工程款轉讓協議書（精選28篇）

工程款轉讓協議書 篇1

　　甲方：有限公司

　　乙方：有限公司

　　經雙方友好協商達成以下協議：

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。

　　2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。

　　甲方：

　　乙方：

　　______年____月____日

　　______年____月____日

工程款轉讓協議書 篇2

　　_____________建筑工程公司(下稱甲方)

　　_____________百貨公司(下稱乙方)

　　_____________建筑工程公司訴_____________百貨公司建筑安裝工程合同糾紛一案，在__________區人民法院主持下，雙方當事人調解結案，調解書已于_____________年_____月_____日送達。調解協議規定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難，提出分期付款。經甲、乙方反復協商，達成協議如下：_________________

　　(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。

　　(二)乙方于_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。

　　(三)甲、乙雙方均應信守協議。乙方如不履行協議，每期拖欠的款額，每拖欠一日按30%計算滯納金。

　　(四)本協議書一式三份。甲、乙方各執一份，交人民法院一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_____________年_____月_____日

工程款轉讓協議書 篇3

　　甲方：___建設工程有限公司 

　　乙方：___ 身份證號碼：

　　乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料)，經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協議：

　　1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛，車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。

　　2、乙方已對車況已完全知悉并認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。 

　　3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，并且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續，轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。

　　4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照，并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。

　　5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的任何費用。

　　6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。 

　　7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　8、本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：

　　代理人：

　　日期： 年 月日

　　乙方簽字：

　　日期： 年 月 日

工程款轉讓協議書 篇4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因乙方承包甲方

　　工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同：

　　一、甲乙雙方共同協議商定工程價款：

　　雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(￥：_________________)。

　　二、工程款付款方式：

　　甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。

　　三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。

　　四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

　　五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。

　　六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。

　　七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________

　　________年____月____日

工程款轉讓協議書 篇5

　　原告：_________________忻州市__________混凝土有限公司

　　法定代表人：_________________楊__________職務執行董事

　　地址：_________________忻州忻府區解原工業園區

　　被告：_________________中化_____建集團有限公司

　　法定代表人：_________________劉__________職務董事長

　　住址：_________________山西省太原市__________街__________號

　　郵政編碼：_________________0300

　　聯系電話：_________________0351-6_______________

　　被告：_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部

　　負責人：_________________王_____項目經理

　　住址：_________________縣孫家溝鄉

　　訴訟請求：_________________

　　......

　　事實及理由：_________________

　　......

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程款轉讓協議書 篇6

　　申請人：_________________中國__________企業有限公司，住所地__________市__________區__________大廈__________層。

　　法定代表人：______________，董事長。

　　委托代理人：______________，本公司法律顧問。

　　被申請人：______________市__________投資發展有限公司，住所地_____市_____區_____路_____號。

　　法定代表人：______________。

　　被申請人：_________________酒店(深圳)有限公司，住所地__________市_____區_____村_____號。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________拖欠工程款。

　　請求事項

　　請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。

　　仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。

　　事實與理由

　　_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》，由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收，_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項，經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協商，達成一致意見如下：_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元，三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難，同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時，甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》，該辦法第三條約定“消費項目及內容：_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時，則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式，并有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務，并自當日起按銀行同期貸款利率計算。”

　　上述協議簽訂后，我司依約自__________年開始，在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費，拒絕我司餐飲消費的簽單，其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。

　　此致

　　__________仲裁委員會

　　中國某企業有限公司

工程款轉讓協議書 篇7

　　甲方：____________有限公司

　　乙方：________________

　　身份證號：____________

　　________________________

　　身份證號：____________

　　丙方：________________

　　身份證號：____________

　　甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定，在自愿、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經過充分協商，達成如下協議：

　　一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。

　　二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。

　　三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。

　　四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔保關系解除。

　　五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。

　　六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。

　　六：本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系，互不牽涉。

　　七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。

　　八、本協議一式三份，自協議各方簽字或按手印之日起生效，協議各方各執一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________丙方：____________

　　______年______月______日

工程款轉讓協議書 篇8

　　工程合約編號：__________

　　工程地點：____________

　　項目名稱：____________

　　工程名稱：____________工程

　　建設單位(甲方)：____________

　　承包單位(乙方)：____________

　　根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料，經甲方審核，并經雙方友好協商，達成竣工結算協議如下：

　　一、雙方一致同意乙方施工的上述合同范圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同范圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(￥______________元)，此結算金額為雙方認可的最終結算金額，該金額已包括但不限于上述工程范圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

