催告函（精選27篇）

催告函 篇1

　　某某某某數據()有限公司：

　　本律師受某某裝飾設計有限公司(以下簡稱“某某公司”)的委托，就貴公司與某某公司關于《某某某某科技大廈租賃合同》履行及貴公司擅自終止履行該合同后的損失承擔事宜，鄭重致函貴公司：

　　貴公司與某某公司就租賃某某公司信息產業大廈19層物業，于x年4月25日簽訂了《某某某某科技大廈租賃合同》(以下簡稱“該合同”)。但在該合同并未到期且貴公司并不存在任何單方面提前終止履行該合同理由的情況下，貴公司卻擅自提前退租。對貴公司單方面擅自提前退租的行為，某某公司已于x年8月5日致函貴公司表示異議，同時要求貴公司承擔相關的違約責任和賠償責任，但貴公司一直未予以明確答復。

　　本律師認為，某某公司致函貴公司，對貴公司單方面無故解除合同的行為表示異議，同時要求貴公司就貴公司單方面解除該合同承擔相關的違約責任和賠償責任是合法合理的。本律師希望貴公司能采取積極的態度，通過協商的方式解決此事，立即對某某公司的合理要求給予明確答復。若貴公司不予合作，某某公司將授權本律師通過法律途徑維護某某公司的合法權益，本律師將運用有效的法律手段實現某某公司的合法請求。望貴公司在收到本函后5個工作日內給予回復，就某某公司的要求作出明確答復。

　　謝謝合作!

　　回函請寄本律師律師樓：

　　地址：中國x市漢口三陽路 號 樓

　　電話：

　　傳真：

　　或直接與某某公司聯系：

　　某某裝飾設計有限公司

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　附: 某某裝飾設計有限公司《授權委托書》。

　　佳元律師事務所

　　律師：

　　xx年 月 日

催告函 篇2

　　工程公司：

　　律師事務所受xx公司委托，就貴公司拖欠我委托人工程款一事，特致函貴公司如下：

　　我委托人與貴公司于x年x月x日簽訂《工程施工合同》，約定由貴公司負責工程所需石料的采購，我委托人提供機器設備，負責石料的拋載等工作。自x年x月x日我委托人進行石料拋載工作以來，共組織型號的機器設備 5臺進行施工，在貴公司未支付任何工程款的情況下完成了大部分的工程。在此期間，由于貴公司石料供應中斷導致兩次停工，第一次停工期間為：第二次停工期間為：這兩次停工導致我委托人無法繼續履行施工義務。直接導致機器設備停運，給我委托人造成50萬元滯期窩工損失。

　　關于以上事實，貴公司在對我委托人的《關于的索賠款的函》的答復中均予以認可，但此后雖經多次催要，貴公司卻遲遲不履行賠償之義務，時至今日仍拖欠我委托人上述工程款。

　　根據貴公司與我委托人簽訂的《工程施工合同》，貴公司作為合同甲方，負有保證石料供應之義務，而貴公司因自身原因中斷、停止石料供應的行為違反了合同約定，構成嚴重違約，直接導致我委托人機器設備停運，造成巨大經濟損失。根據我國《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”之規定和第一百二十條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失”之規定，貴公司對我委托人的工程款支付及遲延履行賠償義務之相應利息損失應予全額賠償。

　　本所律師在此催告貴公司在接到本函后7日內立即與我委托人聯系，并履行以下義務：

　　支付我委托人工程款50萬元及相應利息損失(自x年x月x日起至實際履行之日按銀行同期貸款利率計算)。

　　如果貴公司未依照本催告函履行上述義務，我委托人將依法向法院提起訴訟以維護其合法權益。我方不因在起訴前向貴公司發送本催告函而放棄所享有的任何權利。

　　此致

　　律師事務所

　　x年x月x日

催告函 篇3

　　______房地產有限公司：　　______市______律師事務所受______市______公司委托，就貴公司與公司簽訂商品房預售契約后未按合同如期交付商品房一事，鄭重致函貴公司：

　　一、關于貴公司在合同中的義務______市______公司為解決本公司住房問題，于______年與貴公司簽訂了房屋認購合同，合同中約定，由______市______公司向貴公司購買住宅用商品房______套共______平方米，此______套房屋為期房，是貴公司于______年底立項開發的房地產項目，______公司于簽訂合同后向貴公司支付了訂房款______萬元整。______年______月，貴公司所開發商品房項目取得了______市房地產管理機關頒發的商品房預售許可證，隨后______公司與貴公司簽訂了______市內銷商品房預售契約，并向貴公司預交了全部房款的______%共計人民幣______萬元，先期______萬元訂房款充抵頭期購房款。合同中約定由貴公司在______年______月______日前將全部______套房屋交付______市______公司，并由購房方支付剩余房款。以上兩份合同雙方均簽字蓋章，并符合______市商品房預售的相關規定，合法有效。然而，合同簽訂后至今，貴公司遲遲未將商用住宅交付給______市______公司，已經構成違約，侵犯了購房方的合法權益。

　　二、本律師事務所律師意見

　　(1)根據雙方所簽訂的商品房預售契約，貴公司有義務繼續履行合同，本律師事務所律師誠望貴公司能夠重視此事，并采取積極合作態度，立即認真履行房屋支付義務，并依法賠償______市______公司的直接經濟損失。

　　(2)我們也希望貴公司能通過協商方式與我們的委托人解決此事。如果貴公司不主動采取協商的態度或仍借故拖延，拒絕履行合同義務，不交付______市______公司所預定的商用住宅房，我們的委托人將授權本律師事務所代其通過訴訟方式解決此事。屆時，只有通過法律途徑向貴公司主張合同中規定的權利。希望貴公司在收到本函后的五個工作日內給予答復，并就有關事項作出明確答復。

　　本律師事務所地址：______市______區______大街______號

　　聯系電話：______傳真：______郵政編碼

　　___________律師

　　______年______月______日

催告函 篇4

　　致 :

