建設施工合同補充協議書范本(精選28篇)
建設施工合同補充協議書范本 篇1
一、把原房屋樓面混凝土預制板結構設計更改為全現繞混凝土結構,因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中,1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋,要嚴格按國家建筑要求規定施工;3、是混凝土震動均勻,確保密實,如出現質量問題,乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工合同責任時,或施工過程中出現質量問題,甲方有權終止全部合同,乙方的工程投入無條件歸甲方所有,甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時,經甲方驗收合格后,甲方付給乙方該層合同的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工,若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任,與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本合同經雙方簽字即生效,工程款結清后終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇2
建設方:(以下簡稱甲方)
投資運營方:(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召,促進農民致富,發展泗縣農村經濟,,進一步落實招商引資工作,加快城鎮化項目進程,甲乙雙方愿意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補,平等互利、誠實信用的原則,經反復協商,就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜,達成如下合作協議,以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地:規劃之四山村 約100 畝(附圖),以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限,甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地,土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續,并在所有手續完善后,交乙方建設開發,費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商,為便于今后工作,成立新農村建設領導班子,甲方履行法律手續,乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作范圍
甲乙雙方合作的范圍:
四山村新農村建設項目用地范圍內房屋及配套設施的施工建設,以及通過有關部門批準規劃范圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設,和建設用地范圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地范圍內土地的平整。四山村新農村建設用地范圍內修建道路,及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批準的規劃,按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批準的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行,及在實施過程中的執行問題。
三:責任范圍
甲乙雙方的合作方式及責任范圍甲方負責協調建設用地,落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實,甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四:乙方責任:
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計,銷售宣傳施工實施,及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批準后的四山村新農村建設方案要求實施,如有變動必須經劉圩鎮政府批準后方案實施。乙方在實施過程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方應積極態度對政策的落實宣傳,國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗,不做違規違法之事,交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神,按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過后本協議正是生效。本協議生效后,將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過并獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議,落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位,落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明,確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂后應嚴格保守商業秘密,不得向第三方泄露商業機密,更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的,甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利:按本協議精神,分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意,不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設,并保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂后,甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過,獲得通過后本協議正式生效。本協議生效后,乙方組織規劃方案設計等工作,需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案,同意后方可實施。獲得前述各項批準后,應及時成立共建辦公室,及開工前各項準備,以便于工作順利開展,共建辦公室成立后,乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主,遇到原則情況,甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂后,雙方應嚴格遵守,全面履行合同約定,因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的,每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金,延期達三個月以上的加倍支付違約金,延期達六個月以上的,甲方可終止合同,乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格,致使無法整改補救,乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效后,項目啟動后將前期工作經費貳拾萬元,匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日,向乙方全面提供前期所需各項資料及場地,以便于乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢,同時提供相應合法文件。本協議生效后,不得擅自變更,如需變動有其他未進事宜,經甲乙雙方協商解決,另簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份,雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同,由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表:(簽字) 代表:(簽字)
日期: 日期:
建設施工合同補充協議書范本 篇3
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
婺源縣新增施工便橋工程,根據《中華人民共和國_____》,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
第一條?工程項目
(一)工程地點:香田小區
(二)工程內容:貝雷架鋼便橋
(三)承包方式:包工包料
第二條?工程造價為人民幣:?19.91萬元整
第三條?合同工期
1.雙方商定總工期30天。
開工日期:20_________年06月?20?日,竣工日期:20_________年?07?月?20?日
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改,增加了工程量,而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款,而受影響時。
⑤甲方不能按合同規定在開工前五天,交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條?工程質量標準和保修期
(一)?工程質量標準按國家現行施工規范驗收
(二)?工程保修按建設有關規定執行,保修自竣工驗收簽字之日起計算,
第五條?材料設備供應
(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二)?材料設備附有出廠合格證明,材料設備有異議進行檢驗。
第六條?付款方式
完工后一個月內一次性付清。
第七條?責任范圍
(一)甲方責任:
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規范保證施工質量,精心施工、按時完工、交付使用,凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
①?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場_____,一旦發生問題,后果自負。
②?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定,無條件服從場地內保安的管理,妥善處理好相鄰單位的關系,否則一切后果自負。
③?乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。
2、負責做好材料、設備的采購,保管工作:
3、負責及時清理建筑垃圾,工程施工結束后,負責清理完畢場內建筑垃圾。
第八條?其它事項
(一)合同簽訂后,甲方要求增加或變更工程項目,必須遵守下列原則:
1、經雙方充分協商,發出設計變更通知單
2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后,甲方須分別簽字蓋章認可;
3、增加或變更內容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任,并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項,經雙方研究另立補充件,與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議,應通過友好協商解決。協商無效,可提交有關_____機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第九條?本合同一式?叁份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________?乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇4
甲方: 乙方: 依據民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:采用外厚防水卷材
4、全部包工包料,單價為元平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。 在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。 達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準,并在主體施工單位施工完回填土方后,____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后,承包人應及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金,在保修期滿后的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收 所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后,方可進入下道工序的施工。 十
一、安全施工文明施工 安全生產,文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及
第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其余由承包人承擔。 十
二、工程變更 施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的, 雙方另行協商,簽訂補充協議。 十
三、工程轉包和分包 本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付。 十
四、不可抗力 雙方關于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。 十
五、保險 承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。 十
六、關于意外停工的約定 因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。 十
七、工程質量保修 本防水工程的保修期為________年; 承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后,由發包人組織驗收。 十
八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工后,乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收并有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。 十
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務。 二
十、其他事項:
1、在執行合同中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章后即生效。 甲方(蓋章):乙方(蓋章): 甲方負責人簽字:乙方負責人簽字: 簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工合同 篇10 建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱:_________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.
第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的50%;
2.
第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的25%;
3.
第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的20%;
4.余款待________年養護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定_________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。 甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
建設施工合同補充協議書范本 篇5
施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________
依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規范》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議,并共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建筑面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________
二、工程質量:按國家驗收規范達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任:
1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,并組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項
3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規定填報有關報表。
5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。
五、乙方責任:
1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、
2、按照施工合同條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證合同工期按時完成,并參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙,施工規范和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意并辦理簽證手續。
4、嚴格遵守建筑工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,并嚴格執行)。
5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然后通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規范后,方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規定,并接受因違反有關制度和規定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付后再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準:
1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款后按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字后方可支付。
3、本工程基礎完工后,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。
4、主體工程全部完工后,甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程,全部完工后經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。
6、剩余工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.
甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:
建設施工合同補充協議書范本 篇6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承擔下列工程的施工圖設計文件審查任務,依據《中華人民共和國合同法》及相關規定,雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、報建編號:
3、工程建設地點:
4、總建筑面積:
5、建筑類型:□住宅 □公建 □工業 □其它
6、工程總投資:
7、勘察單位:
8、設計單位:
第二條 施工圖設計文件審查依據
1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;
(2)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;
(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;
2、建設項目批準文件和各主管部門的審批意見;
3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計文件。
第三條 施工圖設計文件審查主要內容
根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定,施工圖設計文件審查的主要內容為:
1、是否符合工程建設強制性標準;
2、地基基礎和主體結構的安全性;
3、是否符合民用建筑節能強制性標準,對執行綠色建筑標準的項目,還應當審查是否符合綠色建筑標準;
4、勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計文件上加蓋相應的圖章和簽字;
5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
第四條 施工圖設計文件審查周期
根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定,施工圖設計文件審查原則上不超過下列時限:大型建筑工程、大型市政工程為 15 個工作日,中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件,甲級項目為 7 個工作日,乙級及以下項目為 5 個工作日。
以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。
第五條 甲方向乙方提供的有關資料和文件
上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內由甲方提供給乙方。
第六條 審查結果
由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和文件,具備審查條件后,乙方開始審查工作。
1、審查結果合格的:
(1)乙方及時編制審查報告,并報有關部門備案。
(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
(3)甲方收到審查合格書后的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。
2、審查結果不合格的:
(1)乙方將施工圖退建設單位并出具審查意見告知書,說明不合格原因。同時,應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和注冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題,報有關部門備案。
(2)甲方負責對施工圖設計文件進行修改,并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。
(3)乙方收到修改后的施工圖設計文件后應及時告知有關部門。
第七條 施工圖設計文件審查費收取
1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含稅,大寫: 萬元),通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號:
賬號: 戶名: 開戶行:
2、支付方法為:
(1)本合同生效后 天內,甲方首付施工圖設計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行后,定金抵作施工圖設計文件審查費);乙方完成施工圖設計文件審查且審查結果為合格的,甲方應支付施工圖設計文件審查費余額,計人民幣 萬元整。
(2)審查不合格的,乙方出具施工圖審查意見書后的 個工作日內,甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時,雙方約定按以下方式處理: 。
(3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。
第八條 甲方責任
1、按本合同第五條規定的內容,在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和文件,并對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發生事故的,與乙方無關。
2、負責指派時處理本工程在施工圖設計文件審查過程中涉及的有關問題。
3、按照乙方的審查意見及時進行修改。
4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計文件審查費用。
第九條 乙方責任
1、乙方應是政府認定的施工圖設計文件審查機構,具備相應的資質條件。
2、乙方委派進行本項目施工圖設計文件審查的人員應是經 省建設廳批準的有資格從事施工圖設計文件審查的審查工程師。
3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件,對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。
4、查工作完成后,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,并負保密義務。
第十條 違約責任
1、因甲方過錯逾期支付審查費用的,每延誤一天,按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。
2、乙方延誤審查工作的,每延誤一天,應按審查費用的向甲方支付違約金,因不可抗力因素導致延誤審查的除外。
3、施工圖設計文件審查合格后,仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題,給建設單位造成損失的,乙方依法承擔相應的賠償責任。
4、建設工程經施工圖設計文件審查后因勘察設計原因發生工程質量問題,乙方承擔審查失察的責任,賠償甲方的損失。
5、乙方違反第十條第三項的約定,向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和文件,乙方應向甲方支付審查費用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。
4、在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方尚未開始施工圖設計文件審查工作的,不予退還甲方已付的定金,已開始施工圖設計文件審查工作的,甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計文件審查費用。
第十一條 其他
1、按相關規定,施工圖設計文件一經審查合格,不得擅自進行修改,如遇特殊情況,需進行涉及審查主要內容的修改時,必須報請乙方重新進行審查,甲方應與乙方重新簽訂審查合同。
2、因甲方原因,在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量,甲方與乙方另行簽訂審查合同。
3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧,甲乙雙方同意按下述方式處理:
4、本合同在履行過程中發生糾紛,甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。
5、本合同一式份,甲乙雙方各執
6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。
7、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇7
建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不了解,導致簽訂的合同屬于無效合同,那么建設工程施工合同無效的法律后果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。
依據我國現行法律規定,合同被確認無效后,將導致合同自始無效,合同關系不再存在,當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務,不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律后果。建設工程施工合同無效的法律后果也不例外,但由于其標的特殊性,其無效的處理與普通無效合同有著很大的差別,當事人的締約過失也比普通無效合同復雜。
一、建設工程施工合同訂立后尚未履行前被確認無效的后果。
尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同,雙方當事人均不得再繼續履行。這時,合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任,由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失,雙方均有過錯的,依照過錯大小承擔相應的責任。另外,損害事實的舉證責任在受損害一方,如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確,其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法后果外,還要承擔無過錯方的實際損失。
二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的后果。
于建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形,筆者認為,不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還,應區分不同的情況處理。
第一種情況,已完成部分工程質量低劣,無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的,應按照一般無效合同的處理原則,已經完成部分工程應拆除,建設方支付的工程款應返還。
第二種情況,工程質量完全合格,也未違反國家和地方政府的計劃,則已完成的建設工程歸建設方所有,承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方,折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定:"建設工程施工合同解除后,已經完成的建設工程質量合格的,發包人應當按照約定支付相應的工程價款",該解釋的規定正是為了避免教條,減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失,如果因建設方過錯導致合同無效的,建設方對自己的損失自負,同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的,承包方對自己的損失自負,同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的,按過錯大小承擔相應賠償責任。
三、建設工程施工合同已履行完畢后被確認無效的后果。
按照最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。
第一,建設工程施工合同已經履行完畢后,建設工程經竣工驗收合格的,建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。
第二,建設工程施工合同已經履行完畢后,建設工程經竣工驗收不合格的,要分兩種情況給予不同處理:一是維修后建設工程經竣工驗收合格的,建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款,但承包方應承擔相應的維修義務,或自己維修,或負擔建設方維修費。二是維修后建設工程經竣工驗收不合格的,建設方不支付施工方工程款,對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這里的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效后的后續費用,如拆除質量不合格的建筑物的費用、工程延期費用、材料費等。
建設施工合同補充協議書范本 篇8
甲方:_________ 乙方:_________ 甲方將_________爆破任務委托乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協議:
一、工程地點:_________
二、工程量:_________
三、工程造價:_________
四、付款方式:乙方設備進場開始_________作業,甲方支付乙方工程款的50%,尾數待工程完工后一次性付清。
五、甲乙雙方責任:
(一)甲方責任:
1.負責_________,以方便乙方_________作業。
2.派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方責任:
1.負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續。
2.負責整個爆破過程的安全工作,負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。
3.作業人員持證上崗。
4.加強安全警戒工作。
六、違約責任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按時結算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。
八、本合同一式肆份,雙方各執二份。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 甲方:_________ 乙方
建設施工合同補充協議書范本 篇9
甲方:乙方:
第一條 工程概況:
項目名稱:小區住宅樓
項目地點:
第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格:合同總價¥ 人民幣 : 合同總價包括各種配電箱的加工制作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。
第三條 交貨地點:小區工地現場甲方指定地點
第四條 交貨時間:__年 月 __年內不出現生銹、漆膜脫落、龜裂等現象。
第六條 產品的交貨驗收及保管方式
6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點,否則,甲方有權拒收貨物。
6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存,作為產品驗收的依據。
6.3 貨到甲方指定的地點以后通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收,若貨物與進貨數目不相符,或有損壞,或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定,甲方有權拒收全部或部分貨物,乙方須按照甲方要求收回或補齊,乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字,并填寫交貨驗收合格證明,此合格證明為乙方交貨的憑證,也是乙方申請付款的必要依據。
6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移,產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。
6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料,否則,甲方有權拒收貨物。
6.6.對乙方所供產品,甲方有權隨機抽樣送檢,如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準,甲方有權對乙方提出索賠。
6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。
6.8.為確保乙方所供產品質量,供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間,甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。
第七條 貨款支付方式
7.1 本工程不支付預付款。
7.2.驗收款:每批貨送達工地現場,并且該批貨款達到合同總價的60%時,經驗收合格付款手續齊全后 5日內支付該批貨款30%的進度款。
7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。
7.4.配電箱安裝調試完成,經甲方驗收合格,資料交付齊全、正確、有效,手續完備,并按實結算后, 5日內支付至結算總價的90%。
7.5. 保修金為 0%。
保修期為二年,保修期達到二年后如甲方或物業公司對產品質量沒有異議,則在 5個工作日退還保修金。
第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前,甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間,乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額,但不得就甲方的變更行為收取任何費用。
第九條 產品保修、補貨約定
9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。
9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換,乙方在接到甲方更換的要求后24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。
否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品,因此發生的費用從保修金中扣除,而且乙方須對此造成的結果繼續負責。
9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求,不得借故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同,補貨日期為接到通知后5天,由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司,并由乙方負責卸貨。
第十條 違約責任
10. 1合同簽訂后,除出現不可抗力的情況外,合同雙方必須履行合同各項條款。
倘若無法履行合同時,違約者需向對方支付本合同總價的 0%作為不能履行合同之賠償。
10.2乙方未按合同規定日期交貨,乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金,并依法賠償因此給甲方造成的損失,逾期交貨超過 0天的,甲方有權單方面終止合同。
10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的,乙方應立即無償換貨并在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品,向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。
乙方逾期 0天未交送合格產品的,或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的,甲方有權單方解除本合同,乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款,并支付該部分價款 0%的違約金。
10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。
10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的,視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符,視為沒有交貨因此造成逾期交貨的,按照本合同關于逾期交貨的有關規定執行。
10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害,乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。
第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,并按本合同規定將貨款結算以后終止。
第十四條 本合同在執行期間,如有未盡事宜,經甲乙雙方協商,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十五條 本合同用中文書寫,一式陸份,雙方各執叁份,具同等效力,未盡事宜,協商解決。
