債務人分期還款的協議書（精選32篇）
債務人分期還款的協議書 篇1
協議簽訂地點：泰州市海陵區
甲方(債權人)：泰州德克裝飾工程有限公司
乙方(債務人)：
擔 保 人：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方裝修工程款相關事宜達成如下協議：
第一條、甲、乙雙方經財務對帳，確認截止 年 月 日乙方尚欠甲方裝修工程款人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(小計： 元)。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，乙方承諾按如下方式償還：
1、乙方承諾于 年 月 日前還清所欠工程款人民幣 計 拾 萬 仟 佰 拾 元整(小計： 元)。
2、從 年 月 日起至還清全部欠款時止，乙方按月向甲方支付欠款人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(小計： 元)，并于每月 日前支付;
3、如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權就剩余工程款向泰州市海陵區人民法院申請強制執行。甲方因主張權利產生的各項費用(包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣
費、律師費、執行費等)由乙方承擔，同時乙方還須向甲方支付所欠工程款10%的違約金計 元。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，甲、乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第四條、本協議自三方簽字或蓋章后生效。一式五份，甲、乙雙方、擔保方各執壹份。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
泰州德克裝飾工程有限公司
年 月 日 年 月 日
擔保方(簽章)：
年 月 日
債務人分期還款的協議書 篇2
欠款方：
收款方：
擔保人：
以上各方就欠款方償還收款方剩余購房款事實予以確認，并就此達成新的欠款協議，以資各方共同遵守。
一、還款期限
欠款方承諾最遲于_____年_____月_____日對其所欠錢款________元(大寫：_________________元)全部予以清償，并依約支付該筆欠款所產生的借款利息。
二、具體還款計劃(可根據實際需要調整)
各方一致同意，欠款方按照以下還款計劃向收款方履行還款義務：
1、欠款方承諾每月最低還款_____元直至以上費用全部清償為止;
2、還款方承諾每月還款時加付利息至實際還清欠款時止，利率為____%/月;
三、還款方式
以銀行轉賬方式進行，由欠款方將上述錢款匯入至收款方所指定的銀行賬戶，收款方指定銀行賬戶為：
開戶銀行：__________
銀行賬號：__________
開戶人：__________
四、保證責任
1、擔保人承諾：__________對欠款方履行本協議約定的義務承擔連帶保證責任。
2、擔保人承擔保證責任的保證期間為：__________自主債務履行期限界面之日起三年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;收款方根據主合同約定或法律、法規規定宣布借款提前到期的，則擔保人的保證期間為借款提前到期之日起三年。
3、主合同中約定欠款方可分期履行還款義務的，則對每期債務而言，保證期間均從最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。
五、違約責任
欠款方未按本協議約定履行還款義務的，收款方有權同時主張下列權利：
主張所有債務到期，要求欠款方立即歸還所有本金與利息，無論按照原約定是否到期;
欠款方除正常支付本金與利息之外，每逾期一天，還應按逾期金額的____%向收款方支付違約金。
六、爭議解決方式
本協議履行過程中發生爭議的，可由雙方協商解決，也可由第三方進行調解，協商調解不成的，任意一方均有權向收款方所在地人民法院提起訴訟。
七、其他
1.本協議載明的雙方通訊地址可作為送達催款函、對賬單、法院送達訴訟文書的地址，因載明的地址有誤或未及時告知變更后的地址，導致相關文書及訴訟文書未能實際被接收的、郵寄送達的，相關文書及訴訟文書退回之日即視為送達之日。
2.收款方為實現本協議所載明的債權而產生訴訟的，與訴訟相關的費用由欠款方承擔，包括但不限于訴訟費、保全費、律師費等。
3.本協議自雙方簽字或蓋章后生效。
欠款方(簽字捺印)：__________
簽訂日期：__________
收款方(簽字捺印)：__________
簽訂日期：__________
擔保人(簽字捺印)：__________
簽訂日期：__________
債務人分期還款的協議書 篇3
甲方：____________
乙方：____________
依據平等互利原則，經甲乙雙方協商達成一致共同簽訂本協議書。
一、乙方購買甲方開發的房屋一套，位于銀灘旅游度假區山水花都小區
二、分期付款方式如下：
1、乙方購買以上房屋總價款為現已支付首付100000元；余首付款為42844元，乙方承諾于____年____月____日前全額支付給甲方。
2、為配合乙方申請銀行房屋貸款的需要，在未收取全額首付款前，甲方仍承諾于本協議生效之日，以乙方名義出具全額首付款發票。
3、本協議第二條第二項所涉全額首付款發票不作為證明在該發票簽發日甲方收到全額首付款的依據。
4、若乙方在約定的還款期內沒有還款，甲方有權推遲交房，并有權自延期日起按欠款的萬分之五按日累計計算違約金，甲、乙雙方因此發生的一切損失，均由乙方承擔。
三、本協議項下銷售的房屋為特定物，不調、不退、不換。
四、本協議履行產生糾紛的，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成涉訟的，由本協議履行地人民法院管轄。
五、本協議經甲、乙雙方蓋章或簽字后生效。
六、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________日期：____________
債務人分期還款的協議書 篇4
甲方：____________________
乙方：____________________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法律，甲乙雙方經過協商后，達成如下協議：
風險告知：還款協議書的目的是債務人向債權人承諾及時還款。除了還款進度和違約責任的承諾外，對于欠款的性質、時間、金額也必須明確，以免雙方對該筆款項的內容認定不一而產生糾紛。此外，正常情況下，金額的填寫最好包括大寫和小寫兩種方式，以供對照，盡可能避免筆誤或后期改動等情況。
第一條、鑒于乙方因急需資金，于_____年_____月_____日向甲方提出借款請求，甲方同意并將人民幣_______元出借予乙方，同時乙方也向甲方填寫了相應的借款單據。
第二條、現由于乙方原因不能一次性償還清以上借款，甲方同意乙方按如下約定進行分期還款。
第三條、甲方同意乙方在規定的期限內分_____次償還欠款，
第一次還款日期為：_____年_____月_____日償還金額為：人民幣______元整，大寫為____________________。
第二次還款日期為：_____年_____月_____日償還金額為：人民幣______元整，大寫為____________________。
第三次還款日期為：_____年_____月_____日償還金額為：人民幣______元整，大寫為____________________。
第四次還款日期為：_____年_____月_____日償還金額為：人民幣______元整，大寫為____________________。
第四條、若乙方沒有按期償還每月約定款項數額，超過10日的，則甲方有權解除本協議，乙方應一次性償還全部欠款及利息。
