實用的裝修合同匯編（通用25篇）

實用的裝修合同匯編 篇1

　　在簽訂裝修合同的過程中，消費者要特別留心公司的名稱，即合同上有關承包方的名稱應當與裝潢公司營業執照上的名稱一致，謹防一些不法經營者"借殼生蛋";對于合同中需要雙方協商一致后填寫的項目，盡量不要遺漏;合同簽字之后，須加蓋裝潢公司的公章。

　　合同是消費者維護自身合法權益的重要"武器".簽訂家庭裝潢合同時應該注意哪些事項?

　　首先，在簽訂裝潢合同之前，消費者應當驗看裝潢公司的營業執照，是否有"家庭裝潢"這一經營項目，以確定該公司是否具備正規的企業資質;雙方所使用的合同，應該是上海市工商局和上海市建委共同制定的示范合同。

　　在簽訂裝潢合同的過程中，消費者要特別留心公司的名稱，即合同上有關承包方的名稱應當與裝潢公司營業執照上的名稱一致，謹防一些不法經營者"借殼生蛋";對于合同中需要雙方協商一致后填寫的項目，盡量不要遺漏;合同簽字之后，須加蓋裝潢公司的公章。

　　此外，雙方對于裝潢合同內容，包括施工期限、合同標的、施工項目等的變更，都應當以書面形式予以確定;對于作為合同附件的施工主材料報價單，應當盡可能的具體明確，列出裝飾材料的規格、型號、品牌、數量、單價、總價等。

　　另外，裝修后期維修與保養服務相關條例是否注明等。后期維修與保養是比不可少的一環，往往后期服務完善的公司正是它實力的重要標志。

實用的裝修合同匯編 篇2

　　新家裝修從2個月拖到6個月，還超出預算，房主深感到不滿，這損失誰來負責?

　　據報道，去年5月，李琪找到了一家名為湖南紅太陽裝飾設計工程有限公司的家裝公司做裝修。并與他們簽訂了“優惠價”10萬元的合同，去年8月初正式進場裝修，但是合同中并未對違約責任、損失賠償等作出約定。

　　但自簽定之日起，這張合同仿佛是一紙空文。依據雙方合同約定，20xx年10月31日為竣工日期。但直到20xx年1月31日，李琪家的主體工程才初步完工。李琪原本打算年前搬家具，年后入住。但至今，她家仍然有兩三個柜門沒裝，踢腳線也沒補齊。

　　同時，在施工過程中，李琪與家裝公司協商，對窗套、門套等項目進行增改。但直至1月份，紅太陽裝飾公司才告訴李琪，這些增改需再支付22083元，超出了原本10萬元的預算。目前經過協商，紅太陽裝飾公司相關負責人已答應減免李琪部分管理費作為補償，并完成李琪家的掃尾修正。

　　裝修延期要賠償

　　《民法通則》第122條第1款規定，當事人一方違反合同的賠償責任，應相當于另一方因此所受到的損失。案例中李琪簽訂的合同有效，但并不嚴謹。不過我國法律有規定，即使合同中沒有約定賠償標準，一方違約導致另一方造成損失，應該以損失大小來計算并賠償�！跋裱b修工期拖延，就可按業主的租金損失來計算賠償。

　　房屋裝修糾紛不斷，在進行房屋裝修交易時，雙方都應該簽訂合同，保證交易雙方的公正、公平。尤其是消費者，一定要注意來保障自己的權益。

實用的裝修合同匯編 篇3

　　甲方：乙方：

　　日期： 日期：

　　1.拒絕以不賺錢，打折優惠為名招攬業務的單位或個人。

　　2.家庭裝修應有造價預算的程序：材料費、施工費、治理費、利潤等都應該明確，而沒有信譽、質量和服務保證的裝修公司或施工隊往往采取“低開高走”報價的做法承攬業務。

　　3.警惕所選擇裝飾企業或個人偷漏工程項目。他們往往利用客戶不懂裝修，因此在施工項目單上有意漏項，到施工期間再增項增加報價。

　　4.拒絕材料以次充好。報價單上的材料與實際使用的不符，特別是基層采用偽劣材料以降低本錢�；蛴幸饧哟蟛牧蠐p耗，并借損耗之名加大工程量。

　　5.小心施工隊減少施工程序、偷工減料以減少本錢。如本該刷六道油漆的只刷兩道，水泥以次充好，木質基層不作牢固與防潮處理，全部變成釘子連接，乳膠漆加水等。

　　6.用流行的套餐報價法蒙騙客戶，看似科學，實際項目含糊。

　　7.裝修前竭力揄揚，承攬業務，裝修竣工后，泛起質量題目便逃之夭夭，質量和維修成了大題目。

　　8.不能因貪圖小便宜而拋卻原則，當真選擇有信譽有實力的裝修公司或者個人，尊重其勞動所得的公道利潤。

　　9.要在合同簽訂前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服務項目，檢查報價單所列項目的名稱、材料、數目、做法、單價、總價，并要求設計職員提供“材料合格證書”報表。

　　10.注明增減項目等有關事宜，在施工圖上注明具體的施工做法和材料品名，作為合同附件。

　　11.一定注明非業主意愿增加項目所需款項的比例，一般不超過10%。

　　12.與施工企業簽訂合同前，一定談及自己禮聘裝飾監理的想法主意，假如施工方竭力抵觸，業主就要格外當心。

　　13.不要依靠樣板間，要以國家尺度驗收工程質量。最好選擇企業前先看看“劣質工程展覽”。

　　14.簽訂合同確當時一定要注明負責工程的工長姓名、籍貫，避免企業臨時雇傭施工隊。

　　15.前期付款的比例一定要盡量壓縮，最好執行3331制，以使自己把握主動。

　　16.向企業索要工商營業執照復印件，資質證實復印件，到建設主管部分或監理公司核查企業的正當性。

　　17.交納設計押金時一定注明，“假如業主對設計方案不滿足，應足額退還設計押金”。

　　18.最好采用幾個設計方案由業主組合一套完整設計方案，有3～5個施工單位報價，業主自選。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　簽約日期：_____________簽約日期：_____________

實用的裝修合同匯編 篇4

　　日前，上海市工商行政管理局公布了新版的《上海市家庭居室裝修施工合同示范文本》。有關人士認為，今后消費者在裝修前對合同內容需要更加仔細地推敲，有些條款主要是約束裝修公司的，同時對業主也有約束作用。另外，現在越來越多的消費者在購房時選擇購買全裝修房，如果全裝修房的裝修質量有問題，消費者該如何維護自己的合法權益?