甲方: 乙方:置業有限公司
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 簽訂日期:
建設施工合同補充協議書范本 篇10
甲方:_________________
乙方:_________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,結合本項目的具體情況,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條概況
1、項目名稱:_________________
2、項目地點:_________________
3、項目內容:_________________綜合布線系統施工和測試,輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。
第二條工期
1、本項目的施工期限為合同簽訂后的個工作日。
2、遇到下列情況之一者,經甲方審核批準后,工期可做相應調整。
2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化,并經甲方書面確認;
2.2、雙方書面確認的計劃工期改變;
2.3、不可抗力因素。
第三條承包方式和造價
1、承包方式:_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。
2、項目總造價:_________________人民幣(大寫):_________________(¥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件,項目最后造價按實際施工工程量結算。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
建設施工合同補充協議書范本 篇11
甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。
一、工程概況
(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。
(2)工程內容:以設計方案為準。
二、施工規范要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規范》施工。
三、施工費用
經甲、乙雙方協商工程采取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包干工程。
四、付款方式
工程竣工驗收合格后按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳戶如下:
開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行
開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司
帳號:101177
五、雙方責任及義務
1、甲方
(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,并確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。
(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。
(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,采取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。
(二)、按照通信行業相關規范和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。
(三)、負責提供工程范圍內及現狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由于乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。
(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,并保證整個小區電信通信暢通使用。
(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復。
六、施工工期
施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本合同發生爭議,雙方友好協商解決。
八、本協議一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章后生效,供雙方共同遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇12
發包人:成都(以下簡稱甲方) 承包人:四川(以下簡稱乙方) 為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務, 在《 建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽訂本工程施工合同補充協議。
一. 工程概況
1. 工程名稱: 住宅工程
2. 工程地址:
3. 建筑面積:5111
8.132
4. 結構類型:框架結構 、地上111層 、獨立地下室1層
5. 設計單位:四川
6. 監理單位:四川
二. 工程內容及承包范圍
1. 乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包范圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。
2. 包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3. 甲方指定分包工程內容見本協議附件二。
三. 合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)
1. 開、竣工日期
1.1 開工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;總工期:420天(含法定節假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。
2. 施工進度
2.1 本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三:即總平面圖)。
2.2 乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意。
2.3 二層頂板完成時間:一號樓:________年1____月____日;二號樓:________年1____月1____日;四號樓:________年____月____日.
2.4 三號樓一層頂板完成時間:________年____月3____日;地下室完成時間:在________年____月3____日.
3. 工期違約責任
3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
3.2 若總工期延誤,甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元。
4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5. 工期不順延情況:
5.1 各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
5.2 停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時,工期予以順延);
5.3 因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延。
6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:
6.1 按《XX條款》第十三條執行。
6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四. 質量與檢驗標準
1.1 工程質量:合格.基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;
1.2 因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料,必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1.3 乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。
1.4 設計圖中室內天棚不抹灰,乙方按常規普通法施工,若甲方有其他要求,另行辦理相關手續。
五. 合同價款與支付
1. 合同價款:暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1.1 合同價款中的規費、措施費
(一)、措施費
(二)由乙方在工程全過程中包干使用,不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目:
1.
1.1 規費:即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;
1.
1.2 措施費
(一):即安全施工、文明施工、臨時設施、
1.
1.3 措施費
(二):即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1.
1.4 其他不可預見費及風險包干費
1.2 本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。
2. 合同價款的調整: 由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目,其結算價格按以下方式計算:
2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價,按已有的綜合單價計算;
2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定,套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價,人工費按施工期間政策規定調增,綜合費按27%計取,機械費按定額子項計取,(措施一、規費、措施二不計取)。
2.4 施工期間人工費按政府規定系數并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2.5 獎勵
2.
5.1 若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求,甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。
2.
5.2 乙方提出合理化建議,若經甲方采納而節約的工程直接費,甲、乙雙方按6:4的比例分享。
3. 工程進度款的支付
3.1 工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定,工程量進度報表經甲方及監理審核后支付乙方工程進度款。
3.2 支付時間:一、二號樓主體三層頂板完成后,甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同),三層以上工程款按月形象進度支付;三、四號樓主體一層頂板完成后,甲方支付已完工程量90%的進度款,一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果后10天內,按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時,暫停支付;
3.3 若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定),甲方有權暫停支付工程進度款。
3.4 因乙方原因造成工期延誤,甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后,甲方才恢復支付工程進度款。
3.5 以房抵工程款的說明:甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%,并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,應同乙方協商。甲方收回時,應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。
3.6 如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2
6.3及2
6.4條執行。
3.7 工程結算
3.
7.1 乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與
3.5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保修金,保修期屆滿之日起1____日內結清。
3.
7.2 質量保修金的支付:各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內,按各分部分項工程的保修金額,甲方與乙方辦理保修款結算,將剩余保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內,按其保修金額支付給乙方。
3.8 結算審計:
3.
8.1 結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作,應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3.
8.2 結算審計費的支付辦法:按國家相關規定執行。
4. 履約保證金:乙方在簽訂本協議之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元,作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%。
六. 材料價格及材料的采購
1. 材料價格調整
1.1 若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化),僅對材料差價進行調整。
1.2 非暫定價材料不作調整,但砂、石、石灰材料價格風險系數5%,超過5%部分按實調整,稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2. 材料采購
2.1 乙方必須按甲方規定品牌采購,并且在采購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可后方可采購。對于非暫定價材料部份,如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌,即按第五條的
2.5款進行獎勵。
2.2 甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時,乙方應予以支持。
七. 工程變更及簽證
1. 工程變更及簽證必須注明:事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確,必要時應附圖,且在簽證單結尾處注明此項后無內容。
2. 本工程的所有變更及簽證,均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字后方可生效,甲方、監理、施工單位均應保留原件。
3. 甲方有權對設計圖紙進行變更。
4. 乙方發現設計錯誤或不合理之處,應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位,由設計單位(或甲方)提供設計變更文件,經監理工程師、甲方代表簽字批準后實施。
5. 甲方對已完成的分項工程進行變更,乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。
6. 需辦理簽證的隱蔽工程,乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單,并由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實,則不予辦理簽證。
7. 乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價,由甲方及監理審核,按審核后的造價決算。
8. 設計變更、現場簽證的計價原則:按5章第2條執行。
9. 臨時用工簽證應明確:工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。
10. 辦理簽證時,乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件,簽證單原件一式四份。
八. 竣工驗收:按《XX條款》執行。
九. 工程質量保修
1. 工程質量保修范圍和內容:
1.1 乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定,承擔承包范圍內工程質量保修責任。
1.2 凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷,均屬于乙方保修責任范圍,其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失,應由乙方承擔;不屬于乙方責任,但是經由雙方協商由乙方施工的,乙方應配合檢修,費用由責任方承擔。
2. 質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算):
2.1 地基基礎和主體結構工程,為設計文件規定的合理使用年限;
2.2 屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外墻面的滲漏(包括臺風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;
2.3 電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;
2.4 給排水設施、道路等配套工程為________年;
2.5 供熱及制冷系統為________年;
2.6 其他項目的保修期為________年
3. 質量保修責任
3.1 因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等,其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。
3.2 保修期內的維修:一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現場搶修;業主收房后出現滲漏水、有水區域返水,乙方應在16小時內修復。
3.3 乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的,甲方有權自行請人代為維修并確定價格,所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除,但不等于解除乙方應負的責任。
3.4 乙方每次維修完畢,應負責將施工現場清理干凈、并取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。
3.5 涉及結構安全的質量問題,乙方應立即向當地建設行政主管部門報告,并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后,由乙方實施保修。
十. 雙方的權利和義務
1. 甲方代表及職責
1.1 本工程甲方代表為 。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力,履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的,以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準。
1.2 本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責:負責監督檢查工程質量及工程進度,負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署,對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,以及與設計單位等相關部門的協調。
2.乙方駐工地代表及其他人員
2.1 乙方項目經理為 ,項目技術負責人為 ,其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。
2.2 乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段),均須專職在崗,堅守施工現場,不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更,必須提前一周以書面形式報經甲方同意。
2.3 乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。
2.4 乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會,因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、并在獲得監理部同意后方可缺席。
2.5 乙方代表除以下原因外,在竣工驗收完成前不能替換
2.
