關于合伙承包工程協議書(精選6篇)
關于合伙承包工程協議書 篇1
甲方:________
乙方:________
經甲乙雙方友好協商,甲方將江蘇省如皋市圖書館、博物館、文化館、科技規劃館建設工程(簡稱文化廣場)交由乙方總承包施工,為明確甲乙雙方的權利與義務關系,達成如下協議,供雙方嚴格遵照執行:
第一條 涉及的工程:
一、工程名稱:如皋市圖書館、博物館、文化館、科技規劃館建設工程。
二、工程地址:如皋市惠政東路以北、解放路以南、府西路以西、新城花園以東。
三、主體工程概況:圖書館、博物館、文化館、科技規劃館等。
四、建筑面積:約3.5萬平方米。
五、工程造價:暫定約為1億元,最后造價為審計部門的審計決算價。
六、工期:工程擬于______年7月底前進場籌建,______年底全部主體工程封頂,______年5月底前全部工程驗收合格后交付給甲方使用,約為9個月。
七、工程承包范圍及內容:土建、安裝(水、電、弱電、通訊、消防、室外附屬總體、綠化、空調安裝、電梯設備安裝等)室內外裝飾裝修。
八、承包方式:包工包料。
九、質量標準:達到優質工程,并獲得中國建筑行業魯班獎。
第二條 工程款支付方式:
1、全部工程驗收合格交付甲方后,甲方支付工程合同總價款的50%。
2、其余50%的工程款在全部工程交付給甲方后2年度內付清。即一年期滿甲方支付乙方30%工程款,二年期滿甲方支付乙方除5%質量保證金外的其余工程款。甲方按同期銀行貸款基準利率支付乙方利息。
3、本協議中未明確事宜由雙方協商解決。
第三條 工程結算約定:
甲方按bt方式執行,按國內通行慣例,由如皋市城建投資有限公司擔保(擔保協議作為本協議的重要附件,與本協議書具有同等法律效力),按5:3:2的比例,分三年支付乙方墊付的建設款。工程造價根據國家建設工程《工程量清單計價規范》(gb50500-________)及省市現行有關定額規定執行,材料價格執行如皋市施工同期造價信息指導價執行,沒有指導價的由合同雙方認質認價,并經審計部門審計決算后,以造價不下浮作為最終結算依據。
第四條
1、甲方應極力配合乙方辦理相關施工手續,相關費用的`承擔按國家規定執行。
2、管理班子:乙方為建筑工程國家總承包一級資質,乙方選派公司管理人員齊全、技術力量雄厚、管理制度先進、設備優良、施工隊伍素質高、擅長本類結構施工的優秀項目部參加施工。
3、乙方保證“合理安排、精心施工”,把質量擺在第一位,工程一次驗收合格率達100%,并做到“目標管理,全過程監控”。
4、乙方保證嚴格執行國家安全施工規范,確保本工程無重大事故發生,負責所有治安保衛、消防、市容、保潔、衛生和現場文明施工管理工作,達到“標準化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全責任事故,一切責任均由乙方承擔,與甲方無關。
第五條 違約責任
1、如乙方由于自身資金不能及時到位或其他原因導致不能順利施工或停止施工10天以上,甲方有權要求中止合同并要求乙方退場,乙方自愿承擔500萬元違約金,退場后的工程價款按已完工程量審計決算結算。
2、乙方保證在施工過程中所有工程由自己施工隊伍直接施工,不得發包、分包、轉包,如有上述情況甲方有權終止合同并由乙方承擔一切違約責任。
第六條
本協議一式四份,甲、乙雙方各執二份,雙方簽字、蓋章后生效。本補充協議與具有同等法律效力。
甲方:________
乙方:________
擔保單位:________
日期:________
關于合伙承包工程協議書 篇2
合伙人:________(以下簡稱甲方)
合伙人:________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經平等協商,就合伙承包____________工程事宜,達成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍
合伙項目以_______________公司中標合同確認的項目內容及范圍為準;
甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以__________________公司名義出現。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現金出資,出資額為人民幣________萬元。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例________%。
2.乙方以設備出資(含當地協調社會關系),占________%。
五、盈余分配與債務承擔
1.盈余分配,以出資為依據,按比例分配;
2.合伙如產生債務,先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
六、退伙
合伙期間,一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的,不得退伙;
退伙需經對方同意,方可實行;
