工程租賃糾紛和解協議(通用4篇)
工程租賃糾紛和解協議 篇1
甲方:__建筑設備租賃站
乙方:西安市__工程有限公司
甲、乙雙方在平等自愿的基礎上,經充分友好協商,根據實際情況,對甲方租賃費結算支付事宜達成如下協議:
一、乙方于本協議簽訂之日起個工作日內,通過銀行轉賬方式向甲方指定賬戶支付人民幣300000元。
二、雙方確認:上述款項到賬后,應由乙方支付的租用物資租金、維修保養費用、應納稅費,以及缺損部分的賠償金等均已結清,雙方年1月所簽《鋼管、扣件、頂托租賃合同》終止。
三、甲方收到前述款項后,應即刻向市區人民法院申請撤訴。
四、本協議簽訂后,雙方再無爭議,互不承擔責任,任何一方不得再向對方及其合作單位提出權利主張。
五、本協議經各方簽字蓋章后生效,一式四份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方銀行賬戶甲方:
乙方:
負責人:負責人:
年月日
工程租賃糾紛和解協議 篇2
和解協議
甲方:建筑設備租賃站
乙方:西安市工程有限公司
甲、乙雙方在平等自愿的基礎上,經充分友好協商,根據實際情況,對甲方租賃費結算支付事宜達成如下協議:
一、乙方于本協議簽訂之日起 個工作日內,通過銀行轉賬方式向甲方指定賬戶(見后附)支付人民幣300000元(大寫:叁拾萬元整)。
二、雙方確認:上述款項到賬后,應由乙方支付的租用物資租金、維修保養費用、應納稅費(即上述款項含稅),以及缺損部分的賠償金等均已結清,雙方 年1月所簽《鋼管、扣件、頂托租賃合同》終止。
三、甲方收到前述款項后,應即刻向 市 區人民法院申請撤訴。
四、本協議簽訂后,雙方再無爭議,互不承擔責任,任何一方不得再向對方及其合作單位提出權利主張。
五、本協議經各方簽字蓋章后生效,一式四份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
附:甲方銀行賬戶
甲方(公章): 乙方(公章):
負責人(簽字): 負責人(簽字):
年3月1日 3月1日
工程租賃糾紛和解協議 篇3
甲方:________________公司
乙方:________________公司
原甲乙雙方的________________工程施工合同糾紛一案,經友好協商,達成如下協議書:
1、甲方同意在本協議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣_____________萬元(除本協議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔),該款從法院業已凍結的款項中支付,且甲方同意從凍結款項中另行劃款________________萬元至法院并按照本協議書的約定支付;同時乙方同意申請法院解除對_____________萬元外款項的凍結。
2、乙方同意在本協議書簽定之日起的2日內將_________________全部安裝完畢;
3、在乙方完成上條之同日,甲方同意將乙方支付的___________萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向_____________市________________銀行遞交解封憑證。
4、乙方同意按照建筑法律法規的規定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任,并出具必須的質量保修書。
5、對于________________建設局質監站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續,乙方同意在協議書簽定之日起的30日內提供,并同意負全部提供責任,否則乙方每遲延一天扣付工程款_______________萬元給甲方。本條義務完成后,乙方向法院提出并征求甲方及_______________縣建筑局監督站書面意見同意后由法院將_______________萬元予以轉付。
6、甲方雙方均放棄追究對方的本協議約定以外的其它違約責任和經濟損失。
7、在上述條款履行完畢后,雙方就施工合同已無其他經濟糾葛,雙方經濟糾紛已經解決。
8、本案訴訟費用由乙方承擔。
甲方:________________公司
法定代表人:_________________
乙方:________________公司
法定代表人:_________________
_______________年___________月___________日
工程租賃糾紛和解協議 篇4
反訴人(本訴被告):_________________陜西###國際建設工程有限公司
法定代表人:_________________##經理
住所地:_________________西安市碑林區##
被反訴人(本訴原告):_________________陜西##實業有限公司
法定代表人:_________________###經理
住所地:_________________西安市未央區##反訴人就被反訴人建筑工程施工合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求:_________________
1、請求判令被反訴人繼續履行20__年6月20日簽訂的《建設工程施工合同》;
2、請求判令被反訴人支付違約金180000元、鋼材欠款損失256167元、停窩工損失860000元;
3、本案的訴訟及相關費用由被反訴人承擔。
事實和理由:_________________
20__年6月20日,反訴人與被反訴人簽訂了《建設工程施工合同》,反訴人承建被反訴人##市場商住樓#樓、#號樓。為了保證工程順利按照工期竣工,雙方在合同約定相關內容,第11條對工程款支付進行了明確約定,合同第18條對違約索賠進行了明確約定。
合同簽訂后,反訴人組織安排施工,每個步驟都是經過被反訴人及其現場監管人員的同意和認可才施工的,已經完成#樓主體封頂,#樓業已完成地下室和一二層砌體。工程施工期間被反訴人一直不及時不足額支付工程進度款,雖經反訴人多次要求,但其就是不按時足額支付。所以,造成農民工工資無法發放,材料款一度中斷。合同約定反訴人墊資是到三層封頂,而現在情況#樓都主體封頂了被反訴人也沒主動撥付過進度工程款。
工程已近收尾,合同大部分反訴人已經履行完畢,此次糾紛實際是因為被反訴人的不及時支付工程進度款違約在先導致,所以被反訴人的主張不能成立。被反訴人拒不支付工程款的違約行為,造成農民工工資無法發放,材料供應商欠款利息索賠,給的反訴人造成巨大停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用,為了維護正常市場經濟秩序,本著工程已經完工現狀反訴訟人要求被反訴人按照合同第十八條“承擔上述違約的責任后仍繼續履行合同”。
綜上所述,反訴人認為,合同目的已經基本完成,由于被反訴人遲延支付工程進度款,導致進度放緩,望法院察明案情,依法裁判,依法維護建筑工人的合法權益。
此致
陜西人民法院
反訴人:_________________陜西###國際建設工程有限公司
_____________年__________月__________日