有關裝修合同集錦（通用30篇）

有關裝修合同集錦 篇1

　　立協議方（以下簡稱甲方）：

　　施工方（以下簡稱乙方）：

　　為裝修房屋，經雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由起草。

　　一、工程項目：

　　1、（房間）

　　打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗；客廳、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

　　2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　3、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜（底下放鞋，上面掛衣服）。

　　4、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。

　　三、質量標準：

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　____年__月__日至__年__月__日，如不能按期完成，每天將處罰金五十元。

　　五、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問題：裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

　　甲方簽字：（蓋章）

　　乙方簽字：（蓋章）

　　_________年_________月_________日

有關裝修合同集錦 篇2

　　發包方(以下簡稱甲方)：_________

　　委托代理人(姓名)：___ 民族：___住所：__身份證號：__聯系電話：__手機號：____

　　承包方(以下簡稱乙方)：_________

　　營業執照號：______住所：______

　　法定代表人：______聯系電話：_____

　　委托代理人：______聯系電話：____建筑資質等級證書號：______

　　本工程設計人：____聯系電話：_____

　　施工隊負責人：___ 聯系電話：______

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_________

　　1.2 工程裝飾裝修面積：_________

　　1.3 工程戶型：_________

　　1.4 工程內容及做法(見報價單和圖紙);

　　1.5 工程承包，采取下列第_________種方式： (1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。 (2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

　　1.6 工程期限___日(以實際工作日計算); 開工日期___年__月___日; 竣工日期__年___月___日。

　　1.7 工程款和報價單 (1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)_________。 金額大寫：_________ (2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。 (3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

　　3.1 施工圖紙采取下列第_________種方式提供： (1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。 (2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)的要求。

　　3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條 甲方工作

　　4.1 開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2 無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3 負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4.4 遵守物業管理部門的各項規章制定。

　　4.5 負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.6 不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　4.7 凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.8 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4.9 參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條 乙方工作

　　5.1 施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2 嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

有關裝修合同集錦 篇3

　　建筑資質等級證書號：

　　本工程設計人：?聯系電話：

　　施工隊負責人：?聯系電話：

　　依照《_____》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條?工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積：

　　1.3工程戶型：

　　1.?4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

　　1.5工程承包，采取下列第?種方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

　　1.6工程期限?日(以實際工作日計算);

　　開工日期?年?月?日;

　　竣工日期?年?月?日。

　　1.?7工程款和報價單

　　(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)

　　金額大寫：

　　(2)?報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3)?報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條?工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條?施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

　　3.1施工圖紙采取下列第?種方式提供：

　　(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20_________)的要求。

　　3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條?甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。

　　4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條?乙方工作

　　5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3?通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5.4甲方為_____的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條?工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條?材料供應

　　7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

　　(2)?應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　(3)?雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

　　(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

　　第八條?工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2對以下原因造成竣工的日期延誤，?工期應當順延：

　　(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　8.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.4判斷造成工期延誤以雙方認定的文字協議為確定雙方責任的依據。

　　第九條?質量標準

　　9.1?裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20_________)的標準執行。

　　9.2本工程施工質量按下列第?項標準執行：

　　(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/TO1-43-20_________);

　　(2)《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/T01-27-20_________)。

　　9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第十條?工程驗收

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條?工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數?支付時間?工程款支付比率?應支付金額

　　第一次?開工三日前?50%

　　第二次?工程進度過半?45%

　　第三次?竣工驗收合格?5%

　　11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11.4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

　　第十二條?違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

　　12.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

　　第十三條?爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向?人民法院起訴，或按照另行達成的_____條款或_____協議申請_____。

　　第十四條?附則

　　14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

　　14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

　　14.6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條?其他約定事項

　　甲方(簽字)：?乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年?月?日?年?月?日

　　市場主辦單位(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　年?月?日

有關裝修合同集錦 篇4

　　發包人(甲方)：________________________

　　承包人(乙方)：________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜，達成如下協議：

　　第一條裝修內容

　　1、地點：

　　2、承包范圍：

　　3、承包方式：雙方商定采取下列第

　　第二條：雙方責任

　　1、從合同簽定后天開始施工。

　　2、嚴格按照發包人的要求進行施工。

　　3、承包人必須保護好原居室室內的`家具、水、暖、電、管線等。

　　第三條關于工期

　　1、期限天，開工日期年____月____日，竣工日期年月日。

　　2、如相互造成施工延續，賠償對方%違約金。

　　第四條關于材料要求

　　1、雙方商定后施工。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。

　　承包方：

　　日期：年月日

　　發包方：

　　日期：年月日

　　本合同雙方當事人：

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　名稱：

　　地址：延安市東關45棟2單元202室

　　聯系電話：___

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　工程責任人：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　1、工程地點：

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限30天

　　開工日期20__年01月05日

　　竣工日期20__年02月05日

　　4、雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)__元。首付____元，第二次付____元。

　　5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修半年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　8、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　9、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

有關裝修合同集錦 篇5

　　甲方（發包方）：_______裝修合同報價清單__裝修合同怎么寫

　　單位名稱：_________電話：_________

　　住址：_________通訊地址：_________

　　乙方（承包方裝修合同電子版）：_________

　　法定住址：______裝修合同范本簡單___法定代表人：_________職務：_________

　　聯系人：_________身份證號碼：_________電話：_________

　　通訊地址：_________郵政編碼：_________

　　第一條工程概況

　　1.1

　　工程地點：_________市_________區（縣）_________路________裝修合同報價清單_號_________樓_________室。

　　1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工裝修合同簡單版面積_________平方米。

　　1.3

　　工程造價：家庭居室裝飾裝修裝修合同報價清單工程的裝修合同報價清單價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：____裝修合同_____。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第__裝修合同怎么寫_______種方式。

　　（1）乙方裝修合同報價清單包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附裝修合同模板電子版件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.5工程期裝修合同模板限_________天；開工日期_________年_______裝修合同報價清單__月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供裝修合同電子版：

　　1、甲方自行設計裝修合同報價清單并提供施工圖紙，交圖時間為_____裝修合同注意事項別忽視____年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖裝修合同注意事項別忽視紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；

　　3、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第三條甲方權利義務

　　1 、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

　　2 、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；

　　3 、工程裝修合同范本簡單所在的物裝修合同書業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料；

　　4、房屋裝飾裝修所產生的廢裝修合同報價清單棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物裝修合同模板電子版業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運；

　　5 、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

　　第四條乙方權利義務

　　1 、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工裝修合同書程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；

　　2、安承接家庭居室裝飾裝修合同裝修工程的單位和個人裝修合同模板，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的裝修合同報價清單安全；

　　3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上裝修合同模板、下管道的暢通；

　　4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；

　　5 、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后裝修合同簡單版，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工裝修合同簽訂需要注意的細節程

　　6、乙方自行裝修合同報價清單采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超裝修合同模板標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；

　　7 、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　8 、乙方施工應符裝修合同書合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造；裝修合同模板

　　9 、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；

　　第五條材料的提供

　　1、由甲方提供的`材料、設備，其規格、質量應裝修合同簽訂需要注意的細節符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理裝修合同簡單版交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；

　　2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；

　　3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管裝修合同模板電子版費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；

　　4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。

　　第六條工期延誤

　　1 、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延裝修合同書；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　2 、裝修合同范本簡單甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；

　　3 、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條質量標準

　　（1）乙方必須按照設計文件和國裝修合同簡單版家現行的技術裝修合同注意事項別忽視標準、規范進行施工。

　　（2）裝修合同簽訂需要注意的細節乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行裝修合同注意事項別忽視的工程質量驗收標準驗收。

　　（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無裝修合同電子版償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

　　第八條工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

　　（1）水、電管線，防裝修合同報價清單水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

　　（2）油漆、面層涂料施工前驗收；

　　（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的裝修合同工期延誤及其它損失均由甲方承裝修合同怎么寫擔；

　　2、保修

　　（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。

　　（2裝修合同報價清單）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防裝修合同簡單版水要求的廚房、衛生間和外墻面的裝修合同注意事項別忽視防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣裝修合同電子版工驗收合格之日起裝修合同模板電子版計算。

