買賣合同模板匯總（精選29篇）

買賣合同模板匯總 篇1

　　原告（反訴被告）杭州金瑞工貿有限公司，住（略）

　　法定代表人：劉培煉，公司董事長。

　　委托代理人（特別授權代理）張杰，浙江泰易律師事務所律師。

　　被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司，住（略）

　　法定代表人：石維綱，公司董事長。

　　委托代理人（特別授權代理）劉恩，浙江浙杭律師事務所律師。

　　委托代理人（特別授權代理）鄒永闖，浙江浙杭律師事務所律師。

　　原告杭州金瑞工貿有限公司為與被告耶魯（杭州）機械有限公司買賣合同糾紛一案，于20xx年3月29日向本院提起訴訟，本院于同日受理后，依法由審判員傅建昌適用簡易程序進行了審理。同年4月11日，被告對原告提供的貨物申請質量鑒定，在鑒定期間被告撤回鑒定申請。后因被告于同年7月21提出反訴，本院受理被告反訴后，本案轉普通程序，依法組成合議庭進行審理，于同年8月30日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張杰、被告委托代理人鄒永闖到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告杭州金瑞工貿有限公司訴稱：原、被告于20xx年9月6日簽訂購銷合同一份，約定由原告提供給被告各種規(guī)格的鋼材。合同簽訂后，原告依約向被告提供價值274795.25元的鋼材，但被告只支付了部分貨款，經原告多次催討，被告至今尚有貨款46177.05元未付。故向法院起訴要求被告立即支付貨款46177.05元、違約金5649.92元，并由被告承擔本案訴訟費。

　　被告耶魯（杭州）機械有限公司辯稱：原、被告訂立合同的實際時間應是20xx年9月1日，同時被告已經付清了全部貨款，請求法院駁回原告的訴訟請求。現根據20xx年9月6日簽訂的購銷合同，原告應于同月7日前供貨，逾期供貨一日應按總貨款的1％向被告支付違約金。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日和9月10日向被告提供了價值274795.25元的貨物，遲于合同約定的供貨期限3天，已構成違約。故向法院提出反訴，要求反訴被告支付違約金8243元，并承擔本案反訴費。

　　反訴被告杭州金瑞工貿有限公司辯稱：原、被告雙方訂立合同的時間應是20xx年9月6日，反訴被告實際是在同月6日就交貨了，由于反訴原告提出規(guī)格不合適，要其他類型的鋼材，故反訴被告于同月10日提供了反訴原告所需的鋼材。按合同規(guī)定是反訴原告帶款提貨，是反訴原告違約在先，同時違約金每天按總貨款的1％計算應屬過高。

　　庭審中，原、被告雙方爭議的焦點主要為：

　　一、雙方簽訂合同的時間。原告認為簽訂合同的.時間為20xx年9月6日，被告認為簽訂合同的時間為20xx年9月1日。根據原、被告所提供的合同，雙方簽訂的時間為20xx年9月6日，同時被告在反訴狀上也明確認為是9月6日，被告也沒有向法院提供證據可以證明是9月1日。故本院確認原、被告所簽訂合同的時間為20xx年9月6日。

　　二、對原告于20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，被告已付貨款多少元？原告認為，被告于同年9月26日付貨款100000元，同年11月賣給原告價值6724元的貨物，同年12月19日賣給原告價值34950元的貨物，20xx年2月7日付貨款86944.20元，共計被告已付給原告貨款228618.20元。被告認為已付上述款項是事實，但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元，并提供了同日銀行存根1份，故被告已付清了全部貨款。原告認為被告于20xx年9月5日所付的貨款是支付以前其他貨物的款項，且與本次貨物的規(guī)格也不一樣，與本案沒有關聯性。本院認為，原、被告雙方簽訂的合同時間為9月6日，且合同約定了帶款提貨，故原告的異議成立。對原告于20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，本院確認被告已付貨款228618.20元。

　　三、反訴被告于20xx年9月10日供給反訴原告的鋼材根據合同規(guī)定是否違約？反訴原告認為，反訴被告應于9月7日前供貨，而其于9月10日供貨，逾期3天構成違約。反訴被告提供了價值274795.25元的鋼材，故反訴被告應依約支付8243元的違約金。為此向法院提供了雙方所簽訂購銷合同1份及9月10日的送貨單1份。反訴被告認為，在9月6日送貨后，根據反訴原告的需要送了其他規(guī)格的貨物，反訴被告沒有違約。本院認為，根據反訴原告提供的送貨單看，反訴被告于9月10日所供的貨物與雙方所簽訂合同所需鋼材的規(guī)格不一樣，且反訴原告收貨后在合理期限內也沒有異議，應視為對原合同的變更。故反訴被告于9月10日的供貨行為并未構成違約。

　　通過對上述爭議焦點的認定及原、被告雙方在庭審中的陳述，本案事實確認如下：

　　20xx年9月6日，原、被告雙方簽訂購銷合同一份，合同約定由原告在同年9月7日供給被告約定規(guī)格的鋼材一批，同時約定帶款提貨等條款。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日、9月10日按被告所需供給了價值為274795.25元不同規(guī)格的鋼材，被告在收貨后已支付原告貨款228618.20元，余款46177.05元經原告多次催討，被告至今未付。在庭審中，被告對原告違約金5649.92元的計算沒有異議。

　　本院認為：原、被告間的買賣合同成立并有效。被告在收取原告的鋼材后，尚有46177.05元貨款未付，現原告要求被告支付該款，本院予以支持。被告未按約支付原告貨款，已構成違約，對被告逾期支付的貨款原告要求按日萬分之二點一計算違約金符合法律規(guī)定，且被告對原告違約金的計算也沒有異議，故本院對原告要求被告支付違約金5649.92元的訴訟請求予以支持。被告辯稱已付清全部貨款，依據不足，本院不予采信。反訴原告訴稱反訴被告構成違約，要求反訴被告支付違約金8234元，無事實依據，本院不予支持。據此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百一十三條、第一百五十九條、第一百六十一條的規(guī)定，判決如下：

　　一、被告耶魯（杭州）機械有限公司支付原告杭州金瑞工貿有限公司貨款46177.05元、違約金5649.92元，共計54826.97元，此款限被告在本判決生效后10日內付清。

　　二、駁回反訴原告耶魯（杭州）機械有限公司要求反訴被告杭州金瑞工貿有限公司支付違約金8243元的訴訟請求。

　　本案本訴受理費20xx元，反訴受理費340元，合計2405元，由被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司負擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于浙江省杭州市中級人民法院，并向杭州市中級人民法院預交上訴案件受理費2405元（開戶銀行：工商銀行湖濱分理處；賬戶：；戶名：浙江省杭州市中級人民法院）在上訴期滿的次日起七日內仍未交納的，按自動撤回上訴處理。

　　審 判 長 施 飛

　　審 判 員 傅 建 昌

　　代理審判員 王 輝

買賣合同模板匯總 篇2

　　煙花爆竹安全買賣合同合同編號：〔20〕號

　　供貨單位（章）：

　　購貨單位（章）：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：訂貨清單產品代碼

　　(同流向登記的產品代碼)產品名稱產品類別產品

　　級別規(guī)格/型號計量

　　單位箱含藥量（千克）

　　數 量單 價（元）

　　金 額（元）合計人民幣（大寫）：

　　一、本合同按照《中華人民共和國合同法》等有關規(guī)定執(zhí)行。買賣雙方應嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《煙花爆竹安全管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，依法經營，保障安全。

　　二、產品質量標準及要求

　　三、禁（限）用藥物要求：

　　四、產品包裝標準及要求：

　　五、提（交）貨時間和地點：

　　六、運輸方式及費用負擔：

　　七、驗收標準與方法：

　　八、提出異議期限：

　　九、結算方式及期限：

　　十、產品安全與質量責任：

　　十一、運輸安全責任：

　　十二、違約責任：

　　十三、合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，按下列第種方式解決（選擇一種）：

　　1、雙方同意將爭議提交仲裁委員會仲裁；

　　2.依法向人民法院提起訴訟。

　　十四、其他約定事項（可另附頁）：

　　購貨單位 （ 章 ）單位名稱許可證編號單位地址郵政編碼法定代表人

　　（簽字）聯系電話委托代理人

　　（簽字）聯系電話電子郵箱電子郵箱開戶銀行賬戶

　　供貨單位 （ 章 ）單位名稱許可證編號單位地址郵政編碼法定代表人

　　（簽字）聯系電話委托代理人

　　（簽字）聯系電話電子郵箱電子郵箱開戶銀行賬戶國家安全生產監(jiān)督管理總局制定國家工商行政管理總局公安部二〇xx年七月

　　有效期自年月日至年月日

買賣合同模板匯總 篇3

　　摘 要：

　　風險負擔乃對不可歸責于合同雙方當事人事由所引起的損失進行責任分配的制度，以不適用違約責任為前提。傳統(tǒng)民法理論對風險負擔規(guī)則所理解的“交付主義”模式與“所有權主義”模式均存在一定缺陷，我國《合同法》第142條所確立的風險負擔規(guī)則應解釋為“準所有權主義”模式，即“交付”指“轉移所有權或以轉移所有權為最終目的轉移占有”，且在“交付”本身并不導致所有權轉移的情形下，買受人承擔風險的前提在于其所有權轉移的債權請求權在法律上尚可實現。

　　關鍵詞：買賣合同；風險負擔；準所有權主義；法律解釋

　　中圖分類號：

　　DF525

　　文獻標識碼：A DOI：10.3969/j.issn.1001-2397.20xx.05.05

　　一、問題的提出：源于實務的困惑

　　買賣合同中的風險負擔，是指應當由誰對因不可歸責于合同雙方當事人的事由而造成的損失承擔責任的制度[1]，也即在此種不可歸責于合同雙方的情形下買受人是否仍需按合同約定支付價款的規(guī)則設計。一般認為它與違約責任是共同處理標的物毀損滅失的兩項不同的制度，兩者的界限在于標的物毀損滅失若屬違約之際的毀滅則訴諸違約責任制度予以救濟，只有在造成損失緣由不能被評價為違約時才能考慮適用風險負擔的相應規(guī)則[2]。此外，風險負擔規(guī)則在特定情況下會因違約情形的出現而有相應的調整，如我國現行《合同法》第143、146條就規(guī)定，買受人受領遲延等導致標的物不能按期交付的情形均會出現買受方承擔風險的結果[3]。我國現行《合同法》第142條規(guī)定：“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔，但法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。”同時，為了明確該規(guī)定適用于不動產的風險轉移時“交付” 應當如何理解的問題，也即在不動產的風險移轉標準中“交付”的內涵是否應當擴大理解為“過戶轉移所有權”，最高人民法院在《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《商品房買賣合同解釋》）第11條第1款表明立場：“對房屋的轉移占有，視為房屋的交付使用，但當事人另有約定的除外。”此后，理論界與實務界基本統(tǒng)一認識，認為我國現行法律關于風險負擔的規(guī)則采納的是符合現代合同法發(fā)展趨勢的“交付主義” [1]744，也即將風險的轉移與所有權轉移區(qū)分開來，以物的實際交付時間為標的物風險轉移的確定標志，即使買賣標的物交付之時所有權尚未轉移，也

　　應當由物的實際占有者負擔風險。[1]747但是，對于我國通說所贊成的買賣合同風險轉移規(guī)則乃“交付主義”風險負擔模式（以下簡稱“交付主義”），理論界亦有人從立法論上表達了強烈的質疑，對上述《商品房買賣合同解釋》的批判則似乎更為激烈。此外，按通說的“交付主義”內涵適用上述規(guī)則，雖然在絕大多數情況下并不會造成實務界困擾，但是對于個別特殊情形所得出的結論也不無爭議，且按這種理解適用上述規(guī)定甚至有可能得出極不公平的結論。本文設計以下案例，以便探討：

　　案例一：張三將手機賣給李四，約定李四在付清價款前張三保留所有權，并于合同成立之時即完成交付，李四將手機拿回家妥善放置，當晚閃電劈開窗戶并致手機毀損。問：由誰承擔風險？如果這是一個試用買賣，在試用期間發(fā)生風險又應當由誰承擔？與所有權保留情形之間的本質區(qū)別何在？