第五條、凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，由雙方友好協商解決。協商不成時，雙方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
風險告知：關于爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁,二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局,約定向法院提起訴訟兩審終審。
第六條、本協議未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
第七條、本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方(簽字蓋章)：_______________ 乙方(簽字蓋章)：_______________
簽約時間：_____年_____月_____日 簽約時間：_____年_____月_____日
簽約地點：_____________________ 簽約地點：_____________________
債務人分期還款的協議書 篇5
____________________(以下稱借款方)
____________________(以下稱貸款方)
為了明確責任，恪守信用，特簽訂本合同共同信守。
一、貸款種類：
二、借款金額(大寫)：
三、借款用途：
四、借款利率：借款利率為月息千分之_____按委收息，利隨本清。如遇國家調整利率，按調整后的規定計算。
五、 借款期限：
借款時間自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。借款實際發放和期限以借據為憑分_____次發放和收回。借據應作為合同附件，同本合同具有同等法律效力。
六、還款資金來源及還款方式：
1、還款資金來源：
2、還款方式：
七、保證條款：
借款方請__________作為自己的借款保證人，經貸款方審查，證實保證人具有擔保資格和足夠代償能力。保證人有權檢查和督促借款方履行合同。當借款方不履行合同時，由保證方連帶承擔償還借款本息的責任。必要時，貸款方可以從保證方的存款帳戶內扣收。
八、 違約責任：
1、簽訂本合同后，貸款方應在借款方提出借據_____日內(遇節假日順延)將貸款放出，轉入借款方帳戶。如貸款方未按期發放貸款，依法按違約數額和延期天數的貸款利息的 %計逄，向借款方償付違約金。
2、借款方如不按合同規定的用途使用貸款，貸款方有權收回部分或全部貸款。對違約使用部分，按銀行規定加收罰息。借款方如在使用借款中造成物資積壓或損失浪費，或進行非法經營，貸款方不負任何責任，并有權按銀行規定加收罰息或從借款方存款戶中扣收貸款本息。如借款方有意轉移并違約使用資金，貸款方有權商請其他開戶行代為扣款清償。
3、借款方應按合同規定的時間還款。如借款方需要將借款展期，應在到期前 日內向銀行提出申請，有保證方的，還應由保證方簽署同意延長擔保期限，經貸款方審查同意后辦理展期手續。如借款方不按期償還借款，貸款方有權限期追回貸款，并按銀行規定加收逾期利息。如企業經營不善發生虧損或虛盈實虧，危及貸款安全時，貸款方有權提前收回貸款。
九、其它：
除因《借款合同條例》規定允許變更或解除合同的情況外，任何一方當事人不得擅自變更或解除合同。當事人一方依據《借款合同條例》要求變更或解除合同時，應在 天內通知另一方當事人，并達成書面協議。本合同變更或解除后，借款方占用的借款和應付的利息仍應按本合同的規定償付。
合同的附件：
本合同經各方簽字后生效，貸款本息全部消償后自動失效。
本合同正本一式3份：貸款方、借款方、保證方各執1份;合同副本 份，報送_____有關單位各留存1份。
債權人：
債務人：
簽約日期：
債務人分期還款的協議書 篇6
甲方：
乙方：
現鑒于乙方不能一次性償還ipad air，32g，wifi版，合計 人民幣4000元整的欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方 人民幣：（注明：有欠條）
第二條甲方同意乙方分次償還欠款及還款計劃
① 甲、乙雙方約定第一次還款日期為：新歷______年______月_______日償還金額為： 人民幣
�、诩�、乙雙方約定第二次還款日期為：新歷______年______月_______日償還金額為：人民幣
�、奂�、乙雙方約定第三次還款日期為：新歷______年______月_______日償還金額為： 人民幣
�、芗�、乙雙方約定第四次還款日期為：新歷______年______月_______日償還金額為：人民幣
�、菁住⒁译p方約定第五次還款日期為：新歷______年______月_______日償還金額為： 人民幣
第三條 甲方保證
�、� 對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、 損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。
�、� 在未到甲、乙雙方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條 乙方保證
① 按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款。
�、� 在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。
第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：乙方：
簽約日期：______年______月_______日 簽約日期：______年______月_______日
債務人分期還款的協議書 篇7
買受人：
出賣人：
買受人與出賣人現就首付款分期付款達成以下協議：
第一條、付款方式
買受人向出賣人繳納購房首付款計人民幣x元；剩余首付款共計人民幣x元，買受人同意按分期付款方式向出賣人支付，分期按以下時間付款：
第二條、買受人逾期付款的違約責任
買受人如未在分期付款期限內付款，按下列方式處理：
1、逾期在____日之內，自本協議約定的應付款之日起，買受人按日向出賣人支付逾期應付房款金額3‰的違約金，協議繼續履行；
2、逾期超過____日的，出賣人有權解除本協議。出賣人解除本協議的，買受人一次性還清剩余首付款的`同時并按總房款的5%向出賣人支付違約金。
第三條、關于房屋產權轉移及產權登記的約定
1、在買受人未付清全部購房款本息前，房屋的所有權中的處分權歸出賣人享有，買受人只對該房屋享有使用的權利，買受人不得擅自將該房產抵押、轉讓或租賃給任何第三人，若需出租應經出賣人同意。在買受人付清全部購房款本息后，該房屋的包括處分權在內的所有權全部轉移至買受人享有。
2、由于買受人的原因導致不能辦理產權證的，出賣人不承擔責任。
3、在買受人未還清首付款前，出賣人可不為買受人所購買的房屋辦理產權。
第四條、解除協議時相關事項的處理
若因買受人逾期付款而導致出賣人解除本協議，出賣人只需書面通知買受人即可將本協議解除，其他事項依法律程序解決；出賣人不再履行本協議的義務，亦不承擔違約責任。
第五條、本協議連同附件頁，一式份，雙方各執一份。
債務人分期還款的協議書 篇8
甲方（債權人）：青島海川建設集團有限公司（以下簡稱甲方）乙方（債務人）：青島第二糧庫（以下簡稱乙方）
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：
