關(guān)于裝修合同模板匯編(通用32篇)
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇1
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方): 身份證號(hào):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方): 身份證號(hào):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程地點(diǎn):縣鎮(zhèn)社區(qū)小區(qū)號(hào)
2、工程承包方式:包工包料
3、工程期限天
4、開(kāi)工日期年月日竣工日期年月日
5、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣(大寫(xiě))X元整。首付元整,經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
7、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修年。
8、因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)政策,受到罰款或給對(duì)方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的損失。
9、一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
10、合同一式份,甲乙雙方各持份,合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽字/蓋章): 乙方(簽字/蓋章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
XX年月日 XX年月日
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《省保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國(guó)建設(shè)部建建(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1、甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶。
2、裝修施工地點(diǎn):市區(qū)(縣)路(村)巷號(hào)樓層室。
3、住房結(jié)構(gòu):
4、裝修施工內(nèi)容:
5、承包方式:
6、總價(jià)款:元(其中人工費(fèi)元,材料費(fèi)元,詳見(jiàn)清單。)
7、工期:自年月日開(kāi)工,至年月日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方提供的材料
序號(hào)材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量質(zhì)量等級(jí)抵現(xiàn)場(chǎng)時(shí)限
備注
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格和產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方采購(gòu)的材料
序號(hào)材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠商(品牌)單位數(shù)量質(zhì)量等級(jí)單價(jià)(限購(gòu)元以下)總價(jià)上述材料,乙方應(yīng)向甲方提交購(gòu)貨發(fā)票,并均應(yīng)用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的以倍補(bǔ)償給甲方。
乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和省主管部門制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
3、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收是,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、合同簽訂后,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)**元;
年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)**元;年月日前,甲方支付部?jī)r(jià)款的%,計(jì)**元;年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)**元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收后合格后日內(nèi)一次付清。
2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求,甲方應(yīng)另行支付費(fèi)用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議系本合同組成部分)。
3、雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具發(fā)票(或收據(jù))。
六、其它
(一)甲方工作
1、甲方應(yīng)在開(kāi)工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
2、做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)等協(xié)調(diào)工作。
3、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
(二)乙方工作
1、參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2、指派(姓名)為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4
、乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自本工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日起個(gè)月。
七、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計(jì)付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項(xiàng)如數(shù)退還給甲方。
3、乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。
4、甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
八、糾紛處理方式
1、本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)裝飾施工住房所在地的建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)調(diào)解。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),對(duì)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人未約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協(xié)議一式份,甲,乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(蓋章)
委托代理人: 法定代表人:
住址: 地址:
電話: 電話:
郵編: 郵編:
開(kāi)戶銀行 簽訂日期:年月日
戶名:
帳號(hào):
簽訂日期:年月
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇3
甲方:
乙方:
為統(tǒng)一和提高的店面和公司產(chǎn)品形象。為乙方營(yíng)造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達(dá)成如下協(xié)議:
1、自協(xié)議簽定之日,甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面及門頭設(shè)計(jì)與裝修。裝修內(nèi)容包括:
門頭廣告招牌和店面形象的設(shè)計(jì)、制作、安裝。
2、本次裝修嚴(yán)格按照裝修公司設(shè)計(jì)風(fēng)格施工裝修,預(yù)計(jì)裝修費(fèi)用
3、自協(xié)議簽訂之日起,乙方需一年內(nèi)向甲方進(jìn)貨陶醉系列產(chǎn)品 件。價(jià)格按進(jìn)貨市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格結(jié)算。
4、乙方在協(xié)議簽訂之日起必須在店中顯眼位置做好陶醉系列產(chǎn)品的陳列。不得在店中陳列和擺放與本公司相竟的產(chǎn)品。
5、乙方在店面裝修好后需向裝修公司墊付裝修費(fèi)用,甲方按乙方進(jìn)貨量進(jìn)行裝修費(fèi)用的現(xiàn)金返還。
6、本協(xié)議一式叁份,,一份沱牌舍得公司歸檔,甲方、乙方雙方各執(zhí)一份。
7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效。
甲方(章):乙方(章):
年月 日年月 日
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇4
甲方:太原市七彩虹文化傳播有限公司
乙方:山西永旺裝飾工程有限公司
甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就彩虹雙語(yǔ)幼兒園裝修事宜簽訂本合同,供共同遵守。
一、工程內(nèi)容:
甲方下屬彩虹雙語(yǔ)幼兒園裝飾工程
二、方式:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,工程總(造價(jià))額184萬(wàn)元(大寫(xiě)壹佰捌拾肆萬(wàn)元整)。由乙方以包公包料的形式承包完成以下工程。
1.彩虹雙語(yǔ)幼兒園三層內(nèi)裝飾工程。
2.外墻涂料粉刷,及外墻頂部邊沿波浪造型。
3.樓頂框架式玻璃雨篷的制作安裝。
4.樓梯間塑膠地板的鋪設(shè)及部分室內(nèi)復(fù)合木地板的鋪設(shè)。
5.部分門窗的購(gòu)置及安裝。
三、付款方式:
1.在施工過(guò)程中根據(jù)完成的項(xiàng)目和質(zhì)量情況進(jìn)行分批付款。
2.工程完工后付到總額的85%(170萬(wàn)大寫(xiě)萬(wàn)壹佰柒拾萬(wàn)元整)。
3.20xx年1月26日,付清尾款14萬(wàn)(大寫(xiě)壹拾肆萬(wàn)元整)。
四、乙方承諾:
1.在乙方負(fù)責(zé)完成的工程項(xiàng)目中,如遇有影響到消防驗(yàn)收的相關(guān)工作等問(wèn)題,乙方必須按現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行處理解決。
2.在甲方使用和運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)或遇有工程質(zhì)量等問(wèn)題,乙方應(yīng)即時(shí)加以解決。
3.乙方對(duì)所做的幼兒園裝修工程的安全質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。
4.指定賬戶;建設(shè)銀行南中環(huán)街分理處,
賬號(hào):
戶名:高友強(qiáng)
5.乙方協(xié)助甲方完成消防驗(yàn)收。
五、如出現(xiàn)本合同未盡事宜或者需要修改事項(xiàng),由雙方友好協(xié)商確定。
六、合同生效:
1.本合同一經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
簽字 簽字
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
日期 日期
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇5
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 編 號(hào):
XX市工商行政管理局監(jiān)制
20__年三月修訂
使 用 說(shuō) 明
1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時(shí)止。
2、工程承包方(乙方),應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。
3、甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式兩份,合同雙方各執(zhí)一份;凡在本市各市場(chǎng)內(nèi)簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式三份(甲、乙雙方及市場(chǎng)主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開(kāi)工:雙方通過(guò)設(shè)計(jì)方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始運(yùn)作視為開(kāi)工。
5、竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè))全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗(yàn)收合格視為竣工。
6、驗(yàn)收合格:承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗(yàn)收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗(yàn)收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的,均視為驗(yàn)收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
粘貼印花稅票處
XX市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
委托代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號(hào):
聯(lián)系電話: 手機(jī)號(hào):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
住所:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇6
發(fā) 包 人: 承 包 人:
住 所: 住 所:
委托代理人: 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào): 電 話: 委托代理人: 電話:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):______________________________________。
1.2 工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目預(yù)算表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限________天,開(kāi)工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):________________________元,小寫(xiě):______________元(家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二條 工程監(jiān)理 若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開(kāi)工前________天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條 工程變更工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議(或變更項(xiàng)目預(yù)算表),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備。發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條 工期延誤
8.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款(驗(yàn)收單簽字后三天內(nèi)),工期相應(yīng)順延。
8.4 因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問(wèn)題第二次整改工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):,施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由武漢市裝飾協(xié)會(huì)主管部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
10.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水電施工改造完工,開(kāi)關(guān)插座定位驗(yàn)收;防水層經(jīng)48小時(shí)試水不漏;
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇7
委托方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承接方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的居室室內(nèi)裝飾工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成以下協(xié)議:
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、戶型 (詳見(jiàn)施工圖)。
3、施工項(xiàng)目量:詳見(jiàn)本合同附件《裝飾工程預(yù)算書(shū)》。發(fā)生工程量變更的,以實(shí)際工程量為準(zhǔn)。
4、工程承包方式,雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1)乙方包工包料;
(2)乙方只包工(甲方提供全部材料);
(3)乙方部分包料及全包工;
5、工程期限 個(gè)工作日(以乙方工作人員工作日為標(biāo)準(zhǔn))。開(kāi)工日期:
年 月 日,竣工日期: 年 月 日(注:工期順延天數(shù)未計(jì)入)。
第二條:工程造價(jià)
工程總造價(jià):人民幣大寫(xiě): 元
詳見(jiàn)本合同附件《裝飾工程預(yù)算書(shū)》。
第三條:設(shè)計(jì)、施工圖紙
雙方協(xié)商確認(rèn)施工圖紙采用以下第 種方式執(zhí)行:
(1) 甲方委托乙方制作設(shè)計(jì)、施工圖紙,圖紙一式兩份,雙方各執(zhí)一份;
(2) 甲方自行制作并提供設(shè)計(jì)、施工圖紙,圖紙一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
第四條:工程項(xiàng)目增減或變更
1、工程項(xiàng)目或施工方式如需增減或變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽認(rèn)書(shū)面工程項(xiàng)目增減單,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。施工過(guò)程中所發(fā)生的工程項(xiàng)目增減單為本合同附件。
第五條:施工現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)的移交
1、甲方應(yīng)為乙方提供能正常施工的現(xiàn)場(chǎng)條件
(1)開(kāi)工前三天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不宜搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
(2)免費(fèi)提供施工期間的用水、用電;
(3)負(fù)責(zé)到小區(qū)物管和有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)并繳納各類費(fèi)用,如小區(qū)有關(guān)部門要求乙方繳納相關(guān)不合理的費(fèi)用,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)與小區(qū)相關(guān)部門協(xié)商、繳納;
(4)乙方不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并向乙方施工負(fù)責(zé)人提供審批手續(xù)證明,交乙方施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人收留備案。
2、乙方的施工現(xiàn)場(chǎng)職責(zé)
(1)施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)保量完成工程;
(2)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門關(guān)于施工的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
(3)保護(hù)好原居室的煤氣管道,保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
(4)工程完工后負(fù)責(zé)初步清掃施工現(xiàn)場(chǎng),做到文明施工。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)的移交
(1)甲方有權(quán)利參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,有義務(wù)積極配合材料進(jìn)場(chǎng)、分階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等簽認(rèn)手續(xù);甲方不在期間,指定 為代理人對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、 分階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、工程變更等進(jìn)行簽認(rèn);
(2)施工過(guò)程中甲方對(duì)不符合約定的一項(xiàng)、多項(xiàng)工程有權(quán)利提出異議,經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)該異議成立的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修理以達(dá)到合同約定;如因甲方原因要求一項(xiàng)或者多項(xiàng)工程返工、修理的,工期應(yīng)相應(yīng)的順延,并承擔(dān)相應(yīng)增加的費(fèi)用。
第六條:材料的采購(gòu)和進(jìn)場(chǎng)
1、乙方采購(gòu)的材料,應(yīng)符合《裝飾工程預(yù)算書(shū)》的要求,材料運(yùn)輸費(fèi)用由 方承擔(dān)。
2、乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方自購(gòu)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合設(shè)計(jì)、施工圖紙的要求,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng),材料運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方提供的主要材料,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于乙方的重大過(guò)失而造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第七條:工期順延
1、工程項(xiàng)目增加或設(shè)計(jì)變更的工期順延。
2、由于甲方支付款項(xiàng)時(shí)間或其它因素所引起的工期順延。
3、停水停電以及小區(qū)規(guī)定不能施工的工期順延。
4、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的工期順延。
5、因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量造成返工的工期順延。
6、由于甲方提供材料時(shí)間的原因造成的工期順延。
7、施工中,甲方私自要求乙方施工人員擅自增減或變更工程項(xiàng)目所造成的工期順延。
8、人力不可抗拒工期順延。
9、如因乙方的原因造成返工的,工期不變。
第八條:工程質(zhì)量
雙方約定以國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)GB50210-20xx》為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。施工過(guò)程中雙方如對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,可申請(qǐng)由云南省家裝中心投訴調(diào)解部對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證若工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)并對(duì)不合格的項(xiàng)目進(jìn)行整改;經(jīng)認(rèn)證若工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),則認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇8
新家裝修從2個(gè)月拖到6個(gè)月,還超出預(yù)算,房主深感到不滿,這損失誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)?