　　案例二：房地產開發(fā)企業(yè)甲急欲銷售其開發(fā)的某住宅區(qū)的最后1套別墅，遂打電話向乙、丙發(fā)出售房要約。要約發(fā)出后甲與乙簽訂買賣合同并交付該別墅，乙支付了全部房款，但未辦理產權變更登記。之后，甲與不知情的丙簽訂買賣合同并辦理了產權變更登記。而后，該別墅被意外焚毀。問：該案中誰承擔別墅意外焚毀的風險？根據上述《商品房買賣合同解釋》的規(guī)定，丙無需承擔風險基本不存在異議；關鍵的問題在于若根據上述司法解釋的字面含義適用該規(guī)定，已經實際占有該別墅的乙則應當承擔房屋毀損的風險，但是讓法律上已經無法取得房屋所有權的占有人承擔房屋焚毀風險，其合理性值得質疑？如果乙不承擔，在現行法律框架之下，究竟該由誰承擔？現行法律規(guī)定與司法解釋立法論上是否存在缺陷？

　　案例三：張三將母牛借給李四使用，在此期間李四將母牛賣給王五且已交付，王五在占有母牛期間閃電將母牛劈死，此時風險由誰承擔？與李四出賣母牛的行為是否適用善意取得制度有關系？在不適用善意取得情形下，王五的主觀心理是否影響風險負擔的結論？

　　根據現行法律規(guī)則與司法解釋要對上述各案例中提出的問題予以解答，必須先對風險負擔規(guī)則通說——“交付主義”的合理性與缺陷進行全面分析，進而對《合同法》第142條加以釋義，以期解釋結論能體現公平正義。

　　二、買賣合同風險負擔規(guī)則的現行觀點釋評

　　對于買賣合同風險負擔規(guī)則，有學者認為有三種通行的立法模式：第一，合同訂立主義，也即合同訂立買賣標的物的風險轉移給買方，且以1804年《法國民法典》為典型代表；第二，所有權主義，也即物主主義，指所有權人應當對其所有的標的物承擔風險，故買賣合同中買方自獲得標的物所有權之時起對標的物負擔風險；第三，交付主義，指將風險轉移與所有權轉移相區(qū)分，以占有轉移作為標的物風險轉移的標志，且認為這是現代合同法風險負擔制度的發(fā)展趨勢[4]。對此，本文認為，確立所謂的“合同訂立主義”為風險負擔模式是值得商榷的：首先，眾所周知，法國在物權變動模式上采用的意思主義，也稱為債權意思主義的物權變動模式，其主張當事人之間訂立合意達成之際，物權變動亦已完成；[5]其次，王利明教授根據《法國民法典》第1583條與第1138條認定《法國民法典》確立了風險從合同訂立時起轉移于買方

　　的規(guī)則的觀點[1]740是值得商榷的，上述條文中的第1583條合同成立本身就意味著買賣合同標的物的所有權轉移，第1138條中規(guī)定的“交付”其實是確立違約責任對風險負擔規(guī)則的影響，別無他意；最后，誠如有學者指出，《法國民法典》第1138條一般被認為是法國采取所有權主義的依據[6]。綜上所述，世界各國對風險負擔規(guī)則的立法模式其實并不存在“合同訂立主義”一說，學界通行的觀點認為風險負擔規(guī)則的立法模式存在“交付主義”與“所有權主義”兩種。[6]所謂“所有權主義”風險負擔模式（以下簡稱“所有權主義”），也即風險轉移以所有權的轉移為時間點，而不論事實上實際占有是否已經轉移，如《英國貨物買賣法》第20條第1款和《法國民法典》第1138條的規(guī)定即是該種原則的體現；所謂“交付主義”，則是指在出賣人將買賣標的物轉移占有至買受人之前，由出賣人承擔風險，在轉移占有至買受人之后，不論所有權是否已經轉移，均由買受人對標的物的毀損、滅失承擔風險，一般認為起源于德國[4]91-92；[7]。 “所有權主義” 起源于羅馬法，本文認為這在很大程度上可以視為是“利益之所在、風險之所在”的樸素的社會正義觀念在買賣合同風險負擔規(guī)則中的確立，因為從根本上而言，風險或利益都是基于所有權而產生的，是所有權的法律后果，是從屬于所有權而產生的，這種立法模式是“權利義務相對等原則”的體現[1]720、740。但是隨著現代社會交易的發(fā)展，這種模式出現了缺陷，如有學者就主張所有權的轉移與標的物的交付可能發(fā)生分離，在此種情況下所有權人所需承擔風險的標的物并不由其實際控制，對所有人不公平；同時還認為從司法實務角度考量，標的物若在其余占有人的控制之下，則所有人無法控制風險的產生，也無法就風險問題舉證[1]744。與此同時，“交付主義”相對于“所有權主義”而言，具有以下合理性：第一，操作簡便。“交付主義”更加方便實務操作，國內有學者就曾指出“交付的概念不僅對法官而言，而且對當事人而言也容易判斷，這就極大地減少了有關風險負擔的糾紛”；[5]346《美國統(tǒng)一商法典》的起草者盧埃林冶在解釋采納“交付主義”時亦認為貨物風險轉移不用所有權的概念可以使風險轉移的規(guī)范變得清楚和明確，從而不可能產生誤解；除以交付判斷風險轉移比所有權轉移作為標準更為簡便和確定之外，從司法實務的角度而言，交付主義在舉證等實務操作上更加簡便易行[4]94。第二，有利于風險控制。標的物占有人實際控制標的物更加有利于控制風險發(fā)生，也即交付主義能夠建立有效的風險控制激勵制度，建立這一制度的關鍵在于將風險分配給能以最廉價、最有效的方式控制風險的一方[8]；國外有學者在分析《國際貨物買賣公約》和《美國統(tǒng)一商法典》采用交付原則的原因時就認為占有或控制貨物的一方當事人更能有效地保護貨物免受損失[10]，國內有學者也以交付人在交付以后已不能對占有進行控制、其作為出賣人交付完畢即應視為履行完合同主要義務為由主張交付之后出賣人不承擔風險[8]324。第三，它解決了所有權保留合同中交易風險若以所有權變動為準則對出賣人不公平的問題[7]；筆者認為，交付主義真正符合“權利義務相對等原則”②，也即在標的物已經交付但是所有權并未轉移的場合，沒有轉移所有權并不影響占有人對管領范圍之物享受相關利益，故也應當讓買受人對此承擔風險[11]。第四，適用性比所有權主義更為廣泛，所有權主義在一些場合無法適用，如出賣他人之物的無權處分情形中，風險在合同當事人之間無法得以分配[1]747。綜上所述，“交付主義”似乎確如贊成者所言：“正是由于交付主義具有所有權主義所不具備的許多優(yōu)點，因此現代合同法的趨勢是向交付主義規(guī)則發(fā)展。”[12]一般認為，交付主義最早為《德國民法典》在動產買賣的風險轉移制度中所采納，而其20xx年債法修改以后，其在不動產上也采納了以轉移占有為風險轉移時間點的“交付主義”立場，也即德國在風險負擔規(guī)則上徹底采納了“交付主義”[4]92；在英美法系，以美國為例，其曾深受英國影響采納所有權主義，但在制定《統(tǒng)一商法典》中最終承認了交付主義的優(yōu)越性，摒棄了所有權主義[4]93；美國法對風險轉移規(guī)則立場的轉變反過來又影響了英國法，英國也開始逐步接受這個規(guī)則；《聯合國國際貨物銷售合同公約》（以下簡稱《公約》）也采納了“交付主義”的觀點，這被認為代表了國際立法趨勢[6]，我國《合同法》關于風險轉移規(guī)則借鑒了《公約》的規(guī)定[13]。基于以上立法例的認同，以及《公約》享有國際條約的地位，國外有學者直言交付主義應當“作為確定風險轉移的總標準”[10]327。但是，上述學界的所謂一般認同仍未消除批判“交付主義”論者的質疑，持質疑觀點學者主要通過比較法的考察從立法論視角對交付主義的立法基礎以及理論根基提出了強烈的批判。此外，就不動產風險轉移應當與動產相分離的觀點也可謂論者蜂起。

　　有學者通過對《法國民法典》1138條第2款及《德國民法典》第446條第1款與第2款的規(guī)定的分析，認為法律術語“交付”內涵包含“轉移所有權”，從而認定將“交付”僅理解為“轉移占有”是不嚴謹的。同時認為《公約》第69條的“交付主義”僅適用于特定的動產，其針對的跨國貨物買賣的風險轉移的意義大于所有權轉移，且所有權轉移各國規(guī)定各不相同，故《公約》回避了所有權轉移的問題，但是因為一般情況下各國動產所有權的公示方式都是轉移占有，故可認定《公約》在本質上亦采納的也是“所有權主義”[6]。在德國債法修改之后，我國最高人民法院《商品房買賣合同解釋》確立不動產風險轉移的實務立場，《物權法》施行之后，有學者撰文指出“交付主義”模式的誤解根源之一就是對外國相關立法存在理解上的誤區(qū)，因此導致有關研究及立法偏離了正確方向，進而認為“交付主義”的立法例參考基礎并不存在。該論者認為德國法上的“交付”并非現在學界所謂的“交付主義”中的“交付”，其內涵應該與物權行為理論相一致，也即風險負擔規(guī)則中的“交付”的內涵應當是包含轉移占有和轉移所有權在內的法律意義上的“交付”，從而判定學界通說對德國債法修改從部分采納“交付主義”到全面采納“交付主義”的理解都是錯誤的，主張《德國民法典》所言的交付轉移風險意味著風險、所有權、占有三位一體的轉移，其理論落腳點最終還是所有權的轉移，德國法上的規(guī)定不但不是“交付主義”的立法例體現，恰恰是否認該模式的理由所在。同時該論者認為《美國統(tǒng)一商法典》第2401條第1-3款規(guī)定了類似于大陸法系債權意思主義的物權變動立法模式，但同時將合同雙方對標的物的權利稱之為特別財產權和完全財產權，相當于受限的所有權與不受限的所有權，也即買方在賣方未履行交付義務之際對該標的物就具有源于特別財產權的損害賠償請求權與履約請求權，這里的“交付”從本質上而言還是為了“完全所有權”的轉移，也即大陸法系法律術語中的“所有權的轉移”，美國法其實采用的也是“所有權主義”，而且不存在當事人意思自治的適用空間。至于前面已被質疑的《公約》，該論者認為公約是各國妥協的結果，缺乏邏輯性，避開了所有權轉移這一問題的同時還僅針對有限的動產而言，故難以認定究竟采納的是何種風險轉移立法模式

　　[7]。簡而言之，對“交付主義”持質疑的論者從比較法視角對傳統(tǒng)民法理論“交付主義”所依據的立法例進行了全新解讀，認為根本不存在與“交付主義”理論相對應的現實立法論，其潛在主張即在于表明我國立法過程中所謂的法律移植并不存在境外立法例的支撐，存在原理性偏差。還有學者認為“風險控制論”所謂的“誰占有誰承擔風險規(guī)則”更加有利于監(jiān)督占有人積極保護財產免受損失的觀點屬于因未能正確理解風險內涵而導致的認識偏差，也就是說風險負擔是一個純粹中性的制度，其源于任何一方都無法負責不存在過錯的意外，要占有人承擔風險缺乏權利基礎；并認為根據“利益與風險相一致”的原則，占有人僅具有使用權，本質上還是一種他主占有，與所有權人的地位相比，也應當由所有權人負擔而不應當以交付作為風險轉移時間點從而要求占有人承擔，并以此將買賣合同這一轉移所有權的合同與租賃等僅轉移使用權的合同相對比，進而表明所有權人承擔風險才具備風險轉移令人信服的理論基礎的立場[6]。同樣以對“風險控制論”的這一交付主義理論根基的批判為論點，還有學者在認同占有人負擔風險可以建立風險控制的有效激勵制度的同時，從風險的本質出發(fā)認為這種理論上的預期效果并不能在客觀上起到作用，并通過交付形式中包含占有改定、指示交付等形式的闡述再次否認占有人控制風險的基礎——“實際占有”并不一定存在[7]。此外，上述論者還從以下視角分析“交付主義”的理論基礎無法成立：1.從風險負擔的設置目的而言，當風險發(fā)生時，無論采用哪種模式賣方均能要求買方履行付款義務，故交付主義的初衷——讓買受人彌補所有權人的損失的理論基點并不存在；2.風險負擔的后果有違公平[7]。最后，上述論者認為，“交付主義”將風險與所有權分開是不現實的，并認為我國以此作為理論基礎關于不動產風險負擔的司法解釋剝奪了買房人的抗辯權，增大了買方無條件付款的義務，造成了責任分擔上的不公平，并從《合同法》與《物權法》實現和諧對接的角度主張廢棄司法解釋，應當恢復“所有權主義”的風險轉移立法模式

