貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB)(精選13篇)
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇1
買(mǎi)方:___________________________
賣(mài)方:___________________________
買(mǎi)賣(mài)雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達(dá)成如下協(xié)議,共同信守。
第一條: 品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
__________________________________________________________
第二條: 合同總值
__________________________________________________________
第三條: 原產(chǎn)國(guó)別及制造廠商
__________________________________________________________
第四條: 裝運(yùn)港
__________________________________________________________
第五條: 目的港
__________________________________________________________
第六條: 裝運(yùn)期
分運(yùn):__________________________
轉(zhuǎn)運(yùn):__________________________
第七條: 包裝
所供貨物必須由賣(mài)方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋和長(zhǎng)途陸路運(yùn)輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣(mài)方包裝不善而造成的損失由賣(mài)方負(fù)擔(dān)。
第八條: 嘜頭
賣(mài)方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號(hào)、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
第九條: 保險(xiǎn)
裝運(yùn)后由買(mǎi)方投保。
第十條: 付款條:件
1.買(mǎi)方在收到備貨電傳通知后及裝運(yùn)期前30天,開(kāi)立以賣(mài)方為受益人的不可撤銷(xiāo)信用證,其金額為合同總值的______________%,計(jì)___________。____________行收到下列單證經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后,承付信用證款項(xiàng)(如果分運(yùn),應(yīng)按分運(yùn)比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單,外加兩套副本,注明“運(yùn)費(fèi)待收”,空白抬頭,空白背書(shū),已通知到貨口岸________ 運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號(hào),信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝物數(shù)量,毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣(mài)方簽署的品質(zhì)證明書(shū)一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書(shū)一式兩份。
2.賣(mài)方在裝船后10天內(nèi),須掛號(hào)航空郵寄三套上述文件,一份寄買(mǎi)方,兩份寄目的港________ 運(yùn)輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗(yàn)收證明后,承付合同總值的`____%,金額為_(kāi)_______ 。
4.買(mǎi)方在付款時(shí),有權(quán)按合同第十五、十八條:規(guī)定扣除應(yīng)由賣(mài)方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國(guó)境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān),一切在中國(guó)境外的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān)。
第十一條: 裝運(yùn)條:款
1.賣(mài)方必須在裝運(yùn)期前45天,用電報(bào)/電傳向買(mǎi)方通知合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期,以便買(mǎi)方安排訂倉(cāng)。
2.如果貨物任一包裝達(dá)到或超過(guò)重____噸,長(zhǎng)____米,寬____米,高_(dá)___米,賣(mài)方應(yīng)在裝船前50天,向買(mǎi)方提供五份包裝圖紙,說(shuō)明詳細(xì)尺碼和每件重量,以便買(mǎi)方安排運(yùn)輸。
3.買(mǎi)方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前10天,通知賣(mài)方船名,預(yù)計(jì)裝船日期,合同號(hào)和裝運(yùn)港船方代理,以便賣(mài)方安排裝船。如果需要更改載裝船只,提前或推后船期,買(mǎi)方或船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣(mài)方。如果貨船未能在買(mǎi)方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港,從第31天起,在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉(cāng)儲(chǔ)和保險(xiǎn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān)。
4.船按期抵達(dá)裝運(yùn)港后,如果賣(mài)方未能備貨待裝,一切空倉(cāng)費(fèi)和滯期費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān)。
5.在貨物越過(guò)船舷脫離吊鉤前,一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由賣(mài)方承擔(dān)。在貨物越過(guò)船舷脫離吊鉤后,一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由買(mǎi)方承擔(dān)。
6.賣(mài)方在貨物全部裝運(yùn)完畢后48小時(shí)內(nèi),須以電報(bào)/電傳通知買(mǎi)方合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、載貨船名和啟運(yùn)日期。如果由于賣(mài)方未及時(shí)電告買(mǎi)方,以致貨物未及時(shí)保險(xiǎn)而發(fā)生的一切損失由賣(mài)方承擔(dān)。
第十二條: 技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運(yùn):
a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
b.接線說(shuō)明書(shū)、電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說(shuō)明書(shū)。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說(shuō)明書(shū)。
2.賣(mài)方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi),向買(mǎi)方或用戶掛號(hào)航空郵寄本條:第1款規(guī)定的技術(shù)文件,否則買(mǎi)方有權(quán)拒開(kāi)信用證或拒付貨款。
第十三條: 保質(zhì)條:款
賣(mài)方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣(mài)方對(duì)合同貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達(dá)____起開(kāi)始計(jì)算。
第十四條: 檢驗(yàn)條:款
1.賣(mài)方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證書(shū),證明所交貨物與合同中有關(guān)條:款規(guī)定相符,但此證明書(shū)不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù),賣(mài)方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書(shū)面報(bào)告附在質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)。