　　我方現就貴方占用我方名下的坐落于 的物業(以下稱“目標物業”)相關事宜專致此函,請貴方務必重視,并急速處理。 x年4月，貴方既未經我方書面或口頭的同意，也未曾辦理過相關手續，就占用我方的目標物業。截止x年10月29日，貴方從未與我方負責人員洽談目標物業的租賃使用事宜，也未曾向我方交納租金、物業管理費、水電費等費用。

　　貴方的非法占用行為，給我方帶來極大的損失。自x年4月至x年10月29日，若貴方租賃目標物業，應實際支付我方租金(租金標準按目標物業的市場價)人民幣 元整(￥ )，支付物業管理費人民幣 元整(￥ )。在此期間，貴方實際使用產生的水電費合計為人民幣壹萬叁仟零壹拾壹元整(￥ 13011 )。 貴方未經我方同意占用目標物業，該行為已構成對我方所有權的侵害。在此我方作出最后鄭重催告：貴方務必于 年 月 日前搬離目標物業，并支付占用期間的占用費用(包括不限于目標物業應繳納的租金、物業管理費、水電費)。我方給予貴方上述寬限，并不代表我方放棄追究貴方侵權責任的權利，而僅僅是我方本著友好的態度與貴方和平解決此事。

　　我方誠望貴方能夠重視此事并采取積極及時處理的態度，停止侵權行為，支付占用費用。否則我方將正式向人民法院起訴，追究貴方的侵權責任，屆時貴方將承擔一場不在理的侵權之訴的訴累甚至承擔由此引起其他刑事法律責任。 特此函告!

　　本催告函一式兩份，我方留存乙方，寄送貴方一份。

　　催告人：

　　 年 月 日

催告函 篇5

　　黎(xx市書屋):

　　本機關于 年 3 月25 日向你公告送達《行政處罰決定書》(珠文體旅游罰字〔 〕第022 號)， 年 5 月 23 日向你公告送達《繳納罰款通知書》。要求你于 年 6 月 8 日前將罰款繳至xx市各銀行網點。但你未在法定期限內申請行政復議或者提起行政訴訟，又未履行該處罰決定。依據《行政強制法》第五十四條的規定，現要求你收到本催告書后十日內依法履行罰款人民幣20xx元的行政處罰。如逾期不繳納罰款的，依據《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第(一)項的規定，加處罰款(罰款金額3﹪逾期日數)。

　　你有權進行陳述、申辯，逾期仍不履行行政處罰決定的，本機關將依法申請人民法院強制執行。

　　xx市文化體育旅游局

　　x年 6 月10 日

催告函 篇6

　　生/(女士):

　　您好!

　　我們受委托，就你方與 公司簽訂的商品房銷售合同書項下所欠房款未付事宜，鄭重致函你方:

　　一、關于你方應付欠款的責任:

　　1、根據你方與 于 年 月 日簽訂之購買該公司

　　號房之合同(合同號: )，你方應于 年 月 日前付清人民幣 元，現已超過上述規定 天。

　　2、你方應于年月日前將所欠房款人民幣 元繳至我公司賬號:公司名稱: 開戶行:

　　賬號: .匯款后請將電匯憑證傳真至公司，傳真號: .逾期超過10天， 方將根據合同第條約定，解除雙方合同，將房屋出售，并扣除累計應付款的10%作為違約金。

　　二、本律師所律師之意見

　　1、根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法通則》的有關規定，為保證 經營的正常運轉和債權人的債權盡快實現，為避免你方責任進一步擴大，我方誠望你方能重視此事并采取積極合作態度，立即辦理相關手續，給付所欠房款。

　　2、如果你方不主動采取積極態度或仍借故拖延、拒絕，我方將代其通過法律手段解決此事，向你方追討違約金。

　　希望你方在收到本函的五個工作日內給予回復，并就有關事項做出明確答復。

　　謝謝合作!

　　律師事務所

　　年 月 日

催告函 篇7

　　xx縣某某房地產開發有限公司花園項目部及陳某某：

　　你方于x年4月18日收取我本人交納的購買貴公司開發的“花園項目”5號樓1-12-2號商品房的購房定金10000元，并口頭約定房價按照2680元每平方米計算，其具體簽訂《商品房買賣合同》及辦理網簽備案的時間由貴公司書面通知，但是，一年多時間過去了，貴公司及陳某某均沒有通知本人簽訂商品房買賣合同，且本人通過多方調查獲知，你方已經將該房屋另行出售。為此，本人認為，你方已經構成違約，依據《合同法》的有關規定，現催告如下：

　　一、請你方務必于x年6月20日前與我簽訂5號樓1-12-2號房屋的《商鋪房買賣合同》，并辦理網簽和預售登記備案等事宜。

　　二、若你方在上述期限內均未與本人聯系和辦理上述事宜，即視為你方拒不履行合同，本人將按照定金法則依法追究你方的違約責任。屆時，一切法律后果自負。

　　上述催告，希望你方認真對待，并按照約定單價履行!

　　特此催告!

　　催告人：吳某某

　　x年六月十五日

催告函 篇8

　　致王先生：

　　你于x年四月二十八日與我公司簽訂了《國際辦公中心確認書》，在該確認書中雙方就所選房屋的層數、房號、面積及價格等內容進行了約定，截止x年一月二十三日，你已向我公司交付房款160萬元，我公司已經接受。根據合同法及相關法律規定，你購買我公司位于咸陽市國際辦公中心8層04號、05號、06號、07號、0 8號房屋的五份合同已經成立，房屋總面積為1028.18平方米，總價款為人民幣4172647元，契稅等其他辦證費用合計人民幣225838.40元。現我公司鄭重函告如下：

　　1、你購買我公司位于咸陽市國際辦公中心7層04號、05號、06號、07號、0 8號房屋的五份合同，我公司已經解除，并將上述房屋另行出售。

　　2、你應當向我公司支付違約金共計人民幣￥102143.53元，我公司將在你已交付的房款中扣除，余款請你在十日內前來我公司領取，逾期不領的責任和風險由你自行承擔。

　　特此通知

催告函 篇9

　　先生/女士:

　　鑒于貴方于 入住 大廈 座 層 號房屋。貴方于 年 月 日辦理了入住手續。

　　根據雙方簽署的物業管理協議(以下簡稱"該協議")規定,我方于每月5日向貴方發送付款通知單,向貴方明確告知當月貴方應付的各項費用及物業管理服務費。然而自 年 月 日至今日,貴方并未依據"該協議"之約定履行付款義務,逾期已達 個月,違反了 "該協議"之約定。故我方特再此告知貴方,請于收到本函之日起 日內將 元款項(押金未接轉余額 元)支付于我方或與我方接洽付款事宜,逾期我方將依據《合同法》之相關規定,通過法律途徑向貴方主張權利,追究貴方的違約責任。

　　公司

　　年 月 日

催告函 篇10

　　*公司:

　　律師事務所接受設計工程有限公司(以下簡稱*公司)的委托，就貴公司與*公司簽訂的室內裝飾設計合同履行一事，鄭重致函貴公司:

　　x年**月**日*公司與貴公司簽訂了室內裝飾設計合同，*公司為貴公司進行“*小區”樣板房及銷售大廳室內裝飾設計，合同簽訂后*公司按約定履行了裝飾設計義務，并將設計成果交付貴公司，但貴公司僅支付預付款外并未按合同履行支付合同價款的義務。為使合同得以履行，*公司工作人員在多次與貴公司相關負責人電話交涉未果，又趕到進行交涉，但貴公司相關負責人一再拖延并且無處理問題的正確態度(對此*公司已經取得充分的證據)。貴公司未按約定支付合同價款，造成*公司形成了不必要的損失，嚴重損害了*公司的利益。

　　依據《合同法》規定及合同約定貴公司已經構成違約，應承擔支付合同價款并應承擔違約責任，如*公司通過法律途徑解決，貴公司必然遭受經濟損失及信譽損失。

　　本律師事務所律師誠望貴公司從長久合作、珍惜良好業務關系的角度出發，采取積極態度及時支付合同價款，如不積極解決此事，*公司只得尋求法律途徑。希望貴公司收到本函后三日內回復明確的意見。

　　請貴司慎思。

　　特此致函!

　　律師事務所

　　律師:

　　x年3月2日

催告函 篇11

　　某某某某數據(武漢)有限公司：

　　本律師受武漢某某裝飾設計有限公司(以下簡稱“某某公司”)的委托，就貴公司與某某公司關于《湖北某某某某科技大廈租賃合同》履行及貴公司擅自終止履行該合同后的損失承擔事宜，鄭重致函貴公司：

　　貴公司與某某公司就租賃某某公司信息產業大廈19層物業，于x年4月25日簽訂了《湖北某某某某科技大廈租賃合同》(以下簡稱“該合同”)。但在該合同并未到期且貴公司并不存在任何單方面提前終止履行該合同理由的情況下，貴公司卻擅自提前退租。對貴公司單方面擅自提前退租的行為，某某公司已于x年8月5日致函貴公司表示異議，同時要求貴公司承擔相關的違約責任和賠償責任，但貴公司一直未予以明確答復。

　　本律師認為，某某公司致函貴公司，對貴公司單方面無故解除合同的行為表示異議，同時要求貴公司就貴公司單方面解除該合同承擔相關的違約責任和賠償責任是合法合理的。本律師希望貴公司能采取積極的態度，通過協商的方式解決此事，立即對某某公司的合理要求給予明確答復。若貴公司不予合作，某某公司將授權本律師通過法律途徑維護某某公司的合法權益，本律師將運用有效的法律手段實現某某公司的合法請求。望貴公司在收到本函后5個工作日內給予回復，就某某公司的要求作出明確答復。

　　謝謝合作!

　　回函請寄本律師律師樓：

　　地址：中國湖北武漢市漢口三陽路 號 樓

　　電話：027- 或027-

　　傳真：027-

　　或直接與某某公司聯系：

　　武漢某某裝飾設計有限公司

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　附: 武漢某某裝飾設計有限公司《授權委托書》。

　　湖北佳元律師事務所

　　律師： 童 向 東

　　x年 月 日

催告函 篇12

　　同志：

　　您好!您于 年 月 日欠我 (大寫： )的 款，【欠款原因： 】。

　　您原定于欠款之日起 日內還清(欠條為證)。在還款期限內您沒有按時還款，我于 年 月 日后多次( 次以上)電話或者當面催您還清全部款項，并口頭約定計息(當時您已經同意)，計息標準為日息萬分之六，從 年 月 日開始計息至全額還款日(之前由于催收欠款對我造成的誤工等間接損失，本人暫不計算)，至今你一分未還，現致函催你全額還款，請本著相互理解、長期合作、互惠互利的原則，務必于收到此函5日內還清全部款項(本金+利息)，逾期不還或未全額還款，后果自負。

　　本函件一式2份，債務人( )和債權人( )各執一份。

　　本欠款催告函自簽訂之日起生效，請你( )認真閱讀以止欠款催告函全部內容，并完全理解和認可后簽字確認。

　　附件：欠條復印件1份。

　　欠款人(收函人)： (簽字)

　　年 月 日

催告函 篇13

　　致x房地產開發有限責任公司：

　　買受人()于 X年X月X日與該公司簽訂了《商品房買賣合同》，合同編號：，合同約定本人向貴公司購買羅馬景苑(羅馬景福城)X幢號房屋，房屋建筑面積為X平方米，合同第八條約定了交房日期為x年12月30日前，但至今尚未交房，只是于x年12月21日接收到了出賣人的延期交房公告，通知延期至x年5月交房。