　　[7]。總而言之，對“交付主義”持質疑的論者核心論點在于通過對風險的不可控性闡述了“風險控制論”的不可實現性，最終否定了“交付主義”的現實價值，并指出了其不良司法效果。

　　除從比較法視角分析各國立法從而徹底否認“交付主義”存在，或者從理論上徹底否定“交付主義”的合理性之外，對于該通說模式持質疑的學者多認為“交付主義”不足以作為風險轉移唯一判斷標準的立場來對我國現行立法及其司法解釋的規(guī)則進行評述。舉例而言，有論者就從經濟生活的復雜性出發(fā)認為不應單獨采納“交付主義”模式，而應區(qū)分交付與所有權轉移不同步的.原因，并主張只有在所有權保留買賣中適用該原則，其它所有情況本質上均屬于適用“所有權主義”模式[14]。在這些評述中，以動產與不動產的區(qū)分視角來評判風險負擔完全采納“交付主義”模式的不合理性又為其中的主流觀點，也即前述《商品房買賣合同解釋》關于商品房風險轉移規(guī)則則受到了更多質疑：有觀點就認為對商品房買賣合同中的風險負擔采用“交付主義”是一種將錯就錯的做法，我國應采所有權主義，并對交付采廣義的解釋，即需將《合同法》第142條中的“交付”在不動產風險轉移中理解為“轉移所有權” （15]；也有觀點認為《商品房買賣合同解釋》第 11 條所確立的交付主義規(guī)則可能助長“一房二賣”等問題，引起無效率和不公平的結果，同時“所有權主義”能有效克服“交付主義”的這一缺陷，且從比較法視角可知其亦具有立法根基，從而從立法論視角表明我國亦應確立風險負擔與所有權相伴隨的規(guī)則的觀點[16]。此外，王利明教授則在肯定“交付主義”、“所有權主義”均具有一定合理性的基礎上，認為不動產風險轉移完全采納“交付主義”不妥當，同時完全采納“所有權主義”也具有不合理性，似乎在于表明要具體情況具體分析，但是并未給出一個具體的判斷規(guī)則[4]97。

　　綜上所述，我國學界通說所肯定的“交付主義”模式的存在根基，也即其立法體例淵源與理論根基均存在一定程度上的疑問，且在實務操作中難以令人信服。如本文一開始設計的案例二中，如按“交付主義”讓轉移所有權的債權請求權無法實現的對房子的現實占有人乙承擔風險就顯得極為不合理，簡而言之，此時的乙跟一般租賃合同或者說借用合同中的占有人在法律地位上對標的物而言已經無本質區(qū)別；再比如根據我國學界的通說，在所有權保留的買賣合同中，事實上的轉移占有在法律上就標志著風險的轉移[3]404；[7]；而對于試用買賣合同，轉移占有由于發(fā)生在合同成立之前，故風險的發(fā)生若在合同成立之前，則仍由買受人承擔風險[17]。究其

買賣合同模板匯總 篇4

　　出賣人：________

　　簽訂地點：________

　　買受人：________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條 家具名稱、數量、價款家具名稱,商標或規(guī)格型號,材質,顏色生產廠家數量單價x,金額品牌合計人民幣金額(大寫)：

　　第二條 質量標準：_____________________________________________________________

　　第三條 家具保修期為____月，在保修期內出現家具質量問題，由出賣人在___天內修理好或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。

　　第四條 定做家具圖紙?zhí)峁┺k法及要求：____________________________________________________

　　第五條 交貨時間：_____________________________________________________________

　　第六條 交(提)貨方式、地點：_______________________________________________________

　　第七條 運輸方式及費用負擔：________________________________________________________

　　第八條 檢驗標準、方法及提出異議的'期限：__________________________________________________

　　第九條 付款方式及期限：__________________________________________________________

　　第十條 違約責任：_____________________________________________________________

　　第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第__種方式解決：

　　(一)提交___________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十二條 其他約定事項：__________________________________________________________出賣人名稱(章)：

　　買受人姓名(章)：

　　住所： 住所：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　編碼： 編碼：

　　監(jiān)制部門：

　　印制單位：

買賣合同模板匯總 篇5

　　甲方；王日紅

　　已方：唐延正

　　甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

　　1、甲方自愿將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號（建筑面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米）房地產出賣給乙方（集體土地、建設用地使用證（94）第01033號，建設用地規(guī)劃許可證（95）003號建設工程規(guī)劃許可證（95）13號）。四界以證號上所標為準。

　　2、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣貳拾萬元整（200000.00元）。付款方式，雙方簽定合同時一次性付清。

　　3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的土地使用權，該房屋未辦房產證手續(xù)，如乙方要辦理手續(xù)，新產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續(xù)。

　　4、甲方應在20xx年12月30日前將房產交付乙方，屆時該房產應無任何爭議，交付該房時，甲方不得損壞該房屋的.結構。

　　5、合同簽定后，如一方違反本合同條款，應向對方支付陸萬元違約金。

　　6、本房屋買賣合同書一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　執(zhí)筆人：在場人：

買賣合同模板匯總 篇6

　　甲方（出賣方）：

　　乙方（買受方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲、乙雙方共同協商，就乙方購買甲方奇石事宜簽訂如下協議，共同遵守。

　　一、商品的數量、名稱和規(guī)格

　　本合同所涉商品為甲方自有的奇石塊，名稱為 ，位于 ，該石高約 米，寬約 米，厚約 米、重約 噸。

　　二、商品的價格

　　經雙方友好協商，甲方同意將本合同第一條所述石頭以元（人民幣大寫） 元的價格出售給乙方。銷售發(fā)票由乙方自行解決。

　　三、交（提）貨方式及期限

　　乙方需在合同簽訂后日內來車自提自運貨物。乙方運輸車輛來到本合同第一條所述奇石所在的位置后，甲方負責將此石頭按乙方要求裝車，裝車費用由甲方承擔。

　　四、運輸費用及風險承擔

　　運輸費用由乙方自負，運輸途中可能發(fā)生的所有風險均由乙方自行承擔。石頭到達乙方指定地點后由乙方自行卸車、吊裝，石頭在裝卸、吊裝的過程中不論出現什么問題均由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　五、定金和付款方式

　　在本合同簽訂之日，乙方先向甲方支付定金人民幣 元（大寫 ）。甲方將石頭為乙方裝車完好后，乙方應向甲方支付 元（大寫 ）。剩余 萬元應在石頭起運后 日內一次性全部付清。

　　六、違約責任

　　1、如甲方未能按期交貨，應向乙方償付逾期交貨的.違約金元，并承擔買受人因此所受的損失費用；如乙方未按期提貨，應向甲方償付遲延提貨的違約金元，并需承擔甲方實際支付的保管費用，甲方有權對本合同所涉石頭另行處理。

　　2、乙方逾期付款的，每逾期一日，應按照應付款部分的 向甲方償付逾期付款違約金。

　　七、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第＿＿＿種方式解決：1.提交＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；2.依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　八、合同的生效

　　本合同自雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行期內，當事人雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方： 乙方

　　年 月 日年 月 日

買賣合同模板匯總 篇7

　　申請人：程##，女，漢族，20xx年3月31日出生，住XX市XX區(qū)1樓2門10號。

　　被申請人：陜西##房地產開發(fā)有限公司

　　住所地：XX市太元路中段

　　法定代表人：###

　　仲裁請求：

　　1 請求確認申請人與被申請人簽訂的.商品房買賣合同無效返還購房款114719元，并賠償利息5091元;

　　2 請求被申請人承擔本案的全部仲裁費用。

　　事實與理由：

　　20xx年5月14日申請人與兩被申請人簽訂了《商品房買賣合同》，約定：被申請人將位于XX市###小區(qū)第22棟10602號房屋以382396元出讓于申請人。被申請人應于20xx年12月31日向申請人交付房屋。申請人應在20xx年5月14日支付房款114719元。

　　申請人依據合同約定在20xx年5月14日支付房款114719元交納給被申請人。xx年3月申請人發(fā)現被申請人是在違法銷售房屋，其購買的房屋沒有法律規(guī)定的相關手續(xù)。因此申請人認為其與被申請人簽訂的《商品房買賣合同》屬于無效合同。

　　現申請人為維護其合法權益特向貴委申請請求裁決確認合同無效，并由被申請人返還購房款114719元，賠償申請人利息5091元。

　　此致

　　西安仲裁委員會

　　申請人：###

　　x年三月十四日

買賣合同模板匯總 篇8

　　出賣人：_____________ 簽訂地點：________________

　　買受人：_____________ 簽訂時間：________________

　　第一條 標的、數量及價款 標的名稱

　　牌號商標

　　生產單位

　　規(guī)格等級

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　第二條 質量標準______________________________________________________________________

　　第三條 出賣人對質量負責的內容及期限__________________________________________________

　　第四條 結算方式、時間及地點：________________________________________________________

　　第五條 標的物所有權自________時起轉移，買受人未履行全額支付價款義務的，標的物屬于________所有。

　　第六條 檢驗檢疫標準、方法，地點及期限_________________________________________________

　　第七條 擔保方式：_____________________________________________________________________

　　第八條 違約責任：_____________________________________________________________________

　　第九條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人仗商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決;

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十條 本合同自________起生效。

　　第十一條 其他約定事項________________________________________________________________

　　出賣人

　　出賣人：(章)

　　地址：

　　法定代表人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　銀行賬號：

　　郵政編碼：

　　買受人

　　買受人(章)

　　地址：

　　電話：

買賣合同模板匯總 篇9

　　甲方(出賣人)：

　　乙方(買受人)：

　　依照《民法典》及相關規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，協商達成協議如下：

　　一、舊貨基本情況舊貨名稱：__________________________規(guī)格型號：__________________________數量：_____(大寫)

　　二、價款總價款為： __________元，大寫：__________人民幣 整。乙方應于本協議簽訂之日一次性付清所有價款。

　　三、質量要求因雙方交易貨品為舊貨，故雙方簽訂協議時乙方已經對該貨品的使用年限、損耗程度、零部件狀況等質量現狀有充分的了解并表示認同，乙方在購買該貨品后，負責該貨品的維修以及使用過程中的維護，因該貨品質量問題所導致的損失，甲方不承擔任何責任。

　　四、交付方式、時間及地點：該貨品目前所在位置為： ，本協議簽訂后乙方即自行前往貨品所在地提貨。乙方負責自行拆卸該貨品。

　　五、責任承擔

　　1、乙方人員在拆卸貨品過程中受到損害或造成他人損害的，由乙方承擔責任，與甲方無關。

　　2、乙方應按照國家規(guī)定的安全標準完成拆卸工作，如拆卸過程中對甲方財物造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　3、乙方在拆卸過程中造成貨品損毀的，由乙方承擔全部責任。

　　六、舊貨所有權自本協議簽訂后即轉移，舊貨毀損、滅失的風險自所有權轉移時起由買受人承擔。

　　七、權利保證因時間久遠，甲方不提供該貨品的相關權利證明手續(xù)及證書。甲方保證簽訂本協議時對該貨品享有合法的產權，保證該貨品不屬于贓物物品。甲方保證簽訂本協議時該貨品上不存在第三人的權利。

　　八、本合同項下發(fā)生爭議，由甲方所在地人民法院管轄。

　　九、其他約定事項：

　　十、本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

買賣合同模板匯總 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　一、合作原則

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、誠實、互惠互利的原則基礎上，就甲方使用乙方某某系統(tǒng)的相關事宜，為明確雙方權利義務，經協商一致，訂立本合同。

　　二、合同內容

　　1、乙方為甲方提供某某軟件系統(tǒng)和監(jiān)控設備，費用合計為人民幣： 元。合同簽訂后，首付合同總額的50%，金額為人民幣：（ ）；項目完工后付合同總額的40%，金額為人民幣：（ 元）.剩余10%余款運行3個月后付清，金額為人民幣：（ 元）.

