關于房屋裝修合同證明（精選3篇）

關于房屋裝修合同證明 篇1

　　甲方(發包方):_________

　　單位名稱:_________電話:_________

　　乙方(承包方):__________

　　法定代表人:_________

　　聯系人:_________身份證號碼:_________電話:_________

　　第一條工程概況

　　1、1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

　　1、2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1、3:家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下:總價款:_________元，大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________，人工費:_________，管理費:_________，設計費:_________，垃圾清運費:_________，稅金:_________，其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工資料，變更部分的工程款按實另計。

　　1、4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方帶給裝飾裝修材料明細表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方帶給部分材料(見附件四:甲方帶給裝飾裝修材料明細表，附件五:乙方帶給裝飾裝修材料明細表)；

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方帶給裝飾裝修材料明細表)。

　　1、5工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式帶給:

　　2、1甲方自行設計并帶給施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙)；

　　2、2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內)；

　　3、3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第三條甲方權利義務

　　3、1開工前帶給施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

　　3、2參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；

　　3、3工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助帶給物業管理所需的相關材料；

　　3、4房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運；

　　3、5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的職責，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

　　第四條室內裝修合同書樣本中乙方權利義務

　　4、1施工中嚴格執行國家<住宅裝飾裝修工程施工規范>，保證工程質量，按期完成工程；

　　4、2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全；

　　4、3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；

　　4、4家庭居室裝飾裝修所構成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；

　　4、5乙方設計師負責對甲方帶給咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程

　　4、6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不貼合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償職責；

　　4、7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　4、8乙方施工應貼合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造；

　　4、9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；

　　第五條材料的帶給

　　5、1由甲方帶給的材料、設備，其規格、質量應貼合設計要求(見附件四:甲方帶給裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時帶給材料或材料的規格、質量不貼合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，職責由甲方承擔；

　　5、2由乙方帶給的材料、設備的(見附件五:乙方帶給裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，職責由乙方承提；

　　5、3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方帶給裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際狀況確定)；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；

　　5、4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。

　　第六條工期延誤

　　6、1因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的`，工期順延；因甲方帶給的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　6、2甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；

　　6、3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條室內裝修合同書樣本的質量標準

　　7、1乙方務必按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

　　7、2乙方所承包的工程，務必全部到達國家現行的工程質量驗收標準驗收。

　　7、3凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，到達工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約職責。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工職責及經濟支出。

　　第八條工程驗收和保修

　　8、1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:

　　8、2水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

　　8、3油漆、面層涂料施工前驗收；

　　8、4竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；2保修(1)合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。

　　8、5在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第九條工程款支付方式

　　9、1竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

　　注:甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　9、2因變更施工資料導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　9、3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　第十條違約職責

　　10、1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

　　10、4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　10、5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由職責方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

　　第十一條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決:

　　1、提交________仲裁委員會仲裁；

　　2、依法向人民法院提起訴訟。

　　第十二條幾項具體規定

　　12、1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

　　12、2施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責帶給新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　12、3施工期間，承包人每一天的工作時間為:上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

　　第十三條附則

　　13、1本室內裝修合同書樣本簽訂后工程不得轉包。

　　13、2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。

　　13、4合同履行完后自動終止。

　　13、5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

　　13、6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽字):_________乙方(簽字):_________

　　簽訂地點:__________________年____月____日

　　簽訂地點:_________

　　_________年____月____日

關于房屋裝修合同證明 篇2

　　原告：住所地：法定代表人：被告：住所地：法定代表人：訴訟請求：風險提示：

　　訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

　　另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。

　　一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣______元，并支付原告上述款項自________年____月____日起至實際支付之日止的利息損失;

　　二、本案訴訟費用由被告承擔。事實與理由：風險提示：

　　訴狀是個利劍，挑起戰爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規定。________年____月____日，被告將______廠房防腐工程發包給原告，并與原告簽訂了《_____廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為_____㎡，總工程價約為_______元，按實際施工面積結算工程款。在原告施工過程中，被告又增加了_____廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定：

　　1、合同簽訂后，被告向原告支付總款____%作為合同定金;

　　2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款___%，余下____%質量保證金，待保修期滿________年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為________年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的定金。________年____月____日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為______㎡，工程總價款為_____元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫，至今未付。綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為使原告的合法權益得到保護，根據我國相關法律法規之有關規定，特向貴院提起訴訟，請依法予以判決。此致______人民法院具狀人：________年____月____日風險提示：

　　提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

　　注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著;列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。

　　附：起訴狀副本____份;證據材料副本____份。

關于房屋裝修合同證明 篇3

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情景，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1。 裝飾施工地點：

　　2。 住房結構： 房 型 房 廳 套，施工面積 平方米。

　　3。 裝飾施工資料：詳見附件一《裝飾施工資料表》。

　　4。 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5。 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1。工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2。工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除

　　(2) 第二次 合同簽定后開工前支付工程總造價50% 合計_________元

　　(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元

　　(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1。甲方供給的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為貼合設計要求的合格產品，并應按時供應到 現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，職責由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方供給材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2。乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3。乙方供應的材料、設備，如不貼合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方供給的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1。本工程執行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2。本工程由________方設計施工方案。

　　3。甲方供給的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5。工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6。工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時光內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方供給的施工圖紙或做法說明及施工場地應貼合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情景發生，屬甲方職責，甲方負責和賠償；屬于乙方職責的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方供給經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方供給施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約職責

　　1。由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應經過友好協商解決，如協商無效的，能夠提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 電話：

　　乙方(簽章)： 電 話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　c