第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元（大寫：貳佰肆拾萬元整）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款100萬元（大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第二次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款80萬元（大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第三次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款60萬元（大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準）。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。
4、本協議還款數額包含[20xx]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面（室外）、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協議價款（240萬）中支付。
5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。
甲方（簽章）：
年月日
附：還款簽證一份
�。耗暝氯找曳剑ê炚拢�
還款簽證表
債務人分期還款的協議書 篇9
商品房銷售首付分期付款協議書
甲方：威海市工田房地產開發有限公司
法定代表人：戚中瑜
乙方： 王飛 身份證號：6101269
依據平等互利原則，經甲乙雙方協商達成一致共同簽訂本協議書。
一、乙方購買甲方開發的房屋一套，位于銀灘旅游度假區山水花都小區
二、分期付款方式如下：
1、乙方購買以上房屋總價款為現已支付首付 100000 元;余首付款為 42844 元，乙方承諾于 20xx 年 5 月 30 日前全額支付給甲方。
2、為配合乙方申請銀行房屋貸款的需要，在未收取全額首付款前，甲方仍承諾于本協議生效之日，以乙方名義出具全額首付款發票。
3、本協議第二條第二項所涉全額首付款發票不作為證明在該發票簽發日甲方收到全額首付款的依據。
4、若乙方在約定的還款期內沒有還款，甲方有權推遲交房，并有權自延期日起按欠款的萬分之五按日累計計算違約金，甲、乙雙方因此發生的一切損失，均由乙方承擔。
三、本協議項下銷售的房屋為特定物，不調、不退、不換。
四、本協議履行產生糾紛的，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成涉訟的，由本協議履行地人民法院管轄。
五、本協議經甲、乙雙方蓋章或簽字后生效。
六、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：
簽約日期： 簽約日期：
債務人分期還款的協議書 篇10
項目首付款分期付款協議書
開發商: (以下簡稱甲方)
認購方: (以下簡稱乙方)
身份證/護照(營業執照)號碼: 通訊地址: 郵編: 聯系電話: 1、 2、 甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，簽訂本協議書。
乙方于 年 月 日購買甲方項目 幢 單元 室，總房款為人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元，已簽訂認籌協議并交納定金 元(如果是認籌客戶，出示有效認籌協議，認籌金自動轉換為定金)，因個人原因導致無法按時交齊首期款，現乙方自愿申請首期款分期支付，具體付款方式如下： 年 月 日，簽訂《商品房買賣合同》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩余購房款向江蘇美亞房地產開發有限公司借款人民幣￥ 元(大寫) ，在 年 月 日前無息分 期還清; 1. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元; 2. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元;
(生效時間以同時簽訂《商品房買賣合同》和《項目首付款分期付款協議書》為準)
且甲、乙雙方達成以下協議：
1. 乙方必須在規定的期限內付清全部借款，如有特殊情況需提前半個月向甲方申請剩余借款還款時間延期(延期時間僅限一個月，申請次數僅限一次)，乙方本人或委派家人攜帶《首付款分期付款協議書》和委托證明前往售樓部，填寫《延期申請表》，待甲方審核通過后，方可批準;
2. 如乙方未按協議規定的時間還款，逾期在30天之內，自本協議規定的應還款期限之第二天起至實際全額付清還款之日止，甲方有權按借款金額的千分之一/天的比例收取違約金至付清之日，逾期30天未繳納款項，乙方自愿放棄上述所購房屋全部權利，甲方有權處理房產出售給他人，且不退還乙方所繳納房款，乙方無條件按甲方要求在房屋交易過程中簽字，如乙方拒絕配合甲方，甲方有權在當地人民法院提起訴訟;
3. 辦理交房手續前提，乙方需付清全部借款，如逾期產生的違約金，連同借款一并付清;
4. 協議期內，乙方不得隨意更變業主身份，不得退房，不得單方面終止該合同;
5. 本協議書一式兩份，由開發商、認購方各執一份，具有同等法律效力，發生糾紛，在甲方所在地人民法院訴訟解決;
甲方(簽章)： 乙方簽字：
代表簽字： 乙方蓋章： 年 月 日 年 月 日
債務人分期還款的協議書 篇11
分期還款協議書
甲方：
乙方：
現鑒于乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民
幣： (注明：有欠條)
第二條甲方同意乙方分 次償還欠款及還款計劃
�、偌�、乙雙方約定第一次還款日期為：農歷 年 月 日償還金額為：人民幣
�、诩住⒁译p方約定第二次還款日期為：農歷人民幣
③甲、乙雙方約定第三次還款日期為：農歷 年 月 日償還金額為：人民幣
�、芗住⒁译p方約定第四次還款日期為：農歷人民幣
⑤甲、乙雙方約定第五次還款日期為：農歷 年 月 日償還金額為：人民幣
第三條 甲方保證
�、� 對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、 損毀。在乙方到期
還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。 ② 在未到甲、乙雙方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條 乙方保證
�、� 按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款。
�、� 在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。
第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲 方： 乙方：
簽約日期： 簽約日期：
債務人分期還款的協議書 篇12
甲方：身份證：住址：
乙方：身份證：住址：
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
一：乙方在20xx年7月21日向甲方借款人民幣11萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣14萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：
�、艔�20xx年至20xx年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
�、茝�20xx年至20xx年10月份這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
�、菑�20xx年至20xx年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元
三:如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從20xx年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：
甲方：
地點：
乙方：
年月日
