海南省裝修合同（通用3篇）

海南省裝修合同 篇1

　　海南省裝修合同

　　建設(shè)單位(甲方)：

　　承包單位(乙方)：

　　甲方有一套位于_型201;203的商品房兩套，現(xiàn)委托乙方對該商品房木工工程部份進(jìn)行裝修。

　　該工程所用的材料由甲方負(fù)責(zé)，乙方按甲方圖紙進(jìn)行施工(附圖紙)。

　　一、工程名稱：室內(nèi)裝修木工工程

　　二、施工地點：_

　　三、木工工程總造價：按甲乙雙方簽訂的`.價格(附價格表、施工驗收檢準(zhǔn))

　　四、付款方式：工程完全完工并經(jīng)業(yè)主和甲方項目負(fù)責(zé)人驗收合格后，甲方叁拾天內(nèi)支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款為質(zhì)量保證金，甲方需于半年后支付給乙方。

　　五、施工期限：從20__年3月25日起至20__年4月25日止共31天內(nèi)完成，如因甲方改變設(shè)計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。

　　六、保修：保修期為半年，保修期內(nèi)屬乙方施工質(zhì)量問題，乙方需進(jìn)行保修，保修所產(chǎn)生的費用(包括材料)均由乙方負(fù)責(zé)，或由甲方從質(zhì)量保證金中扣回;若費用超過質(zhì)量保證金，甲方有權(quán)在乙方的其他工程款中扣回。

　　(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題，不在保修范圍之內(nèi))。

　　七、責(zé)任：

　　(1)、乙方在進(jìn)場施工前需檢查墻體結(jié)構(gòu)的完整、對上工序完工的基本驗收，并作好驗收交接。

　　對接收甲方的材料時應(yīng)作數(shù)量和質(zhì)量的驗收，驗收后出現(xiàn)的短缺和損壞由乙方負(fù)責(zé)。

　　另如發(fā)現(xiàn)乙方人員偷取甲方的材料，一經(jīng)證實將以一罰十處理。

　　(2)、乙方未經(jīng)甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經(jīng)濟損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　(3)、施工過程中乙方應(yīng)注意消防、工傷的安全，嚴(yán)格按照甲方的施工指引進(jìn)行施工，施工期間由于乙方的原因所造成的意外損失和工傷，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　(4)、因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數(shù)每天扣罰總工程款的5%。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約日期：

　　簽約日期：

海南省裝修合同 篇2

　　反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。

　　被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。

　　反訴請求：

　　1.要求被反訴人支付__________費_____________元。

　　2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費。

　　事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于_________年月日簽訂了合同。合同約定：________________。反訴人認(rèn)為：_________________。基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定；提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。

　　此致

　　_______________人民法院

　　反訴人：_________________

　　__________年_____月_____日

海南省裝修合同 篇3

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規(guī)格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積____________平方米。

　　3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1、材料款__________元;

　　2、人工費__________元;

　　3、設(shè)計費__________元;

　　4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;

　　6、管理費__________元;

　　7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的`10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：