未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應進行賠償。
七、權利與義務
1.甲方為合伙期間的財務負責人,合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合伙項目的日常管理;
2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調,并參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。
八、禁止行為
1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;
2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。
九、合伙期滿
合伙期滿,雙方按合伙協議進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決
合伙人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸法院。
十一、生效及補充
1.本協議自各方簽字后生效,各方各執一份;
2.未盡事宜,雙方另行協商,并訂立補充協議。
合伙人:________
___年___月____日
關于合伙承包工程協議書 篇3
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立協議如下:
一、甲乙雙方經協商后合資承包吳灘鎮平安村10組的'12畝葡萄地,承包期限為20xx年8月,總投資為4萬元,甲方出資2萬元,乙方出資2萬元,雙方各占投資總額的50%。
二、甲乙雙方共同經營、共同勞動、共擔風險、共負盈虧,協議簽字后生效之后的所有資出和收入由甲乙雙方共同負責,分配比例為甲方50%、乙方50%。
三、合伙期限內,甲乙雙方任何一方支出需通知另一方,合同期間所產生的費用及時清算。
四、本協議經甲乙雙方簽字后立即生效,本協議一式兩份,甲乙雙方各一份,具有同等法律效力。
關于合伙承包工程協議書 篇4
甲方:________________________
乙方:________________________
為確保甲方在于田縣吉音礦石料有限公司石料加工、生產的質量及安全生產,經甲、乙雙方平等協商,為明確雙方權利義務特鑒訂本合同,以共同遵守。
總則
一、甲方根據新疆和田吉音水利樞紐工程要求規格及用量制定生產計劃,乙方根據甲方制定的生產計劃按規格要求,保質保量完成生產加工任務。
二、乙方應具備石料加工生產的資質并按生產需求配備相應資質的技術人員,乙方人員組成應包括必需的安全員、質檢員、爆破工程師并制定、完善安全生產制度。
三、乙方應根據生產計劃需要配備相應的機器設備(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生產、加工設備)。所配備設備在合同期滿后由乙方自行處置。
承攬工程概況
四、工程項目:碎石料石料開采加工。
五、工程總量及規格:擬定碎石料470萬立方(具體以新疆和田吉音水利樞紐工程需求量為準);規格根據新疆和田吉音水利樞紐工程需求情況由甲方制定生產計劃確定。
六、承攬費用及支付方式:
加工承攬碎石料單價為________________________元/立方。
支付方式:根據用料單位新疆和田吉音水利樞紐工程向甲方付款方式結算,在甲方收取新疆和田吉音水利樞紐工程支付的料款后日內,按乙結算的方數結合單價計算支付給乙方。
七、合同期限:自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利樞紐工程用料期滿。
八、合同履約及質量保證金:為確保合同的順利履,乙方需在簽訂本合同之日起五日內向甲方支付履約及質量保證金萬元。保證金在乙方根據生產需要配備全套機械設備并組織加工生產且新疆和田吉音水利樞紐工程開始用料次月月底前返還。
雙方的權利義務
雙方在本合同履行過程中,應嚴格遵守本合同約定,根據互惠互利原則行使權利并履行義務:
九、甲方的權利義務
一)根據新疆和田吉音水利樞紐工程石料需求情況及時制定加工生產計劃以供乙方執行。
二)根據約定支付乙方加工承攬費用。
三)乙方在承攬過程中因管理不善,造成石料加工進度、質量、安全等嚴重后果,或雖未發生嚴重問題,但經甲方書面通知后未按甲方書面通知執行加工承攬施工的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償給甲方造成的經濟損失,就損失金額不能達成一致意見的,乙方按不低于履約保證金金額支付。
四)除乙方不能按本合同約定及甲方計劃完成加工任務,甲方不得與第三人再行簽訂加工承攬合同。
十、乙方的權利義務
一)乙方根據承攬碎石、爆破工程需要,享有設備采購、配置的權利、義務,同時享有管理人員、技術人員、生產人員的聘用選任權、所任人員的獎金利潤分配權。乙方行使權利不得與國家及地方勞動用工制度相抵觸。