　　案例回放

　　胡先生委托上海白金建筑裝飾設計公司，為自己在滬購買的私房裝修，原本以為裝潢公司辦事總是拖拖拉拉的，不能保證工期的按時完成，于是他竟想出了與裝潢公司簽訂“不能按期完工的違約金處罰條款”。結果，胡先生沒想到自己卻被違約金壓得喘不過氣來。在法庭上，他提出雙方約定的違約金一天500元明顯過高，應當酌情減少，法院認可了他的辯稱。

　　20xx年胡先生購買了位于上海市西蘇州路上的一套私房。同年7月22日，他與一裝潢公司簽訂了一份《上海市家庭居室裝飾裝修施工示范合同》，委托該裝潢公司進行裝飾裝修。雙方約定工程為包工包料，總價款為人民幣19萬元，工期為48天。為能使裝潢公司按期完工，雙方約定若逾期一天，裝潢公司需向胡先生支付違約金500元，以此類推。同樣，若胡先生未按合同約定時間付款的，每逾期一天也按違約金500元計算。9月12日，該裝潢公司接受胡先生提出的部分整改和增加項目，并由胡先生簽字確認了裝潢公司制作的變更確認單，同意工期再延長10天，工程結束后，胡先生支付尾期款2萬元和增加項目款。

　　在整改工程結束之后，胡先生入住進該房屋，并拒絕支付工程余款。今年1月19日，裝潢公司以承攬合同糾紛起訴到法院，訴稱胡先生強行入住新房后，不再給付拖欠的工程款3.95萬余元，并按照示范簽訂的逾期一天賠付500元的標準，從20xx年9月12日起賠付，至款項全部結清時止。

　　胡先生則認為，該裝潢公司沒有按照雙方簽訂的合同辦事，不按設計圖施工，裝修材料也未達到綠色環保的要求。強調該裝潢公司提出的所謂增加項目，實際上是整改項目，況且雙方的違約金約定也過高了。胡先生提供的證人沙某證實家中的煤氣表和衛星電視是他受胡先生之托，讓該裝潢公司補做的，還證明所做的家具與胡先生的初衷不符要求重做和壁爐難看，要求更換等許多問題。該裝潢公司在辦理煤氣申請手續和安裝衛星電視時，共支付了4384.80元。

　　法官點評

　　靜安法院李鴻光法官的點評，嘴上說是裝飾裝修公司違約，不按工程圖施工，建筑材料未達到綠色環保要求，可事實上胡先生卻更換門鎖，入住裝修一新的私房內。特別是更換門鎖，不讓其他閑雜人員再入室內。法院就是根據了這一點，確認了胡先生對裝飾裝修的認同。

　　涉及胡先生與裝潢公司雙方約定，誰逾期(延長交房、延長付款相同)都得支付每日500元的違約金，這也不能說明該條款屬于無效，畢竟這是當事人意思自治原則，只要不違法就屬有效。當然法院這樣判，同樣也不能說是錯，只是雙方的約定違約金，遠遠超出了我國合同法上的違約金比率，為此法院適當地作出了調整幅度。從中我們可以看到，在具體從事民事活動范圍內，每個人所行使的權利或約定他人的義務，都必須設定在一定的法律許可范圍里，就是發生了糾紛，往往也會獲得法律的認同。家裝糾紛投訴多防患未然最關鍵。

實用的裝修合同匯編 篇5

　　甲方：________市___________實驗中學

　　乙方：_____________電子工程有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：________市________實驗中學多媒體教室系統工程

　　工程地點：________市________實驗中學校園內

　　工程內容：多媒體教室建設、系統布線、設備安裝及調試

　　二、工程總價

　　合同金額：人民幣________________元整(￥________________元)。

　　本工程在學校多媒體教室建設招標文件、投標書范圍內采用總價包干的形式，一次包干;超出學校多媒體教室建設工程招標文件、投標書范圍內的項目若學校需要增加，由雙方協商定價。

　　三、產品質量及安裝調試要求

　　1.乙方須按學校多媒體教室建設招標文件要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備，不得以任何理由以次充好，如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意，不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質證明書，合格證，說明書，相關軟件等資料。

　　2.乙方所提供合同內設備應保證產品內外包裝完好無損，若不能達到要求，甲方有權要求乙方立即更換合格產品直至解除合同。由此帶來的一切損失由乙方負責。

　　3.在簽訂合同后，乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試，要求做到布局合理，布線規范，便于使用及維護，符合國家有關技術標準。

　　4.由甲方提供安裝場地及電源。

　　四、技術標準及質量保證

　　(1)乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。

　　(2)乙方保證本項目所供產品均為合同中指定的產品，且包裝為原包裝。產品進場時提供供貨證明，經甲方驗收后進行施工。

　　五、工程項目建設期限

　　合同簽定后3日內供貨，整個施工工期7天。(________日以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。并能投入正常使用。)

　　六、售后服務

　　1.乙方所提供合同內設備，從驗收之日起，所有產品及零配件質保期按投標書規定辦理。在質保期內，若有產品質量問題，由乙方負責免費更換或維修。質保期滿后，設備維修時，乙方按成本費計算。

　　2.凡由產品質量問題引起的各類故障，乙方在接到甲方故障報修通知后，在4小時內響應，24小時內解決故障，若在24小時內不能排除故障的，則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產品保證學校的正常行課。

　　3.在驗收合格后的一年內，如乙方接到甲方故障報修通知后4小時內沒有響應或24小時內沒有排除故障且沒有提供不低于原設備標準的備用產品保證學校的正常行課，則每出現上述情況一次扣除乙方合同總金額的0.1%作為對甲方的賠償，直到扣完，所造成損失由乙方負責(每次售后服務，均要求有甲乙雙方簽字的書面記錄)。

　　4.乙方向甲方免費培訓1-2名設備操作管理人員，要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。

　　七、竣工驗收及付款方式

　　項目施工安裝、調試完畢，網絡正常運行10日后由江北區電教站與學校一道組織驗收，并簽注驗收結論。自驗收合格之日起5日內支付合同總金額的50%(￥________)，使用4個月后(即________月)無質量問題和用戶投訴的支付合同總金額的50%(￥________)。

　　八、約定事項

　　(1)為確保工期，爭取提前竣工，由甲乙雙方共同組成工程實施小組。

　　(2)合同如需變更，甲、乙雙方另行協商確定變更事宜，雙方簽章生效，并作為本合同的附件。 (3)招標文件、投標書是本合同的一部分，具有同等法律效力。

　　九、違約責任

　　1.乙方必須嚴格按合同要求按時、按質(即合同要求的設備的規格、型號)、按量完成供貨與安裝調試完畢并交付甲方使用。如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過10天，甲方有權解除合同，所造成的損失，由乙方負責。

　　2.在乙方履行合同后，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。

　　十、本合同按《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國產品質量法》，《消費者權益保護法》等有關法律條款執行。

　　十一、合同執行中，若發生糾紛，由甲乙雙方協商解決，若協商不成，提交仲裁委員會解決，直至提交法院審理。

　　十二、施工期間出現工傷事故，由施工單位自行負責。

　　十三、本合同一式四份，由甲方執二份(存檔一份，財務一份)，乙方執一份，電教站備案一份。

　　十四、未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。

　　十五、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字，加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后，合同效力終止。

　　附：________公司另送學校壹臺噴墨打印機，移動pc壹臺。

　　甲方：________市________實驗中學 乙方：________電子工程有限公司

　　法定代表人：____________________ 法定代表人：__________________

　　經辦人：________________________ 經辦人：_________________________

　　簽定地點：________市_______實驗中學 簽訂時間：_________________________

實用的裝修合同匯編 篇6

　　需方：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　營業執照號碼【身份證號碼】：

　　電話：

　　地址：

　　開戶賬號：

　　供方：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　營業執照號碼【身份證號碼】：

　　電話：

　　地址：

　　開戶賬號：

　　供、需雙方為實現合同目的，明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國民法通則》《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規， ______________公司就________________項目的招標結果和招標文件的要求，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條 合同貨物清單