2.在貨物抵達(dá)目的港之后,買(mǎi)方須申請(qǐng)____國(guó)商品檢驗(yàn)局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書(shū),如果商檢局的檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方負(fù)責(zé)者外,買(mǎi)方在貨物到港____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,向賣(mài)方提出索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,或貨物在合同第十三條:所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,包括內(nèi)在的缺陷或使用不良的原材料,買(mǎi)方將安排商檢局檢驗(yàn),并有權(quán)依據(jù)商檢證書(shū)向賣(mài)方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因,在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書(shū)不及辦妥,買(mǎi)方須電告賣(mài)方延長(zhǎng)商檢期限____天。
第十五條: 索賠
1.賣(mài)方對(duì)貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買(mǎi)方按照本合同第十三條:和第十四條:規(guī)定,在檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時(shí),賣(mài)方在征得買(mǎi)方同意后,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買(mǎi)方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買(mǎi)方,并承擔(dān)買(mǎi)方因退貨而蒙受的一切直接損失和費(fèi)用,包括利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要的費(fèi)用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損失程度和買(mǎi)方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買(mǎi)方所蒙受的一切直接損失和費(fèi)用,新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長(zhǎng)。
2.賣(mài)方在收到買(mǎi)方索賠書(shū)后一個(gè)月之內(nèi)不予答復(fù),則視為賣(mài)方接受索賠。
第十六條: 不可抗力
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無(wú)法履約,履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長(zhǎng)。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時(shí)盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書(shū)掛號(hào)航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.如果不可抗力事故持續(xù)超過(guò)120天,另一方有權(quán)用掛號(hào)航空郵寄書(shū)面通知受阻方終止合同,通知立即生效。
第十七條: 仲裁
雙方對(duì)執(zhí)行合同時(shí)發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決,如果不能解決,按____項(xiàng)仲裁。
a.提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),根據(jù)該會(huì)的仲裁程序進(jìn)行仲裁。
b.提交雙方同意的第三國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行,仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān),除非仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定。
仲裁期間,雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭(zhēng)議部分之外的其他條:款。
第十八條: 延期和罰款
如果賣(mài)方不能按合同規(guī)定及時(shí)交貨,除因不可抗力者外,若賣(mài)方同意支付延期罰款,買(mǎi)方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過(guò)在議付行付款時(shí)扣除,但罰款總額不超過(guò)延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計(jì)算,少于7天者按7天計(jì)。如果賣(mài)方交貨延期超過(guò)合同規(guī)定船期10個(gè)星期時(shí),買(mǎi)方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同,但賣(mài)方仍須立即向買(mǎi)方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條: 附加條:款
____________________________________________________________ 。
本合同由雙方于______年_____月_____日在________市用_____文簽署。正本一式____份,買(mǎi)賣(mài)雙方各執(zhí)______份。本合同以下述第_________款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi),由雙方確認(rèn)生效。
買(mǎi)方:____________ 簽名:____________
賣(mài)方:____________ 簽名:____________
簽署日期:_________年______月______日
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇2
買(mǎi)方:________________________(下稱甲方)
地址:________________________郵編:__________
電話:________________________傳真:__________
電子郵箱:____________________
賣(mài)方:________________________(下稱乙方)
地址:________________________郵編:__________
電話:________________________傳真:__________
電子郵箱:____________________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:
________________________(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第項(xiàng)執(zhí)行:
(1)按照______________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
__________________________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量:________________。
2.計(jì)量單位和方法:____________________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:________________________。
第三條包裝方式和包裝品的處理:
__________________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國(guó)家或主管部門(mén)標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰(shuí)供應(yīng),包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條交貨方式:
1.交貨時(shí)間:______________。
2.交貨地點(diǎn):______________。
3.運(yùn)輸方式:______________(注明由誰(shuí)負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保險(xiǎn):______________(按情況約定由誰(shuí)負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:______________________。
第五條驗(yàn)收:
1.驗(yàn)收時(shí)間:______________。
2.驗(yàn)收方式:
____________(如采用抽樣檢驗(yàn),應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議,由______檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按______檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條價(jià)格與貨款支付:
1.單價(jià):________;總價(jià):__________________(明確幣種及大寫(xiě))。
2.貨款支付:
貨款的支付時(shí)間:________________________;
貨款的支付方式:________________________;
運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式:____________________。
3.預(yù)付貨款:________________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條提出異議的時(shí)間和方法:
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí),自收到貨物后________日內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起______日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書(shū)面異議后,應(yīng)在__________日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第八條甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之______計(jì)算,向乙方支付違約金;如________日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其它約定:________________________。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò)______日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:______________________________。
第十條不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí),應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后______日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào),以減輕可能給對(duì)方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條爭(zhēng)議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì),按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇3
買(mǎi)方:____________________________________
賣(mài)方:____________________________________
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達(dá)成本協(xié)議各條:款,共同履行:
第一條:貨物名稱:____________________
第二條:產(chǎn)地:____________________
第三條:數(shù)量:____________________
第四條:商標(biāo):____________________
第五條:價(jià)格:____________________
第六條:包裝:____________________
第七條:付款條:件:簽訂合同后買(mǎi)方于7個(gè)銀行日內(nèi)開(kāi)出以賣(mài)方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷(xiāo)的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運(yùn)的、無(wú)追索權(quán)的信用證。
第八條:裝船:從賣(mài)方收到買(mǎi)方信用證日期算起,45天內(nèi)予以裝船,若發(fā)生買(mǎi)方所訂船舶未按時(shí)到達(dá)裝貨,按本合同規(guī)定,賣(mài)方有權(quán)向買(mǎi)方索賠損毀/耽擱費(fèi),按總金額____%計(jì)算為限。因此,買(mǎi)方需向賣(mài)方提供銀行保證。
第九條:保證金:賣(mài)方收到買(mǎi)方信用證的14個(gè)銀行日內(nèi),向買(mǎi)方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣(mài)方不執(zhí)行本合同,其保證金買(mǎi)方予以沒(méi)收。
第十條:應(yīng)附的單據(jù):賣(mài)方向買(mǎi)方提供:
1、全套清潔提貨單;
2、一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3、原產(chǎn)地證明書(shū);
4、裝箱單;
5、為出口________所需的其他主要單據(jù)。
第十一條:裝船通知:賣(mài)方在規(guī)定的裝貨時(shí)間至少14天前用電報(bào)方式將裝船條:件告知買(mǎi)方,買(mǎi)方或其代理人將裝貨船估計(jì)到達(dá)裝貨港的時(shí)間告知賣(mài)方。
第十二條:其他
條:款:質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗(yàn)可于裝貨港一次進(jìn)行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續(xù)費(fèi)、領(lǐng)事簽證費(fèi)應(yīng)由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)。
第十三條:裝船時(shí)間:
第十四條:裝貨效率:每一個(gè)晴天工作日,除星期日、節(jié)假日外,每艙口進(jìn)貨為_(kāi)_______立方(噸)。
第十五條:延期費(fèi)/慢裝卸罰款:對(duì)于________載重噸船來(lái)說(shuō),每天________。
第十六條:不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺(tái)風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時(shí),則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時(shí)間。
第十七條:合同爭(zhēng)議的解決:
第十八條:本合同于____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買(mǎi)賣(mài)雙方各執(zhí)一份,買(mǎi)賣(mài)雙方簽字生效。
買(mǎi)方:____________________________賣(mài)方:____________________
代表:____________________________代表:____________________
日期:____________________________日期:____________________
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇4
買(mǎi)方:____________________________________
地址:____________________________________
郵碼:____________________________________
電話:____________________________________
法定代表人:______________________________
賣(mài)方:____________________________________
地址:____________________________________
郵碼:____________________________________
電話:____________________________________
法定代表人:______________________________
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達(dá)成本合同各條款,共同履行:
第一條貨物名稱:____________________
第二條產(chǎn)地:____________________
第三條數(shù)量:____________________
第四條商標(biāo):____________________
第五條價(jià)格:____________________
第六條包裝:____________________
第七條付款方式:______________________________(以時(shí)間為條件)
第八條運(yùn)輸:________________________________________(是否要保險(xiǎn))