　　第九條工程款支付方式

　　1 、竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業務員裝修合同簽訂需要注意的細節或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　2 、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　3、雙裝修合同方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　第十條違約責任

　　11.1

　　合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無裝修合同注意事項別忽視論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同裝修合同報價清單意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

　　11.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由裝修合同怎么寫責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

　　第十一條附則

　　12.1本合同簽訂后工程不得轉包。

　　12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本裝修合同簽訂需要注意的細節合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。

　　12.4合同履行完后自動終止。

　　12.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

　　12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字裝修合同書）：_________委托代理人（簽字）：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日____裝修合同_____年____月____日

　　家庭裝飾裝裝修合同注意事項別忽視修市場合同認證意見（裝修合同書商場合同認證章）：_________裝修合同電子版

　　委托代理人（簽字）：裝修合同報價清單_________

　　聯系電話：_________

　　簽訂地點：_________

　　_________年____月____日

有關裝修合同集錦 篇6

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則， 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并持有市建委頒發的《建筑業企業資質證書》的企業。

　　2. 工程地址：__________________________________________________

　　3. 居室規格：__________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　⑴____室，計__________ 平方米;

　　⑵_____廳，計__________ 平方米;

　　⑶_____廚房，計__________ 平方米;

　　⑷_____衛生間，計__________平方米;

　　⑸_____ 陽臺，計__________平方米;

　　⑹______過道，計_______平方米;

　　⑺其他(注明部位)__________，計_______平方米;

　　4.工程內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　5.委托方式：_____________________________________

　　6.工程開工日期：_______年 _______月 ________日

　　7.竣工日期： __________年_________ 月_________ 日

　　工程總天數：_____________ 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) 元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1.材料款_______ 元;

　　2.人工費 _________元;

　　3.設計費 ________元;

　　4.施工清運費 _________元;

　　5.搬卸費 ________元;

　　6.管理費 __________元;

　　7.稅金(3.41%)___________ 元;

　　8.其他費用(注明內容) _____________元;

　　第三條：質量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2. 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 質量檢查監督部門：市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　6. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1. 工程質量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1. 甲方

　　1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2. 乙方

　　1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2. 指派(姓名) 為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3. 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4. 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

　　5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1. 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2. 補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3. 本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

　　甲方(業主)： (簽章) 乙方： (簽章)

　　住所地址： 企業地址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

有關裝修合同集錦 篇7

　　上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司

　　地址：____市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：_________

　　被上訴人（原審原告）：_________女士

　　地址：____市____區____街

　　原審被告：____A房地產開發有限公司

　　地址：____市____區____東路____號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　____市中級人民法院

　　上訴人：____置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20_________年_________月_________日

有關裝修合同集錦 篇8

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行員工文化室裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點：

　　2.住房結構：施工面積____平方米。

　　3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4.承包方式包工包料。

　　5.工期：自________年_____月_____日開工，至________年_____月_____日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日施工方進場支付_______元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次施工過程中工期進度過半支付工程總造價___%合計_________元

　　(3)第三次竣工驗收當天支付工程總造價___%合計_________元

　　(4)第四次竣工后三個月工程無質量問題，剩于10%甲方支付乙方合計_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式___份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：___________乙方(簽章)：___________

　　簽訂日期：_______年____月____日_______年____月____日

有關裝修合同集錦 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將_______________________工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

　　第一條工程名稱：

　　第二條工程地點：

　　第三條工程內容：

　　第四條工程造價及結算方式

　　1、本工程平涂面積______m2，單價為______元/m2（此單價不含稅金、配合費）。

　　2、工程總造價為___________，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。

　　第五條合同工期

　　甲方發出進場通知后，______天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為______天。

　　在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

　　1、遇到不可抗拒的災害或事故。

　　2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。

　　第六條工程款支付

　　甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的_____（按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款_________萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。

　　第七條甲方、乙方責任范圍

　　一、甲方責任

　　1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。

　　2、按第六條支付乙方進度款。

　　3、負責提供施工相關的資料。

　　4、甲方派__________為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現場簽證工作。

　　5、負責組織工程的竣工驗收。

　　二、乙方責任

　　1、嚴格按甲方確定的'施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。

　　2、乙方要派__________為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。

　　3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。

　　4、做好文明施工，工完場清工作。

　　第八條違約責任及爭議解決辦法

　　1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。

　　2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關_____機構或向法院起訴解決。

　　第九條其他事項

　　1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。

　　3、合同簽訂地點：

　　甲方：

　　甲方代表：

　　電話：

　　地址：

　　乙方：

　　乙方代表：

　　電話：

　　地址：

　　_______年_______月_______日

有關裝修合同集錦 篇10

　　發包方:

　　聯絡方式：

　　身份證：

　　地址：

　　承包方:

　　身份證：

　　聯絡方式：

　　家庭住址:

　　根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。

　　2、裝飾施工地點：

　　3、施工范圍：臥室客廳餐廳廚房衛生間陽臺，套內面積平方米。

　　4、裝飾施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程。

　　5、承包方式為乙方包工包部分材料。

　　6、總價款：￥元，大寫：

　　其中：

　　材料費：____________人工費：____________

　　管理費：____________設計費：____________

　　垃圾清運費：____________稅金：____________

　　材料搬運費：____________

　　其他費用：____________

　　以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款為閉口價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。

　　如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。

　　7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期____天。

　　第二條關于雙方職責的約定

　　1.甲方責任：

　　甲方應在開工前一天，并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

　　根據乙方提供的需求按時提供自購材料。

　　2.乙方責任：

　　參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

　　乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。

　　乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。

　　第三條關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：。

　　甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　2.甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：。

　　乙方應嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。

　　甲方自購的材料，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。

　　5、為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需

　　要購買的材料的清單，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確的所需材料的數量。由于乙方材料估算誤差大于10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。

　　3.關于施工工藝，雙方另做如下約定：

　　1)衛生間和廚房要作好防水，并經12小時積水滲漏試驗

　　2)衛生潔具固定牢固，管道接口嚴密。

　　3)線路穿管后必須可以抽動。

　　4)杉木地板與龍骨成45度角鋪，使用木螺釘固定。

　　5)墻面乳膠漆，一底兩面

　　6)門套和踢角線，一底三面

　　7)門，一底三面

　　4.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5.由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失，由乙方負責修復及賠償;

　　6.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。

　　7.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　8.工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在附件四《工程質量驗收單》中書面確認，乙方不得進行下一階段工程施工。。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。

　　9.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續。

　　如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。

　　10.工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

　　第五條關于安全生產和防火的約定

　　1.甲方提供的施工要求應同乙方協商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　1.工程款付款方式：

　　工程款及材料款付款時間表

　　付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額

　　合同簽訂后開工前三天內30%

　　水電驗收合格時水電驗收合格兩天內工期過半油漆工進場前30%

　　竣工驗收驗收合格當天30%

　　工程質保尾款驗收合格之日起六個月10%

　　2.雙方款項往來均應出具收據。

　　3.工程結算：。

　　第七條違約責任

　　1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。

　　5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　6.工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

　　7.乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，應根據假冒偽劣的材料的價款，雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。

　　8.如在施工過程中，產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方一人追究賠償責任。

　　第八條糾紛處理方式

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方應盡量協商。或若協商不成時，可以按照本協約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟

　　第九條協議的變更和解除

　　1.協議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，重新簽訂補充條款。

　　2.施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。

　　3.如由于乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。

　　第十條附則

　　1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　2.本協議簽訂后，工程不得轉包。

　　3.本協議一式________份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　住址：住址：

　　電話：電話：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

有關裝修合同集錦 篇11

　　合同編號：__________________

　　發包人(甲方)：______________________________

　　承包人(乙方)：______________________________

　　承包人資質等級：______________________________

　　使用說明

　　一、本合同適用于在北京市行政區域內施工的新建、改建、擴建的公用設施、寫字樓、娛樂場所、飯店、酒樓、商場、車船、飛機等非家庭居室的裝飾裝修工程及其他環境藝術裝飾裝修工程。承包人應具有工商行政管理機關核發的營業執照與行業主管部門核發的施工企業資質等級證書。