　　1、供方負責向需方供應下表中所列貨物：（貨幣單位：元）

　　序號

　　產品名稱

　　型號規格

　　質量要求

　　數量

　　單價

　　總價

　　金額總計

　　如需方要修改或變更貨物清單的，必須提前______月通知供方。

　　2、合同總價

　　合同總價包括合同貨物的物料購置、設計、制作、運輸、包裝、檢驗、納稅及不可預見的一切費用，甲方不須另付任何費用。

　　第二條 技術標準及質量要求

　　供方按國家質量標準及供方提供的產品樣品及檢驗報告指標參數生產制造供應給需方，產品免費承保年。供方保證按質、按量、按時交貨。

　　第三條 商品包裝標準

　　有國家技術規定的，按國家技術規定執行；無國標準家技術規定的，由買賣雙方商定。

　　第四條 產品的交貨時間、交貨地點、運輸方式及費用

　　1、交貨時間：

　　2、交貨地點：

　　3、運輸方式及費用：

　　第五條 驗收標準及方法：貨到工地后，需方按現行國家驗收標準及雙方認定型號規格及樣品為準。供方須向需方提供產品合格證及檢驗報告。

　　第六條 對質量提出異議期限：需方對供方產品如有疑問及異議，在_____天內以書面形式向供方提出，并負責對貨物進行保管。在此期間內，需方有權拒付不符合合同規定的貨款。供方收到需方通知后，須在第____天內派人員到現場處理。否則，即視為接受需方提出的異議和處理意見。

　　第七條 結算方式及期限

　　合同簽訂后，需方支付供方合同貨款總額的_____%作為合同訂金。供方發齊貨到需方工地經需方驗收合格后，需方再支付到合同貨款總額的_____%，余下合同貨款總額的_____%作為質量保證金，待需方使用滿_____周年后無任何質量問題后，于_____個工作日內付清。

　　第八條 違約責任

　　1、供方所交的產品名稱、型號規格、數量、質量等不符合同規定的，應無償包退、包換、包修；并承擔因退貨、換貨或維修所產生的實際費用。否則，按違約處理。

　　2、供方因產品包裝不符合合同規定，導致貨物刮花、破損的，供方應當負責賠償。

　　3、供方逾期交貨的，應向需方償付逾期交貨的違約金，并承擔需方因此所受的損失費用。

　　4、產品錯發到貨地點的，供方除應負責運交合同規定的到貨地點外，還應承擔需方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。未經需方同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，應承擔由此增加的一切費用。

　　5、由于需方原因，如沒落實產品規格型號、數量等而使供方交貨期延遲的，責任由需方承擔。

　　6、如供方未能按本合同規定的交貨期交貨（不可抗力除外），從規定交貨期限起每延遲壹天按合同總價的______％對延期交貨向需方支付違約金；并有權單方面取消合同和保留進一步追究其由此造成需方間接損失的權利。另外，對于因供方遲交貨而導致需方增加繳納有關稅費或其它費用，則此等增加之費用須由供方承擔。

　　第九條 不可抗力

　　不可抗力是指嚴重的自然災害和災難（如臺風、洪水、地震、火災和爆炸等）、戰爭（不論是否宣戰）、叛亂、動亂等等。

　　合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務的執行時，則延遲履行合同義務的期限相當于不可抗力事件影響的時間；但是不能因為不可抗力的延遲而調整合同價格。

　　第十條 解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；若經協商不能達成協議時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。受理期間，雙方應繼續執行合同其余部分。

　　第十一條 其他

　　1、本合同生效履行期間內，雙方不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式_____份，雙方各執_____份，自雙方簽字蓋章起生效。

　　需方：

　　簽訂日期：

　　供方：

實用的裝修合同匯編 篇7

　　1合同責任不明

　　如今買全裝修房，部分開發商會要求購房者在買房的時候簽訂兩份合同：一份購房合同與開發商簽訂；另一份與負責裝修的裝修公司簽訂。這是開發商為規避開發風險，而轉嫁裝修責任。業主和開發商指定的裝修隊簽訂裝修合同后，盡管有政策規定，開發商是第一責任人，但上了法庭還是以合同說了算，業主根本就打不到開發商半點板子。

　　建議：只簽一份合同，責任歸屬明確

　　比較規范的做法應該是購房者與開發商只簽訂一份購房合同，然后在合同附件中對于全裝修的材料、品牌等標準進行詳細約定。這樣可以避免開發商和裝潢公司把自己當皮球踢。

　　▲只簽定一份房產合同，其他列入附件，簡單又清晰。

　　2標識籠統含混

　　大約有一半以上的糾紛是開發商事先沒和購房人約定清楚材料的品牌、標準、等級、型號等引發的。目前使用的上海市預售商品房買賣合同中盡管有裝飾、裝修標準的約定，但內容只有簡單的外墻、內墻、衛生間等項目，并且是針對毛坯房的要求。購房合同中的裝修標準寫著“高級地磚”、“進口潔具”等非�；\統的字眼，很容易讓購房人產生過高的期望值。

　　建議：合同標識詳細，品牌型號準確

　　裝修項目及標準一般來說，裝修項目與標準約定得越詳細，對購房者權益的保障力度就越高。對裝飾材料的品牌、顏色等諸多細節在合同附件中應當有明確的約定，并且有雙方簽字。

　　▲合同中應當包含關于裝修材料品牌型號的附件。

　　3材料品級缺失

　　有業主入住后，發現裝修盡管用了與預售合同里約定一樣的品牌，但與樣板房的效果相去甚遠。當初在樣板房看到的潔具都是釉光發亮，可到了自己家里就黯淡無光。引發這種情況很有可能是開發商在樣板房里選用的是頂級品，而給業主使用的可能是二三級，甚至是次品。即便是有品牌型號，同一種品牌的產品還有各種不同檔次和品級。

　　建議：品級工藝詳細約定

　　為此，購房者應該與開發商詳細約定裝修項目及其標準、品牌、價格或相應的等級、顏色、規格、工藝。為避免工作量過大可以合同中標明開發商提供的裝修應與標準房在材料指標方面完全一致。

　　▲合同對產品的等級要求應當列在附件的說明欄中。

　　4驗收缺乏標準

　　質量驗收方面的糾紛大約占了將近4成。絕大部分購房人一輩子就買這么一回房，對裝修基本是外行，由于多數購房者對開發商提供的裝修應達什么標準并不清楚，而部分開發商又對裝修施工究竟以什么為標準沒有在合同上做出相關約定，導致裝修房裝修質量低下，所以容易引起糾紛。

　　建議：驗收標準指定公開

　　購房者應該參考上海市技術監督局、上海市建設委員會發布的《上海住宅裝飾裝修驗收標準》或《高級建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》，這兩個文件對裝修的標準做了詳細規定。如果購房者覺得將這些標準一項項訂入合同過于復雜，則可以考慮在合同中加入類似“所有裝飾裝修應不低于《上海住宅裝飾裝修驗收標準》”的條款。

