家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀（通用3篇）
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇1
上訴人(原審原告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________
被上訴人(原審被告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________
被上訴人(原審被告)：_________________
上訴人因買賣合同糾紛一案，不服_______人民法院_______民事判決書，現提起上訴，買賣合同糾紛上訴狀。
上訴請求：
1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：
此致
_____________人民法院
上訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇2
遼寧省家庭裝飾裝修合同
合同編號：_____________
發包人(簡稱甲方)：________________承包人(簡稱乙方)：________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明(產權證書登記號)：________________________________乙方為經工商行政管理部門注冊登記的企業，企業資質情況(證書登記號)：_________
2.裝飾施工地址：_________區(縣)_________路(街)_________號_________樓_________室。
3.住房結構：________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺，套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容
5.承包方式：________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期：自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。
7.總價款：￥________元。人民幣(大寫)：________________其中：________________________材料費：________元，人工費：________元，拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，管理費：_________元，稅金：________元，其他費用(注明內容)：________________元。雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，該部分的工程款應當按實計算。
第二條 材料供應
1.甲方提供的材料、設備：(見附件二)。甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品，并應按時送到施工現場，甲乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時送到現場后，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異，應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果，責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價：(見附件三)。乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異，應停止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料，應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條 工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。設計圖紙費用________元，由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
甲方(蓋章)：_________________
_______年_______月_____日
乙方(簽名)：_________________
_______年_______月_____日
家庭裝飾裝修合同糾紛上訴狀 篇3
合同編號：_____________
發包人(簡稱甲方)：________________承包人(簡稱乙方)：________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明(產權證書登記號)：________________________________乙方為經工商行政管理部門注冊登記的企業，企業資質情況(證書登記號)：_________
2.裝飾施工地址：_________區(縣)_________路(街)_________號_________樓_________室。
3.住房結構：________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺，套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容
5.承包方式：________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期：自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。
7.總價款：￥________元。人民幣(大寫)：________________其中：________________________材料費：________元，人工費：________元，拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，管理費：_________元，稅金：________元，其他費用(注明內容)：________________元。雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，該部分的工程款應當按實計算。
第二條 材料供應
1.甲方提供的材料、設備：(見附件二)。甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品，并應按時送到施工現場，甲乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時送到現場后，由乙方負責保管。由于保管不當造成的'損失，由乙方負責賠償。施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異，應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果，責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價：(見附件三)。乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異，應停止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料，應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條 工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。設計圖紙費用________元，由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
甲方(蓋章)：_________________
_______年_______月_____日
乙方(簽名)：_________________
_______年_______月_____日