免責聲明：本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。
債務人分期還款的協議書 篇13
債權人：________________
地址：________________電話：_____________郵編：________________
經甲乙雙方協定，乙方必須完成甲方交給的月計劃生產任務，按勞計酬。具體作息時間由各車間、部門自行調整。在規定時間內不能完成任務，乙方自覺自愿加班，加班所產生的費用由各部門、車間負責報到生產部批準后在月工資中發放，不再另計報酬。乙方請假時，不計報酬。
債務人：________________
地址：________________電話：_____________郵編：________________
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
第一條還款內容
1.還款金額：_________人民幣。
2.還款期限：自簽訂此協議之日起債務人至年月日前還清。
3.利率：按照________________的利率執行，具體為：________________。
第二條擔保
抵押人須在規定時間內，到抵押權人指定的'保險公司并按抵押權人指定的險種投保，保險標的為上述抵押房產，投保金額不少于重新購置抵押房產金額的全險，在貸款本息還清之前，抵押人不得以任何理由中斷保險，如抵押人中斷保險，抵押權人有權代為投保，一切費用由抵押人負責支付;由此而引起的一切損失，抵押人須無條件全部償還抵押權人，抵押權人有權向抵押人索償。
債務人將________________________________作為還款的抵押。抵押期限：自本協議生效之日起至債務人還清債權人與本合同有關的全部款項及利率為止。
第三條雙方義務
十、在試用期內，乙方嚴重違反勞動紀律或者甲方的治理規章制度的;或者故意或嚴重失職，給甲方利益造成損害的，甲方有權立即終止試用并予以解雇。乙方應對甲方造成的損失予以全額的賠償責任。
(一)債權人的義務：
雙方協商解決，解決不成，同意提交_______區人民法院(選擇性條款不得違反地域管轄和級別管轄，可選擇原告、被告、標的物、合同簽訂地、合同履行地)
1.對債權人交來抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在債權人到期還清所有本協議規定的款項后，將抵押物的單證完整交給債權人。
(二)債務人的義務：
本合同項下同時存在兩個以上擔保人的，各擔保人對本合同項下借款承擔連帶共同擔保責任，貸款人有權選擇任一或者各個擔保人承擔擔保責任。
1.應按照本協議規定時間主動償還對債權人的欠款及利率。
2.債務人在簽訂協議之日起交付抵押物的所有權證書。
第四條違約責任
第十條 如果產生有關本協議的存在、效力、履行、解釋、終止的爭議，雙方應通過友好協商解決，如果爭議發生之日起三個月內通過協商不能解決的，或者任何一方拒絕協商的，則任何一方均可訴請本協議簽定地人民法院裁決。
債務人如因本身責任不按合同規定支付給債權人欠款及利息的，債務人應負責違約責任。
第五條本合同經見證后生效。
(七)根據本合同擔保條款約定，因擔保人違反擔保條款的約定，致使擔保人需提前履行義務或貸款人提前處分抵押物的;
本合同一式六份，甲、乙雙方各執二份，見證單位留存二份。
在履行本協議及具體購貨合同過程中，如發生爭議，則雙方協商解決;如協商不成，雙方均同意在甲方所在地人民法院采取訴訟方式解決。
甲方：
債務人分期還款的協議書 篇14
甲方（債權人）： 電話：
乙方（債務人）： 電話：
乙方擔保人： 電話：
為了不增加債務人償還欠款的負擔，不給債權人帶來經濟損失，雙方經過友好協商，就有關事項達成如下協議：
第一條 還款內容
1.還款金額：人民幣12600元（大寫 壹萬貳仟陸佰元整。）
2.利率：按照6個月分期支付欠款，月利率5%執行。具體每月支付欠款為：20xx元*(1+5%)=2100元。
3.每月的還款時間：每月25號之前，逾期一天，每天以30元作為懲罰。
4.還款期限：乙方自簽訂此協議之日起至 年 月 日全部還清債務。
第二條 抵押物
乙方將 作為還款的抵押，并提供文字材料證明。抵押期限：自本協議生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關的全部款項及利息為止。
第三條 甲乙雙方的義務
（一）甲方的義務：
1.對乙方交來抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將抵押物的單證完整交給乙方。
�。ǘ┮曳降牧x務：
1.應按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款及利息。
2.乙方在簽訂協議之日起交付抵押物的文字材料證明。
第四條 違約責任及其它事項。
1.乙方如因本身責任不按合同規定支付給甲方欠款及利息的，乙方應負違約全部責任。按照欠款本金的雙倍給予甲方賠償(即違約后，償付甲方貳萬肆仟元人民幣)。
2.如果乙方出現逃逸或者去向不明聯系不到本人，則剩余的欠款由擔保人予以承擔。
第五條 本合同經擔保人見證后生效。
本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，擔保人留存一份。
甲方簽字： 乙方簽字：
乙方擔保人簽字：
簽約日期： 簽約日期：
合同編號：_________
贈與人：_________
住所：_________
身份證號：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
受贈人：_________
住所：_________
身份證號：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
債務人分期還款的協議書 篇15
擔 保 還 款 協 議
甲方(出借方)： 身份證號： 住址
乙方(借款方)： 身份證號： 住址
丙方(擔保方)： 身份證號： 住址：
上述三方就乙方在20xx年7月1日向甲方(當時寫的向王國國借款)借款1000萬元人民幣，借款期限一個月，月利率為2%，因乙方遲延還款，先經雙方協商達成如下一致協議：
一、乙方應在前述本協議之日，將之前所欠利息 元一次性支付給甲方。
二、從簽署協議之日，借款本金為壹仟萬整，月利息為 %，分 次償還：
三、若乙方未能按時足額支付任一筆款項，視為乙方違約，乙方應按照借款總額的每日 %向甲方承擔違約責任，且該分期還款協議不再履行，甲方有權要求乙方將所有借款一次性支付甲方，乙方也
同意一次性支付。如乙方未按本協議約定支付，甲方為實現該債權的一切費用由乙方全部承擔(包括但不限于訴訟費、保全費、甲方的律師費、實現債權的差旅費、誤工費等)
四、丙方為乙方前述借款提供擔保責任，擔保方式為連帶責任保證，擔保范圍包括本息以及本協議第三條約定的相關費用;如乙方未能按期償還，甲方可直接向丙方直接追索。
五、如履行本協議發生糾紛，由河南省濟源中級人民法院受理。 本協議三方簽字生效，一式三份，雙方各執一份備查。
甲方
乙方：
丙方：
債務人分期還款的協議書 篇16
貸款方：_________
借款方：_________
根據國家規定，借款方為進行基本建設所需的貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途_________。
第二條 借款金額借款方向貸款方借款人民幣（大寫）_________。預計用款為_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。
第三條 借款利率自支用貸款之日起，按照實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為_________%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率_________%
第四條 借款期限借款方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以處的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方（蓋章）_________