　　▲驗收的標準應當開發商、裝潢公司、業主人手一份，合理公開。

實用的裝修合同匯編 篇8

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　第一條工程概況

　　1.裝潢施工地點：

　　2.住房結構：磚混結構；房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。

　　3.承包方式：

　　4.裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。（關于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場）。

　　5.總價款：____元（包括屋內垃圾清理費和材料搬運費），乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫（人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

　　6.工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。

　　第二條關于乙方職責的約定

　　1.乙方（即）在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方（即）提出賠償。

　　2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理（陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商并且獲得認可）。

　　3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條關于材料供應的約定

　　1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。

　　2.甲方負責采購供應的材料，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作（瓷磚除外）。

　　4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確（+/-5-10%）的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　5.甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協議規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3.由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。

　　5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝（如窗戶，櫥柜防火門，臺面等），甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　7.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　8.工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。

　　第五條關于安全生產和防火的約定

　　1.甲方提供的施工要求（見上述第三條）及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，乙方負責修復和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　1.工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：

　　協議簽訂完畢，水電改造完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整

　　所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整

　　所有工程竣工，驗收合格之后，甲方支付乙方____元整

　　剩余______元作為質量保證款，甲方入住三個月內支付。

　　合計______元整。

　　第七條其它事項

　　1.甲方工作：

　�。�1）甲方應在開工當天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　（2）做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等的協調工作。

　　2.乙方工作：

　�。�1）參加甲方召集的現場交底。

　�。�2）全權負責協議履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員，乙方應提前通知甲方，并取得甲方同意。

　　第八條違約責任

　　1.甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。

　　3.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　4.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　5.工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

　　第八條糾紛處理方式

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方應盡量協商。或若協商不成時，可以按照本協議約定向：

　　____區仲裁委員會申請仲裁；

　　____人民法院提起訴訟

　　第九條協議的變更和解除

　　1.協議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，重新簽訂補充條款。

　　2.施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。

　　3.如由于乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。

　　第十條附則

　　1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　2.本協議簽訂后，工程不得轉包。

　　3.本協議一式____份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

　　住址： 住址：

　　電話： 電話：

　　身份證號： 身份證號：

　　簽訂日期：年月日 簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：____　　 簽訂地點：____

實用的裝修合同匯編 篇9

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(姓名)：

　　民族： 住所：

　　身份證號： 聯系電話：

　　手機號：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業執照號：

　　住所：

　　法定代表人： 聯系電話：

　　委托代理人： 聯系電話：

　　建筑資質等級證書號：

　　本工程設計人： 聯系電話：

　　施工隊負責人： 聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積:

　　1.3工程戶型:

　　1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

　　1.5工程承包，采取下列第 種方式:

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

　　1.6工程期限 日(以實際工作日計算);

　　開工日期 年 月 日;竣工日期 年 月 日。

　　1.7 工程款和報價單

　　(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)

　　金額大寫:

　　(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

　　3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

　　(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)的要求。

　　3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條 甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業管理部門的`各項規章制度。

　　4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條 乙方工作

　　5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條 工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條 材料供應

　　7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

　　(2)應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

　　(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

　　第八條 工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認，工期應當順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　8.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

　　第九條 質量標準

　　9.1 裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)的標準執行。

　　9.2本工程施工質量按下列第 項標準執行：

　　(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(dbj/t01-43-)。

　　(2)《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》(dbj/t01-27-)。

　　9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第十條 工程驗收

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額

　　第一次開工三日前55%

　　第二次工程進度過半40%

　　第三次竣工驗收合格5%

　　11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11.4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

　　第十二條 違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

　　12.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還工程款在扣除乙方提供的與不達標無關的材料的成本價后的剩余部分;甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

　　第十三條 爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向 人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

　　第十四條 附則

　　14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

　　14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

　　14.6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條 其他約定事項

　　甲方(簽字)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　年 月 日

　　市場主辦單位(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

實用的裝修合同匯編 篇10

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

　　一、概況

　　1.甲方裝修住房系合法居住。

　　乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

　　2.裝修施工地點：市區(縣)路(村) 巷號 樓層 室。

　　3.住房結構：

　　4.裝修施工內容：

　　室別部位裝修內容及要求備注

　　5.承包方式：

　　6.總價款：元(其中人工費元，材料費元，詳見清單。)

　　7.工期：自年 月日開工，至年 月日竣工。工期為日。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

　　備注

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方采購的材料

　　序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料，乙方應向甲方提交購貨發票，并均應用于本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

　　乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施

　　工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元;

　　年月 日前，甲方支付總價款的%，計元;年 月日前，甲方支付部價款的%，計元;年

　　月日前，甲方支付總價款的%，計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。

　　2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

　　3.雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

　　六、其它

　　(一)甲方工作

　　1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。

　　2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。

　　3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　(二)乙方工作

　�、賲⒓蛹追浇M織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　�、谥概�(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。

　�、芤曳皆谄溲b飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工

實用的裝修合同匯編 篇11

　　發 包 人： 承 包 人：

　　住 所： 住 所：

　　委托代理人： 營業執照號： 電 話： 委托代理人： 電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：______________________________________。

　　1.2 工程內容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表)，發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表);

　　(3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條 發包人義務

　　4.1 開工前________天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條 承包人義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發包人提供的材料、設備。發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　7.2 由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　8.3 發包人未按期支付工程款(驗收單簽字后三天內)，工期相應順延。

　　8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔，工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

　　第九條 質量標準：

　　雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由武漢市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;防水層經48小時試水不漏;

　　(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;

　　(3)木工吊頂,木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。 承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　甲 方： 乙 方：

　　簽 章： 簽 章：

實用的裝修合同匯編 篇12

　　發包方(甲方)： 承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：______________________________________。

　　1.2 工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工項目預算表)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包方包工、包料;

　　(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);

　　(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限________個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包方。

　　第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　(1)發包方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包方支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條 發包方義務

　　4.1 開工前________天，為承包方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系;

　　4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發包方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條 承包方義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　5.5 施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。

　　第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　7.2 由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，并接受發包方檢驗。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包方同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延; 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。

　　8.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。

　　8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延, 同一質量問題第二次整改工期不順延。

　　第九條 質量標準：

　　雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由云南省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)水電施工改造完工, 開關插座定位驗收; 防水層經48小時試水不漏;

　　(2)泥工粉砌新墻完畢, 墻、地磚鋪貼完工;

　　(3)木工吊頂,木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。

　　10.2 工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續。 10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。 第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下__2_方式支付工程款：

　　(1)合同簽定后，發包方按約定直接向承包方支付工程款的35%預付款，即_________元;水電改造完工后，發包方按約定直接向承包方支付工程款的45%進度款，即___________元;木作工程工程完工后發包方按約定直接向承包方支付工程款20%余額款加(減)增減項,即_________元(+/-增減項)。全部工程竣工驗收合格后三天內支付余款5%,即_________元.

