設備樣品買賣合同書（精選21篇）

設備樣品買賣合同書 篇1

　　賣方：________(下稱甲方)

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：________________

　　買方：________(下稱乙方)

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：________________

　　茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

　　第六條 甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

　　第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

　　第九條 其他約定事項：

　　_____________________________。

　　第十條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：_______ 買受人(乙方)(簽章)：_______

　　___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日

　　簽訂地點：_____________________ 簽訂地點：_____________________

設備樣品買賣合同書 篇2

　　賣方：________

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：________________

　　買方：________

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：

　　茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

　　第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

　　第九條其他約定事項：________

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人：_______買受人：_______

　　___________年_________月_____日___________年_________月_____日

　　簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________

設備樣品買賣合同書 篇3

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 ______種方式解決：

　　(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條

　　其他約定事項：________________________

　　本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　甲方：乙方：日期：

設備樣品買賣合同書 篇4

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)　　茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：　　

　　第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于____日內交付乙方。　　

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。　　

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。　　

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。　　

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責

設備樣品買賣合同書 篇5

　　賣方：__________________(以下簡稱甲方)

　　買方：__________________(以下簡稱乙方)

　　為了訂購要出售的商品，雙方達成的協議如下：

　　第一條乙方和甲方定購_______貨物，甲方應在_____天內將貨物交付乙方。

　　第二條甲方如不能按時交貨或僅按時交貨，乙方應通知乙方在____天前推遲交貨;如果乙方不同意，則可以取消合同。

　　第三條甲方由于自然災害或其他不可抗力，不能按時交貨或不能全額交貨的，可以延長交貨期限。但是，延期天數由雙方共同決定。

　　第四條采購價格協商為_______________________________________________________款金額，共計?___________________________________________款款百元人民幣，A款交付時應全額支付。

　　如果乙方無法付款，則甲方可以停止交貨直到合同終止。

　　甲方因此遭受的損失應予賠償。

　　第五條乙方預見到不能在該期限內付款的，甲方可以通知甲方在____天之前推遲交貨日期。如果甲方不同意，乙方可以解除合同，但對甲方造成損害的，應當承擔賠償責任。

　　第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同，由甲方承擔給乙方造成的損失。

　　第七條市場價格發生變動的，當事人不得主張增加，減少貨物或者因故解除合同。

　　本合同分為兩份，由甲乙雙方共同持有。

　　賣方(甲方)：__________________

　　買方(乙方)：__________________

　　_____年月日

設備樣品買賣合同書 篇6

　　上訴人(原審原告)______,住所地：______

　　法定代表人：______，董事長兼總經理。

　　委托代理人：______，

　　被上訴人(原審被告)：______,住所地：______

　　法定代表人：______董事長。

　　委托代理人:______，

　　上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官____________、____________參加的合議庭，于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

　　____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為：____________元。當時雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發建設的位于____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試后付____________%、運行3個月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元，并承擔訴訟費。

　　____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發票。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：____________購買____________公司的排煙補風機和風機，合計價款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

　　第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：

　　第八條設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。

　　第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行月后付35%，余下滿年付清。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

　　公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：

　　一、____________公司在合同有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。

　　二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。

　　三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的，若有不同理解，應從不利于____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

　　____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有____________公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認可收到_________________元，否認收到__________________元，____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣，且已安裝完畢。故XX公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費______元，由______公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費__________元，由______司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

設備樣品買賣合同書 篇7

　　范例　　合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。為你準備了憑樣品買賣合同范例，敬請關注!　　憑樣品買賣合同范例　　出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：　　

　　第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于____日內交付乙方。　　

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。　　

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。　　

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請求賠償。

　　第五條　　乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：　　

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;　　

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條　　其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________　　買受人(乙方)(簽章)：_________　　________年____月____日　　________年____月____日　　簽訂地點：_________　　簽訂地點：_________

設備樣品買賣合同書 篇8

　　出賣人：_______________(以下簡稱甲方)

　　買受人：_______________(以下簡稱乙方)

