建設施工合同補充協議書范本(通用27篇)
建設施工合同補充協議書范本 篇1
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于 年 月 日簽訂合同編號為 的《 建設工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。
根據原合同的工程量施工完畢后,甲方需要增加合同以外項目的工程量,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽訂本工程施工合同補充協議。
一、 由于工程量增加,合同價款由原來的 (¥ 元) (¥ 元)人民幣,結算工程量以實際完成的工程量為準。
二、本協議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所做修改的條款之外,原合同的其余部分應完全繼續有效。本協議與原合同有相互沖突時,以本協議為準。
三、本協議一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇2
一、把原房屋樓面混凝土預制板結構設計更改為全現繞混凝土結構,因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中,1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋,要嚴格按國家建筑要求規定施工;3、是混凝土震動均勻,確保密實,如出現質量問題,乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工合同責任時,或施工過程中出現質量問題,甲方有權終止全部合同,乙方的工程投入無條件歸甲方所有,甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時,經甲方驗收合格后,甲方付給乙方該層合同的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工,若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任,與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本合同經雙方簽字即生效,工程款結清后終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇3
發包人(全稱): (簡稱甲方) 承包人(全稱): (簡稱乙方)
甲乙雙方現就______年___月___日簽訂的工程名稱為__________________________的建設工程施工合同達成如下補充協議:
一、 付款方式
乙方材料進場后甲方向乙方支付工程款三十萬元,施工工程完成50%后甲方支付工程款二十萬元,工程完工后甲方支付工程款二十萬元,竣工驗收合格后甲方支付工程款二十七萬元。剩余工程款五萬元作為質保金,該質保金于第一年質量保修期滿后14天內支付。
乙方負責提供正規發票。
二、 承包方式
除按照上海大眾規定的《上海大眾汽車VW品牌意向特許經銷商展廳建設裝修材料及配套設施清單》之外,由乙方包工包料,上海大眾指定品牌由甲乙共同確認,由乙方購買,費用包含在工程款內。
三、 施工安全
在施工過程中因乙方原因給甲方或其他第三方造成的損失由乙方承擔;
如因施工引起的安全事故造成乙方員工或甲方、第三方損害由乙方負者。
四、 竣工驗收
本工程需經上海大眾公司、甲方及監理單位驗收合格后視為工程竣工驗收通過。 如因乙方原因無法通過工程竣工驗收致使不能按期完工的,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
五、 本補充協議效力
本補充協議與雙方簽訂的《建設工程施工合同》不一致的,以本補充協議為準。
六、 其他
本協議履行過程中如遇本協議未涉及問題,雙方可另行達成補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
因履行《建設工程施工合同》和本協議產生爭議,由合同履行地人民法院管轄。 本補充協一式兩份,雙方各執一份,雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇4
發包人:___________
承包人:___________
按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍墻工程施工承包事宜,簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、承包范圍
按本合同約定的圍墻路線進行砌筑(詳附圖
一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。
二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價本工程采用單價計價包干方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍墻塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍墻(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。
2、工程單價說明:
、艍K石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養護、土方回填及夯實等。備注:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。
、茋鷫w單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿制作、標磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養護等。
、桥R時性圍墻(含墻體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿制作、磚基礎砌筑、標磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎完成后,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量并按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
、票竟こ痰挠谰眯灾黧w圍墻完成后,經檢驗合格,計算出永久主體圍墻總量并按合同單價計算出永久性主體圍墻總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價的80%。
⑶本工程的臨時性圍墻(含基礎)完成后,經檢驗合格,計算出臨時性圍墻總量并按合同單價計算出臨時性圍墻總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍墻總造價的80%。
⑷本工程所有承包范圍內的任務完成后,經檢驗合格,并通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍墻總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價的95%,預留永久性圍墻總造價的5%作為質量保修金,永久性圍墻________年質量保修期滿,扣除圍墻維修費用,由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水墻體,圍墻上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規范要求。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
五、工期(60個日歷天)
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由于甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應文件,工期順延。由于工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
⑴按圖紙要求進行放線和交底,并處理協調和對應位置施工單位的關系。
⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
、盘幚硎┕r和周邊居民及雙泉村的關系,協調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
、羌訌娛┕がF場的安全文明教育,并做好交底,做好相應的39;安全文明措施,并為現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。
、仁┕がF場所有材料乙方應派專人進行管理,由于管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。
、梢曳接谐善繁Wo義務,在本小區交付使用前,所有圍墻均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、合同執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方注冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。
2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發生法律效力。
本合同未盡事宜,雙方可通過協商,訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
甲方(公章):___________乙方(公章):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
經辦人:___________經辦人:___________
聯系電話:___________聯系電話:___________
建設施工合同補充協議書范本 篇5
發包方 (甲方):_______________
承包方 (乙方):_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程地點:_______________
4、承包方式:_______________
二、工程承包方式
包工包料,采用總價包干的承包方式,乙方的預算書是組成合同的一部分,合同價款經雙方確認后,預算范圍內所含工程內容一次包死,結算時不予以調整,預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期
1、本合同工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內進場施工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;
(3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;
(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款
1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。
2、在合同履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:
(1)經批準的設計變更;
(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。
3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定合同價+洽商金額,不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢后20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料后,應在3個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意后,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件,并嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,并須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中,由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償后,不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品(采用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
六、工程質量
1、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,并向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的,乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、工程驗收
1、工程完工后,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收,或驗收后14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格后,雙方辦理工程移交手續。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式
1、合同簽定后,預付工程總價的_______%,計RMB:_______元;
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內,付工程總價的60%,計RMB:_______元。
九、維修責任
乙方負責保修期限為_____年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內到達現場并及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬于乙方保修范圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續進場施工的,甲方承擔后續進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。
5、工程完工后,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):_______________
簽約代表:_______________
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:_______________
乙方(公章):_______________
簽約代表:_______________
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:_______________
建設施工合同補充協議書范本 篇6
甲方:____________________________
乙方:____________________________
甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:承建項目
1. 工程名稱:________________________。
2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。
3. 建筑面積:約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。
4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。
第二條:承包方式及費用
1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料,乙方負責施工,并負責所有施工用具設備。
2. 施工費用:按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整),澆灌好一層合格后預付____萬元,工程結束驗收合格后全部結算付清。
第三條:工程質量要求
1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過
1.5cm。
2. 房屋內部按甲方草圖布局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。
3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條:工程工期
1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建筑材料拖延,交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。
第五條:安全責任
甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。
第六條:雙方責任
1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時采購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜,雙方共同協商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁,一式兩份,甲乙雙方各保存一份。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設施工合同補充協議書范本 篇7
甲方:乙方:
第一條 工程概況:
項目名稱:小區住宅樓
項目地點:
第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格:合同總價¥ 人民幣 : 合同總價包括各種配電箱的加工制作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。
第三條 交貨地點:小區工地現場甲方指定地點
第四條 交貨時間:__年 月 __年內不出現生銹、漆膜脫落、龜裂等現象。
第六條 產品的交貨驗收及保管方式
6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點,否則,甲方有權拒收貨物。
6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存,作為產品驗收的依據。
6.3 貨到甲方指定的地點以后通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收,若貨物與進貨數目不相符,或有損壞,或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定,甲方有權拒收全部或部分貨物,乙方須按照甲方要求收回或補齊,乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字,并填寫交貨驗收合格證明,此合格證明為乙方交貨的憑證,也是乙方申請付款的必要依據。
6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移,產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。
6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料,否則,甲方有權拒收貨物。
6.6.對乙方所供產品,甲方有權隨機抽樣送檢,如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準,甲方有權對乙方提出索賠。
6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。
6.8.為確保乙方所供產品質量,供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間,甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。
第七條 貨款支付方式
7.1 本工程不支付預付款。
7.2.驗收款:每批貨送達工地現場,并且該批貨款達到合同總價的60%時,經驗收合格付款手續齊全后 5日內支付該批貨款30%的進度款。
7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。
7.4.配電箱安裝調試完成,經甲方驗收合格,資料交付齊全、正確、有效,手續完備,并按實結算后, 5日內支付至結算總價的90%。
7.5. 保修金為 0%。
保修期為二年,保修期達到二年后如甲方或物業公司對產品質量沒有異議,則在 5個工作日退還保修金。
第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前,甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間,乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額,但不得就甲方的變更行為收取任何費用。
第九條 產品保修、補貨約定
9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。
9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換,乙方在接到甲方更換的要求后24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。
否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品,因此發生的費用從保修金中扣除,而且乙方須對此造成的結果繼續負責。
9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求,不得借故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同,補貨日期為接到通知后5天,由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司,并由乙方負責卸貨。
第十條 違約責任
10. 1合同簽訂后,除出現不可抗力的情況外,合同雙方必須履行合同各項條款。
倘若無法履行合同時,違約者需向對方支付本合同總價的 0%作為不能履行合同之賠償。
10.2乙方未按合同規定日期交貨,乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金,并依法賠償因此給甲方造成的損失,逾期交貨超過 0天的,甲方有權單方面終止合同。
10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的,乙方應立即無償換貨并在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品,向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。
乙方逾期 0天未交送合格產品的,或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的,甲方有權單方解除本合同,乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款,并支付該部分價款 0%的違約金。
10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。
10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的,視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符,視為沒有交貨因此造成逾期交貨的,按照本合同關于逾期交貨的有關規定執行。
10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害,乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。
第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,并按本合同規定將貨款結算以后終止。
第十四條 本合同在執行期間,如有未盡事宜,經甲乙雙方協商,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十五條 本合同用中文書寫,一式陸份,雙方各執叁份,具同等效力,未盡事宜,協商解決。
甲方: 乙方:置業有限公司
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 簽訂日期:
建設施工合同補充協議書范本 篇8
發包人(全稱):承包人(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
1。工程名稱:
2。工程地點:
3。工程立項批準文號
4。資金來源:
5。工程內容:
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6。工程承包范圍:
計劃開工日期:年月日。
計劃竣工日期:年月日。
工期總日歷天數:天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量標準:
1。簽約合同價為:
人民幣(大寫)(¥元);
其中:
。1)安全文明施工費:
人民幣(大寫)(¥元);
。2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
。4)暫列金額:
人民幣(大寫)(¥元)。
2。合同價格形式:
項目經理
承包人項目經理:
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
。1)中標通知書(如果有);
。2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
。4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
。7)已標價工程量清單或預算書;
。8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
本合同于年月日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(簽字)(簽字)
組織機構代碼:組織機構代碼:
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
電子信箱:電子信箱:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
建設施工合同補充協議書范本 篇9
甲方(委托方):______________ 乙方(施工方):______________ 為規范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守!
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位!
2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室!
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建筑面積_____平方米!
4.裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)!
6.本工程由_____設計!
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計!
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清!
三、施工準備及雙方的義務 甲方工作
1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單!
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底?辗课,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項!
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作!
4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項! ∫曳焦ぷ鳌
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定!
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質!
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》!
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應 甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產:甲方提供的施工圖紙或做法說明以及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝修過
建設施工合同補充協議書范本 篇10
甲方: 乙方: 根據《民法典》和建設承包合同條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本建筑分包工程外墻瓦施工事項協商一致訂立本合同。(注:進場時間聽甲方通知)!
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 技術要求:依據甲方對乙方技術交底進行施工,外墻采用
西瓦,甲方應安排質檢人員進行質量抽查,達到驗收合格,乙方可繼續施工,對出現問題,乙方應及時進行整改。施工驗收合格為:《建設工程質量檢驗規定》及《建筑裝飾工程驗收規范》。
四、 承包方式合同價格: 本工程由甲方提供材料及外墻瓦,乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外墻瓦人工費按實際鋪貼面積計算,計 元平方米。
四、承包范圍:
1、甲方提供主材料,攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責:(如:切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找借口退場,工程款按已完成工程量的50%計算!
3、在乙方施工過程中要保質,保量、保安全,要服從甲方管理人員的安排!
4、材料搬運由乙方負責!
五、付款方式: 乙方施工完成一棟外墻瓦后,鋪
第二棟時,待甲方、施工員,驗收
第一棟瓦面合格后,付
第一棟瓦面的總面積造價80%,待公司全部工程完工后,全部工程驗收合格后____日之內,將剩余的工程款全部付清給乙方。
六、工期要求:每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。
七、雙方遵守責任:
(一)甲方責任:
1、甲方提供主材料,攪拌機、提升機、手推車!
2、按合同約定支付分包工程款!
3、甲方給乙方提供住宿及水電!
(二)乙方責任:
1、乙方提供工人的安全用具,如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準,確保驗收達到合格工程!
2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期,產生的后果由乙方負責!
3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場,若喝酒后上班,被公司項目部發現,發款從工程款里直接開單扣除。
4、乙方必須安全生產,服從項目部的指揮及安排去施工,乙方在施工工程中,出現返工事件由乙方自付!
八、違約責任: 甲、乙雙方必須覆約雙方的責任,并按合同約定的相關條款進行施工!
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字或蓋章生效。
十、如乙方質量不達標,人力跟不上,管理跟不上,甲方有權單方解除合同,結算方式按合同《
四、2》條執行。 甲方簽字: 乙方簽字: 簽訂日期:________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇11
甲方:
乙方:
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成,經甲乙雙方共同協商,達成如下協議:
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容:
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求:
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設置4個錯車道,錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大縱坡不得大于10%,縱坡長度不得大于80米,彎道最小半徑不得小于15米。
3、土質邊坡按1:0.5-1:0.75,堅石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基開挖工程后,由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元,乙方進場并完成500米的路基開挖后,甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工,經鄉人民政府組織相關部門驗收合格后,一次性付清工程款。
五、施工安全責任:
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規程施工,達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故,造成的一切后果由乙方自負,甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務:
1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒絕支付費用,所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作,如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的,從第3天算起,每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中,乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份,自雙方簽字之日生效。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
建設施工合同補充協議書范本 篇12
建設發包發:
承包施工方:
經甲、乙雙方友好協商,甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮私人房屋亮化建設施工項目發包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:
一、承包方式
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
二、建設工期、承包范圍及工程款計算方式
工程建設從乙方進場當日開始計算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規定時間內完成工程建設進度。承包項目具體情況如下:
1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊,乙方自己負責施工原材料的搬運使用。
2、砌磚按塊數計算,單價為:零點五五元一塊,;外墻磚單價為:五十八元每平方米,。
3、乙方必須在規定時間內完成以上1至2條承包項目工程,如在規定的時間內未完成,甲方將不支付乙方任何工程費,并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責
根據房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。
五、工程質量要求
砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實,外墻磚必須平實、整齊,縫隙合理。以上工程質量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。
六、工程檢查、驗收
在不影響乙方正常作業的情況下,甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查,并于工程建設完工后乙方通知甲方對工程進行驗收,合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法
工程款采取分結方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費,工程結束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。
八、安全責任
乙方必須認真按施工操作程序施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施,并做好施工人員的安全教育,堅持安全第一、質量第一、預防為主,若施工中發生安全事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。
九、其他情況
施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負責保管。
2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料,避免造成浪費。
3、本協議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議,尚若違反,造成的損失由違約方負責。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理,協商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉著友好的原則先協商解決,協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年__月__日____年__月__日
建設施工合同補充協議書范本 篇13
甲方: 乙方: 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,簽訂本合同!
一、工程名稱: 環山中和廚房后水圳混凝土圳邊及護坡工程
二、工程地點: 環山中和廚房后
三、工程內容: 護坡總體積為30.89; 護坡總投資13900元。 宿舍后圳護坡長:42.2寬0.3高0.8
10.13 3 宿舍后圳邊:長42.2寬0.5高0.24
5.063 廚房后圳邊:長38.4寬0.5高0.3
5.763 廚房后圳護坡:長38.4寬0.3高0.8
9.223 伸進土中加寬腳:長0.3寬0.15高0.820個
0.72 30.89 3450元 313900元
四、合同工期
1、經雙方協商確定工作日為20天,自________年____月____日起至________年____月____日!
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
五、質量標準
1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叁仟玖佰元整,13900.00元。
2、總承包價為包干價,包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用,甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、工程量的確認:施工過程中,若工程量變更,根據上述單價另行簽訂補充協議,或工程變更單!
4、支付方式:工程完工后,付給合同總價70%,余款按規定竣工驗收后____日內全部支付。
六、甲方義務
1、 按時向承包人撥付工程款!
2、 工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延!
七、乙方義務
1、在本合同簽訂生效后二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃!
2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查,確保施工機械安全性能良好,操作人員持上崗證上崗;接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量,操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查!
3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具,按發包人標準化工地要求設置標牌,搞好工區的管理,做好職責區的治安保衛工作。
八、施工安全 承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔!
九、違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金,違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息!
2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期____日,乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金;逾期超過____日,甲方有權單方面解除合同!
十、其他 本協議自雙方簽字或蓋章后生效,一式二份,雙方各持一份。未盡事宜,當發生時甲乙雙方互相協商解決! 〖追剑 乙方:________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇14
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
甲方:
乙方:
建設施工合同補充協議書范本 篇15
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利,義務和責任,維護雙方的合法利益,達到保證期,保證工程質量,保證安全文明施工的目的,雙方在遵守法律,行政法規,自愿、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內容:基礎澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調試.
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質量等級:優良
四﹑合同條款
工程采用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣
五﹑工程承包范圍及承包方式
1﹑承包范圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工,安裝和調試。
2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。
4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商并簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章后,與本合同有同等法律效力。
5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字,蓋章之日起合同生效,分送有關部門。
6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本合同簽定地點:
建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:
法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)
建設施工合同補充協議書范本 篇16
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_______________________
工程內容:_______________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:________________________
資金來源:_______________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍:_______________________
第三條 合同工期
開工日期:_______________________
竣工日期:_______________________
合同工期總日歷天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準:_______________________
第五條 合同價款
金額(大寫):___________元(人民幣)¥:__________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標準、規范及有關技術文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點:_______________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發 包 人:_______________________(公章):_______________________ 承包人:_______________________(公章)_______________________
住 所:_______________________ 住 所:_______________________
法定代表人:_______________________ 法定代表人:_______________________
委托代表人:_______________________ 委托代表人:_______________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
開 戶 銀 行:_______________________ 開 戶 銀 行:_______________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
郵 政 編 碼:_______________________ 郵 政 編 碼:_______________________
建設施工合同補充協議書范本 篇17
甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。
一、工程概況
(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。
(2)工程內容:以設計方案為準。
二、施工規范要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規范》施工。
三、施工費用
經甲、乙雙方協商工程采取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包干工程。
四、付款方式
工程竣工驗收合格后按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳戶如下:
開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行
開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司
帳號:101177
五、雙方責任及義務
1、甲方
(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,并確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。
(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。
(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,采取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。
(二)、按照通信行業相關規范和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。
(三)、負責提供工程范圍內及現狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由于乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。
(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,并保證整個小區電信通信暢通使用。
(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復。
六、施工工期
施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本合同發生爭議,雙方友好協商解決。
八、本協議一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章后生效,供雙方共同遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇18
甲方:_____________________乙方:_____________________
地址:_____________________地址:_____________________
電話:_____________________電話:_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號:_____________;冷卻方式:_____________;臺數:_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:_______。
評價點位置:__________________________________________
所屬區域:____________________________________________
噪聲標準:白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
采用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為:________________
付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本著保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
簽訂時間:______年______月____日
基礎建設施工合同范本二建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規范進行。
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章)承包方:(蓋章)
法定代表人:_____法定代表人:______
地址:________地址:_________
開戶銀行:______開戶銀行:_______
帳號:________帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
建設施工合同補充協議書范本 篇19
委托方(甲方):_________________簽約日期; _________
承接方(乙方):_________________簽約日期; _________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:_________________區__________街__________單元__________室
二、形式結構:_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛
三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚
四、工程項目:_________________
1、總共七棟;每棟兩層。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,協商確定。
五、承包方式:_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工,和施工期間的水電供應正常,乙方負責施工。
六、質量標準:_________________施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。
七、工程造價標準:_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方,石膏線12元∕米,窗簾盒60元∕米,鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工,如甲方有更改等,應另外支付乙方增加的工程款項。
八、付款方式:_________________為確保工程質量,完工后每棟總工程款暫扣5%元押金,___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題,將全額返還乙方。每一棟工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工要求,三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據,不提供正式發票﹚
九、其它;經甲乙雙方協定施工前后,以及施工中途,甲方天花吊頂等各項工程如有消防管,空調管等須安裝改變,乙方概不負責。
十、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
_____年_____月_____日
建設施工合同補充協議書范本 篇20
帷幕灌漿施工合同范本
工程總承包方:
項目作業承包方:
證件號碼:
經甲、乙雙方協商,庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔,簽訂意向如下:
第一條工程概況
1工程名稱:
2工程地點:
3承包項目:帷幕灌漿工程
第二條承包方式和內容
1、承包方式:
單價承包
2、承包主要工作數量:
4、承包單價(或總價):
5、單價組成:
第三條價款結算
1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫:____)預付款。乙方收到甲方付款后五天內進場。在施工期間,乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告,甲方根據監理工程師審定的工程量,確定結算工程量,進行工程款支付。
2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。
3、稅金由甲方承擔。
第四條甲方的責任與義務
1、甲方編制總體施工組織設計,全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作,統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。
2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙,按時供給乙方。
3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告,組織圖紙會審和技術交底。
4、甲方負責組織并參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。
5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量,有權暫停不符合施工規范的施工程序。工程質量如達不到規范或設計要求,甲方有權指令乙方停工整改。
6、甲方以書面形式向乙方提供并交驗水準點與坐標控制點。
7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建筑物、構筑物及文物等資料,并協助乙方進行處理和實施保護工作。
8、甲方負責統一規劃和管理施工現場,為實現文明施工目標創造條件。
9、甲方負責檢查施工安全,有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。
第五條乙方的責任與義務
1、遵守國家與地方的有關法律法規,并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。
2、乙方應對施工人員進行崗前教育,增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。
3、依據設計圖紙和甲方要求,編制施工組織設計和總進度計劃,并向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。
4、施工期間,乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。
5、施工期間,乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作,直至驗收完成。
6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作,并接受監理工程師及甲方的監督檢查。
7、乙方施工現場必須整潔,做到工完場清,積極配合甲方進行現場管理,達到對環境、健康等各項要求,確保文明施工。
8、乙方必須自行完成分包項目,不得再進行分包或轉包。
9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用,否則因此產生的一切責任有乙方承擔。
第六條工程質量
1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。
2、乙方必須建立健全質量保證體系,完善質量檢查制度,嚴格按設計圖紙和施工規范要求,對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查,并詳細的填寫質量記錄。
3、乙方根據國家質量驗收規范、評定標準和甲方要求,及時整理各類質量記錄,圖表等資料,并及時移交給甲方。
4、乙方應精心組織施工,保證工程質量。如質量不合標準,必須返工修理,其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的,應由乙方負責賠償全部經濟損失。
5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。
第七條安全生產
1、分包項目的施工安全要求:安全生產無事故。
2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底,并進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全設施,經檢查合格方可使用。
3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》,不執行《安全生產技術》標準,危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故,乙方承擔全部責任。
第八條本意向書一式貳份,甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
簽訂日期:
年月日
建設施工合同補充協議書范本 篇21
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建設施工合同補充協議書范本 篇22
甲方:_______________
乙方:_______________
上述雙方經過友好協商,現就甲方處于____________________值班室建設,達成如下合同條款:
第一條合同標的物所處位置:___________;標的物建設工期為________年____月____日至________年____月____日;值班室建設費用為_______元平方米;承包方式為全包方式。
第二條甲方提出房屋建設基本布局、大致框架及尺寸,乙方須基于誠信及職業道德為甲方設計詳細的房屋結構圖紙并負責技術及安全審核。乙方的最終設計圖紙經甲方同意后方能開工建設。
第三條值班室主體結構為框架結構,乙方在建設過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設質量要求,所有材料的使用、材料架構符合行業通常慣例,同時,乙方建設行為嚴格落實建設民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。
第四條值班室所有鋪設瓷磚之處,應達到平整等美觀性要求。該類工程的質量保質期為________年,該期間內脫落率及斷裂率不得超過面積的______%。超過約定面積時,乙方須無償負責將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失,乙方應予以賠償。乙方若不及時返工,甲方可以扣除乙方的質量保證金。
第五條墻面的平整度須達到行業標準和積極性行業慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設須符合安全、方便的要求,如電話、網線及電路線等應分開走管,電路線應與電視線等保持一定技術性距離。
第六條需要使用混凝土的工程中,混凝土應機器攪拌;頂層鋪設保溫層、澆注現澆,同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。
第七條值班室施工建設費的支付:完成工程建設,甲方預扣工程總費用的______%作為質量保證金外一次性支付工程款,________年后乙方施工達到本合同各項條款時,甲方將質保金全部支付乙方。
第八條甲方的權利與義務:
1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現場監督,對不當行為可以制止。
2.在不影響乙方工期的情況下,甲方可以變更施工圖紙。
3.甲方負責為乙方協調水電,但相關費用由乙方負擔。
4.工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。
第九條乙方的權利與義務:
1.乙方各建設行為及建設用料均符合相關行業標準及積極性行業慣例并保證誠信;若工程質量不符合本協議要求或相關行業標準,乙方應無償返工且應承擔由此給甲方帶來的損失。
2.乙方應在保證質量的前提下按時完成建設任務;逾期須承擔______元的違約金并應承擔甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設轉包。
3.乙方自備符合行業要求的施工工具及相關房屋建設工程所需器械,同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質的相應技術人員。
4.乙方自負己方人員及相應物品的安全責任,乙方人員出現的意外、傷亡等人身損害以及財產損失自負其責,甲方對此不負責任。
5.乙方因施工不當或未盡相應注意義務給他人人身或財產帶來損害時,應負相應損害賠償責任,甲方對此不承擔責任。
6.乙方對甲方提出的不符合安全標準或客觀上無法實現的施工要求有權拒絕。
第十條甲方逾期支付施工費用時,應向乙方支付______元的滯納金;乙方建設中違反本合同約定條款或建設工程不符合行業標準及積極性行業慣例時,應承擔______元的違約金,并應承擔相應損害賠償責任。
第十一條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
甲方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
建設施工合同補充協議書范本 篇23
承包人:
發包人 :
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建筑面積: m2,建筑高度 m或
跨度 m,結構類型: ,
層數 ,其它
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款金額 (大寫): 元 (人民幣)¥: 元
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 后生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
建設施工合同補充協議書范本 篇24
發包方:__________ 承建方:____省 簽定地點:四川成都 簽定日期:__________ 建筑工程施工合同 補充協議 發包人:成都(以下簡稱甲方) 承包人:四川(以下簡稱乙方) 為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“__________”建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽訂本工程施工合同補充協議!
一、工程概況
1、工程名稱:“住宅工程
2、工程地址:__________
3、建筑面積:5111
8、132
4、結構類型:框架結構、地上111層、獨立地下室1層
5、設計單位:四川
6、監理單位:四川
二、工程內容及承包范圍
1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包范圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。
2、包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3、甲方指定分包工程內容見本協議附件二!
三、合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)
1、開、竣工日期
1、1開工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;總工期:420天(含法定節假日)以;所載日期為準。
2、施工進度
2、1本工程分兩期實施。一期工程為
一、二號樓。二期工程為
三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三:即總平面圖)!
2、2乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意!
2、3二層頂板完成時間:一號樓:________年1____月____日;二號樓:________年1____月1____日;四號樓:________年____月____日。
2、4三號樓一層頂板完成時間:________年____月3____日;地下室完成時間:在________年____月3____日!
3、工期違約責任
3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元!
3、2若總工期延誤,甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元!
4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5、工期不順延情況:
5、1各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時,工期予以順延);
5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延!
6、工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:
6、1按《XX條款》第十三條執行!
6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤!
四、質量與檢驗標準
1、1工程質量:合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;
1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料,必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款!
1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。
1、4設計圖中室內天棚不抹灰,乙方按常規普通法施工,若甲方有其他要求,另行辦理相關手續。
五、合同價款與支付
1、合同價款:暫定為人民幣3260、525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1、1合同價款中的規費、措施費
。ㄒ唬、措施費
。ǘ┯梢曳皆诠こ倘^程中包干使用,不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目:
1、
1、1規費:即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;
1、
1、2措施費
。ㄒ唬杭窗踩┕、文明施工、臨時設施、
1、
1、3措施費
(二):即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護!
1、
1、4其他不可預見費及風險包干費
1、2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行!
2、合同價款的調整:由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目,其結算價格按以下方式計算:
2、1乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價,按已有的綜合單價計算;
2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定,套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價,人工費按施工期間政策規定調增,綜合費按27%計取,機械費按定額子項計取,(措施
一、規費、措施二不計取)!
2、4施工期間人工費按政府規定系數并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2、5獎勵
2、
5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求,甲方獎勵乙方項目部10-30萬元!
2、
5、2乙方提出合理化建議,若經甲方采納而節約的工程直接費,甲、乙雙方按6:4的比例分享!
3、工程進度款的支付
3、1工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定,工程量進度報表經甲方及監理審核后支付乙方工程進度款!
3、2支付時間:
一、二號樓主體三層頂板完成后,甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同),三層以上工程款按月形象進度支付;
三、四號樓主體一層頂板完成后,甲方支付已完工程量90%的進度款,一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果后10天內,按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時,暫停支付;
3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定),甲方有權暫停支付工程進度款!
3、4因乙方原因造成工期延誤,甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后,甲方才恢復支付工程進度款!
3、5以房抵工程款的說明:甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%,并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,應同乙方協商。甲方收回時,應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。
3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2
6、3及2
6、4條執行。
3、7工程結算
3、
7、1乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與
3、5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保修金,保修期屆滿之日起1____日內結清。
3、
7、2質量保修金的支付:各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內,按各分部分項工程的保修金額,甲方與乙方辦理保修款結算,將剩余保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內,按其保修金額支付給乙方。
3、8結算審計:
3、
8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作,應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3、
8、2結算審計費的支付辦法:按國家相關規定執行。
4、履約保證金:乙方在簽訂本協議之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元,作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%!
六、材料價格及材料的采購
1、材料價格調整
1、1若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化),僅對材料差價進行調整!
1、2非暫定價材料不作調整,但砂、石、石灰材料價格風險系數177;5%,超過177;5%部分按實調整,稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2、材料采購
2、1乙方必須按甲方規定品牌采購,并且在采購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可后方可采購。對于非暫定價材料部份,如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌,即按第五條的
2、5款進行獎勵。
2、2甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時,乙方應予以支持!
七、工程變更及簽證
1、工程變更及簽證必須注明:事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確,必要時應附圖,且在簽證單結尾處注明“此項后無內容”。
2、本工程的所有變更及簽證,均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字后方可生效,甲方、監理、施工單位均應保留原件!
3、甲方有權對設計圖紙進行變更!
4、乙方發現設計錯誤或不合理之處,應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位,由設計單位(或甲方)提供設計變更文件,經監理工程師、甲方代表簽字批準后實施!
5、甲方對已完成的分項工程進行變更,乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失!
6、需辦理簽證的隱蔽工程,乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單,并由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實,則不予辦理簽證!
7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價,由甲方及監理審核,按審核后的造價決算。
8、設計變更、現場簽證的計價原則:按5章第2條執行!
9、臨時用工簽證應明確:工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。
10、辦理簽證時,乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件,簽證單原件一式四份!
八、竣工驗收:按《XX條款》執行。
九、工程質量保修
1、工程質量保修范圍和內容:
1、1乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定,承擔承包范圍內工程質量保修責任!
1、2凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷,均屬于乙方保修責任范圍,其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失,應由乙方承擔;不屬于乙方責任,但是經由雙方協商由乙方施工的,乙方應配合檢修,費用由責任方承擔!
2、質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算):
2、1地基基礎和主體結構工程,為設計文件規定的合理使用年限;
2、2屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外墻面的滲漏(包括臺風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;
2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;
2、4給排水設施、道路等配套工程為________年;
2、5供熱及制冷系統為________年;
2、6其他項目的保修期為________年
3、質量保修責任
3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等,其經濟責任和法律責任均由乙方承擔!
3、2保修期內的維修:一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現場搶修;業主收房后出現滲漏水、有水區域返水,乙方應在16小時內修復!
3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的,甲方有權自行請人代為維修并確定價格,所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除,但不等于解除乙方應負的責任。
3、4乙方每次維修完畢,應負責將施工現場清理干凈、并取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字!
3、5涉及結構安全的質量問題,乙方應立即向當地建設行政主管部門報告,并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后,由乙方實施保修。
十、雙方的權利和義務
1、甲方代表及職責
1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力,履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的,以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準!
1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責:負責監督檢查工程質量及工程進度,負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署,對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,以及與設計單位等相關部門的協調。
2、乙方駐工地代表及其他人員
2、1乙方項目經理為,項目技術負責人為,其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件!
2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段),均須專職在崗,堅守施工現場,不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更,必須提前一周以書面形式報經甲方同意!
2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。
2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會,因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、并在獲得監理部同意后方可缺席!
2、5乙方代表除以下原因外,在竣工驗收完成前不能替換
2、
5、1因病而不能堅持工作者;
2、
5、2無法擔任與該工程建設相關的工作!
2、
5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作!
2、
5、4被吊銷資格證。
2、
5、5甲方認為不稱職者。
2、6乙方代表換人,必須經甲方書面認可,其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任!
2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件!
2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員,經甲方要求,必須調離本工程范圍。同時,乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。
2、
8、1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;
2、
8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;
2、
8、3不能積極配合甲方正常工作;
2、
8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者;
2、
8、5無證上崗者(適用于按規定必須持證上崗者);
2、
8、6與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者;
2、
8、7與本工程施工無關的人員等!
3、甲方的工作
3、1施工前準備
3、
1、1完成紅線以外的“三通”,提供水、電接口到紅線。乙方進場后,甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續!
3、
1、2負責辦理施工許可證等合法手續,乙方協助辦理!
3、
1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料,必要時乙方應進一步探明。
3、
1、4將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方,由乙方自費負責保護,若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3、
1、5向乙方提供8套施工圖。
3、2施工期間
3、
2、1監督檢查工程質量、進度,設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3、
2、2根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令!
3、
2、3負責協調周邊關系和政府職能部門的關系!
4、乙方的工作
4、1執行本合同的約定,履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現場布置方案,經甲方代表、項目總監批準后進場作施工前期準備工作,并按合同要求的質量和工期完成本工程!
4、2遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規范等進行施工!
4、3負責搭建工地現場臨時設施,臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除,現場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。
4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔!
4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4、6乙方須提交詳細的施工組織設計,施工組織設計包括施工總進度計劃(采用時標網絡圖繪制)、甲供材料計劃及乙供材料計劃,并嚴格按照經甲方及監理批準后的施工組織設計施工。
4、7如甲方提供的施工文件不完整,乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單),并提供時間表,列明在不影響進度的情況下,甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中,乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃,下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送,甲方有權不予支付進度款或支付時間順延!
4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理,旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬采取措施、最終完成時間)
4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚,對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃,防止污染交通道路,達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份,若乙方逾期未整改,則另行處理,并從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作,并承擔同樣責任!
4、11本工程現場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯系政府規定棄置地點,不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運,甲方可另行委托其他單位清運,由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除,乙方應予以支持。
4、12在室外工程開工后,甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施,乙方須無條件配合,甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外!
4、13按合同約定,對甲方直接分包工程進行配合管理,對分包工程進行協調及配合,參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收,并提出整體驗收意見。
4、14工程竣工前應將現場清理干凈,做到工畢場清。
4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規范作好自檢工作!
4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理,在竣工前1____日內提交給乙方,由乙方按規定整理匯總。
4、17工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前,乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所,直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞,乙方出資修復。如因甲方提前使用,造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。
4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場,甲方有權進行檢查。
4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求,則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等,由此引起的相關費用甲方不予補償!
4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件,有責任發現并提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷,應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工,乙方應予執行!
4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要,積極配合樣板房的施工!
4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定,按規定辦理有關手續,并以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律,并按照環境檢查審核要求,加強施工現場的環境管理,在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施,由此發生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責!
4、23加強施工隊伍法制教育,在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員,應立即交由公安機關處理,不得私自違法處理!
4、24墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料,乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》,并嚴格遵守。
4、26乙方施工期間,其公司內部任何勞資糾紛,均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的,相關損失由乙方承擔!
5、現場管理
5、1安全施工與檢查:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工,并受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施,消除事故隱患。本合同施工范圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用,全部由乙方承擔。
5、2安全防護:乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時,施工開始前應向監理提出安全防護措施,經監理認可后實施!
5、3事故處理:發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知監理及甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理,或參照爭議解決條款。
5、4文明施工:本工程以總平面紅線范圍作為施工場地,施工平面布置須考慮周全,并經甲方審核后方可實施!
5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例。遵守甲方的現場管理規定!
5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5、7施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面,嚴禁從高空直接向下拋物。
5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定,辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續,發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5、9現場用水用電管理
5、
9、1乙方用電用水必須安裝水表、電表(乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成后雙方共同抄底度數,并簽字認可。
5、
9、2施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。
5、
9、3乙方負責提供本工程范圍內分包單位施工用水用電的39;接口,其水電費用由分包單位自理。 十
一、其他
1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理
1、1甲方指定分包的工程范圍見本協議附件四!
1、2對甲方指定分包的工程,乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取:
1、
2、1普通水電工程按中標價的2%收取;
1、
2、2售樓部土建工程按中標價的1%收;
1、
2、3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的
1、5%收取!
1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件!
1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收!
1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理!
1、6乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析,對施工中有矛盾的地方進行協調并提出解決辦法。
1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯系,并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認,否則,由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合,由分包方負責并承擔乙方的損失。
1、8提供標高、定位點線等!
2、乙方分包管理
2、1乙方未經甲方書面同意,不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2、2乙方分包要求
2、
2、1分包須經甲方及監理書面批準,并向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。
2、
2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員,對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為,均視為乙方違約!
2、
2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間,經甲方、監理確認后執行!
4、銷售配合
3、1甲方將根據銷售需要,安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理,并作好相應的安全防護措施!
3、2為配合銷售而需要提前施工的項目,應按甲方的書面要求及時安排施工完畢,要求如下:
3、
2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移!
3、
2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝!
3、
2、3樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3、
2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規范做好!
3、
2、5樣板間外施工用安全網,在樣板間開放前應換用新購置的安全網!
3、
2、6以上工程內容若在乙方承包范圍(清單報價書)外,費用由甲方支付!
3、
2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作,甲方可另請其他施工單位進行施工,所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程,以現場簽證的形式支付相關費用。 十
二、協議解除
1、除本協議約定的解除條件外,經甲乙雙方協商一致,也可以解除本協議!
2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協議!
3、因不可抗力致使合同無法履行的,甲乙雙方可以解除本協議。
4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時,應以書面形式向對方發出解除合同通知,并在發出通知前7天告知對方,通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的,可依本合同有關的約定處理!
5、合同解除后,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護,并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件,乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的,應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場并辦理完決算手續后支付。
6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同,并承擔相應損失!
7、乙方退場條款:無論何種原因導致合同解除的,為保證工程項目的順利完工并交付購房人使用,保證雙方糾紛的順利解決,乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場,否則,乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中,無論以何種理由起訴甲方,甲方為保證工程的順利完工和交付購房人,以及為維護社會穩定,均可要求乙方立即退場,退場辦法按上述規定辦理
8、甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時,乙方投入施工的工程費用,只按工程直接費進行結算!
9、因乙方違約造成合同解除(如:乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等),應賠償甲方一切經濟損失,并按上述退場條款的約定退場!
10、因甲方無力支付工程款,并未提出有效的經認可的辦法,乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其后的一切損失,甲方有責任給予賠償 1
1、在竣工時,須提交竣工資料4套! ∈
三、合同生效與終止、爭議的處理
1、本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效!
2、除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務,本合同即告終止!
3、本補充協議一式陸份(其中正本貳份),甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份!
4、本補充協議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準!
5、本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成提交____市仲裁委員會仲裁! 〖追剑篲_________蓋章乙方:__________蓋章 法定代表人:__________法定代表人:__________ 電話:__________電話:__________ 傳真:__________傳真:__________ 開戶銀行:__________開戶銀行:__________ 銀行賬號:__________銀行賬號:__________ 簽訂合同代表:__________簽訂合同代表:____日期:____日期
建設施工合同補充協議書范本 篇25
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平、誠信的原則,結合本工程的具體情況,就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協議。
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、 工程承包范圍:______________井樁開挖工程,要求開挖至持力層,樁底清掃干凈,經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算。
三、 勞務承包價格,不管井樁直徑大小,均按實際開挖深度計算(小紅磚砌筑部分不予結算),定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水,甲方提供水泵及水管,乙方自行降水施工費用,并自行確保安全,在開挖過程中,若出現自然障礙物,比如石塊等,乙方自行解決費用,若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程,甲方將不予結算人工費,乙方無條件退場,乙方開挖完所有井樁并經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算人工費。
四、 合同日期:截至_______年_______月_______日,根據甲方要求隨時增加勞動力,加快進度。
五、 安全管理:堅持“安全第一,預防為主”的方針,乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底,安全自負,有安全隱患后停止施工,排除安全隱患后才允許施工,因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。
六、 工程結算及付款方式:乙方開挖完所有井樁并經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算人工費,完成所有井樁驗收合格后支付總款項的70%,其余款項一月后付清。
七、 組織紀律:乙方必須遵守項目部管理制度,不準惡語傷人、不準打架斗毆、不酗酒鬧事,與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理,不得自行其事,不得盜竊公共財產及私人財產,講究衛生,否則接受每次_______至_______元的罰款,施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元,承包人24小時堅守崗位,有事一天之內必須向工長請假,一天以上向項目經理請假,代班班長不得離開現場。
八、 勞動保護及用品:該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等,乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具,如安全帽及行業用具等。
九、 違約責任:甲、乙雙方中任何一方因未能按本合同約定條款履行各自職責,或造成另一方履行合同,由違約方承擔責任,并承擔一切損失。
十、 未盡事宜,雙方協商解決。
十一、 本合同一式肆份,甲方執叁份,乙方執壹份。
十二、 本合同經雙方簽字后生效,工程款結清后自行終止。
十三、 補充條款
1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據,使用后的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。
2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種,如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。
3、 乙方對該工程必須善始善終完成,不得留有未完工程,未完工程量按合同價四倍扣除或不予結算已完工程量,甲方現場指定井樁開挖順序,不得隨意亂挖,否則接受經濟處罰。
發包方(甲方):
委托代理人:
委托代理人:
承包方(乙方)
代表: 住址
身份證號:
_______年_______月_____日
建設施工合同補充協議書范本 篇26
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一致,訂立本合同!
一、工程概況: 工程名稱:
自家住宅 工程地點: _______區鎮村
二、工程承包范圍: 承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。
三、合同工期: 開工日期:___________日!
四、質量標準及要求: 工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽!
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象!
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后,必須進行充分的養護!
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。節約材料,并保管好材料,不得丟失。
五、合同價款: 承包金額:據實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算!
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工!
6.2工程質量以國家建筑工程質量檢驗評定標準為依據!
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,并且無法整改的,乙方承擔全部違約責任!
6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規范及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用。
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建筑材料。由于施工地點的環境問題等,施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費用!
7.2甲方應及時對工程進度進行審核,對工程進度款應按照協議約定及時撥付!
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電!
7.
4、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。 7.
5、施工安全由乙方全權負責! 7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為。 7.
7、主體工程完成后,乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。 7.
8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責! 7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《G59-99建筑施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任!
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工!
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔!
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責!
九、工程款支付:
1、自本協議簽訂后,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經甲方驗收合格后即以實際測量面積為準,雙方結算,由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期內,乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。
十、本合同自簽訂之日起生效,一經簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決,如協商無效將按照《民法典》交由司法部門處理! ∈
一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,另附圖紙一份! 〖追(手印):身份證號碼:聯系電話:____日 乙方(手印): 身份證號碼: 聯系電話:___________日
建設施工合同補充協議書范本 篇27
甲方:_____________________ 乙方:_____________________
地址:_____________________ 地址:_____________________
電話:_____________________ 電話:_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號:_____________ ;冷卻方式:_____________;臺數:_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:_______db(A)。
評價點位置:__________________________________________
所屬區域:____________________________________________
噪聲標準:白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
采用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為:________________
付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本著保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
簽訂時間:______年______月____日