5.1 因病而不能堅持工作者;
2.
5.2 無法擔任與該工程建設相關的工作。
2.
5.3 因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。
2.
5.4 被吊銷資格證。
2.
5.5 甲方認為不稱職者。
2.6 乙方代表換人,必須經甲方書面認可,其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。
2.7 乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。
2.8 以下甲方確認無法勝任工作的人員,經甲方要求,必須調離本工程范圍。同時,乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。
2.
8.1 對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;
2.
8.2 業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;
2.
8.3 不能積極配合甲方正常工作;
2.
8.4 違反甲方或乙方工地現場管理規定者;
2.
8.5 無證上崗者(適用于按規定必須持證上崗者);
2.
8.6 與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者;
2.
8.7 與本工程施工無關的人員等。
3.甲方的工作
3.1 施工前準備
3.
1.1 完成紅線以外的三通,提供水、電接口到紅線。乙方進場后,甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。
3.
1.2 負責辦理施工許可證等合法手續,乙方協助辦理。
3.
1.3 提供施工場地工程地質、地下管網線路資料,必要時乙方應進一步探明。
3.
1.4 將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方,由乙方自費負責保護,若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3.
1.5 向乙方提供8套施工圖。
3.2 施工期間
3.
2.1 監督檢查工程質量、進度,設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3.
2.2 根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。
3.
2.3 負責協調周邊關系和政府職能部門的關系。
4. 乙方的工作
4.1 執行本合同的約定,履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現場布置方案,經甲方代表、項目總監批準后進場作施工前期準備工作,并按合同要求的質量和工期完成本工程。
4.2 遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規范等進行施工。
4.3 負責搭建工地現場臨時設施,臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除,現場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。
4.4 負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。
4.5 提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4.6 乙方須提交詳細的施工組織設計,施工組織設計包括施工總進度計劃(采用時標網絡圖繪制)、甲供材料計劃及乙供材料計劃,并嚴格按照經甲方及監理批準后的施工組織設計施工。
4.7 如甲方提供的施工文件不完整,乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單),并提供時間表,列X在不影響進度的情況下,甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中,乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4.8 每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃,下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送,甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。
4.9 工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理,旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬采取措施、最終完成時間)
4.10 做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚,對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃,防止污染交通道路,達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份,若乙方逾期未整改,則另行處理,并從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作,并承擔同樣責任。
4.11 本工程現場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯系政府規定棄置地點,不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運,甲方可另行委托其他單位清運,由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除,乙方應予以支持。
4.12 在室外工程開工后,甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施,乙方須無條件配合,甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外。
4.13 按合同約定,對甲方直接分包工程進行配合管理,對分包工程進行協調及配合,參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收,并提出整體驗收意見。
4.14 工程竣工前應將現場清理干凈,做到工畢場清。
4.15 負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規范作好自檢工作。
4.16 做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理,在竣工前1____日內提交給乙方,由乙方按規定整理匯總。
4.17 工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前,乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所,直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞,乙方出資修復。如因甲方提前使用,造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。
4.18 與本工程無關的設備、材料均不得進入現場,甲方有權進行檢查。
4.19 乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求,則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等,由此引起的相關費用甲方不予補償。
4.20 乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件,有責任發現并提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷,應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工,乙方應予執行。
4.21 在施工過程中必須配合甲方銷售需要,積極配合樣板房的施工。
4.22 遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定,按規定辦理有關手續,并以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律,并按照環境檢查審核要求,加強施工現場的環境管理,在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施,由此發生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。
4.23 加強施工隊伍法制教育,在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員,應立即交由公安機關處理,不得私自違法處理。
4.24 墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料,乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4.25 乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》,并嚴格遵守。
4.26 乙方施工期間,其公司內部任何勞資糾紛,均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的,相關損失由乙方承擔。
5. 現場管理
5.1 安全施工與檢查:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工,并受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施,消除事故隱患。本合同施工范圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用,全部由乙方承擔。
5.2 安全防護:乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時,施工開始前應向監理提出安全防護措施,經監理認可后實施。
5.3 事故處理:發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知監理及甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理,或參照爭議解決條款。
5.4 文明施工:本工程以總平面紅線范圍作為施工場地,施工平面布置須考慮周全,并經甲方審核后方可實施。
5.5 乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例。遵守甲方的現場管理規定。
5.6 乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5.7 施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面,嚴禁從高空直接向下拋物。
5.8 乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定,辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續,發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5.9 現場用水用電管理
5.
9.1 乙方用電用水必須安裝水表、電表(乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成后雙方共同抄底度數,并簽字認可。
5.
9.2 施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。
5.
9.3 乙方負責提供本工程范圍內分包單位施工用水用電的接口,其水電費用由分包單位自理。 十
一. 其他
1. 乙方對甲方指定分包單位的配合及管理
1.1 甲方指定分包的工程范圍見本協議附件四。
1.2 對甲方指定分包的工程,乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取:
1.
2.1 普通水電工程按中標價的2%收取;
1.
2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;
1.
2.3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的
1.5%收取。
1.3 按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。
1.4 指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。
1.5 乙方對工程進度、安全及文明協助管理。
1.6 乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析,對施工中有矛盾的地方進行協調并提出解決辦法。
1.7 乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯系,并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認,否則,由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合,由分包方負責并承擔乙方的損失。
1.8 提供標高、定位點線等。
2. 乙方分包管理
2.1 乙方未經甲方書面同意,不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2.2 乙方分包要求
2.
2.1 分包須經甲方及監理書面批準,并向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。
2.
2.2 乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員,對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為,均視為乙方違約。
2.
2.3 乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間,經甲方、監理確認后執行。
4. 銷售配合
3.1 甲方將根據銷售需要,安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理,并作好相應的安全防護措施。
3.2 為配合銷售而需要提前施工的項目,應按甲方的書面要求及時安排施工完畢,要求如下:
3.
2.1 按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。
3.
2.2 樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。
3.
2.3 樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3.
2.4 樣板間外施工通道的上層防護措施應按規范做好。
3.
2.5 樣板間外施工用安全網,在樣板間開放前應換用新購置的安全網。
3.
2.6 以上工程內容若在乙方承包范圍(清單報價書)外,費用由甲方支付。
3.