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣______________元，共人民幣______________元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)：_______________

　　買受人(乙方)：_______________

　　_______年_______月_____日_______年_______月_____日

設備樣品買賣合同書 篇9

　　出賣人（以下簡稱甲方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　買受人（以下簡稱乙方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條?乙方向甲方訂購貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年?月___日共同封存樣品（雙方各持一份）

　　第二條?甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應于____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數的交付，可延緩交付。其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條?買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時應全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付貨物，并約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請求賠償。

　　第五條?乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時，乙方可以解除合同，若給對方造成損害的，應承擔賠償責任。

　　第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請求賠償。

　　第七條?貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條?合同一式___份，甲、乙雙方各執____份。

　　（以下無正文）

　　出賣人（甲方）：

　　______年_____月____日

　　買受人（乙方）：

　　______年_____月____日

設備樣品買賣合同書 篇10

　　甲方（賣方）：北京XX公司　　乙方（買方）：　　

　　一、基本情況：　　

　　二、 質量標準：每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內　　觀看實物為同一物品。　　

　　三、 付款方式：現金或銀行卡轉帳　　

　　四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時　　督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發現問題需當場提出，甲乙雙方協商解決，運送過程中發生的損壞由甲方承擔。　　

　　五、 違約責任：若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨（交貨時間　　以全部貨款到賬的____日內為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。　　

　　六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙　　方協商解決，協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。　　

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合　　同執行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。　　甲方（簽章）：　　簽訂日期：________年____月____日　　乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日

設備樣品買賣合同書 篇11

　　合同編號：（

　　）購字第號 簽訂時間：________年 ____月 ____日 簽訂地點：____市____區　　甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應商）： 法定代表人： 住所地：　　丙X（承租人）： 法定代表人： 住所地：　　甲方根據與丙X簽訂的編號為租賃（

　　）直字第 號的《融資租賃合同》之約定，并根據丙X自行指定的供應商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣合同（以下稱“本合同”）。甲方向乙方購買本合同項下的標的物。　　

　　一、合同標的物　　

　　1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下：　　幣種：人民幣 單位：元　　

　　2、丙X在此確認：

　　（1）本合同項下的乙方以及標的物作為融資租賃合同項下的供應商及租賃標的物，系丙X自行選定，并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。

　　（2）供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃合同規定完全一致。

　　（3）標的物詳細配置以乙方和丙X的約定為準。　　

　　二、標的物的交付　　

　　1、乙方應于本合同簽訂之日起 天內將本合同所列標的物在

　　直接向丙X交付，乙方在向丙X交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附件。　　

　　2、乙方應向甲方開具全額發票，并及時交付給甲方。　　

　　3、乙方將標的物交付丙X之時，標的物所有權自乙方轉移至甲方。

　　三、價款支付方式　　

　　1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個工作日內，甲方一次性將標的物價款支付給乙方:　　

　　（1）（乙方和）丙X依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項；　　

　　（2）甲方收到乙方和丙X共同出具的付款通知；

　　（3）甲方收到丙X出具的租賃物品驗收證明。

　　2、乙方賬戶信息

　　戶名： 賬號： 開戶銀行：　　

　　3、在本合同簽訂后，當相關法律、市場行情等發生變化，致使各項稅負其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔，本合同項下購買價格等其他條款不變。　　

　　四、驗收方法及標準　　

　　1、標的物交接時，丙X應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，若對外觀有異議，應當場向乙方提出；對其他質量問題有異議的，應在合理期限內提出。　　

　　2、標的物的驗收標準為：　　

　　（1）乙方向甲方出售的標的物，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合　　車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。　　

　　（2）乙方向甲方出售的標的物，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。　　

　　五、甲方保證和索賠權　　

　　1、標的物的保修期限執行乙方提供的保修手冊的規定。在上述保修期內，標的物出現質量問題或需要保養，乙方應依約對標的物進行修理和保養。　　

　　2、本合同訂立后，國家若出臺有關汽車產品修理、更換、退貨的規定，按國家規定執行。　　

　　3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務，乙方應向丙X直接承擔責任。　　

　　4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙X時，甲方將索賠權轉給丙X，由丙X直接向乙方索賠。無論丙X向乙方索賠進程及結果如何，均不得影響丙X按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。　　

