/分攤面積)_________平方米。
(三)房地產四至范圍:_________;
(四)該房地產土地所有權性質為_________(國有/集體所有)土地;土地使用權以_________(出讓/劃撥)方式獲得;
(五)房屋平面布局及附屬設施狀況、套內裝飾標準:_________。
(六)甲方依法取得房地產權證號:_________;乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況已充分了解,自愿買受上述房地產。
第二條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價格為(_________幣)計_________元。(大寫):_________元整。甲、乙雙方同意,在本合同自簽訂之日起的_________天內,乙方將上述房地產轉讓價款分_________付與甲方,具體付款方式、期限另立付款協議。乙方交付的房價款,甲方應開具收款憑證。
第三條 甲方轉讓的房地產為以_________(出讓方式/劃撥方式)取得國有土地使用權的,按下列第_________款辦理。
(一)甲方取得國有土地使用權的使用年限為_________年(從_________年_________月起至_________年_________月_________日止),其中乙方按本合同約定受讓上述房地產,擁有國有土地使用權的年限為_________年(從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止),為乙方依法使用國有土地使用權的有效期限。甲方將上述房地產轉讓給乙方后,出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,_________(應辦理/可以不辦理)土地使用權出讓手續的,應由_________(甲方/乙方)按規定_________(辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金/將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家)。
第四條 甲、乙雙方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于_________年_________月_________日將上訴房地產交付(轉移占有)乙方。交付標志:_________。
第五條 除房地產交易管理機構依法作出不予過戶決定外,上述房地產權利轉移日期以_________(市/區/縣)房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。
第六條 上述房地產風險責任自該房地產_________(權利轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。
第七條 本合同生效后,甲、乙雙方應按國家及本市有關規定繳納稅、費。在上述房地產_________(權利轉移/轉移占有)前未支付的使用該房屋所發生的物業管理費、水電費、煤氣、電訊費等其他費用,按本合同附件四約定支付。自_________(權利轉移/轉移占有)后該房地產所發生的費用,按本合同附件四約定支付。
第八條 甲方轉讓給乙方的房地產根據原房地產權證記載的屬_________(居住/非居住)房屋,其相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)見附件五,業主公約見附件六。乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構和使用性質,乙方對該房地產有關聯的公共部位、通道和設施使用享有相應的權益承擔相應的義務,并應維護公共設施和公共利益。乙方確認上述受讓房地產的業主公約,享有相應的權利和承擔相應的義務。上述房地產在辦理轉讓過戶變更登記后,甲、乙雙方共同到物業管理單位辦理該房地產轉讓后變更使用、維修管理戶名及有關手續。
第九條 甲方保證在上述轉讓的房地產交接時沒有產權糾紛和財務糾紛。如上述房地產轉讓交接后發生交接前即存在的產權或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十條 乙方未按本合同約定期限付款的,應按逾期未付款向甲方支付利息,利息自應付款之日起第二天至實際付款之日止,利息按_________計算。逾期_________天后,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
(一)乙方除應支付利息外,還應按逾期未付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
(二)甲方有權通知乙方單方解除合同,甲方從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款_________%的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之日起_________日向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十一條 除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付給乙方的,應按已收款向乙方支付利息,利息自約定交付之日起第二天至實際交付之日止,利息按_________計算。逾期_________天后,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
(一)甲方除應支付利息外,還應按已收款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