2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作,甲方可另請其他施工單位進行施工,所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程,以現場簽證的形式支付相關費用。 十
二. 協議解除
1. 除本協議約定的解除條件外,經甲乙雙方協商一致,也可以解除本協議。
2. 當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協議。
3. 因不可抗力致使合同無法履行的,甲乙雙方可以解除本協議。
4. 甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時,應以書面形式向對方發出解除合同通知,并在發出通知前7天告知對方,通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的,可依本合同有關的約定處理。
5.合同解除后,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護,并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件,乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的,應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場并辦理完決算手續后支付。
6.甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同,并承擔相應損失。
7.乙方退場條款:無論何種原因導致合同解除的,為保證工程項目的順利完工并交付購房人使用,保證雙方糾紛的順利解決,乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場,否則,乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中,無論以何種理由起訴甲方,甲方為保證工程的順利完工和交付購房人,以及為維護社會穩定,均可要求乙方立即退場,退場辦法按上述規定辦理
8.甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時,乙方投入施工的工程費用,只按工程直接費進行結算。
9.因乙方違約造成合同解除(如:乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等),應賠償甲方一切經濟損失,并按上述退場條款的約定退場。
10.因甲方無力支付工程款,并未提出有效的經認可的辦法,乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其后的一切損失,甲方有責任給予賠償 1
1.在竣工時,須提交竣工資料4套。 十
二. 合同生效與終止、爭議的處理
1. 本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效。
2. 除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務,本合同即告終止。
3. 本補充協議一式陸份(其中正本貳份),甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
4. 本補充協議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準。
5. 本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇13
發包方:____________ 承包方:____________ 依照《民法典》及其它有關法律、行政法規,甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方,由乙方負責承包施工。遵等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,明確雙方的權利義務關系,經協商訂立本合同。
一、工程概況 工程名稱:賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里,路面寬
3、5米,總計整修面積17500平方米,中標價3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬
3、5米,厚15厘米,總計沙化面積17500平方米,中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道,涵洞深
3、5米,中標價2萬元。 工程內容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍 承包范圍:施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式:合同價款金額合計(大寫):____________(人民幣):____________萬元。 工程價款按工程進度分期分批支付,工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金,工程竣工無質量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權利義務:
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工,乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權,甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收,驗收合格后,方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意,乙方不得更換項目經理,否則,甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉包,未經甲方同意不得分包。否則一經查實,甲方有權終止合同,同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現工傷等安全事故,由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的,由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
1、乙方必須按時竣工,否則,每超期一天,按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格,需要返工、修復的,則乙方無條件返工、修復,直到達到要求的標準,其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同,給乙方造成損失的,由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準,需要返工、修復,而乙方不予返工、修復的,則甲方有權終止合同,解除承包關系,乙方的投入損失自負,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期: 開工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 合同工期總日歷天數____________天。
七、質量標準 工程質量標準:合格。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效 本合同雙方約定簽字蓋章后生效
建設施工合同補充協議書范本 篇14
發包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱): (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月 xx日
四、質量標準
工程質量標準: 合格
五、合同價款
金額暫估價(大寫): (人民幣)
(小寫): (人民幣)
以實際工程量為準進行結算
六、工程款支付
1、工程開工付至合同價的40%;
2、工程完成50%時付至合同價的70%
3、工程驗收合格后付至合同價的100%;
七、質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。
4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
八、工程工期
1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
九、工程驗收
1.本工程以施工圖紙、作法說明施工,驗收規范按照國家質量評定驗收標準。
2.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方應提前二天通知甲方,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。
3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
十、材料供應
1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定,且均應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2.乙方負責采購的材料設備,必須按甲方具體的要求采購,并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管。
十一、違約責任
1.在履行合同過程中發生的爭議,雙方協商解決;協商不成,可以人民法院起訴。
2.如一方違約或擅自中止合同的履行,必須向對方支付違約金,額度為本合同工程總價的10%。
3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導,配合甲方圓滿竣工。
4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定,最終以實際工程量計算。
十二、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。
十三、合同生效
本合同一式貳份,雙方各執壹份
本合同自雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜,雙方可協商另簽補充協議。
合同定訂立時間: 年 月 日
合同定立地點:
本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
代 表(簽字): 代 表(簽字):
年 月
年 日 日月
建設施工合同補充協議書范本 篇15
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規范進行。
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳號:________ 帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
建設施工合同補充協議書范本 篇16
甲方(發包方): 簽訂地點:
乙方(承包方): 簽訂時間: 年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就小型建設工程施工等事宜簽訂合同如下:
第一條 工程概況
工程名稱 工程地點 工程內容 承包范圍 承包方式
第二條 合同工期
1.開工日期: 年 月 日。竣工日期: 年 月 日。工期總日歷天數: 天。
2、有下列情況之一,并經甲方簽證,工期可以順延。
(1)因甲方原因影響開工
(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。
(3)不可抗力。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第三條 工程質量及驗收
1.乙方應按照設計文件、施工圖及說明,國家有關施工規范,甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。
2.乙方在工程建設合同執行過程中,單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察,接受甲方在施工過程中的管理。
3.乙方應按國家竣工驗收有關規定,向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見,乙方應在 日內整改完畢,并承擔由自身原因造成的整改費用。
4.工程質量保修期按《建筑工程質量管理條例》規定執行。
第四條 工程款支付
1.工程款為人民幣: 元,大寫 。
工程款風險范圍包括但不限于材料、人工價格上漲,氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關系的惡化等。
2.結算方式:
(1)結算方式:按甲方核定工作量現場點交結算,最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定為準。
(2)計價方法:按實結算( ),固定總價( ),合同價加變更( )。
3.工程款支付: 。
4.工程質保金: 。
第五條 材料供應及設備管理
1.本合同材料供應方式: 。
2.機械設備由乙方自備并自行管理。
第六條 甲方權利義務
1.負責辦理有關建設手續。
2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。
3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。
4.甲方指派 為工地代表。
5.施工過程中,甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的,有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充,因此而發生的費用乙方承擔。
第七條 乙方權利義務
1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 為工地代表。
2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受甲方代表的指揮、檢查和監督。
3.本合同生效后 日內編制出施工方案和工程進度表2份,報甲方審核,并按施工方案組織施工。
4.做好施工原始記錄,按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術資料,提供給甲方 套。
5.嚴格辦理隱蔽報驗手續,未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。
6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。
第八條 安全生產與文明施工
1.乙方承諾:完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度并嚴格遵守。在施工中,若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故),一切費用和善后問題的處理,均由乙方自行獨立負責,并承擔因此給甲方造成的經濟損失。
2.乙方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現場文明整潔。
第九條 違約責任
1.甲方未按合同約定撥付工程進度款,導致施工無法進行,相應順延工期。
2.因乙方的原因未按合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,每逾期一日,向甲方支付違約金 元。
3.因乙方原因工程質量未達到合同約定的質量標準,乙方按甲方要求的期限負責整改,并向甲方支付違約金 元。
4.乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務,給甲方造成損失的,乙方負責賠償, 賠償額計算方法: 。
5.因乙方原因使合同無法履行,甲方有權解除合同,乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使合同無法履行,乙方有權解除合同,甲方承擔乙方因此造成的直接損失。
6.其他: 。
第十條 不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同時,應在 小時內向對方通知,并應在 天內提供權威機關的書面證明。
2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。
第十一條 爭議解決
本合同如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按以下第 項處理:
1.由 仲裁機構仲裁。
2.向 人民法院起訴。
3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。
第十二條 廉政條款
雙方應簽訂廉潔從業責任書,并履行廉潔從業義務。
第十三條 其他
1.本合同未盡事宜,雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2.保密:本合同的各項條款屬于雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。
3.現場如有施工項目內容變更,乙方應得到甲方書面批復后方可施工。
4.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式 份, 乙方執 份,甲方執 份。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
年月日:
建設施工合同補充協議書范本 篇17
甲方: 乙方: 根據《民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方協商一致,訂立本協議并共同遵照執行。
一、由于乙方在工程施工中,發生合同外項目。
二、承包內容:
1、改移水管
2、水溝
3、硬路肩
4、臨時網片的拆除
三、承包數量:見附件1。
四、承包總價:231235元。(大寫:貳拾叁萬壹仟貳佰叁拾伍元整)
五、支付方式:執行原合同條款。 本協議一式四份,甲方三份乙方一份,雙方簽字蓋章后協議生效,工程竣工驗收合格后協議自行失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇18
合同編號:_______
發包方:________________
承包方:________________
簽約時間:_______
簽約地點:_______
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____________
2、建筑面積(工程形式):____________
3、施工地點:________________
4、工期:
(1)開工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時____天。
5、承包形式:________
6、工程質量標準:________
7、工程價款:共計人民幣____元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。
9、質保期:____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據規定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方:_________承包方:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
___年__月__日___年__月__日
建設施工合同補充協議書范本 篇19
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建筑面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包范圍
承包范圍:設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,并保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式:乙方第貳層封頂后(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以后每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按合同約定進行施工,竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,并承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同補充協議書范本 篇20
發包人(全稱):承包人(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
1。工程名稱:
2。工程地點:
3。工程立項批準文號
4。資金來源:
5。工程內容:
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6。工程承包范圍:
計劃開工日期:年月日。
計劃竣工日期:年月日。
工期總日歷天數:天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量標準:
1。簽約合同價為:
人民幣(大寫)(¥元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫)(¥元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫)(¥元)。
2。合同價格形式:
項目經理
承包人項目經理:
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
本合同于年月日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(簽字)(簽字)
組織機構代碼:組織機構代碼:
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
電子信箱:電子信箱:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
建設施工合同補充協議書范本 篇21
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的建設合同,現經雙方協商同意,合同于______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協議:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議協議一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
建設施工合同補充協議書范本 篇22
甲方:_________________法定地址:_____________
乙方:_________________法定地址:_____________
依照國家相關規定,在平等自愿和互惠互利的基礎上,甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。
1.合作內容甲方受乙方委托為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談并收取入網費。