負責人（簽字）_________
地址：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
貸款方（蓋章）_________
負責人（簽字）_________
地址：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
債務人分期還款的協議書 篇17
分期付款合同
分期付款買賣合同是指買受人將應付的總價款，在一定期限內分次向出賣人支付的買賣合同。分期付款是一種特殊的買賣形式，在我國常常用在房屋及高檔耐用消費品的買賣中。
目錄[隱藏] 分期付款合同的主要法律特征
什么是保留所有權的分期付款買賣合同 期付款合同與租賃合同的區別 分期付款合同范本
分期付款合同的主要法律特征
1、標的物的先行交付性。分期付款買賣是“物先交付型”買賣，即出賣人將買賣標的物一般在買受人第一次支付價款時即刻交付給買受人。
2、價款的分期給付性。買受人的價款是按一定的期限分階段支付的，即買受人在占有標的物之后，需分兩期以上的次數支付價款，否則則不屬于分期付款買賣合同。
什么是保留所有權的分期付款買賣合同
分保留所有權的分期付款買賣合同是分期付款買賣合同的一種，是指與所有權保留這種擔保方式相結合的分期付款買賣合同。詳言之，就是指雙方當事人約定買受人雖先占有、使用標的物，但在雙方當事人約定的特定條件成就之前，出賣人仍保留標的物所有權;待條件成就后，再將所有權轉移給買受人的分期付款買賣合同。
期付款合同與租賃合同的區別
1、非信貸型分期付款購買?純屬買賣行為。
2、信貸型的分期付款購買與租賃合同的區別仍在于所有權的轉讓與否。
分期付款合同范本
分期付款買賣合同范本
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜，達成以下協議：
第一條本合同的標的物為_________
，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二條
乙方預付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付
_________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屑甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貸款。
第四條甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并同意乙方對該產品的使用。
第五條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。
第六條乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。
第七條
乙方連續兩次未支付價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第八條
合同爭議的解決方式：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由廣州仲裁委員會仲裁解決。
第九條其他約定事項：____________________________________ 出賣人(甲方)：_______________
買受人(乙方)：_______________
___________年_______月_______日
債務人分期還款的協議書 篇18
協議簽訂地點：
甲方（債權人）：
乙方（債務人）：
擔保人：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方裝修工程款相關事宜達成如下協議：
第一條、甲、乙雙方經財務對帳，確認截止______年______月_______日乙方尚欠甲方裝修工程款 人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整（小計：元）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，乙方承諾按如下方式償還：
1、乙方承諾于______年______月_______日前還清所欠工程款 人民幣計 拾 萬 仟 佰 拾 元整（小計：元）。
2、從______年______月_______日起至還清全部欠款時止，乙方按月向甲方支付欠款 人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整（小計：元），并于每月日前支付；
3、如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權就剩余工程款向泰州市海陵區人民法院申請強制執行。甲方因主張權利產生的各項費用（包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣
費、律師費、執行費等）由乙方承擔，同時乙方還須向甲方支付所欠工程款10%的違約金計元。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，甲、乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第四條、本協議自三方簽字或蓋章后生效。一式五份，甲、乙雙方、擔保方各執壹份。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
______年______月_______日______年______月_______日
擔保方（簽章）：
______年______月_______日
債務人分期還款的協議書 篇19
甲方（債權人）：（以下簡稱甲方）乙方（債務人）：（以下簡稱乙方）
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：
第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元（大寫：貳佰肆拾萬元整）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款100萬元（大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第二次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款80萬元（大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第三次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款60萬元（大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準）。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。
4、本協議還款數額包含[20xx]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面（室外）、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由在雙方已談妥協議價款（240萬）中支付。
5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。
甲方（簽章）：
年月日
乙方（簽章）：
年月日
債務人分期還款的協議書 篇20
甲方：____
身份證：____
住址：____
乙方：____
身份證：____
住址：____
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