　　( 2 )其他支付方式：

　　11.2 工程驗收合格后，承包方應向發包方提出工程結算，并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字，發包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。

　　11.3 工程款全部結清后，承包方應向發包方開具正式統一發票(稅金另計)。

　　第十二條 違約責任

　　12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.2 未辦理驗收手續，發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。

　　12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　12.4 發包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內)，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元,七天后乙方可中止合約。

　　12.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元。

　　第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交貴州省裝飾協會或_________________________________________________仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 幾項具體規定

　　14.1 工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包方負責支付垃圾清運費用 (此費用含在工程價款內)。有關單位向發包方收取的各項收費和押金由發包方支付(此費用不在工程價款內)。

　　14.2 施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。

　　第十五條 其他約定事項：

　　16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　16.3 本合同一式________份，雙方各執________份。

　　16.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　承包方(乙方) (簽字、蓋章)： 發包方(甲方)(簽字、蓋章)： 法定代表人(簽字)： 委托代理人(簽字):

　　委托代理人(簽字)： 身份證號：

　　聯系方式： 聯系方式：

實用的裝修合同匯編 篇13

　　發包方(甲方)：____________ 承包方(乙方)：____________

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱: ________________________

　　1.2 工程地點：________________________

　　1.3 承包范圍：衛生間

　　1.4 承包方式：包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。

　　1.5 工期：本工程自____年___月____日開工，于____年___月____日竣工。

　　1.6 工程質量：乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優良標準，嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。

　　1.7 工程造價：衛生間防水每平方30元，結算時按實際面積結算。

　　第二條 甲方工作

　　2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改?

　　第三條 乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派_______為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3.5 應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修五年。五年內出現滲漏，一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)

　　第四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方(蓋章)：____________ 乙方(蓋章)：____________

　　代表人：_______________ 代表人：_______________

　　電話：_________________ 電話：_________________

　　____年___月____日

實用的裝修合同匯編 篇14

　　委托方：（甲方）

　　受托方：（乙方）

　　一、甲、乙雙方在自愿公平、互惠互利的基礎上，就甲方南二環店裝修工程前的室內拆除事宜，經雙方友好協商、簽訂合同。

　　1、工程名稱：室內拆除工程。

　　2、承包范圍：甲方委托乙方對室內甲方所指定的拆除項目進行安全拆除工作及產生垃圾的清運工作。

　　3、工期為 天

　　4、工程造價為元人民幣（含正式稅票）。

　　二、乙方責任：

　　1、聽從甲方的一切合理安排，拆除達到甲方滿意為止；

　　2、及時將拆除過程中所產生的垃圾收集并清運；

　　3、施工過程中，乙方應當遵守施工安全操作規程，負責施工現場的安全管理，避免甲方房屋和其它財產的損失；

　　4、施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容；

　　5、未經甲方允許不準將與施工人員無關的其他任何人員帶入施工現場。

　　三、付款方式：室內裝修拆除完畢、垃圾清理完畢，工程完工驗收合格后，甲方一次付清拆除款，乙方開具正式稅票。

　　四、安全：為進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規，強化安全生產管理，落實安全生產責任制，依法從嚴治理施工現場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行。乙方在施工過程中必須采取嚴格的安全措施，承擔因安全措施不當造成的工程事故、人身傷亡等責任，并承擔全部費用，與甲方無關。

　　五、違約責任：任何一方不得擅自解除或變更合同，否則視同違約，守約方有權要求違約方賠償由此造成的全部損失。

　　六、其它：

　�。�1）本合同未盡事宜，雙方另行協商；

　�。�2）本合同的注解、附件、補充協議是本合同的組成部分，與本合同效力同等。

　�。�3）本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經雙方代表人簽字并加蓋公章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　20xx 年月 日20xx年月 日

實用的裝修合同匯編 篇15

　　關于裝修合同注意事項有下面十一點：

　　1 選擇正規的家裝公司，簽訂合同之前，業主應先審查裝飾公司的手續是否齊全。

　　2 參觀裝飾公司正在施工的裝修現場，檢查工地施工工藝以及工人的素質，還應該著重檢查施工工地的管理、衛生和防火情況。

　　3 對裝飾公司提供的設計方案要有詳細的設計樣圖。預算報價，客戶應該嚴格審定，如有可能找相關專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話，裝飾公司一般會提供預選的材料樣品，客戶應該保存以便日后檢查對照。

　　4 在簽訂合同時，應詳細注明施工工期、幾次驗收程序(包括材料、隱蔽工程、局部和整體驗收等)、詳細制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細表和日期等，同時還應約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標準時，一定要非常細致，包括外墻、內墻、頂棚、地面、廚房、衛生間、陽臺等，每個部位使用材料的品牌、型號都要清楚標明，不能籠統地用“國內名牌”、“國際名牌”之類的字眼。

　　5 驗收方式可在合同上約定由政府質檢站來驗收，這樣你就可以不為請質檢站而另付費用。

　　6 合同要由法定代表人簽訂，如有委托代理人的，需要復印委托書，同時向裝飾公司索要工商執照的復印件和資質證明的復印件，這兩個復印件都應該加蓋公司章，還要索要項目經理和工程負責人的身份證復印件或公司正式職工的工作證復印件以及聯系電話。

　　7 交付的工程款要由業主親自交到公司財務，并索要建筑安裝專用發票，盡量防止出現其他人代收工程款的情況。

　　8 工程完工后不同的項目有不同的保修期，客戶可依具體情況與公司商議，保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金。

　　9 上述裝修合同有三種形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住戶自己包料，在裝修中還應注意以下幾種情況，裝修公司包料的，要向其索要購買的材料明細表、合格證、發票;業主自己包料的，選用的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明、有中文標志的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。

　　10 另外，在裝修工程竣工后，空氣質量應符合國家標準，檢測不合格的，如屬承包人的責任，承包人應返工，并承擔相應損失。

　　11 預算項目變更時，雙方應該重新簽訂協議。

　　合同范本

　　發包人：

　　電話：

　　承包人：

　　營業執照號：

　　電話：

　　本工程設計人：

　　電話：

　　施工隊負責人：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：___________________。

　　1.2 工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條 發包人義務

　　4.1 開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條 承包人義務

實用的裝修合同匯編 篇16

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿

　　發包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：營業執照號：

　　電話：法定代表人：電話：

　　機號：委托代理人：電話：

　　本工程設計人：電話：

　　施工隊負責人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　1.2工程內容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第＿＿＿種承包方式。

　　（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�3）承包人包工、發包人包料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4工程期限＿＿＿＿天，開工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。

　　1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第＿＿＿種方式提供：

　�。�1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；

　�。�2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）＿＿＿＿＿＿元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

　　第四條發包人義務

　　4.1開工前＿＿＿＿天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　4.2提供施工期間的水源、電源；

　　4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

　　4.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條承包人義務

　　5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。

　　第七條材料的提供

　　7.1由發包人提供的材料、設備（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　7.2由承包人提供的材料、設備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　�。�2）不可抗力；

　�。�3）發包人同意工期順延的其他情況。

　　8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由＿＿＿＿＿＿＿＿＿部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條工程驗收和保修

　　10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　�。�2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　�。�3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。

　　10.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）。

　　10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為＿＿＿＿月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。

　　第十一條工程款支付方式

　　11.1雙方約定按以下第＿＿＿＿種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　工程進度過半指：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（2）其他支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　11.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后＿＿＿＿日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　11.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　第十二條違約責任

　　12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　12.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　12.4發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金＿＿＿＿元。

　　12.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金＿＿＿＿元。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條幾項具體規定