第九條定金:________________________________________(不得超過(guò)總金額的20%)
第十條應(yīng)附的單據(jù)
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇5
賣(mài)方(全稱)(甲方)簽訂日期:年月日買(mǎi)方(全稱)(乙方)簽訂地點(diǎn):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī),為規(guī)范干粉砂漿購(gòu)銷(xiāo)行為,保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益,明確雙方責(zé)任,保證工程建設(shè)正常進(jìn)行,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,一致同意訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱:
交貨地點(diǎn):(工程地址),運(yùn)距KM。
二、預(yù)拌砂漿標(biāo)的、范圍
備注:各種規(guī)格產(chǎn)品的單價(jià):按常州市工程造價(jià)信息資料當(dāng)月建筑工程材料預(yù)算指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。
三、供貨預(yù)結(jié)算方式:甲方根據(jù)乙方所需產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量負(fù)責(zé)運(yùn)送到乙方工程施工現(xiàn)場(chǎng),甲方每車(chē)都簽發(fā)隨車(chē)《供貨單》。乙方應(yīng)派專人驗(yàn)收,在隨車(chē)供貨單上簽字確認(rèn),并由乙方開(kāi)據(jù)材料入庫(kù)單。每月的25日為雙方的對(duì)賬結(jié)算日,雙方根據(jù)送貨單簽收數(shù)量、雙方約定的單價(jià)及入庫(kù)單作為雙方的結(jié)算依據(jù),甲方開(kāi)據(jù)正規(guī)稅務(wù)發(fā)票交由乙方財(cái)務(wù)
四、付款方式及期限:累計(jì)供貨金額達(dá)60萬(wàn)元以上付款結(jié)算金額的70%,如春節(jié)前貨款未達(dá)60萬(wàn)元,付已結(jié)算金額的70%,供貨結(jié)束質(zhì)量達(dá)標(biāo)3個(gè)月內(nèi)結(jié)清尾款。
五、產(chǎn)品質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按江蘇省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)拌砂漿技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):江蘇省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)拌砂漿技術(shù)規(guī)程》DGJ32/J13-20__、GB/T25181-20__,《砌筑砂漿》、《抹灰砂漿》、《地面砂漿》,雙方另有約定的按約定。本合同履行過(guò)程中如遇國(guó)家有關(guān)技術(shù)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有變動(dòng)的',按照新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、雙方約定:
1、乙方的貨物簽收人員為現(xiàn)場(chǎng)保管員。
2、乙方保證甲方為本合同所涉及工程項(xiàng)目預(yù)拌砂漿的供貨方,出現(xiàn)第二方供相同品種貨物,甲方有權(quán)利停止供貨并要求乙方從甲方停供之日起15日內(nèi)付清已經(jīng)結(jié)算的全部款項(xiàng)。
3、乙方收到甲方散裝罐基礎(chǔ)圖后,選擇安全位置按圖紙要求七天內(nèi)完成基座,保證貨物到達(dá)散裝罐現(xiàn)場(chǎng)必經(jīng)道路的暢通;散裝罐進(jìn)場(chǎng)后離場(chǎng)前甲乙雙方做進(jìn)退兩次完好性檢驗(yàn),遇到人為損壞乙方應(yīng)按照雙方交接驗(yàn)收計(jì)價(jià)清單承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
4、甲方所供材料噸位以每車(chē)過(guò)磅計(jì)量為準(zhǔn)。
5、在使用甲方所供的貨物過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在收到貨物三日內(nèi)通知甲方,且不再動(dòng)用該批有質(zhì)量異議的貨物,由甲方負(fù)責(zé)處理或調(diào)換。對(duì)有質(zhì)量爭(zhēng)議貨物雙方聯(lián)合取樣由主張方委托雙方認(rèn)可的第三方質(zhì)檢部門(mén)檢測(cè)確認(rèn)。連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題乙方有權(quán)終止合同,選擇第二供應(yīng)商,賣(mài)方提供產(chǎn)品試塊,如檢測(cè)后未達(dá)標(biāo),由此造成的一切損失均由賣(mài)方承擔(dān)。
6、甲方供應(yīng)散裝砂漿應(yīng)及時(shí)向乙方提供散裝罐放置基礎(chǔ)圖紙并適時(shí)免費(fèi)提供散裝罐,正常使用中料罐發(fā)生故障,甲方接到通知白天三小時(shí)內(nèi)派員搶修,逾期甲方承擔(dān)乙方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
七、違約責(zé)任:
1、甲方違約責(zé)任:
(1)甲方所供的貨物不符合雙方約定標(biāo)準(zhǔn)(經(jīng)有關(guān)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)認(rèn)定),甲方應(yīng)無(wú)條件退貨并承擔(dān)乙方由此產(chǎn)生的損失,因乙方摻入其他材料引起產(chǎn)品質(zhì)量下降由乙方負(fù)責(zé)。
(2)出現(xiàn)甲方供貨不及時(shí)拖延乙方工期,停工待料甲方以人民幣計(jì)算20__元/天支付違約金給乙方。如拖延乙方工期達(dá)三天,乙方有權(quán)停止付款并單方面終止合同,并向乙方賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方責(zé)任:
(1)乙方在使用甲方所供的產(chǎn)品過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)施工規(guī)范且不摻入其他材料;如因此影響工程質(zhì)量甲方不承擔(dān)任何責(zé)任;需要供貨必須提前一天知會(huì)甲方,否則甲方不承擔(dān)拖延工期損失。
(2)乙方不能按本合同按時(shí)足額給付甲方貨款,甲方可停止供貨并單方面終止合同,乙方向甲方結(jié)清余款。
八、爭(zhēng)議解決方式:本合同若產(chǎn)生糾紛,雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向原告所在人民法院訴訟解決。
九、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。由法定代表人或其他委托代理人簽字蓋章生效。
甲方乙方
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):賬號(hào):
電話:電話:
傳真:傳真:”
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇6
買(mǎi) 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________ 國(guó)籍:____________
賣(mài) 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________ 國(guó)籍:____________
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達(dá)成本協(xié)議各條款,共同履行:
第一條 貨物名稱:____________________
第二條 產(chǎn)地:____________________
第三條 數(shù)量:____________________
第四條 商標(biāo):____________________
第五條 價(jià)格:____________________FOB________________
第六條 包裝:____________________
第七條 付款條件:簽訂合同后買(mǎi)方于7個(gè)銀行日內(nèi)開(kāi)出以賣(mài)方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷(xiāo)的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運(yùn)的、無(wú)追索權(quán)的信用證。
第八條裝船:從賣(mài)方收到買(mǎi)方信用證日期算起,45天內(nèi)予以裝船,若發(fā)生買(mǎi)方所訂船舶未按時(shí)到達(dá)裝貨,按本合同規(guī)定,賣(mài)方有權(quán)向買(mǎi)方索賠損毀/耽擱費(fèi),按總金額____%計(jì)算為限。因此,買(mǎi)方需向賣(mài)方提供銀行保證。