一：乙方在______年____月____日向甲方借款人民幣______萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣4萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：
�、艔腳_____年____月____日至______年____月____日這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
⑵從______年____月____日至______年____月____日這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
�、菑腳_____年____月____日至______年____月____日這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
三:如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從______年____月____日本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：____
甲方：____
乙方：____
地點：____
______年____月____日
債務人分期還款的協議書 篇21
甲方（債權人）：__________
乙方（債務人）：__________
擔保人：__________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方裝修工程款相關事宜達成如下協議：
第一條、甲、乙雙方經財務對帳，確認截止_____年_____月_____日乙方尚欠甲方裝修工程款人民幣拾萬仟佰拾元整（小計：_____元）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，乙方承諾按如下方式償還：
1、乙方承諾于_____年_____月_____日前還清所欠工程款人民幣計拾萬仟佰拾元整（小計：_____元）。
2、從_____年_____月_____日起至還清全部欠款時止，乙方按月向甲方支付欠款人民幣拾萬仟佰拾元整（小計：_____元），并于每月_____日前支付；
3、如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權就剩余工程款向泰州市海陵區人民法院申請強制執行。甲方因主張權利產生的'各項費用（包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣費、律師費、執行費等）由乙方承擔，同時乙方還須向甲方支付所欠工程款10%的違約金計_____元。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，甲、乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第四條、本協議自三方簽字或蓋章后生效。一式五份，甲、乙雙方、擔保方各執壹份。
甲方（簽章）：__________
乙方（簽章）：__________
擔保方（簽章）：__________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
債務人分期還款的協議書 篇22
電腦分期付款協議 甲方：紅快科技
乙方：
經雙方友好協商，達成如下協議：
一 乙方從甲方處購買電腦一臺，合計人民幣 。其貨款乙方于 年 月 日先行支付 。其他貨款以每月 元分期支付給甲方并于 年 月 日 結清所有貨款。若乙方不能按時結清貨款，甲方有權收回售于乙方的電腦，并且不予退還乙方已付的貨款。
二 甲方分期付款機器和正常售出機器除付款方式外，其他售前、售中、售后經營方式和正常售出機器一樣。甲方應為乙方提供和正常售出機器一樣質保。
三 若乙方違反協議條款，擔保人承擔乙方全部責任。 其他未經事宜，雙方協商補充解決。
甲 方： 乙 方：
擔保人：
債務人分期還款的協議書 篇23
法院執行期間，也是可以進行和解的，這個屬于執行和解，很多時候法官會積極促進雙方進行執行和解。所以說達成的還款協議是有效的
但是最好是約定一個違約責任，即如果分期還款協議有一期不履行的，則全部執行還未履行的判決金額。然后直接申請恢復執行。
法院強制執行期間，雙方達成的還款協議，有法律效力。
依據《中華人民共和國民事訴訟法》規定如下：
1、第二百三十條 在執行中，雙方當事人自行和解達成協議的，執行員應當將協議內容記入筆錄，由雙方當事人簽名或者蓋章。
申請執行人因受欺詐、脅迫與被執行人達成和解協議，或者當事人不履行和解協議的，人民法院可以根據當事人的申請，恢復對原生效法律文書的執行。
2、第二百五十六條 有下列情形之一的，人民法院應當裁定中止執行：
�。ㄒ唬┥暾埲吮硎究梢匝悠趫绦械�；
（二）案外人對執行標的提出確有理由的異議的；
�。ㄈ┳鳛橐环疆斒氯说墓袼劳觯枰却^承人繼承權利或者承擔義務的；
�。ㄋ模┳鳛橐环疆斒氯说姆ㄈ嘶蛘咂渌M織終止，尚未確定權利義務承受人的；
�。ㄎ澹┤嗣穹ㄔ赫J為應當中止執行的其他情形。
中止的情形消失后，恢復執行。
還款合同范本
甲方(債權人)：
地址：________郵編：________
電話：________
乙方(債務人)：
地址：________郵編：________
電話：________
為了使___________，雙方經過友好協商，就有關事項協議如下：
第一條還款內容
1.還款金額：________人民幣。
2.還款期限：自簽訂此協議之日起乙方至__年__月__日前還清。
3.利率：按照的利率執行，具體為：_____。
第二條抵押物
乙方將作為還款的抵押。抵押期限：自本協議生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關的全部款項及利率為止。
第三條甲乙雙方的義務
(一)甲方的義務：
1.對甲方交來抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在甲方到期還清所有本協議規定的款項后，將抵押物的單證完整交給甲方。
(二)乙方的義務：
1.應按照本協議規定時間主動償還對甲方的欠款及利率。
2.乙方在簽訂協議之日起交付抵押物的所有權證書。
第四條違約責任乙方如因本身責任不按合同規定支付給甲方欠款及利息的，乙方應負責違約責任。
第五條本合同經___________見證后生效。
本合同一式六份，甲、乙雙方各執二份，見證單位留存二份。
甲方：(公章)
代表人：________
乙方：(公章)
代表人：________
簽約日期：________
見證單位：(簽章)：
債務人分期還款的協議書 篇24
分期付款合同
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜，達成以下協議：
第一條、本合同的標的物為_________ ，分期付款總額定為人民幣_________元整。 乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二條、乙方預付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付 _________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屑甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貸款。
第四條、甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并同意乙方對該產品的使用。
第五條、乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。
第六條、乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。