　　二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方于_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾：本協議簽訂后不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

　　三、上述工程結算總造價，甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備注第2條)以及合同約定保修金(結算總造價的________%)的剩余工程款分次支付給乙方，但乙方須于付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限于竣工圖、電子文檔等)，否則甲方有權不予支付此筆剩余工程款。

　　剩余工程款計算如下：

　　_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)

　　1、上述金額單位均為人民幣元。

　　2、甲方實際支付上筆款項時，除扣除上述計算式中費用外，還應扣除乙方施工用水電費用、建筑工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用，但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

　　四、雙方結算后須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務，包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

　　如發生保修事宜，甲方書面或電話通知乙方，若乙方不能按要求履行保修義務，甲方可另行委托維修單位，所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除，如保修金額不足以支付保修費用的，乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

　　五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年后，即____年_____月______日后的_______個工作日內，甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項后將工程質量保修金余額(如有)無息一次性支付給乙方。

　　六、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，雙方簽章后生效。

　　甲方：____________

　　日期：________年______月___日

　　乙方：_____________

　　日期：________年______月___日

工程款轉讓協議書 篇9

　　原告：_________________市__________有限公司

　　法定代表人：_________________職務執行董事

　　地址：_________________市__________區

　　被告：______________有限公司

　　法定代表人：_________________職務董事長

　　住址：_________________省__________市__________街__________

　　郵政編碼：_________________

　　聯系電話：______________

　　被告：______________有限公司工程項目部

　　負責人：_________________項目經理

　　住址：_________________縣__________鄉

　　訴訟請求

　　1、判決被告支付工程欠款_____________元;

　　2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

　　3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

　　4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

　　事實及理由

　　由于被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸周轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。

　　此致

　　__________市人民法院

　　原告：_________________市__________有限公司

　　時間：_________________

工程款轉讓協議書 篇10

　　甲方：開發商，我方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　乙方：總包方

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲乙雙方經友好協商，就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項，協議一致如下：

　　一、因履行雙方于 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號為或者合同暫定總價款 為元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。

　　二、乙方同意按下表所列位于 小區房產及價格抵頂工程款。

　　三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人并由甲方將頂房房產直接過戶給該購房人，但應提前通知甲方并與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叁方協議書》，叁方協議簽訂后，購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》，以完成網上備案等手續。

　　四、頂房款支付及差額處理

　　1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價，直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶。

　　2.甲方代乙方收到房款后，應于 日內將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。

　　3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的，乙方應在收到房款后 日內與購房人結清差額，甲方不再參與。

　　五、購房所產生的其他稅費、物業專項維修資金、物業費，由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司，甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。

　　六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票，乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建筑業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的，有關稅費由需甲方與購房人協商一致后方能確定。

　　七、對于抵賬房屋的隱蔽質量缺陷，購房人有權直接向甲方主張保修等權利。

　　八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。

　　九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢后，與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。

　　十、本協議一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。

　　十一、其他未盡事宜，甲乙雙方可另行協商解決。

　　(以下無正文)

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號：與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致賬 號：

　　代理人：

　　年 月 日 代理人：

　　年 月 日

工程款轉讓協議書 篇11

　　答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________廠長。

　　被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________總經理。

　　答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二)，但原告并無即時向被告支付加工款。20日后，原告卻口頭通知被告，說明發現被告加工的零件全部不合格，要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。

　　被告本著友好協商的態度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三)，如果確系被告過錯造成的，被告愿意按照合同規定進行賠償，但原告至今未有提供。據此，被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　答辯人：_________________市__________機械廠

　　________年__________月__________日

工程款轉讓協議書 篇12

　　最新的多被告工程款訴訟狀范文

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

　　2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日

工程款轉讓協議書 篇13

　　房屋抵償工程款協議書

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

　　2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現;

　　3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證;

　　4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　三、本協議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等)。

　　四、本協議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。

　　五、物業管理費用：

　　1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;

　　2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;

　　2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

　　2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議;

　　3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

　　4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方(蓋章)：_________　　　　　　  　　乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________　　　　  　　授權代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

工程款轉讓協議書 篇14

　　(______)_____執字第30號

　　申請執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，小學文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________

　　被執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮_______________416號。

　　被執行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

　　本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________

　　凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。

　　本裁定送達后即發生法律效力。

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　_____年_____月_____日

　　書記員：______________

工程款轉讓協議書 篇15

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　應業主的申請，我方愿就業主履行主合同約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保：