2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料,并保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。
3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費,開戶費定為_____________/戶。開
戶費收入由甲、乙方依照_____________:_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。
4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。
5.財務結算______________。
6.日常維護在系統正常使用前,由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用后,由乙方對系統進行日常維護。
7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責,如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛,應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。
8.協議生效本協議一式兩份,雙方簽字蓋章后生效。
9.其它本協議未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
授權代表(簽字):_____________授權代表(簽字):_____________
__________年__________月__________日
建設施工合同補充協議書范本 篇23
發包方:__________ 承建方:____省 簽定地點:四川成都 簽定日期:__________ 建筑工程施工合同 補充協議 發包人:成都(以下簡稱甲方) 承包人:四川(以下簡稱乙方) 為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“__________”建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽訂本工程施工合同補充協議。
一、工程概況
1、工程名稱:“住宅工程
2、工程地址:__________
3、建筑面積:5111
8、132
4、結構類型:框架結構、地上111層、獨立地下室1層
5、設計單位:四川
6、監理單位:四川
二、工程內容及承包范圍
1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包范圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。
2、包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3、甲方指定分包工程內容見本協議附件二。
三、合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)
1、開、竣工日期
1、1開工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;總工期:420天(含法定節假日)以;所載日期為準。
2、施工進度
2、1本工程分兩期實施。一期工程為
一、二號樓。二期工程為
三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三:即總平面圖)。
2、2乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意。
2、3二層頂板完成時間:一號樓:________年1____月____日;二號樓:________年1____月1____日;四號樓:________年____月____日。
2、4三號樓一層頂板完成時間:________年____月3____日;地下室完成時間:在________年____月3____日。
3、工期違約責任
3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
3、2若總工期延誤,甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元。
4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5、工期不順延情況:
5、1各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時,工期予以順延);
5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延。
6、工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:
6、1按《XX條款》第十三條執行。
6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四、質量與檢驗標準
1、1工程質量:合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;
1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料,必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。
1、4設計圖中室內天棚不抹灰,乙方按常規普通法施工,若甲方有其他要求,另行辦理相關手續。
五、合同價款與支付
1、合同價款:暫定為人民幣3260、525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1、1合同價款中的規費、措施費
(一)、措施費
(二)由乙方在工程全過程中包干使用,不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目:
1、
1、1規費:即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;
1、
1、2措施費
(一):即安全施工、文明施工、臨時設施、
1、
1、3措施費
(二):即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1、
1、4其他不可預見費及風險包干費
1、2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。
2、合同價款的調整:由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目,其結算價格按以下方式計算:
2、1乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價,按已有的綜合單價計算;
2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定,套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價,人工費按施工期間政策規定調增,綜合費按27%計取,機械費按定額子項計取,(措施
一、規費、措施二不計取)。
2、4施工期間人工費按政府規定系數并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2、5獎勵
2、
5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求,甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。
2、
5、2乙方提出合理化建議,若經甲方采納而節約的工程直接費,甲、乙雙方按6:4的比例分享。
3、工程進度款的支付
3、1工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定,工程量進度報表經甲方及監理審核后支付乙方工程進度款。
3、2支付時間:
一、二號樓主體三層頂板完成后,甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同),三層以上工程款按月形象進度支付;
三、四號樓主體一層頂板完成后,甲方支付已完工程量90%的進度款,一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果后10天內,按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時,暫停支付;
3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定),甲方有權暫停支付工程進度款。
3、4因乙方原因造成工期延誤,甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后,甲方才恢復支付工程進度款。
3、5以房抵工程款的說明:甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%,并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,應同乙方協商。甲方收回時,應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。
3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2
6、3及2
6、4條執行。
3、7工程結算
3、
7、1乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與
3、5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保修金,保修期屆滿之日起1____日內結清。
3、
7、2質量保修金的支付:各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內,按各分部分項工程的保修金額,甲方與乙方辦理保修款結算,將剩余保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內,按其保修金額支付給乙方。
3、8結算審計:
3、
8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作,應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3、
8、2結算審計費的支付辦法:按國家相關規定執行。
4、履約保證金:乙方在簽訂本協議之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元,作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%。
六、材料價格及材料的采購
1、材料價格調整
1、1若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化),僅對材料差價進行調整。
1、2非暫定價材料不作調整,但砂、石、石灰材料價格風險系數177;5%,超過177;5%部分按實調整,稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2、材料采購
2、1乙方必須按甲方規定品牌采購,并且在采購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可后方可采購。對于非暫定價材料部份,如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌,即按第五條的
2、5款進行獎勵。
2、2甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時,乙方應予以支持。
七、工程變更及簽證
1、工程變更及簽證必須注明:事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確,必要時應附圖,且在簽證單結尾處注明“此項后無內容”。
2、本工程的所有變更及簽證,均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字后方可生效,甲方、監理、施工單位均應保留原件。
3、甲方有權對設計圖紙進行變更。
4、乙方發現設計錯誤或不合理之處,應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位,由設計單位(或甲方)提供設計變更文件,經監理工程師、甲方代表簽字批準后實施。
5、甲方對已完成的分項工程進行變更,乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。
6、需辦理簽證的隱蔽工程,乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單,并由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實,則不予辦理簽證。
7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價,由甲方及監理審核,按審核后的造價決算。
8、設計變更、現場簽證的計價原則:按5章第2條執行。
9、臨時用工簽證應明確:工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。
10、辦理簽證時,乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件,簽證單原件一式四份。
八、竣工驗收:按《XX條款》執行。
九、工程質量保修
1、工程質量保修范圍和內容:
1、1乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定,承擔承包范圍內工程質量保修責任。
1、2凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷,均屬于乙方保修責任范圍,其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失,應由乙方承擔;不屬于乙方責任,但是經由雙方協商由乙方施工的,乙方應配合檢修,費用由責任方承擔。
2、質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算):
2、1地基基礎和主體結構工程,為設計文件規定的合理使用年限;
2、2屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外墻面的滲漏(包括臺風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;
2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;
2、4給排水設施、道路等配套工程為________年;
2、5供熱及制冷系統為________年;
2、6其他項目的保修期為________年
3、質量保修責任
3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等,其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。
3、2保修期內的維修:一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現場搶修;業主收房后出現滲漏水、有水區域返水,乙方應在16小時內修復。
3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的,甲方有權自行請人代為維修并確定價格,所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除,但不等于解除乙方應負的責任。
3、4乙方每次維修完畢,應負責將施工現場清理干凈、并取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。
3、5涉及結構安全的質量問題,乙方應立即向當地建設行政主管部門報告,并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后,由乙方實施保修。
十、雙方的權利和義務
1、甲方代表及職責
1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力,履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的,以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準。
1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責:負責監督檢查工程質量及工程進度,負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署,對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,以及與設計單位等相關部門的協調。
2、乙方駐工地代表及其他人員
2、1乙方項目經理為,項目技術負責人為,其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。
2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段),均須專職在崗,堅守施工現場,不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更,必須提前一周以書面形式報經甲方同意。
2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。
2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會,因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、并在獲得監理部同意后方可缺席。
2、5乙方代表除以下原因外,在竣工驗收完成前不能替換
2、
5、1因病而不能堅持工作者;
2、
5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。
2、
5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。
2、
5、4被吊銷資格證。
2、
5、5甲方認為不稱職者。
2、6乙方代表換人,必須經甲方書面認可,其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。
2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。
2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員,經甲方要求,必須調離本工程范圍。同時,乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。
2、
8、1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;
2、
8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;
2、
8、3不能積極配合甲方正常工作;
2、
8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者;
2、
8、5無證上崗者(適用于按規定必須持證上崗者);
2、
8、6與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者;
2、
8、7與本工程施工無關的人員等。
3、甲方的工作
3、1施工前準備
3、
1、1完成紅線以外的“三通”,提供水、電接口到紅線。乙方進場后,甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。
3、
1、2負責辦理施工許可證等合法手續,乙方協助辦理。
3、
1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料,必要時乙方應進一步探明。
3、
1、4將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方,由乙方自費負責保護,若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3、
1、5向乙方提供8套施工圖。
3、2施工期間
3、
2、1監督檢查工程質量、進度,設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3、
2、2根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。
3、
2、3負責協調周邊關系和政府職能部門的關系。
4、乙方的工作
4、1執行本合同的約定,履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現場布置方案,經甲方代表、項目總監批準后進場作施工前期準備工作,并按合同要求的質量和工期完成本工程。
4、2遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規范等進行施工。
4、3負責搭建工地現場臨時設施,臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除,現場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。
4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。
4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4、6乙方須提交詳細的施工組織設計,施工組織設計包括施工總進度計劃(采用時標網絡圖繪制)、甲供材料計劃及乙供材料計劃,并嚴格按照經甲方及監理批準后的施工組織設計施工。
4、7如甲方提供的施工文件不完整,乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單),并提供時間表,列明在不影響進度的情況下,甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中,乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃,下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送,甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。
4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理,旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬采取措施、最終完成時間)