第七條、乙方連續兩次未支付價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第八條、合同爭議的解決方式：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由廣州仲裁委員會仲裁解決。
第九條、其他約定事項：____________________________________
出賣人(甲方)：_______________
買受人(乙方)：_______________
___________年_______月_______日
債務人分期還款的協議書 篇25
甲方：_____________
乙方：_____________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方裝修工程款相關事宜達成如下協議：
第一條、甲、乙雙方經財務對帳，確認截止____年____月____日乙方尚欠甲方裝修工程款人民幣____元整（小計：____元）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，乙方承諾按如下方式償還：
1、乙方承諾于____年____月____日前還清所欠工程款人民幣計____元整（小計：元____）。
2、從____年____月____日起至還清全部欠款時止，乙方按月向甲方支付欠款人民幣____元整（小計：____元），并于每月____日前支付；
3、如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權就剩余工程款向泰州市海陵區人民法院申請強制執行。甲方因主張權利產生的`各項費用（包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣
費、律師費、執行費等）由乙方承擔，同時乙方還須向甲方支付所欠工程款10%的違約金計 元。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，甲、乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第四條、本協議自三方簽字或蓋章后生效。一式五份，甲、乙雙方、擔保方各執壹份。
甲方：_____________乙方：_____________
日期：_____________日期：_____________
債務人分期還款的協議書 篇26
我司與貴司有業務往來，貴司供應我司______產品，我司尚欠貴司部分貨款人民幣______元未付。現鑒于我司不能一次性償還欠款。雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下分______次償還欠款及還款計劃：
風險提示：
還款計劃書的目的是債務人向債權人承諾及時還款。除了還款進度和違約責任的承諾外，對于欠款的性質、時間、金額也必須明確，以免雙方對該筆款項的內容認定不一而產生糾紛。
此外，正常情況下，金額的填寫最好包括大寫和小寫兩種方式，以供對照，盡可能避免筆誤或后期改動等情況。
第一期：______年____月____日前支付人民幣______元整。
第二期：______年____月____日前支付人民幣______元整。
第三期：______年____月____日前支付人民幣______元整。
第四期：______年____月____日前支付人民幣______元整。
風險提示：
除每一期的還款截止時間和金額外，如有必要，可指定還款方式。
無論是否制定還款方式，或指定何種還款方式，在實際收到款項時，都必須保留相關的有效還款憑證，以免對方不認賬。
如我司不按協議約定的期限和數額支付給貴司欠款及利息的，我司除了應按照本協議的約定返還貴司上述所欠款項外，還應當向貴司支付______萬元違約金。
______公司
年月日
分期還款協議書格式
出賣人：_________(以下簡稱甲方)
買受人：_________(以下簡稱乙方)
保證人：_________(以下簡稱丙方)
今甲方(出賣人兼全部人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事件，告竣以下協議：
_________年____月____日
第一條本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以按照下列規定付出款項予甲方：
(一)前款_________元。
(二)余款_________元。
(三)月息_________元。
第二條乙方預付_________元予甲方，余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各付出_________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并贊同乙方對該產品的使用。
第五條乙方若能付出第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自付出日始以日息_________分付出甲方作為延遲喪失金。
第六條乙方須以正當的方式使用_________產品，如有違反，甲方可立即解除本合同。
第七條乙方連續兩次未付出價款，而且未付出到期價款的金額達到全部價款的_________，甲方可以請求乙方付出到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求付出該標的物的使用費。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行歷程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調停;協商或調停不成的，按下列第_________種方式解決：
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他商定事項：_________。
出賣人(甲方)(蓋章)：_________買受人(乙方)(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
保證人(丙方)(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日合作協議書
債務人分期還款的協議書 篇27
甲方：
乙方：
乙方于_____年_____月_____日購買位于_____小區_____號_____樓_____單元_____層_____戶房屋壹套，面積為_____平方米，合同號為：_____，付款方式為按揭，應付首付款為_____，剩余房款以銀行按揭方式支付。鑒于乙方由于個人原因未能在簽定《商品房買賣合同》時付清首付款全款，雙方就此達成如下補充協議：
一、甲乙雙方在簽訂《商品房買賣合同》時，支付部分首付款，計萬元（大寫元），剩余首付款為元（大寫元）乙方需向甲方出具欠條。
二、乙方承諾首付欠款按以下方式與時間進行支付：
第一次還款：20_____年_____月_____日前，還_____元；
第二次還款：20_____年_____月_____日前，還_____元；
第三次還款：20_____年_____月_____日前，還_____元。
若乙方未按本協議約定日期付款，按以下方式處理：
1、逾期在30日之內，自本協議規定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期應付款萬分之三的違約金，《商品房買賣合同》繼續履行；
2、逾期超過30日的，甲方有權解除合同，并有權將該房產另行出售而無（單間租房協議書）。
需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按總房款的3%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續履行合同的，經甲方同意，合同繼續履行，自本協議規定應付款之第二天起至實際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款千分之四的違約金。