　　一、保證的范圍及保證金額

　　我方的保證范圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保修金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%，數額最高不超過人民幣_______元。

　　二、保證的方式及保證期間

　　我方保證的方式為：連帶責任保證。我方保證的期間為：_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_______日內。貴方與業主協議變更工程款支付日期的，經我方書面同意后，保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。

　　三、承擔保證責任的形式

　　我方承擔保證責任的形式是代為支付。業主未按主合同約定向貴方支付工程款的，由我方在保證金額內代為支付。

　　四、代償的安排

　　貴方要求我方承擔保證責任的，應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額，支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議，業主拒絕向貴方支付工程款的情形時，貴方要求我方履行保證責任代為支付的，還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后，在_______工作日內進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。

　　五、保證責任的解除

　　1、在本保函承諾的保證期間內，貴方未書面向我方主張保證責任的，自保證期間屆滿次日起，我方保證責任解除。

　　2、業主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務的，自本保函承諾的保證期間屆滿次日起，我方保證責任解除。

　　3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時，自我方向貴方支付之日起，保證責任即解除。

　　4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的，我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任后，貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內，將本保函原件返還我方。

　　六、免責條款

　　1、因貴方違約致使業主不能履行義務的，我方不承擔保證責任。

　　2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定，免除業主部分或全部義務的，我方亦免除其相應的保證責任。

　　3、貴方與業主協議變更主合同的，如加重業主責任致使我方保證責任加重的，需征得我方書面同意，否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。

　　4、因不可抗力造成業主不能履行義務的，我方不承擔保證責任。

　　七、爭議的解決

　　因本保函發生的糾紛，由貴我雙方協商解決，協商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為_______法院。

　　八、保函的生效

　　本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________年____月____日

工程款轉讓協議書 篇16

　　編號：

　　工程地點：

　　工程項目：

　　工程合約名稱：

　　工程合約編號：

　　承包人：

　　經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對并同意，最終結算工程款如下：

　　(1)原合同金額:￥元

　　(2)增減金額：￥元

　　(3)結算金額：￥元

　　(4)尚余保修金金額：￥元

　　(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)

　　雙方同意：

　　1本結算協議書的簽訂僅意味著原合同價款金額的調整，并不解除承包人按原合同中規定的所有責任與義務，雙方的一切利益、義務仍以原合同為準，

　　除非該合同已圓滿履行完畢;

　　2雙方同意除承包人未能履行合同規定的責任而發生保修金扣款(余額不足時業主保留追索權利)外，從本結算書鑒定之日起，雙方互不向對方提出增減

　　工程費用要求;

　　3于年保修期滿，承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格后，剩余保修金將按原合同之相關規定發還。

　　雙方在年月日蓋章簽署：

　　發包人：承包人：

　　(蓋章)(蓋章)

　　法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署

工程款轉讓協議書 篇17

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

　　2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日

工程款轉讓協議書 篇18

　　______年____月____日______承包______裝修總工程。后有把工程的______活分包給口頭合同人______。工程款共計______元人民幣，（大寫______元）。工程已完工后分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元，（大寫______元）人民幣。

　　還款期限______年____月____日為準。

　　利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用于償還利息。如果預期不還口頭合同人有權向______人民法院起訴。

　　總承包人：

　　身份證號：

　　聯系方式：

　　合同人：

　　身份證號：

　　聯系方式：

　　年?月?日

工程款轉讓協議書 篇19

　　甲方：有限公司

　　乙方：有限公司

　　經雙方友好協商達成以下協議：

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。

　　2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。

　　該筆費

　　用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公

　　司無關。

　　甲方：乙方：

　　______年____月____日______年____月____日

工程款轉讓協議書 篇20

　　甲方： 地址： 電話： 郵編：

　　乙方：

　　地址：

　　電話： 郵編：

　　丙方：

　　地址

　　身份證號碼： 電話： 郵編： 鑒于：

　　1、甲方、乙雙方于 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”)，合同編號為 ，原工程合同所涉工程已竣工結算，結算工程款 萬元，甲方已支付至 萬元。

　　2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商，該項目位于。土地使用權權證號為：;建設工程規劃許可證號為：。

　　3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”)： 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。

　　4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。

　　甲、乙、丙三方本著平等、自愿的原則經友好協商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議：

　　一、以房抵款金額及方式

　　1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》并辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的，由丙方自行按本合同約定的每平方米建筑面積單價計算價格多退少補。

　　2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價：

　　3、抵款方式：

　　①本合同生效后5日內，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票后，與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協議》并出具借款收據。