　　二、按照《招標投標法》采用招投標方式確定承包人的，合同應依照中標文件要求執行，但中標書內容、工程圖紙、招投標合同條款、技術規范和承諾書，有與《_____》相悖之處的，應以《_____》規定為準。

　　發包人(甲方)：(全稱)______________________________

　　承包人(乙方)：(全稱)______________________________

　　依照《_____》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。

　　1.工程概況

　　1.1?工程名稱：______________________________。

　　1.2?工程地點：______________________________。

　　1.3?工程內容：______________________________。

　　1.4?承包范圍：______________________________。

　　1.5?承包方式：

　　□乙方包工、包全部料?□乙方包工、包部分料(見附件)?□乙方只包工

　　1.6?工程結構：______________________________。

　　1.7?裝飾裝修施工面積：______________________________。

　　2.工程質量

　　2.1?本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

　　2.2?國家、北京或專業標準：《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-_________)

　　2.3?約定標準：______________________________。

　　3.工期

　　3.1?總工期：____日(為日歷工期，并包括法定節假日)。

　　3.2?開工日期：____年____月____日。

　　3.3?竣工日期：____年____月____日。

　　3.4?延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。

　　3.5?暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。

　　3.6?工期順延

　　3.6.1?發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：

　　(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　　(2)工程量增加、設計變更的。

　　(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　　(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。

　　(5)?7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

　　(6)甲方未按時支付工程款的。

　　(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

　　(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2?出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。

　　3.7?工期提前

　　3.7.1?提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2?提前竣工協議應包含以下內容：

　　(1)提前的的時間。

　　(2)乙方采取的技術措施。

　　(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。

　　(4)實行新技術措施增加的費用。

　　4.設計

　　4.1?設計圖紙及技術文件的提供方式

　　□由甲方于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

　　□由乙方于開工____日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于____日內審批完畢并交還乙方。

　　□由甲方委托的專業設計公司于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

　　4.2?設計變更

有關裝修合同集錦 篇12

　　(發包方)甲方：______

　　(承包方)乙方：______

　　按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計，施工企業管理規定》的規定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_____________室內裝飾工程

　　2、工程地點：________________________

　　3、承包范圍：____________________________________

　　4、承包方式：施工承包，包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。

　　5、工期：本工程自______年__月____日開工，于______年__月____日竣工，具體開工日期以甲方通知為準。

　　6、工程質量：按本合同第5條約定標準

　　7、合同價(人民幣大寫)：__________________元整。

　　二、甲方義務

　　1、開工前甲方組織乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　2、甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　三、乙方義務

　　1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2、乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的.關系。

　　5、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞，乙方負責修復，費用乙方自理。

　　四、關于材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料：

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方提供的材料：

　　3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　五、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　六、關于工程價款及結算的約定

　　1、進場施工前后三日支付____________元整，工程進度過半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。

　　2、本合同價款以雙方確認為結算依據，具體是指完成工程量清單中的一個規定計量單位的分部分項工程所需的全部費用，包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。

　　3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結算依據(即由乙方報給甲方審核后確認)，其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價，不因任何因素而調整。

　　4、如分部分項工程量清單中的工程內容發生變化時，在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當的調整，變更增加項目，合同中有單價的，按合同中對應的單價計算;合同中有類似項目的，以類似項目單價為基礎，按預算計價原則調整后作為結算單價;合同中沒有的項目，乙方按預算計價原則重新編制綜合單價，按甲方審核確認后之單價結算。

　　5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方說明。

有關裝修合同集錦 篇13

　　發包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程內容及做法（室內裝飾裝修工程施工項目預算表）。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第（1）種承包方式。

　　（1）承包方包工、包料；

　　（2）承包方包工、部分包料；

　　（3）承包方包工、發包方包料（發包方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4 工程期限______個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期______年________月________日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）： ,小寫： 元。本價格為裝飾工程預算書

　　第二條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第（2）種方式提供：

　　（1）發包方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份（詳見裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　（2）發包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份（詳見裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　第三條 發包方義務

　　3.1 開工前____2____天，為承包方入場施工創造條件。包括：清理施工現場，以不影響施工為原則；

　　3.2 提供施工期間的水源、電源；

　　3.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系；

　　3.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　3.5 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承包方義務

　　4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　4.3 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議（或變更項目預算表），同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　6.2 由承包方提供的材料、設備（承包方提供裝飾裝修材料表），承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，并接受發包方檢驗。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）發包方同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延； 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。

　　7.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。

　　7.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延； 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的，返工費用由承包方承擔。

　　第八條 質量標準：

　　雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由洛陽市裝飾辦對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同 約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。

　　第九條 工程驗收和保修

　　9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　（1）水電施工改造完工， 開關插座定位驗收； 防水層經48小時試水不漏；

　　（2）泥工粉砌新墻完畢， 墻、地磚鋪貼完工；

　　（3）木工吊頂，木制品完工；

　　（4）全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）。

　　9.2 工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。

　　第十條 工程款支付方式

　　10.1 合同簽定后，發包方按約定向承包方預付工程款總價的70%,即 ；隨進度到批刮墻面前付到工程款25%，即 ；剩余5%，即 工程驗收后付清。

　　10.2 工程驗收合格后，承包方應向發包方提出工程結算，并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）并簽字。

　　10.3 如甲方需要發票，工程款全部結清后，承包方向發包方開具正式統一發票（稅金另計）。

　　第十一條 違約責任

　　11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　11.2 未辦理驗收手續，發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。

　　11.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　11.4 發包方未按期支付每次工程進度款的（驗收簽字三日內），每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元，七天后乙方可中止合約。

　　11.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元。

　　第十二條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

　　（一）提交洛陽市裝飾辦處理。

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條 幾項具體規定

　　工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第十四條 其他約定事項： _______________.

　　第十五條 附則

　　15.1 本合同 經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　15.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　15.3 本合同一式____貳____份，雙方各執___壹___份。

　　15.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律 效力。

　　附件一：室內裝飾裝修工程施工項目預算表；

　　附件二：甲方提供材料，設備表；

　　附件三：工程項目變更單

　　附件四：工程質量驗收單

　　附件五：工程結算單

　　附件六：工程保修單

　　承 包 方（簽字）： 發 包 方（簽字）：

　　年 月 日 年 月 日

有關裝修合同集錦 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將_______________________工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

　　第一條?工程名稱：

　　第二條?工程地點：

　　第三條?工程內容：

　　第四條?工程造價及結算方式

　　1、本工程平涂面積______m2，單價為______元/m2（此單價不含稅金、配合費）。

　　2、工程總造價為___________，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。

　　第五條?合同工期

　　甲方發出進場通知后，______天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為______天。

　　在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

　　1、遇到不可抗拒的災害或事故。

　　2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。

　　第六條?工程款支付

　　甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的_____（按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款_________萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。

　　第七條?甲方、乙方責任范圍

　　一、甲方責任

　　1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。

　　2、按第六條支付乙方進度款。

　　3、負責提供施工相關的資料。

　　4、甲方派__________為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現場簽證工作。

　　5、負責組織工程的竣工驗收。

　　二、乙方責任

　　1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。

　　2、乙方要派__________為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。

　　3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。

　　4、做好文明施工，工完場清工作。

　　第八條?違約責任及爭議解決辦法

　　1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。

　　2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關_____機構或向法院起訴解決。

　　第九條?其他事項

　　1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。

　　3、合同簽訂地點：

　　甲方：?乙方：

　　甲方代表：?乙方代表：

　　電話：?電話：

　　地址：?地址：

　　_______年_______月_______日

有關裝修合同集錦 篇15

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、承包方為經工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

　　2、裝飾施工地點

　　3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____其中：

　　材 料 費：______，人工費：______

　　管 理 費：______，設計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____

　　其 他 費 用：______

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、材料供應

　　1、發包方提供的材料：詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，承包方應及時向發包方書面提出，發包方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場后，經承包方驗收，由承包方負責保管，承包方可收取發包方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由承包方負責賠償。

　　2、承包方提供的.材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3、承包方對發包方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的裝飾，非經發包方同意，不得挪作他用。如承包方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

　　4、承包方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由發包方承擔，工期順延。

　　4、由于承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不變。

　　5、在施工過程中，發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，發包方自負，給承包方造成損失的，發包方應予賠償。