　　六、違約責任　　

　　1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。　　

　　2、乙方未按期提供和安裝合同規定的標的物，則每延遲____日，乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。　　

　　3、乙方未能保證丙X在合同規定的時間內將標的物投入正常營運，向甲方及丙X賠償由于延期營運而造成的損失。　　

　　4、乙方交付的標的物不符合本合同載明或者乙方與丙X特別約定的質量條款，甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。　　

　　七、侵權　　

　　1、當標的物侵犯第三方的知識產權時，乙方有義務且應自行承擔費用，解決糾紛，并賠償給甲方及丙X造成的損失。　　

　　2、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，標的物確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，乙方應承擔賠償責任。　　

　　八、本合同的解除　　從標的物訂貨到交付，因非甲方原因導致融資租賃合同無法簽訂時，或者融　　資租賃合同被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同，乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。　　

　　九、標的物滅失和毀損風險　　本合同項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付并經丙X驗收合格之前由乙方承擔，標的物交付并驗收合格之后由丙X承擔。　　

　　十、不可抗力　　由于地震、臺風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同時，當事方應立即將事故情況及時通知對方，并應在事發之日起15天內，提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度，各方另行協商決定是否解除合同，或部分免除履行合同的責任，或延期履行合同。　　十

　　一、特別約定　　根據融資租賃合同的約定，丙X應以現金形式向甲方支付保證金元，手續費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙X收取，以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元后，乙方視作甲方已足額支付標的物價款。　　十

　　四、爭議的解決　　凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，應協商解決；如協商不成，則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。　　十

　　五、合同的生效　　本合同經甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號為租賃（

　　）直字第 號《融資租賃合同》附件，具有與其同等法律效力。　　十

　　六、其它　　

　　1、本合同所稱的標的物即為租賃（

　　）直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。　　

　　2、甲方僅承擔本合同項下標的物價款的支付義務。　　

　　3、本合同所列標的物在技術上有需要補充的事宜，由乙方與丙X另行協商。

　　4、本合同一式三份，三方各執一份。

　　（以下無正文）　　（本頁為簽署頁，無正文）　　甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表：　　乙方（蓋章）：　　法定代表人或授權代表：　　丙X（蓋章）：　　法定代表人或授權代表：

設備樣品買賣合同書 篇12

　　出賣人：__(以下簡稱甲方)

　　買受人：__(以下簡稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　出賣人(甲方)：_______

　　買受人(乙方)：_______

　　日期：________年__________月____日

設備樣品買賣合同書 篇13

　　甲方（賣方）：乙方（買方）：　　經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協議如下：　　

　　一、裝載機工程機械概況　　品牌：柳工裝載機　　型號：50C　　車輛識別代號：50C　　

　　二、轉讓價格：20元　　

　　三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。　　

　　四、甲方承諾對上述裝載機轉讓合同范本享有合法的完全的所有權，乙方基于該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。　　

　　五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對于裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對于該裝載機的現狀以及日后運行可能出現的問題均已了解。　　

　　六、裝載機由甲方于____日，在廣漢順興交付給乙方，乙方采取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認并由雙方協商解決，交付后即視為驗收合格。　　

　　七、裝載機交付后，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付后所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。　　

　　八、如甲方在裝載機交付后承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。　　

　　九、因履行裝載機轉讓合同范本協議所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。　　

　　十、本裝載機轉讓合同范本協議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。　　甲方： 乙方：　　____日

設備樣品買賣合同書 篇14

　　合同編號__________________　　賣 方（甲方）_______________________　　買 方（乙方）_______________________　　依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，經雙方協商一致，訂立本合同　　