(二)乙方有權通知甲方單方解除合同,甲方除應在接到書面通知之日起_________日內向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應按已支付房款的_________%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十二條 經甲、乙雙方協商一致,本合同未盡事宜,在不違反本合同原則的前提下,可訂立補充條款或補充協議,甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
第十三條 本合同由甲、乙(雙方簽定)(_________公證處公證)之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時,具有完全民事行為能力,對各自的權利,義務清楚明白,并按本合同規定履行。
第十四條 本合同使用于中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在旅行本合同過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,選定下列一種方式解決:(不選定的劃除)
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十五條 本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份,_________(市/區/縣)房地產交易管理機構執一份,_________(市/區/縣)房地產登記機構一份(本合同經公證的公證部門留存一份)。
賣方(簽章):_________ 買方(簽章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
房屋買賣法院判決文書 篇29
出讓方: (以下簡稱甲方)
受讓方: (以下簡稱乙方)
居間方: (以下簡稱丙方)
根據中華人民共和國有關法律,行政法規和烏魯木齊市相關地方性法規的規定,在丙方居間見證之下,經甲乙雙方一致協商后,雙方就房屋買賣事宜達成一致意見,在合法,平等,自愿,相互信任的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
1.甲方自愿將坐落于 市 區(縣) 房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋做了充分了解并實地驗看,對該房屋狀況無異議,愿意購買房屋。
2.該房屋的基本情況:房屋性質:產證房( ),一次性未領取產證( ),按揭房( )所有權人( )建筑面積( )(該房屋面積以房屋所有權證或商品房買賣合同上的登記為準)權屬證件的編號為:( )
3.是否設立抵押:是( ) 否( )
第二條 甲方承諾
1. 甲方因本合同而向乙方,丙方提詳的全部證件,文件等資料均真實,合法,有效。
2.甲方保證該房屋屬于國家及地方有關法律,法規,政策中允許交易的房屋:并在本合同所涉及的交易中,甲方對該房屋j擁有完整的處分權。備:(按揭房除外)
3. 如該房屋存在共有權人,則如本條第二款所述,在本合同簽訂前,甲方已經獲得共有權人的授權,擁有對該房屋的完整處分權:同時,甲方承諾:在雙方辦理過戶或公證手續當日,全部共有權人均親自到場或委托他人到場(并按照相關部門的規定辦理委托手續),辦理相關轉讓簽學手續。
4. 甲方保證該房屋無權利瑕疵,即:無產權糾紛,未拖欠稅項,未查封扣押等。(銀行抵押除外)。
第三條 房屋成交價格
1.如屬產證房或一次性未領取產證房,甲、乙雙方確定的一次性成交價格為人民幣元。(大寫: )
2.如屬按揭房,甲乙雙方確定的總成交價格為人民幣 元(大寫 )。其中首期支付轉按揭款為人民幣 元(大寫: )。截止到該月銀行貸款本金余額為 元(大寫: )以銀行對賬單為準。
3.如本合同無相反約定,則甲方已支付給房地產開發商或物業管理公司或其他相關部的契稅,維修基金,水電裝修等管理分押金,電話初裝費,燃氣管道初裝費,有線電視初裝費等已包含在房價款內,不再另行結算,但以上各項的更名費用由乙方自行承擔。
4.該房屋內的固定裝修均已包含在房價款內,并隨該房屋交付時一并轉讓乙方。
第四條乙方付款方
1.一次性付款:
(1)乙方應于本合同簽訂之日向甲方支付人民幣元(大寫)作為定金。
(2)乙方應干年月日前,支付除定金外的剩余房款共計人民幣元(大寫: )同時可押元為房屋物業交接保證金,于甲方騰空房屋交接鑰匙及結清物業欠款當日付清。
(3)辦理公證過戶所產生的相關稅費全部由方承擔,并于過戶手續當日直接向有關部門繳納。
(4)丙方在乙方交齊全部房款,且甲乙雙方辦理過戶所需證件齊全后通知甲乙雙方辦理過戶或轉讓手續。
(5)交款方式〃按銀行資金監管方式支付。
2貸款:
(1)乙方應于本合同簽訂之日支付定金人民幣 元(大寫 元整)
(2)乙方應于.年月日前,支付人民幣 元(大寫: )以上兩項合計人民幣 元(大寫: )為乙方支付給甲方的首期.房價款。但本合同約定,并不改變上訴第(1)款所列項的定金性質。
(3)甲方同意其余房價款乙方以貸款方式支付。甲乙雙方同意委托丙方辦理該房屋的貸款手續,甲乙雙方應于簽署本合同后—個工作日內按照相關部門規定將辦理貸款所需的全部證件資料交予丙方。待丙方收齊全部貸款資料后按照相關部門規定協助甲乙雙方辦理過戶和貸款的相關手續。
(4)辦理過戶和貸款所產生的系相關費用由乙方承擔。
(5)如銀行的最后審批放貸額度不足乙方的貸款申請額度時,順乙方需與甲方再到借款銀行面簽借款和抵押合同之前將其差額補足。
第五條:丙方居間服務費收取。
本合同由丙方居間足成簽訂,故丙方依法向甲乙雙方收取信息服務費,甲方應向丙方繳納信息服務費人民幣 元(大寫 )乙方應向丙方繳納信息服務費人民幣 元(大寫: 上述費用一方在簽署本合同時付清給丙方,丙方在收齊上述費用后開始辦理相關手續(備:如甲乙雙方原因致使本合同不能行的所售信息服務費不退)如乙方辦理貸款,在簽訂合同的同時由乙方向丙方繳納貸款代辦費人民幣(大寫: ).