　　6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，發包方不能按預約規定日期參加驗收，由承包方組織人員進行驗收，發包方應予承認。事后，若發包方要求復驗，承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由發包方承擔，工期也予順延。

　　7、工程竣工：承包方應提前三天通知發包方驗收，發包方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，發包方應承認原竣工日期，并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

　　四、安全生產：

　　發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬發包方責任的，發包方負責和賠償;屬于承包方責任的，承包方負責修復和賠償。

　　五、工程價款

　　1、工程款付款方式列下表：

　　2、工程結算：詳見《工程結算單》。

　　3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　甲方：____________________________乙方：_______________________

　　(蓋章)____________________________(蓋章)_____________________

　　法定代表人：____________________法定代表人：__________________________

有關裝修合同集錦 篇16

　　選擇信譽好的裝修公司，不要隨便請裝修“游擊隊”

　　在裝修行業中，很多游擊隊都是掛靠大裝修公司，或者存在裝修公司把一些工程進行轉包的現象。所以，業主在簽訂合同前，可要求公司出示其全套工商注冊資料，以及一些相關資質證書，并且核對公司用的企業名稱及蓋的公章是否是同樣的名稱。

　　與裝修公司洽談，業主一定要有備而來，一則可以節省時間，二則不至于一問三不知。這些準備工作包括：明確裝修要求；到材料市場去走走，了解材料的大致價格；確定裝修價位，最好留有余地，比如確定一個最低價位和最高價位。

　　報價單不僅要看價格，還要看材料說明和施工工藝

　　業主在拿到裝修公司提供的報價單后，一定要仔細閱讀，很多業主拿到報價單后看的僅是價格一欄，報價低了就認為可以，報價高了就一個勁砍價。其實，這樣做是錯誤的。如果價格沒有與材料、制造或安裝工藝技術標準結合在一起，該報價就只是一個虛數。所以，報價單中需要關注的不僅僅是價格，材料說明及制造安裝工藝技術標準也非常重要。并且業主要提防裝修公司的單價陷阱，裝修不比買別的東西，其價格非常不透明。所以，一定要擦亮眼睛，而且業主一定要和裝修公司一起到現場測量并且計算實際的數據，看清楚所有報價再給錢。

　　砍價時要把握好度，爭取付款方式3：3：3：1比例

　　業主在和裝修公司談判的時候，不要進行過分的砍價。砍價前應該對每個項目，合格工程的最低價格有大概了解，砍價也不宜砍得太低，適中就可以。裝修是先定價格再施工，如果砍價太低，裝修公司又舍不得丟了這個單，很可能忍痛接了活兒但在裝修過程中再想盡辦法找回來。所以，和裝修公司砍價一定要適可而止，而且，砍價前一定要約定好所有工序的工藝和用料，砍價后也要確認工藝和用料標準沒有降低。在一般的裝修合同中，裝修付款方式通常是分三次付清。建議在簽訂合同時，盡量約定把付款時間按照工程進度3：3：3：1的進行支付。 小心合同中出現的“按實際發生計算”的字眼，注意約定裝修輔料用料與裝修公司簽訂合同前，應該要求裝修公司盡量詳細地在報價單中標明每個項目的具體工程量，特別是在水電路改造這樣的項目中，特別要避免裝修公司使用“按實際發生算”這樣模糊的描述。

　　一般業主不會忘記在附件中約定一些材料的品牌和品質等級型號等內容，但注意的都是水泥、乳膠漆、大芯板等主材，而常疏忽輔料比如白乳膠、烯料、勾縫劑之類的建材。其實，輔料這些東西嚴重影響裝修工程的環保性，無論用了多好的大芯板，如果所用的白乳膠是不環保的，那么完工后的家具一定是不環保的，其污染性是超乎想象的，所以在簽訂合同時一定要對工地所用的這些輔料的品牌及型號加以限定。

　　明確合同中對工期、保修等的約定，附有詳細的設計圖 裝修合同中必須嚴格約定工期，而且應該明確約定如果施工方延誤工期，應該對業主的賠償責任，最好是每延誤一日，按照總工程款的某個比例賠付給業主。切記在合同中只約定了工期卻沒有注明違約責任的工期約定等于一條空文。而且，業主一定要與裝修公司約定項目保修，包括保修期限與保修范圍，比如出了問題，裝修公司是包工包料全權負責保修，還是只包工不負責材料保修，或是還有其它制約條款，這些都一定要在合同中寫清楚。

　　業主還需注意，裝修合同中必須附上詳細的設計圖，簽訂合同時要留意設計圖是否標注了比例及詳細的尺寸說明，不明白的就要問，不合適的就讓設計師改，這個時候一定不要嫌麻煩。

　　細節問題馬虎不得，凡事多留幾個心眼

　　為了防止因一些細節問題，業主和裝修公司產生糾紛，業主們最好就這些細節問題和裝修公司進行約定。如水電費用問題，裝修過程中，現場施工都會用到水，電，煤氣等，一般到工程結束，水電費加起來是筆不小的數字，這筆費用應該誰來支付，在合同中也應該標明。又如增減項目問題，多做個柜子，多改幾米水電路等等在裝修中挺常見，但需在增減項目施工前，項目變更須有文字約定，詳細注明變更數量級價格并經業主簽字認可方可作為結算依據。

　　七大類“霸王條款”為:

　　一、免除經營者對提供的商品或者服務依法應當承擔的保證責任

　　【條款內容】在裝修過程中,裝修企業往往會在已經印制好的裝修合同中載明:“裝修工程自驗收合格,雙方簽字之日起保修期為一年；工程竣工后如出現質量問題,屬于乙方責任的,乙方應無償保修,保修期為一年。”還有的裝修公司規定,凡不是本公司采購的材料,不負責保修與環保質量保證。

　　【點評】據介紹,濟南市住建委《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第三十二條、《山東省建筑裝飾裝修管理辦法》第十七條和《山東省消費者權益保護條例》第三十七條規定,住宅室內裝修工程最低保修期限為二年；有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏五年。

　　同時,根據《消費者權益保護法》第九條規定,消費者有選擇裝飾材料的權利,裝修企業無權排除消費者的此項權利。裝修企業的這種強制搭售行為違反該法規定。因此無論消費者從何處購買的裝飾材料,裝修企業都應當承擔保修責任。

　　二、設定消費者應當承擔的違約金或者損害賠償金超過法定數額或者合理數額

　　【條款內容】裝修企業在裝修合同中規定,簽單后如因甲方(消費者)原因發生退單,公司收取其工程款的20%作為違約金。

　　【點評】工商部門介紹,從目前裝飾行業的利潤狀況看,20%的違約金有可能超過了裝修企業的合同利潤。這一條款對消費者不公平。

　　【修改建議】工商部門建議,合同簽訂后,除具備雙方約定解除合同條件外,因甲方(消費者)原因單方解除合同,甲方應承擔違約責任,并向乙方(裝修企業)支付造成損失或可能預見造成損失的X%的違約金(不超過造成實際損失的30%)。

　　三、設定消費者承擔應當由格式條款提供方承擔的經營風險責任

　　【條款內容】一些裝修企業在裝修合同中規定,凡私自與施工人員商定更改施工內容引起的一切后果,均由消費者自負,給裝修企業造成損失的,消費者還應予以賠償；非因裝修企業原因造成的停水、停電、停氣影響導致停工8小時以上工期相應順延,造成的誤工、損失費用的由消費者承擔。

　　【點評】工商部門認為,施工方人員答應,也就代表施工方同意了變更方案,由此引起的后果應由施工方負責。由于意外事件等不可抗力因素造成的停水、停電、停氣,根據《合同法》規定,消費者不應或不完全應消費者承擔誤工、損失費用。

　　【修改建議】工商部門建議,在施工過程中,甲方(消費者)如需更改施工內容,須與乙方(施工企業)協商一致,由合同雙方共同簽訂書面變更協議和工程項目變更表,但不應造成乙方不合理的費用,同時調整相關工程費用及工期。如因消費者原因造成的停水、停電、停氣8小時以上,工期相應順延,造成損失的由消費者承擔。如因不可抗力因素造成的成的停水、停電、停氣8小時以上,工期相就順延,應視情況由裝修企業全部或部分承擔責任。