　　14.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿元（此費用不在工程價款內）。

　　14.2施工期間，發包人將外屋鑰匙＿＿＿＿把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖＿＿＿＿把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　14.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午＿＿＿＿點＿＿＿分至＿＿＿點＿＿＿分；下午＿＿＿點＿＿＿分至＿＿＿點＿＿＿分。

　　第十五條其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十六條附則

　　16.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　16.3本合同一式＿＿＿＿份，雙方各執＿＿＿＿份，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部門＿＿＿＿份。

　　16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　備注：

　�、購目⒐を炇罩�日計算，保修期為一年。

　�、诒Ｐ奁趦扔捎诔邪�人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修。

　�、郾Ｐ奁趦热鐚侔l包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。

　　④本保修單在發包人簽字、承包人簽章后生效。

實用的裝修合同匯編 篇17

　　業 主(簡稱甲方)：

　　施工隊(簡稱乙方)：

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，依照《中華人民共和國合同法》等相關法律，結合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方壽陽馬首雋庭別墅樣板間、17#樓裝修工程簽訂如下合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：壽陽縣馬首鄉馬首村

　　2、裝修范圍：

　　(1)7#樓聯排別墅1套(四衛一廚、三室二廳)，建筑面積223㎡;

　　(2)6#樓疊加別墅1套(三衛一廚、四室二廳)，建筑面積190㎡;

　　(3)17#樓會所一、二層，建筑面積374.86㎡。

　　二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供應。

　　三、工程造價及結算方式

　　1、清包工費：按照不同工種類別協商確定不同單價(見附件一)，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清運費、材料搬運費。

　　2、固定工程單價方式，即報價單中工程項目的單價不變，按實際完成的工程量計算工程造價。

　　四、付款方式

　　1、工人進場施工后，每隔10天按每人每天20元支付生活費。(依據現場工人考勤表)

　　2、工程完工以后，乙方憑結算單、驗收單和本協議，經甲方現場工程師、總部總工辦、采供倉儲部、合同造價部等相關部門會審核定，方可按照約定扣除5%的質保金進行付款。保修期貳年內無質量問題一次性付清，保修期自工程完工之日算起。

　　五、施工

　　1、甲方須向乙方提供圖紙壹套,并負責交底工作;

　　2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;

　　3、施工項目內容的每一主要工序(隱蔽工程、結構工程、木工、泥工)須經甲方認可后方可進行下一步工序，并填報《分部分項工程驗收單》(見附件二);

　　4、施工質量將按照《住宅裝飾裝修驗收標準(DB31/T30-1999)》中規定的內容進行驗收。

　　六、材料

　　1、乙方應提前8天向甲方提供《材料采購計劃表》，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失;

　　2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用;

　　3、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失;

　　4、乙方應幫助甲方收貨，核對數量和配件的準確性;

　　5、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人員進入工地現場;

　　6、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;

　　7、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　七、工期

　　1、具備進場施工條件后45天內完成。因甲方因素工期拖延，工期順延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費300 元/天。

　　2、按照甲方總工期要求，由乙方編報分部工程進度表。

　　八、材料損耗及搬運

　　1、材料的損耗率分別為：瓷磚2%、石材1.5%、鋁扣板7%、木料6%、龍骨6%，乙方裝修過程發生的損耗量大于材料實際損耗量，超出部分甲方有權予以在結算中扣除。

　　2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人員應無條件卸車、搬運。

　　九、垃圾清運

　　1、垃圾袋裝化;

　　2、垃圾應日日清;

　　3、垃圾應由乙方清運至甲方指定的垃圾堆放場所。

　　十、勞動力管理

　　1、乙方指定施發忠為工地現場負責人;

　　2、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;

　　3、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員;

　　4、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十一、施工機具

　　1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費;

　　2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、毛刷、砂布、毛巾、切割片、鋸片等)由甲方承擔。

　　十二、工地現場管理

　　1、現場禁止使用明火，若引起火災，后果由乙方全部承擔;

　　2、現場禁止吸煙;

　　3、油漆材料必須和其他材料分開放置;

　　4、乙方應在保證安全的前提下進行施工，若出現工傷事故，由乙方自行負全部責任。

　　十三、維修

　　1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在壹年內無償維修,普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修。

　　2、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十四、合同爭議

　　1、出現爭議甲乙雙方應先協商;

　　2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。

　　甲方簽章：

　　簽約日期：

　　乙方簽章：

實用的裝修合同匯編 篇18

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。

實用的裝修合同匯編 篇19

　　1、消費者無正當理由,未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向家裝公司支付延遲部分工程款2%的違約金。

　　違法解讀:加重了消費者應承擔的違約金責任,2%的違約金過高。

　　2、裝飾工程所在區域如果存在環境污染現象,則家裝公司有權拒絕檢測,對消費者自行檢測的結果,不承擔任何責任。

　　違法解讀:經營者免除自身故意或重大過失造成的損失責任。消費者有權進行檢測,檢測不合格的裝修公司應當返工并承擔相應損失。

　　3、消費者對合同中已確定的工程項目提出減項時,如未開工的須向家裝公司支付該項目款5%的減項費,在同時有增項時,按增減項差額的負值作為實際的減項款額收取5%減項費;如該項目已開工,消費者應承擔由此造成的損失。

　　違法解讀:經營者設定的減項費過高,超過法定數額。

　　4、凡在裝修公司以外采購的材料,裝修公司不負責保修與環保質量保證。

　　違法解讀:無論消費者購買的裝飾材料是否在裝修公司處采購,裝修公司都應當承擔保修責任,這是法定義務。

　　5、消費者需要開發票,另加工程總款6%的稅款。

　　違法解讀:向消費者開具發票,是裝修公司的法定義務,稅收應當由裝修公司承擔,不能轉嫁給消費者。

　　6、凡私自與施工人員商定更改施工內容引起的一切后果,均由消費者自負,給裝修公司造成損失的,還應予以賠償。

　　違法解讀:施工人員代表了施工一方,施工人員答應,就代表了施工方同意,由此引發的后果應由施工方承擔,不應當由消費者負擔。

實用的裝修合同匯編 篇20

　　裝飾裝修工程施工合同協議條款

　　發包方單位名稱（以下簡稱甲方）： 注冊地址：______________________________________________________

　　法定代表人：________________聯系電話：

　　委托代理人：_________________聯系電話：__________________________

　　承包方單位名稱：（以下簡稱乙方）：深圳市恒一名裝飾工程有限公司 注冊地址：深圳市寶安區沙井鎮沙四東寶工業區裝飾材料城B棟二樓 法定代表人： 李素芳聯系電話： 135-3425-5451 委托代理人： 吳軍_ 聯系電話： 137-1383-9010工程負責人：_李洋文_________ _聯系電話：__ 135-3019-9011__________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，結合

　　本市裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承

　　包甲方裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程內容及做法(詳見附件設計圖及預算書)；

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_種承包方式；

　　(1) 乙方包工，包全部材料；

　　(2) 乙方包工，部分包料，甲方提供部分材料；

　　(3) 乙方包工，甲方包全部材料；

　　1.4 工程期限

　　開工日期 年 月 日；

　　竣工日期 年 月 日；

　　1.5 合同價款：本合同工程總造價為(人民幣) ￥：

　　金額大寫：

　　第二條 施工圖紙及報價

　　雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　2.1 甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲、乙雙方各執一份；