第九條 保 證 金:賣(mài)方收到買(mǎi)方信用證的14個(gè)銀行日內(nèi),向買(mǎi)方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣(mài)方不執(zhí)行本合同,其保證金買(mǎi)方予以沒(méi)收。
第十條 應(yīng)附的'單據(jù):賣(mài)方向買(mǎi)方提供:
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3.原產(chǎn)地證明書(shū);
4.裝箱單;
5.為出口________ 所需的其他主要單據(jù)。
第十一條 裝船通知:賣(mài)方在規(guī)定的裝貨時(shí)間至少14天前用電報(bào)方式將裝船條件告知買(mǎi)方,買(mǎi)方或其代理人將裝貨船估計(jì)到達(dá)裝貨港的時(shí)間告知賣(mài)方。
第十二條 其他條款:質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗(yàn)可于裝貨港一次進(jìn)行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續(xù)費(fèi)、領(lǐng)事簽證費(fèi)應(yīng)由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)。
第十三條 裝船時(shí)間:
第十四條 裝貨效率:每一個(gè)晴天工作日,除星期日、節(jié)假日外,每艙口進(jìn)貨為_(kāi)_______ 立方(噸)。
第十五條 延期費(fèi)/慢裝卸罰款:對(duì)于________載重噸船來(lái)說(shuō),每天________U.S.D.。
第十六條 不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺(tái)風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時(shí),則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時(shí)間。
第十七條 合同爭(zhēng)議的解決:
第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買(mǎi)賣(mài)雙方各執(zhí)一份,買(mǎi)賣(mài)雙方簽字生效。
買(mǎi)方:____________________________ 賣(mài)方:____________________
代表:____________________________ 代表:____________________
日期:____________________________ 日期:____________________
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇7
買(mǎi)方:_______________________
地址:_______________________
傳真:_______________________ 電話:_______________________
賣(mài)方:_______________________
地址:_______________________
傳真:_______________________ 電話:_______________________
本合同由買(mǎi)方和賣(mài)方共同簽署,買(mǎi)方同意購(gòu)買(mǎi)且賣(mài)方同意出售下列商品并遵守所列各項(xiàng)條款。
1.描述
項(xiàng)目
商品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
1
具體技術(shù)細(xì)節(jié)見(jiàn)附件“A”
2
包裝
3
保險(xiǎn)和貨物重量
港(AIRPORT) 到岸價(jià)總金額:
2.原產(chǎn)國(guó)和制造商名稱
________________________________________
3.包裝
包裝在結(jié)實(shí)的新木箱或紙箱里,適合遠(yuǎn)距離的海運(yùn)/包裹郵遞/空運(yùn)和氣候的變化,能防護(hù)野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動(dòng)和冷凍。
買(mǎi)方將對(duì)由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費(fèi)用負(fù)責(zé);也對(duì)由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護(hù)措施所引起的銹蝕負(fù)責(zé)。隨箱應(yīng)裝運(yùn)一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說(shuō)明。
4.嘜頭
賣(mài)方用不褪色的油漆在每一個(gè)外包裝的四周寫(xiě)上箱號(hào)、毛重、凈重、尺寸、合同號(hào)、目的港、收貨人編號(hào)和下列文字:“防止潮濕”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:_______________________
5.裝船時(shí)間
_________________________________________
6.裝貨港
_________________________________________
7.目的港
_________________________________________
8.保險(xiǎn)
在CIF條款下,由賣(mài)方辦理以買(mǎi)方為受益人的保險(xiǎn)額為發(fā)票金額110%的一切險(xiǎn)。
9.付款
在信用證付款條件下:買(mǎi)方在合同簽訂后14天內(nèi),將開(kāi)出一個(gè)由北京銀行為付款行,以賣(mài)方為受益人,全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣(mài)方向開(kāi)證行出示即期匯票(金額為發(fā)票金額的100%)以及在條款10中所列裝運(yùn)文件時(shí)即有效。付款將由開(kāi)證行在被提示上述匯票和文件時(shí)通過(guò)電匯或航空匯款向賣(mài)方付出,此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效。
10.文件
。1)提單/空運(yùn)單:
A)在海運(yùn)條件下:
3份原始海運(yùn)提單,注明:“運(yùn)費(fèi)先付(CIF和C&F)”、合同號(hào)、嘜頭、空白背書(shū),并寫(xiě)明完整的地址和電話號(hào)碼以通知買(mǎi)方。
B)在空運(yùn)條件下:
一份原始和一份復(fù)印的空運(yùn)單,注明“運(yùn)費(fèi)先付(CIF和C&F)”、合同號(hào)、嘜頭,指定給買(mǎi)方。
(2)5份正本發(fā)票,注明:合同號(hào)、嘜頭(在多于一個(gè)嘜頭時(shí),發(fā)票應(yīng)分開(kāi)打。,按照相關(guān)合同寫(xiě)出明細(xì)。
。3)由廠商/供貨商確認(rèn)的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單,注明:重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。
。4)2份由廠商/供貨商確認(rèn)的質(zhì)量、數(shù)量說(shuō)明書(shū)。
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇8
甲方(賣(mài)方):________
乙方(買(mǎi)方):________
一、甲方自愿將車(chē)賣(mài)給乙方,車(chē)輛產(chǎn)權(quán)屬于賣(mài)方,內(nèi)容真實(shí),無(wú)產(chǎn)權(quán)糾紛,一旦發(fā)生問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)。
二、經(jīng)雙方轉(zhuǎn)讓價(jià)格為:_________元,大寫(xiě):________元整。
三、此車(chē)自__________年________月______日以前與本車(chē)發(fā)生的一切有關(guān)事情及問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)。
四、此車(chē)__________年________月______日以后與本車(chē)發(fā)生的一切有關(guān)事情及問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)。
五、過(guò)戶由_______方辦理,甲乙雙方出示手續(xù),一切過(guò)戶費(fèi)用由_______方承擔(dān),期限為10天。
六、因車(chē)是二手車(chē),甲方需在購(gòu)買(mǎi)前向乙方說(shuō)明車(chē)輛有無(wú)使用問(wèn)題或任何汽車(chē)機(jī)器問(wèn)題,如乙方在使用中因車(chē)況不良,造成一切事故,由甲方負(fù)責(zé)。