　　四、設定消費者承擔其他依照法律法規不應由消費者承擔的責任

　　【條款內容】有的裝修企業在裝修合同中規定,防水工程保修期內施工方只負責維修,不負責賠償因漏水、滲水造成的損失。

　　【點評】據介紹,《山東省建筑裝飾裝修管理辦法》規定,建筑裝飾裝修工程在保修范圍和保修期限內發生質量問題的,施工方應當履行保修義務,并對造成的損失承擔賠償責任。

　　【修改建議】保修期內施工方負責維修,對因工程質量問題造成漏水、滲水所造成的損失承擔賠償責任。

　　五、排除消費者依法變更或者解除合同的權利

　　【條款內容】一些裝修企業在裝修合同中規定,甲方(消費者)在項目施工前可以刪減項目,但不得超過20%,項目開工后不得刪減；工程減項不能超過合同總造價的30%,超過部分裝飾公司應向消費者支付減項金額的10%作為損失調整費。

　　【點評】據介紹,《合同法》規定,經雙方協商一致,可以變更合同。濟南市住建委《住宅室內裝飾裝修管理辦法》也規定,住宅裝飾裝修合同應當包括合同變更的條件。

　　裝飾公司以格式合同的形式,使用固定文字不給消費者商量的機會,限制和排除消費者了變更合同的權利,侵害消費者的合法權益。

　　六、排除消費者解釋格式條款的權利

　　【條款內容】裝修公司在格式合同中往往規定,裝修企業擁有最終解釋權。

　　【點評】記者了解到,《消費者權益保護法》第二十四條元寶:經營者不得以格式合同、通知、聲明、店堂告示等方式作出對消費者不公平、不合理的規定,或者減輕、免除其損害消費合法權益應當承擔的民事責任。

　　【修改建議】刪除該條款。

　　七、排除消費者依法應當享有的其他權利

有關裝修合同集錦 篇17

　　一、合同方

　　1、發包方(以下簡稱甲方)：

　　2、承包方(以下簡稱乙方)：

　　二、總則

　　甲、乙雙方經過全面充分磋商，甲方同意委托乙方承接專賣店，為明確雙方的權利、義務和責任，保證工程按質按量順利進行，本著信任、協作、配合、守約的原則，特訂立本合同，以便遵循。

　　三、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　五、工程造價及承包方式：

　　1、本工程以人民幣進行報價，采取全部包工、包料的承包形式。

　　2、工程項目造價以審計審定的預算造價，為萬元。以后項目有增減，按審計審定單價和甲方簽訂預算進行計算。

　　六、工程項目

　　以本工程預算表為準。

　　七、施工期限：

　　1、本工程正式施工從年日，施工期為天。如有不可抗拒的因素，工期順延。若乙方提前一天完成甲方按200元/天獎勵乙方，若乙方不能按時完工甲方扣乙方200元/天。

　　2、甲方如提出增減項目或要求修改設計，應在該項目材料進場之前或未施工之前發出書面通知，由乙方技術負責人及主管簽字認可，對增減項目乙方應在較短的時間內拿出預算交甲方認可。

　　八、工程管理和質量驗收：

　　1、根據甲、乙雙方認可的設計圖紙、工程預算內容及工程預算項目的質量要求進行施工。在施工期間如有變更需經甲、乙雙方協商解決，確保施工質量和設計效果。

　　2、甲、乙雙方指定專人負責管理、監督、檢查工程進度和質量、互相協調配合，保證工程順利進行。

　　3、由甲方、乙方確定專人組成工程質量驗收小組，竣工時進行整體驗收，合格后以雙方有關負責人簽字為準。

　　4、乙方在施工過程中應接受甲方現場管理人員統一安排，乙方在施工中不得偷工減料，以次充好，如經甲方發現有權停止施工，損失由乙方負責承擔。

　　九、安全：

　　乙方加強安全教育和檢查工作，預防發生事故，確保安全施工，如發生人為責任安全事故由乙方負責。

　　十、現場：

　　甲方應在乙方進場時提供必要的施工條件，保證現場免費用水用電。

　　十一、付款方式和結算：

　　合同簽訂后，甲方須該項工程總造價的60%做為乙方進場施工費，待木工工程完工后甲方應支付該項工程總造價的30%做為乙方進度款，工程完成驗收合格后三天之內。甲方應支付乙方該項工程總造價10%的余款。

　　十二、其它事項：

　　1、本工程合同簽訂后，不得轉包其他單位施工，否則按違約處理，終止合同。

　　2、工程竣工驗收后保修期三個月，保修期內如因施工質量和材料不符合標準所發生的維修費用由乙方負責支付。

　　3、本合同簽字后生效，具有法律效力。

　　4、本合同未盡事宜，可另行補充合同解決或協商解決，補充合同與本合同有矛盾時，以補充合同為準，并具有同等法律效力。

　　5、本合同附件含預算二份。

　　6、本合同附件含施工圖二份。

　　十三、本合同一式二份(甲、乙雙方各執1份)

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　代表人：代表人：

　　電話：電話：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

　　專賣店裝修合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　裝修店店名：裝修店地址：

　　裝修后店面性質：專賣店店中店其他

　　現甲方為支持乙方的銷售，雙方經過友好協商，達成如下協議：

　　一、裝修前提;

　　1、乙方必須為甲方合法簽約“德國鯊魚”產品經銷商。2、乙方擁有本店一年以上合法使用權。

　　二、裝修費用申請、報銷程序;

　　1、簽訂此合同前，乙方必須向甲方提出書面申請，并出具房屋使用合同(租貸合同或產權證等能證明使用期限的資料);2、申請內容必須含：

　　(1)店面裝修前各部位詳細照片及內部結構總體平面圖;

　　(2)店面裝修部位平面示意圖(必須標明真實尺寸)

　　3、甲方根據乙方提供的合格資料予以設計、預算之后，向乙方提供《經銷店裝修合同》。

　　4、若乙方認可，則在《經銷店裝修合同》、《裝修合同附件》蓋章、簽字確認后回傳甲方，甲方蓋章、簽字確認后將合同及附件回傳乙方，此裝修項目即刻生效(注：生效前提為《經銷店裝修合同》、《裝修店合同附件》二內容須同具備)。

　　5、(1)乙方報銷時須及時提供本店裝修后詳細照片，否則甲方有權不予承擔任何費用。

　　(2)乙方未按《裝修合同附件》(施工明細表、施工圖)施工而擅自改動裝修內容，甲方有權少承擔費用或不予以承擔費用。

　　(3)費用結算：裝修完工甲方驗收合格后，予以核報總費用的40%，其余部分視乙方后期銷售實績予以分階段報銷。

　　三、甲、乙方責任：

　　1、店面裝修后銷售“德國鯊魚”產品時限要求：在非甲方主動終止銷售合作的情況下，此店自裝修結束后，X年X月X日前必須銷售“德國鯊魚”的產品，不得在本店內(或展廳)銷售非“德國鯊魚”之產品，否則，甲方有權要求乙方向甲方賠償本店所有裝修費用。

　　2、若因使用權等乙方原因造成本店裝修后不能達到第三條第(1)項時限內銷售“德國鯊魚”之產品，則甲方有權要求乙方向甲方賠償本店所有裝修費用。

　　四、合同的變更和終止：

　　若乙方在裝修過程中中途停止裝修，其所有費用乙方自行承擔本合同雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方：(章)乙方：(章)

　　簽約代表：簽約代表：

　　簽訂日期：簽訂日期：

　　專賣店裝修合同協議范本

有關裝修合同集錦 篇18

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　一、工程地址：

　　二、居室規格：房型___________平方米。

　　三、施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工項目單》和施工圖、效果圖等。

　　四、委托方式：_____________(包工不包料)。

　　五、開工日期：20___年____月____日，竣工日期20___年____月____日，工程總天數：____天。

　　第二條：工程價款

　　工程價款共計_________________________(金額大寫)__________________________。

　　第三條：質量要求

　　一、工程使用主要材料由甲方自行采購，其品種、規格、名稱需經雙方認可。

　　二、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定及行業標準執行。

　　三、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應書面確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　四、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　五、甲方委托___________________對乙方的全部施工活動及工程質量進行監督，乙方同意接受___________________的監督及管理，乙方同意在本合同簽訂時向______________繳納人民幣 萬元作為工程質量保證金，該保證金(不計息)在質保期滿后返還乙方。

