貨物運(yùn)輸搬運(yùn)合同（精選3篇）

貨物運(yùn)輸搬運(yùn)合同 篇1

　　甲方(供方)：____________________

　　乙方(需方)：____________________

　　甲、乙雙方本著有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下條款，以資雙方共同遵守：

　　一、定貨明細(xì)

　　乙方向甲方購買以下常規(guī)產(chǎn)品：__________注：__________________________________

　　1、以上數(shù)量及尺寸以實際下單交貨數(shù)為主計算

　　2、以上價格不含稅，

　　3、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸(僅限_____至_____長途)

　　二、質(zhì)量檢驗

　　1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)驗收

　　2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運(yùn)輸、搬運(yùn)要求，并符合乙方標(biāo)準(zhǔn)包裝，包裝費(fèi)含在產(chǎn)品報價中。

　　三、付款方式

　　本合同簽訂后，乙方一次性支付合同總額的_____即_____人民幣：_____元作為訂金，甲方在收到乙方訂金后開始下單生產(chǎn)，_____天內(nèi)生產(chǎn)完工，第_____天內(nèi)乙方需付清余款_____元，貨從_____發(fā)出，_____天內(nèi)到達(dá)_____。

　　四、交貨方式、交貨時間、交貨地點(diǎn)

　　1.交貨方式：先付款再發(fā)貨，一次性送至乙方指定的_____工地

　　2.交貨時間：自收到定金之日起_____天內(nèi)貨到達(dá)

　　3.交貨地點(diǎn)：______________________________

　　五、產(chǎn)品接收及檢驗

　　貨到達(dá)指定地點(diǎn)后，供方以書面的形式向需方提交到貨的數(shù)量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委托書)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)、驗貨，并簽名確認(rèn)。檢驗要符合國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(以客戶確定的樣板型號標(biāo)準(zhǔn)驗收。)

　　六、對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法

　　乙方在收貨當(dāng)日對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、型號、質(zhì)量如發(fā)現(xiàn)有與國家標(biāo)準(zhǔn)及已經(jīng)確定的樣品不相符時，應(yīng)于_____日內(nèi)向甲方提出書面異議，甲方將在_____個工作日內(nèi)對乙方提出的異議給予書面解釋，如產(chǎn)品不符合國家標(biāo)準(zhǔn)及已經(jīng)確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工后，_____日內(nèi)乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認(rèn)所有安裝的產(chǎn)品合格!

　　七、違約責(zé)任

　　1.甲方未按合同規(guī)定的時間交貨應(yīng)向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之_____的違約金，并承擔(dān)因此所造成的損失;

　　2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔(dān)逾期的全部損失;

　　3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應(yīng)向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之_____的違約金，并承擔(dān)因此所造成的損失;

　　八、其他條件

　　1.合同變更：甲乙雙方均無權(quán)單方變更合同規(guī)定內(nèi)容，如需變更，應(yīng)由雙方協(xié)商確定后進(jìn)行。

　　2.本合同雙方簽字后生效，凡因本協(xié)議引起的調(diào)解、訴訟、雙方連帶責(zé)任人均同意以中山市地方法院仲裁為主。

　　3.未盡事宜，雙方可以補(bǔ)充協(xié)議的方式予以補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　4.本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。

　　甲方(簽名)：_______________乙方(簽名)：______________

　　地址：_____________________地址：____________________

　　日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日

貨物運(yùn)輸搬運(yùn)合同 篇2

　　合同編號：_________

　　委托人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務(wù)：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯(lián)系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　承攬人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務(wù)：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯(lián)系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　就委托人委托承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條搬運(yùn)貨物

　　1、貨物名稱：_________。

　　2、貨物數(shù)量：_________。

　　3、貨物價值：_________。

　　4、委托人委托搬運(yùn)的物品應(yīng)無違禁品及危險物品。

　　貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　第二條包裝

　　委托人應(yīng)按承攬人要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)包裝。委托人應(yīng)將搬運(yùn)的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運(yùn)物品集中堆放。也可由承攬人進(jìn)行包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運(yùn)輸。