七、汽車(chē)質(zhì)量:該車(chē)于__________年________月登記,檢驗(yàn)合格期至__________年________月。該車(chē)強(qiáng)制保險(xiǎn)繳至__________年________月______日,因雙方交易車(chē)輛為舊機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛。
八、權(quán)利義務(wù):
1、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓車(chē)輛時(shí)向買(mǎi)受人提供車(chē)輛證件,說(shuō)明汽車(chē)的現(xiàn)狀。
2、乙方在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查甲方所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。并且應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。乙方在購(gòu)買(mǎi)該車(chē)后,負(fù)責(zé)車(chē)輛的維修以及相關(guān)規(guī)費(fèi)的繳納。
九、雙方簽字協(xié)議生效以后,車(chē)輛產(chǎn)權(quán)屬于乙方。
十、本協(xié)議一式兩份,雙方簽字后立即生效。
甲方(賣(mài)方):____________乙方(買(mǎi)方):____________
____________年________月______日____________年________月______日
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇9
立貨樣買(mǎi)賣(mài)契出賣(mài)人__商行負(fù)責(zé)人___稱為甲方,同承買(mǎi)人__商店主___稱為乙方,茲為_(kāi)貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購(gòu)__貨物,如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物___件,甲方應(yīng)于_日內(nèi)義付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于_日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。
因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條本件買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)_仟_佰元共人民幣_(tái)_萬(wàn)_仟_佰元于甲方,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除契約。
因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于_日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí),得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)契約,甲方無(wú)異議。因此,乙方致受有損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除契約等情況。
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
賣(mài)方:___
身份證號(hào):
地址:
買(mǎi)方:
身份證號(hào):
地址:
____年_月_日
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇10
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,在平等、自愿、公平、誠(chéng)信、守法的原則下簽訂本合同,以資共同遵守。
一、主體資格
乙方在本合同簽訂時(shí),應(yīng)當(dāng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證等合法締約主體資格的證明。
二、合同標(biāo)的
(一)供應(yīng)的商品種類、品名、品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠廠名及廠址、等級(jí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、計(jì)量單位、有效期及單價(jià)等,詳見(jiàn)本合同附件一《購(gòu)銷(xiāo)商品確認(rèn)單》。在合同期內(nèi),調(diào)整商品及價(jià)格時(shí),以雙方確認(rèn)的《購(gòu)銷(xiāo)商品確認(rèn)單》為準(zhǔn)。
(二)乙方應(yīng)當(dāng)按《購(gòu)銷(xiāo)商品確認(rèn)單》提交相關(guān)商品生產(chǎn)、代理、批發(fā)、進(jìn)口、專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)等許可或證明文件以及相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)證明。有專利、注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的,還應(yīng)提供國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)證明。
三、商品價(jià)格
(一)除屬于國(guó)家定價(jià)的商品外,乙方對(duì)所供貨商品自行定價(jià),乙方報(bào)給甲方的價(jià)格,應(yīng)公平合理。乙方應(yīng)以書(shū)面送達(dá)方式向甲方報(bào)價(jià)。
(二)經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)之乙方《購(gòu)銷(xiāo)商品確認(rèn)單》將作為本協(xié)議之附件。雙方約定:報(bào)價(jià)單中商品的價(jià)格作為商品到達(dá)甲方指定收貨地點(diǎn)并交付給甲方的實(shí)際成交價(jià)格,包裝、運(yùn)輸、裝卸等費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
(三)乙方變更商品單價(jià)時(shí),必須提前三天將該類商品的新報(bào)價(jià)以書(shū)面形式通知甲方,經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后方可變價(jià)。
(四)甲方訂單不另標(biāo)明交易價(jià)格,以保障雙方交易價(jià)格之機(jī)密性,雙方成交價(jià)格應(yīng)以本條第(二)項(xiàng)所述之報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。
四、商品質(zhì)量
(一)乙方供應(yīng)的商品必須符合以下要求:
A、具有符合國(guó)家和地方規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。
B、有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品產(chǎn)地、生產(chǎn)廠名及廠址。
C、有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)(包含對(duì)規(guī)格、等級(jí)、所含成份的名稱及數(shù)量的說(shuō)明)。
D、有使用期限說(shuō)明書(shū)(包含:生產(chǎn)日期、安全使用期限、失效期限的說(shuō)明)。
對(duì)于上述資料,如果商品包裝物上已有印刷,或者貼在商品上的商標(biāo)(標(biāo)志)上已具備的,可以不另行提供。
(二)乙方應(yīng)在標(biāo)明的該商品的保質(zhì)期限及保質(zhì)條件下對(duì)商品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé),同時(shí)自付費(fèi)用承擔(dān)提供商品質(zhì)量所引起的相關(guān)責(zé)任。
(三)乙方不得向甲方提供假冒偽劣商品,所提供的商品,其剩余保質(zhì)期時(shí)間必須在原有保質(zhì)期的2/3以上。
(四)乙方供應(yīng)的商品質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(五)乙方所提供商品的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合本合同或訂單約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量要求不明確的,執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,執(zhí)行通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)。
(六)因商品的售后服務(wù)所產(chǎn)生的費(fèi)用,經(jīng)乙方確認(rèn)后,甲方先行墊付的,甲方可在乙方貨款中直接抵扣或由乙方直接給付。另有約定的,從其約定。