　　第四條：材料供應

　　本工程所需材料由甲方負責采購。乙方負責材料管理，甲方委托___________________進行監督。

　　一、乙方依據甲方所確認的施工圖紙向甲方提出書面的材料采購計劃書，明確所需材料的種類、規格、數量。

　　二、甲方根據乙方所報計劃采購材料。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。

　　三、甲方委托___________________對材料的保管及使用情況進行監督。

　　第五條：付款方式

　　一、甲方按照工程進度支付乙方工程價款。

　　甲方按照工程進度將工程價款交予___________________保管，并委托__________________按期支付乙方。

　　二、甲方逾期付款系違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工

　　程價款時，不得交付使用。工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。

　　三、甲乙雙方一致同意由甲方委托___________________對工程價款的支付予以監督。

　　第六條：工程工期

　　一、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程總價款的1%作為違約金罰款支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以工程總價款的1%作為誤工費支付給乙方。

　　二、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　三、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門協調處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第七條：其他事項

　　一、甲方責任

　　甲方委托___________________提供經物業管理部門認可的房屋相關圖紙及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　二、乙方責任

　　1、指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務，并負責把施工產生的垃圾運出施工現場。

　　2、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　3、乙方因工程施工出現乙方人員傷亡及施工現場周圍人員的傷亡，由乙方負全部責任。

　　第八條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的20%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第九條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以向本合同中甲方裝修房屋所在地人民法院提起訴訟。

　　第十條：合同的變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十一條：工程完成后，甲方按照國家相關標準驗收，驗收合格后委托________________將余款交付乙方。

　　第十二條：自交付之日起，裝修質保為兩年，在此期間，如有質量問題，乙方負責維修。

　　第十三條：合同生效

　　1、本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2 本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　簽訂日期： 年 月 日

有關裝修合同集錦 篇19

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》的規定，結合本工程具體情況，雙方可達成如下協議。

　　第一條：工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：報價書及效果圖、施工圖顯示的工作內容

　　1.4承包的方式：包工包料

　　1.5工期：本工程自20xx年08月01日開工，于20xx年09月08日竣工。

　　1.6工程質量：達到國家及地方質量評估合格標準。

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：

　　第二條：甲方工作

　　2.1開工前叁天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明貳份，并承擔設計圖紙的相關費用，向乙方進行現場交底。

　　2.2指派徐曼為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變 更、登記手續和其他事宜。

　　第三條：乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2指派張耀剛為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程品進行保護。

　　第四條：關于工期的約定

　　4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期應相應順延。

　　第五條：關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明，設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)和《河南省建筑裝飾裝修工程質量檢驗評定標準》(YJG33—97)等國家、省制訂的規范及標準為質量評定驗收標準。

　　5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期延續;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自解到驗收通知七日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條：關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。(報價單以外零星施工項目的費用另計)

　　6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在15天內，結清尾款。

　　第七條：關于材料供應的約定

　　凡由乙方采夠的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條：有關安全生產和防火的約定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火規范。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

　　8.3由于一方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第九條：獎勵和違約責任

　　9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方500元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按付款額的1‰支付滯納金

　　9.2由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。

　　9.3未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

有關裝修合同集錦 篇20

　　甲方（委托方）：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將 工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

　　第一條工程名稱：

　　第二條工程地點：

　　第三條工程內容：

　　第四條工程造價及結算方式

　　1、本工程平涂面積 m2，單價為 元/m2（此單價不含稅金、配合費）。

　　2、工程總造價為 ，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。

　　第五條合同工期

　　甲方發出進場通知后， 天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為 天。

　　在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

　　1、遇到不可抗拒的災害或事故。

　　2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。

　　第六條工程款支付

　　甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的 （按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款 萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。

　　第七條甲方、乙方責任范圍

　　一、甲方責任

　　1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。

　　2、按第六條支付乙方進度款。

　　3、負責提供施工相關的`資料。

　　4、甲方派 為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現場簽證工作。

　　5、負責組織工程的竣工驗收。

　　二、乙方責任

　　1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。

　　2、乙方要派 為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。

　　3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。

　　4、做好文明施工，工完場清工作。

　　第八條違約責任及爭議解決辦法

　　1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。

　　2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關 機構或向法院起訴解決。

　　第九條其他事項

　　1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。

　　3、合同簽訂地點：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　電話：

　　電話：

　　地址：

　　地址：

　　年 月 日

有關裝修合同集錦 篇21

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程___________________________________

　　2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積_____________________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)____________________________元整，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款___________________元整;

　　2、人工費___________________元整;

　　3、設計費___________________元整;

　　4、施工清運費___________________元整;

　　5、搬卸費___________________元整;

　　6、管理費___________________元整;

　　7、其他費用(注明內容)_______________________元整。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的_________%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付_________%工程材料款和施工工費的_________%;當工期進度過半(______年______月______日)，甲方即第二次付施工工費的_________%。剩余_________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的_________%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的_________%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的_________%作為誤工費支付給乙方_________元整。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的.，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1.甲方責任

　　1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責任

　　1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的_________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的_________%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式____份，甲乙雙方各執____份。

　　甲方(業主)：

　　(簽章)

　　乙方：

　　(簽章)

　　住所

　　企業

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

　　工作單位：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　簽約

　　簽約日期：

　　______年______月______日

　　______年______月______日

有關裝修合同集錦 篇22

　　發包人（簡稱甲方）

　　承包人（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況和造價

　　1、甲方裝飾裝修的辦公室/商鋪系合法擁有。

　　甲方承諾其有權對該辦公室/商鋪進行裝飾裝修，由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。

　　乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業,企業資質情況：。

　　2、施工地址市區（縣）路號（弄） 樓室。

　　3、該辦公樓/商鋪/住宅套內施工面積平方米，結構：。

　　4、裝飾裝修內容：見附件《裝飾裝修施工內容表》。

　　5、施工承包方式（包工包料、清包、部分承包）。

　　6、總價款：元，人民幣（大寫）元。

　　其中：材料費元，人工費元。

　　拆除費元，清潔、搬運、運輸費元。

　　其他費用元，稅金 元。

　　總價款是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額，在一般情況下，竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過總價款（預算價）的%。

　　合同簽訂生效后，如甲方變更或增加施工內容和材料的，變更或增加部分的工程款雙方協商確定。

　　第二條工期

　　1、本工程總工期為天，自年 月 日開工，至 年 月 日竣工。

　　2、發生以下情況，工期順延，乙方不承擔責任

　　（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　　（2）甲方增加或變更施工內容、裝飾材料及設備，或變更設計的。

　　（3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　　（4）甲方未按時支付工程款的。

　　（5）因甲方通知停工或者錯誤指令導致工期延誤的。

　　（6）其他不可抗力或非因乙方原因造成的工期延誤。

　　第三條材料供應

　　3、甲方提供的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品，并且應按時送達現場，甲、乙雙方對材料應辦妥驗收、交接手續，如甲方未與乙方辦妥驗收、交接手續，不利后果甲方自負。如甲方委托乙方負責保管的，其保管費、保管要求等可由雙方書面約定，如雙方未書面約定，甲方不承擔保管責任。

　　4、乙方提供的材料、設備見：附件《工程主材料報價單》

　　乙方提供的材料、設備，應通知甲方驗收。凡未經甲方驗收或不符合工程主材料報價單中要求的材料，應禁止使用。甲方應在收到乙方通知的天內對乙方提供的材料、設備等進行質量驗收，逾期視為甲方同意使用。

　　5、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，如甲方仍堅持使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。

　　6、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

　　第四條工程質量及驗收

　　1、本工程質量及驗收標準，按照以下第項約定：

　　（1）國家及市的現行的建筑裝飾裝修工程質量驗收標準。

　　（2）。

　　2、本工程由方設計，提供施工圖紙，一式份。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期相應順延，甲方承擔相應責任。