　　2、乙方為甲方提供某某軟件系統(tǒng)，如甲方有新增功能、模塊和系統(tǒng)升級需求，系統(tǒng)開發(fā)費用另行收費。在合同費用不改變、系統(tǒng)功能不缺失的前提下，乙方可以采用最新技術設備實現平臺應用功能。

　　三、合同雙方的關系

　　1、本合同中甲乙雙方均作為獨立合同人，雙方有能力并獨立承擔本合同約定的權利和義務。

　　2、甲方不得以任何方式對對方的服務進行錯誤或虛假陳述。

　　四、雙方的權利和義務

　　（一）、乙方的權利和義務：

　　1、乙方嚴格按照合同規(guī)定的功能標準，提供甲方需要的軟硬件。具體規(guī)定詳見《附件1》《附件2》。

　　2、乙方負責委托第三方施工單位完成本合同約定的軟硬件施工和安裝，由此產生的費用乙方承擔。

　　3、乙方負責相應建設項目的日常維護。乙方有義務從軟件驗收之日起一年內，對驗收完畢的軟件模塊出現非人為因素造成的錯誤和故障，進行免費維護。維護期內軟件發(fā)生故障，乙方應接到通知24小時內予以解決；若一周內未修復，免費維修期延長三個月。若維護期內系統(tǒng)故障因甲方使用不當或人為因素造成，維護費用由甲方承擔。免費服務期滿后，雙方另行協商簽訂服務協議。

　　4、乙方負責甲方對業(yè)務的使用提供技術支持和培訓，乙方提供服務的培訓應達到使甲方相關人員獨立正常使用，但同類內容培訓累計培訓12次，還需乙方繼續(xù)培訓時，甲方需追加一定的培訓費用，費用核定每天為5300元。

　　5、乙方在安裝系統(tǒng)過程中，保證甲方原網絡、設備、系統(tǒng)可以

　　正常使用，同時不得對原有監(jiān)控的使用和清晰度產生任何影響。因此產生的責任甲方有權利追究乙方責任，并要求其承擔賠償損失。

　　6、項目建設竣工后，乙方應當提供給甲方某某軟件系統(tǒng)整套使用安裝光盤，內容與合同規(guī)定的標準提供。

　　7、乙方對甲方使用的業(yè)務給予服務質量保證，嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定。

　　8、系統(tǒng)版權（本合同內提到的軟件相關模塊隸屬于某某公司研發(fā)的《某某軟件系統(tǒng)1.1》版本）甲方占10%，乙方占90%，涉及商業(yè)利益，雙方另行協商約定。

　　9、如乙方不能按時完成系統(tǒng)開發(fā)，應在合同約定完工日期前一周內，以書面形式（包括電子郵件和書面文字）向甲方提出延期的理由和申請，延期時間以甲方批準的時間為準，經甲方批準后方可執(zhí)行。延期時間不得超過合作開發(fā)時間的一倍。若甲方不同意乙方的延期申請，則完工時間不予延長。如延期由甲方原因所致，乙方有權利延長工期，延期時間雙方另行協商約定。

　　10、甲方要求乙方所提供的任何文件都是無病毒，不得設臵任何惡意內容，一經發(fā)現，甲方有權利不支付乙方任何費用，因此造成的損失，甲方將追究乙方的法律責任。

　　11、乙方保證對該系統(tǒng)開發(fā)所涉及的技術內容不侵犯任何第三方合法權益，本合同內所有軟件項目技術內容均為合法獲得，因系統(tǒng)開發(fā)和使用等產生的知識產權糾紛由乙方承擔責任。

　　12、乙方保證為甲方開發(fā)系統(tǒng)所購臵的設備、硬件、備件等均為質量合格產品，符合國家質量標準并合法獲取。因乙方購買的設備、

　　硬件、備件生產權屬糾紛、知識產權糾紛均由乙方自行承擔責任。

　　13、乙方對甲方因許可軟件及相關設備遺失、被盜、被錯誤使用或者擅自修改、計算機設備故障、操作失誤等情況造成的損失不負責任。

　　（二）、甲方的權利和義務：

　　1、甲方負責向乙方提供詳細的地理信息采集點，并對信息采集 提供相關的'協調工作；

　　2、甲方負責工程項目的整體協調工作，積極解決乙方施工過程中遇到的需協調問題（如管道、過路、入樓、網絡基礎信息等）；

　　3、雙方軟件系統(tǒng)在對接的過程中，甲方負責提供需要對接的軟件接口。因甲方不能提供技術接口，而無法實現系統(tǒng)融接，因此產生的問題，乙方不成但相關責任。

　　4、甲方為乙方維護管理工作的順利開展提供支持；

　　5、甲方保證對乙方所提供軟件的安全和正常使用，應該提供符合軟件正常運行的設備和環(huán)境（正常供電、通訊線路暢通、標準機房、電腦配臵、人員素質），如果由于設備和環(huán)境原因造成軟件不能正常使用，乙方不承擔因此產生的責任。

　　6、甲方必須按合同約定的方式按時向乙方支付采購費，否則乙方有權利對甲方使用的業(yè)務進行關、停機處理，并對甲方所欠費用及滯納金進行追繳，直至提起訴訟。

　　7、甲方不得要求乙方無償開發(fā)合同規(guī)定之外的軟件功能。

　　8、 甲方如有軟件新功能開發(fā)需求，必須提交書面開發(fā)說明。

　　9、 乙方同意授予、甲方同意接收對本合同的許可軟件的非專有

　　的、不可轉讓的使用許可，甲方應在規(guī)定的用戶許可范圍內使用許可軟件。甲方自己使用，不得將許可軟件向其他方提供、銷售、出租、出借、轉讓或提供分許可、轉許可、通過信息網絡轉播或以其他形式供他人利用。甲方不得對許可軟件進行全部或部分地翻譯、分解、反向編譯、反匯編、反向工程或其他試圖從許可軟件導出程序源代碼的行為，或私自在許可軟件的基礎上書寫或開發(fā)衍生軟件、衍生產品或其他軟件。甲方不得限制、破壞或者繞過許可軟件附帶的加密附件或乙方提供的其他確保許可軟件正確使用的限制性措施。甲方不得將許可軟件用于除甲方內部使用以外的其他目的，包括但不限于向第三方提供數據處理服務、應用服務、商業(yè)共享或其他軟件共享安排。甲方不得除掉、掩蓋或更改許可軟件上有關許可軟件著作或商標的標志。

　　五、工程進度

　　合同簽訂后5天內，通過系統(tǒng)調試使系統(tǒng)能成功運行。

　　六、工程的驗收

　　1、乙方驗收軟件的標準以雙方擬定的協議附件功能說明書作為通過的依據。

　　2、 驗收合格后，如甲方在使用過程中需要增加軟件模塊或者功能，乙方可根據改動情況酌情優(yōu)惠收取模塊增加開發(fā)與維護費用，基礎模塊（構建維護子系統(tǒng)）可以同步免費升級。

買賣合同模板匯總 篇11

　　賣方（下稱甲方）：

　　買方（下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，共同信守。

　　第一條 甲方所有房屋，座落于 村( ) 棟 房，為＿＿＿結構，建筑

　　面積 平方米，用地面積＿＿平方米。 還建房的資料附后.

　　第二條 經甲、乙雙方協商一致，上述房屋買賣成交價格為人民幣萬元,（大寫） 萬元。

　　第三條 房款支付時間及條件.

　　1、本合同簽訂之后到村委會辦理還建房從甲方更名到乙方的手續(xù)后，乙方應付人民幣（大寫）元.

　　2、房屋交接之日,乙方再支付甲方人民幣款人民幣（大寫）萬元.

　　3、在辦理完轉移過戶手續(xù)將上述房屋物權登記在乙方名下時, 乙方再支付甲方人民幣款人民幣（大寫）元.

　　第四條 甲方應在201 年 月日，將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應書面告知乙方，并自行約定解決。交易房屋如發(fā)生產權糾紛或債權債務時，由甲方承擔全部責任。

　　第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的＿＿％向乙方支付違約金；乙方解除合同的，甲方應退還乙方所付房款，并按全部房款的＿＿＿％向乙方支付違約金。

　　第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方按全部房款的＿＿％向甲方支付違約金。

　　第七條甲方按乙方的要求，在政策或法律允許時,將房屋過戶或物權登記到乙方或乙方指定的任何第三方名下，攜帶“房屋所有權證”和“土地使用權證”或相關還建房權利資料到相關部門辦理房地產轉移過戶或物權登記手續(xù)。辦理轉移過戶手續(xù)或物權登記手續(xù)應繳納的有關稅費，按國家、省、市政策規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔。辦理過戶的《武漢市存量房買賣合同》或其它法律協議,僅用于備案，不能變更或替代本協議書。

　　第八條 因不可抗力造成違約的，甲、乙雙方友好協商解決。

　　第九條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商議，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十條 特別約定：

　　1、結算與清理條款:在政策或法律允許時，甲方按乙方的要求，自愿無償協助辦理上述房產所有權及土地使用權過戶辦理物權登記手續(xù)。如因政策或法規(guī)原因，本合同無效，乙方免費使用房屋至實際騰退之日，甲方應歸還乙方購房款外，并從購房之日至本合同確定無效之日或騰退房屋之日，房屋市場價值增值部份或房屋投資款（選擇價高者），由甲方賠償給乙方。

　　2、如甲方拒不辦理過戶手續(xù)，甲方要求乙方騰退房屋或因甲方或第三方的原因乙方不能正常使用房屋的，除歸還購房款外，乙方免費使用房屋至實際騰退之日，并從購房之日至拒不辦理過戶辦理物權登記之日或房屋實際騰退之日，房屋市場價值增值部份或房屋投資款（選擇價高者,不低于購房款的'兩倍 萬元人民幣）的兩倍，由甲方賠償給乙方,在此前提下,本協議解除。

　　3、如因產權登記在或還建房權利來源于甲方名下的原因，造成乙方經濟損失，由甲方承擔一切責任.甲方應賠償乙方直接損失、間接損失和可期待利益（包括但不限于聘請律師代理費）。

　　4、甲方承諾保證乙方享有其它住戶及還建戶擁有的一切同等權利.

　　第十一條 本合同履行如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方友好協商解決，協商不成時，向武漢仲裁委員會申請仲裁。

　　第十二條 本合同一式四份，雙方各持一份。本合同一式 份（原件），每份頁，自甲、乙雙方簽字并蓋章后生效（自然人每頁簽字），甲方持 份，乙方持份。。合同附件為本合同的組成部分。

　　第十三條 附件：

　　1、甲方夫妻身份證復印件、結婚證復印件（雙方分別簽字證明真實性，僅用于履行本協議使用）。乙方身份證復印件.

　　2、甲方房產證和土地證原件及復印件。還建房的資料附后.