二)乙方應根據甲方的生產計劃及規格要求組織石料加工,如不能按期保質、保量完成加工任務,乙方應雙倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利樞紐工程石料所支付的違約金、賠償費用及因此給甲方造成的其它損失。
三)乙方在本合同履行期內不得以甲方、于田縣吉音礦石料有限公司、
新疆和田吉音水利樞紐工程項目部等名義對外出具欠據,其間因乙方承攬工程所發生的債務全部由乙方承擔。
四)乙方所聘用人員應根據需要與簽訂勞動或勞務用工合同,并按規定辦理社會保險費用。所聘人員并應具相應具備所從事工種所需的作業資格證、照。
五)乙方如因無故拖欠工資或社會保險費用而發生勞動爭議,甲方有權封存相當于爭議金額的承攬費,以爭議解決的裁定、判決、或調解協議為依據監督乙方發放。
六)在乙方承攬施工過程中如發現玉石,應及時向甲方通報,根據甲方要求變更開采施工方案。所開采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付開采費用。
十一、違約責任
一)因甲方制定的生產計劃有誤造成加工承攬工程積料無法繼續生產的,所造成損失由發包方承擔。
二)如乙方未按本合同約定及甲方生產計劃完成碎石開采及質量要求對甲方供料造成影響的,乙方應承擔因此對甲方造成的不利影響并向甲方賠償相當于擬定總石料量價款5%的違約金。
十二、合同的生效及終止
本合同自雙方簽字且乙方向甲方支付了履約及質量保證金后生效。
本合同期滿、或因發生不可預見因素致使合同無法履行的、或新疆和田吉音水利樞紐工程變動提前終止用料、或于田縣吉音礦石料有限公司被政策性關停等情況,本合同終止,雙方互不承擔責任。
十三、本合同一式貳份,雙方各執壹份。本合同未盡事宜雙方可另行協商簽訂補充協議,補充協議自雙方簽訂之日生效與本合同具有同等效力。
如因履行合同發生爭議,雙方應協商解決,協商不成由甲方所在地司法機關處理。
甲方(簽字):________________________
乙方(簽字):________________________
_______年___月____日
關于合伙承包工程協議書 篇5
現經甲、乙雙方反復協商,就________縣________樓砌磚一達成如下協議:
一.甲方將一號樓的砌磚工程包給乙方施工,單價按砌磚的墻面平方計算,每平方米________元。此單價乙方負責運磚、拌漿、砌磚、清理落地漿及碎磚渣。施工線、漿桶、鐵鏟乙方自己負責。甲方供給斗車、砌磚架,二次構件的所有硂全部歸甲方負責施工。
二.結算方式:每砌完一層樓的磚可結算一次,按一層的總款結60%,每砌完三層并清完樓層可結算二層的總款90%,其余待全部砌完驗收合格后十天內全部付清。
三.質量及進度均按廣西一建一分公司的要求為準。
四.乙方進場后要服從甲方及公司的管理。如乙方做到中途無能力完成時,甲方要扣乙方總金額10%留做找人做尾工的費用。
五、安全生產。乙方要確保安全生產,要按安全規范進行施工,杜絕一切安全事故的發生地。如發生一切安全事故均由乙方承擔一切責任。另外甲方有權對乙方進行處以本工程總造價的________%罰款。
六、本協議一式兩份,甲方持
一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并驗收合格及結清工程款后自然失效。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
關于合伙承包工程協議書 篇6
轉讓方:_____________________________(下稱“甲方”)
地址:_______________________________
法定代表人:_________________________
職務:_______________________________
受讓方:_____________________________(下稱“乙方”)
地址:_______________________________
法定代表人:_________________________
職務:_______________________________
鑒于:
1.______年_____月_____日,_________法院作出_____________中法執字第_____號《民事裁定書》,將_________(建筑面積共計_________平方米)裁定給甲方;
2.甲方擬將取得的上述在建工程轉讓給乙方。
甲、乙雙方因在建工程轉讓事宜,經協商一致,簽署本協議,共同遵守執行。
第一條 標的物
甲方轉讓給乙方的標的物為:
位于_________________(建筑面積共計_________平方米)。上述標的物以下統稱“房產”。
第二條 價款及支付
一、價款
甲方轉讓房產總價格為人民幣_________元。
二、支付
1.本協議自生效之日起30個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元;
