土方車租賃合同

土方車租賃合同范文3

　　發包單位：(以下簡稱甲方)

　　承包單位： (以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家和其他有關法律、行政法規的規定，雙方就承攬《聯楊路道路新建工程工程C01標段建設工程施工合同》本著平等、自愿、誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照執行。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：紹興中冶梧桐園一期室外配套工程

　　1.2工程地點：越王路、群賢路

　　1.3 承包范圍：挖掘機日立120型、斗容量為 1m3挖掘機租賃，場內土方倒運開挖，建筑垃圾購置及運輸。

　　1.4承包方式與依據：

　　1.4.1本工程乙方包質量、包安全、包文明施工的形式進行承包施工。

　　1.4.2本合同以甲方與業主簽訂的合同為前提，結合本工程的實際情況作為本合同的簽訂依據。業主對甲方的相關要求乙方同樣均應遵照執行。

　　第二條 合同工期

　　2.1 本合同自 20xx 年 05 月 01 日開始，至工程竣工。本工程工期如有調整，以甲方代表的書面簽字為準。

　　2.2 如因業主、甲方原因造成工期延誤，則工期順延。

　　第三條 合同價款

　　3.1 工程合同單價為：挖掘機月租單價為：20xx0元/月，工程量暫定為 個月。挖掘機臺班單價為： 元/臺班;以上單價不含油價，含稅金。

　　3.2 本合同總價暫定為人民幣 ，￥ 。

　　3.3 臺班數量的界定：

　　3.3.1挖掘機每月總時間不超過機碼表表時240小時，超過的部分另行計算;

　　3.3.2零星使用計量：每臺班按8小時計算，半個臺班按4小時計算，不足8小時或超過8小時，以每小時0.125個臺班遞減或遞增計算。

　　3.4 本工程為綜合單價合同，最終結算價以甲方項目部簽證的工程量予以結算。

　　第四條 甲、乙雙方代表

　　4.1 本工程的甲方主管單位是 上海寶冶集團有限公司特種分公司紹興項目部 ，甲方代表是 沈斌 。

　　4.2本工程的乙方主管單位是 ，乙方代表是 。

　　4.3在本工程施工過程中，甲方代表隨時有權要求乙方及其所雇傭的不能勝任工作或不符合有關規定的管理施工人員及機械設備、材料撤離本工程的工地。

　　第五條 雙方責任

　　5.1甲方

　　(1)負責工程量簽證、辦理合同簽訂及竣工結算等工作。

　　(2)負責施工中的總體安排和協調施工中的干擾問題。

　　(3)進場前，對乙方作業人員，做好必要的各項交底。

　　5.2乙方

　　(1)乙方負責自身工程的所有工作(除本合同規定的甲方負責的工作)，包括工程的輔助性工作及后勤保障工作。

　　(2)承擔人員、機械進廠的一切費用。

　　(3)乙方進場后，必須聽從甲方現場管理人員的指揮，不得損壞區域內的任何地上、地下的已完工程產品，否則后果自負。

　　(4)做好有關人員的安全教育工作，負責處理由于乙方責任而造成的工傷事故，并承擔由此而造成的經濟損失。

　　(5)施工期間，應派專人管理現場，加強與甲方的聯系，協調指揮，直至完工。

　　(6)乙方應保證設備證照齊全，設備狀況良好，并做好設備保潔工作。

　　第六條 工程款的支付及竣工決算

　　6.1 按月結算。每月按甲方項目部簽證工程量的80%支付，剩余工程款待工程結束后結算付清。

　　6.2 如因業主未及時審批、資金周轉等原因而造成甲方延期支付工程進度款，則乙方同意甲方無須承擔任何責任和費用。

　　6.3 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致本合同項下工程的工期、安全和質量中的任何一項違反本合同的規定，則甲方有權沒收本合同第6.1款中剩余部分工程款。

　　6.5 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的合法勞動權益受到損害(拖延支付勞動報酬等)，則甲方有權根據法律規定、政府有關部門的處理決定、法院判決或仲裁裁決、民工上訪等，直接將本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的工資及補償費用等。

　　第七條 材料設備供應

　　7.1 甲供材料、設備 無 。

　　第八條 安全施工

　　8.1 乙方須按國家和業主及甲方的有關規定，采取嚴格的安全防護設施，承擔因為安全措施不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。

　　8.2 甲方在與乙方簽訂本合同后，可另行簽訂安全、保衛及防火協議，作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　第九條 臨時設施及現場管理

　　9.1 大臨設施乙方自行考慮，如需在施工現場安排大臨設施，必須由甲方統一安排。

　　第十條 竣工驗收

　　10.1 竣工日期由甲方書面通知，本工程不參加竣工驗收。

　　第十一條 爭議與解決方式

　　11.1 甲、乙雙方因為履行本合同發生爭議，應相互協商解決。如協商解決不成，則任何一方均可向上海市寶山區人民法院提起訴訟。

　　11.2發生爭議后，乙方仍應繼續履行合同，保持施工繼續，并保護好已完工程。

　　第十二條 違約責任

　　12.1如果乙方不能滿足甲方對機械進廠的時間安排，則根據乙方違約給甲方造成的損失大小、嚴重程度，乙方不僅要承擔因此給甲方造成的一切責任和損失，并須按每次壹萬元向甲方支付違約金，甲方有權單方終止合同。

　　第十三條 工程轉讓與分包

　　13.1本工程不得轉讓、分包。

　　第十四條 合同生效與終止

　　14.1 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，工程竣工驗收通過，并且雙方履行完本合同規定的全部權利和義務后，本合同自行失效。

　　第十五條 附則

　　15.1本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　15.2本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執一份;副本 肆 份，甲方執 叁 份，乙方執 壹 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日