　　4、由于乙方原因造成工程質量事故的，其一切返工費用由乙方承擔，原定工期不變，如需變化的，由甲、乙雙方協商確定。

　　5、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或變更材料設備，須提前與乙方協商，在雙方簽訂書面的工程項目變更單后正式生效，方能進行施工，由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。

　　凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切法律后果，由甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6、甲、乙雙方均有責任及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，并共同開展現場驗收。甲方不能按預約日期參加驗收的，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延；若復驗不通過，其返工費用乙方承擔，工期不變。

　　7、工程竣工后，乙方應通知甲方在日內組織驗收。驗收通過的，辦理驗收移交手續，并由甲方按照約定付清全部價款。如竣工驗收通過，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。工程未經驗收或驗收不通過的，甲方有權拒收，乙方承擔返工及延期交付的責任。

　　8、如甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。甲方在收到乙方驗收通知后，未在規定時間內驗收又未通知改期，或惡意拖延驗收時間的，逾期之日視為工程驗收合格。

　　9、工程竣工驗收通過，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》。保修期商定為年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收通過之日算起。

　　10、凡階段性項目結束和工程全部竣工，甲、乙雙方都需進行階段性驗收和工程竣工總驗收，并在驗收單上簽字確認后方能交付使用。甲方在未經驗收和交付的情況下使用，其自行承擔相應后果。

　　11、乙方僅對其施工部分的工程進行保修，非乙方施工部分以及竣工后甲方使用人為造成的質量問題，不在保修范圍內。

　　第五條安全生產和消防

　　1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其他管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰區域的安全，防止相鄰區域或公共空間的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復或賠償。

　　2、甲、乙雙方共同遵守室內裝飾和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構與拆改共用管道、設施。

　　第六條工程價款及結算

　　1、雙方約定按下列第種方式支付工程款：

　　（1）工程款付款按下表支付

　　室內裝飾工程款付款時間表

　　工程進度

　　付款時間

　　付款比例

　　金額

　　對預算、設計方案認可

　　合同簽訂當日 %元

　　施工隊伍進場

　　開工日 %元

　　基礎設施施工過程

　　水、電、管線隱蔽工程通過驗收 %元

　　工期過半

　　油漆工進場前 %元

　　工程竣工驗收

　　驗收通過當天 %元

　　保修期滿

　　保修期滿當天 %元

　　(2)工程款付款雙方協商約定：。

　　2、甲、乙雙方在工程項目施工期間發生經濟來往的，均需開具甲、乙雙方認可的“收據憑證”，以作該工程竣工決算時的依據；工程竣工結算后，甲方向乙方付清最后尾款時，乙方收回收據并應開具稅務統一發票交甲方。

　　3、工程結算：見附件《工程結算單》。

　　第七條施工配合

　　1、甲方工作：

　　（1）施工前，向施工所在地的物業管理企業申報登記。

　　（2）甲方應在開工前日全部或者部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施，未采取保護措施造成滯留物損毀的，甲方自行承擔。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　（3）做好施工中因臨時占用公用部分操作而影響鄰里關系等協調工作。

　　（4）施工所在地的物業管理企業如有收取押金的項目，甲方應予以支付。

　　（5）甲方應告知施工所在地物業管理企業有關物業管理規定，以便乙方遵守執行。

　　（6）甲方如需工程質量第三方監理或工程質量檢測檢驗的，須與乙方協商，費用由甲方承擔。

　　2、乙方工作

　　（1）在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、墻面，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。

　　（2）乙方應文明施工，遵守物業管理條例。早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業。

　　（3）組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。

　　（4）乙方負責清運施工中產生的垃圾，并按照物業管理企業制定的地點堆放。

　　（5）指派為乙方進駐工地代表，全權代表乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務。如中間更換人員的，乙方應及時通知甲方。

　　3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的，甲方應及時和乙方協商，相應工期順延。

　　第八條違約責任

　　1、因乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。

　　2、因甲方的原因造成工程質量不符合約定，相應的損失由甲方自行負擔，由此給乙方造成損失的，甲方應進行賠償。

　　3、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方應賠償給甲方元。

　　4、由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天，甲方應賠償給乙方元。

　　5、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改房屋承重結構或共用管線和設施，乙方有權拒絕施工，所造成的損失由甲方承擔。乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施的，所造成的損失由乙方承擔。

　　6、甲方如未按約定對隱蔽工程、竣工工程進行驗收，乙方可以順延工程竣工和交付日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天，甲方應賠償給乙方元。

　　7、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應賠償給乙方

　　元，工期順延。甲方逾期付款超過天，乙方有權暫停施工，并且有權要求甲方賠償停工、窩工等損失。

　　8、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自入住，由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　第九條糾紛處理方式

　　本合同在履行中或者在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決；當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十條合同的變更和解除

　　1、合同簽訂后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要解除合同，應以書面形式提出，并按合同總價款%支付違約金，辦理解除合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出解除合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立解除合同協議，并由責任方按合同總價款%賠償。

　　3、施工過程中，若甲方逾期付款超過日，乙方有權單方解除合同，并有權要求甲方按合同總價款%支付違約金。

　　第十一條附則

　　1、本合同由甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二條其他約定。

　　第十三條合同附件

　　附件：《裝飾裝修施工內容表》

　　附件：《工程主材料報價單》

　　附件：《工程項目變更單》

　　附件：《工程質量驗收單》

　　附件：《工程結算單》

　　附件：《工程保修單》

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

有關裝修合同集錦 篇23

　　核心內容：裝修合同有哪些主要條款?裝修合同中要有合同雙方當事人的基本情況，裝修工程的地點、面積和施工項目，承攬方式，費用及支付辦法、期限和數額，施工依據和竣工、質量驗收標準，裝修工程期限和違法責任等等。接下來為您詳細介紹。

　　裝修合同應寫明以下主要條款

　　一、雙方當事人的姓名、聯系地址、電話

　　此項條款中最好附上工程承攬人的身份證復印件、營業執照副本復印件或包工頭的家鄉單位出具的外出施工證明，經核實后作為附件，防備日后一旦發現嚴重的工程質量問題，能夠找到承擔責任者。

　　二、裝修工程的地點、面積和施工項目

　　該條款應對照施工圖力求詳盡。施工過程中如果需要修改合同設計，必須簽訂書面修改協議。

　　三、承攬方式

　　通常承攬方式有包工包料、包工不包料或包工包輔料等方式。業主可以選擇一種方式并約定是否允許轉包、分包。

　　四、費用及支付辦法、期限和數額

　　裝修費的支付可采用一次性付清或分期按進度支付。多數居室裝修工程都采用按工程進度分期支付裝修費的辦法，但你必須在合同中明確規定具體的支付時間和金額，并保留大約5%-10%的裝修費至工程驗收完畢后，你入住時間滿兩個月，一年后再支付。因為工程質量問題只有入住后才能發現，這樣會使你的工程維修相對有些保障。

　　五、施工依據和竣工、質量驗收標準

　　設計圖和效果圖、工序和進度表作為合同的附件由雙方簽字確認，這些文件是工程隊施工的依據，也是竣工驗收的標準。至于工程質量驗收標準，是一個比較復雜的專業技術問題，你不妨在合同中約定，工程質量可以根據如《北京市家庭裝飾工程質量驗收規范(試行)》或《住宅裝飾裝修工程施工規范》等這樣的規定驗收，對施工行為起到制約作用。

　　六、裝修工程期限和違約責任

　　工程隊通常會同時承接幾個單位的工程，因此你必須對工程期限和違約責任進行約定，保障家裝工程能按時完工。

　　七、裝飾材料的保管及損失的賠償責任

　　施工期間，裝飾材料會再不經意間被低素質的工程隊以偽劣換好，調包拿走，或者買多用少，私藏私拿。因此，應在合同中明確裝修材料由工程施工人員負責保管，如果丟失或被換，則由施工方負責任賠償。

有關裝修合同集錦 篇24

　　工程名稱：_________

　　發包人名稱：_________

　　承包人名稱：_________

　　合同編號：_________

　　(貼印花稅票處)