　　甲方：（簽字蓋章）

　　乙方：（簽字蓋章）

買賣合同模板匯總 篇12

　　出售人： （以下簡稱甲方）

　　買受人： （以下簡稱乙方） 甲方將位于 設備生產用機械設備（見清單）整體出售給乙方經營。為了明確雙方的權利義務及職責，現根據《中華人民共和國經濟合同法》的規(guī)定要求，簽定本合同。雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、當事人的名稱、姓名、住所

　　1、甲方： ，經營場所： ，負責人： ，經營范圍： 。

　　2、乙方： ，經營場所： ，負責人： ，經營范圍： 。

　　身份證號：

　　二、標的物

　　1、甲方將 ，租期 月 日止，租金已由甲方全部交清。自 年 月 日起的后期租金由乙方自行繳納。

　　2、甲方原生產線設備一套（見清單）全部賣給乙方使用。

　　三、標的物質量

　　1、甲方出賣 儲量大，滿足開采。

　　2、生產線設備運轉正常（交驗時試機）。

　　四、出賣價格

　　經雙方協商同意， 生產用機械設備，現場臨時住房，整體出賣價 萬元整。合同簽定后一次付清。現場交驗。

　　五、雙方其他約定

　　1、協議簽定后，交款時，甲方將 營業(yè)執(zhí)照正副本交由乙方使用。乙方將營業(yè)執(zhí)照變更為乙方自己的名稱。變更名稱所產生的費用由乙方承擔，如乙方不變更，甲方不予辦理簽章手續(xù)，如因此導致營業(yè)執(zhí)照脫檢，責任由乙方負責。乙方必須守法經營、安全生產，如因此而發(fā)生的'違規(guī)及安全事故，所造成的一切經濟及法律責任，均由乙方承擔，與甲方無關。

　　2、開采許可證及環(huán)評由乙方自行辦理，承擔辦理發(fā)生的一切費用。甲方配合協助乙方的辦理工作。

　　六、未盡事宜

　　1、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方協商解決，協商不成依法向當地人民法院起訴。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字之日生效。

　　甲 方：

　　代 表（簽字）；

　　日 期：

　　乙 方：

　　代 表（簽字）：

　　日 期：

買賣合同模板匯總 篇13

　　房屋買賣合同

　　出賣人(甲方) ：

　　買受人(乙方)：____________

　　房產所在地：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期：年 月 日

　　拆遷安置房買賣合同

　　出賣人(甲方)：___________ 身份證號碼：(房屋共有產權人)_________ 身份證號碼：(房屋共有產權人)_________ 身份證號碼：(房屋共有產權人)_________ 身份證號碼：

　　以上_______人是本合同中所述房屋的共有產權人。

　　出賣人及共有人以下均稱簡稱甲方

　　買受人(乙方)：______________________ (以下簡稱乙方)

　　身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條、房屋的基本情況：

　　甲方房屋座落在________________________________，位于第_ ___層，共______(套)(間)，房屋結構為________，建筑面積為______平方米，房屋用途為

　　_______。并附帶_________一間，位于___________________，面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。

　　第二條、房屋內部設施設備：

　　包括__________________________________________。

　　第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安置房產。原建房售房單位允許轉賣，該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如因權屬問題有上述事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任

　　第四條、上述房產的交易價格：

　　成交價格為：每平米 元，人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

　　第五條、付款時間與辦法：

　　甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款，

　　第一筆于__ __年___ _月_ __日將首付款(定金)人民幣 ___萬元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。

　　第二筆房款人民幣 _ ______萬元整于_____年____月___日付給甲方。

　　第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整待該房產辦理產權過戶手續(xù)成為可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方，乙方應在過戶手續(xù)辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。

　　第六條 甲方承諾及權利和義務

　　1、甲方享有按照約定的`日期收取房屋款項。

　　2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題，能夠辦理產權證書且順利過戶。

　　3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有所有權（拆遷安置所得），并沒有任何出租，除上述甲方各當事人為不存在其他共有權人且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議，對于該房屋及土地的出售，不存在任何享有優(yōu)先購買權的人，

　　該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利，該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。

　　4、 甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系，

　　附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方。

　　5、 甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方后，本合同項下房產實際所有

　　者為乙方，甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有；甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù)，房屋暫時為甲方名下，但甲方對該房產不享有任何權利，乙方對該房產享有完全的權利。

　　6、 甲方確認此房產在乙方履行第二筆房款的交付后實際所有人為乙方，甲方不在對

　　其主張任何權利，包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。

　　第七條 乙方承諾及權利與義務

　　1、乙方承諾擁有良好履行合同的經濟能力和信譽，能夠按照合同約定按時交付購房款。

　　2、乙方給付首付款時，甲方將該房屋（例如，拆遷安置協議、房產登記證明憑證、村委安置房證明、房屋鑰匙等 交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安置房產及附屬其上的一切權利。

　　3、乙方對該房產享有權利包括但不限于轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利,甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。

　　第八條 房屋及土地過戶

　　1、 本合同簽定時，該房屋為小產權房，暫時不具備過戶條件，但本合同為甲乙

　　雙方平等協商自愿達成財產及財產權交易之協議，并未違反相關法律法規(guī)。

　　2、 雙方約定今后國家政策允許過戶時，甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當

　　日應交予乙方保管并且辦理預告登記手續(xù)，當日因其他合理的原因不能交予

　　乙方且辦理預告登記有困難時也應于當日通知乙方且于乙方協商具體的交

　　付日期。

　　3、 甲方在取得產權證等相關權屬憑證后三個工作日內應無償協助乙方辦理房

　　屋及土地的過戶手續(xù)。

　　4、 本合同履行過程中，買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費，

　　買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：

　　一、賣方需付稅費：（1）營業(yè)稅；（2）城市建設維護稅；（3）教育費附加；（4）印花稅；（5）個人所得稅；（6）土地增值稅；（7）房地產交易服務費；（8）土地使用費。

　　二、買方需付稅費：（1）印花稅；（2）契稅；（3）產權登記費；（4）房地產交易服務費；（5）《房地產證》貼花； 3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半：（1）權籍調查費；（2）房地產買賣合同公證費（如有）；（3）評估費（如有）；（4）保險費（如有）；（5）其他（以實際發(fā)生的稅費為準） 因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續(xù)進行的，另一方可以代其墊付，甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。

　　第九條 特別約定

　　一、關于房產拆遷：本合同簽訂后，若該房屋遇到政府拆遷，甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù)，領取拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的，甲方需無償配合。

　　二、關于房產再次買賣：

　　1、本合同簽訂后，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。

　　2、本合同中乙方擁有的權益，新的買受人同樣擁有，甲方需要積極配合。

　　三、關于房產收回

　　由于該房屋屬于小產權房，甲方有權隨時收回該房屋，甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叁倍一次性支付給乙方。

買賣合同模板匯總 篇14

　　供貨方： 廣西港興塑業(yè)有限公司 （以下簡稱甲方）

　　需貨方： 廣西高廣億貿易有限公司 （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就甲方向乙方供貨事宜達成一致，特簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行。

　　一、供貨內容：

　　乙方為滿足本公司工程建筑的進度所以需要于20xx年02月12日起向甲方購買PE給水管件、PVC排水管件PVC電線管及配件。

　　訂價方式：

　　每批管材的價格均以廠家報價書下浮30%。

　　質量標準：

　　甲方須按國家質量要求提供給排水用管材：

　　工程需要有特殊要求時，由乙方另行提出后，按甲乙雙方在合同商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。

　　二、供貨方式：

　　1、在合同訂立天內乙方需提供甲方工程管材使用計劃有關材料作為甲方擬定管材供貨計劃依據。

　　2、乙方指定為乙方貨物接收人，負責于甲方的所有到場管材交接工作。管材進場前，乙方需將指定的貨物接收人的身份證復印件（加蓋乙方公章）、貨物接收人簽名樣本和相應的乙方委托書（加蓋乙方公章）交于甲方。

　　3、在施工期間，乙方將實際施工所需要的產品名稱、規(guī)格、品種和數量詳細給列出需求清單，發(fā)貨前 天將需求清單（加蓋乙方公章）以書面形式通知甲方。

　　4、所供材料到達乙方指定工地現場后2小時內，乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對所到管材的'單價、規(guī)格、數量和重量子力學進行清點核對，乙方貨物接收人核對時認為有差錯時，應立即通知甲方，甲方派人員現場重新清點核對。

　　5、所供材料乙方核對無誤后，乙方貨物接收人應當場在甲方的送貨清單上簽字接收，并開該批貨物的出入庫單，入庫單與送貨單作為雙方結算的依據。

　　三、驗收方法：

　　1、甲方應按批次管材提供提供相應廠家質量證明有關原件或復印件。

　　2、管材到場24小時內，乙方必須對到場管材按質量監(jiān)督有關規(guī)定進行抽樣檢測，結果以二次復檢為準；初檢時發(fā)現問題應在24小時內通知甲方參與復檢，并對現場管材妥為保管；接到通知后24小時內，甲方未參與復檢，則視為默許乙方提出的異議和正理意見。

　　3、檢測期限為管材進場后七天；管材進場超過七天且乙方無有效檢測結果和向甲方書面反映質量問題時，該批管材甲方有權視為質量合格。到場管材檢測合格時，乙方應將檢測結果通知甲方。有關檢測費用由乙方自理。檢測不合格時，該次檢測費用由甲方承擔。

　　4、甲方對于乙方使用、保管、保養(yǎng)管材不善造成的所有質量問題都不承擔任何責任。

　　四、付款責任：如有銀行承現匯票按市場貼息為準。

　　每月25日前結清當月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨，如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。

　　五、有關責任：

　　1、乙方非質量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金，甲方有權終止合同停止供貨。非質量問題中途退貨或拒絕接貨處理。

　　2、變更到貨地點時，乙方應在交貨前7天通知甲方，并征得甲方同意。

　　3、變更接貨人，乙方應在交貨前7天書面通知甲方，交貨前乙方應將新的接貨人的身份證復印件和乙方授權書交于甲方。

　　4、甲方在合同規(guī)定的期限內不能交貨時，應向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。

　　5、對于復檢不合格的管材，乙方應在檢測期限內將結果通報甲方，如果乙方同意使用則按質論價。

　　6、乙方逾期付款視為乙方違約，甲方有權終止合同停止供貨。乙方應向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。

　　六、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力的影響造成合同無法履行時，應及時向合同另一方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況可部分或完全免予承擔違約責任。

　　七、解決合同糾紛的方式：

　　雙方約定，本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方確實無法協商一致，可依法向人民法院起訴。

　　八、賠償約定：

　　按本合同同規(guī)定應該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失，應當在明確責任或終止合同后3天內按銀行規(guī)定的結算方法付清，否則按逾期付款處理。

　　九、其它條款：

　　用管材大約 萬元。

　　本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期間內，任何一方均不得隨意變更解除合同。合同如未盡事宜，需經合同雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本和副本為一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方： 廣西港興塑業(yè)有限公司 乙方： 廣西高廣億貿易有限公司

　　代表人： 代表人：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

買賣合同模板匯總 篇15

　　賣方（以下簡稱甲方）： 身份證號碼：

　　買方（以下簡稱乙方）： 身份證號碼：

　　經甲乙雙方反復協商一致，就養(yǎng)雞場的買賣事宜訂立本合同，希甲、乙雙方在履行合同的過程中共同遵守。

　　一、甲方自愿將座落在 養(yǎng)雞場地（房屋建筑面積 平方米。產權類型：；）出售給乙方。室內設施：水、電二通。乙方已對甲方所要出售的養(yǎng)雞場做了充分了解，自愿購買該養(yǎng)雞場。

　　二、甲乙雙方議定，上述房地產成交價格為人民幣（大寫） 元整，小寫：元。乙方分兩次付清給甲方：首付（元），小寫： 元，第二次于________年____月付清尾款 元，大寫：元整。

　　三、甲方保證上述養(yǎng)雞場產權屬清楚，若發(fā)生與甲方有關的`產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　四、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決：其補充協議經甲乙雙方簽章后與本合同具有同等效力。

　　五、糾紛解決方式：若甲乙雙方在上述合同履行過程中，出現爭議，甲乙雙方到養(yǎng)雞場所在地的房地產管理委員會申請仲裁或到當地人民法院提起訴訟。

　　六、甲方應承擔該養(yǎng)雞場在交房前所產生的一切費用，之后由乙方負責。甲方應將該房屋內的一切設施無償的交給乙方。

　　七、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，上述合同雙方簽字蓋手印生效，甲乙雙方如期履行合同。本協議簽字后養(yǎng)雞場的產權歸乙方所有。

　　甲方： 乙方：

　　電話： 電話：

　　________年____月____日________年____月____日

買賣合同模板匯總 篇16

　　甲方（買方）：

　　乙方（賣方）：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　貨到驗收合格后按到貨量的80﹪結算；余款在送貨完成后，本項目竣工驗收合格時結清。乙方提供發(fā)票。

　　八、本合同解除的條件

　　貨到檢驗合格、貨款付清后合同自動解除/雙方協商解除。

　　九、違約責任

　　乙方所供聚苯板要滿足甲方使用要求,上述材料未按期供貨而造成損失由乙方負責，并承擔合同價款10%的違約金。

　　十、合同爭議的解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向當地人民法院起訴。

　　十一、本合同自雙方簽字蓋章起生效。

　　十二、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　出賣人（章）：

　　法定代表人：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　稅號：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　買受人（章）：

　　法定代表人：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　稅號：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

買賣合同模板匯總 篇17

　　經長興縣教育局批準，由長興縣教育局招投標分中心對長興縣夾浦鎮(zhèn)鼎甲橋中心小學進行單一來源采購，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就樂器的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。

　　第一條 標的`、數量、價款

　　1、樂器名稱、商標、規(guī)格型號、生產廠家、數量、價款

　　第二條 質量標準 按現行的國家標準執(zhí)行。

　　第三條 驗收 1、驗收方式

　　甲方在乙方交貨時當場驗收；

　　2、甲方應對樂器名稱、產地、商標或品牌、規(guī)格型號、生產廠家、顏色、數量予以當場驗收。

　　3、對質量有異議的，雙方委托國家相關專業(yè)機構進行鑒定

　　第四條 交付方式乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地點：長興縣夾浦鎮(zhèn)鼎甲橋中心小學