　　③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》，丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證并通知乙、丙兩方后，丙方應當在接到甲方通知后七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。

　　⑤甲方向丙方開具購房發票，同時乙方向甲方開具收款憑證。

　　4、《商品房預售合同》簽訂后，甲、丙雙方應按該合同履行權利義務，面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。

　　二、原工程合同工程結算款付款約定

　　甲乙雙方確認：甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元后，尚有 萬元工程款未支付，付款時間分別為：

　　三、丙方簽訂《商品房預售合同》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。

　　四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體，有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的，乙方需另行安

　　五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》，則每逾期一日，向甲方支付總房款萬分之五的違約金，并同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。

　　六、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　七、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決;若協商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份，甲方四份，乙方兩份，丙方兩份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　經辦人： 經辦人：

　　丙方：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　簽訂日期： 年 月 日

工程款轉讓協議書 篇21

　　就債務人(甲方)：_______________債權人(乙方)：_______________乙方系甲方工程的分供單位，雙方已就工程結算達成協議，結算金額為______元。________年____月_____日，甲方已支付乙方該工程最后一筆款項，金額為________元。至此，甲方已付清全部結算款項，雙方就該項目的債權債務關系完全解除，無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方代表(簽字蓋章)：_______________乙方代表(簽字蓋章)：_______________

　　__________年__________月______日

工程款轉讓協議書 篇22

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　甲乙雙方“建設工程施工合同糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協議，共同遵照執行。

　　一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：14487000)，于______年____月____日前一次性付給甲方。

　　二、甲方收款后，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。

　　三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。

　　(法院凍結期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。

　　四、甲乙雙方撤訴后，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。

　　五、甲乙雙方各自撤訴后，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。

　　六、本協議甲乙雙方委托代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：(簽字)

　　乙方：

　　委托代理人：(簽字)

　　______年____月____日

工程款轉讓協議書 篇23

　　甲方：___________________________ 合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條 房產地址

　　本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

　　第二條 抵付金額

　　甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。

　　抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

　　第三條 雙方義務

　　1.由于____花園是由多方合作共同開發，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。

　　2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。

　　3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。

　　第四條 債務結清

　　1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

　　2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。

　　3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。

　　第五條 工程進度

　　1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。

　　2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。

　　第六條 工程質量

　　1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續，甲方協助。

　　2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。

　　第七條 房產銷售

　　1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。

　　第八條 銷售服務

　　1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。

　　2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。

　　第九條 物業管理

　　房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。

　　第十條 違約責任

　　1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。

　　2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。

　　3.違約金的計算方法：________________。

　　第十一條 爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十二條 生效條件_____

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

　　聯系電話：________________________ 聯系電話：________________________

　　傳真：____________________________ 傳真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________ 賬號：____________________________

工程款轉讓協議書 篇24

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　由于甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協議：

　　甲方用以抵頂工程款的房產為建筑面積________平方米，價款小區________元。________號________樓________室________元，經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。

　　抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產權證時，其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理，直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。

　　抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。

　　甲方于________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。

　　如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等，乙方可以單方解除本協議，甲方應以現金支付所欠工程款元。

　　本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。

　　本協議一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年________月________日

工程款轉讓協議書 篇25

　　_______________自治縣人民法院

　　執行裁定書

　　(______)_____執字第30號

　　申請執行人：______________，男，1978年10月19日生，漢族，小學文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________

　　被執行人：______________，男，1963年6月8日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮_______________416號。

　　被執行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：_________________云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

　　本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________

　　凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款150399.00元。

　　本裁定送達后即發生法律效力。

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　_____年_____月_____日

　　書記員：______________

工程款轉讓協議書 篇26

　　1.欠款人(甲方)：_________________,身份證號碼(附身份證復印件),聯系地址,手機。

　　2.施工方(乙方)：_________________

　　3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。

　　4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。

　　5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項,支付方式如下：_________________

工程款轉讓協議書 篇27

　　甲方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　乙方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：_________)，建設工程總價款為：__________________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條甲、乙雙方經協商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

　　第三條強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：____________(簽字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：____________(簽字)

　　________年________月________日

工程款轉讓協議書 篇28

　　甲方：___________

　　乙方：_____________

　　經雙方友好協商達成以下協議：

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元，現乙方申請將該筆款項轉給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號_______________，若產生一切責任由________方承擔。

　　2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。

　　該筆費用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。

　　甲方：____________

　　_______年______月____日

　　乙方：____________

　　_______年______月____日