　　根據京國土房管房字[20xx]767號文規定，本合同文本(甲種本)適用于在本市行政區域內工程造價在150萬元以上的，已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構筑物及其附屬設備的修繕、養護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統作法的文物古建筑的修繕、復建、遷建等，以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程，但屬原工程保修范圍的內容及家庭居室裝修工程除外。

　　第一部分 協議書

　　發包人(全稱)：_________

　　承包人(全稱)：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　資金_________

　　工程內容及性質：_________

　　工程立項批準文號：_________

　　群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)

　　二、工程承包范圍及方式

　　承包范圍：_________

　　承包方式：_________

　　三、合同工期

　　開工日期：_________ 竣工日期：_________

　　合同工期總日歷天數：_________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款 ￥_________元

　　金額大寫：_________元(人民幣)

　　六、合同文件的組成

　　本合同組成文件包括：

　　本合同協議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同合同條款、標準、規范及有關技術文件、圖紙及作法說明、工程量清單、工程報價單或預算書。

　　雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間_________年_________月_________日

　　合同訂立地點：_________

　　雙方約定本合同自_________生效。

　　第二部分 合同條款

有關裝修合同集錦 篇25

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：

　　二、工程項目：

　　1、門面地面鋪設瓷磚，打地角線，要求平整;隔一個衛生間墻面鋪瓷到頂，門面隔為二層，一層門面，二層住房，留出吊頂空間，樓梯扶手要求木制、刷漆、光亮。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，協商確定。

　　三、工程總造價：

　　5.6萬元。

　　四、承包方式：包工完成裝修，裝修材料由甲方的自己購買。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工期：從________年____月____日至________年____月____日，共70天。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，________年____月_____日至________年____月____日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

有關裝修合同集錦 篇26

　　公司（先生/女士）：

　　根據貴我雙方于年 月 日簽訂的《租賃合同》約定，貴方承租我方位于 處的 平方米房屋，貴方按月（季）向我方支付租金、物業服務費，租金為每月 元，物業服務費為每月元。截至20xx年 月日，貴方尚欠我公司租金、物業服務費及其他欠款共計 小寫： 元（大寫人民幣 元）。貴方怠于支付上述費用的行為已構成違約，且給我公司正常經營帶來了不良影響。

　　本著友好合作的態度，我公司于20xx年月日向貴方發出催款函，通知貴方自收到催款函之日起7日內全額支付上述款項，否則我公司將對貴方所經營的項目進行停業整頓；逾期15日仍未全額支付上述款項的，我公司有權與貴方解除《租賃合同》，并依法追繳以上欠款及相應的滯納金。

　　目前，貴方收到催款函已超過15日，且仍未繳清上述款項。因此，再次函告貴方：請于20xx年4月 日前繳清截至20xx年月 日前的租金、物業管理費及其他欠款和滯納金共計人民幣元整，如逾期不繳，自20xx年月 日起，我公司正式解除與貴方簽訂的上述《租賃合同》，并依法追繳所有欠款及相應的滯納金。請在解除合同5日內，辦理清場，逾期未辦理，將視同貴方授權我公司進行清場。我公司將對裝修等設施進行拆除，且我公司不承擔任何責任，拆除費用由貴方承擔。同時，視同貴方放棄剩余貨物的所有權，授權我方進行處置。我公司將對存放在專柜內的貨物清點后，有權對貨物采取包括但不限于變賣等處理措施，貨物處理所得價款優先抵交欠款，不足部分我公司將依法繼續追繳。貴方已繳納的質量保證金、履約保證金不再退還，將優先用于清償貴方欠我公司的租金、物業服務費等款項，但出現的已售商品質量問題，仍由貴方負責；希望貴方認真對待，避免不必要的經濟損失和商譽損毀！

　　特此函告！

　　*公司（印章）

　　*年**月**日

有關裝修合同集錦 篇27

　　房主（甲方）：施工方（乙方）：

　　甲、乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方實施住房裝修，訂立本協議，以便共同遵守。

　　一、住房地點：

　　二、委托方式：包工包料。

　　三、裝修內容：詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

　　四、裝修時間：60天。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。未盡細節的之處，由甲方提出，商量確定。

　　六、工程造價：共計156790.00元（人民幣大寫：壹拾伍萬陸仟柒佰玖拾元整）。此費用已含材料費、人工費、工程管理費等，如有預算外費用雙方商定。

　　七、付款方式：為確保工程質量，施工結束后暫扣5000.00元質量保證金，至20xx年9月15日內無任何施工質量問題，甲方將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費。

　　八、其它說明：本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　附：裝修預算明細表

　　甲方簽字（蓋章）：身份證號碼：聯系電話：

　　乙方簽字（蓋章）：身份證號碼：聯系電話：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

有關裝修合同集錦 篇28

　　委托方(甲方)：_______

　　承接方(乙方)：_______

　　工程項目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：_______________________________________________

　　2、施工內容：_____________________________________________________

　　3、委托方式：___________________________________________ 。

　　4、工程開工日期：________年____月____日

　　5、工程竣工日期：________年____月____日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元

　　第三條：保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

　　第四條：違約責任

　　1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的._______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　2、在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額_______%支付違約金。

　　第五條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向____區人民法院提起訴訟。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、本合同甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)：_______(簽章)

　　乙方：_______(簽章)

　　住所地址：_______

　　企業地址：_______

　　編碼：_______

　　編碼：_______

有關裝修合同集錦 篇29

　　一、甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的辦公室裝飾進行設計及施工。

　　二、乙方按甲方事先約定的裝飾方案進行施工。

　　三、甲方的權利和義務

　　(一)甲方的權利

　　1.甲方有權對不符合甲方規劃意圖的地方要求返工的權利;

　　2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

　　四、乙方的權利和義務

　　(一)乙方的權利

　　1.乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

　　(二)乙方的義務

　　1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

　　2.自甲方交付乙方之日起，乙方自行保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

　　3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考;

　　4.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求。返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

　　五、工程內容及合同金額：

　　(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;

　　(二)合同預算金額：

　　本協議裝飾預算金額為人民幣：(大寫)

　　本協議裝飾預算金額為人民幣：(小寫)

　　要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。

　　六、分期付款方式：

　　首期：甲方先付工程預算造價的20%訂金給承包方(乙方)。

　　二期：工程完工后三天內進行驗收，合格后，甲方付預算金額的75%給乙方。 余款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在完工后30天內支付給乙方。

　　七、協議工程完成期限：

　　本工程施工期限自 年 月 日

　　至 年 月日止，共計 天。

　　本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、 違約責任：

　　甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止后，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;

　　乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經預付的所有款項。

　　而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規處置。

　　九、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(發包方)：

　　身份證號：

　　電話(或手機)：

　　確認日期：年 月

　　乙方(承包方)： 身份證號： 電話(或手機)： 確認日期： 年 月日 日

有關裝修合同集錦 篇30

　　乙方：

　　丙方：

　　乙方于 20xx年 月 -- 日與 -----有限公司（甲方更名前公司） 簽訂了-----有限公司---項目《建設工程施工合同》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件（以下統稱為“原合同”），現甲、乙、丙三方就解除上述合同、補充協議書等原合同事宜經充分協商一致，達成以下協議。

　　一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

　　二、甲方、乙方和乙方的關聯方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執行中甲方的擔保責任等內容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的

　　所有責任及甲方因此所受損失。

　　三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此

　　引起的一切責任和后果。

　　四、乙方“原合同”完成工作內容（-------------等）工程造價：

　　1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的

　　結算。

　　2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價咨詢有限公司 的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。

　　五、工程款支付：

　　1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開

　　具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。

　　2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：

　　2.1該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計----萬元（小寫：------元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關

　　單位。2.2本協議第2.1條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行

　　支付。

　　3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：

　　3.1按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。

　　3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用---萬元（小 寫：----元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

　　4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項

　　工程款。

　　八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容

　　后，與工程結算款一并無息返還。

　　九、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣-----元（小寫：----元）由乙方提供相關票據后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣-----元（小寫：----元）按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補充協議中約定的承擔比

　　例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。

　　九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權債務由-----工程有限 公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。

　　十、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　十一、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

　　委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：

　　-----工程建設監理中心 乙方（蓋章）：

　　有限公司（蓋章） 法定代表人（簽章）：

　　法定代表人： 委托代理人（簽章）：