　　2.2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲、乙雙方各執一份；

　　2.3 施工圖紙作為合同附件，必須經甲、乙雙方簽字確認后方可生效，施工過程中，如果甲方有更改圖紙，請在乙方施工前提出；

　　2.4 報價作為合同附件，必須經甲、乙雙方簽字確認后方可生效；

　　第三條 甲方職責與義務

　　3.1 開工前設備、陳設或將施工現場不易搬動的設備、陳設歸堆遮蓋，以不影響施工為原則;

　　3.2免費提供施工期間的水源、電源至施工現場；

　　3.3負責協調施工隊與管理處之間的關系；

　　3.4如需拆、改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，費用由甲方自理；

　　3.5施工期間，甲方仍需使用該施工現場部分場地的，負責做好該施工現場的保衛及消防等各項工作；

　　3.6派專人參與施工過程中的工程質量和施工進度的監督；

　　3.7乙方主材料入場之時，會同乙方有關工作人員對材料進行現場驗收并簽字確認，工程竣工之后積極配合乙方驗收；

　　3.8按照雙方約定的付款方式，按時按量的支付工程款；

　　第四條 乙方職責與義務

　　4.1施工過程中嚴格執行安全施工操作規范，防火、防盜等規定，做到文明施工；

　　4.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　4.3保護好原室內的設備和陳設，保證室內原有上、下水管道的暢通，如有損壞，盡快修復原狀；

　　4.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，將裝修垃圾清運出場外；

　　4.5按照雙方的工期約定，按時、按量、保質地完成工程，交付甲方使用；

　　4.6按工程保修的內容，及時、快捷、周到的為甲方提供工程售后服務；

　　4.7嚴禁偷工減料，嚴格按照施工圖紙及報價上的工程項目、材料型號、品牌、規格進行采購與施工；

　　第五條 工程變更與簽證，工程追加、追減

　　5.1 工程變更：工程項目或施工方式如需變更，雙方應提前知會對方經協商一致后并簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期；

　　5.2 工程追加：甲方提出報價所未涉及的工程項目，且甲方要求施工的，視為追加項目，經雙方協商并簽定書面的追加工程協議作為工程結算依據，同時調整相應的施工工期；

　　5.3 工程追減：由于甲方實際需求，原報價中的某些工程項目不需要施工，視為追減項目，經經雙方協商并簽定書面的追減工程協議為工程結算依據，同時調整相應的施工工期；

　　第六條 材料入場及驗收

　　6.1按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前一天通知乙方相關務責人，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　6.2按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前一天通知甲方相關務責人，雙方共同驗收并簽字確認；

　　第七條 工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1) 、工程量變化或設計變更；

　　(2) 、施工現場停水、電、（戶外施工遇遇雨天）等不可抗力因素；

　　(3) 、甲方同意工期順延的其它情況；

　　(4) 、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的；

　　(5) 、因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量而返工的，返工所造成的一切費用由甲方承擔，工期順延；

　　(6) 、甲方未按期支付工程款的，合同工期相應順延；

　　7.2對以下原因造成竣工日期延誤，工期不順延：

　　(1)、因乙方責任不能按期完工的；

　　(2)、因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延.

　　第八條 工程驗收和保修

　　8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)、主材料入場驗收，填寫材料驗收單并簽字確認；

　　(2)、隱蔽工程驗收；

　　(3)、工程竣工后整體驗收，填寫驗收單及保修單，并簽字確認；階段驗收乙方應提前兩天通知甲方，階段驗收合格后應填寫工程驗收單；

　　8.2 工程竣工后驗收分為初驗、復驗兩個階段，乙方將以傳真或其它方式提前兩天通知甲方進行初驗，甲方接到通知單后應主動派人會同乙方進行初驗并填寫驗收單，初驗合格的項目簽字確認，若甲方收到通知后 叁天內不派人會同乙方驗收或未征得乙方同意私自搬進使用該工程的，則視為工程一次性驗收合格，初驗日期為該工程的竣工日期；

　　8.3初驗后，乙方根據甲方初驗提出的意見進行工程整改與完善，整改后乙方提前一天電話通知甲方，甲方接到通知后主動派人會同乙方進行工程復驗，復驗在初驗結果的基礎上進行，項目驗收合格后并簽字確認；

　　8.4 驗收過程中，如雙方對工程質量的認定有爭議，申請由相關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合標準的，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合標準的，認證過程支出的相關費用由甲方負責；

　　8.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期限為貳年，驗收合格簽字后，填寫工程保修單；

　　第九條 工程款支付方式

　　結算資料送交于甲方，甲方接到資料如沒有異議，即應按上述表中的約定支付工程款給乙方；

　　9.3本工程為含（不含）稅金，工程款全部結清后，甲方要求乙方開具正式統一地稅發票，須不支付（支付）稅金給乙方；

　　第十條 違約責任

　　10.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；

　　10.2 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；;

　　10.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　10.4 甲方未按期按雙方約定支付階段工程款的，每延誤一天向對方支付違約金 元；

　　10.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約

　　金元；

　　第十一條 合同爭議的解決方式雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第 種方式解決；

　　(1)、向________________________仲裁委員會申請仲裁；

　　(2)、向 法院起訴；

　　第十二條 幾項具體規定

　　12.1 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)

　　12.2 施工期間，乙方每天的工作時間為:

　　上午：_______點_______分至_______點________分

　　下午：_______點_______分至_______點________分

　　第十三條附則

　　15.1 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效；

　　15.2 本合同簽定后工程不得轉包；

　　15.3 甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份；15.4 凡在本市裝修市場簽定合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關管理部門各一份；

　　15.5 合同履行完后自動終止；

　　15.6 本合同實行當事人自愿簽證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理部門進行合同簽證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

　　發包方(公章)： 承包方(公章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

實用的裝修合同匯編 篇21

　　發包方(以下簡稱甲方)：________________________

　　委托代理人(姓名)：__________民族：___________

　　住所：__________身份證號：___________________

　　聯系電話：__________手機號：_________________

　　承包方(以下簡稱乙方)：________________________

　　營業執照號：_________________________________

　　住所：_______________________________________

　　法定代表人：__________聯系電話：____________

　　委托代理人：__________聯系電話：____________

　　建筑資質等級證書號：_________________________

　　本工程設計人：__________聯系電話：__________

　　施工隊負責人：__________聯系電話：__________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：____________________

　　1.2工程裝飾裝修面積:_____________

　　1.3工程戶型:_____________________

　　1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

　　1.5工程承包，采取下列第種方式:

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

　　1.6工程期限日(以實際工作日計算);

　　開工日期____________________;竣工日期____________________。

　　1.7工程款和報價單

　　(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:____________________

　　(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

　　3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供：

　　(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

　　(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)的要求。

　　3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。

　　4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條乙方工作

　　5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條材料供應

　　7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

　　(2)應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的.專業檢測機構出具的檢測合格報告。

　　(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

　　第八條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延：

　　(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　8.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

　　第九條質量標準

　　9.1裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)的標準執行。

　　9.2本工程施工質量按下列第項標準執行：

　　(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(dbj/to1-43-);

　　(2)《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》(dbj/t01-27-)。

　　9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第十條工程驗收

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額

　　第一次開工三日前___%

　　第二次工程進度過半___%

　　第三次竣工驗收合格___%

　　11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11.4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

　　第十二條違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

　　12.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額___‰的違約金。

　　12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。

　　(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

　　第十三條爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

　　第十四條附則

　　14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

　　14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

　　14.6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條其他約定事項

　　甲方(簽字)：__________乙方(蓋章)：__________

　　法定代表人：__________委托代理人：_________

　　市場主辦單位(蓋章)：____________________

　　法定代表人：__________委托代理人：_________

　　聯系電話：__________ 簽訂時間：__________

實用的裝修合同匯編 篇22

　　人們在進行家庭裝修時特別注重家居的美觀和舒適度，卻往往忽視了家裝合同的重要性。個別家裝公司利用消費者對格式合同不熟悉的特點，設置了一些模糊、籠統的條款，用以規避責任、損害消費者的利益。業內人士提醒裝修者應防范家裝合同陷阱。

　　一些家裝公司故意在合同中設置一些模糊的概念，炮制一些不具體或含糊解釋的條款，一旦發生糾紛便任由他們解釋，借以減免、規避應承擔的責任。有些裝修公司少報裝修預算，并在設計裝修方案時故意隱報或少報工程量，讓消費者覺得劃算而痛快簽約。等到最后結算時，房主才發現嚴重超支。

　　另外，部分家裝公司和房主簽合同時，故意埋下以次充好的“伏筆”，如規定“裝修中若原材料沒貨時，乙方可臨時更換相同型號的材料”，而更換的結果是同型不同質，價格差別很大。

　　業內人士指出，在和家裝公司簽訂裝修合同時一定要注意四個方面的問題：首先，房主應該在合同中盡量細化裝修的具體要求，明確裝修的工期;其次在裝修合同中，對家裝公司單獨設立的補充條款要進行認真檢查，搞清補充條款的權利和義務。第三，在裝修過程中，房主如果對裝修項目有所增減，一定要及時填寫“工程變更單”，并列為合同附件進入裝修合同書;第四，對裝修時使用的裝飾材料的具體品牌、型號都要最詳細的規定，同時，合同中保修條款一定要完備。

實用的裝修合同匯編 篇23

　　發 包 人： 承 包 人：

　　委托代理人： 營業執照號： 電 話： 委托代理人： 電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：______________________________________。

　　1.2 工程內容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表)，發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表); (3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條 發包人義務

　　4.1 開工前________天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條 承包人義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發包人提供的材料、設備。發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　7.2 由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　8.3 發包人未按期支付工程款(驗收單簽字后三天內)，工期相應順延。

　　8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔，工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

　　第九條 質量標準：

　　雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由武漢市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;防水層經48小時試水不漏;

　　(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;

　　(3)木工吊頂,木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。 承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單

實用的裝修合同匯編 篇24

　　甲方：太原市七彩虹文化傳播有限公司

　　乙方：山西永旺裝飾工程有限公司

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經雙方協商，就彩虹雙語幼兒園裝修事宜簽訂本合同，供共同遵守。

　　一、工程內容：

　　甲方下屬彩虹雙語幼兒園裝飾工程

　　二、方式：

　　經甲乙雙方協商，工程總（造價）額184萬元（大寫壹佰捌拾肆萬元整）。由乙方以包公包料的形式承包完成以下工程。

　　1.彩虹雙語幼兒園三層內裝飾工程。

　　2.外墻涂料粉刷，及外墻頂部邊沿波浪造型。

　　3.樓頂框架式玻璃雨篷的制作安裝。

　　4.樓梯間塑膠地板的鋪設及部分室內復合木地板的鋪設。

　　5.部分門窗的購置及安裝。

　　三、付款方式：

　　1.在施工過程中根據完成的項目和質量情況進行分批付款。

　　2.工程完工后付到總額的85%（170萬大寫萬壹佰柒拾萬元整）。

　　3.20xx年1月26日，付清尾款14萬（大寫壹拾肆萬元整）。

　　四、乙方承諾：

　　1.在乙方負責完成的工程項目中，如遇有影響到消防驗收的相關工作等問題，乙方必須按現場的實際情況進行處理解決。

　　2.在甲方使用和運行過程中，發現或遇有工程質量等問題，乙方應即時加以解決。

　　3.乙方對所做的幼兒園裝修工程的安全質量負完全責任。

　　4.指定賬戶；建設銀行南中環街分理處，

　　賬號：

　　戶名：高友強

　　5.乙方協助甲方完成消防驗收。

　　五、如出現本合同未盡事宜或者需要修改事項，由雙方友好協商確定。

　　六、合同生效：

　　1.本合同一經雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　簽字 簽字

　　甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

　　日期 日期

實用的裝修合同匯編 篇25

　　1、工程名稱：X酒店改造工程

　　2、工程內容：X酒店改造及檢修

　　3、承包范圍：兩臺電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導靴襯，電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工 期：年—月—日-----年—月—日

　　第一條、 工程價款與支付

　　1、合同價款的確定依據現行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執行。

　　2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額，超支部分甲方不予支付。

　　3、工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款，工程完工支付25%，其余的50%為質量保證金，保修期滿無質量問題后支付。

　　第二條、 工程質量

　　1、工程質量必須達到現行國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件，經協商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監督局的要求。

　　2、工程施工必須按照施工圖來進行，必須達到效果圖的標準，完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。

　　3、工程質量達不到上述要求時，乙方負責無償返修，直至達到要求，同時承擔由此造成的各種相關費用損失，并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。

　　第三條：雙方的責任

　　1、甲方責任：

　　1.1、會審施工圖紙。

　　1.2、提供具備施工條件的施工場地。

　　1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延，由此發生的費用由甲方承擔。

　　2、乙方責任：

　　2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續。

　　2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。

　　2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料，如因使用原材料不合格造成工程質量問題，無論是否超過保修期，乙方均負責賠償直接和間接損失。

　　2.4、乙方負責施工安全，施工期間因乙方造成的一切事故，乙方負全部責任。

　　2.5、合同生效一周內乙方必須進入現場施工，如逾期未進入現場施工，甲方有權單方終止合同，乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。

　　2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔。

　　第四條：竣工驗收與保修

　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。

　　甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。

　　2、工程竣工驗收后，按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內，工程保修期為一年。

　　第五條：爭議的處理

　　雙方因合同發生爭議，首先請工程所在地建設行政主管部門調

　　解，經調解后如雙方未達成協議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第六條：未盡事宜及補充條款如下：

　　1、甲方派出人員及監理人員有權對工程進行總體監督，包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與X酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改，乙方必須無條件執行，對于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔。

　　2、隨著工程進度情況，乙方應及時整理相應的內業資料并及時向甲方及有關部門報驗，待驗收合格后，方可進入下道工序施工。

　　3、工程竣工驗收時，必須經市技術監督局驗收合格，并由乙方辦理驗收合格手續。

　　4、未盡事宜由雙方共同協商解決。

　　第七條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。

　　發包方(章)： 承包方(章)：

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人 ： 法定代表人 ：