工程施工保密協議(精選3篇)
工程施工保密協議 篇1
甲方:
法定代表人:
聯系方式:
乙方:
身份證號碼:
聯系方式:
乙方受聘擔任甲方研發工程師職務,進行檢驗檢測設備的研發,甲乙雙方根據有關規定,就公司技術秘密保護達成如下協議。
一、保密內容和范圍
乙方參與/主持涉及與甲方有關的研究、發明、技術、資料等成果及信息,包括但不限于自行研發的硬件、軟件、計劃、進度、情況及相關內容。
乙方受聘為甲方工作服務而接觸到的各種資訊,均為甲方所有,但乙方能舉證非屬甲方所有的不在此內。
二、協議期限
勞動合同解除或終止后的_______年內不使用甲方的成果,不參加/協助甲方的競爭/潛在競爭對手的研究,也不得自行從事同類產品的開發研究。
三、雙方的權利和義務
1、甲方的權利與義務
甲方為乙方提供良好的科研資源和環境,提供提供良好的應用和生產條件,為研發創造有利條件。
支付乙方應得的報酬,為乙方提供應有的社會福利。
乙方取得重大貢獻時給予一定的經濟獎勵。
2、乙方的權利與義務
(1)乙方必須按甲方的要求從事項目的研究開發,并將研究開發的所有資料交甲方保存。
(2)乙方必須嚴格遵守甲方的保密制度,防止泄漏甲方的技術秘密。
(3)未經甲方書面同意,乙方不得以泄漏、公布、發布、出版、傳授、轉讓或者其他任何方式使任何第三方知悉屬于甲方或者雖屬于他方但甲方承諾有保密義務的技術秘密或者其他商業秘密信息,也不得在履行職務之外使用這些秘密信息。
(4)未經甲方書面同意,乙方不得接受與甲方存在競爭或合作關系的第三方以及甲方客戶或潛在客戶的聘用(包括兼職和協作、協助)。
(5)乙方在為甲方履行職務期間,不得擅自使用任何屬于他方的技術秘密或其他商業秘密,亦不得擅自實施可能侵犯他方知識產權的行為。若由此導致甲方遭受第三方侵權指控時,乙方將承擔甲方為應訴而支付的一切費用,同時甲方如需因此而承擔侵權賠償責任的,甲方有權向乙方追償。上述應訴費用和侵權賠償費用可以從乙方的薪酬總額中扣除。
四、乙方離職后的競業禁止義務
無論因何種原因從甲方離職,乙方應立即向甲方移交所有自己掌握的,包含有職務開發中技術秘密和商業秘密的所有文件、記錄、信息、資料、器具、數據、筆記、報告、計劃、目錄、來往信函、說明、圖樣、藍圖及綱要(包括但不限于上述內容之任何形式之復制品),并辦妥有關手續,所有記錄均為甲方絕對的財產,乙方將保證有關信息不外泄,不得以任何形式留存甲方有關的商業秘密信息,也不得將其以任何方式再現、復制或傳遞給任何人。
五、違約責任
1、乙方若違反此協議,甲方有權無條件解除聘用合同,并取消收回有關待遇。
2、乙方若部分違反此協議,并給甲方造成一定的經濟損失,甲方將視情節輕重給以乙方一定數額的罰款。
3、乙方若違反此協議,并給甲方造成重大經濟損失,應賠償甲方所受全部損失。
4、對以上違約責任的執行,超過法律法規和雙方權限的,雙方可申請仲裁機構仲裁或向法院提出上訴。
六、爭議解決
1、因履行本協議發生的勞動爭議,雙方應以協商為主,如果無法協商解決,則由爭議一方或雙方向甲方所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
2、任何一方不服仲裁的,可向______________人民法院提起訴訟。
七、其他
1、本協議經雙方簽字、蓋章后生效。
2、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):
法定代表人簽名:
_______年___月___日
乙方(簽名):
身份證號:
_______年___月___日
工程施工保密協議 篇2
甲方:
乙方:
根據甲乙雙方月日簽定的《消防工程施工合同》,鑒于乙方在甲方施工期間及竣工后有關保守甲方技術秘密和其他商業秘密的有關事項,特簽定協議如下:
一、甲乙雙方均有責任對上述《土石方工程施工合同》內容保密,對因合同內容的公開而造成經濟和名譽損失,有責任的一方承擔法律責任。
二、乙方應將合同的所有細節包括施工過程由甲方提供的所有技術資料作為保密資料對待,在沒有得到甲方或甲方監理工程師的事先批準,合同的任何部分不應在任何商業或技術文獻上刊登或披露。也不得企圖將其中的由甲方所提供的技術資料用作與本工程無關的事宜。
三、在本合作協議中,由甲方提供給乙方的所有圖紙和文件細則均被認為是機密,并由乙方要求其相關人員妥善保管,未經甲方的書面許可乙方不得對外或第三方公開披露;不得以任何形式,向媒體透露所承攬工程的相關情況。