第六條相關約定:
1.在本易容覆行過程中,如甲方若出示的有效證件為商品買賣合同的有效證件, 方保證去相關部門領取員產權證的手續和證件齊全,領取原產權證的手續所發生的費用全 部甲方自行承擔,如有面積上的差價額,由 方自行承擔。過戶所產生的費用按現時政策標準計算。
2.該房屋產權或租憑權過戶時相關稅費的計算基數:既定評估機構對該房屋的評估價格,而非丙方提供的交易參考價和甲乙雙方商定的成交價格。
第七條:房屋的交付和相關費用的結算
1.辦理完所有相關手續后三個工作日內交房,交房手續由甲乙雙方自行交接。
2. 甲方保證房屋交驗之前該房屋所產生的各項雜費(如:水,電,暖氣費,燃氣費,物業管理費,寬帶上網費有線電視費等)均已結清,并配合乙方辦理該房屋相關附屬配套設施的更名手續,相關更名費由乙方支付。
第八條甲乙雙方的其他約定:
第九條違約責任
1. 該房屋時以現狀受予乙方而乙方或乙方的授權代表驗看過該房屋,故乙方不得以任何理由拒絕覆行該合同。
2. 如乙方在簽署合同后未能覆行本合同之相關義務而導致本合同不能順利覆行,則屬乙方違約,則乙方所付定金歸甲方所有。
3. 如甲友T簽署合郎未能覆行本合同之相關義務而導致本合同不能順利覆行,則屬甲方違約,則甲方應向乙方雙倍返還定金。
4. 如乙方未按本合同約定付款,經甲方同意繼續覆行該合同,則乙方向甲方按照說房款的日前分之五支付帶納金,但期不應該超過20天,否則視乙方違約,乙方應向甲方支付總房款的百分之十作為違約金,甲方可單方解除合同。
5.乙方如貸款購買該房屋,則必須提供真實有效的相關資料和證明,乙方不得有銀行不良記錄(黑名單)如因乙方不能按照相關管理部門規定及時提供真實有效的資料及交納相關的稅費導致貸款不能在約定時間辦理的,乙方需要按照一次性付款的方式20日內向甲方補齊剩余房款,否則視為乙方違約。
6.如甲方逾期騰房,則甲方向乙方按照總房款的日千分之五支付滯納金,但逾期不應超過20天,否則視甲方違約,甲方應向乙方支付總房款的百分之十作為違約金,乙方可單方解除合同,甲方全額退還給乙方已支付的所有房款。
7.甲乙方雙方應積極配合辦理過戶或貸款之相關手續,如不按照約定時間本人(或委托代理人)親自到場辦理過戶或貸款手續或不按照本合同條款約定時間向丙方提供相關有效證件材料的,則違約方向守約方按照總房款的百分之十五承擔違約責任。
第十條免責條款
本合同因政府行為或不可抗力因素導致不能繼續履行,則本合同自行終止履行,甲乙丙三方互不承擔責任。
第十一條生效及其他
1.本合同一式三份,自三方簽字,蓋章之日起生效,甲,乙。丙三方各執一份,具有同等法律效率。
2.甲乙雙方履行本合同時所發生的爭議應協商解決,協商不成的可以向該房屋所在地人民法院起訴。
甲方〃(出讓方)
身份證號碼:
代理人:
聯系電話:
聯系地址:
乙方(受讓方):
身份證號碼:
代理人:
聯系電話:
聯系地址:
丙方(居間方):
經辦店面;
經辦人;
委托代理人;
聯系電話;
簽訂日期;
房屋買賣法院判決文書 篇30
訂立合同雙方:_____
出賣方:_____,以下簡稱甲方;
購買方:_____,以下簡稱乙方。
為確保雙方合法權益,根據國家有關房產的規定,經雙方共同協商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執行。
一、甲方將位于:_____小區(街)區號樓單______元室房產一套,系私人產權房(房產證號),建筑面積平方米,雙方同意按新測繪面積為準。并與土地使用權一并轉讓給乙方。
二、房屋交易價:人民幣______元整。
三、乙方自愿購買上述房屋并接受此房屋現狀,乙方于______年______月_____日向甲方交付購房定金______元整。待購房款全部交齊,定金抵作購房款。
四、雙方于______年______月_____日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日,乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。
五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清,乙方不承擔。電表止碼數度,水表止碼數立方,煤氣表止碼數立方。
六、甲方確保此房產權明確和真實并合法,無任何糾紛、無抵押和債權債務,否則出現糾紛由甲方負全部責任,并賠償乙方按成交價10%的經濟損失。
七、甲方將此房出售后,此房一切事宜無權過問,并無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用,雙方協商由方承擔,方不承擔。
八、此協議自雙方簽字起發生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。并按成交價的10%向對方支付違約金。
九、特別約定:
1、甲方保證及房屋鑰匙后30天內將戶口遷出。
甲方:_____乙方:_____
日期:______年______月_____日