2.下列條件全部滿足之日起90個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元:
a.甲方已依據《民事裁定書》將房產權屬證書辦至甲方名下;
b.甲方與乙方/乙方指定的民事主體正式簽署《商品房購銷合同》,將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體;
c.本市房地產交易中心受理房產過戶申請。
3.房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下之日起30個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元。
第三條 稅費
1.甲方依據《民事裁定書》辦理房產權屬證書所需稅費由甲方負擔;
2.甲方將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體所需稅費按照法律規定由甲方與乙方/乙方指定的民事主體各自負擔。
第四條 雙方義務
一、甲方義務。房產權屬證書及過戶手續由甲方負責辦理,具體如下:
1.甲方于本協議生效之日起5個工作日內依據《民事裁定書》開始辦理房產權屬證書;
2.甲方依據《民事裁定書》取得房產權屬證書之日起5個工作日內完成下列事項:
a.與乙方/乙方指定的民事主體簽署《商品房購銷合同》;
b.開具售房發票;
c.向本市房地產交易中心提交房產過戶申請及相關資料。
二、乙方義務
1.如期支付房產轉讓款;
2.協助辦理房產權屬證書。
第五條 協議變更與解除
一、修改本協議須經雙方協商一致并簽署書面補充協議:
二、出現下列情形之一,甲方有權解除協議:
a.乙方逾期付款超過120個工作日;
b.乙方未能協助甲方辦理房產證書。
三、出現下列情形之一,乙方有權解除協議:
a.甲方未于本協議規定期限將房產權屬證書及辦至甲方名下;
b.甲方未于本協議規定期限將房產權屬證書及辦至乙方/乙方指定的民事主體名下;
c.甲方對房產的權益存在瑕疵,包括但不限于:不具有所有權、行使權利受到限制、無法取得房產權屬證書、無法將房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下
d.未經乙方書面同意,甲方將房產抵押/轉讓/贈與/投資/抵債給乙方/乙方指定的民事主體之外的人。
四、解除協議書面通知到達相對方之日起,本協議即告解除。
五、本協議解除之日起5個工作日內,甲方將已收取的房產轉讓款退還乙方。
六、本協議的解除不影響違約方承擔違約責任。
第六條 違約責任
任何一方違反本協議規定,須賠償相對方因此遭受的損失。
第七條 合同的變更
當事人如需要修改合同條款或者合同未盡事宜,須經雙方協商一致,簽訂補充協定,補充協定與本合同具有同等效力。
第八條 協議附件
本協議附件包括但不限于:___________________________________________.
第九條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協議或遲延履行本協議,應自不可抗力事件發生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十條 爭議的解決
本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條 權利的保留
任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十二條 后繼立法
除法律本身有明確規定外,后繼立法(本協議生效后的立法)或法律變更對本協議不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更,經協商一致對本協議進行修改或補充,但應采取書面形式。
第十三條 通知
本協議要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。
前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本協議中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任
第十四條 協議的解釋
本協議各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。
第十五條 生效條件
本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。
第十六條 其他
本協議一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______ 代表人(簽字):_______
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:_____________