　　第三條服務(wù)要求

　　承攬人在搬運(yùn)過程中，做到服務(wù)熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運(yùn)過程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　　第四條搬運(yùn)日期

　　1、________年____月____日至________年____月____日，具體搬遷時間待電話通知而定。

　　2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運(yùn)至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。

　　3、委托人如需變更搬運(yùn)時間的，應(yīng)于約定搬運(yùn)日期前____日通知承攬人，否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費(fèi)。但不得超過原估價總金額_________%。

　　4、搬運(yùn)作業(yè)進(jìn)行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續(xù)完成。

　　第五條搬運(yùn)地點(diǎn)

　　貨物搬出地點(diǎn)：_________。貨物搬到地點(diǎn)：_________。承攬人需依委托人的指示將承運(yùn)貨品搬運(yùn)至指定位置。

　　第六條搬運(yùn)車輛

　　委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運(yùn)。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運(yùn)輸，以確保吊卸、運(yùn)輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞，由委托人根據(jù)實際損壞估價，承攬人來賠償。

　　第七條檢驗

　　委托人應(yīng)及時對送達(dá)貨物進(jìn)行檢驗，逾期未收貨，應(yīng)向承攬人支付保管費(fèi)用。

　　第八條費(fèi)用

　　1、包裝費(fèi)用：_________。

　　2、搬運(yùn)費(fèi)用：每車次_________元人民幣，按實際車次結(jié)算。車型：_________。采車次方式收費(fèi)的，承攬人應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進(jìn)行。

　　3、搬運(yùn)期間，承攬人的餐飲差旅費(fèi)、過橋費(fèi)、通行費(fèi)、油費(fèi)、車輛維修費(fèi)等均由其自己負(fù)擔(dān)。

　　4、承攬人應(yīng)依本合同所約定的計價方式收費(fèi)，不得借故加價或要求任何附加費(fèi)用。

　　5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運(yùn)費(fèi)外，均依附件搬運(yùn)作業(yè)估價單約定方式另行收費(fèi)。

　　第九條結(jié)算方式

　　簽約時預(yù)付定金人民幣_________元。余款人民幣_________元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認(rèn)后支付，承攬人同時提供正式運(yùn)輸發(fā)票。

　　承攬人按要求將貨物送達(dá)后，委托人如不足額支付運(yùn)輸費(fèi)和保管費(fèi)，承攬人對貨物享有留置權(quán)。

　　第十條安全保證

　　承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運(yùn)抵指定地點(diǎn)。對承運(yùn)的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運(yùn)輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達(dá)地的市場價格進(jìn)行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十一條保險

　　一般貨物保險由承攬人負(fù)責(zé)，貴重貨物保險由委托人負(fù)責(zé)。

　　第十二條物品損毀

　　1、承攬人對于因搬運(yùn)過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運(yùn)物的性質(zhì)，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。

　　2、上述情形，委托人應(yīng)于搬運(yùn)完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運(yùn)物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運(yùn)完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。

　　3、委托人提交承攬人運(yùn)送物品，若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運(yùn)時報明其性質(zhì)及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負(fù)責(zé)任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。

　　4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。

　　第十三條責(zé)任負(fù)擔(dān)

　　承攬人因搬運(yùn)對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。

　　第十四條聲明及保證

　　委托人：

　　1、委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　承攬人：

　　1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　委托人(簽章)：_________承攬人(簽章)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

貨物運(yùn)輸搬運(yùn)合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)雙方協(xié)定，有甲方現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的房子，以包工包料的方式承包給乙方修建，面積180.55平方米，建筑面積按墻角丈量計算，雨棚按寬1米計算，造價每平方米陸佰陸拾元，合計壹拾壹萬玖仟壹佰陸拾叁元(￥：119163.00元)。

　　一、甲方所負(fù)責(zé)事項

　　1、動工前應(yīng)做好三通一平即電通、路通、水通、墊好地工，平整地。并負(fù)責(zé)水電費(fèi)。

　　2、修房要經(jīng)土管部門的許可，若造成停工，甲方要負(fù)責(zé)乙方的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、備給準(zhǔn)確的圖紙，如若在施工中甲方隨意變更，超過的造價甲方向乙方當(dāng)時補(bǔ)上差價。

　　4、提供給住宿.