　　第一條 標的（可另附表格）　　名稱　　品種　　養殖地____日齡　　數量　　單位　　單價　　金額　　交貨時間　　合計金額：大寫：183;183;183; 小寫：183;183;　　

　　第二條 質量標準　　

　　1.交付的肉禽應符合以下標準：__________________________ 。　　

　　2.甲方應提供縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證明。　　

　　3._____________________________________________________ 。　　

　　第三條 價款支付　　按下列第_________項支付價款。　　

　　1.即時結清。　　

　　2.乙方應于肉禽交付之日起____日內付清。　　

　　3.合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付后____日內付清價款，定金抵作價款或返還。　　

　　4.__________________________________________________ 　　

　　第四條 交貨時間、地點、方式　　

　　1.交貨時間：________年____月____日。　　

　　2.交貨地點：_______________________________ 。　　

　　3.交貨方式：以下列第_______方式交貨。　　

　　（1）由甲方送貨到__________________________________ 。　　

　　（2）由乙方自行到_______________________________提貨。　　

　　（3）其他：________________________________________ 。　　

　　4.運費承擔：_____________________________________ 。　　

　　第五條 驗收　　

　　1.以下列第________項方式驗收。　　

　　（1）交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢______%肉禽，并開具驗收單據。　　

　　（2）________________________________________________________ 。　　

　　2.途損約定：_______________________________________________ 。　　

　　3._________________________________________________________ 。　　

　　第六條 提出異議的時間和方式　　

　　1.乙方在驗收中，如果發現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本合同約定的，應在_____天內向甲方提出異議。　　

　　2.甲方在接到乙方異議后，應在_______天內負責處理。　　

　　3.____________________________________________ 。　　

　　第七條 違約責任　　

　　1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合合同約定的，乙方有權要求甲方繼續履行，并承擔因此造成的損失。　　

　　2.甲方逾期交貨，按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金；逾期超過______天，致使乙方不能實現合同目的的，乙方可解除合同。　　

　　3.乙方未按合同約定期限支付價款的，按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。　　

　　4.其他違約責任：_______________________________ 。　　

　　第八條 其他約定事項　　

　　第九條 合同爭議解決方式　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，或按下列第______種方式解決。　　

　　1.提交上海仲裁委員會仲裁。　　

　　2.依法向人民法院起訴。　　

　　第十條 本合同正本一式_______份，雙方各執_______份。　　甲 方__________________________ 乙 方________________________　　住 所__________________________ 住 所________________________　　法定代表人（負責人）________________ 法定代表人（負責人）______________　　委托代理人__________________________ 委托代理人________________________　　銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________　　聯系方式____________________________ 聯系方式__________________________　　簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________　　簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________

設備樣品買賣合同書 篇15

　　合同編號：____

　　出賣人：_____(以下簡稱甲方)___________________

　　買受人：_____(以下簡稱乙方)___________________

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 甲方應封存樣品，并對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。

　　第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產品與樣品相同，甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。

　　第三條 產品的數量和計量單位、計量方法

　　1.產品的數量：_____

　　2.計量單位、計量方法：_____

　　第四條 產品的價格，按下列第( )項執行：

　　1.按甲乙雙方的商定價格;

　　2.按照訂立合同時履行地的市場價格;

　　3.按照國家定價履行。

　　第五條 產品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

　　1.產品的交貨單位：_____。

　　2.交貨方法，按下列第( )項執行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運;

　　(3)甲方自提自運。

　　3. 產品的交(提)貨期限：_____

　　4.運輸方式：_____

　　5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

　　第六條 買賣貨款議定每件人民幣______元，共人民幣________元

　　交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第七條 乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償責任。

　　第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。

　　第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十條 驗收方法

　　第十一條 對產品提出異議的時間和辦法

　　1.乙方在驗收中，如果發現產品與樣品不相同時，應一面妥為保管，一面在天內向甲方提出書面異議;在托收承付期內，乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的，視為產品合乎樣品。

　　2.乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.是否是甲方在接到需方書面異議后，應在天內負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