4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚,對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃,防止污染交通道路,達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份,若乙方逾期未整改,則另行處理,并從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作,并承擔同樣責任。
4、11本工程現場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯系政府規定棄置地點,不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運,甲方可另行委托其他單位清運,由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除,乙方應予以支持。
4、12在室外工程開工后,甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施,乙方須無條件配合,甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外。
4、13按合同約定,對甲方直接分包工程進行配合管理,對分包工程進行協調及配合,參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收,并提出整體驗收意見。
4、14工程竣工前應將現場清理干凈,做到工畢場清。
4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規范作好自檢工作。
4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理,在竣工前1____日內提交給乙方,由乙方按規定整理匯總。
4、17工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前,乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所,直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞,乙方出資修復。如因甲方提前使用,造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。
4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場,甲方有權進行檢查。
4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求,則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等,由此引起的相關費用甲方不予補償。
4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件,有責任發現并提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷,應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工,乙方應予執行。
4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要,積極配合樣板房的施工。
4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定,按規定辦理有關手續,并以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律,并按照環境檢查審核要求,加強施工現場的環境管理,在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施,由此發生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。
4、23加強施工隊伍法制教育,在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員,應立即交由公安機關處理,不得私自違法處理。
4、24墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料,乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》,并嚴格遵守。
4、26乙方施工期間,其公司內部任何勞資糾紛,均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的,相關損失由乙方承擔。
5、現場管理
5、1安全施工與檢查:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工,并受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施,消除事故隱患。本合同施工范圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用,全部由乙方承擔。
5、2安全防護:乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時,施工開始前應向監理提出安全防護措施,經監理認可后實施。
5、3事故處理:發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知監理及甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理,或參照爭議解決條款。
5、4文明施工:本工程以總平面紅線范圍作為施工場地,施工平面布置須考慮周全,并經甲方審核后方可實施。
5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例。遵守甲方的現場管理規定。
5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5、7施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面,嚴禁從高空直接向下拋物。
5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定,辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續,發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5、9現場用水用電管理
5、
9、1乙方用電用水必須安裝水表、電表(乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成后雙方共同抄底度數,并簽字認可。
5、
9、2施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。
5、
9、3乙方負責提供本工程范圍內分包單位施工用水用電的39;接口,其水電費用由分包單位自理。 十
一、其他
1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理
1、1甲方指定分包的工程范圍見本協議附件四。
1、2對甲方指定分包的工程,乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取:
1、
2、1普通水電工程按中標價的2%收取;
1、
2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取;
1、
2、3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的
1、5%收取。
1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。
1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。
1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。
1、6乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析,對施工中有矛盾的地方進行協調并提出解決辦法。
1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯系,并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認,否則,由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合,由分包方負責并承擔乙方的損失。
1、8提供標高、定位點線等。
2、乙方分包管理
2、1乙方未經甲方書面同意,不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2、2乙方分包要求
2、
2、1分包須經甲方及監理書面批準,并向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。
2、
2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員,對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為,均視為乙方違約。
2、
2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間,經甲方、監理確認后執行。
4、銷售配合
3、1甲方將根據銷售需要,安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理,并作好相應的安全防護措施。
3、2為配合銷售而需要提前施工的項目,應按甲方的書面要求及時安排施工完畢,要求如下:
3、
2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。
3、
2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。
3、
2、3樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3、
2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規范做好。
3、
2、5樣板間外施工用安全網,在樣板間開放前應換用新購置的安全網。
3、
2、6以上工程內容若在乙方承包范圍(清單報價書)外,費用由甲方支付。
3、
2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作,甲方可另請其他施工單位進行施工,所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程,以現場簽證的形式支付相關費用。 十
二、協議解除
1、除本協議約定的解除條件外,經甲乙雙方協商一致,也可以解除本協議。
2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協議。
3、因不可抗力致使合同無法履行的,甲乙雙方可以解除本協議。
4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時,應以書面形式向對方發出解除合同通知,并在發出通知前7天告知對方,通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的,可依本合同有關的約定處理。
5、合同解除后,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護,并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件,乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的,應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場并辦理完決算手續后支付。
6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同,并承擔相應損失。
7、乙方退場條款:無論何種原因導致合同解除的,為保證工程項目的順利完工并交付購房人使用,保證雙方糾紛的順利解決,乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場,否則,乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中,無論以何種理由起訴甲方,甲方為保證工程的順利完工和交付購房人,以及為維護社會穩定,均可要求乙方立即退場,退場辦法按上述規定辦理
8、甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時,乙方投入施工的工程費用,只按工程直接費進行結算。
9、因乙方違約造成合同解除(如:乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等),應賠償甲方一切經濟損失,并按上述退場條款的約定退場。
10、因甲方無力支付工程款,并未提出有效的經認可的辦法,乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其后的一切損失,甲方有責任給予賠償 1
1、在竣工時,須提交竣工資料4套。 十
三、合同生效與終止、爭議的處理
1、本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效。
2、除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務,本合同即告終止。
3、本補充協議一式陸份(其中正本貳份),甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
4、本補充協議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準。
5、本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。 甲方:__________蓋章乙方:__________蓋章 法定代表人:__________法定代表人:__________ 電話:__________電話:__________ 傳真:__________傳真:__________ 開戶銀行:__________開戶銀行:__________ 銀行賬號:__________銀行賬號:__________ 簽訂合同代表:__________簽訂合同代表:____日期:____日期
建設施工合同補充協議書范本 篇24
甲方:__________身份證號:__________
乙方:__________身份證號:__________
根據《民法典》及有關規定,本著平等互利的原則,經甲乙雙方友好,就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議,為明確甲乙雙方的權利與義務,簽訂本協議書:
一、工程名稱及地點
1、工程名稱:__________
2、工程地點:__________
二、合同期限 自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。
三、合同內容 工程項目及工程量:富道二期二段工程 邊坡三維網植草,工程量約 65000 2。 乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的,甲方可視需要,對乙方工作內容及范圍作出調整,也可對乙方范圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受,也不因此作為對合同單價作出調整的理由。 本合同簽定后,由于甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經雙方協商確定工作內容及計價方式后簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力,雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執行。
四、合同價款
1、工程單位: 2,工程總價暫定人民幣: 元。大寫: 元整。(注:此價不含稅)
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按合同規定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容,均屬于乙方須在本合同中應該履行的合同義務,不再另行支付。乙方經過前期反復調查了解,對甲方的要求已完全明了,對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所 暗含的工作內容確定并視為包含在相應的工程細目當中。
五、結算方式
1、以甲方驗收合格后最終認可的尺寸、斷面計量,按合同單價和實際完成數量計算工程價款。
2、甲方在本合同所有內容完工并經驗收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。 質量保證金的退還:在質保期滿后,扣除有關應扣款項后,甲方將剩余部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結算單進行結算,其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行,委托他人結算時,必須經甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式:乙方材料、機械設備進場后,一個月內完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進度、質量支付工程款,此項護坡工程完工及時驗收合格后100天內支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時,可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整,乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。
7、由于乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量,甲方不予計量。
六、雙方的責任和義務 甲方的責任和義務
1、提供設計圖紙或施工方案,提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
3、若乙方不能服從甲方調度安排,不滿足質量、進度、安全、環保等要求時,甲方有權單方隨時終止合同。 乙方的責任和義務
1、乙方的人工必須聽從甲方調配,按照甲方技術交底進行施工,保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規定日期完成任務,遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題,乙方必須在24小時內到達項目部并無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規范化施工,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業,杜絕一切事故發生,并承擔由于自身造成的人身傷亡事故,安全責任事故,甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準喝酒和做好安全準備方能施工,如果被甲方工作人員發現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發現一次罰款500—20元,乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項,其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農民工工資,否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付,相應金額從應支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中,乙方自行承擔。
七、其它約定
1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協議條款。如一方不按協議條款執行均屬為違約,違約方須承擔由此造成的經濟損失,如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務,乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權將乙方清除出場,所干工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。
八、爭議解決方式
1、本協議未盡事宜,雙方另行協商。
2、與本合同有關的一切爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發生糾紛,雙方協商不能解決的,依法向協議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________
聯系電話:__________聯系電話:__________
簽約日期:__________簽約日期:__________
簽約地點:__________簽約地點:__________
建設施工合同補充協議書范本 篇25
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建設施工合同補充協議書范本 篇26
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況: 工程名稱:
自家住宅 工程地點: _______區鎮村
二、工程承包范圍: 承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。
三、合同工期: 開工日期:___________日。
四、質量標準及要求: 工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后,必須進行充分的養護。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。節約材料,并保管好材料,不得丟失。
五、合同價款: 承包金額:據實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。
6.2工程質量以國家建筑工程質量檢驗評定標準為依據。
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,并且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規范及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用。
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建筑材料。由于施工地點的環境問題等,施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費用。
7.2甲方應及時對工程進度進行審核,對工程進度款應按照協議約定及時撥付。
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。
7.