(七)為保障消費(fèi)者權(quán)益,貫徹國(guó)家食品等安全方面的有關(guān)規(guī)定,甲方可對(duì)乙方提供的商品每年度進(jìn)行4次的定期抽檢,由此產(chǎn)生的檢驗(yàn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方也可進(jìn)行不定期抽檢,抽檢商品質(zhì)量合格的,檢驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān),不合格的則由乙方承擔(dān),甲方應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告單。
商品在銷(xiāo)售過(guò)程中由政府專門(mén)機(jī)構(gòu)依有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn),如檢驗(yàn)部分收取費(fèi)用的,抽檢商品質(zhì)量合格的,檢驗(yàn)費(fèi)由雙方共擔(dān),不合格的檢驗(yàn)費(fèi)則由乙方承擔(dān)。
由消費(fèi)者投訴而送檢的商品,檢驗(yàn)后不合格的,檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
上述檢驗(yàn)應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用,甲方需提供政府專門(mén)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)合法收費(fèi)憑證,并以憑證金額向乙方結(jié)算。
五、交貨及驗(yàn)收
(一)交貨實(shí)行送貨制,即:乙方應(yīng)按訂單所規(guī)定的時(shí)間(以開(kāi)出日起四天內(nèi))將商品運(yùn)至甲方所指定的交貨地點(diǎn)交予甲方。
(二)乙方交貨時(shí),貨到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)商品從卸貨到進(jìn)入甲方倉(cāng)庫(kù)中所發(fā)生的搬運(yùn)工作一律由乙方負(fù)責(zé),貨到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)甲方收貨人員僅點(diǎn)收箱數(shù)量或件數(shù),以后甲方開(kāi)箱時(shí)如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量、質(zhì)量等不符合本合同的約定,則由乙方負(fù)責(zé)。
(三)乙方應(yīng)按訂單一次性交完商品,不可多交或少交、分批交貨。遇到特殊情況,可同甲方相關(guān)人員協(xié)商。
(四)乙方交貨時(shí),應(yīng)提供甲方訂單復(fù)印峻或傳真件,乙方根據(jù)甲方訂單復(fù)印峻或傳真件開(kāi)具送貨單,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。甲方根據(jù)訂單和送貨單驗(yàn)收,點(diǎn)收完畢后,雙方交接人員簽字。
六、退、換貨
(一)乙方貨品進(jìn)入甲方超市,如出現(xiàn)質(zhì)量上問(wèn)題或滯銷(xiāo),乙方應(yīng)對(duì)供應(yīng)的貨品實(shí)行二包:包退、包換。但在退換滯銷(xiāo)貨品時(shí)該貨品的剩余保質(zhì)期時(shí)間應(yīng)不少于原有保質(zhì)期1/3,單件外觀無(wú)破損且未使用。
(二)對(duì)出現(xiàn)滯銷(xiāo)或問(wèn)題商品,乙方應(yīng)盡快安排退換貨。甲方以書(shū)面形式通知乙方退換貨類別,如五天內(nèi)乙方仍未安排貨品的退換,所涉及到需退換貨品的保質(zhì)期的全部責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方按退貨通知確定數(shù)量直接從應(yīng)付貨款中扣減。
(三)甲方收貨后在實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)箱發(fā)現(xiàn)商品有殘損或短缺,乙方應(yīng)組織退換或補(bǔ)貨。
(四)甲方收貨后發(fā)現(xiàn)乙方所提供的商品存在隱蔽瑕疵或其他質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)無(wú)條件組織退換。
七、質(zhì)量保證金
乙方貨物進(jìn)入甲方場(chǎng)地銷(xiāo)售前應(yīng)向甲方繳納為質(zhì)量保證金,在質(zhì)量保證期屆滿或驗(yàn)收交接日一年后,無(wú)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)息返還質(zhì)量保證金。
八、對(duì)帳
(一)甲乙雙方確認(rèn)的對(duì)帳周期為:每月一次,對(duì)帳日期為每月3日至10日,對(duì)帳期限為8天。
(二)甲方更改訂單在合理的時(shí)間內(nèi)以書(shū)面形式來(lái)實(shí)現(xiàn)。如乙方在收到該更改訂單的書(shū)面通知后二日內(nèi)未提出書(shū)面異議,則視為乙方同意按該更改訂單交易,且交易單價(jià)不變。
(三)如乙方在收到甲方更改訂單的書(shū)面通知后二日內(nèi)提出書(shū)面異議,則甲方的更改無(wú)效。如果乙方要求有條件地更改訂單的,則乙方應(yīng)同甲方相關(guān)人員在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上予以處理。
(四)乙方應(yīng)在收取貨款時(shí),向甲方開(kāi)具合法有效的增值稅專用發(fā)票并附送貨單結(jié)算聯(lián)。
九、結(jié)算
甲方以下列方式結(jié)算貨款:
乙方開(kāi)戶行:
帳號(hào):
稅號(hào):
雙方確認(rèn)的結(jié)算周期為:帳期30天
十、合同的終止
(一)乙方不能按訂單規(guī)定的交貨期限履行交貨義務(wù)的,甲方有權(quán)終止合同,并追究乙方的違約責(zé)任。
(二)乙方如果要求推遲履行、并取得甲方書(shū)面同意其延期履行后仍不能在規(guī)定期限內(nèi)履行的,甲方有權(quán)單方終止合同,并追究乙方的責(zé)任。
(三)雙方經(jīng)協(xié)商一致后可修改、終止合同。
(四)雙方因發(fā)生不可抗力事件而致合同義務(wù)不能履行的,合同可以終止。
(五)出現(xiàn)本合同其他條款中有關(guān)允許一方終止合同的情況時(shí),也可以終止合同。
十一、違約責(zé)任
(一)乙方因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成損失或違反本合同“商品質(zhì)量”條款的,甲方從乙方交納的質(zhì)量保證金里扣除損失的10倍作為違約金并終止合同。
(二)乙方供給甲方的商品價(jià)格如高于乙方供給其它同類客戶的價(jià)格,甲方有權(quán)終止合同并要求乙方按該訂單商品金額的5倍支付違約金。
(三)乙方配送率累計(jì)3次達(dá)不到95%,甲方有權(quán)終止合同。
(四)乙方不能按照本合同的規(guī)定履行交貨義務(wù)且逾期2天以上,則按未交貨物的價(jià)款的20%向甲方支付違約金。
(五)乙方違反本合同其他條款的,須賠償甲方的全部損失并支付甲方違約金伍萬(wàn)元。
十二、合同期限
(一)本合同期自年月日起至年月日。
(二)合同期滿前個(gè)月,如雙方同意繼續(xù)合作,應(yīng)重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同,甲方仍然下達(dá)訂單且乙方接受的,視為按原合同繼續(xù)履行。
十三、爭(zhēng)議解決
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可向有關(guān)行政機(jī)關(guān)投訴處理;協(xié)商不成的,向合肥仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
十四、其它
(一)在履行本合同過(guò)程中,雙方明確授權(quán)代理人和具體執(zhí)行交易過(guò)程中各環(huán)節(jié)代理人以及代理行為的法律效力,從而確保合同的順利履行。
(二)本合同涉及的通知,應(yīng)當(dāng)以雙方約定的形式送達(dá)。
(三)一方向另一方收取貨款或者費(fèi)用的,應(yīng)向?qū)Ψ介_(kāi)具發(fā)票或收據(jù)。
(四)本合同的變更和補(bǔ)充,雙方應(yīng)當(dāng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,且補(bǔ)充協(xié)議不得與本合同相沖突。
(五)本合同經(jīng)雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋公章后生效。
(六)本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份,均具同等法律效力。
(七)乙方需繳納作為新品促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)。
(八)年終返利
年配送額0-50(含)萬(wàn)元返%;
年配送額50-100(含)萬(wàn)元返%,以此類推。
酷算方式:乙方于年月日前將年終返利轉(zhuǎn)賬至甲方,甲方提供相關(guān)票據(jù)。
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