　　關于出賣人延期交房的事實，買受人提出催告意見如下：

　　一、xx市早在x年已經出臺關于治理霧霾的若干規定，開發商必然在x年已知曉并參與了配合，則開發商約定14年12月30日交房日期的時候已經考慮到治理霧霾的因素，故由于治理霧霾造成交房延期的理由不成立。

　　開發商不能以此為理由推延交房，從催告之日起3個月內必須交房。 此外，出賣人必須按照第九條約定履行按日補償違約金，違約金的補償形式為現金，并且從x年1月1日起按月兌現直至完成交房，且需將現金打到指

　　二、根據《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規定，開發商延遲交房，經購房者催促后3個月內仍不交房的，購房者可以要求解除合同。因此，出賣人從催告之日起3個月內若不能履行交房，買受人將提出解除合同，同時要求出賣人返還購房款及依據銀行同期貸款利支付利息，支付銀行還款及還款利息，同時支付違約金，并承擔業主與銀行解約的相關事宜及賠償。

　　三、對于延期交房期間買受人外租房屋的租金賠付問題，最高法院司法解釋明確規定，在延期交房期間，房租應由開發商承擔，根據買受人的《租房合同》及繳納房租的收據證明，請出賣人賠付買受人從x年12月30日至交房日的全部房租。

　　買受人要求：

　　本著友好協商、及早入住、避免產生延期交房的相關責任、避免事態擴大的原則，向貴方致函，請貴方及時就《關于督促及交付羅馬景苑(羅馬景福城)所購房屋使用的函》及上述問題進行作出書面承諾，其結果或承諾的書面文件發送給本人，或者以電子郵件的方式發給本人，聯系郵箱。否則如貴方嚴重延誤交房，因此產生的延期交房違約責任均由貴方承擔。本人保留繼續追究貴方違約責任的全部合同權利，并視貴方整改或協商情況決定是否進行房屋交接。

　　特此函告。

　　小區 號樓 單元 購房人：

　　年 月 日

催告函 篇14

　　鐘先生：

　　閣下于20xx年4月8日與本人就閣下承包xx街5-16號別墅室內裝修工程事宜簽訂《工程施工合同》一份，合同約定：1、工期120天;2、閣下以包工、包料的形式承包，按合同附件工程報價清單之項目及造價包干，工程過程中，發生之增加項目另行計算;3、除工程備料款和進度款外，工程完成竣工后三天內，發包方支付除質保金外其余工程款人民幣68400元。合同簽訂后，閣下如期進場開工，本人也依約支付工程款，迄今除工程尾款68400元和質保金5000元外，本人已如約支付合同約定工程款4420xx元。然而，工程開工后，在沒有任何約定可順延工期情形發生下，閣下卻一再拖延工期，至今已逾期近七個月，尚未完工。本人一再催促，閣下不僅不抓緊施工，近期更以種種無端借口拒絕繼續施工，要挾本人提前付款。

　　針對閣下的無理言行，本人鄭重指出：1、閣下將四個月的工程拖延工期七個月，已嚴重違約，本人有權追究閣下的違約責任，要求閣下賠償損失;2、閣下提出的所謂“須在收尾時落實才可施工”的要求補缺資金的預算遺漏、更改、增加項目，其中第一部分的所謂“遺漏”，并不屬合同約定另行計算之增加項目，且即使存在并成立，按照工程合同履行慣例也屬于工程全部完工后結算事項，合同更沒有約定業主必須隨時支付;其中第二部分所謂“準備增加項目”，本人并沒有意向要實施或委托閣下實施，何況這些也與閣下履行合同約定項目無關;最后兩項所謂“前期補充項目”和“代支項目”，前者本是可計可不計的小活兒，且總計只有3498元，后者的所謂代支項目，實際也都是屬于包工包料范圍，且只有4400元，即使成立，兩者相加，也僅有7898元!對于預算50多萬元的工程，后續工程依照閣下陳述，至少還有門套、石膏線、欄桿、木地板、石材訂制品、五金件、玻璃等，閣下以區區七千多元抗辯繼續履行合同，太荒唐了吧?閣下的行為已經不僅是“有些不厚道”了!3、工程設計、預算、工期安排完全由閣下作出，120天的工期也符合本合同工程量正常的施工期限，該施工期限已包括常見影響因素造成的合理延長。作為專業的工程承包方，又是包工包料工程，閣下應當對可能的偏差和超預算備有充分的自有資金周轉，無權將承包方因施工計劃和管理的過錯造成的成本增加強加給發包方，更無權以長期停工要挾發包方提前支付工程尾款或結算補差款!本人也沒有義務在工程未完工之時聘請專業監理人員審核閣下隨時提出的增加工程款請求。

　　基于以上幾點，本人鄭重催告閣下：1、敬請在收到此函之日復工，并在20日內完成收尾工程，否則本人有權依法單方解除《工程施工合同》;2、若閣下無意繼續履行合同，請即通知本人并在五日內進行已完成工程項目的確認工作;3、敬告閣下在交接前確保施工現場工程和物品安全，否則應承擔相應的法律責任;4、不論閣下如何決定，本人保留向閣下追償因拖延工期所致本人損失的權利。

　　望慎重處理。

　　xx街5-16號業主

催告函 篇15

　　中央空調設備有限公司：

　　根據現場土建工程施工進度情況，商貿城一層已于x年8月1日完全具備暖通工程施工條件，但貴司在進場施工后相關的資質申報、工程安裝報驗、報批等資料手續仍未完善，為避免在后期工程安裝過程中造成不必要的停工整改和總包單位、監理單位給予的處罰，請貴司盡快完善相關報審、報驗手續。

　　同時，我司于x年7月28日發出工程開工通知書后，由于前期貴司施工隊原因遲遲未能進場，導致目前暖通工程整體安裝進度嚴重滯后，現我司要求你施工隊倒排進度計劃，每周上報工程進度計劃表，增加施工人員，加強現場質量、安全管理，加快工程進度，商貿城一層暖通施工務必在x年9月20日前完成安裝工作，若在該期限內未能完成作業每延誤一天給予壹萬元經濟處罰，該罰金將從合同總價中直接扣除，我司將每日、每周對施工進行實時跟蹤督促檢查，確保工程按時完成。

　　由于貴司在x年8月13日風管材料進場后未進行報驗，擅自將安裝材料進場，在此明確施工規范：一、現場所有材料、配件進場須向監理、建設單位報驗，在驗收合格的情況下方可進場制作、安裝。并且該批次實際采購的風管板材與雙方簽訂合同時約定的樣品材料不一致，導致該批次材料清理出場的事件，我司重申：在暖通工程中所使用的任何批次材料必須滿足國家規范要求，

　　風管材料必須與雙方約定的樣品材質相符，

　　如若進場材料與樣品不一致或不滿足國家規范要求的，我司將責令清退出場，

　　因此造成的一切損失均由你單位全部承擔，

　　且我司保留追究其經濟責任的權利，望貴司能信守承諾、誠信共贏。

　　特此函告。

　　滁州市義烏商貿城有限公司

　　x年8月31日

催告函 篇16

　　某某某某數據()有限公司：

　　本律師受某某裝飾設計有限公司(以下簡稱“某某公司”)的委托，就貴公司與某某公司關于《某某某某科技大廈租賃合同》履行及貴公司擅自終止履行該合同后的損失承擔事宜，鄭重致函貴公司：

　　貴公司與某某公司就租賃某某公司信息產業大廈19層物業，于x年4月25日簽訂了《某某某某科技大廈租賃合同》(以下簡稱“該合同”)。但在該合同并未到期且貴公司并不存在任何單方面提前終止履行該合同理由的情況下，貴公司卻擅自提前退租。對貴公司單方面擅自提前退租的行為，某某公司已于x年8月5日致函貴公司表示異議，同時要求貴公司承擔相關的違約責任和賠償責任，但貴公司一直未予以明確答復。

　　本律師認為，某某公司致函貴公司，對貴公司單方面無故解除合同的行為表示異議，同時要求貴公司就貴公司單方面解除該合同承擔相關的違約責任和賠償責任是合法合理的。本律師希望貴公司能采取積極的態度，通過協商的方式解決此事，立即對某某公司的合理要求給予明確答復。若貴公司不予合作，某某公司將授權本律師通過法律途徑維護某某公司的合法權益，本律師將運用有效的法律手段實現某某公司的合法請求。望貴公司在收到本函后5個工作日內給予回復，就某某公司的要求作出明確答復。

　　謝謝合作!

　　回函請寄本律師律師樓：

　　地址：中國x市漢口三陽路 號 樓

　　電話：027- 或027-

　　傳真：027-

　　或直接與某某公司聯系：

　　某某裝飾設計有限公司

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　附: 某某裝飾設計有限公司《授權委托書》。

　　律師事務所

　　律師：

　　x年 月 日

催告函 篇17

　　實業發展(深圳)有限公司：

　　廣東發展銀行股份有限公司深圳南園支行訴實業發展(深圳)有限公司、寧夏銀星能源股份有限公司(原儀表股份有限公司，以下稱我公司)、廣東匯源擔保投資有限公司借款合同糾紛一案，深圳市中級人民法院以()深中法民二初字第350號《民事判決書》判決實業發展(深圳)有限公司償還廣東發展銀行股份有限公司深圳南園支行借款本金3000萬元，并承擔銀行利息。同時判決寧夏銀星能源股份有限公司和廣東匯源擔保投資有限公司對實業發展(深圳)有限公司的上述還款義務承擔連帶清償責任。廣東省高級人民法院以()粵高法指字1528號指定執行決定書，指定廣東省揭陽市中級人民法院執行。

　　在審理本案過程中，深圳市中級人民法院以()深中法執字第742-2號《民事裁定書》查封了我公司4000余萬元的房產和股權等資產，為減少損失，我公司于x年12月29日與廣東發展銀行股份有限公司深圳南園支行的執行特別授權人廣東粵財投資控股有限公司達成《債務重組合同》，約定由我公司在合同生效后三日內，一次性向廣東粵財投資控股有限公司支付3000萬元，廣東粵財投資控股有限公司免除應由實業發展(深圳)有限公司、廣東匯源擔保投資有限公司和我公司承擔的其他債務，包括利息、訴訟費、保全費、執行費等。我公司于x年1月2日一次性向廣東粵財投資控股有限公司支付了3000萬元。x年3月13日廣東省揭陽市中級人民法院以()揭中法執委字第103-1號《民事裁定書》裁定終結執行，確認了我公司已履行《債務重組合同》和廣東粵財投資控股有限公司同意免除我公司其他責任的事實，并依法解封了查封的我公司的財產。

　　另，我公司為實業發展(深圳)有限公司向廣東發展銀行股份有限公司深圳南園支行3000萬元債務提供連帶保證責任的前提是青海證券有限責任公司、四川峨眉柴油機股份有限公司(現四川方向光電股份有限公司)及深圳市匯銀峰投資有限公司均為該筆借款提供反擔保，承諾愿為該筆借款承擔一切責任。

　　根據深圳市中級人民法院以()深中法民二初字第350號《民事判決書》及相關法律法規的規定，我公司在承擔了清償責任后有權向你公司追償。為此，鄭重致函貴公司：

　　請貴公司于20xx年1月31日向我公司支付3000萬元，否則，我公司將委托律師通過訴訟途徑解決，到時除你公司應支付的3000萬元外所產生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等，均由貴公司承擔。

　　此致

　　(原儀表股份有限公司)

　　x年十二月十日

催告函 篇18

　　致 :

　　我方現就貴方占用我方名下的坐落于 的物業(以下稱“目標物業”)相關事宜專致此函,請貴方務必重視,并急速處理。 x年4月，貴方既未經我方書面或口頭的同意，也未曾辦理過相關手續，就占用我方的目標物業。截止x年10月29日，貴方從未與我方負責人員洽談目標物業的租賃使用事宜，也未曾向我方交納租金、物業管理費、水電費等費用。

　　貴方的非法占用行為，給我方帶來極大的損失。自x年4月至x年10月29日，若貴方租賃目標物業，應實際支付我方租金(租金標準按目標物業的市場價)人民幣 元整(￥ )，支付物業管理費人民幣 元整(￥ )。在此期間，貴方實際使用產生的水電費合計為人民幣壹萬叁仟零壹拾壹元整(￥ 13011 )。 貴方未經我方同意占用目標物業，該行為已構成對我方所有權的侵害。在此我方作出最后鄭重催告：貴方務必于 年 月 日前搬離目標物業，并支付占用期間的占用費用(包括不限于目標物業應繳納的租金、物業管理費、水電費)。我方給予貴方上述寬限，并不代表我方放棄追究貴方侵權責任的權利，而僅僅是我方本著友好的態度與貴方和平解決此事。

　　我方誠望貴方能夠重視此事并采取積極及時處理的態度，停止侵權行為，支付占用費用。否則我方將正式向人民法院起訴，追究貴方的侵權責任，屆時貴方將承擔一場不在理的侵權之訴的訴累甚至承擔由此引起其他刑事法律責任。 特此函告!

　　本催告函一式兩份，我方留存乙方，寄送貴方一份。

　　催告人：

　　 年 月 日

　　現將本文書的制作要點介紹如下：

　　1.首部。主要寫明致送單位和委托事項。

　　2.正文。

　　(1)寫明要求對方當事人履行義務的事實、理由和法律依據。

　　(2)提出解決問題的辦法。

　　3.尾部。律師及律師事務所名稱及催告日期。

催告函 篇19

　　某某公司：

　　某某公司就題述事宜致函貴公司如下：

　　一、關于貴公司的義務 根據貴公司與我公司簽訂合同約定，貴公司目前累計拖欠我公司費用 元，貴公司拖欠費用的行為，嚴重損害了我公司的合法權益。

　　二、法律意見

　　1、根據《合同法》第八條“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保護”以及第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”的規定。誠望貴公司能夠重視此事，并采取積極合作的態度，立即認真履行支付欠款的義務。

　　2、希望貴公司在收到本函后的當日內給予明確答復。逾期，我部將尋求司法救濟。屆時，貴公司不但要支付上述拖欠的費用，還要承擔違約金以及我公司為此而支出的一切合理費用。

　　特此函告。

　　聯系人： 聯系方式：

　　某某公司

　　年 月 日

催告函 篇20

　　投資置業集團有限公司：

　　我們系購買了貴公司開發的位于南京市浦口區泰山街道橋北村幸福美地花園的的業主，現就貴公司與我們簽訂《商品房預售合同》后未按合同如期交付商品房一事，鄭重致函貴公司：

　　一、關于貴公司的義務

　　根據我們與貴公司簽訂的《商品房預售合同》第六條，貴公司應于x年12月31日前將房屋交付給業主;如貴公司遲延交付該商品房的，應承擔下列違約責任：按已收價款的中國人民銀行同期商業貸款基準利率計算的遲延期間的利息，向購房者支付違約金，從最后交付期限之第二日起算至實際交付之日止。同時，契約約定如貴公司逾期交付房屋的，經本人催告后90天內仍未履行的，本人有權解除該契約;并按下列約定清理和結算：按照中國人民銀行同期商業貸款基準利率計算，購房者可要求貴公司按照總價款在商品房預售合同簽訂之日起至本合同解除之日止同期利息的1倍賠償損失。本合同另有定金的，還應雙倍返還定金。

　　上述合同貴公司與我們均簽字蓋章并已合法有效。

　　根據x年6月1日起實施的《商品法銷售管理辦法》第三十條第二款，需要延期交付商品房的，房地產開發企業應當及時告知買受人。

　　然而，時至x年12月31日，貴公司未按照合同約定時間交付房屋，已經構成違約，侵犯了業主的合法權益。直到本催告函發出之時，貴公司也從未將遲延交房的事實、原因以及何時交房主動告知過業主;對于通過電話詢問或當面詢問的業主，也始終沒有給予明確統一的、令業主理解和滿意的答復，嚴重侵犯了購房者作為消費者的知情權。

　　二、我們的意見和要求

　　鑒于以上事實，我們提出如下意見和要求：

　　1、貴公司須在接到催告函后兩日內以書面形式告之業主延遲交房的真實原因，向我們做出解釋和說明，并提供相關證據。

　　2、貴公司須在接到本催告函后兩日內安排交房的準確時間，如仍不能確定準備的交房時間，貴公司須以書面的形式告之眾業主仍延期交房的真實原因。

　　3、貴公司應按照商品房買賣契約中規定的延期交付違約責任條款支付相應的違約交付賠償金，該違約賠償金按每十天作為一個支付進度支付，此后的違約金，按月支付，直到貴公司實際交付房屋。

　　4、希望貴公司在保證質量的前提下，將房屋順利交付。貴公司在交房時，必須保證小區水、電、氣接通到戶，消防設施、基礎公共設施、基本道路和綠化符合商品房買賣合同的約定，給廣大業主提供一個適合居住的良好環境。

　　希望貴公司在接到本催告函后能慎重考慮業主們提出的要求，進行穩妥處理。 我們希望貴公司能就相關事項做出書面明確答復，以便盡快以友好協商的方式予以解決，否則我們將按合同規定的條款向貴公司主張違約責任。

　　此致!

　　業主：

催告函 篇21

　　致：

　　本人現就貴方與本人簽定上海市x路x弄x號x室房地產買賣合同后未按合同如期交易過戶一事，鄭重致函貴方：

　　本人因個人住房需求，于x年x月x日與貴方簽定了關于上海市x路x弄x號x室房地產買賣合同。合同約定(按照合同原文相關書寫)。然而合同簽定至今，貴方任以種種理由拒絕履行交易過戶的義務，并提出由本人追加費用支付合同上約定的由貴方承擔的稅費，已構成合同違約，侵犯了本人的合法權益。

　　根據《中華人民共和國合同法》第一百零七條規定：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。”故您應繼續履行合同義務，配合本人辦理交易過戶手續，否則根據你們簽訂的《房地產買賣合同》約定：“違約責任：如任何一方未按照本合同約定的期限履行義務的，守約方有權要求違約方以轉讓成交價為基數支付每日萬分之五的違約金并繼續履行合同;如任何一方逾期履行義務超過x日的，守約方有權解除合同并選擇要求違約方支付轉讓總價款20%的違約金。”本人人將追究您的違約責任包括但不限于：違約金、律師費、訴訟費、交通費等。貴方有義務繼續履行合同，本人誠望貴方能夠重視此事，并采取積極合作態度，立即認真履行合同義務

　　貴方應于收到本催告函之日起x日內與本人共同前往上海市x區房地產交易中心辦理x路x弄x號x室的房地產交易過戶手續。如貴方任然拒絕履行合法義務，將被視為貴方合同違約，本人保留采取法律手段追究貴方違約責任的權利。

　　希望貴方在收到本函后的x個工作日內給予答復，并就有關事項作出明確答復。

　　聯系電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　年 月 日

催告函 篇22

　　致：

　　年 月 日，貴公司與我公司就 事宜簽訂《 》(簡稱“施工合同”)，根據施工合同約定，貴公司應在 完成 工作。但截至目前，貴公司的遲延履約/履約不符行為已導致我公司合同目的不能實現。現通知如下：

　　1、解除施工合同;

　　2、請貴公司于 年 月 日前到我公司 處辦理解除合同后的后續事宜。

　　特此通知!

　　通知單位：

　　年 月 日

催告函 篇23

　　致劉某某先生：

　　本人于x年X月X日與你方簽訂一份《房地產買賣合同》(合同編號為：)，合同約定由本人向你方購買一套商品房住宅。房屋地址為，房屋建筑面積為XX平方米，單價按房屋建筑面積每平方米人民幣XX元計，房屋總價款為人民幣XX元。

　　本人已按合同約定，于X年X月X日向你方交納購房定金人民幣4萬元，于X年X月X日向中國建設銀行寶安分行提交房貸申請材料，并于X年X月X日在XX銀行做了人民幣XX萬元的資金監管。至此，本人已全面履行自己的合同義務。

　　鑒于該房屋剩余款項人民幣XX元系由你方公證全權委托的X通擔保有限公司員工李幫助本人向銀行提交貸款申請，并配合銀行辦理相關放款手續，而李于X年X月X日受你方指示暫停幫助本人向銀行提交貸款申請，導致房屋剩余款項的貸款手續遲遲未予完成。

　　此外，按照雙方所簽訂的《房地產買賣合同》第X條第X款規定，你方應于該合同簽訂之日起四十日內即x年8月X日之前贖樓，注銷抵押登記，并將房地產證原件交予替買賣雙方指定的第三人處，而你方至今仍未將樓贖出。按照合同約定，你方已構成違約，應承擔相應的違約責任。

　　本人曾多次催促你方履行合同義務，但你方均未有任何回應，現本人再次通知你方，請于接函后立即敦促你方受托人李幫助本人向銀行提交貸款申請、配合銀行辦理相關放款手續，并立即將樓贖出。若你方在接函后十日內仍未履行自己的合同義務，本人將視為你方不再履行雙方所簽訂的《房地產買賣合同》，本人將根據《中華人民共和國合同法》的相關規定解除該《房地產買賣合同》，并依法追究你方的違約責任，包括但不限于要求你方雙倍返還我所交納的定金。

　　特此函告!

催告函 篇24

　　**房地產開發有限公司:

　　本律師受xx市**區**街道辦事處的委托和聯合創業律師事務所的指派，依據中華人民共和國有關法律法規，就貴公司拖欠借款不還事宜，鄭重致函如下:

　　一、經本律師查證，貴公司因項目啟動資金嚴重不足，曾向xx市**區*8街道辦事處借款688萬元。此事有雙方于x年6月28日簽訂的借款合同及相關憑據為證。

　　按照借款合同的約定，貴公司須于x年5月10日前歸還688萬元借款本金給xx市**區咸**街道辦事處。然而合同約定的還款期過后，遲遲不見貴公司履行還款義務。此后，xx市**區**街道辦事處多次主張權利，要求貴公司履行合同，歸還款項，現合同約定的還款期限已過去兩年多，仍然未見貴公司有任何的還款行動。

　　二、根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，貴公司逾期不履行合同義務的行為已構成了嚴重違約，給xx市**區**街道辦事處造成了較大的經濟損失。

　　有鑒于此，請貴公司收到本律師函后，采取措施籌措資金，于 x年1月28日之前履行還款義務，并按照合同約定，支付相應的利息。

　　三、如貴公司逾期仍不履行還款義務，本律師將依授權依法采取法律行動，通過司法程序追究貴公司的法律責任，由人民法院依法采取查封、扣押、凍結資產的強制措施來追繳貴公司拖欠的借款本息及逾期利息，維護xx市**區**街道辦事處的合法權益。屆時給貴公司生產經營造成的影響、由此產生的訴訟費用和其他費用、時間和精力上的損耗及其他法律后果將由貴公司自行承擔。

　　為避免矛盾激化，甚至徒增訴累，望貴公司慎重考慮!

　　特此函告!

