道路建設(shè)施工合同書（精選18篇）

道路建設(shè)施工合同書 篇1

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、 工程概況：

　　工程名稱：小區(qū)道路硬化工程 工程地點(diǎn)：小區(qū) 承包范圍：包工包料 合同工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行結(jié)算(后附工程預(yù)算單)。

　　二、 甲方職責(zé)：

　　1、 依據(jù)建設(shè)工程管理的法令法規(guī)以及城鎮(zhèn)道路建設(shè)工程技術(shù)規(guī)范對乙方施工進(jìn)行全過程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理。

　　2、 協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢查監(jiān)督，負(fù)責(zé)建筑材料、隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收工作。

　　3、 根據(jù)實(shí)際需要，審核批準(zhǔn)工程變更方案，審定工程簽證。

　　4、 負(fù)責(zé)抓好對工程隊(duì)的安全教育，定期進(jìn)行安全檢查。

　　三、 乙方職責(zé)：

　　1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行工程建設(shè)的法規(guī)及各項(xiàng)地方性法規(guī)，依據(jù)施工方案要求組織施工。

　　2、 每道工序完工后需經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序的施工。

　　3、 所購進(jìn)的建材必須符合國家材質(zhì)技術(shù)指標(biāo)，具備產(chǎn)品合格證書及相關(guān)質(zhì)檢手續(xù)，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，方可使用。

　　4、 抓好本工隊(duì)全體人員的安全教育，搞好施工現(xiàn)場安全設(shè)施、警示標(biāo)志配置及各項(xiàng)安全防護(hù)工作，嚴(yán)格施工機(jī)械、電器設(shè)備的安全操作規(guī)范，積極配合甲方的各項(xiàng)安全檢查。

　　5、 未按照施工技術(shù)規(guī)范及工程質(zhì)量要求組織施工而造成的廢品工程，應(yīng)予以返工并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔(dān)，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　四、 工程決算：

　　工程竣工后，依據(jù)工程各項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生量及工程量清單所確定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　五、 付款方式：

　　依據(jù)工程進(jìn)度雙方商定。工程竣工驗(yàn)收合格后，支付工程總價(jià)款的百分之九十五，預(yù)留百分之五保修金，保修期為一年，期滿未出現(xiàn)質(zhì)量問題，支付余款。本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當(dāng)?shù)貏趧?dòng)仲裁部門裁決本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。

　　發(fā)包方：(公章)法定代表人：委托代理人：

　　承包方：(公章) 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日

道路建設(shè)施工合同書 篇2

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　為了明確甲.乙方雙方在工程建設(shè)過程中的權(quán)利，義務(wù)和責(zé)任，維護(hù)雙方的合法利益，達(dá)到保證期，保證工程質(zhì)量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規(guī)，自愿、公平的基礎(chǔ)上,結(jié)合本工程具體實(shí)際,經(jīng)雙方協(xié)商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

　　第一條工程概括

　　一﹑工程名稱﹑地點(diǎn)和內(nèi)容

　　1﹑ 街道路亮化照明工程

　　2﹑工程地點(diǎn):

　　3﹑工程內(nèi)容:基礎(chǔ)澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調(diào)試.

　　二﹑開﹑竣工時(shí)間

　　1﹑開工日期:20xx年7月20日

　　2﹑交工日期:20xx年8月30日

　　三﹑質(zhì)量等級:優(yōu)良

　　四﹑合同條款

　　工程采用中標(biāo)價(jià)款承包:施工承包合同總價(jià)款為人民幣

　　五﹑工程承包范圍及承包方式

　　1﹑承包范圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調(diào)試。

　　2﹑本工程價(jià)款為優(yōu)良工程條款,當(dāng)工程竣工驗(yàn)收達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),在竣工結(jié)算中甲方扣留乙方合同價(jià)款的3%作為經(jīng)濟(jì)處罰。

　　3﹑甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,如未能達(dá)成一致,可提交有關(guān)部門協(xié)商,如仍未能達(dá)成一致時(shí),可提交仲裁機(jī)構(gòu)或向合同簽訂地人民法院起訴。

　　4﹑全合同不得轉(zhuǎn)讓,未盡事宜,由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議,協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字﹑蓋章后,與本合同有同等法律效力。

　　5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關(guān)部門。

　　6﹑本合同簽定時(shí)間:20xx年七月二十日

　　7﹑本合同簽定地點(diǎn):

　　建設(shè)單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

　　法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權(quán)人(蓋章)

道路建設(shè)施工合同書 篇3

　　發(fā)包方(甲方)：______________

　　代表人：_______________________

　　設(shè)計(jì)方(乙方)：______________

　　設(shè)計(jì)等級證書：________________

　　鑒于甲方是__________________項(xiàng)目的發(fā)包人，乙方是具備設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)方，甲方委托乙方擔(dān)任本項(xiàng)目的施工設(shè)計(jì)工作，為避免合同履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛，特訂立本合同規(guī)范雙方的行為，具體如下：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：____________________

　　2、設(shè)計(jì)項(xiàng)目：____________________

　　3、設(shè)計(jì)內(nèi)容：____________________

　　4、承包方式：____________________

　　第二條設(shè)計(jì)依據(jù)