　　5、處理好墊方，應(yīng)墊到正負(fù)零。

　　二、乙方所負(fù)責(zé)事項

　　1、施工期中每一道工序都要有甲方隨時驗收，合格同意后才可進(jìn)行下步工序，如有不規(guī)范的施工雙方互相研究解決。

　　2、乙方必須按圖紙施工。

　　三、修房的結(jié)構(gòu)條件

　　1、地基要求石頭漿，外圍深100cm寬80cm的基礎(chǔ)(包括圈梁)，內(nèi)承重墻深80cm寬50cm的基礎(chǔ)(包括圈梁),不承重墻為12cm寬。

　　2、主體部分：砌墻要求空心磚、外圍墻37cm，內(nèi)承重墻為24cm，不承重墻為12cm，土砂砌墻，外圍三面墻5cm鋼網(wǎng)笨板作保暖。

　　3、房子高正負(fù)零至平口高3米，10個構(gòu)造柱，鋼筋標(biāo)準(zhǔn)為12的螺鋼，6為負(fù)筋，現(xiàn)澆房頂鋼筋標(biāo)準(zhǔn)8、10，格距1515，鋼筋為國標(biāo)鋼。前雨棚寬120cm，鑲琉璃瓦。

　　4、房頂防水部分，頂上爐渣，房脊厚40cm，爐渣上面5-6cm的沙灰封頂，4mm厚的復(fù)合型的SBS做防水處理。(每卷價格80元)，房頂為內(nèi)排水。

　　5、瓷磚要求：門面磚1428cm防凍瓷磚，價格0.40元/塊，地板磚規(guī)格60cm60cm，每塊10元，衛(wèi)生間伙房墻磚規(guī)格20cm30cm，每塊在0.40元。伙房衛(wèi)生間地板磚規(guī)格30cm30cm，價格1.5元/塊，超出上述價格甲方給乙方補(bǔ)償差價。

　　6、地平、房間內(nèi)厚度為5-6cm，外墻護(hù)坡，寬70cm,厚10cm，前面寬150cm.

　　7、灰號比例：砌墻為20#沙漿，混凝土用150#砼。

　　8、窗子為塑鋼窗(屯河牌)，每平方價格150元，大理石窗臺板，安裝白色玻璃，方管防護(hù)欄。

　　9、金屬門2個(華洋門)，價格前門750元，.內(nèi)門感光門，價格90元，球型鎖每把10元。

　　10、粉刷部分：室內(nèi)白色815涂料粉刷(一般的高質(zhì)量涂料)。

　　11、安裝上下水，超出面積1米外的電線、自來水管道、下水管道等其余事項乙方不負(fù)責(zé)。

　　12、照明部分用2.5平方的銅芯線，開關(guān)、插座均為吸墻式的大翹板，所屬房間均由燈泡通電，施工安全自己負(fù)責(zé)。

　　13、付款方式：工人進(jìn)入工地預(yù)付總造價的30%，砌主體完時付總造價的15%，現(xiàn)澆頂完時付總造價的20%，安門窗付總造價的15%，拉地板磚10% ，工程完工掃地出門時付7%，留3%為質(zhì)量保證金，到____月份付清。不得拖欠，不履行付款方式，甲方不可擅自住房。

　　14、工期為50天，按進(jìn)工地時算起。

　　15、以上合同雙方不得違約，合同未公正，雙方簽字生效，合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，規(guī)劃辦一份。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　________年____月____日