　　第十二條 甲方所交付產品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

　　第十四條 其它 第十五條 本合同自______年合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　賣 方：________(簽章)

　　法定代表人 ：________(簽章)

　　地 址：___________

　　電 話 ：________

　　開戶銀行：________________

　　賬號 ：___

　　買 方：________(簽章)

　　法定代表人 ：________(簽章)

　　地 址：_____

　　電 話 ：________

　　開戶銀行：________

　　賬號 ：____

　　簽約日期：________年________月________日

設備樣品買賣合同書 篇16

　　賣方：________(下稱甲方)

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：________________

　　買方：________(下稱乙方)

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：

　　茲為手機買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購________手機，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的手機________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

　　第六條甲方所交付手機，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

　　第九條其他約定事項：________

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：_______

　　買受人(乙方)(簽章)：_______

　　___________年_________月_____日

　　簽訂地點：_____________________

設備樣品買賣合同書 篇17

　　賣方：________(下稱甲方) 買方：________(下稱乙方)

　　地址：________ 地址：________

　　郵編：________ 郵編：________

　　電話：________ 電話：________

　　傳真：________ 傳真：________

　　電子郵箱：________ 電子郵箱：________

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。

　　但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。

　　如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。

　　因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應頁賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。

　　因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(1)提________交仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：________ 買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_______年____月____日 ________年____月____日

　　簽訂地點：________ 簽訂地點：________

設備樣品買賣合同書 篇18

　　出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：風險提示：標的物信息

　　買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。

　　數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條　乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

　　第二條　質量標準乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　第三條　交貨時間、地點風險提示： 交貨地點

　　對于交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。

　　第四條　收貨與驗貨乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　第五條　付款時間、方式風險提示：價款支付

　　在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

　　另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。 乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。

　　第六條　違約責任與合同解除風險提示： 違約責任

　　違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。

　　具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。

　　1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期____日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。

　　2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　第七條　爭議解決風險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。 甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　第八條　乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第九條　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第十條　貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十一條　合同生效風險提示：證據保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。 本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。（以下無正文）出賣人（甲方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日買受人（乙方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日

設備樣品買賣合同書 篇19

　　甲方（賣方）：合同編號：G-0502 乙方（買方）：簽訂地點：上海　　

　　第一條 紅木家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收后填寫）簽訂時間：________年____月____日　　

　　第二條 質量標準：每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。　　

　　第三條 付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內發貨。　　

　　第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。　　

　　第五條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。　　

　　第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。　　

　　第七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事　　人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：　　

　　（一）提交當地仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。　　

　　第八條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：　　開戶銀行： 開戶銀行：　　賬號：賬號：　　聯系方式： 聯系方式

設備樣品買賣合同書 篇20

　　賣方：________(下稱甲方)

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：________

　　買方：________(下稱乙方)

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應頁賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(1)提________交仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條 其他約定事項：________ 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。 出賣人(甲方)(簽章)：________ 買受人(乙方)(簽章)：________ ________年____月____日 ________年____月____日

　　簽訂地點：________ 簽訂地點：________

設備樣品買賣合同書 篇21

　　甲方：(賣方)　　乙方：(買方)　　經甲X雙方友好協商，甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經雙方共同協議特立以下協議。　　

　　一、甲方將自己位于 的承包林地內的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權證為準，乙方在砍伐中不得越界。　　

　　二、乙方買甲方樹木價人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。　　

　　三、從訂立本協議之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續砍伐。　　

　　四、乙方負責向當地林業管理部門申請并辦理合法的出售手續，甲方提供相關配合。乙方負責向當地林業管理部門和交通管理部門等機構申請并辦理合法的運輸手續。　　

　　五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。　　

　　六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。　　

　　七、以上樹木買賣的相關費用支出，由乙方承擔，甲方所收樹木價款為凈得價款。此協議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負。 未盡事宜和糾紛問題雙方協商解決。此協議一式二份，甲X雙方各執一份。　　甲方：　　乙方：　　簽訂時間