據(jù)報(bào)道,去年5月,李琪找到了一家名為湖南紅太陽(yáng)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司的家裝公司做裝修。并與他們簽訂了“優(yōu)惠價(jià)”10萬(wàn)元的合同,去年8月初正式進(jìn)場(chǎng)裝修,但是合同中并未對(duì)違約責(zé)任、損失賠償?shù)茸鞒黾s定。
但自簽定之日起,這張合同仿佛是一紙空文。依據(jù)雙方合同約定,20xx年10月31日為竣工日期。但直到20xx年1月31日,李琪家的主體工程才初步完工。李琪原本打算年前搬家具,年后入住。但至今,她家仍然有兩三個(gè)柜門沒(méi)裝,踢腳線也沒(méi)補(bǔ)齊。
同時(shí),在施工過(guò)程中,李琪與家裝公司協(xié)商,對(duì)窗套、門套等項(xiàng)目進(jìn)行增改。但直至1月份,紅太陽(yáng)裝飾公司才告訴李琪,這些增改需再支付22083元,超出了原本10萬(wàn)元的預(yù)算。目前經(jīng)過(guò)協(xié)商,紅太陽(yáng)裝飾公司相關(guān)負(fù)責(zé)人已答應(yīng)減免李琪部分管理費(fèi)作為補(bǔ)償,并完成李琪家的掃尾修正。
裝修延期要賠償
《民法通則》第122條第1款規(guī)定,當(dāng)事人一方違反合同的賠償責(zé)任,應(yīng)相當(dāng)于另一方因此所受到的損失。案例中李琪簽訂的合同有效,但并不嚴(yán)謹(jǐn)。不過(guò)我國(guó)法律有規(guī)定,即使合同中沒(méi)有約定賠償標(biāo)準(zhǔn),一方違約導(dǎo)致另一方造成損失,應(yīng)該以損失大小來(lái)計(jì)算并賠償。“像裝修工期拖延,就可按業(yè)主的租金損失來(lái)計(jì)算賠償。
房屋裝修糾紛不斷,在進(jìn)行房屋裝修交易時(shí),雙方都應(yīng)該簽訂合同,保證交易雙方的公正、公平。尤其是消費(fèi)者,一定要注意來(lái)保障自己的權(quán)益。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、建設(shè)部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)。
2.工程地址:__________________________________________________
3.居室規(guī)格:__________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
⑴_(tái)___室,計(jì)__________平方米;
⑵_____廳,計(jì)__________平方米;
⑶_____廚房,計(jì)__________平方米;
⑷_____衛(wèi)生間,計(jì)__________平方米;
⑸_____陽(yáng)臺(tái),計(jì)__________平方米;
⑹______過(guò)道,計(jì)_______平方米;
⑺其他(注明部位)__________,計(jì)_______平方米;
4.工程內(nèi)容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5.委托方式:_____________________________________
6.工程開(kāi)工日期:_______年_______月________日
7.竣工日期:__________年_________月_________日
工程總天數(shù):_____________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1.材料款_______元;
2.人工費(fèi)_________元;
3.設(shè)計(jì)費(fèi)________元;
4.施工清運(yùn)費(fèi)_________元;
5.搬卸費(fèi)________元;
6.管理費(fèi)__________元;
7.稅金(3.41%)___________元;
8.其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_____________元;
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
5.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(年月日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%.剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
付款百分比按付款方式表進(jìn)行:
付款要求付款時(shí)間付款百分比金額:元
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年月日 年月日
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇10
甲方:________________________________________________
指定聯(lián)系人姓名:__________________
指定聯(lián)系電話:____________________
指定聯(lián)系郵箱:________________________________________
地址:________________________________________________ 郵編:_____________________
指定店鋪地址:________________________________________
乙方:________________________________________________
地址:________________________________________________
指定聯(lián)系電子郵箱:____________________________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就委托設(shè)計(jì)事項(xiàng),雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信 守執(zhí)行:
一. 服務(wù)項(xiàng)目:
1、服務(wù)對(duì)象
由乙方為甲方淘寶網(wǎng)店(網(wǎng)址: ________________________________帳號(hào):_____________________)。
2、服務(wù)項(xiàng)目及費(fèi)用:共計(jì)人民幣:_________元整(大寫(xiě))_____萬(wàn)____仟_____佰_____拾元整。
3、付款方式:
為保障甲乙雙方權(quán)益本次服務(wù)費(fèi)用分二個(gè)階段支付:
第一階段:本合同簽訂后,甲方即向乙方直接支付合同總費(fèi)用50%,即人民幣_(tái)_____元;
第二階段:甲方在使用對(duì)乙方提供的服務(wù)半年后對(duì)乙方無(wú)任何不滿,即支付乙方50%,即人民幣_(tái)_________元;
4、服務(wù)時(shí)間:
1、自乙方收到甲方首付款后,乙方______日內(nèi)應(yīng)向甲方提供店鋪整體裝修 策劃 廣告圖模板制作 產(chǎn)品圖模板制作; 2、甲方收到模板后,乙方須積極配合甲方進(jìn)行稿件修改,直至甲方滿意為止;
3、自甲方確認(rèn)模板并滿意后付清相應(yīng)合同款,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)(此期間不做任何內(nèi)容修 改,如甲方)將設(shè)計(jì)終稿發(fā)布上線至甲方網(wǎng)店。
5.服務(wù)定義:
⑴ 設(shè)計(jì)初稿:包含頁(yè)面的整體顏色定位、排版格式、素材元素,輪廓架構(gòu),概略圖雛形。 ⑵ 設(shè)計(jì)終稿:包含頁(yè)面的整體顏色、格式、元素、等其它細(xì)節(jié)部分調(diào)整,達(dá)到最終實(shí)際效果。 ⑶ 發(fā)布上線:包含頁(yè)面的整體代碼編寫(xiě)、模板內(nèi)容添加(不含寶貝描述)、首頁(yè)圖片美化。
二. 項(xiàng)目合作流程
1. 甲乙雙方明確服務(wù)條款、服務(wù)時(shí)間、費(fèi)用等必要信息。
2. 由乙方擬定合同,并雙方簽約按手印(合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份)。
3. 乙方在簽約后開(kāi)始執(zhí)行設(shè)計(jì)所需素材收集等準(zhǔn)備工作,須收到甲方的合同款后才開(kāi)始執(zhí)行服務(wù)操作。
4. 乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成服務(wù),完成后以確認(rèn)提交給甲方進(jìn)行確認(rèn),如期間甲方有修改意見(jiàn)則電話聯(lián)系乙方。 5. 甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)終稿后向乙方支付相應(yīng)合同款。
三. 甲乙雙方合作的權(quán)利和義務(wù)
服務(wù)籌備期:
1. 甲方需及時(shí)提供給乙方設(shè)計(jì)所需的所有材料,因材料提供問(wèn)題所造成項(xiàng)目不能按時(shí)完成,由甲方承擔(dān)所有責(zé)任。 2. 因甲方延遲支付合同款導(dǎo)致未能及時(shí)開(kāi)展設(shè)計(jì)服務(wù)所造成的設(shè)計(jì)服務(wù)時(shí)間延長(zhǎng),由甲方承擔(dān)所有責(zé)任。
3. 甲方需保證提供給乙方設(shè)計(jì)所需材料的完整性、結(jié)構(gòu)清晰性。甲方保證提供給乙方的文字、圖片等材料的真實(shí)性與合法性,乙方不承擔(dān)對(duì)甲方所提供材料真實(shí)性與合法性的審核工作,因此,由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任以及給乙方造成的損失均由甲方承擔(dān)。
4. 乙方不得在未經(jīng)甲方允許的情況下,公布或向第三方透露甲方所提交的任何文件及信息。
服務(wù)執(zhí)行期:
1. 甲乙雙方必須委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,積極配合及協(xié)調(diào)合作過(guò)程中的出現(xiàn)的要求及問(wèn)題。
2. 乙方的設(shè)計(jì)作品必須向甲方負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字或郵件形式確認(rèn),一但確認(rèn)后乙方有權(quán)拒絕任何理由的修改要求。 3. 甲方對(duì)設(shè)計(jì)作品提出的所有修改意見(jiàn)必須通過(guò)書(shū)面確認(rèn)函形式,并與本合同有相同法律效應(yīng)。
4. 乙方需在項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成所有規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容,如在甲方密切配合的前提下,乙方未能及時(shí)完成服務(wù)內(nèi)容所造成的損失由乙方承擔(dān)。
5.甲方對(duì)乙方所有設(shè)計(jì)成果擁有審核確定權(quán)。
6. 乙方不得擅自對(duì)甲方?jīng)]有確定的設(shè)計(jì)成果上傳并公之于眾。
7. 在設(shè)計(jì)制作過(guò)程中,甲方對(duì)未確認(rèn)的設(shè)計(jì)稿提出的修改要求,甲乙雙方可共同協(xié)商整改方案,乙方應(yīng)盡力協(xié)助實(shí)現(xiàn)。對(duì)有可能影響雙方約定的完成時(shí)間的情況,乙方有權(quán)提出合理的延期請(qǐng)求,由雙方協(xié)商確定具體時(shí)間。 8. 在修改過(guò)程中所造成的時(shí)間延誤問(wèn)題,由甲乙雙方共同協(xié)商解決。
9. 甲方如對(duì)設(shè)計(jì)作品不滿意,乙方需積極配合甲方修改調(diào)整,如修改范圍已超過(guò)甲方原有的要求或修改書(shū)面確認(rèn)函已確認(rèn)過(guò)的內(nèi)容,甲方將承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。
10. 如因?yàn)橐曳郊夹g(shù)性問(wèn)題造成甲方網(wǎng)店中的功能不能正常使用,乙方需無(wú)條件進(jìn)行修改調(diào)整。
11. 因網(wǎng)店設(shè)計(jì)工作是十分艱巨的,不僅需要經(jīng)過(guò)大量調(diào)研工作,更需一流設(shè)計(jì)師的創(chuàng)作,乙方在開(kāi)始著手設(shè)計(jì)時(shí)就已經(jīng)在全面的履行合同,鑒于此甲方承諾無(wú)論任何理由如提前終止合同,仍向乙方支付相應(yīng)階段的服務(wù)費(fèi)(甲乙雙方一致同意終止的除外)相應(yīng)階段費(fèi)用見(jiàn)本合同付款方式,譬如:服務(wù)進(jìn)入到第二階段時(shí)甲方提前終止合同,應(yīng)向乙方支付本合同款的共計(jì)50%的總費(fèi)用。
服務(wù)完成
1. 乙方設(shè)計(jì)經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)完成并交付給甲方后,甲方不得再要求乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)內(nèi)容的修改,如必須執(zhí)行修改的,甲方須承擔(dān)修改所造成的服務(wù)費(fèi)用。具體服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方商定。 2. 甲方需在乙方提交完所有執(zhí)行文件后的3個(gè)工作日內(nèi)付清所有剩余款項(xiàng)。
3. 在甲方付清應(yīng)付乙方的全部款項(xiàng)后,甲方正式享有全部使用權(quán),并且乙方不得以任何形式出售該視覺(jué)設(shè)計(jì)成果。 4. 服務(wù)完成后,乙方擁有成果展示權(quán),需甲方允許乙方在乙方的或服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行成果展示。 5. 服務(wù)完成后,如甲方未按時(shí)付清應(yīng)付乙方的全部款項(xiàng),乙方有權(quán)通過(guò)法律途徑收回乙方所有設(shè)計(jì)成果。
四. 支付方式 可對(duì)乙方現(xiàn)金支付、
五、網(wǎng)店后期維護(hù)
如乙方需要網(wǎng)店后期改動(dòng)或增加內(nèi)容另收取制作費(fèi)用,另收費(fèi)用按照甲方現(xiàn)時(shí)制作詳細(xì)費(fèi)用為標(biāo)準(zhǔn),即比如合同報(bào)價(jià)為1000元//年,第2年收費(fèi)標(biāo)為10%。即100元/年
六、服務(wù)內(nèi)容
甲方:___________________________________授權(quán)代表簽字:_________________________
乙方:__________________________________ 授權(quán)代表簽字:_________________________
年 月 日
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇11
發(fā)包人(甲方):×公司
承包方(乙方):裝飾公司
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點(diǎn):天河北路
1.3承包范圍:經(jīng)雙方確認(rèn)預(yù)算的工程內(nèi)容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自年月日開(kāi)工,于年月日竣工
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):××萬(wàn)元
第二條甲方工作
2.1開(kāi)工前3天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說(shuō)明3份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方份。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線,古樹(shù)名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或做法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),則工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第種:
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價(jià)格:按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
撥款分4次進(jìn)行劃撥合同價(jià)款%金額(元)
合同簽訂后合同價(jià)付30%×元
第二次工程進(jìn)度至30%付合同價(jià)款50%×元
第三次工程進(jìn)度至80%付合同價(jià)款的10%×元
第四次工程完工后10天內(nèi)付合同價(jià)款5%×元
余下5%合同價(jià)款作為本工程的質(zhì)保金×元
6.3工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表二),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)常凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕上措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭(zhēng)議或糾紛處理
l0.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁,當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條其他約定
第十二條附則
12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇12
注意一:思考是不是已經(jīng)到達(dá)簽合同的階段