4、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。 7.
5、施工安全由乙方全權負責。 7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為。 7.
7、主體工程完成后,乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。 7.
8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。 7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《G59-99建筑施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任。
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔。
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
九、工程款支付:
1、自本協議簽訂后,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經甲方驗收合格后即以實際測量面積為準,雙方結算,由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期內,乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。
十、本合同自簽訂之日起生效,一經簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決,如協商無效將按照《民法典》交由司法部門處理。 十
一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,另附圖紙一份。 甲方(手印):身份證號碼:聯系電話:____日 乙方(手印): 身份證號碼: 聯系電話:___________日
建設施工合同補充協議書范本 篇27
發包方(以下簡稱甲方):
代表人:
地址:
承包方(以下簡稱乙方):
代表人:
身份證號:
地址:
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方友好協商,根據本工程的具體情況,就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程地點:
2.工程范圍:
3.承包方式:
3.1按圖紙、清單備注欄說明及工程范圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。
3.2施工用水電費由乙方承擔。
3.3本合同執行清單價結算,按甲方要求 天完成主體,總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及托運費由乙方負責;
3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;
4.工期
總工期: 日歷天。
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名: 聯系電話:
2.本工程實行甲方代表負責制,甲方委托甲方代表對本安裝工程實行現場管理。
3.乙方駐工地代表姓名: 聯系電話:
4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;
4.1甲方工作
4.1.1合同開工前3天,提供施工所需要場地。
4.1.2合同開工日期前3天,辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。
4.1.3如乙方不按合同要求進行施工,甲方即可勒令乙方暫停施工,待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工。
4.2乙方工作
4.2.1按合同要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定,接受甲方的指令,按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規范進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合,服從甲方對分包工程的協調。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計劃及其相應統計報表;
4.2.3 在乙方施工的施工場地內,按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。
4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定,并辦理有關手續。
4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。
4.2.6 按約定保護好建筑物結構和相應管線、設備。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前,乙方負責成品保護,工程竣工后3天內清理現場,做到工完場清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險,確保施工安全和第三者的安全,在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責,與甲方無關。
4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。
4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。
4.2.12由于乙方自身原因造成工程質量問題,所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。
4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。
4.3 施工組織設計及進度計劃
乙方在合同簽訂生效后3日內,將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計劃提交甲方代表。
第三條 工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延,經甲方代表確認,工期相應順延;
1.1 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;
1.2甲方不能按約定期限交出施工場地,清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;
1.3由于戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及臺風、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗收
乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收,并有義務配合甲方進行工程總驗收。
第五條 合同價款及支付
1.合同總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。
2.合同簽訂生效后甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整),工程完工初驗合格后支付 40 %即 元(大寫 元整),工程總驗收合格后支付 20 %即 元(大寫 元整),余款質保期滿后一次性支付給乙方。
3.質保期: 年。
第六條 其他條款
1.本合同未盡事宜雙方本著友好合作誠意協商解決,若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。
3.本合同經雙方蓋章簽字后生效,合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
日期: 日期:
建設施工合同補充協議書范本 篇28
甲方(姓名): 電話:
乙方(姓名): 電話:
甲方將位于 鎮 村 組的農村自住用房建設施工主體工程承包給乙方,經村民自主協商招標,雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下合同:
一、承包方式:甲方房屋地基基礎工程、主體結構工程以包工包料的形式承包給乙方。
二、工程內容:每戶修建三層樓房,總建筑面積 平方米:一層高 米,240MM墻;二、三層高 米,180MM墻。預計工程款 元。共 戶總工程額約 萬元。
三、施工安全:乙方負責施工期間的安全生產責任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止,因施工原因導致施工人員及施工人員以外的第三人人身及財產損害的,均由乙方負責,甲方不承擔責任。乙方必須為參加建筑施工人員購買建筑工程意外保險。
四、工程質量要求:
1、乙方按甲方提供的 建筑設計院設計的《 新農村民居工程施工圖》及《 新農村工程招標控制價》的工程量預算范圍施工。未經甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后,由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收,達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等費用由乙方負責。
3、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
4、工程竣工后,由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現建筑質量問題,由乙方重新修繕直到符合質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用),全部由乙方自行承擔。
5、上條所說的建筑質量問題,包括以下方面:
(1)主體墻面與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;
(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲:
(4)天花板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;
(5)梁、柱、板面中空;(6)板面養護期間不滲漏。
五、工程費用的計算:
1、工程承包方式為包工包料,價格按人民幣 元/㎡計(不含稅費價)計算,最后工程款按實際施工面積計算。
2、施工工程中的水費、電費、建筑材料費及運費由乙方承擔。
3、施工人員的食宿費用自理,施工所用的機具費用由乙方承擔。
六、付款方式:
1、履約保證金的返還:乙方在簽訂合同前繳納人民幣 萬元整履約保證金。訂立施工合同后第二天返還 萬元整,每棟基礎±0完成返還 萬元整,每棟第一層澆搗完成退還 萬元整,全部棟數完成一層澆搗退清余下履約保證金 萬元整。
2、在乙方建好第一層時,甲方預付建房費 萬元;房屋建完第二層時,甲方預付 萬元;主體完工后30天內付完余款。
3、工程質量維修金為總工程款3%,在主體完工后付余款時扣除。
4、工程質保期為一年,時間從驗收交房時開始計算。一年后若無質量問題則甲方付清其他全部余款。
七、建房日期:總工期為240天,工期計算從鎮政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日)。如無特殊原因(人力不可抗拒),乙方不得拖延工期。
八、未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
九、本合同自甲乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式三份,甲方、乙方各一份, 鎮人民政府存檔一份。
甲方簽字(簽章): 乙方簽字(簽章):
年月日: