中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁 > 范文大全 > 合同范本 > 承包合同 > 道路建設施工合同書(通用31篇)

道路建設施工合同書

發布時間:2023-05-16

道路建設施工合同書(通用31篇)

道路建設施工合同書 篇1

  發包方: (以下簡稱甲方)

  承包方:(以下簡稱乙方)

  為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利,義務和責任,維護雙方的合法利益,達到保證期,保證工程質量,保證安全文明施工的目的,雙方在遵守法律,行政法規,自愿、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

  第一條工程概括

  一﹑工程名稱﹑地點和內容

  1﹑ 街道路亮化照明工程

  2﹑工程地點:

  3﹑工程內容:基礎澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調試.

  二﹑開﹑竣工時間

  1﹑開工日期:20xx年7月20日

  2﹑交工日期:20xx年8月30日

  三﹑質量等級:優良

  四﹑合同條款

  工程采用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣

  五﹑工程承包范圍及承包方式

  1﹑承包范圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工,安裝和調試。

  2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經濟處罰。

  3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。

  4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商并簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章后,與本合同有同等法律效力。

  5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字,蓋章之日起合同生效,分送有關部門。

  6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日

  7﹑本合同簽定地點:

  建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

  法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)

道路建設施工合同書 篇2

  發包方(甲方):

  承包方(乙方):

  一、 工程概況:

  工程名稱:小區道路硬化工程 工程地點:小區 承包范圍:包工包料 合同工期:40天 開工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(后附工程預算單)。

  二、 甲方職責:

  1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規范對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

  2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規范、質量指標進行檢查監督,負責建筑材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

  3、 根據實際需要,審核批準工程變更方案,審定工程簽證。

  4、 負責抓好對工程隊的安全教育,定期進行安全檢查。

  三、 乙方職責:

  1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規,依據施工方案要求組織施工。

  2、 每道工序完工后需經甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工。

  3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標,具備產品合格證書及相關質檢手續,并經甲方驗收合格,方可使用。

  4、 抓好本工隊全體人員的安全教育,搞好施工現場安全設施、警示標志配置及各項安全防護工作,嚴格施工機械、電器設備的安全操作規范,積極配合甲方的各項安全檢查。

  5、 未按照施工技術規范及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程,應予以返工并承擔相關費用。

  6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。

  四、 工程決算:

  工程竣工后,依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

  五、 付款方式:

  依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格后,支付工程總價款的百分之九十五,預留百分之五保修金,保修期為一年,期滿未出現質量問題,支付余款。本合同自簽訂之日生效,甲乙雙方共同遵守,如有爭議,提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份,甲乙雙方各一份,甲方存檔二份。

  發包方:(公章)法定代表人:委托代理人:

  承包方:(公章) 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日

道路建設施工合同書 篇3

  建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不了解,導致簽訂的合同屬于無效合同,那么建設工程施工合同無效的法律后果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。

  依據我國現行法律規定,合同被確認無效后,將導致合同自始無效,合同關系不再存在,當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務,不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律后果。建設工程施工合同無效的法律后果也不例外,但由于其標的特殊性,其無效的處理與普通無效合同有著很大的差別,當事人的締約過失也比普通無效合同復雜。

  一、建設工程施工合同訂立后尚未履行前被確認無效的后果。

  尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同,雙方當事人均不得再繼續履行。這時,合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任,由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失,雙方均有過錯的,依照過錯大小承擔相應的責任。另外,損害事實的舉證責任在受損害一方,如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確,其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法后果外,還要承擔無過錯方的實際損失。

  二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的后果。

  于建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形,筆者認為,不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還,應區分不同的情況處理。

  第一種情況,已完成部分工程質量低劣,無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的,應按照一般無效合同的處理原則,已經完成部分工程應拆除,建設方支付的工程款應返還。

  第二種情況,工程質量完全合格,也未違反國家和地方政府的計劃,則已完成的建設工程歸建設方所有,承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方,折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定:"建設工程施工合同解除后,已經完成的建設工程質量合格的,發包人應當按照約定支付相應的工程價款",該解釋的規定正是為了避免教條,減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失,如果因建設方過錯導致合同無效的,建設方對自己的損失自負,同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的,承包方對自己的損失自負,同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的,按過錯大小承擔相應賠償責任。

  三、建設工程施工合同已履行完畢后被確認無效的后果。

  按照最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。

  第一,建設工程施工合同已經履行完畢后,建設工程經竣工驗收合格的,建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

  第二,建設工程施工合同已經履行完畢后,建設工程經竣工驗收不合格的,要分兩種情況給予不同處理:一是維修后建設工程經竣工驗收合格的,建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款,但承包方應承擔相應的維修義務,或自己維修,或負擔建設方維修費。二是維修后建設工程經竣工驗收不合格的,建設方不支付施工方工程款,對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這里的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效后的后續費用,如拆除質量不合格的建筑物的費用、工程延期費用、材料費等。

道路建設施工合同書 篇4

  甲方:

  乙方:

  按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規,為明確雙方的權利義務,達成協議如下:

  一、建設項目名稱:

  二、工程建設地點或地段:

  三、承包工程內容及主要工程量:

  四、合同工期:

  本工程定于 年 月 日開工,于 年 月 日完工,由甲方組織竣工驗收。由于工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工,工期順延。屬乙方原因造成的停工,工期不得順延。

  五、質量等級:

  六、合同價款及結算:

  6.1工程結算標準:

  6.2預算總價款: ¥______(大寫:人民幣_________,詳見附件1)其中:安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委托的審計單位的審計定案值為準。

  6.3付款方式:

  6.3.1預付款:

  6.3.2工程進度款:

  6.3.3合同尾款:

  6.4工程檔案與合同尾款

  6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時,乙方將應形成的全部文件材料原件,提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的,檔案檢查小組提出整改意見,乙方應進行整改。

  6.4.2建設工程竣工驗收后的三個月內,乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集,并刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

  6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案后,經甲方建設部門和檔案部門書面確認,方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案,每逾期一個月,甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%,直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的,乙方不承擔逾期移交檔案責任。

  6.5合同價款調整:

  6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

  6.5.2工程造價管理部門公布的價格調整。

  6.5.3合同預算中其它增減或調整,預算中沒有適用的價格,由乙方提出適當的價格,送甲方代表批準后執行。

  6.6乙方賬戶

  賬戶名稱:

  開戶銀行:

  銀行賬號:

  上述賬戶信息由乙方提供,如因賬戶信息錯誤導致甲方錯付或延付,一切責任及后果均由乙方承擔。

  6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款,否則該轉讓行為無效。

  6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改征增值稅試點范圍)且乙方為增值稅納稅人時,乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。

  七、工地代表及其職責:

  7.1甲方工地代表

  委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,負責批準乙方施工方案,負責對工程進度、工程質量進行監督,并對隱蔽工程的質量進行檢查,對于符合質量要求的進行簽證,辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更簽證、審定并簽證工程預、結算,具體組織工程竣工驗收,以及應由甲方負責解決的其它問題。

  7.2乙方工地代表

  委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

  7.3監理方工地代表

  委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表,具體負責工程施工階段的監理工作。

  八、雙方義務:

  8.1甲方義務:

  8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定,并向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。

  8.1.2提供機房水、電等施工條件,并協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

  8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件,處理工程中應由甲方解決的其它問題。

  8.1.4按時辦理撥款和結算。

  8.1.5按雙方商定的分工范圍和要求、時限供應材料和設備。

  8.1.6組織工程竣工驗收。

  8.2乙方義務:

  8.2.1認真審閱施工圖設計文件,參加施工圖設計會審,編制施工組織設計,做好施工準備工作。

  8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件?⒐r做好(甲方籌料時)工余料點交工作。

  8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工,保證工地設備和人身安全,確保工程質量,按期報送施工進度表;履行合同條款,如期完工。

  8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料,參加竣工驗收,辦理工程竣工結算。

  九、適用法規、標準:

  9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

  9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規范。

  9.3其他:

  十、器材籌供:

  10.1甲方籌供的設備和材料為: 。

  10.2乙方籌供的設備和材料為: 。

  10.3雙方對工余料的管理約定如下:

  10.4籌供設備、主要材料的一方,應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求,應具有合格證及進網許可證,并于開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地,經雙方工地代表約定日期檢驗合格后使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多余清單的器材,由采購器材的一方負責保管并及時調換。

  十一、驗收:

  11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規范、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格,屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。

  11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格后,由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗,經雙方檢驗合格,辦理隱蔽工程文件簽證手續,該文件作為竣工資料的組成部分,竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格,乙方在限定工期內修改后重新驗收。

  11.3工程竣工驗收,應以甲方規定的施工及驗收規范、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

  11.4竣工驗收時,乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證后退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后七日內組織驗收,經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告?⒐を炇請蟾嫘栌呻p方工地代表簽署,并由雙方單位蓋章。

  11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

  11.6本工程要求的驗收類型為:

  (1)二步驗收。經初驗合格簽字之日,工程移交甲方管理,經試運行期滿,終驗合格簽字之日為竣工日期。

  (2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期,同時工程移交甲方管理。

  十二、工程設計變更:

  12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工,不得擅自修改。

  12.2甲方由于使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被采納變更設計時:

  12.2.1屬于施工圖設計文件中的一般問題,經雙方協商,由甲方工地代表簽證工程變更單后,乙方可按變更后的內容施工。

  12.2.2屬于施工圖設計的較大修改,由甲方征得設計單位同意,并出具設計變更文件后,交乙方按設計變更文件的內容施工。

  12.2.3甲方如需變更設計,應提前十天將變更單書面通知乙方。

  十三、保修:

  13.1本工程保修期為:自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。

  13.2因甲方原因造成的返修,其修理費由雙方另行協商。

  十四、安全:

  14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出并要求乙方整改。

  14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業,應采取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞,或造成甲方通信阻斷,應由乙方負責賠償并承擔相關法律責任。

  十五、違約責任:

  15.1乙方不能及時完工,每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規范要求,或發生其它使合同無法履行的行為,應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金,并賠償因此給甲方造成的損失。

  15.3除非雙方協議將合同解除,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后,仍應繼續履行合同。

  15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等,甲方有權解除合同,并要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。

  15.5因非甲方原因造成的返工,材料費和人工費由乙方承擔。

  15.6在工程施工過程中,乙方對所獲知的甲方的商業秘密、技術資料等事項負有保密責任,并不得利用所獲知的商業秘密侵犯甲方的權益,否則甲方有權解除合同并追究乙方相關法律責任。

  十六、爭議解決方式:

  在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決:

  (1)提交______仲裁委員會仲裁;

  (2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。

  十七、合同的生效:

  本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。

  十八、合同份數:

  本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。

  十九、其他約定事項:

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

道路建設施工合同書 篇5

  甲方:乙方:

  第一條 工程概況:

  項目名稱:小區住宅樓

  項目地點:

  第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格:合同總價¥ 人民幣 : 合同總價包括各種配電箱的加工制作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。

  第三條 交貨地點:小區工地現場甲方指定地點

  第四條 交貨時間:__年 月 __年內不出現生銹、漆膜脫落、龜裂等現象。

  第六條 產品的交貨驗收及保管方式

  6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點,否則,甲方有權拒收貨物。

  6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存,作為產品驗收的依據。

  6.3 貨到甲方指定的地點以后通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收,若貨物與進貨數目不相符,或有損壞,或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定,甲方有權拒收全部或部分貨物,乙方須按照甲方要求收回或補齊,乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字,并填寫交貨驗收合格證明,此合格證明為乙方交貨的憑證,也是乙方申請付款的必要依據。

  6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移,產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。

  6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料,否則,甲方有權拒收貨物。

  6.6.對乙方所供產品,甲方有權隨機抽樣送檢,如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準,甲方有權對乙方提出索賠。

  6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。

  6.8.為確保乙方所供產品質量,供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間,甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。

  第七條 貨款支付方式

  7.1 本工程不支付預付款。

  7.2.驗收款:每批貨送達工地現場,并且該批貨款達到合同總價的60%時,經驗收合格付款手續齊全后 5日內支付該批貨款30%的進度款。

  7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。

  7.4.配電箱安裝調試完成,經甲方驗收合格,資料交付齊全、正確、有效,手續完備,并按實結算后, 5日內支付至結算總價的90%。

  7.5. 保修金為 0%。

  保修期為二年,保修期達到二年后如甲方或物業公司對產品質量沒有異議,則在 5個工作日退還保修金。

  第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前,甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間,乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額,但不得就甲方的變更行為收取任何費用。

  第九條 產品保修、補貨約定

  9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。

  9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換,乙方在接到甲方更換的要求后24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。

  否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品,因此發生的費用從保修金中扣除,而且乙方須對此造成的結果繼續負責。

  9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求,不得借故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同,補貨日期為接到通知后5天,由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司,并由乙方負責卸貨。

  第十條 違約責任

  10. 1合同簽訂后,除出現不可抗力的情況外,合同雙方必須履行合同各項條款。

  倘若無法履行合同時,違約者需向對方支付本合同總價的 0%作為不能履行合同之賠償。

  10.2乙方未按合同規定日期交貨,乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金,并依法賠償因此給甲方造成的損失,逾期交貨超過 0天的,甲方有權單方面終止合同。

  10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的,乙方應立即無償換貨并在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品,向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。

  乙方逾期 0天未交送合格產品的,或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的,甲方有權單方解除本合同,乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款,并支付該部分價款 0%的違約金。

  10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。

  10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的,視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符,視為沒有交貨因此造成逾期交貨的,按照本合同關于逾期交貨的有關規定執行。

  10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害,乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。

  第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。

  第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。

  第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,并按本合同規定將貨款結算以后終止。

  第十四條 本合同在執行期間,如有未盡事宜,經甲乙雙方協商,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

  第十五條 本合同用中文書寫,一式陸份,雙方各執叁份,具同等效力,未盡事宜,協商解決。

  甲方: 乙方:置業有限公司

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  簽訂日期: 簽訂日期:

道路建設施工合同書 篇6

  甲方:

  乙方:

  現甲方將 新農村工程承包給乙方,根據中華人民共和國《合同法》和《建筑法》的相關規定,經甲、乙雙方協商達成合同如下:

  一、承包方式:包工包料

  二、承包內容:土建、水電安裝

  三、施工標準:按圖施工,內門、樓梯、后院地坪用戶自理,室內借土回填有甲方負責,圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外墻窗(塑鋼)不含陽臺窗,每戶一進戶門。

  四、承包工程:新農村期工程, 戶住宅。

  五、承包價格:按每戶人民幣萬元計算(不含稅率),有甲方負責。

  六、承擔風險每戶萬元人民幣,甲乙雙方互不變動。

  七、結算標準:根據建筑法規則計算,根據施工幢戶數,基礎完工,甲方支付乙方每戶萬元,一層現澆面完工甲方支付每戶萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶萬元;隔熱層屋面瓦做好后甲方支付乙方每戶萬元,主體粉刷完工后,甲方支付乙方每戶元;外墻完工后,三月內甲方支付乙方每戶元;余款元甲方必須在六月內支付乙方。

  九、工程工期 。乙方自合同簽訂后 天進場。

  十、質量要求:乙方根據國家施工規范要求施工,發生質量事宜,甲方現場監督乙方負責改正。

  十一、安全事宜,乙方依據國家建筑法安全規范要求組織施工,嚴禁違章操作,發生人力不可抗拒因素,造成安全事故,甲、乙雙方協商解決,

  十二、違約事宜,如甲方不能按付款方式支付工程款,造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外,還要支付乙方現場工人損失每天元整,如無其它原因,乙方無故停工造成甲方的損失,由乙方負責賠償。

  十三、其它事項:合同中未盡事宜甲乙雙方協商解決,不能達成一致,可申請市仲裁委員會仲裁,亦可訴訟市人民法院。

  十四、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效。

  甲方簽字:

  乙方簽字:

  年 月 日

道路建設施工合同書 篇7

  甲方:  乙方:  依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,簽訂本合同。  

  一、工程名稱:  環山中和廚房后水圳混凝土圳邊及護坡工程  

  二、工程地點:  環山中和廚房后  

  三、工程內容:  護坡總體積為30.89;  護坡總投資13900元! ∷奚岷筵谧o坡長:42.2寬0.3高0.8

  10.13 3  宿舍后圳邊:長42.2寬0.5高0.24

  5.063  廚房后圳邊:長38.4寬0.5高0.3

  5.763  廚房后圳護坡:長38.4寬0.3高0.8

  9.223  伸進土中加寬腳:長0.3寬0.15高0.820個

  0.72  30.89 3450元 313900元  

  四、合同工期  

  1、經雙方協商確定工作日為20天,自________年____月____日起至________年____月____日! 

  2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延! 

  五、質量標準  

  1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叁仟玖佰元整,13900.00元! 

  2、總承包價為包干價,包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用,甲方無需再向乙方支付任何費用。  

  3、工程量的確認:施工過程中,若工程量變更,根據上述單價另行簽訂補充協議,或工程變更單! 

  4、支付方式:工程完工后,付給合同總價70%,余款按規定竣工驗收后____日內全部支付! 

  六、甲方義務  

  1、 按時向承包人撥付工程款! 

  2、 工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延! 

  七、乙方義務  

  1、在本合同簽訂生效后二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃! 

  2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查,確保施工機械安全性能良好,操作人員持上崗證上崗;接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量,操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查! 

  3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具,按發包人標準化工地要求設置標牌,搞好工區的管理,做好職責區的治安保衛工作! 

  八、施工安全  承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。  

  九、違約責任  

  1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金,違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息! 

  2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期____日,乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金;逾期超過____日,甲方有權單方面解除合同。  

  十、其他  本協議自雙方簽字或蓋章后生效,一式二份,雙方各持一份。未盡事宜,當發生時甲乙雙方互相協商解決! 〖追剑 乙方:________年____月____日

道路建設施工合同書 篇8

  出資方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲方委托乙方承擔本合同第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計文件審查任務,經雙方協商一致簽訂本合同。

  第一條 本合同依據《中華人民共和國合同法》及建設部第134號令簽訂。

  第二條 本合同審查項目內容見下表(勘察、施工圖):

  第三條 甲方應向乙方提交以下資料及文件:

  1、建設項目立項文件(發改委簽發的批準文件和規劃部門簽發的規劃紅線圖);

  2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);

  3、全套施工圖設計文件及相應的計算書(含計算模型光盤)。

  第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發布的鄂價房服[20xx]273號文件規定支付施工圖設計文件審查費,本項目審查費應 為元。甲方于 月 日將商定的審查費 交乙方財務室,乙方財務確認收費后審查程序正式啟動。

  第五條 雙方責任

  1、甲方按本合同第三條規定內容向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。

  2、乙方在審查程序啟動后的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目,乙方在審查合格后的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目,由原設計單位修改完善后送乙方復審,復審合格后,乙方向甲方出具《審查合格書》;

  3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時,可由甲方向省建設行政主管部門提出復審申請,并由省建設行政主管部門作出仲裁決定。

  4、未經乙方同意,甲方不得擅自變更審查合格的設計文件;如確有需要,甲方可通過原設計單位變更設計后重新向乙方報審,并承擔相應的審查費用,乙方不承擔任何費用。

  5、經乙方審查合格的項目,因勘察、設計原因發生工程質量問題,乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。

  第六條 本合同一式四份,甲、乙、雙方各執一份,另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本合同成立,雙方履行完合同規定的業務后本合同即行終止;合同執行中如發生爭議雙方協商解決,協商不成時通過司法途徑解決。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

道路建設施工合同書 篇9

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲方委托乙方承擔下列工程的施工圖設計文件審查任務,依據《中華人民共和國合同法》及相關規定,雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上協商一致,簽訂本合同。

  第一條 工程概況

  1、工程名稱:

  2、報建編號:

  3、工程建設地點:

  4、總建筑面積:

  5、建筑類型:□住宅 □公建 □工業 □其它

  6、工程總投資:

  7、勘察單位:

  8、設計單位:

  第二條 施工圖設計文件審查依據

  1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;

  (2)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;

  (3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;

  2、建設項目批準文件和各主管部門的審批意見;

  3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計文件。

  第三條 施工圖設計文件審查主要內容

  根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定,施工圖設計文件審查的主要內容為:

  1、是否符合工程建設強制性標準;

  2、地基基礎和主體結構的安全性;

  3、是否符合民用建筑節能強制性標準,對執行綠色建筑標準的項目,還應當審查是否符合綠色建筑標準;

  4、勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計文件上加蓋相應的圖章和簽字;

  5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

  第四條 施工圖設計文件審查周期

  根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定,施工圖設計文件審查原則上不超過下列時限:大型建筑工程、大型市政工程為 15 個工作日,中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件,甲級項目為 7 個工作日,乙級及以下項目為 5 個工作日。

  以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。

  第五條 甲方向乙方提供的有關資料和文件

  上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內由甲方提供給乙方。

  第六條 審查結果

  由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和文件,具備審查條件后,乙方開始審查工作。

  1、審查結果合格的:

  (1)乙方及時編制審查報告,并報有關部門備案。

  (2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

  (3)甲方收到審查合格書后的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

  2、審查結果不合格的:

  (1)乙方將施工圖退建設單位并出具審查意見告知書,說明不合格原因。同時,應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和注冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題,報有關部門備案。

  (2)甲方負責對施工圖設計文件進行修改,并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

  (3)乙方收到修改后的施工圖設計文件后應及時告知有關部門。

  第七條 施工圖設計文件審查費收取

  1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含稅,大寫: 萬元),通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號:

  賬號: 戶名: 開戶行:

  2、支付方法為:

  (1)本合同生效后 天內,甲方首付施工圖設計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行后,定金抵作施工圖設計文件審查費);乙方完成施工圖設計文件審查且審查結果為合格的,甲方應支付施工圖設計文件審查費余額,計人民幣 萬元整。

  (2)審查不合格的,乙方出具施工圖審查意見書后的 個工作日內,甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時,雙方約定按以下方式處理: 。

  (3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。

  第八條 甲方責任

  1、按本合同第五條規定的內容,在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和文件,并對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發生事故的,與乙方無關。

  2、負責指派時處理本工程在施工圖設計文件審查過程中涉及的有關問題。

  3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

  4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計文件審查費用。

  第九條 乙方責任

  1、乙方應是政府認定的施工圖設計文件審查機構,具備相應的資質條件。

  2、乙方委派進行本項目施工圖設計文件審查的人員應是經 省建設廳批準的有資格從事施工圖設計文件審查的審查工程師。

  3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件,對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。

  4、查工作完成后,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,并負保密義務。

  第十條 違約責任

  1、因甲方過錯逾期支付審查費用的,每延誤一天,按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

  2、乙方延誤審查工作的,每延誤一天,應按審查費用的向甲方支付違約金,因不可抗力因素導致延誤審查的除外。

  3、施工圖設計文件審查合格后,仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題,給建設單位造成損失的,乙方依法承擔相應的賠償責任。

  4、建設工程經施工圖設計文件審查后因勘察設計原因發生工程質量問題,乙方承擔審查失察的責任,賠償甲方的損失。

  5、乙方違反第十條第三項的約定,向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和文件,乙方應向甲方支付審查費用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。

  4、在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方尚未開始施工圖設計文件審查工作的,不予退還甲方已付的定金,已開始施工圖設計文件審查工作的,甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計文件審查費用。

  第十一條 其他

  1、按相關規定,施工圖設計文件一經審查合格,不得擅自進行修改,如遇特殊情況,需進行涉及審查主要內容的修改時,必須報請乙方重新進行審查,甲方應與乙方重新簽訂審查合同。

  2、因甲方原因,在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量,甲方與乙方另行簽訂審查合同。

  3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧,甲乙雙方同意按下述方式處理:

  4、本合同在履行過程中發生糾紛,甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

  5、本合同一式份,甲乙雙方各執

  6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。

  7、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

道路建設施工合同書 篇10

  審判長、審判員;

  受本案原告委托,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建筑工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:

  一、被告應立即支付拖欠人工費,并承擔欠款利息。

  被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算共計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算文件之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告于20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。

  二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動于衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背后涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。

  以上代理意見懇請法庭予以采納。

  代理人:劉保平 20xx年1月23日

道路建設施工合同書 篇11

  尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見:

  一、關于廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

  1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,并同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數!咀C據1、4、41】

  2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,并且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)!咀C據1、11】

  3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議,將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日歷日,付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

  4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同并支付了相應款項,由于被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協議,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔!咀C據2、8、9、11、19】

  5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責于被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工!咀C據13、22】

  6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失!咀C據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】

  7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由于被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

  8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延!咀C據14、15】

  9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,合同金額為115000元,工期約定30日并需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發票后10日內支付百分之95,其余作為質保金在一年質保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實!咀C據18】

  10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。

  二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

  1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委托國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所采購的全部設備和材料均是通過被告的認可后進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

  2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定!咀C據28、29、30、34、37、41】

  3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求!咀C據26、45、48】

  4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實,并且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束后支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好。【證據41、44、】

  5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定,原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行,那么,即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定,那么,有關卸船能力沒有達到合同約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯系或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯系,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯系,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的!咀C據19、48】

  6、被告在該工程通過測試后,原告即先后五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后,被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,后期增加1150000元、共計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明合同約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結算后又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

  7、20xx年3月13日,原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元,上述6個合同增加的工程款共計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元,說明被告關于工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口!咀C據11、15、18】

  8、【法律依據】依據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由于被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移占有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。

  三、關于拖欠工程款的數額。

  原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后,被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,后期增加1150000元、共計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致,關于具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元!咀C據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

  四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

  1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款并拒絕接受原告的工程發票,原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受!居卸蒌浺糇C據證明】

  2、由于原告沒有建筑施工企業資質,故根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格并由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發票是原告的法定義務,依法屬于國家稅務機關管轄范圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票!咀C據1、41,法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

  綜上,由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試并運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續并連續運行生產達一年之久后,以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。

  此致

  長樂市人民法院

  杭州某工程公司代理人:曾省明

道路建設施工合同書 篇12

  反訴人(本訴被告):_________________有限公司

  法定代表人:_________________。

  聯系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

  法定代表人:_________________。

  住所:_________________昆號。

  聯系電話:_________________

  反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

  反訴請求

  1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

  2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

  事實和理由

  _____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

  綜上,反訴人認為,由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

  此致

  _____________人民法院

  附:本上訴狀副本__________份

  反訴人:_________________(簽名)

  _____年_____月_____日

道路建設施工合同書 篇13

  甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)

  為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。

  一、工程概況

  (1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

  (2)工程內容:以設計方案為準。

  二、施工規范要求

  乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規范》施工。

  三、施工費用

  經甲、乙雙方協商工程采取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包干工程。

  四、付款方式

  工程竣工驗收合格后按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

  乙方指定的銀行帳戶如下:

  開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行

  開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司

  帳號:101177

  五、雙方責任及義務

  1、甲方

  (一)、甲方負責安排專人進行協調工作,并確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。

  (二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

  (三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

  (四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。

  (五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,采取必要的安全措施。

  2、乙方

  (一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

  (二)、按照通信行業相關規范和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

  (三)、負責提供工程范圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

  (四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由于乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。

  (五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,并保證整個小區電信通信暢通使用。

  (六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復。

  六、施工工期

  施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。

  七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本合同發生爭議,雙方友好協商解決。

  八、本協議一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章后生效,供雙方共同遵守。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

道路建設施工合同書 篇14

  發包人(全稱):

  承包人(全稱):

  根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就 及有關事項協商一致,共同達成如下協議:

  一、工程概況

  1. 工程名稱: 。

  2. 工程地點: 。

  3. 資金來源: 。

  4. 工程承包范圍: 。

  二、合同工期

  計劃開工日期: 年 月 日。

  計劃截污日期: 年 月 日。

  計劃竣工日期: 年 月 日

  工期總日歷天數: 天。開工日期以簽訂合同后,監理簽署的開工令為準。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。

  三、質量標準

  工程質量符合 標準。

  四、簽約合同價與合同價格形式

  1. 簽約合同價為 萬元。合同價暫定為人民幣(大寫) 。

  2. 合同價格形式: 。

  五、項目經理

  承包人項目經理: 。

  六、合同文件構成

  本協議書與下列文件一起構成合同文件:

  (1)專用合同條款及其附件;

  (2)通用合同條款;

  (3)技術標準和要求;

  (4)已標價的預算控制價;

  (5)圖紙;

  (7)其他合同文件。

  在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

  上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

  七、承諾

  1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

  2. 承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

  八、詞語含義

  本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

  九、簽訂時間

  本合同于 年 月 日簽訂。

  十、簽訂地點

  本合同在 簽訂。

  十一、補充協議

  合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。

  十二、合同生效

  本合同自 生效。

  十三、合同份數

  本合同一式 份,均具有同等法律效力,發包人執 份,承包人執 份。

  發包人: (公章) 承包人: (公章)

  法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

  (簽字) (簽字)

  組織機構代碼: 組織機構代碼:

  地 址: 地 址:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  電 話: 電 話:

  開戶名: 開戶名:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  賬 號: 賬 號:

道路建設施工合同書 篇15

  甲方:_________________法定地址:_____________

  乙方:_________________法定地址:_____________

  依照國家相關規定,在平等自愿和互惠互利的基礎上,甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。

  1.合作內容甲方受乙方委托為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談并收取入網費。

  2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料,并保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。

  3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費,開戶費定為_____________/戶。開

  戶費收入由甲、乙方依照_____________:_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。

  4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。

  5.財務結算______________。

  6.日常維護在系統正常使用前,由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用后,由乙方對系統進行日常維護。

  7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責,如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛,應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。

  8.協議生效本協議一式兩份,雙方簽字蓋章后生效。

  9.其它本協議未盡事宜,雙方另行協商解決。

  甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________

  授權代表(簽字):_____________授權代表(簽字):_____________

  __________年__________月__________日

道路建設施工合同書 篇16

  甲方:

  乙方:

  甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將蔚藍印象環境景觀工程委托給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據相關法律之規定,結合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執行。

  第一條 工程名稱:

  第二條 工程范圍和內容

  工程范圍:按甲方批準的施工圖為準。

  工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

  第三條 設計周期

  本合同簽訂以后于20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計合同。

  第四條 設計價款及支付方式

  該項目乙方按3萬元(大寫:叁萬元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫:壹萬五千元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計并經甲方認可后,甲方支付乙方剩余設計尾款即1.5元(大寫:壹萬五千元正)人民幣。

  第五條 施工工期

  開工日期:以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。

  竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。

  因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,并作相應順延 .

  第六條 取費原則

  1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。

  2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,并經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。

  乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。

  3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實后協商解決。

  第七條 工程施工價款及支付方式

  1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

  2、 本合同備料款為合同總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日后,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩余15%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。

  3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方5日內審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。

  4、 工程竣工經甲方驗收合格后,雙方于30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩余工程款支付給乙方。

  5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應項目質保期滿后,如未出現質量問題,甲方于2日內付清全部尾款,質保金不計利息。

  第八條 材料供應

  該工程所有材料原則上由乙方采購,甲方認質認價。乙方采購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后,認為個別材料、設備或植物高于市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。

  第九條 工程質量及質保期

  1、由于景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可后,乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整,所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。

  2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由于乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。

  3、質保期:質保范圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木;钜荒。

  4、苗木在質保期內由乙方;睿舫霈F死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。

  第十條雙方協作事項

  1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規范,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。

  2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關系。

  第十一條 甲方職責及義務

  1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,并做好現場簽證工作。

  2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。

  3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。

  4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。

  5、 接到乙方交工驗收通知后,甲方應于兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格后,辦好驗收手續。

  乙方職責及義務:

  1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。

  2、乙方應對工程進度采取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。

  3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。

  4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,并由乙方承擔責任。

  5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規范要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改后仍達不到要求,甲方有權解除合同。

  6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。

  竣工驗收:

  工程具備竣工條件后,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。

  結算辦法:

  1、本合同價款為暫定價。

  2、結算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。

  第十二條 違約責任

  1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

  2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

  第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。

  第十四條 本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工并結清工程款后,本合同自行失效。

  第十五條 本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。

  發包人:(章) 承包人:(章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  地址: 地址:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  賬號: 賬號:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  簽訂合同地點:

  簽訂合同日期: 年 月 日

道路建設施工合同書 篇17

  發包方(以下簡稱甲方):

  代表人:

  地址:

  承包方(以下簡稱乙方):

  代表人:

  身份證號:

  地址:

  依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方友好協商,根據本工程的具體情況,就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致,簽訂本合同。

  第一條 工程概況

  1.工程地點:

  2.工程范圍:

  3.承包方式:

  3.1按圖紙、清單備注欄說明及工程范圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。

  3.2施工用水電費由乙方承擔。

  3.3本合同執行清單價結算,按甲方要求 天完成主體,總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。

  3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及托運費由乙方負責;

  3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;

  4.工期

  總工期: 日歷天。

  開工日期:  年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  第二條 雙方代表

  1.甲方駐工地代表姓名: 聯系電話:

  2.本工程實行甲方代表負責制,甲方委托甲方代表對本安裝工程實行現場管理。

  3.乙方駐工地代表姓名: 聯系電話:

  4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;

  4.1甲方工作

  4.1.1合同開工前3天,提供施工所需要場地。

  4.1.2合同開工日期前3天,辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。

  4.1.3如乙方不按合同要求進行施工,甲方即可勒令乙方暫停施工,待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工。

  4.2乙方工作

  4.2.1按合同要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定,接受甲方的指令,按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規范進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合,服從甲方對分包工程的協調。

  4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計劃及其相應統計報表;

  4.2.3 在乙方施工的施工場地內,按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。

  4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定,并辦理有關手續。

  4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。

  4.2.6 按約定保護好建筑物結構和相應管線、設備。

  4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前,乙方負責成品保護,工程竣工后3天內清理現場,做到工完場清。

  4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

  4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險,確保施工安全和第三者的安全,在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責,與甲方無關。

  4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。

  4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。

  4.2.12由于乙方自身原因造成工程質量問題,所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。

  4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。

  4.3 施工組織設計及進度計劃

  乙方在合同簽訂生效后3日內,將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計劃提交甲方代表。

  第三條 工期順延

  1.以下原因造成竣工日期拖延,經甲方代表確認,工期相應順延;

  1.1 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;

  1.2甲方不能按約定期限交出施工場地,清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;

  1.3由于戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及臺風、大雨、暴雨、地震等。

  第四條 工程驗收

  乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收,并有義務配合甲方進行工程總驗收。

  第五條 合同價款及支付

  1.合同總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。

  2.合同簽訂生效后甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整),工程完工初驗合格后支付 40 %即 元(大寫 元整),工程總驗收合格后支付 20 %即 元(大寫 元整),余款質保期滿后一次性支付給乙方。

  3.質保期: 年。

  第六條 其他條款

  1.本合同未盡事宜雙方本著友好合作誠意協商解決,若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。

  2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。

  3.本合同經雙方蓋章簽字后生效,合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  甲方代表: 乙方代表:

  日期: 日期:

道路建設施工合同書 篇18

  發包方 (甲方):_______________

  承包方 (乙方):_______________

  根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。

  一、工程概況

  1、工程名稱:_______________

  2、工程地點:_______________

  3、工程地點:_______________

  4、承包方式:_______________

  二、工程承包方式

  包工包料,采用總價包干的承包方式,乙方的預算書是組成合同的一部分,合同價款經雙方確認后,預算范圍內所含工程內容一次包死,結算時不予以調整,預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。

  三、工程工期

  1、本合同工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內進場施工。

  2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:

  (1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;

  (2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;

  (3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;

  (4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;

  (5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;

  (6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;

  (7)甲方未按約定支付工程款的。

  四、工程價款

  1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。

  2、在合同履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:

  (1)經批準的設計變更;

  (2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。

  3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定合同價+洽商金額,不再另行結算。

  4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢后20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料后,應在3個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。

  五、材料設備供應

  1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意后,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。

  2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件,并嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,并須符合國家規定的安全和質量標準。

  3、施工中,由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償后,不適用的材料設備由乙方自行處理。

  4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品(采用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。

  六、工程質量

  1、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,并向乙方進行技術交底。

  2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。

  3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的,乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。

  4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。

  5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。

  七、工程驗收

  1、工程完工后,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收,或驗收后14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。

  2、自行驗收合格后,雙方辦理工程移交手續。

  3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。

  八、工程價款的支付方式

  1、合同簽定后,預付工程總價的_______%,計RMB:_______元;

  2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內,付工程總價的60%,計RMB:_______元。

  九、維修責任

  乙方負責保修期限為_____年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內到達現場并及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬于乙方保修范圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。

  十、違約責任

  1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過合同價款的3%。

  2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續進場施工的,甲方承擔后續進場費用。

  3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。

  4、由于乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。

  5、工程完工后,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

  十一、爭議解決

  1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。

  2、雙方在合同執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。

  甲方(公章):_______________

  簽約代表:_______________

  簽約時間:_______年___月___日

  簽約地點:_______________

  乙方(公章):_______________

  簽約代表:_______________

  簽約時間:_______年___月___日

  簽約地點:_______________

道路建設施工合同書 篇19

  甲方:________________

  乙方:________________

  地點:

  1、 甲方工地材料到位,提供工具,斗車等工具由甲方負責。

  2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。

  3 、乙方要保質保量,在工地不準打架、 賭博,如有違反,罰款________元。

  4、 施工安全:發生工傷事故由施工隊自己負責。

  5 、本工程工期為天,乙方按施工實際量計算總平方數,衛生間墻面________/平方米,地面:________/平方米,此價不含稅金。

  6 、人員進場按每人發飯票,不包吃,包住宿、 包水電,飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以借資,借資款不超過進度款。

  8、 結算方式:按每月工程進度的80%結算工程款,余款的20%在驗收合格10天之內,全部付清。

  9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人,如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。

  10、乙方施工人員進場后先試用兩天時間,確實質量無問題后再繼續施工(質量要求是水平、四角直、盡量無空心),如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題,本合同則自動失效,雙方不追究責任。

  11、 本協議書一式兩份,甲、 乙雙方各執一份,經雙方簽字后生效,至工程驗收結清余款后失效。

  注:完成總工程后,補鋸片款________元整(¥________)。

  本合同如有未盡事宜,雙方可協商后簽訂補充協議,此補充協議也視同合不可分割部分,與合同具有同等法律效力。

  甲方簽名:________________ 乙方簽名:________________

  日期:________________日期:________________

道路建設施工合同書 篇20

  原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

  系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。

  被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

  被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。

  法定代表人:______________。

  案由:_________________建設工程合同糾紛

  訴訟請求:_________________

  1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

  2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

  3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

  事實與理由:_________________

  _____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

  《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

  原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

  為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

  此致

  ____________區人民法院

  具狀人:_________________

  _____________年__________月__________日

道路建設施工合同書 篇21

  總包方(全稱、以下簡稱甲方):

  分包方(全稱、以下簡稱乙方):

  鑒于乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工合同(以下簡稱為“分包合同”),為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行。

  依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致,簽訂本協議書。本協議書為工程總分包合同的一部分,具有同等法律約束效應。

  一、工程安全生產、文明施工標準

  本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為:

  二、組成本協議書的文件包括:

  1、本協議書第一部分:協議書;

  2、本協議書規定條款;

  3、國家、北京市關于建筑施工管理的有關法律、法規、規范及標準;

  4、協議書履行過程中,甲方和乙方協商一致的其他書面文件。

  三、乙方向甲方,履行并嚴格遵守本協議書中所有條款及規定。

  四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。

  五、乙方向甲方,在履行本協議書的過程中,甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。

  六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規范符合性及由此引發的所有法律后果,甲方的審核批準并不代表乙方無須承擔責任。

  七、履行本協議書的過程中,甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。

  八、協議書的份數:

  按分包合同一并處理。

  九、有效期

  同總分包合同有效期

  十、協議書的生效

  協議書訂立時間:年月日;

  本協議書同雙方總分包合同一并生效。

  甲方(公章):乙方(公章):

  委托代表人:委托代表人:

道路建設施工合同書 篇22

  甲方:  乙方:  根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本合同! 

  第一條:工程概況  

  1、工程名稱:  工程地點:  

  2、工程范圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;  

  3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;  

  4、質量等級:按照國家有關規范進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級! 

  第二條:工程期限  

  一、本合同工程分四個施工段,詳見下表:  工程名稱施工段工期(日歷天)  外墻涂料a棟25  b、c棟25  d、e、f棟25  g-棟25  備注:

 、俦竞贤て诰澕偃占膀炇諘r間。

  ②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工! 

  二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認后,工期相應順延:  

  1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;  

  2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;  

  3、不可抗力因素;  

  4、乙方在以上情況發生后5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任! 

  第三條:合同價款  

  一、本合同總暫定總價為人民幣元。其中:  

  1、b施工段暫定總價為人民幣元整;  

  2、a棟施工段暫定總價為人民幣元整! 〗痤~組成詳見下表(人民幣:元):  工程名稱施工段暫定面積(㎡)包干單價(元㎡)暫定總價(元)  外墻涂料b  a棟  合計  備注:

  ①綜合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算! 

  ②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量,以合同約定綜合包干單價進行合同結算。  

  二、支付方式  合同按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合合同約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票后五個工作日內,由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:  

  1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工并經甲方及監理方驗收合格后,支付該施工段合同暫定總價30%,分別為:  b為人民幣元整  a棟為人民幣元整  

  2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方后,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:  

  1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費后,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:  b為人民幣元整  a棟為人民幣元整  

  2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:  b為人民幣元整  a棟為人民幣元整  

  4、工程結算:按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結算! 

  5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費后,付清工程余款。  

  6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年后,甲方將質保金按實結算后退還給乙方(不計利息)! 

  7、工程配合費為合同結算總價的3.5%,經雙方按實結算后,根據暫扣除的配合費進行多退少補! 

  第四條:工程變更  因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的,乙方應于變更發生后____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。  

  第五條:工程質量  

  一、工程樣板制作:外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外墻漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣并經甲方、監理方驗收合格后,乙方方可正式施工! 

  二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工,并接受甲方現場派駐代表的監督。  

  三、乙方需按約定采購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地并重新采購.

  四、外墻涂料工程符合以下規定,以乙方提供的涂料樣品進行驗收:  涂  料名稱顏色色號生產廠家  外墻專用膩子(兩道)有限公司  水性底漆(一道)  彈性抗污涂料(兩道)  備注:

  ①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道

 、谕鈮ν苛贤克⒓y理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸堿,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。  

  第六條:工程驗收  

  一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:  

  1、進場材料報驗;  

  2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);  

  3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成后,封閉底漆施工前報驗);  

  4、抗堿封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成后,罩面漆施工前報驗);  

  5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成后報驗)! 〖追郊氨O理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失! 

  二、工程綜合驗收  

  1、以國家頒發的工程施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收! 

  2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延! 

  3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。  

  第七條:工程質! 

  1、本合同工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行! 

  2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬于大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格后工程質保期重新計算(即返修合格后再保修________年)! 

  3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知后24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,并自行維修處理,相關費用由乙方承擔! 

  第八條:甲方工作  

  1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。  

  2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。  

  3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度! 

  4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔! 

  第九條:乙方工作  

  1、本合同簽訂生效后三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定! 

  2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸! 

  3、嚴格遵守安全施工、防火等規范和制度,承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身范圍內的保衛和垃圾清理等工作! 

  4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任,保管期間發生丟失或損壞,乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔! 

  5、因施工需要,乙方須對建筑物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的,應與甲方協商,經甲方同意后方可施工,并在甲方要求的時間內恢復原狀! 

  6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定,服從甲方的現場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款! 

  7、工程竣工驗收合格后十天內,乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方! 

  第十條:違約責任  

  1、合同簽訂生效后,合同的任何變動均需雙方協商后以書面形式確定,一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同暫定總價的20%作為違約金,即人民幣元整,并賠償由此給守約方造成的損失! 

  2、甲方應按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應付款的向乙方支付違約金! 

  3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按合同暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權解除合同,乙方需向甲方支付合同暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應順延! 

  4、未經甲方同意,乙方擅自  拆改原建筑物結構或設備管線等的,承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,并在甲方要求的時間內修復完整! 

  5、乙方未按約定交付各類資料,經甲方一次催告后____日內仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本合同有關工期延誤違約條款處理,并仍有交付資料的義務。  

  6、本合同簽訂后,未經甲方同意,乙方不得轉包工程。否則,乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00),并賠償由此給甲方造成的損失! 

  7、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項,甲方均有權直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。  

  8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之后,乙方應迅速采取措施,盡量減少損失,并在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的,乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束! 

  第十一條:其它  

  1、合同履行期間,雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成,可向項目所在地的人民法院起訴! 

  2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方執叁份,乙方執貳份! 

  3、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,合同附件表如下:  序號附件名稱頁數備注  1售后服務承諾書1附件一  2乙方相關材料附件二  甲方:乙方:  法定代表人:  委托代理人:委托代理人:  審核人:開戶銀行:  經辦人:銀行帳號:  聯系電話:聯系電話:  傳真:傳真:____日期:日期

道路建設施工合同書 篇23

  甲方(委托方):______________  乙方(施工方):______________  簽約時間:____________________  簽約地點:____________________  為規范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守! 

  一、工程概況  

  1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位! 

  2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室! 

  3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建筑面積_____平方米! 

  4.裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》! 

  5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)! 

  6.本工程由_____設計! 

  7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工! 

  二、工程價款及結算方式  

  1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。  

  2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。  

  三、施工準備及雙方的義務  甲方工作  

  1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單! 

  2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底?辗课,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。  

  3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作! 

  4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項! ∫曳焦ぷ鳌 

  1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定! 

  2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜! 

  3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。  

  4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。  

  5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境! 

  四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續! ∪缂追焦⿷牟牧、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的`損失由乙方負責

道路建設施工合同書 篇24

  建設單位:______(以下簡稱甲方)

  承建單位:______(以下簡稱乙方)

  經甲乙雙方充分協商,甲方將下列工程任務委托乙方進行施工承包,為明確雙方責任,特制定本合同,希共同遵守。

  一、工程名稱及建設地點:

  1、工程名稱:______

  2、建設地點:______

  二、工程范圍:

  園林綠化種植,園林景觀水電施工,園林景觀土建施工,園林綠化養護。

  三、工程總造價:

  乙方上報預算總價(含稅)為______元(¥______元),確定最終含稅合同總價為:______元(¥:______元)。

  四、工期:

  工期為:______至______。

  五、承包方式:

  包工包料

  六、甲乙雙方負責完成的工作:

  a)甲方負責完成的工作:

  i、在開工期間為乙方施工提供方便,為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地,其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表,對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作:

  i、乙方委派同志為工地代表,負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃,并送交甲方,經甲方確認后,作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。

  ii、保質、保量,按時完成所承包的工程項目,服從甲方現場人員及監理的指導。

  iii、自覺遵守甲方的有關規定,愛護公物,不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電表,并負責交納水電費。

  七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙,施工技術規范進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。

  八、工程變更:

  在工程施工中,如果有合同以外的變更項目或預算中漏項的情況,采用以下方式:

  1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;

  2、變更項目單價首先參照原合同預算報價中的相同或相近似的單價執行,如果原合同預算報價中沒有可參照的項目單價,由甲、乙雙方根據市場價協商確認。

  3、變更項目金額一起并入工程決算中。

  九、工程驗收及竣工結算:

  a)所承包工程全部完工后,由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規范進行竣工驗收,如有出入或施工質量問題,由乙方負責無償返工,直到符合要求為止。

  b)工程竣工驗收通過后,雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章,同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。

  c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章后,乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。

  十、養護期:

  該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算,養護期為壹年,如在養護期內出現質量問題,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。

  d)本工程至20xx年10月15日養護期滿,苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。

  十一、合同款項支付:

  工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元,完成到60%時支付第二次進度款40萬元,工程驗收結算完成后支付至結算價的95%,一年養護期滿后若沒有質量問題,在7個工作日內支付余款5%。

  十二、其他事項:

  a)在施工中,乙方應建立安全防護措施,安全施工、文明施工,否則,因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。

  b)如果需要辦理出入的手續,由甲方協助乙方辦理,其費用由乙方負責。

  十三、本合同和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件,并具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可后,方能正式開始施工。

  十四、本合同自簽訂之日起生效,到甲乙雙方履行所有合同義務,竣工結算價款支付完畢,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告終止。本合同未盡事宜,共同協商解決,雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為合同附件,同具法律效力)

  本合同正本一式兩份,雙方各執一份,副本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

  甲方:______乙方:______

  代表:______代表:______

  簽約地點:______簽約時間:______

道路建設施工合同書 篇25

  施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________

  依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規范》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議,并共同遵守。

  一、工程概況:

  工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建筑面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________

  二、工程質量:按國家驗收規范達到合格標準、

  工程造價包工包料一次包死。

  三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、

  四、雙方責任

  甲方責任:

  1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,并組織工程竣工驗收。

  2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項

  3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

  4、按上級有關規定填報有關報表。

  5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

  五、乙方責任:

  1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

  2、按照施工合同條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證合同工期按時完成,并參加甲方召開的有關會議。

  3、嚴格按照施工圖紙,施工規范和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意并辦理簽證手續。

  4、嚴格遵守建筑工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,并嚴格執行)。

  5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然后通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規范后,方可進行下道工序的施工。

  6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。

  7、遵守甲方的有關管理制度及規定,并接受因違反有關制度和規定的處罰。

  8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付后再使用。

  9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。

  10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。

  六、付款方式及付款標準:

  1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。

  2、工程款在收回建設單位工程進度款后按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字后方可支付。

  3、本工程基礎完工后,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。

  4、主體工程全部完工后,甲方應付乙方工程款35%。

  5、裝飾工程,全部完工后經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。

  6、剩余工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.

  甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:

道路建設施工合同書 篇26

  建設發包發:

  承包施工方:

  經甲、乙雙方友好協商,甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮私人房屋亮化建設施工項目發包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:

  一、承包方式

  施工工程采取清包,即包工不包料的方式。

  二、建設工期、承包范圍及工程款計算方式

  工程建設從乙方進場當日開始計算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規定時間內完成工程建設進度。承包項目具體情況如下:

  1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊,乙方自己負責施工原材料的搬運使用。

  2、砌磚按塊數計算,單價為:零點五五元一塊,;外墻磚單價為:五十八元每平方米,。

  3、乙方必須在規定時間內完成以上1至2條承包項目工程,如在規定的時間內未完成,甲方將不支付乙方任何工程費,并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。

  三、甲方職責

  根據房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。

  四、乙方職責

  乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。

  五、工程質量要求

  砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實,外墻磚必須平實、整齊,縫隙合理。以上工程質量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。

  六、工程檢查、驗收

  在不影響乙方正常作業的情況下,甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查,并于工程建設完工后乙方通知甲方對工程進行驗收,合格后支付工程款。

  七、工程款支付辦法

  工程款采取分結方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費,工程結束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。

  八、安全責任

  乙方必須認真按施工操作程序施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施,并做好施工人員的安全教育,堅持安全第一、質量第一、預防為主,若施工中發生安全事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。

  九、其他情況

  施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。

  十、其它未盡事宜

  1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負責保管。

  2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料,避免造成浪費。

  3、本協議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議,尚若違反,造成的損失由違約方負責。

  4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理,協商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉著友好的原則先協商解決,協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  ____年__月__日____年__月__日

道路建設施工合同書 篇27

  甲方:(以下簡稱甲方)

  乙方:(以下簡稱乙方)

  在平等、自愿,并協議商一致的基礎上,甲、乙雙方協議合資建房,達成如下協議條款:

  一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災、地震、停電等)。

  二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。

  三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內,乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)

  四、單價:按元/每平方米集資。

  五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用,由甲、乙雙方各自負責。

  七、房屋竣工后房屋的水、電和數字電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責。

  八、本協議生效后,雙方無條件遵守和履行,不得違反。

  九、雙方在規定期限內不按合同履行,違約方向對方賠付違約金人民幣叁萬元整。

  十、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本協議經雙方簽字后生效。

  甲方:

  乙方:

  時間:

道路建設施工合同書 篇28

  甲方:

  乙方:

  茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協議:

  1、施工內容

  施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

  2、安裝說明

  同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設。

  3、相關施工數量、費用見價格表:

  4、安裝期限

  在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。

  5、質量標準及驗收標準

  工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。

  按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。

  6、付款方式

  協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%,剩余的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后,提供相應的收款收據。

  7、其他

  在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

  8、本協議一式叁份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

道路建設施工合同書 篇29

  甲方:_____________________乙方:_____________________

  地址:_____________________地址:_____________________

  電話:_____________________電話:_____________________

  茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:

  一、工程依據和技術指標

  1.發電機組型號:_____________;冷卻方式:_____________;臺數:_____________。

  2.技術指標

  根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:_______。

  評價點位置:__________________________________________

  所屬區域:____________________________________________

  噪聲標準:白天________;晚上________。

  注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

  二、噪音治理要求

  1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。

  2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發電機正常運行。

  三、噪音治理措施

  采用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

  四、承接方式

  乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

  五、完成期限

  在合同簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

  六、施工條件及協作事項

  ________________________________________。

  七、工程費用及支付辦法

  總工程費用為:________________

  付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

  八、其它

  1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

  2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本著保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。

  3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

  委托方(甲方):________________

  承接方(乙方):________________

  簽訂時間:______年______月____日

  基礎建設施工合同范本二建設單位:_________(以下簡稱發包方)

  施工單位:_________(以下簡稱承包方)

  雙方經充分協商,達成如下協議:

  第一條:工程名稱:

  第二條:工程地點:

  第三條:建筑面積:

  第四條:工程價款及付款方法:

  第五條:工程期限(開工、竣工時間)

  第六條:工程質量標準

  第七條:承包形式及材料設備供應

  第八條:發包方義務:

  1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)

  2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

  3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。

  4.按協議負責按期撥款。

  第九條:承包方義務

  乙方負責:

  1.按協議分工負責材料供應。

  2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

  3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。

  4.竣工后,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

  5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規范進行。

  第十條:違約責任及獎勵條款

  第十一條:其他協助條款。

  第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。

  第十三條:合同有效期及合同爭議解決。

  第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。

  發包方:(蓋章)承包方:(蓋章)

  法定代表人:_____法定代表人:______

  地址:________地址:_________

  開戶銀行:______開戶銀行:_______

  帳號:________帳號:_________

  簽約日期:____年__月__日

道路建設施工合同書 篇30

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,結合本項目的具體情況,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條概況

  1、項目名稱:_________________

  2、項目地點:_________________

  3、項目內容:_________________綜合布線系統施工和測試,輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。

  第二條工期

  1、本項目的施工期限為合同簽訂后的個工作日。

  2、遇到下列情況之一者,經甲方審核批準后,工期可做相應調整。

  2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化,并經甲方書面確認;

  2.2、雙方書面確認的計劃工期改變;

  2.3、不可抗力因素。

  第三條承包方式和造價

  1、承包方式:_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。

  2、項目總造價:_________________人民幣(大寫):_________________(¥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件,項目最后造價按實際施工工程量結算。

  甲方(蓋章) ___________

  乙方(簽章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

道路建設施工合同書 篇31

  甲方:  乙方:  根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本合同! 

  第一條:工程概況  

  1、工程名稱:  工程地點:  

  2、工程范圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;  

  3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;  

  4、質量等級:按照國家有關規范進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。  

  第二條:工程期限  

  一、本合同工程分四個施工段,詳見下表:  工程名稱 施工段 工期(日歷天)  外墻涂料 A棟 25  B、C棟 25  D、E、F棟 25  G-棟 25  備注:

 、俦竞贤て诰澕偃占膀炇諘r間。

 、诰唧w開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。  

  二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認后,工期相應順延:  

  1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;  

  2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;  

  3、不可抗力因素;  

  4、乙方在以上情況發生后5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。  

  第三條:合同價款  

  一、本合同總暫定總價為人民幣 元( )。其中:  

  1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整( );  

  2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整( )! 〗痤~組成詳見下表(人民幣:元):  工程名稱 施工段 暫定面積(㎡) 包干單價(元㎡) 暫定總價(元)  外墻涂料

  棟  A棟  合計  備注:

  ①綜合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算! 

 、谝曳桨词┕D進行施工并按實際施工面積計算工程量,以合同約定綜合包干單價進行合同結算! 

  二、支付方式  合同按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合合同約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票后五個工作日內,由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:  

  1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工并經甲方及監理方驗收合格后,支付該施工段合同暫定總價30%,分別為:  棟為人民幣 元整( )  A棟為人民幣 元整( )  

  2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方后,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:  

  1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費后,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:  棟為人民幣 元整( )  A棟為人民幣 元整( )  

  2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:  棟為人民幣 元整( )  A棟為人民幣 元整( )  

  4、工程結算:按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結算。  

  5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費后,付清工程余款! 

  6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年后,甲方將質保金按實結算后退還給乙方(不計利息)。  

  7、工程配合費為合同結算總價的3.5%,經雙方按實結算后,根據暫扣除的配合費進行多退少補! 

  第四條:工程變更  因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的,乙方應于變更發生后____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可! 

  第五條:工程質量  

  一、工程樣板制作:外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外墻漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣并經甲方、監理方驗收合格后,乙方方可正式施工! 

  二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工,并接受甲方現場派駐代表的監督! ∠嚓P的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;裝修施工協議書

  三、乙方需按約定采購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地并重新采購.

  四、外墻涂料工程符合以下規定,以乙方提供的涂料樣品進行驗收:  涂料名稱 顏色色號 生產廠家  外墻專用膩子(兩道) 有限公司  水性底漆(一道)  彈性抗污涂料(兩道)  備注:

  ①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道

  ②外墻涂料涂刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸堿,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等! 

  第六條: 工程驗收  

  一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:  

  1、進場材料報驗;  

  2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);  

  3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成后,封閉底漆施工前報驗);  

  4、抗堿封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成后,罩面漆施工前報驗);  

  5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成后報驗)! 〖追郊氨O理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失! 

  二、工程綜合驗收  

  1、以國家頒發的工程施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。  

  2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延! 

  3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰! 

  第七條:工程質! 

  1、本合同工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行! 

  2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬于大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格后工程質保期重新計算(即返修合格后再保修________年)! 

  3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知后24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,并自行維修處理,相關費用由乙方承擔! 

  第八條:甲方工作  

  1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號! 

  2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地! 

  3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度! 

  4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。  

  第九條:乙方工作  

  1、本合同簽訂生效后三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。  

  2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸! 〖追剑ê炚拢篲________ 乙方(簽章):_________  法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________  地 址:_________ 地 址:_________  開戶行:_________ 開戶行:_________  帳 號:_________ 帳 號:_________  簽約時間:________年____月____日 簽約地點:_________

道路建設施工合同書(通用31篇) 相關內容:
  • 建設施工合同范本十篇

    甲方:XX縣XX鎮XX村村委會乙方:住址:根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定,結合村道公路建設工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同...

  • 住建部建設施工合同范本(精選3篇)

    發包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本合同:一、工程范圍及內容:1、乙方承建甲方位于___...

  • 水電站建設施工合同(通用20篇)

    甲方(發包單位):_________________乙方(承包單位):_________________甲方同意將工程承包給乙方施工,為保質保量按時完成施工任務,經雙方協商一致同意訂立如下合同條款,望雙方共同執行。...

  • 學校建設施工合同范本(精選8篇)

    甲方:乙方:經學校會議協商,甲方將校園文化建設墻體清水墻、粉刷教室6個、灶房門前污水沉淀池工程施工承包給乙方(韋性智)。施工期限20xx年8月1日20xx年8月20日,必須按時保質保量完工。...

  • 常用版建設施工合同(通用24篇)

    甲方:身份證號碼: (以下簡稱“甲方”)乙方:身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一...

  • 辦公樓建設施工合同范本(精選3篇)

    發包方:________(以下簡稱甲方)承包方:________(以下簡稱乙方)按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。...

  • 最新版建設施工合同(精選21篇)

    甲方:乙方:根據《民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方協商一致,訂立本協議并共同遵照執行。一、由于乙方在工程施工中,發生合同外項目。...

  • 建設施工合同集錦(精選22篇)

    發包方(甲方):承包方(乙方):根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》等相關法律法規,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同,并信守下列條款,共同嚴格執行。第一條工程名稱:中和設備基礎工程。...

  • 基礎建設施工合同(精選25篇)

    發包人(全稱): (以下簡稱甲方)承包人(全稱): (以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規,...

  • 新農村建設施工合同(精選21篇)

    甲方:乙方:現甲方將 新農村工程承包給乙方,根據中華人民共和國《合同法》和《建筑法》的相關規定,經甲、乙雙方協商達成合同如下:一、承包方式:包工包料二、承包內容:土建、水電安裝三、施工標準:按圖施工,內門、樓梯、后院地坪用...

  • 通用建設施工合同(精選22篇)

    發包方:__(以下簡稱甲方)承包方:__(以下簡稱乙方)由于工程建設需要,甲方委托乙方承包室外綠化管道建設工程。為確保工程質量、進度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責任、權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共...

  • 標準版建設施工合同范本(通用25篇)

    委托方(甲):__________________________________________承包方(乙):__________________________________________按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條列》,經雙方協商,甲方決定將師宗...

  • 建設施工合同合集(精選24篇)

    建設方: 以下簡稱甲方施工方: 以下簡稱乙方甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的...

  • 道路建設施工合同范本(精選25篇)

    甲方:乙方:一、工程名稱:_________地塊土方工程二、工程地點:_________三、工作內容:平基放線,勞動力及技術裝備的組織,土石方的爆破及開挖,地表清障,土石方的場內調配及外運、棄渣,以及周邊建筑物、居民的安全防護設施,現場的...

  • 最新建設施工合同(通用24篇)

    甲方(發包方):法定代表人:乙方(承包方):法定代表人:根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。...

  • 承包合同
主站蜘蛛池模板: 亚洲成av人片在线观看无码 | 国偷自产一区二区三区蜜臀 | 色18亚洲美女 | 国产精品无码一区二区在线看 | 国产在线精品播放 | 久久久久亚洲一区二区三区 | 亚洲天堂一区在线观看 | 久久精品国产99久久72部 | 免费小视频在线观看 | 乱码午夜-极品国产内射 | 日韩第一页在线 | 一级毛片中文字幕 | 亚洲精品综合五月久久小说 | 亚洲不卡av在线 | 亚洲精品欧美综合二区 | 中文字幕av免费在线观看 | 色网站在线免费观看 | 美景之屋3在线观看 | 色综合色欲色综合色综合色综合r | 97国语精品自产拍在线观看 | ofozy99国产| 日本簧片在线观看 | 久久草在线免费 | 黄页大全在线免费观看 | 久久免费看少妇高潮a片特黄 | 久久国产精品福利二区三区 | 久久一区二区三区四区五区 | 成人无码a级毛片免费 | 欧美精品一区二区三区免费视频 | 欧美日韩激情视频一区二区三区 | 国产色系视频在线观看免费 | 男生插女生的网站 | 中国CHAIN同志GAY片国产 | 99视频九九精品视频在线观看 | 欧美喷水在线观看 | 国产成人精品微拍视频网址 | 精品久久久一区二区 | 九一免费视频网 | 毛片网站在线观看 | 国产无限免费av在线播放 | 免费看男人露jiji |