由于各方面的原因,很多消費(fèi)者在家庭裝修的談判過(guò)程中簽合同之前往往比較仔細(xì),節(jié)奏也比較慢;但是一旦這個(gè)過(guò)程接近面臨簽合同時(shí),消費(fèi)者就開(kāi)始急躁,希望盡快和裝飾公司簽合同,盡快進(jìn)入施工階段。這樣的消費(fèi)者一般都有這樣的想法:用了這么多時(shí)間和精力,就是這個(gè)吧!這樣多少給人有點(diǎn)撞大運(yùn)的感覺(jué)。在此建議您,前期多用些時(shí)間,后期的煩惱才會(huì)少一些。所以這時(shí)一定要考慮清楚您與裝飾公司之間有關(guān)價(jià)格、材料、施工方案等等,是不是還有沒(méi)搞清楚的地方?心里是不是還有一些疑慮,但是又說(shuō)不大清楚的地方?筆者建議您,先回家去,把裝修的事情放在一旁,兩天以后再和裝飾公司的設(shè)計(jì)師探討,到那時(shí),大腦思路也許就會(huì)變得十分清晰。
提示:沒(méi)有進(jìn)入簽訂裝修合同的階段千萬(wàn)別著急,否則后面的麻煩比前面還會(huì)多!因?yàn)殡[患都是自己留下的,到時(shí)候誰(shuí)也解釋不清楚。受損失吃虧,哪樣也少不了!
注意二:檢查裝飾公司的手續(xù)是否齊全
一個(gè)合法經(jīng)營(yíng)的裝飾公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是必要的。現(xiàn)在很多公司都開(kāi)設(shè)了分支機(jī)構(gòu),對(duì)這樣的公司您還應(yīng)該檢查對(duì)方是否有法人委托書(shū)。至于人常說(shuō)的資質(zhì)證明,只要您的工程不是大得驚人,沒(méi)有必要要求過(guò)高的資質(zhì)等級(jí):一般家庭裝修、裝飾公司有四級(jí)資質(zhì)足矣。
提示:千萬(wàn)不要和只有一張營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件的人談家裝工程,因?yàn)檎l(shuí)也不知道那是哪里來(lái)的。
注意三:檢查裝飾公司的設(shè)計(jì)方案資料是否齊全
可以開(kāi)始進(jìn)入簽訂裝修合同的階段了,首先,應(yīng)該檢查裝飾公司提供的各種資料,無(wú)論這些資料是免費(fèi)的還是收費(fèi)的,應(yīng)該盡可能齊全。那么,應(yīng)該包括哪些資料呢?
第一、一個(gè)完整的家庭裝修設(shè)計(jì)方案,首先設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)該齊全,它應(yīng)該包括房間的平面圖,必要的立面圖,必要的天花圖、水電圖,以及現(xiàn)場(chǎng)制作的家具圖,等等;可能有人會(huì)問(wèn),“必要”是什么意思?這里所說(shuō)的“必要”就是,有設(shè)計(jì)的部位就需要設(shè)計(jì)師給消費(fèi)者提供設(shè)計(jì)圖紙,而沒(méi)設(shè)計(jì)的部位就不需要圖紙了;此外需要審查設(shè)計(jì)圖紙的諸因素是否齊全,這幾個(gè)因素包括圖紙的尺寸、比例,選用的材料以及簡(jiǎn)單的工藝做法;如果有缺項(xiàng)應(yīng)該要求設(shè)計(jì)師補(bǔ)齊。
第二、查工程預(yù)算是否已經(jīng)按照雙方約定的做好,把缺項(xiàng)漏項(xiàng)在合同簽訂之前做好。
第三、檢查甲乙雙方的材料提供一覽表,對(duì)于表中的材料、種類、數(shù)量、參考價(jià)格、送達(dá)時(shí)間、驗(yàn)收人應(yīng)該十分明確。
第四、為保證家庭裝修的工程質(zhì)量,合同當(dāng)中施工工藝的說(shuō)明應(yīng)該占有重要位置,而不應(yīng)該像目前一些消費(fèi)者與裝飾公司簽訂合同時(shí)那樣,對(duì)材料重視,對(duì)工藝忽視。
提示:如果簽訂家庭裝修合同時(shí),需要的資料不齊全,需要開(kāi)工以后再補(bǔ)齊,也許從這時(shí)起,您就給自己下套了。
注意四:預(yù)習(xí)裝飾公司提供的合同范本
如果消費(fèi)者不了解這份合同的內(nèi)容,反而可能給自己留下隱患。所以,建議您在簽合同之前,先把合同拿回家看一天,心里有了“譜”再回來(lái)與裝飾公司簽合同。
提示:您和這份家裝合同如果是生面孔,簽合同的時(shí)候就難以保證不出錯(cuò)。
注意五:與裝飾公司共同填寫(xiě)裝飾工程合同
曾經(jīng)有一個(gè)裝修過(guò)房子并且有被騙感覺(jué)的消費(fèi)者說(shuō)過(guò),他在與裝飾公司簽合同的時(shí)候,被對(duì)方用某個(gè)理由支了出去。等他回來(lái)的時(shí)候,合同內(nèi)容已經(jīng)填好,就等他簽字,等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,一切都晚了。所以,這項(xiàng)注意特意把沒(méi)有實(shí)際內(nèi)容的“共同填寫(xiě)”拿出來(lái),算是給還沒(méi)有簽裝修合同的消費(fèi)者一個(gè)小小提示。
注意六:合同中的幾個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)
對(duì)北京市通用的家裝合同,作者認(rèn)為有下面幾個(gè)條款在填寫(xiě)時(shí)需要特別注意:
第一、合同甲乙雙方合同當(dāng)事人的聯(lián)系方式,一定要填寫(xiě)清楚。有的家裝合同,在委托代理人、工程設(shè)計(jì)人以及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式上都僅填寫(xiě)公司的電話,這是不夠的,一旦工程發(fā)生問(wèn)題時(shí),找對(duì)方公司能夠管事兒的人就成為大問(wèn)題。
第二、合同第九條———質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”,大家都認(rèn)為工程質(zhì)量越高越理想,但是俗話說(shuō)“一分錢一分貨”,所以如果希望過(guò)低的報(bào)價(jià)選用過(guò)高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是不現(xiàn)實(shí)的,因此,北京市的“家庭裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”就足以滿足我們大多數(shù)消費(fèi)者的要求了。
第三、關(guān)于分階段驗(yàn)收的問(wèn)題,由于家庭裝修的特殊性,我們隨著工程的進(jìn)行對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收是十分必要的。大多數(shù)家裝合同把驗(yàn)收階段分為———隱蔽工程驗(yàn)收、飾面工程驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收。階段劃分是正確的,各階段具體到工程上應(yīng)該有一個(gè)明確的解釋,并且需要有一個(gè)時(shí)間表。
第四,關(guān)于家庭裝修付款方式中與支付二期工程款有關(guān)的一個(gè)概念“工程進(jìn)度過(guò)半”。這個(gè)概念解釋起來(lái)五花八門,有的說(shuō)指工期過(guò)半,有的解釋為“木工收口”,等等,從行業(yè)角度也難以解釋,所以合同雙方填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)是一個(gè)雙方都接受的概念。第五,關(guān)于違約責(zé)任。家庭裝修過(guò)程中甲方的違約一般是指延誤工程款的支付,乙方的違約責(zé)任是指工程因乙方責(zé)任造成的延期。根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn),這個(gè)違約責(zé)任的賠償金額比例不宜過(guò)高,一般不超過(guò)3‰,如果過(guò)高,出現(xiàn)問(wèn)題,也不一定能夠解決。第六,由于每個(gè)家庭的裝修千差萬(wàn)別,消費(fèi)者希望僅憑上述內(nèi)容就可以進(jìn)入保險(xiǎn)箱是不現(xiàn)實(shí)的。所以,本合同還有一項(xiàng)條款“其他約定條款”,就是說(shuō),如果合同雙方還有某些合同條款需要加在合同里,也可以有補(bǔ)充條款。第七,關(guān)于本合同的一系列表格,所反映的正是目前家庭裝修當(dāng)中存在的隱患,所以填寫(xiě)時(shí)應(yīng)該把項(xiàng)目、數(shù)量、位置等搞清楚,如果合同當(dāng)中不能充分地把應(yīng)該說(shuō)明的內(nèi)容反映出來(lái),可以用補(bǔ)充的表格進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。第八,需要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn),家庭裝修時(shí)甲乙雙方都有可能采購(gòu)材料,但是什么時(shí)候采購(gòu)運(yùn)輸?shù)焦さ匦枰鶕?jù)工程進(jìn)度安排,采購(gòu)的材料是否能夠得到另一方的認(rèn)可需要有一個(gè)驗(yàn)收手續(xù)以及另一方安排好的驗(yàn)收人員,所以,合同中還應(yīng)該明確材料供應(yīng)時(shí)間以及驗(yàn)收人。
注意七:裝飾公司簽合同的人員是否被授權(quán)
消費(fèi)者常去的家裝市場(chǎng)里的裝飾公司有兩種情況,一種是比較大型的裝飾公司在這個(gè)市場(chǎng)里設(shè)立的分支機(jī)構(gòu),另一種就是一些把總部設(shè)在家裝市場(chǎng)里的小型公司。消費(fèi)者如果與前一種公司簽訂家裝工程協(xié)議,就必須檢查與自己簽訂合同的人是否得到裝飾公司法人的授權(quán);第二類公司,如果是法人親自簽合同,基本不會(huì)發(fā)生法律方面的問(wèn)題,如果是委托其他人簽協(xié)議還應(yīng)該檢查該人是否得到法人授權(quán)。
注意八:家裝市場(chǎng)是否對(duì)合同進(jìn)行認(rèn)證
現(xiàn)在,消費(fèi)者在家裝市場(chǎng)里與裝飾公司簽訂家裝合同有一個(gè)保障:就是市場(chǎng)的管理部門會(huì)對(duì)工程進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督,但是有一個(gè)前提,家裝合同必須經(jīng)過(guò)市場(chǎng)相關(guān)部門的認(rèn)證。為什么要進(jìn)行合同認(rèn)證?原因有三:第一、市場(chǎng)專業(yè)人員對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審查,審查合同是否有不利于合同任何一方的內(nèi)容;第二、市場(chǎng)管理部門要對(duì)合同建檔,進(jìn)行合同管理;第三、對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;第四、出現(xiàn)問(wèn)題,市場(chǎng)管理部門出面協(xié)調(diào)解決。
而一些公司為逃避市場(chǎng)的監(jiān)督檢查,就會(huì)使用某些手段引誘消費(fèi)者不在市場(chǎng)進(jìn)行合同認(rèn)證;消費(fèi)者信以為真,也就同意場(chǎng)外簽訂家裝合同。可是一旦出現(xiàn)問(wèn)題,市場(chǎng)就很難出面協(xié)調(diào)解決。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇13
甲方: (身份證號(hào): )
乙方: (身份證號(hào): )
甲方委托乙方對(duì) 棟 單元 號(hào)房產(chǎn)進(jìn)行裝修,經(jīng)雙方友好協(xié)商就相關(guān)事宜達(dá)成一致,形成合同如下以共同遵守:
一、本合同新房裝修項(xiàng)目、范圍及要求包括:
1、防盜門位置改造、空調(diào)平臺(tái)圍墻拆除、廚房門窗和墻拆除;防盜門位置改造后乙方將房屋外部處理得和其它位置外墻一樣。
2、全房水電。要求熱水到衛(wèi)生間洗臉池、陽(yáng)臺(tái)洗臉池和廚房;插座每房間不少于3處(不含空調(diào)插座),客廳不少于4處,陽(yáng)臺(tái)插座2個(gè)(一個(gè)洗衣機(jī)專用),陽(yáng)臺(tái)布置一照明頂燈。二個(gè)房間房燈均采用雙控雙開(kāi)開(kāi)關(guān)布置。客廳和2個(gè)房間均布置有線電視線和網(wǎng)線。電路套管,全部水電均暗敷。
3、廚衛(wèi)陽(yáng)臺(tái)。廚房、衛(wèi)生間(墻面2米以下范圍)和陽(yáng)臺(tái)均做防水,地面、墻面找平、貼瓷磚、衛(wèi)生間貼大理石門檻。下水管均用磚砌體包砌。衛(wèi)生間門做成品套門基層。
4、臥室、客廳。2間臥室和大廳全部頂棚和墻面鏟除白灰,刮膩?zhàn)尤椋炙⑷槟z漆二遍。2間臥室間的柜子背面做石膏板墻。2個(gè)房門做成品套門基層。外飄窗做吊頂。
5、家具。主臥正面做柜子一排(無(wú)門),靠窗處做弧形小電腦桌;次臥側(cè)面做柜子一排(無(wú)門);主臥柜頂用石膏板做齊柜面、次臥做混油飾面吊柜;客廳做酒柜、鞋柜和電視柜。柜子含抽屜,柜子外面均為混油飾面,內(nèi)貼家私寶。
二、 材料
甲供材料包括1、臥室門、廚房門、衛(wèi)生間門、柜門、拉手、鎖、燈具、潔具、開(kāi)關(guān)、插座、廚房吊頂、衛(wèi)生間吊頂、小五金,此部分材料由甲方購(gòu)買,由乙方安裝。2、石膏線、地板、無(wú)煙灶臺(tái)、窗戶,此部分材料由廠家安裝,乙方給予配合。
乙方盡早提出各部位甲供材料的數(shù)量及需要進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間,甲方及時(shí)采購(gòu)甲供材料進(jìn)場(chǎng)。
除以上甲供材料外,乙方完成本合同房屋裝修工程所需的所有材料均包含在合同價(jià)格里,由乙方負(fù)責(zé)提供,乙方承諾本合同全部使用較好的合格的產(chǎn)品,其中電線采用武漢第二電線電纜廠電線,空調(diào)、廚房、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)均采用4mm2進(jìn)線,照明出線采用1.5mm2,其它采用2.5mm2電線;弱電采用秋葉源牌;安普牌網(wǎng)線;水管采用金牛PPR熱熔管;抽屜軌道采用質(zhì)量?jī)?yōu)良的軌道;板材采用18mm厚瑞漢木芯板;采用大寶牌清漆,立邦墻面乳膠漆。
乙方所有水電材料、板材、油漆等主要材料進(jìn)場(chǎng)均要提前通知甲方驗(yàn)收,只有符合合同要求且經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的材料才可以用于本工程。否則,由乙方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
三、驗(yàn)收
1、隱蔽工程完工,進(jìn)行下道工序覆蓋前,乙方需通知甲方進(jìn)行驗(yàn)
收,甲方驗(yàn)收合格后才可進(jìn)入下道工序。
2、完工驗(yàn)收,工程全部完工,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的地方乙方及時(shí)進(jìn)行整改。
四、工期
本合同工程乙方在x年11月19日進(jìn)場(chǎng),x年1月10日完工。
五、合同價(jià)格
除合同明確的甲供材料外,乙方完成本合同所有本房產(chǎn)的裝修項(xiàng)目的費(fèi)用采取總價(jià)包干的承包方式。雙方約定的合同總價(jià)為叁萬(wàn)壹仟元整(¥31,000.00元)。此費(fèi)用包含乙方為完成本合同全部項(xiàng)目所需的所有材料費(fèi)(除合同約定的甲供材料)、設(shè)備(工具)使用費(fèi)、材料搬運(yùn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等所有需要發(fā)生的費(fèi)用。
六、支付方式
1、雙方約定,合同總價(jià)承包費(fèi)用分四次支付。
第一次付款在乙方水電材料全部進(jìn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,支付合同總價(jià)的30%,為9,300元;
第二次付款在乙方木工材料全部進(jìn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,支付合同總價(jià)的35%,為元;
第三次付款在乙方油材料全部進(jìn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,支付合同總價(jià)的20%,為6,200元;
第四次付款在工程全部完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后一周后支付合同余
款,為4,650元
2、雙方約定采用轉(zhuǎn)賬匯款的方式支付工程款,乙方的收款賬戶為:
開(kāi)戶行:
戶名:
賬號(hào):
七、質(zhì)保
本著互信的原則,本工程不設(shè)質(zhì)保金,但若甲方在使用房屋一年內(nèi)出現(xiàn)任何裝修質(zhì)量問(wèn)題乙方要及時(shí)進(jìn)行返修、處理。
八、安全文明施工
乙方對(duì)所有施工的安全負(fù)有全部責(zé)任,乙方要做好施工的安全管理工作,確保不發(fā)生安全事故,特別是拆除墻體等在高空邊上作業(yè)不得發(fā)生任何物體墜落的情況。
乙方施工不能將材料、垃圾堆放或撒落在公共走道上;乙方每完成一道工序均要進(jìn)行清掃,不能將垃圾遺留在室內(nèi)隱蔽位置。
九、本合同在甲方正式通知乙方進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)生效。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
附、雙方身份證復(fù)印件
甲方簽字:乙方簽字:
xx年十一月七日
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇14
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《省保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國(guó)建設(shè)部建建(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶。
2.裝修施工地點(diǎn):市區(qū)(縣)路(村) 巷號(hào) 樓層 室。
3.住房結(jié)構(gòu):
4.裝修施工內(nèi)容:
室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5.承包方式:
6.總價(jià)款:元(其中人工費(fèi)元,材料費(fèi)元,詳見(jiàn)清單。)
7.工期:自年 月日開(kāi)工,至年 月日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
序號(hào)材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量質(zhì)量等級(jí)抵現(xiàn)場(chǎng)時(shí)限
備注
