工廠加工設備買賣合同（通用3篇）
工廠加工設備買賣合同 篇1
售設備方：______________
購設備方：______________
為了明確設備買賣雙方各自應承擔的法律責任及義務，經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商自愿簽定以下協(xié)議：
一、甲方將其擁有的____________________轉(zhuǎn)讓給乙方。
二、雙方達成轉(zhuǎn)讓金額為__________元，此金額僅為設備的售價，不包括設備的拆裝費和運輸?shù)荣M用。
三、由于該設備為廠機舊設備，因此甲方對該設備的轉(zhuǎn)讓不出具發(fā)票，也無保修義務。
四、設備提貨方式為乙方自提，交接地點為甲方車間，乙方在提貨前須將設備的全部貨款打入甲方指定的帳號內(nèi)，并經(jīng)甲方確認后方可開始拆卸機器。
五、甲乙雙方友好協(xié)商，在簽定本轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，本設備所有權(quán)歸乙方所有，隨車工具以本設備現(xiàn)有為準。
六、因雙方交易為舊設備，故雙方簽定協(xié)議時均對本設備工作狀況表示認同和接受。協(xié)議簽訂后，甲方對該設備所發(fā)生的任何故障和不安全事故不承擔任何責任。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。該協(xié)議書一式兩份，雙方簽字后生效。
售方：______________購方：______________
聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________
簽定時間：______________
工廠加工設備買賣合同 篇2
委托方(甲方)：________
加工方(乙方)： ________
委托方(以下簡稱甲方)和加工方(以下簡稱乙方)合稱為“雙方”。 甲乙雙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議。
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品： ________
2、加工產(chǎn)品數(shù)量：________
3、產(chǎn)品交貨期限：按乙方接單起 ________個工作日內(nèi)交貨。
二、委托加工方式
1、乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。
2、乙方對原材料的質(zhì)量保修期為一年。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工。
2、技術(shù)標準參照國家標準執(zhí)行。
四、包裝要求及交貨地點
1、乙方按甲方要求進行包裝;對于甲方無特殊要求之零件由乙方自行選擇包裝方式。
2、甲方指定地點交貨，地點限________之內(nèi)。
五、費用結(jié)算
1、此次加工費用總額為人民幣(大寫)________，(小寫) ________ 元整，此價不含稅。具體明細見附件二。
2、甲方首先支付乙方30%總額貨款作為押金。乙方交貨經(jīng)甲方驗收確定后，由乙方開具#5@p交與甲方，開票交稅額由甲方返回乙方。甲方收到#5@p后5個工作日內(nèi)支付50%總額貨款，交貨當日起20個工作日內(nèi)支付余下20%總額貨款。
3、甲方以銀行匯款或國庫直付方式與乙方結(jié)算。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時。甲方有權(quán)要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方不得擅自生產(chǎn)甲方的專利產(chǎn)品或侵犯甲方專利權(quán)的產(chǎn)品，不得傳播甲方提供的圖紙給任何第三方，否則由此引起的侵權(quán)行為由乙方承擔，甲方保留追究乙方法律責任權(quán)利。
七、解決合同糾紛的方式
1、本協(xié)議雙方簽字蓋章即生效，執(zhí)行過程中出現(xiàn)異議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成則按《民法典》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、其他約定事項
1、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改。
2、本協(xié)議一式四份，雙方各持二份，具有同等法律效力。
委托方(甲方)：________(蓋章)
代表人簽字(或印章)：
年 月 日
加工方(乙方)：________
代表人簽字(或印章)：
年 月 日
附：乙方開戶銀行名稱、賬戶名稱、賬號及行號如下:
開戶銀行：________
賬戶名稱：________
賬 號：________
行 號：________
附件一：________
附件二：________
工廠加工設備買賣合同 篇3
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：(1, 用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理.減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
(1 .承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時冋內(nèi)回復，提岀修改意見。承攬方在規(guī)定的時冋內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作，如果定作
方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：
1 ,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2 .定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項冃，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)第七條交(提)貨的時間和地點：
4 ,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行
5 ,交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部1'1運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結(jié)算方式及期限：
第十一條其他：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的.由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算’向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的% ( 1 0 %- 3 0%幅度)或酬金總額的% (2 0%-6 0 %幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫山定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)夕卜，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢臉，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換.補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理’應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的—%(1 0 %- 3。%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的% (2 0%—6 0 %的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的吋冋和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保
管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款.應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方退延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任, 并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九—年—月—日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作岀補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式—份，交(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：(蓋章)
代表人：(蓋章)
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
承攬方：(蓋章)
代表人：(蓋章)
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：