　　第五條 搬運費用

　　搬運費用由 乙 方承擔。

　　第六條 支付方式

　　乙方交貨后，經甲方組織人員進行驗收合格后，付至合同價的100%。

　　第七條 售后服務

　　1、自開具銷售憑證之日起，保修期限 壹 年。

　　第八條 違約責任 1、乙方必須按照本合同書所規(guī)定的工期，準時交付甲方使用，否則，每拖延一天，乙方須按總工程費用的千分之一支付拖延工期的罰金給甲方；

　　2、甲方必須按照本合同書所規(guī)定的時間和金額支付乙方款項，否則，每拖延一天，甲方須按總工程費用的千分之一支付拖延付款的罰金給乙方；

　　3、若遇到不可抗力（如地震、臺風等）的因素或非乙方原因而引起的工期延誤，屬于免責條件；

　　第九條 合同爭議的解決方式

　　因本合同發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商或調解解決；依法向人民法院起訴。

　　第十條 合同生效

　　本合同一式 叁 份，甲乙雙方各執(zhí) 壹 份，縣教育局招投標中心 壹 份，經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

買賣合同模板匯總 篇18

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著公平自愿的原則，訂立如下網吧買賣協議：

　　1、甲方將位于寶鎮(zhèn)居委號內的網吧出兌給乙方，經雙方協商一致，出兌價款為壹拾肆萬（140，000。00元）人民幣，協議生效后乙方以現金形式一次性支付給甲方。

　　2、甲方出兌的'網吧包括如下設備：液晶電腦17臺、新椅子16把、網吧內的全部電腦桌、1臺C電腦、光纖接入設備、游戲服務器1臺、主機一臺、24口路由、公安由、24口交換機、監(jiān)控服務器1臺、攝像頭3個等設備。

　　3、甲方一并轉移給乙方的證照有：公安《電腦屋安全合格證》、《特行許可證》、《工商證》、《文化經營許可證》、《消防安全意見書》，以上相關證件，雙方協議簽訂后同時交付給乙方。

　　4、原甲方租賃的房屋乙方不在繼續(xù)租賃，協議生效后乙方自行解決經營場所，但甲方須給乙方一個月的準備期限，期滿后乙方交出房屋。

　　5、甲方出兌網吧的相關證件，因客觀原因暫時辦理不了過戶手續(xù)，須在年檢時同時辦理，年檢過戶時甲方須積極配合乙方的辦理年檢及過戶手續(xù)，并提供相關證件。

　　6、甲乙雙方在未辦理年檢過戶的手續(xù)之前，乙方繼續(xù)使用甲方的名稱從事經營活動，如遇行政機關檢查工作，須甲方配合的甲方應給予配合。

　　7、甲乙雙方在履行協議時，如任何乙方不積極履行協議約定義務，發(fā)生違約行為，守約方有權請求另一方支付出對網吧價款30%的違約金，或請求解除協議，并請求違約方賠償損失。

　　8、此協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　9、未盡事宜，可訂立補充協議。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

買賣合同模板匯總 篇19

　　賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_____________________

　　買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_____________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的.基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

　　第二條 上述房產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。

　　第三條 付款時間與辦法：

　　1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付

　　首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人

　　民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在

　　繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。

　　......

買賣合同模板匯總 篇20

　　原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣合同》，由原告向被告購買其開發(fā) “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，合同附件一房屋平面圖中僅標注有一條梁柱。房屋建成后，原告發(fā)現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的問題：

　　（1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；

　　（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高

　　2.94米；

　　（3）一層凈高僅為2.94-3.46米；

　　（4）二層有五根橫梁；

　　（5）二層有兩個沉沙井，規(guī)格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；

　　（6）二層凈高只有1.93-2.84米。由于原告簽訂商品房買賣合同是希望買到符合合同附件一房屋平面圖及合同第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣合同》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。

　　被告辯稱：不同意解除合同。《商品房買賣合同》是雙方自愿協商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規(guī)格均符合合同約定，是按有關部門審查批準的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關規(guī)范，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷合同的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。

　　適度把握商品房預售合同糾紛中“重大誤解”的適用范圍

　　商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預售區(qū)別于現房銷售的最大特征，是交易發(fā)生時作為標的物的商品房尚未建成，買受人只能借助出賣人提供的資料、通過想象來認知所購房屋的情況。因此，房屋建成后的實際狀況與買受人的想象存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷售相比，預售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩(wěn)定性，對買賣雙方的權利義務也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務時，應保證買受人的想象與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理范圍之內；另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的`。是否超過“合理”范圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。

　　本案原告作為消費者，在交易中處于弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成后法院現場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括合同中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標注等等）所無法想象的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。

　　在本案判決生效后，同一小區(qū)的另外兩戶業(yè)主曾經以同樣的理由提起訴訟，但法院經現場勘驗后，發(fā)現這兩戶房屋雖然也存在梁柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠不如本案中的嚴重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想象與實際情況的差異尚未超過合理范圍，因此，在后兩案中，原告的訴訟請求并未得到支持。三個案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。

買賣合同模板匯總 篇21

　　買方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

　　第一條品名、規(guī)格、數量及單價

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二條合同總值

　　第三條原產國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目的港

　　第六條裝運期

　　________分運：

　　________轉運：

　　第七條包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

　　第八條嘜頭

　　賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

　　第九條保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110％發(fā)票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條付款條件

　　1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____％，計____.該信用證在____銀行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

　　b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　g.在CIF條款下

　　1.全套按發(fā)票金額110％投保____的保險費。

　　2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外）一份寄給買方，兩份寄目的'港____________運輸公司。

　　3.銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____.

　　4.按本合同第15條和18條，規(guī)定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　5.所有發(fā)生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發(fā)生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

　　第十一條裝運條件

　　1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

　　2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發(fā)貨時間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數及每件的重量和尺碼。

　　3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。

　　4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第（3）款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　第十二條技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規(guī)定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

　　第十四條檢驗

　　1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規(guī)格和數量，簽發(fā)質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物質量、規(guī)格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節(jié)和結果的書面報告附在質量說明書內。

　　2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請____國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規(guī)格和數量進行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現到貨的質量、規(guī)格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　3.如果發(fā)現貨物的質量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

買賣合同模板匯總 篇22

　　出賣人： 簽訂地點：

　　買受人： 簽訂時間：

　　備注：以上燈具光源保一年，電子鎮(zhèn)流器質保兩年。結算數量以實際送貨數量為準

　　第二條 質量要求: 符合北京消防驗收標準

　　第三條 包裝標準、包裝物的提供與回收： 第四條 附隨必備品、配件、工具的數量及提供辦法：送貨時必須附產品

　　出廠合格證、檢驗報告，并提供配套的吊鏈。

　　第五條 合理損耗標準及計算方法： 無

　　第六條 標的物的所有權自交付時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物仍屬于出賣人所有;標的物損毀、滅失的風險自交付時起由買受人承擔。

　　第七條 交付(提取)標的物或提取標的物單證的方式、時間、地點：由出賣人將出賣物直接送至 北京豐臺區(qū)東鐵匠營宋莊路38號 中天集團公司施工現場倉庫。從本合同簽定后即按買受人要求供貨，此后以買受人電話通知為準。實際交付貨物的規(guī)格、數量等必須以買受人指定的人員 潘光躍 簽字認可的'入庫單為準。買受人人員如有變動，應提前5天通知出賣人。

　　第八條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：由出賣人將出賣物直接送至 北京豐臺區(qū)東鐵匠營宋莊路38號中天集團公司施工現場倉庫，并承擔由此產生的費用。

　　第九條 驗收標準、方法、地點及期限：按北京相關部門有關標準和規(guī)定在標的物送至本合同指定地點后進行驗收，驗收過程中發(fā)現出賣物有質量瑕疵等問題的，買受人享有要求出賣人調換或者予以退貨的權利，并由出賣人承擔

　　由此產生的所有相關費用。 第十條 成套設備的安裝與調試： 無

　　第十一條 出賣人對標的物質量負責的條件及期限：質量保證期(質量異議期)為兩年，自本工程竣工驗收合格之日起計算。在質量保證期內出現質量問題，出賣人應當在接到買受人書面通知后二天內到交貨的工地進行無償維修或調換，逾期未到的，買受人可另行聘請他人維修或自行調換，產生的一切費用在質保金中扣除，質保金不足扣除部分，出賣人應另行支付。

　　因出賣人產品質量問題產生質量事故致買受人或任何第三人損害的，無論是否在質量保證期內，出賣人均應根據產品質量與受害人損失因果關系而應承擔責任的范圍內全額對受害人承擔責任。如果買受人已對第三人承擔了責任，則買受人對出賣人有追償權，出賣人應在收到買受人對第三人承擔責任依據之日起7日內履行清償義務。

　　第十二條 結算方式、時間及地點：單價以本合同為準，數量以買受人指定人員實際驗收數量為準，簽收單據為買受人提供的入庫單，自進貨之日起，期滿一個月內支付發(fā)生貨款的50%，20xx年春節(jié)前付至95%，余款5%作為質保金，一年內付清。付款一律使用支票等票據方式支付。付款順序：先貨款、再利息或違約金、再其它費用。。

　　第十三條 擔保方式(也可另立擔保合同)： 第十四條 本合同解除的條件： 根據《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

　　第十五條 出賣人違約責任：當出賣人未能履行本合同所約定的其應當履行的義務時(如到貨時間、貨物質量等)，其應當承擔本合同總價款3‰的違約金。違約金從貨款中直接扣除;如嚴重耽誤買受人進度，則買受人有權終止本合同，另行訂購;出買人所供貨款按70%結算，不可抗力的因素除外。

　　買受人違約責任：如買受人未按本合同約定支付貨款，則按應付款的3‰向出賣人支付違約金。

　　第十六條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，依法向北京豐臺區(qū)人民法院起訴。

　　第十七條 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。 第十八條 其它約定事項：

　　1、未經出賣人書面同意買受人不得轉讓債務，未經買受人書面同意出賣人不得轉讓債權。

　　2、本合同的變更必須經買受人蓋章或項目經理簽字方可生效，其他視為合同未變更。

　　3、出賣人應當將以下資料提交給買受人存檔備案：出賣人為法人或其他組織、個體工商戶的，應當提交其《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》副本復印件(加蓋紅章)一份，出賣人為個人的，應當提供合法的身份證明文件;出賣物的產品質量標準及相關說明;國家或地方有關行政管理部門規(guī)定的各種備案所要求的文件材料;以委托代理人身份簽訂合同的，應當提供合法的《授權委托書》及委托代理人的身份證明。本合同一式四份(注：至少四份)，雙方各執(zhí)兩份。

　　4、雙方確認來往函件包括分支機構函件，按對方營業(yè)執(zhí)照上的住址或合同中載明的聯系方式郵寄，即視為已送達 。地址如有變更應書面通知對方。

　　5、出賣人必須保證標的物不侵犯他人商標、專利等知識產權，否則一切行政、民事等責任由出賣人承擔;造成買受人損失的，買受人有權抵扣貨款并向出賣人索賠。

　　6、工程剩余標的物買受人有權按本合同或附件約定價格退回出賣人，出賣人不得拒絕。出賣人在接到買受人書面通知后三天內到交貨工地現場領取，逾期不領取，視為出賣人遺棄該退回貨物，發(fā)生遺失、毀損，后果由出賣人承擔。

　　甲方：乙方：年月日：

買賣合同模板匯總 篇23

　　甲方（買方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　乙方（賣方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　簽訂地點：

　　甲方因承擔____公路工程施工任務，現向乙方購買一定數量、質量符合甲方施工工程設計文件及施工技術規(guī)范要求的____材料，為明確雙方的權利、責任和義務，經甲乙雙方共同協商，按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守。具體合同條款如下：

　　一、材料產地：_______________。

　　二、材料名稱、規(guī)格及數量

　　1、甲方向乙方購買的各種材料規(guī)格、名稱、數量分別為：

　　各種規(guī)格名稱材料最終數量以甲方所承擔工程的實際需求量（包括甲方工程變更增、減數量）為準。

　　2、甲方因設計變更，需要增加或減少訂貨數量，須提前____天書面通知乙方。

　　3、若乙方超出上述總數量或當月數量向甲方供應材料，甲方有權單方面決定收購或不予收購，由此造成的'一切損失由乙方自行負責。

　　三、材料價格

　　1、____規(guī)格的____材料到場（甲方收料場地）單價為：____元（大寫：____）。其中出廠價（含裝車費）為：____元；運費（含卸貨費）：____元。除此之外，甲方不再承擔其它任何費用。

　　2、____規(guī)格的____材料到場（甲方收料場地）單價為：____元（大寫：____）。其中出廠價（含裝車費）為：____元；運費（含卸貨費）：____元。除此之外，甲方不再承擔其它任何費用。

　　以上單價中包含原材料費、加工費、礦產資源稅（費）、江河管理稅（費）、營業(yè)稅、便道便橋費、過路過橋費、裝卸費、運輸費、安全費、管理費、利潤、稅金、損耗和其它損失費用及風險費用等。

　　四、質量要求

　　乙方所供材料應符合甲方所承擔的____工程設計文件及相應施工技術規(guī)范的要求。其主要質量技術指標如下：

　　1、____________________________

　　2、____________________________

　　五、質量檢測方式

　　甲方隨時或定期派質檢人員對進場材料進行質量檢測，經檢測不合格的材料，甲方工作人員有權拒絕收貨并責令清運出場，由此造成的經濟損失由乙方承擔。如甲乙雙方因檢驗結果發(fā)生爭議，由甲方駐地監(jiān)理部門最終檢驗確認。

　　六、交貨時間、地點及收貨計量方式

　　1、供貨期限：____。各種規(guī)格名稱材料分月供應量為：_____________。

　　2、交貨地點：____。

　　3、乙方在組織材料的生產過程中，應將生產的合格材料及時轉運至甲方收料地點或安全處，防止遭受洪水等自然災害損失。生產及運輸過程中造成的一切損失由乙方自行負責。

　　4、收貨計量方式

　　雙方確認數量后，應立即填寫簽認收料單作為結算貨款的憑據。收料單必須由雙方專門指定的人員填寫簽認。其它人員填寫簽認的收料單及涂改無效。

　　七、貨款結算與支付方式

　　乙方每月憑甲方指定人員填寫簽認的有效收料單到甲方材料管理部門結算上月21日至當月20日貨款，并提供已結算貨款總額的正式有效的稅務發(fā)票。當月結算貨款在____日支付____%，余款在合同全部履行完畢后____月內付清。所有貨款均通過轉賬或匯付至乙方銀行賬戶。

　　乙方開戶銀行：________________

　　乙方開戶賬號：________________

　　八、違約責任

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　九、合同爭議的處理

　　合同發(fā)生爭議，首先協商解決；若協商不成，則向甲方注冊所在地人民法院訴訟解決。

　　十、合同的組成部分

　　乙方單位營業(yè)執(zhí)照（復印件）、組織機構代碼證（復印件）、法人代表授權書、法人代表（或委托代理人）本人身份證（復印件）是本合同的組成部分。

　　十一、合同份數、生效及終止

　　本合同一式五份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)兩份，經雙方簽字蓋章（多頁合同甲乙雙方應同時加蓋騎縫章）后生效。甲方工程結束，并結算付清全部貨款后本合同自行終止。

　　十二、雙方約定的其它事項：______________________。

　　（以下無正文）

　　甲方

　　單位名稱（蓋章）：

　　甲方代表人（簽字）：

　　日期：

　　乙方

　　單位名稱（蓋章）：

　　乙方代表人（簽字）：

　　日期：

買賣合同模板匯總 篇24

　　使用說明

　　1.本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及其他有關法律、法規(guī)制定的示范文本，供食品、保健食品行業(yè)原輔材料買賣合同雙方當事人參照使用。

　　2.本合同主要為確保產品質量和食品安全的有關條款的實施而制定。

　　3.經雙方當事人協商確定，可以對本示范文本的條款內容（包括選擇內容、填寫空格部分的內容）進行選擇、修改、增補或刪減。

　　4.為更好地維護雙方當事人的權益，簽訂合同時應當慎重，訂立具體條款，需要約定的必須表述清楚，力求具體、嚴密。

　　5.如果是非法定代表人簽字，需要有法定代表人出具的授權委托書。

　　合同編號：

　　供方： 住所： 郵編：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼： 電話：

　　法定代表人： 傳真：

　　需方： 住所： 郵編：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼： 電話：

　　法定代表人： 傳真：

　　供需雙方依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《食品衛(wèi)生法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就原輔材料的采購事宜，訂立本合同。

　　第一條 產品名稱、商標或品牌、規(guī)格、計量單位、單價及數量、金額（含稅價）、交貨（時間）和地點 產品 商標 計量 單價 金額 交貨 交貨 規(guī)格 數量 名稱或品牌 單位（元）

　　（含稅價） 時間 地點

　　第二條 產品質量要求

　　1.產品質量標準，按下列第項履行：

　　1.1 按國家標準履行。

　　1.2 按行業(yè)標準履行。

　　1.3 按供需雙方約定的質量要求履行，但衛(wèi)生要求不能低于國家相關標準（可另寫附件）。

　　2.保質期限：

　　供方所提供的產品，保質期限不少于個月（自產品出廠之日起計算）。

　　第三條 產品包裝

　　1.包裝要求：

　　在外包裝上應注明產品名稱、規(guī)格、配料、產品批準號、生產廠名、地址、生產日期、保質期、凈含量、貯藏要求等。

　　2.包裝物由方提供，費用由方承擔。

　　3.包裝物處理按下列第項執(zhí)行。

　　3.1 包裝物不回收。

　　3.2 包裝物由供方回收。

　　第四條 交提貨方式 交提貨方式，按下列第項履行。

　　1.供方送貨：產品運輸由供方負責辦理，供方送至 ，運費由供方承擔。

　　2.供方代辦運輸：供方根據雙方約定的協議代辦運輸，運費由需方承擔（代辦運輸協議另訂附件）。

　　3.需方自提：需方前往供方指定地點自行提貨、自行運輸。

　　第五條 驗收方法

　　1.供方提供的每一批產品都須附隨根據雙方確認的質量標準進行檢驗的檢驗合格報告，但若有下列情況之一，必須附隨計量認證合格的檢驗機構出具的檢驗合格報告。

　　1.1 供方首次向需方所銷售的產品（不包括同品牌不同規(guī)格的產品）；

　　1.2 供方停產一個生產周期又恢復生產的產品（一個生產周期為月）；

　　1.3 供方所供產品，在生產制造時工藝及原輔材料（有較大）改變的；

　　1.4 其他 。

　　2.產品到達目的地后，需方應指定專人按雙方約定的質量標準（應包括主要衛(wèi)生指標、內外包裝、保質期、標識感官等）及時進行抽樣檢驗，完成驗收程序。如有質量問題，需方應在收貨后天內書面通知供方，共同協商處理辦法。如對產品質量認定發(fā)生異議，由（以）方所在地供需雙方共同認可的.經計量認證的機構檢驗報告為準。

　　3.需方根據合同規(guī)定或要貨通知單及供方送貨單做好收貨工作，并及時通知質量驗收員驗收產品。

　　第六條 付款方式

　　需方選擇下述第種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將貨款支付給供方。

　　1.一次性付款方式：

　　年月日支付全部貨款，計人民幣元，大寫。

　　2.分期付款方式：

　　2.1 簽署本合同時，支付貨款全部的%，計人民幣元，大寫。

　　2.2 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。

　　2.3 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。

　　3.預付款條款：。（如無此項請劃去。）

　　4.其他約定的付款方式：

　　第七條 違約責任

　　1.供方如未履行本合同約定的義務，應承擔違約責任，并賠償由此給需方造成的經濟損失。需方要求繼續(xù)履行本合同的，供方應繼續(xù)履行本合同。

　　2.需方若未按第六條第2 款在規(guī)定時間內付款，須承擔下列第 項違約責任。

　　2.1 向供方支付違約金人民幣元。

　　2.2 自延期之日起至實際付款日止，按銀行同期貸款利率向供方支付違約金。

　　3.供方應承擔因產品質量問題造成需方的直接經濟損失。

　　4.需方違約拒收產品或在驗收期間保管不妥造成產品損失的，需方應當承擔由此所造成的相應的損失。

　　第八條 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本合同的義務將不視為違約，但應在條件允許下采取必要的補救措施，以減少不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應在日內將事件的情況以書面形式通知對方，并在事件發(fā)生后日內，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的證明。

　　第九條 解決爭議的方法

　　1.供需雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應協商解決。協商不成，選定下面 種方式解決：

　　a、申請仲裁。

　　b、依法起訴。

　　2.雙方選擇仲裁方式的，約定向下列其中之一的仲裁機構申請仲裁：

　　a、上海仲裁委員會。

　　b、中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會。

　　c、仲裁委員會。

　　3.雙方選擇訴訟方式的，約定向下列其中之一的人民法院依法起訴：

　　a、本合同簽訂地人民法院。

　　b、供方住所地人民法院。

　　c、需方住所地人民法院。

　　d、交貨地人民法院。

　　e、人民法院。

　　第十條 其他

　　1.供方應向需方提供如下文件的復印件，并承諾保證復印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）

　　1.1 營業(yè)執(zhí)照

　　1.2 稅務登記證

　　1.3 衛(wèi)生許可證（保健食品生產企業(yè)須符合gmp 要求）

　　1.4 印刷許可證

　　1.5 檢疫證明

　　1.6 產地證明

　　1.7 每批產品的檢驗合格報告

　　1.8 有關產品質量認證證書

　　1.8.1 綠色食品認證書

　　1.8.2 有機食品認證書

　　1.8.3 產品質量標準文本

　　1.8.4 保健食品批準證書

　　1.8.5 危害分析與關鍵控制點認證書（haccp）

　　1.8.6 質量安全認證書（qs）

　　1.8.7 供需雙方約定的其他

　　2.需方應向供方提供如下文件的復印件，并承諾保證復印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）

　　2.1 營業(yè)執(zhí)照

　　2.2 稅務登記證

　　2.3 組織機構代碼證

　　2.4 其他

　　3.

　　本合同有效期自年月日起至年月日止。

　　合同履行期內，雙方不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充協議；補充協議與合同具有同等效力。

　　4.雙方約定的其他條款。

　　5.本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　購貨單位（需方）：

　　（公章）

　　委托代理人：（簽字）

　　地址：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話：

　　合同簽訂地：

　　供貨單位（供方）：

　　（公章）

　　委托代理人：（簽字）

　　地址：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話：

買賣合同模板匯總 篇25

　　甲方（出售方）：

　　乙方（購買方）：

　　甲乙雙方在自愿平等，互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買

　　甲方房屋，并委托中介方辦理過戶事宜達成協議如下：

　　一、甲方自愿將其座落于 區(qū) 路 號小區(qū) 號樓號，建筑面積 平方米（地下室 平方米）， 結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。乙方已對該房地產作了充分了解并同意購買。

　　二、甲乙雙方議定上述房地產成交價格為人民幣 元　（大寫： 元），乙方于本合同簽訂之日起3日內將全額購房款以 現金方式一次性支付給甲方。甲乙雙方共同委托中介方辦理過戶手續(xù)，甲乙雙方應予以積極協助。

　　三、甲方保證上述房地產權屬清晰，無爭議；未被判決、裁定限制出售，也未設置抵押，不在建設拆遷范圍內；已取得其他共有人書面同意；協議有效期內，甲方不得將該房產另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方承擔。

　　五、違約責任：

　　（一）甲方不能如期簽訂《房地產買賣契約》，或者甲方在辦理過戶過程中違約，并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的；在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續(xù)所產生的`費用，甲方應全部承擔。并向乙方支付總房款10%的違約金。

　　（二）乙方不能如期付款，或者乙方在辦理過戶過程中違約，并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的；在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續(xù)所產生的費用，乙方應全部承擔。并向甲方支付總房款10%的違約金。

　　六、在合同期限內，如因洪水、地震、火災和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承擔違約責任，本合同自動終止。

　　七、若對其它事項有異議的可協議補充在以下約定條款中，若約定條款與前條款有異議，以約定條款為主，約定條款具有優(yōu)先效力。

　　八、其他約定事項：

　　九、本協議經雙方簽字后生效，一式兩份，每份共兩頁，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份 證號： 身份 證號：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　日期： 日期：

買賣合同模板匯總 篇26

　　出賣人：（以下簡稱甲方）

　　住所地：

　　買受人：（以下簡稱乙方）

　　住所地：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方集裝箱達成以下買賣合同條款。

　　一、產品名稱、型號、數量：

　　1x40GP

　　二、產品質量

　　1、質量標準：符合國際海運過程中要求的各種標準，適用于正常存貨。

　　2、乙方對產品質量的特殊要求：無

　　3、乙方對產品包裝的特殊要求：無

　　三、產品價款

　　產品的單價：人民幣22000元

　　運費：人民幣20__元

　　總價：人民幣24000

　　四、產品交付

　　甲方產品交付方式為：甲方送貨產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效后 7 天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后 7 天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。

　　在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔；產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

　　五、價款結算

　　乙方應在本合同書簽訂7 日內向甲方支付貨款 24000 元，甲方在收到貨款當日或次日須將集裝箱安全及時送達乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產生不必要的損失，損失由甲方承擔。

　　六、合同的解除與終止

　　雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。

　　七、商業(yè)秘密

　　乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業(yè)秘密。

　　無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。

　　八、不可抗力

　　因火災、戰(zhàn)爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續(xù)履行合同的，由雙方另行協商。

　　因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發(fā)生后 2 日內向對方提供有權部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

　　九、其他約定事項

　　1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

　　2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

　　3、乙方聯系地址、電話等發(fā)生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。

　　4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

　　5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件。

　　6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

　　十、爭議解決

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　十一、明示條款：

　　甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

　　十二、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。本合同書一式四份，雙方各執(zhí)二份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

買賣合同模板匯總 篇27

　　立契約書人x x有限公司(以下簡稱甲方)、x x x有限公司(以下簡稱乙方)茲就船舶買賣事宜，訂立本契約，條款如下：

　　第一條 甲乙雙方約定有關后記船舶的買賣事宜，甲方賣出、乙方買入。

　　第二條 買賣總金額為x x x元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

　　1 本日(訂約日)先交付定金x x 元整。

　　2 甲方必須在x x x x年x月x 日前將后記的船舶點交與乙方，并將下列登記文件及使用權文件交付與乙方。乙方未支付的余款，俟船舶點交及辦理船舶所有權、漁業(yè)權移轉登記完畢并經船舶所在地航政主管機關蓋印證明時一次付清。

　　(1) 甲方公司同意出售本契約標的物的全體股東會議記錄三份。

　　(2) 乙方公司及法定代表人印鑒證明書三份。

　　(3) 乙方法定代表人資格證明書三份。

　　(4) 乙方公司章程及董事、監(jiān)事、股東名冊三份。

　　(5) 乙方法定代表人戶籍謄本三份。

　　(6) 乙方公司執(zhí)照，營業(yè)登記證影本各三份。

　　(7) 稅務機關出具的最近無欠稅證明書正本。

　　(8) 船舶所有權登記證正本。

　　(9) 船舶噸位證書正本。

　　(10) 船舶國籍證書正本。

　　(11) 設備目錄正本。

　　(12) 航海記事簿正本。

　　(13) 法律所規(guī)定的其它文書正本。

　　(14) 船舶檢查簿正本。

　　(15) 漁業(yè)執(zhí)照正本。

　　(16) 漁業(yè)權拋棄申請書。

　　(17) 船舶無線電臺執(zhí)照正本。

　　(18) 契約漁船船圖。暨進口器材規(guī)格說明書。

　　(19) 船舶勘航力證書正本。

　　(20) 貨艙、冷藏室及其他供載運貨物部分適合于受載運送與保證書正本。

　　(21) 船舶無共同海損部分擔額并不負擔救助及撈救報酬額證書正本。

　　第三條 甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時，應將后記船舶的所有權及漁業(yè)權移轉登記與乙方。

　　第四條 在甲方尚未將船舶點交與乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應由甲方負責，亦即乙方免除支付價金義務。

　　第五條 甲方保證后記船舶所具的性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試航，以證明其性能。

　　第六條 有關后記船舶的品質、性能，由甲方對乙方保證，并以一年為限。在此期間，若非乙方的過失或發(fā)生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的`義務。

　　第七條 若發(fā)生第六條的情形，雖經甲方修復或補充完整，而船舶仍然無法維持繼續(xù)作業(yè)或短欠，或其性能降低長達一個月時，乙方可根據下列方式選擇其一，向甲方提出要求。

　　(1) 換取同種類船舶。其條件為乙方須就已使用該船舶的時間長短支付船價，每半年乙方應支付甲方相當于第二條總金額三分之一的款項。

　　(2) 退還船舶。但甲方得扣除乙方使用船舶所應付如前(1)的款項 ，其余定金退還與乙方。有關使用船舶的時間、其計算方法則無論乙方是否使用，規(guī)定從第三條甲方點交船舶日始至乙方提出退還船舶要求之日止，為使用時間。

　　第八條 乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換船舶，則甲方無需催告，本契約視同作廢，甲方得將船舶移動、航行并停泊于原船籍港。

　　有關前述甲方的船舶移動、航行費，以及停泊時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。

　　第九條 甲方若未能在第二條所列日期前點交船舶，乙方得向甲方催告，于十日之內點交船舶。在此期限內，甲方若仍然無法點交，則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條的定金、以及與定金同額的損害賠償。

買賣合同模板匯總 篇28

　　甲方（供應方）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方（采購方）：*有限公司

　　地址：

　　法定代表人：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，甲、乙雙方經過平等友好協商，現就乙方向甲方購買水泥用于工程施工有關事宜，達成如下一致條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行：際供貨數量結算。

　　注：若需要根據市場行情調整價款，可以約定為：按照施工期間武漢市供貨當月發(fā)布的建設工程信息價據實結算。

　　第二條 產品質量標準：

　　甲方供應產品質量必須符合中華人民共和國國標（GB175-20xx、GB1344-20xx）規(guī)定標準并滿足該工程施工需要。

　　第三條 交貨方式：

　　1、交貨地點：甲方需將水泥運輸至。

　　2、乙方對每批次貨物書面簽收后，即視為該批次貨物已辦理交付手續(xù)，該批次貨物毀損滅失的風險自交付之日起由乙方承擔。

　　3、供貨時間：乙方指定人員（姓名： 身份證號碼： 電話： 電子郵箱： ）應至少提前一天將所需供應的水泥規(guī)格及數量以電話或電子郵件方式告知甲方指定人員（姓名： 電話： 身份證號碼：電子郵箱：）。甲方在收到乙方通知后24小時內必須將乙方指定的貨物送至合同約定的交貨地點。

　　第四條 產品驗收方法：

　　1、數量驗收：甲方交付水泥時，水泥數量以甲方指定人員、乙方指定人員和乙方項目經理三方同時簽字認可的數量為準。

　　2、質量驗收：以甲方水泥廠同編號水泥的檢驗報告為依據，甲方應將出售給乙方之水泥所屬編號的水泥檢驗報告交付乙方存查。如乙方對水泥質量有異議，需在收貨后25個日歷天內提出，經雙方共同取樣（同一編號封存樣）送檢最終以湖北省建材質量檢測站的檢測報告為準。若確屬甲方所供水泥質量問題，則由甲方承擔檢測費用。若乙方未在25個日歷天內提出質量異議，則視為甲方所提供的產品質量及數量均符合本合同所要求之標準。

　　本條約定并不免除甲方所供應水泥在該工程質量保修期內應承擔的.質量責任和法律責任。

　　第五條 貨款結算及付款方式：

　　1、結算方式：每月5號前，由甲、乙雙方對甲方上月供應貨物的數量和金額進行對賬及結算，結算單經乙方項目經理簽字并加蓋乙方項目部章后生效，生效結算單作為結算及付款依據。

　　2、付款方式：雙方辦理對賬結算手續(xù)后3個工作日內，由乙方按照甲方上月供貨金額的70%向甲方支付貨款，其余貨款待該工程全部完工且經乙方、監(jiān)理單位和業(yè)主驗收合格后1個月內付清。

　　3、甲方每次收款前需向乙方開具正規(guī)稅務發(fā)票，否則乙方有權拒絕付款。

　　第六條 違約責任：

　　1、若甲方所提供之水泥質量未達到國家標準規(guī)范和合同所要求的質量標準，乙方有權拒付水泥貨款，且甲方應賠償因此給乙方所造成的全部經濟損失。

　　2、若甲方未按乙方要求的時間及時供貨（含供貨產品質量不合格），則每延誤一天，乙方有權對甲方處以20xx元的違約金。

　　第七條 爭議解決辦法：

　　若雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，經協商調解不成，同意提交武漢仲裁委員會仲裁解決。

　　第八條 其它：

　　1、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決并簽訂補充協議。

　　2、本合同自雙方蓋章之日起生效。

　　3、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　簽訂日期：年 月 日

買賣合同模板匯總 篇29

　　二手房買賣合同簽訂前應注意事項

　　在簽訂二手房買賣合同前，購房者需要對售房者有較為全面的了解：

　　第一，查看產權所有人的身份證件房屋產權證上的產權所有人是一位還是幾位共有?如果是幾位共有，則共有人是否全部同意?出售房產時，房屋的產權共有人一定要全部同意。

　　在簽訂房產買賣合同時，也要全部到場。如有特殊情況不能到場，需出具經過公證的委托書及代理人身份證件，由委托代理人替其簽章。

　　第二，購房者要對即將進行交易的房產進行必要的了解。

　　這主要包括售房提供的房屋產權證是否屬實房產面積多大該房產用途是什么是辦公還是居住，或是其他該房產有沒有被司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房地產權利該房產是否已設定抵押?

　　根據《中華人民共和國擔保法》的規(guī)定：抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效。

　　在這里，如果該房產已設定抵押，那么抵押方即為售房者，抵押權人就是售房者將該房產抵押的第三方即某人、某公司或某銀行受讓人就是購房者。

　　這個規(guī)定的意思也就是售房者已將該房產抵押給第三方，在轉讓該房產時，并未通知第三方或未告知購房者此房已設定抵押，那么轉讓行為無效。只有在抵押登記注銷或抵押權人同意的情況下，此房產方可進行買賣。

　　第三，還要注意該房產是否已設定租賃?如果該房產已經出租，則需要售房者提供該房產的承租方出具的在同等條件下放棄優(yōu)先購買權的聲明。同時購房者還要查詢售房者與該房產的.承租方所簽訂的租賃合同是否登記備案?

　　二手房買賣合同范本

　　甲方(出賣人)：________________ 電話：_______________________

　　地址：_______________________ 身份證號：___________________

　　乙方(買受人)：________________ 電話：_______________________

　　地址：_______________________ 身份證號：___________________

　　根據《合同法》、《房地產管理法》和有關規(guī)定，甲、乙雙方在丙方的中介促成下和平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議：

　　第一條 房屋的基本情況

　　甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________位于第_________層，共_________(套/間)，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米,房屋用途為_________該房屋內部附著設施為_________________________(房屋所有權證號為_________。

　　第二條 土地使用權性質

　　該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。但未辦理分戶土地證。如該房屋確需辦理土地轉讓使用手續(xù),甲方需提供協助并按國家政策執(zhí)行。

　　第三條 價格

　　按計算，該房屋售價為_________元整。

　　第四條 付款方式

　　乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，并應于本合同生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。

　　第五條 交付期限

　　甲方應于本合同生效之日起_________________將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起_________日內，將該房屋付給乙方。

　　第六條 違約責任

　　乙方未按時或不付清房款。甲方有權按下述約定，追究乙方的違約責任。

　　(1)終止合同，乙方按累計應付款的____于____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

　　(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行。

　　(3)同時適用定金條款處罰。

　　甲方未按時或不交付房屋及產權證書按上述條款對等原則承擔違約責任。

　　丙方應對甲、乙雙方交易起配合和協助義務并督促雙方履行合同否則承擔連帶責任。

　　第七條 關于產權登記的約定

　　在乙方實際接收該房屋之___日起，甲方協助乙方向房地產權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_________%賠償乙方損失。

　　第八條 保證

　　甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，如有按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　第九條 稅費的交納

　　因本房屋所有權轉移契稅和房產證登記費由乙方向國家交納房屋交易如有其它稅費均按政府的規(guī)定執(zhí)行。

　　第十條 費用交接時間

　　水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。

　　第十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十二條 補充

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同自雙方簽字之日起生效。

　　本協議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。

　　甲方：__________________ 乙方：__________________

　　簽訂地點：______________ _________年____月____日