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格和產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方采購(gòu)的材料
序號(hào)材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠商(品牌)單位數(shù)量質(zhì)量等級(jí)單價(jià)(限購(gòu)元以下)總價(jià)上述材料,乙方應(yīng)向甲方提交購(gòu)貨發(fā)票,并均應(yīng)用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的以倍補(bǔ)償給甲方。
乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施
工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和省主管部門制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
3.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收是,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元;
年月 日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元;年 月日前,甲方支付部?jī)r(jià)款的%,計(jì)元;年
月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收后合格后日內(nèi)一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求,甲方應(yīng)另行支付費(fèi)用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議系本合同組成部分)。
3.雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具發(fā)票(或收據(jù))。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應(yīng)在開(kāi)工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
2.做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3.如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
③未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自本工程竣工
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇15
發(fā)包人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1. 工程名稱:兩式兩廳簡(jiǎn)易裝修
2. 工程地點(diǎn):荊江廣場(chǎng)27棟四樓
3. 工程范圍:室內(nèi)裝修(見(jiàn)預(yù)算清單)
4. 工程承包方式:本工程采用全包工包料方式承包(參見(jiàn)附件清單)
5. 工程造價(jià):
(1)工程預(yù)算總造價(jià)為¥80000 元,大寫(xiě)人民幣:捌萬(wàn) 元整。
第二條:工程期限
1. 經(jīng)甲、乙雙方商定:本工程合同工期為 20 天(日歷),具體開(kāi)竣
工時(shí)間以甲、乙雙方簽訂的開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。
2. 本工程計(jì)劃開(kāi)工日期為20xx 年7 月10 日,計(jì)劃竣工日期為20xx年7 月30 日。
3. 本工程在施工過(guò)程中,如遇下列情況,可順延工期:
(1) 由于不可抗力造成無(wú)法正常施工的;
(2) 由于甲方原因影響連續(xù)施工的;
(3) 由于設(shè)計(jì)變更或設(shè)計(jì)未確定的;
(4) 由于未辦妥相關(guān)物業(yè)或行政審批手續(xù)的;
(5) 由于施工工地(非乙方原因)一月內(nèi)停電停水停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí);
(6) 由于甲方原因不能及時(shí)配套或配套單位不能配合而影響施工的。
第三條:工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任
1. 甲方責(zé)任:
(1) 開(kāi)工前甲方協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系,辦妥進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。
(2) 組織好設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審工作。
(3) 委托 為甲方代表,實(shí)行工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4) 開(kāi)工前 1 天,甲方騰空裝修場(chǎng)地以便工程開(kāi)工。
(5) 做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng),落實(shí)建設(shè)資金,按期撥付工程預(yù)付款,辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證,竣工驗(yàn)收。
2. 乙方責(zé)任:
(1) 提供完整的施工圖紙及施工技術(shù)資料。
(2) 開(kāi)工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)資料,編制施工圖預(yù)算和施工組織計(jì)劃,制定施工總計(jì)劃進(jìn)度。
(3) 做好施工準(zhǔn)備工作,組織好人員及材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、采購(gòu)、供應(yīng)和管理。
(4) 嚴(yán)格按施工圖與說(shuō)明書(shū)施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付,并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負(fù)責(zé),并承擔(dān)費(fèi)用。
(5) 委托 為乙方代表,代表乙方與甲方代表人員接洽。
第四條:工程價(jià)款及支付
1. 本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2. 由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費(fèi)用,由甲方支付。
3. 本工程合同總價(jià)為¥捌萬(wàn)元整
( 80000.00 )。
4.支付采取 按工程進(jìn)度分段付款方式。
5. 分段付款的時(shí)間及相應(yīng)金額為:
(1)合同簽訂時(shí)付合同價(jià) 10 %,計(jì)¥8000.00 ( 捌仟 元整 );
(2)工程竣工時(shí),付工程尾款, 計(jì)¥ 7200.00 (柒萬(wàn)貳仟 元整 );
工程變更項(xiàng)目款項(xiàng)于雙方確認(rèn),付完此款項(xiàng)方可施工增加工程。
第五條:施工質(zhì)量與設(shè)計(jì)變更
1. 堅(jiān)持按圖施工,任意一方不得隨意變更設(shè)計(jì),如遇下列情況給乙方造成損失,應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。
(1) 發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理,乙方通知甲方后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)與設(shè)計(jì)單位商定,發(fā)出變更設(shè)計(jì)文件,甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。
(2) 設(shè)計(jì)變更超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時(shí),甲方必須按審批程序重新報(bào)批,甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。
(3) 如因甲方投資不足,不能及時(shí)撥付工程進(jìn)度款,造成中途停建、緩建,甲、乙雙方應(yīng)商定對(duì)在建工程做到安全到位,并由甲方承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失。
(4) 如因乙方施工技術(shù)、質(zhì)量和原材料不達(dá)標(biāo),造成中途停建、緩建,甲乙雙方應(yīng)商定對(duì)在建工程做到安全到位,并由乙方承擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
2. 乙方如遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容,可通知甲方共同驗(yàn)收,如甲方未按時(shí)參加,乙方可自行檢查驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。
第六條:工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算
1. 乙方在工程竣工前書(shū)面或口頭通知甲方驗(yàn)收。
2. 甲方應(yīng)在接到驗(yàn)收通知組織驗(yàn)收并在驗(yàn)收后出具工程驗(yàn)收證明。
3. 工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用,應(yīng)視為甲方已確認(rèn)工程合格,若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4. 乙方于工程竣工后,提供一年的免費(fèi)維修服務(wù),但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產(chǎn)、文明施工
1. 甲方對(duì)乙方承擔(dān)的工程要做好安全交底,明確安全要求并進(jìn)行監(jiān)督檢查,雙方應(yīng)按規(guī)定協(xié)商相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任和治安消防事宜。
2. 乙方必須認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度,做好安全生產(chǎn)、文明施工教育工作,嚴(yán)格安全操作規(guī)程、文明施工要求及嚴(yán)格執(zhí)行治安消防條例。
3. 工程在施工期間,乙方人員發(fā)生工傷和急病等,甲方有提供方便、協(xié)助搶救義務(wù),責(zé)任和費(fèi)用均由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。
第八條:工程處罰及仲裁
第九條:附則
1. 本合同未盡事宜,雙方及時(shí)協(xié)商增補(bǔ)條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式 貳 份,雙方各執(zhí) 壹 份。
3. 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗(yàn)收交付后保修期滿,工程價(jià)款結(jié)清自動(dòng)終止。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇16
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱:_________電話:_________
住址:_________通訊地址:_________
乙方(承包方):_________
法定住址:_________法定代表人:_________職務(wù):_________
聯(lián)系人:_________身份證號(hào)碼:_________電話:_________
通訊地址:_________郵政編碼:_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.4 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.5 工程期限_________天;開(kāi)工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1 甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份。(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
2 甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條 甲方權(quán)利義務(wù)
1 開(kāi)工前提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);
2 參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;
3 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;
4 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會(huì)或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點(diǎn)、方式、時(shí)間堆放,并按有關(guān)規(guī)定清運(yùn);
5 因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條 乙方權(quán)利義務(wù)
1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個(gè)人,應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
5 乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人,關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程順利運(yùn)行。
6 乙方自行采購(gòu)或者向甲方推薦使用不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;
7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
9 乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
第五條 材料的提供
1 由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
2 由乙方提供的材料、設(shè)備的(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購(gòu)),在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的_________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。
第六條 工期延誤
1 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
2 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的`,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第七條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(1)乙方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)償返工,達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
第八條 工程驗(yàn)收和保修
1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
2 保修
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見(jiàn)附件九:工程結(jié)算單),并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
第九條 工程款支付方式
1 竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
3 雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第十條 違約責(zé)任
11.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。
11.4 由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
11.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十一條 附則
12.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
12.4 合同履行完后自動(dòng)終止。
12.5 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
12.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇17
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):昆山梵高裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《蘇州市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝
飾《資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點(diǎn):
3、住房結(jié)構(gòu):房型房廳套,施工面積平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式: (包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價(jià)款:¥元,大寫(xiě)(人民幣)其中:
材料費(fèi): ,人工費(fèi):
管理費(fèi):
垃圾清運(yùn)費(fèi):(3.41%):
其他費(fèi)用:
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7、工期:自年月日開(kāi)工,至年月日
竣工,工期 天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。
3、乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定:
1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由乙 方設(shè)計(jì)施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗(yàn)收。
甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見(jiàn)附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式按下表支付:
注:裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的,亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理。
2、工程結(jié)算:詳見(jiàn)附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件七),保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
4、雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開(kāi)具發(fā)票。
六、其它事項(xiàng)
1、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明貳份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派 為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付 乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,可向蘇州市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照
本合同約定向
―――市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁
―――人民法院提起訴訟。
將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
1.
2.
3.
4.
5.
十一、本合同一式 兩 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。合同附件為
本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):梵高裝公司
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
電話: 電話: 簽訂日期: 年 月 日
簽訂地址:
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇18
發(fā)包方: 身份證號(hào)碼:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:承包方負(fù)責(zé)人: 身份證號(hào)碼: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
一、 協(xié)議內(nèi)容:
甲方委托乙方對(duì)甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計(jì)及施工。
二、 乙方按甲方書(shū)面確認(rèn)的裝飾方案進(jìn)行施工(設(shè)計(jì)方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、 甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對(duì)不符合甲方設(shè)計(jì)意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2.對(duì)乙方裝修過(guò)程中的重大質(zhì)量問(wèn)題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
四、 乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1.乙方有按時(shí)取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無(wú)關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無(wú)關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場(chǎng)各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
3.嚴(yán)格按甲方要求施工,乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗(yàn)向甲方提供建設(shè)性意見(jiàn)供甲方參考,直至甲方滿意;
4.愛(ài)惜甲方原材料,精打細(xì)算,如因故意或技術(shù)原因造成原材料的浪費(fèi)、短少由乙方負(fù)責(zé)賠償;
5.精心施工,認(rèn)真負(fù)責(zé),打造精品工程,質(zhì)量要求:
(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的鋪貼均采用45度切對(duì)角,切角過(guò)程包括:機(jī)器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn):接縫不嚴(yán)不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完ici后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在xx店的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),否則甲方有權(quán)要求乙方返工,返工所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān);施工過(guò)程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價(jià)賠償。
五、 工程內(nèi)容及合同金額:
(一)工程內(nèi)容及單價(jià)按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項(xiàng)目預(yù)算單按實(shí)際項(xiàng)目計(jì)算;
(二)合同預(yù)算金額:
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:(大寫(xiě))
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:(小寫(xiě))
(為了防止乙方在設(shè)計(jì)過(guò)程中故意隱瞞一些必須要實(shí)施的工程項(xiàng)目,然后要求在施工過(guò)程中增加,乙方必須遵守在裝飾設(shè)計(jì)時(shí)就按合同:四、(二)、3及時(shí)向甲方提出建議,并得到乙方的認(rèn)可。)要求:最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、 分期付款方式:
首期:甲方先付工程預(yù)算造價(jià)的5%訂金給承包方(乙方),即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進(jìn)場(chǎng)后十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的25%給乙方。
四期:工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后,甲方付預(yù)算金額的35%給乙方。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇19
甲方:________市___________實(shí)驗(yàn)中學(xué)
乙方:_____________電子工程有限公司
依照《中華人民共和國(guó)合同法》,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:________市________實(shí)驗(yàn)中學(xué)多媒體教室系統(tǒng)工程
工程地點(diǎn):________市________實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園內(nèi)
工程內(nèi)容:多媒體教室建設(shè)、系統(tǒng)布線、設(shè)備安裝及調(diào)試
二、工程總價(jià)
合同金額:人民幣_(tái)_______________元整(¥________________元)。
本工程在學(xué)校多媒體教室建設(shè)招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)范圍內(nèi)采用總價(jià)包干的形式,一次包干;超出學(xué)校多媒體教室建設(shè)工程招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)范圍內(nèi)的項(xiàng)目若學(xué)校需要增加,由雙方協(xié)商定價(jià)。
三、產(chǎn)品質(zhì)量及安裝調(diào)試要求
1.乙方須按學(xué)校多媒體教室建設(shè)招標(biāo)文件要求向甲方提供符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正品設(shè)備,不得以任何理由以次充好,如發(fā)現(xiàn)有非正品則乙方以一賠十。未經(jīng)甲方同意,不得隨意更改方案。并提供各設(shè)備有關(guān)品質(zhì)證明書(shū),合格證,說(shuō)明書(shū),相關(guān)軟件等資料。
2.乙方所提供合同內(nèi)設(shè)備應(yīng)保證產(chǎn)品內(nèi)外包裝完好無(wú)損,若不能達(dá)到要求,甲方有權(quán)要求乙方立即更換合格產(chǎn)品直至解除合同。由此帶來(lái)的一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
3.在簽訂合同后,乙方按照甲方要求負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試,要求做到布局合理,布線規(guī)范,便于使用及維護(hù),符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
4.由甲方提供安裝場(chǎng)地及電源。
四、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證
(1)乙方所供設(shè)備均以生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品技術(shù)資料為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)乙方保證本項(xiàng)目所供產(chǎn)品均為合同中指定的產(chǎn)品,且包裝為原包裝。產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)提供供貨證明,經(jīng)甲方驗(yàn)收后進(jìn)行施工。
五、工程項(xiàng)目建設(shè)期限
合同簽定后3日內(nèi)供貨,整個(gè)施工工期7天。(________日以前乙方按設(shè)計(jì)要求完成設(shè)備安裝調(diào)試。并能投入正常使用。)
六、售后服務(wù)
1.乙方所提供合同內(nèi)設(shè)備,從驗(yàn)收之日起,所有產(chǎn)品及零配件質(zhì)保期按投標(biāo)書(shū)規(guī)定辦理。在質(zhì)保期內(nèi),若有產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)更換或維修。質(zhì)保期滿后,設(shè)備維修時(shí),乙方按成本費(fèi)計(jì)算。
2.凡由產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的各類故障,乙方在接到甲方故障報(bào)修通知后,在4小時(shí)內(nèi)響應(yīng),24小時(shí)內(nèi)解決故障,若在24小時(shí)內(nèi)不能排除故障的,則應(yīng)由乙方提供不低于原設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的備用產(chǎn)品保證學(xué)校的正常行課。
3.在驗(yàn)收合格后的一年內(nèi),如乙方接到甲方故障報(bào)修通知后4小時(shí)內(nèi)沒(méi)有響應(yīng)或24小時(shí)內(nèi)沒(méi)有排除故障且沒(méi)有提供不低于原設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的備用產(chǎn)品保證學(xué)校的正常行課,則每出現(xiàn)上述情況一次扣除乙方合同總金額的0.1%作為對(duì)甲方的賠償,直到扣完,所造成損失由乙方負(fù)責(zé)(每次售后服務(wù),均要求有甲乙雙方簽字的書(shū)面記錄)。
4.乙方向甲方免費(fèi)培訓(xùn)1-2名設(shè)備操作管理人員,要求達(dá)到能正確使用與維護(hù)本合同的設(shè)施、設(shè)備。
七、竣工驗(yàn)收及付款方式
項(xiàng)目施工安裝、調(diào)試完畢,網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行10日后由江北區(qū)電教站與學(xué)校一道組織驗(yàn)收,并簽注驗(yàn)收結(jié)論。自驗(yàn)收合格之日起5日內(nèi)支付合同總金額的50%(¥________),使用4個(gè)月后(即________月)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題和用戶投訴的支付合同總金額的50%(¥________)。
八、約定事項(xiàng)
(1)為確保工期,爭(zhēng)取提前竣工,由甲乙雙方共同組成工程實(shí)施小組。
(2)合同如需變更,甲、乙雙方另行協(xié)商確定變更事宜,雙方簽章生效,并作為本合同的附件。 (3)招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)是本合同的一部分,具有同等法律效力。
九、違約責(zé)任
1.乙方必須嚴(yán)格按合同要求按時(shí)、按質(zhì)(即合同要求的設(shè)備的規(guī)格、型號(hào))、按量完成供貨與安裝調(diào)試完畢并交付甲方使用。如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過(guò)10天,甲方有權(quán)解除合同,所造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。
2.在乙方履行合同后,甲方保證按時(shí)向乙方支付合同款項(xiàng),如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。
十、本合同按《中華人民共和國(guó)合同法》,《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》,《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等有關(guān)法律條款執(zhí)行。
十一、合同執(zhí)行中,若發(fā)生糾紛,由甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,提交仲裁委員會(huì)解決,直至提交法院審理。
十二、施工期間出現(xiàn)工傷事故,由施工單位自行負(fù)責(zé)。
十三、本合同一式四份,由甲方執(zhí)二份(存檔一份,財(cái)務(wù)一份),乙方執(zhí)一份,電教站備案一份。
十四、未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
十五、本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字,加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后,合同效力終止。
附:________公司另送學(xué)校壹臺(tái)噴墨打印機(jī),移動(dòng)pc壹臺(tái)。
甲方:________市________實(shí)驗(yàn)中學(xué) 乙方:________電子工程有限公司
法定代表人:____________________ 法定代表人:__________________
經(jīng)辦人:________________________ 經(jīng)辦人:_________________________
簽定地點(diǎn):________市_______實(shí)驗(yàn)中學(xué) 簽訂時(shí)間:_________________________
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇20
業(yè) 主(簡(jiǎn)稱甲方):
施工隊(duì)(簡(jiǎn)稱乙方):
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,依照《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律,結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方壽陽(yáng)馬首雋庭別墅樣板間、17#樓裝修工程簽訂如下合同。
一、工程概況
1、工程地址:壽陽(yáng)縣馬首鄉(xiāng)馬首村
2、裝修范圍:
(1)7#樓聯(lián)排別墅1套(四衛(wèi)一廚、三室二廳),建筑面積223㎡;
(2)6#樓疊加別墅1套(三衛(wèi)一廚、四室二廳),建筑面積190㎡;
(3)17#樓會(huì)所一、二層,建筑面積374.86㎡。
二、承包方式:乙方清包工,所有材料均由甲方供應(yīng)。
三、工程造價(jià)及結(jié)算方式
1、清包工費(fèi):按照不同工種類別協(xié)商確定不同單價(jià)(見(jiàn)附件一),其中包括木工、泥瓦工、垃圾清運(yùn)費(fèi)、材料搬運(yùn)費(fèi)。
2、固定工程單價(jià)方式,即報(bào)價(jià)單中工程項(xiàng)目的單價(jià)不變,按實(shí)際完成的工程量計(jì)算工程造價(jià)。
四、付款方式
1、工人進(jìn)場(chǎng)施工后,每隔10天按每人每天20元支付生活費(fèi)。(依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工人考勤表)
2、工程完工以后,乙方憑結(jié)算單、驗(yàn)收單和本協(xié)議,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師、總部總工辦、采供倉(cāng)儲(chǔ)部、合同造價(jià)部等相關(guān)部門會(huì)審核定,方可按照約定扣除5%的質(zhì)保金進(jìn)行付款。保修期貳年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性付清,保修期自工程完工之日算起。
五、施工
1、甲方須向乙方提供圖紙壹套,并負(fù)責(zé)交底工作;
2、圖紙中沒(méi)有注明的地方,乙方在施工前須畫(huà)草圖或商量讓甲方認(rèn)可;
3、施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容的每一主要工序(隱蔽工程、結(jié)構(gòu)工程、木工、泥工)須經(jīng)甲方認(rèn)可后方可進(jìn)行下一步工序,并填報(bào)《分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收單》(見(jiàn)附件二);
4、施工質(zhì)量將按照《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(DB31/T30-1999)》中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。
六、材料
1、乙方應(yīng)提前8天向甲方提供《材料采購(gòu)計(jì)劃表》,甲方應(yīng)在7天內(nèi)及時(shí)采購(gòu)材料供施工隊(duì)使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失;
2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購(gòu)材料,若已采購(gòu),甲方有權(quán)無(wú)條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用;
3、乙方應(yīng)驗(yàn)收甲方所購(gòu)建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)向甲方及時(shí)提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅(jiān)持使用,應(yīng)書(shū)面要求乙方,甲方承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失;
4、乙方應(yīng)幫助甲方收貨,核對(duì)數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性;
5、乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人員進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng);
6、乙方應(yīng)做好對(duì)施工完成成品的保護(hù)工作;
7、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價(jià)格加倍從人工費(fèi)中扣除。
七、工期
1、具備進(jìn)場(chǎng)施工條件后45天內(nèi)完成。因甲方因素工期拖延,工期順延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工費(fèi)300 元/天。
2、按照甲方總工期要求,由乙方編報(bào)分部工程進(jìn)度表。
八、材料損耗及搬運(yùn)
1、材料的損耗率分別為:瓷磚2%、石材1.5%、鋁扣板7%、木料6%、龍骨6%,乙方裝修過(guò)程發(fā)生的損耗量大于材料實(shí)際損耗量,超出部分甲方有權(quán)予以在結(jié)算中扣除。
2、甲方材料送至工地,乙方任何施工人員應(yīng)無(wú)條件卸車、搬運(yùn)。
九、垃圾清運(yùn)
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應(yīng)日日清;
3、垃圾應(yīng)由乙方清運(yùn)至甲方指定的垃圾堆放場(chǎng)所。
十、勞動(dòng)力管理
1、乙方指定施發(fā)忠為工地現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人;
2、在合同價(jià)內(nèi),乙方應(yīng)提供人次跟隨甲方挑選材料;
3、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員,工地現(xiàn)場(chǎng)必須保持2人以上的施工人員;
4、未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十一、施工機(jī)具
1、乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi);
2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、毛刷、砂布、毛巾、切割片、鋸片等)由甲方承擔(dān)。
十二、工地現(xiàn)場(chǎng)管理
1、現(xiàn)場(chǎng)禁止使用明火,若引起火災(zāi),后果由乙方全部承擔(dān);
2、現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙;
3、油漆材料必須和其他材料分開(kāi)放置;
4、乙方應(yīng)在保證安全的前提下進(jìn)行施工,若出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行負(fù)全部責(zé)任。
十三、維修
1、因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在壹年內(nèi)無(wú)償維修,普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時(shí)維修。
2、若因乙方未能按合同及時(shí)完成維修,甲方可以安排其他施工隊(duì)進(jìn)行維修工作,所發(fā)生的人工費(fèi)用按實(shí)從保修金中扣除。
十四、合同爭(zhēng)議
1、出現(xiàn)爭(zhēng)議甲乙雙方應(yīng)先協(xié)商;
2、協(xié)商不成可向爭(zhēng)議所在地法院提起訴訟。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書(shū)具有同等法律效力。
甲方簽章:
簽約日期:
乙方簽章:
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇21
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:___________________________________
2、居室規(guī)格:
總計(jì):施工面積____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、工程開(kāi)工日期:______年______月______日
5工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))___________________元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)該另簽訂補(bǔ)充合同。
第四條:付款方式
1、 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
甲方付清工程價(jià)款,,乙方開(kāi)具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)該簽訂補(bǔ)充合同,并且由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第五條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)該按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第六條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應(yīng)該按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并且辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第七條:合同生效
1、本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式 份,甲乙雙方及見(jiàn)證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章) 乙方:(簽章)
電 話: 電 話:
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇22
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保*》及。
*相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家居裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)和本工程的具體情況,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):。
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn)附件1:家居裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表;附件2:家居裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見(jiàn)附件5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);。
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見(jiàn)附件4;發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);。
(3)承包人包工、發(fā)包人供料(詳見(jiàn)附件4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限天,開(kāi)工日期年月日,竣工日期年月日。
1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):元(詳見(jiàn)附件3:家居裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)和義務(wù)等通知承包人。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)附件6:家居裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,一式二份,雙方各一份(詳見(jiàn)附件6;家居裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě)):元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條發(fā)包人義務(wù)。
4.1開(kāi)工前天,為承包人進(jìn)場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家俱、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
4.2提供施工期間的水源、電源;。
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;。
4.4不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù);。
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;。
4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇23
裝修合同注意事項(xiàng)11條
家裝市場(chǎng)極容易出現(xiàn)工程糾紛,如轉(zhuǎn)包、掛靠公司、裝修質(zhì)量、拖延工期、預(yù)決算爭(zhēng)議等情況。業(yè)內(nèi)人士提醒消費(fèi)者,為防止這類糾紛的發(fā)生,業(yè)主一定要簽訂《家居裝飾合同》來(lái)保證自己的利益,簽訂合同時(shí),要從以下方面多加注意。
裝修合同注意事項(xiàng)1
選擇正規(guī)的家裝公司,簽訂合同之前,業(yè)主應(yīng)先審查裝飾公司的手續(xù)是否齊全。
裝修合同注意事項(xiàng)2
參觀裝飾公司正在施工的裝修現(xiàn)場(chǎng),檢查工地施工工藝以及工人的素質(zhì),還應(yīng)該著重檢查施工工地的管理、衛(wèi)生和防火情況。
裝修合同注意事項(xiàng)3
對(duì)裝飾公司提供的設(shè)計(jì)方案要有詳細(xì)的設(shè)計(jì)樣圖。預(yù)算報(bào)價(jià),客戶應(yīng)該嚴(yán)格審定,如有可能找相關(guān)專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話,裝飾公司一般會(huì)提供預(yù)選的材料樣品,客戶應(yīng)該保存以便日后檢查對(duì)照。
裝修合同注意事項(xiàng)4
在簽訂合同時(shí),應(yīng)詳細(xì)注明施工工期、幾次驗(yàn)收程序(包括材料、隱蔽工程、局部和整體驗(yàn)收等)、詳細(xì)制作過(guò)程的說(shuō)明、甲乙雙方各自提供的材料的明細(xì)表和日期等,同時(shí)還應(yīng)約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標(biāo)準(zhǔn)時(shí),一定要非常細(xì)致,包括外墻、內(nèi)墻、頂棚、地面、廚房、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)等,每個(gè)部位使用材料的品牌、型號(hào)都要清楚標(biāo)明,不能籠統(tǒng)地用“國(guó)內(nèi)名牌”、“國(guó)際名牌”之類的字眼。
裝修合同注意事項(xiàng)5
驗(yàn)收方式可在合同上約定由政府質(zhì)檢站來(lái)驗(yàn)收,這樣你就可以不為請(qǐng)質(zhì)檢站而另付費(fèi)用。
裝修合同注意事項(xiàng)6
合同要由法定代表人簽訂,如有委托代理人的,需要復(fù)印委托書(shū),同時(shí)向裝飾公司索要工商執(zhí)照的復(fù)印件和資質(zhì)證明的復(fù)印件,這兩個(gè)復(fù)印件都應(yīng)該加蓋公司章,還要索要項(xiàng)目經(jīng)理和工程負(fù)責(zé)人的身份證復(fù)印件或公司正式職工的工作證復(fù)印件以及聯(lián)系電話。
裝修合同注意事項(xiàng)7
交付的工程款要由業(yè)主親自交到公司財(cái)務(wù),并索要建筑安裝專用發(fā)票,盡量防止出現(xiàn)其他人代收工程款的情況。
裝修合同注意事項(xiàng)8
工程完工后不同的項(xiàng)目有不同的保修期,客戶可依具體情況與公司商議,保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質(zhì)量保證金。
裝修合同注意事項(xiàng)9
上述裝修合同有3種形式:即承包人包工包料,部分包料,承包人包工、住戶自己包料,在裝修中還應(yīng)注意以下幾種情況,裝修公司包料的,要向其索要購(gòu)買的材料明細(xì)表、合格證、發(fā)票;業(yè)主自己包料的,選用的材料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明、有中文標(biāo)志的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,禁止使用國(guó)家明令淘汰的裝修材料。
裝修合同注意事項(xiàng)10
另外,在裝修工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)不合格的,如屬承包人的責(zé)任,承包人應(yīng)返工,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
裝修合同注意事項(xiàng)11
預(yù)算項(xiàng)目變更時(shí),雙方應(yīng)該重新簽訂協(xié)議。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇24
原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬(wàn)元,工期自20xx年9月24日開(kāi)工,至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬(wàn)元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng),導(dǎo)致原告無(wú)法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計(jì)算。
經(jīng)審理查明,原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬(wàn)元,工期自20xx年9月24日開(kāi)工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后,被告進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工,原告則向被告支付工程款4萬(wàn)元。施工過(guò)程中,雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問(wèn)題產(chǎn)生矛盾,原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議,被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng),致成訟。
【案件要點(diǎn)】:是否應(yīng)解除合同,退還裝修費(fèi)?
【律師評(píng)析】
審理中,經(jīng)原告申請(qǐng),本院委托某某工程造價(jià)咨詢公司對(duì)系爭(zhēng)房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià),該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。
審理中,原告稱系爭(zhēng)房屋經(jīng)有關(guān)部門對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后,原告為減少損失,于20xx年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價(jià)錢在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限,從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至20xx年5月7日的訴請(qǐng)。
本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù),當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示,并未違反法律規(guī)定,依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過(guò)程中,未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù),且在工程未完工的情況下擅自退場(chǎng),造成逾期竣工及系爭(zhēng)房屋長(zhǎng)期空置,原告據(jù)此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無(wú)不當(dāng),應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元,原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié),本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無(wú)法按期入住,原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住,該損失被告理應(yīng)賠償,至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場(chǎng)行情予以酌定。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:
一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止,按每月20xx元計(jì)算)。
如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)650元,審價(jià)費(fèi)1500元,由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇25
xx市房產(chǎn)管理局
xx市工商行政管理局
xx市住宅裝飾裝修施工合同
甲方(委托方): 簽約時(shí)間:
乙方(施工方): 簽約地點(diǎn):
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、杭州市人民政府第141號(hào)《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的家體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
家庭裝修合同范本,家庭裝修合同范本下載
一、 工程概況
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書(shū)的.單位。
2.裝飾施工地點(diǎn): 區(qū) 路(小區(qū)) 幢 號(hào)(單元) 室。
3.住房結(jié)構(gòu): 室 廳 結(jié)構(gòu),建筑面積 平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見(jiàn)附件一《施工內(nèi)容表》
5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) 。
6.本工程由 設(shè)計(jì)。
7.工期:工程期限 天,從 年 月 日開(kāi)工
至 年 月 日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式:
1. 總價(jià)款:(大寫(xiě))元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)元,管理費(fèi)(%)元,稅金(%)元)。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2. 合同簽訂后,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元。年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)天:年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元:年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元:尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后日內(nèi)付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(一) 甲方工作
1. 甲方開(kāi)工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2. 甲方應(yīng)在開(kāi)工前天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
3. 做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4. 指派為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
(二) 乙方工作
1. 對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2. 指派為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3. 未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4. 與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1. 甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書(shū)面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2. 乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《乙方提供的材料清單》
乙方提供的材料,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)
甲方提供的施工圖紙或做說(shuō)明及施工現(xiàn)場(chǎng)地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運(yùn)修過(guò)程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時(shí)間堆放和清運(yùn)。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)賠償:屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更:
在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后(詳見(jiàn)附件四),方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此造成費(fèi)用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗(yàn)收辦法
1. 本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2. 裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問(wèn)題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5. 乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)(見(jiàn)附件五《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予以書(shū)面承認(rèn)。
6. 工期竣工后,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知七日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
八、違約責(zé)任
1. 本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
2. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付違約金。
3. 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 元。
4. 甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5. 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
九、工程保修:
1. 凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
2. 由于乙方原因造成質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修。
3. 由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、糾紛處理
住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人可按下列第 種方式處理:
(1) 提交杭州仲裁委員會(huì)仲裁;
(2) 依法向人民法院起訴;
十一、其它約定事項(xiàng)
甲方:乙方:
姓名(簽名):?jiǎn)挝幻Q(蓋章):
地址:法定代表人:
地址:委托代理人:
郵編:郵編:
電話:電話:
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
住宅裝修企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號(hào)碼:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
稅號(hào):
年月日
簽證意見(jiàn):
簽證員:
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇26
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 編 號(hào):
北京市工商行政管理局監(jiān)制
20xx年三月修訂
使 用 說(shuō) 明
1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時(shí)止。
2、工程承包方(乙方),應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。
3、甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式兩份,合同雙方各執(zhí)一份;凡在本市各市場(chǎng)內(nèi)簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式三份(甲、乙雙方及市場(chǎng)主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開(kāi)工:雙方通過(guò)設(shè)計(jì)方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始運(yùn)作視為開(kāi)工。
5、竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè))全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗(yàn)收合格視為竣工。
6、驗(yàn)收合格:承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗(yàn)收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗(yàn)收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的,均視為驗(yàn)收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
委托代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號(hào):
聯(lián)系電話: 手機(jī)號(hào):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
住所:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
委托代理人: 聯(lián)系電話:
建筑資質(zhì)等級(jí)證書(shū)號(hào):
本工程設(shè)計(jì)人: 聯(lián)系電話:
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1. 4工程內(nèi)容及做法(見(jiàn)報(bào)價(jià)單和圖紙);
1.5工程承包,采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實(shí)際工作日計(jì)算);
開(kāi)工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇27
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目: 甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:
2. 居室規(guī)格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛(wèi)
1、_____室,計(jì)__________ 平方米;
2、______廳,計(jì)__________ 平方米;
3、______廚房,計(jì)__________ 平方米;
4、______衛(wèi)生間,計(jì)__________平方米;
5、______ 陽(yáng)臺(tái),計(jì)__________平方米;
6、_______過(guò)道,計(jì)_______平方米;
7、其他(注明部位)__________,計(jì)_______平方米;
總計(jì):施工面積___________ 平方米;
3. 施工內(nèi)容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4. 委托方式:_____________________________________
5. 工程開(kāi)工日期:_______年 _______月 ________日
6. 工程竣工日期: __________年_________ 月_________ 日
工程總天數(shù):_____________ 天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě)) 元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款_______ 元;2、人工費(fèi) _________元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi) ________元;4、施工清運(yùn)費(fèi) _________元;
5、搬卸費(fèi) ________元;6、管理費(fèi) __________元;
7、稅金(3.41%)___________ 元;
8、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容) _____________元;
第三條:質(zhì)量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2. 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4. 質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
5. 凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1. 乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3. 甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見(jiàn)本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條: 付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
續(xù)時(shí)結(jié)算
甲方付清工程價(jià)款,詳見(jiàn)本合同附件(七)《家庭裝潢工程結(jié)算表》,乙方開(kāi)具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見(jiàn)本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見(jiàn)本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條: 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇28
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方是*戶主,乙方是泥水工師傅 。甲方由于新房裝修需要將新房泥水工程發(fā)包給乙方建設(shè)施工,乙方同意作為承包方承包該項(xiàng)目工程。為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù),保證工程順利完成,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
(一) 工程名稱:新房泥水施工
(二) 工程地點(diǎn):
(三) 施工面積:除兩臥室及書(shū)房鋪設(shè)金鋼板外所有區(qū)域
(四) 施工內(nèi)容:本工程項(xiàng)目如下:
1、 兩臥室、書(shū)房和衛(wèi)生間的隔墻,陽(yáng)臺(tái),衛(wèi)生間下水管的包隱。
2、 墻面、地板和天花板的水泥沙漿抹平。
3、 客廳、廚房、兩個(gè)衛(wèi)生間和兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)的玻化磚或瓷磚的鋪設(shè)(主臥陽(yáng)臺(tái)的延伸區(qū)地板瓷磚的鋪設(shè)小工自己出)。客廳包括踢腳線。
4、 兩個(gè)衛(wèi)生間的防水處理。
5、 大理石的鋪設(shè)及制作:廚房灶臺(tái),前后陽(yáng)臺(tái)的共兩個(gè)洗衣池,餐靠窗的小矮柜,陽(yáng)臺(tái)邊緣及窗臺(tái)的壓邊。
第二條:工程價(jià)款
(一) 包括為實(shí)施和完成合同所需的勞務(wù)、管理、保修及合同所含的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用。
(二) 工程總價(jià)款(金額大寫(xiě))
(三) 施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加部分工資別行協(xié)商。
第三條:質(zhì)量要求
(一) 工程使用材料的品種、規(guī)格、名稱、質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。
第四條:付款方式
(一)7月4日開(kāi)工先預(yù)先支付進(jìn)場(chǎng)費(fèi)1000元(包含在工程總價(jià)款內(nèi))。
(二)工程進(jìn)度款:裝修工程完成達(dá)到60%經(jīng)甲方審核確認(rèn)后支付合同價(jià)的35%,工程驗(yàn)收合格后留下5%質(zhì)保金后付清余款,質(zhì)保金5%待保修期滿后支付。
第五條:施工技術(shù)要求
(一) 施工工期:20xx年8月4日前完工。乙方可根據(jù)自身技術(shù)力量及進(jìn)度的合理安排
縮短工期。施工工期應(yīng)包括返工的工期在內(nèi),發(fā)生連續(xù)停水、停電8小時(shí),工期可順延,以當(dāng)?shù)刈詠?lái)水,電力公司的停水、停電通知為準(zhǔn),雙方簽字確認(rèn)。工期延誤一天,每天按50元進(jìn)行罰款。
(二) 由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
(三) 在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,
雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第六條:工程驗(yàn)收
(一) 工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
(二) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第七條:其它事項(xiàng)
(一) 乙方需午間、夜間加班施工應(yīng)和物業(yè)、鄰里協(xié)調(diào)好關(guān)系,出現(xiàn)問(wèn)題由乙方自行協(xié)調(diào)。
(二) 乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或他包。
(三) 嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,保質(zhì)保量,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方提資,舉查后均按違約論處。
(四) 在裝修施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工之日算起,為12個(gè)月。
第八條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第九條:爭(zhēng)議解決
(一) 本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
(二) 當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向;甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止
(一) 合同雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面的形式提出,應(yīng)按合同價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
(二) 施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
(一) 本合同經(jīng)雙方簽字后生效。
(二) 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)
簽約日期: 年月日
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇29
經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,訂立本補(bǔ)充協(xié)議,裝修補(bǔ)充合同范本。
1、 本工地在施工期間,施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。
2、 乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理,防火、防盜,嚴(yán)格管理進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員。施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)禁止一切火種,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)生火、吸煙。做飯必須在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行。
3、 乙方施工人員不得使用已經(jīng)安裝完畢的潔具、炊具以及其他設(shè)施、設(shè)備。
4、 乙方如違反2、3的規(guī)定,造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室等部位損壞以及其他任何損失的,均由乙方負(fù)責(zé)賠償,并承擔(dān)全部責(zé)任。
5、 本工程施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生,引起財(cái)產(chǎn)損失的,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)及賠償。
6、 本工程保修期為兩年,自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。在保修期內(nèi),損壞后經(jīng)過(guò)修理部分,保修期順延,但最多不超過(guò)____年,保修期內(nèi)費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)。
7、 乙方應(yīng)在接到甲方報(bào)修電話的____小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng),在____小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)常如果由于乙方施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致報(bào)修,在甲方報(bào)修以后____小時(shí)內(nèi)仍未能解決問(wèn)題,甲方可以先行修繕,并就因修繕支出的費(fèi)用,自支付該費(fèi)用之日起至乙方實(shí)際履行質(zhì)量保證責(zé)任止的期間,按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率,要求乙方予以賠償,合同范本《裝修補(bǔ)充合同范本》。
8、 為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前____天書(shū)面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單,并注明該所需材料的數(shù)量。實(shí)際施工中,該材料數(shù)量的損耗不得超過(guò)____%.
9、 合同簽訂時(shí)未確定具體施工方案、工程量、圖紙的項(xiàng)目應(yīng)在該項(xiàng)目施工前____天由乙方確定和提交,經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后開(kāi)工,乙方自行增加的項(xiàng)目和未經(jīng)甲方確認(rèn)超過(guò)工程量____%的部分,發(fā)生的費(fèi)用和返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
10、 本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供,相關(guān)費(fèi)用已包含在合同總價(jià)內(nèi)。
11、 甲方提供材料運(yùn)到樓下交貨,由乙方負(fù)責(zé)搬運(yùn)至樓上施工,搬運(yùn)等相關(guān)費(fèi)用已包含在合同總價(jià)內(nèi)。
12、 增加、減少的工程項(xiàng)目,在施工驗(yàn)收完成后一次結(jié)清。
13、 雙方爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),任何一方均可根據(jù)中國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定,向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
14、 本協(xié)議自甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。
15、 本協(xié)議一式兩份,甲、乙各持一份,具有同等效力。
本補(bǔ)充協(xié)議于____年____月____日訂立。
甲 方: 乙 方:
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇30
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲 方):
身份證號(hào): 住 所:
聯(lián)系電話: 手機(jī)號(hào):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙 方):
身份證號(hào): 住 所:
聯(lián)系電話: 手機(jī)號(hào):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點(diǎn):__________________________
2、承包方式: __________________________
3、工程期限:工程期限_________天,開(kāi)工日期:_______年______月______日, 竣工日期:_______年_______月_______日。
4、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人 民幣: ___________________元(金額大寫(xiě):_________________________________ 元整)
二、甲方工作
1、開(kāi)工三日前為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2、無(wú)償提供施工期間的水源、電源。
3、參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。
三、乙方工作
1、施工中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
2、不得擾民及污染環(huán)境等裝飾裝修活動(dòng)。
3、因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
4、保證居室內(nèi)上、水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng),清運(yùn)垃圾由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方必須保證施工質(zhì)量,發(fā)生施工質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)及時(shí)予以改正。如竣工驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)立即予以改正,在未達(dá)到甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費(fèi)。
6、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現(xiàn)場(chǎng)違法亂紀(jì),一旦發(fā)生問(wèn)題,后果自負(fù)。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
四、材料購(gòu)買
乙方購(gòu)買材料時(shí),應(yīng)按甲方指定品牌購(gòu)買,否則甲方有權(quán)要求更換。甲方指定材料品牌如下:菲斯特水管、鴿牌電線、得億管件、秋葉源弱電線(網(wǎng)線、閉路線)、宏漆膩?zhàn)幽z水、勞亞爾防水涂料等,其他未指明品牌的材料應(yīng)符合環(huán)保要 求,有品質(zhì)保證。
蹲便器不能選購(gòu)三無(wú)產(chǎn)品,釉面光潔,易于擦洗,帶沉水彎,能防臭。
水龍頭、淋浴龍頭應(yīng)是不銹鋼材質(zhì)。
燈具為吸頂燈座,燈泡為節(jié)能 燈。
五、工期延誤
1、對(duì)因以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可順延:工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責(zé)任不能 按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的3‰賠償甲方損失。
六、工程驗(yàn)收和保修
1、在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收。
3、雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
4、本工程自竣工驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。
七、工程款支付方式
合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
表一 支付工程款的比率及金額
八、爭(zhēng)議解決方式
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解解 決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí),向工程所在地人民法院起訴,請(qǐng)人民法院裁決。
九、勞動(dòng)力管理
1、未經(jīng)甲方許可, 非工地施工人員不得在工地過(guò)夜。
2、乙方應(yīng)辦理并支付相關(guān)費(fèi)用。
3、未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機(jī)具
1、乙方自帶施工所 需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。
2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔(dān)。
十一、裝修要求
A、裝修要求
電路(強(qiáng)電、弱電):暗裝,網(wǎng)絡(luò)、電視進(jìn)入每個(gè)房間。
水路:暗裝。
墻面處理:
1、裂縫必須做貼布處理;
2、叁遍膩?zhàn)樱幻娴灼帷擅嫱苛稀?/p>
3、墻面每刷遍漆都需要戶主驗(yàn)收一下。
地磚
1、對(duì)原基層進(jìn)行處 理。
2、水泥 沙子 界 面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3、線條平整、劃 一,所有陰陽(yáng)角都要靠角尺,磚縫細(xì)小,地磚空鼓率不超過(guò)5%,否則必須返工。
防水:廚衛(wèi)涂?jī)纱畏浪苛希l(wèi)生間墻面防水涂料應(yīng)刷1.8米高。
B、裝修內(nèi)容
1、客廳:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2、主臥:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3、次臥:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
4、廚房:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5、餐廳:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5、衛(wèi)生間:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
6、_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
十三、其他約定事項(xiàng)
1、工程中非甲方意 愿增加項(xiàng)目或?qū)僭O(shè)計(jì)計(jì)算失誤或有意漏項(xiàng)的不增加工程款。
2、施工期間甲方認(rèn) 為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因,不能勝任本項(xiàng)裝飾工作時(shí),有權(quán)要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通 知施工方需要維修的,施工方必須在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),如果由于乙方施工或提供的材料質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致報(bào)修,在甲方報(bào)修以后48小時(shí)內(nèi)仍未能提出解決方案 的,甲方可自行解決,并且甲方支出的所有費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。如在保修期內(nèi),因工程質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)涉及水、電、燃?xì)獾任<叭松戆踩蚱渌?cái)產(chǎn)安全的事故,甲方 可以先行處理,并由乙方事后支付甲方所花費(fèi)的所有合理費(fèi)用。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。
十四、附則
1、本合同一式兩 份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、雙方可以書(shū)面形 式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
4、因不可歸責(zé)與雙 方的`原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
5、本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
十五、附加條款
甲 方:
簽約日期:
乙 方:
簽約日期:
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇31
甲方(委托方):
簽約時(shí)間:
乙方(施工方):
簽約地點(diǎn):
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、杭州市人民的政府第141號(hào)《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的家體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、 工程概況
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書(shū)的單位。
2.裝飾施工地點(diǎn): 區(qū) 路(小區(qū)) 幢 號(hào)(單元) 室。
3.住房結(jié)構(gòu): 室 廳 結(jié)構(gòu),建筑面積 平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見(jiàn)附件一《施工內(nèi)容表》
5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) 。
6.本工程由 設(shè)計(jì)。
7.工期:工程期限 天,從 年 月 日開(kāi)工
至 年 月 日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式:
1. 總價(jià)款:(大寫(xiě))元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)元,管理費(fèi)(%)元,稅金(%)元)。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2. 合同簽訂后,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元。年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)天:年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元:年月日前,甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)元:尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(一) 甲方工作
1. 甲方開(kāi)工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2. 甲方應(yīng)在開(kāi)工前天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
3. 做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4. 指派為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
(二) 乙方工作
1. 對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2. 指派為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3. 未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4. 與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1. 甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書(shū)面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2. 乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《乙方提供的材料清單》
乙方提供的材料,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)
甲方提供的施工圖紙或做說(shuō)明及施工現(xiàn)場(chǎng)地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運(yùn)修過(guò)程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時(shí)間堆放和清運(yùn)。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)賠償:屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更:
在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后(詳見(jiàn)附件四),方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此造成費(fèi)用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
關(guān)于裝修合同模板匯編 篇32
1、工程名稱:X酒店改造工程
2、工程內(nèi)容:X酒店改造及檢修
3、承包范圍:兩臺(tái)電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門傳動(dòng)系統(tǒng)、轎門電子感應(yīng)光幕、對(duì)重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導(dǎo)靴襯,電梯門滑輪等。兩臺(tái)電梯整體檢修。
4、承包方式:包工包料
5、工 期:年—月—日-----年—月—日
第一條、 工程價(jià)款與支付
1、合同價(jià)款的確定依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家、省、市有關(guān)文件及“工程預(yù)算書(shū)”定額執(zhí)行。
2、本工程價(jià)款計(jì)算確定為人民幣24.5萬(wàn)元。決算金額不得超過(guò)本金額,超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價(jià)25%的工程預(yù)付款,工程完工支付25%,其余的50%為質(zhì)量保證金,保修期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付。
第二條、 工程質(zhì)量
1、工程質(zhì)量必須達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件,經(jīng)協(xié)商本工程的質(zhì)量等級(jí)約定為合格。工程質(zhì)量必須符合市技術(shù)監(jiān)督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來(lái)進(jìn)行,必須達(dá)到效果圖的標(biāo)準(zhǔn),完工后達(dá)到甲方及有關(guān)部門驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、工程質(zhì)量達(dá)不到上述要求時(shí),乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返修,直至達(dá)到要求,同時(shí)承擔(dān)由此造成的各種相關(guān)費(fèi)用損失,并按法定違約金標(biāo)準(zhǔn)(1%)按日支付違約金。
第三條:雙方的責(zé)任
1、甲方責(zé)任:
1.1、會(huì)審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場(chǎng)地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應(yīng)順延,由此發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2、乙方責(zé)任:
2.1、乙方于開(kāi)工前一周提供施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、資質(zhì)證明及工程進(jìn)度、材料設(shè)備計(jì)劃等施工必備手續(xù)。
2.2、施工過(guò)程使用的水、電、汽費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.3、乙方必須使用符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質(zhì)量問(wèn)題,無(wú)論是否超過(guò)保修期,乙方均負(fù)責(zé)賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負(fù)責(zé)施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負(fù)全部責(zé)任。
2.5、合同生效一周內(nèi)乙方必須進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工,如逾期未進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工,甲方有權(quán)單方終止合同,乙方返還預(yù)付款并按法定標(biāo)準(zhǔn)(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔(dān)。
第四條:竣工驗(yàn)收與保修
1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
甲方收到竣工資料10天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。
2、工程竣工驗(yàn)收后,按照國(guó)家有關(guān)保修條例要求在乙方所承包的范圍內(nèi),工程保修期為一年。
第五條:爭(zhēng)議的處理
雙方因合同發(fā)生爭(zhēng)議,首先請(qǐng)工程所在地建設(shè)行政主管部門調(diào)
解,經(jīng)調(diào)解后如雙方未達(dá)成協(xié)議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第六條:未盡事宜及補(bǔ)充條款如下:
1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行總體監(jiān)督,包括工程質(zhì)量、材料質(zhì)量與使用、工程進(jìn)度等與X酒店電梯改造工程有關(guān)事宜。對(duì)違反合同的施工以及施工質(zhì)量等問(wèn)題有權(quán)提出修改,乙方必須無(wú)條件執(zhí)行,對(duì)于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔(dān)。
2、隨著工程進(jìn)度情況,乙方應(yīng)及時(shí)整理相應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料并及時(shí)向甲方及有關(guān)部門報(bào)驗(yàn),待驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)入下道工序施工。
3、工程竣工驗(yàn)收時(shí),必須經(jīng)市技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格,并由乙方辦理驗(yàn)收合格手續(xù)。
4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
第七條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
發(fā)包方(章): 承包方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人 : 法定代表人 :
委托代理人 : 委托代理人 :