　　聯合創業律師事務所

　　律師:胡

　　x年1月11日

催告函 篇25

　　實業發展()有限公司：

　　x銀行股份有限公司南園支行訴實業發展()有限公司、能源股份有限公司(原儀表股份有限公司，以下稱我公司)、廣東匯源擔保投資有限公司借款合同糾紛一案，xx市中級人民法院以()深中法民二初字第350號《民事判決書》判決實業發展()有限公司償還x銀行股份有限公司南園支行借款本金3000萬元，并承擔銀行利息。同時判決能源股份有限公司和廣東匯源擔保投資有限公司對實業發展()有限公司的上述還款義務承擔連帶清償責任。廣東省高級人民法院以()粵高法指字1528號指定執行決定書，指定廣東省揭陽市中級人民法院執行。

　　在審理本案過程中，xx市中級人民法院以()深中法執字第742-2號《民事裁定書》查封了我公司4000余萬元的房產和股權等資產，為減少損失，我公司于x年12月29日與x銀行股份有限公司南園支行的執行特別授權人廣東粵財投資控股有限公司達成《債務重組合同》，約定由我公司在合同生效后三日內，一次性向廣東粵財投資控股有限公司支付3000萬元，廣東粵財投資控股有限公司免除應由實業發展()有限公司、廣東匯源擔保投資有限公司和我公司承擔的其他債務，包括利息、訴訟費、保全費、執行費等。我公司于x年1月2日一次性向廣東粵財投資控股有限公司支付了3000萬元。x年3月13日廣東省揭陽市中級人民法院以()揭中法執委字第103-1號《民事裁定書》裁定終結執行，確認了我公司已履行《債務重組合同》和廣東粵財投資控股有限公司同意免除我公司其他責任的事實，并依法解封了查封的我公司的財產。

　　另，我公司為實業發展()有限公司向x銀行股份有限公司南園支行3000萬元債務提供連帶保證責任的前提是青海證券有限責任公司、四川峨眉柴油機股份有限公司(現四川方向光電股份有限公司)及xx市匯銀峰投資有限公司均為該筆借款提供反擔保，承諾愿為該筆借款承擔一切責任。

　　根據xx市中級人民法院以()深中法民二初字第350號《民事判決書》及相關法律法規的規定，我公司在承擔了清償責任后有權向你公司追償。為此，鄭重致函貴公司：

　　請貴公司于x年1月31日向我公司支付3000萬元，否則，我公司將委托律師通過訴訟途徑解決，到時除你公司應支付的3000萬元外所產生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等，均由貴公司承擔。

　　此致

　　(原儀表股份有限公司)

　　x年十二月十日

催告函 篇26

　　致劉、彭：

　　我公司承租二位所有的位于青島市市南區深業中心大廈A棟房屋，近期因二位不能妥善處理個人經濟問題，已致使我公司租賃上述房屋以供教學之用的合同根本目的無法實現。我公司作為承租方現依法告知二位：

　　一、我公司決定于x年2月5日解除與二位簽訂的《房屋租賃合同》。

　　二、自收到本通知之日起至x年2月5日期間，二位作為出租方可自行對外發布招租信息;我公司對潛在承租方的看房行為將給予全力配合。

　　三、本合同的解除系因二位個人原因導致，故二位構成根本違約;請務必于x年2月5日前將收取我公司的押金人民幣10000元予以全額返還。

　　四、請二位于x年2月5日，到租賃房屋內辦理交接事宜，若二位逾期不至或拒絕辦理交接手續，則視為我公司已經向二位按《房屋租賃合同》之約定履行了房屋交接義務，我公司將不再對二位承擔《房屋租賃合同》項下的任何合同義務及法律責任。

　　因二位未事先告知聯系地址及方法，我公司無法直接聯系到二位，故決定將本函予以公告敬請知悉。

　　通知人：青島教育咨詢有限公司

　　x年12月22日

催告函 篇27

　　實業()有限公司：

　　廣東xx銀行股份有限公司南園支行訴實業()有限公司、寧夏銀星能源股份有限公司(原表股份有限公司，以下稱我公司)、廣東匯源擔保投資有限公司借款合同糾紛一案，xx市中級人民法院以()深中法民二初字第350號《民事判決書》判決實業()有限公司償還廣東xx銀行股份有限公司南園支行借款本金3000萬元，并承擔銀行利息。同時判決寧夏銀星能源股份有限公司和廣東匯源擔保投資有限公司對實業()有限公司的上述還款義務承擔連帶清償責任。廣東省高級人民法院以()粵高法指字1528號指定執行決定書，指定廣東省揭陽市中級人民法院執行。

　　在審理本案過程中，xx市中級人民法院以()深中法執字第742-2號《民事裁定書》查封了我公司4000余萬元的房產和股權等資產，為減少損失，我公司于x年12月29日與廣東xx銀行股份有限公司南園支行的執行特別授權人廣東粵財投資控股有限公司達成《債務重組合同》，約定由我公司在合同生效后三日內，一次性向廣東粵財投資控股有限公司支付3000萬元，廣東粵財投資控股有限公司免除應由實業()有限公司、廣東匯源擔保投資有限公司和我公司承擔的其他債務，包括利息、訴訟費、保全費、執行費等。我公司于x年1月2日一次性向廣東粵財投資控股有限公司支付了3000萬元。x年3月13日廣東省揭陽市中級人民法院以()揭中法執委字第103-1號《民事裁定書》裁定終結執行，確認了我公司已履行《債務重組合同》和廣東粵財投資控股有限公司同意免除我公司其他責任的事實，并依法解封了查封的我公司的財產。

　　另，我公司為實業()有限公司向廣東xx銀行股份有限公司南園支行3000萬元債務提供連帶保證責任的前提是青海證券有限責任公司、四川峨眉柴油機股份有限公司(現四川方向光電股份有限公司)及xx市匯銀峰投資有限公司均為該筆借款提供反擔保，承諾愿為該筆借款承擔一切責任。

　　根據xx市中級人民法院以()深中法民二初字第350號《民事判決書》及相關法律法規的規定，我公司在承擔了清償責任后有權向你公司追償。為此，鄭重致函貴公司：

　　請貴公司于x年1月31日向我公司支付3000萬元，否則，我公司將委托律師通過訴訟途徑解決，到時除你公司應支付的3000萬元外所產生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等，均由貴公司承擔。

　　此致

　　(原表股份有限公司)

　　x年十二月十日