蓋章:蓋章:
簽字日期:年月日
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇11
甲方:
乙方:
一、由乙方向甲方提供_公司(以下稱榮達(dá)公司)月度材料采購(gòu)計(jì)劃,由甲方與榮達(dá)公司洽談簽訂貨物買(mǎi)賣(mài)合同。
二、合同簽訂后的組織進(jìn)貨、供貨、結(jié)算、回款等一切銷(xiāo)售事宜,由甲方直接與榮達(dá)公司進(jìn)行,乙方不再參與。
三、甲方按榮達(dá)公司提供金額的15%向乙方支付居間費(fèi)用,于每次向榮達(dá)公司開(kāi)據(jù)發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)掛賬后的十天內(nèi)全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無(wú)需向甲方提供居間費(fèi)用的發(fā)票)
四、供貨的質(zhì)量以及供貨合同的履行過(guò)程中產(chǎn)生的一切責(zé)任,或者經(jīng)濟(jì)損失均由甲方負(fù)責(zé),與乙方無(wú)關(guān)。
五、乙方居間活動(dòng)中產(chǎn)生的居間費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),甲方不予支付。
六、甲方不得繞過(guò)乙方或者隱瞞與榮達(dá)公司發(fā)生買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù),必須每月向乙方通報(bào)業(yè)務(wù)金額,否則乙方有權(quán)查詢甲方在榮達(dá)公司財(cái)務(wù)掛賬情況,按甲方與榮達(dá)公司發(fā)生的供貨金額向乙方支付居間費(fèi)用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇12
房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務(wù):董事長(zhǎng)。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號(hào)111室。
原審被告:某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。
負(fù)責(zé)人:某某,經(jīng)理。
上訴請(qǐng)求:
1、依法撤銷(xiāo)某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號(hào)民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號(hào)民事判決書(shū),現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒(méi)有異議,對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題,更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見(jiàn)則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見(jiàn)相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實(shí)答辯意見(jiàn)記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
(一)該判決對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),該事實(shí)在該判決書(shū)中并無(wú)闡述,本案案由是房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛,購(gòu)房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時(shí)間、金額的來(lái)源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書(shū),顯而易見(jiàn)本案的事實(shí)是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實(shí)是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買(mǎi)賣(mài)合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無(wú)直接因果關(guān)系。另:該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書(shū)未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過(guò)程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛,即便合同無(wú)效,也只須返還購(gòu)房?jī)r(jià)款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過(guò)錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購(gòu)房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的過(guò)錯(cuò)責(zé)任,更沒(méi)有按過(guò)錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購(gòu)房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來(lái)源予以查實(shí)確認(rèn),且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過(guò)訴訟時(shí)效的錢(qián)款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見(jiàn),該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買(mǎi)賣(mài)合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭(zhēng)議不大的簡(jiǎn)易案件,故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí),該判決書(shū)中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書(shū)中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過(guò)程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此,上訴人認(rèn)為,原審法院對(duì)本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見(jiàn)法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對(duì)本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤,程序違法的嚴(yán)重問(wèn)題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!
此致
某某市中級(jí)人民法院
上訴人: 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
20年 月日
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB) 篇13
出賣(mài)人:__________________
買(mǎi)受人:__________________
茲為訂購(gòu)貨物買(mǎi)賣(mài),雙方議定條件如下:
第一條乙方和甲方訂購(gòu)_______貨物,甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條如因天災(zāi)或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,可延長(zhǎng)交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)價(jià)款議定每件人民幣_(tái)___仟____佰元,共人民幣_(tái)___萬(wàn)____仟____佰元,于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí),乙方可要求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第七條市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng),各方不得主張?jiān)鰷p貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣(mài)人:__________________
買(mǎi)受人:__________________
_____年____月____日