四、所有工程照片的版權歸甲方所有,沒有甲方批準,乙方不得作任何應用。
五、乙方不應在工地或其施工設備上展出或允許展出任何貿易或商業廣告,在工地上張貼的所有通知應事先征得業主的批準。
六、在《土石方工程施工合同》協議中,由甲方提供的所有圖紙、文件和軟件的著作歸甲方或雖屬于第三方但甲方承諾保證權利不受侵犯。根據國家《建設工程勘察設計管理條例》的規定,乙方只有使用與本合同工程有關的安裝、調試操作或維護、設備構件采購所必需的圖紙、文件和軟件的權利。并且只用于本合同工程,未經甲方的書面許可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
七、由甲方提供的本合同工程的基本設計、詳細設計的所有圖紙、文字說明圖表以及工程建設期間提供的安裝、調試、培訓資料均屬于甲方或甲方供應商的專有技術和技術訣竊。乙方理解并且同意未經甲方事先書面許可不得提供或采用其它方式將本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的專利技術和技術訣竊透露給第三方。因此發生任何第三方指控侵權時,乙方與第三方交涉并承擔由此所發生的一切法律和經濟責任。
八、乙方在施工期間,未經甲方允許,不得介紹第三方相關人員或冒充乙方施工人員進入工程現場,以竊取甲方的商業機密。
九、工程竣工后乙方仍對其在甲方施工期間接觸。知悉的屬于甲方或者雖屬于第三方但甲方承諾有保密義務的技術秘密和其他商業秘密信息有保密義務。
十、乙方承擔保密義務的期限為無期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息實際上已經公開。由此而導致的任何知識產權方面的糾紛或賠償,將由違反規定的一方向對方承擔全部的賠償責任。
十一、本協議提及的技術秘密和商業秘密,包括但不限于:工程概況、工程規模、工期計劃、產品方案、工藝流程、技術設計、圖紙資料、相關函電等等。
十二、乙方如違反本協議任一條款,應當一次性向甲方支付違約金工程合同額的10%,并視情節嚴重程度,甲方有權不經預告立即解除與甲方的合同關系。
十三、乙方的違約行為給甲方造成損失的,乙方應當賠償甲方的損失,違約金不能代替賠償損失,賠償金可從工程合同款中扣除。
十四、因本協議而引起的糾紛,如果協商解決不成,任何一方均有權提起訴訟。雙方同意,選擇甲方所住地的、符合級別管轄規定的人民法院作為雙方合同糾紛的第一審管轄法院。上述約定不影響甲方請求知識產權管理部門對侵權行為進行行政處理。
十五、本協議自雙方簽字或蓋章后生效。
十六、本協議與所簽定《土石方工程施工合同》為同一主體,為《土石方工程施工合同》不可分割的組成部分。
十七、雙方確認,在簽署本協議前已仔細審閱過協議的內容,并完全了解協議各條款的法律含義。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人(簽名):
委托代理人(簽名):
年 月 日
年 月 日
工程施工保密協議 篇3
甲方:浙一建留下項目部 (以下簡稱甲方)
乙方: 身份證號碼: (以下簡稱乙方)
一、甲方將秀水山莊別墅的拆除及改造建筑施工任務委托給乙方施工,在其不能獨立完成或者是遇到較難的施工任務也可提出由甲方自行完成,例如(鋼筋的制作與加工等)。
二、施工技術方面甲方派專門的施工技術負責人把關與乙方共同協調處理。
三、工程計價方式:工程價款按03定額結算(因為定額人工與現實人工費差別太大,所以人工費按工程項目定額人工含量乘以現市場人工費結算)。
四、付款方式:按每完成一個分項工程后的實際工程量結算在2周內結算。
五、安全方面:各方的施工人員各自承擔安全責任,危險的施工作業,乙方負責人一定要親自在場,發現問題及時解決。房屋拆除施工項目,要求乙方給拆除的施工人員購一份保險,用以降低風險帶來的損失。乙方要在施工人員進場時對施工人員進行安全交底,防偷盜的交底。施工場地要保持整潔、材料堆放有序,嚴格按文明施工的要求去施工。
六、工作聯系:由于甲方離施工現場較遠,對本區塊的環境條件、當地的習慣等溝通較為不便,所以由于因工程的原因需要與周圍的各部門協商和調解由乙方承擔,甲方將付給乙方每月3000元的報酬。
本協議一式兩份,雙方各執一份,自雙方代表簽字后生效,未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方: 乙方:
日期:20xx年 xx月xx日