三、乙方未按照本協議約定日期付清剩余首付款的，甲方有權順延《商品房買賣合同》中約定交房日期。
四、本協議為《商品房買賣合同》的補充協議，如內容與《商品房買賣合同》相沖突的，以本協議為準。
五、本協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
債務人分期還款的協議書 篇28
甲方：____________
乙方：____________
現鑒于乙方不能一次性償還欠款。甲乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：￥元__（注明：有欠條）
第二條甲方同意乙方分_12_次償還欠款及還款計劃
1、甲乙雙方約定第一次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
2、甲乙雙方約定第二次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
3、甲乙雙方約定第三次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
4、甲乙雙方約定第四次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
5、甲乙雙方約定第五次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
6、甲乙雙方約定第六次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
7、甲乙雙方約定第七次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
8、甲乙雙方約定第八次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
9、甲乙雙方約定第九次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
10、甲乙雙方約定第十次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
11、甲乙雙方約定第十一次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
12、甲乙雙方約定第十二次還款日期為：農歷______年______月______日償還金額為（人民幣）：______￥元
第三條甲方保證
對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。
在未到甲方、乙雙方約定的還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條乙方保證
按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款。在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。
第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：____________
乙方：____________
簽約日期：______年______月______日
簽約日期：______年______月______日
債務人分期還款的協議書 篇29
甲方：
乙方：
現鑒于乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：(注明：有欠條)
第二條甲方同意乙方分次償還欠款及還款計劃
1、甲、乙雙方約定第一次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣 元
2、甲、乙雙方約定第二次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣 元
3、甲、乙雙方約定第三次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣 元
4、甲、乙雙方約定第四次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣 元
5、甲、乙雙方約定第五次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣 元
第三條甲方保證
1、對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。
2、在未到甲、乙雙方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條乙方保證
1、按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款。
2、在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。
第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
債務人分期還款的協議書 篇30
出借人（甲方）：
借款人（乙方）：
現鑒于乙方不能一次性償還甲方借款。甲、乙、兩方經友好協商，達成如下協議：
第一條、甲乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日，乙方尚欠甲方人民幣（大寫）：________（注明：有借條憑證）。
第二條、甲方同意乙方分次償還借款或欠款，具體還款計劃看附則。
第三條、甲方對乙方的借條憑證及本協議妥善保管，在乙方到期還清所有款項后一起交還乙方。
第四條、按照本協議約定時間，乙方主動償還借款。
第五條、違約責任
若乙方不能按時履行到期債務，甲方有權立即要求償還全部
債務，并按借款金額的計算違約金。
第七條、補充協議：
甲方簽字：乙方簽字：
債務人分期還款的協議書 篇31
甲方（債權人）：
地址： 聯系方式：
身份證號：
乙方（債務人）：
地址： 聯系方式：
身份證號：
第一條 經對賬，乙方確認截止 年 月 日，尚欠甲方欠款 元；
乙方保證自簽訂協議之日起至 年 月 日前還清所欠甲方借款。
第二條 乙方因資金困難等問題難以一次性償還甲方借款，故乙方采取分期付款的方式償還甲方借款，具體還款方式如下：
甲乙雙方自簽訂本協議之日起，于每月 日償還借款。所償款項以 元為最低限度，最高額以尚欠款項為準，直至還清借款為準。
第三條 甲方保證，在乙方按照上述約定償還款項期間內，不采取法律措施追究乙方責任；
若乙方未按照上述約定于規定的期限償還款項達 月之久，甲方有權就此采取法律措施，追究乙方的法律責任。
第四條 甲方因主張權利產生的各項費用，包括但不限于律師費、訴訟費、保全費等費用，均由乙方承擔。
第五條 本合同履行中發生的爭議，甲乙雙方均有權在甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第六條 本協議自甲乙雙方簽字后生效。本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。
甲方： 乙方：
債務人分期還款的協議書 篇32
甲方：
乙方：_
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
一：乙方在xx年7月2日向甲方借款人民幣萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣4萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。
三:如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從xx年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：
甲方：
乙方：
年月日