　　甲方在訂立合同時(shí)，應(yīng)交付給乙方委托書及項(xiàng)目相關(guān)的審批文件。同時(shí)要一并交付設(shè)計(jì)前的基礎(chǔ)勘探資料，甲方應(yīng)保證資料的完整性和真實(shí)性。

　　第三條乙方任務(wù)

　　1、乙方接受委托書后，應(yīng)隨即進(jìn)行現(xiàn)場堪測。

　　2、乙方在收到定金日起_______日內(nèi)須向甲方提交定草圖，平面配置及設(shè)計(jì)草案。

　　3、乙方在收到第一階段設(shè)計(jì)費(fèi)后_______日內(nèi)須向甲方提交效果圖。

　　4、乙方在收到第二階段設(shè)計(jì)費(fèi)后_______日內(nèi)須向甲方提交正式的施工圖。

　　5、乙方應(yīng)編定有關(guān)的施工說明書。

　　6、乙方應(yīng)對工程施工進(jìn)行必要指導(dǎo)，完成圖紙和技術(shù)的交底，若因施工發(fā)生困難而變更設(shè)計(jì)時(shí)，乙方應(yīng)預(yù)先征得甲方同意，但甲方不得刁難。

　　第四條設(shè)計(jì)費(fèi)以及支付

　　1、本合同的設(shè)計(jì)費(fèi)單價(jià)暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設(shè)計(jì)費(fèi)總計(jì)__________萬元，大寫為__________。

　　2、本合同簽訂之時(shí)，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。

　　3、乙方提交的平面設(shè)計(jì)圖，經(jīng)甲方確認(rèn)驗(yàn)收后，甲方須向乙方支付第一階段的設(shè)計(jì)費(fèi)_________元，大寫為__________。

　　4、乙方把整個(gè)施工圖紙交與甲方審定后，甲方須向乙方支付第二階段的設(shè)計(jì)費(fèi)_________元，大寫為__________。

　　5、剩余價(jià)款在雙方義務(wù)履行完畢后，甲方一次性無息支付給乙方。

　　第五條保密條款

　　1、甲方對于本合同中乙方提交的所有圖紙負(fù)有保密的義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，不得將圖紙用于本合同之外的任何商業(yè)活動(dòng)，也不得擅自復(fù)制、更改披露乙方的圖紙、資料。

　　2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負(fù)有保密的義務(wù)。

　　第六條合同中止與解除

　　1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應(yīng)書面通知乙方，并且甲方應(yīng)該付乙方通知到達(dá)時(shí)已完成部分設(shè)計(jì)之費(fèi)用。同時(shí)，定金不予退回。

　　2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應(yīng)雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一并賠償。

　　第七條違約條款

　　1、甲乙中任何一方違反本合同規(guī)定的相應(yīng)義務(wù)，給對方造成損失的，均應(yīng)負(fù)擔(dān)所有損失。因一方違約，導(dǎo)致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應(yīng)負(fù)擔(dān)守約方因此遭受的所有損失。

　　2、甲方不得以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由，拒付設(shè)計(jì)費(fèi)，乙方負(fù)有修改義務(wù)，雙方應(yīng)依誠信原則協(xié)商解決。

　　第八條爭議糾紛解決

　　雙方就本合同約定事項(xiàng)有所爭議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條附則

　　1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應(yīng)照常支付設(shè)計(jì)費(fèi)。

　　2、設(shè)計(jì)時(shí)間于_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時(shí)間和修稿時(shí)間另算)

　　3、本合同自雙方簽字后生效，合同規(guī)定的雙方義務(wù)履行完畢后失效。

　　4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設(shè)單位主管部門留存______份。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　______年______月______日______年______月______日

　　2021建設(shè)施工合同范本4

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方在建房屋___棟，建筑層數(shù)___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

　　二、承建項(xiàng)目

　　乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。

　　三、承包價(jià)格

　　每平方米人民幣大寫：_______________元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付___%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到___%，預(yù)留___%為質(zhì)量保證金，完工___年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。

　　五、雙方責(zé)任

　　甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場，每日午餐乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質(zhì)量要求

　　乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為___(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。

　　本合同___式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：____________

　　乙方簽字(章)：____________

道路建設(shè)施工合同書 篇4

　　發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)： 工程內(nèi)容：圖紙及發(fā)包人規(guī)定的全部內(nèi)容，工程量以現(xiàn)場實(shí)際簽證為準(zhǔn)。資金來源：企業(yè)自籌

　　二、工程承包范圍：嚴(yán)格按照集團(tuán)公司審批的施工組織設(shè)計(jì)施工;

　　三、合同工期：30日歷天 開工日期：以監(jiān)理及發(fā)包人下達(dá)的開工報(bào)告為準(zhǔn) 竣工日期：以監(jiān)理及發(fā)包人下達(dá)的竣工報(bào)告為準(zhǔn) 四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格

　　五、合同價(jià)款：

　　合同價(jià)款暫定 萬元。工程量經(jīng)發(fā)包人、承包人及監(jiān)理現(xiàn)場共同確認(rèn)后據(jù)實(shí)結(jié)算。預(yù)算定額執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)集團(tuán)規(guī)劃部核定價(jià)款作為合同最終價(jià)款，雙方據(jù)此簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　六、組成合同的文件：

　　組成合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、本合同專用條款

　　3、本合同通用條款

　　4、施工單位確認(rèn)書

　　5、預(yù)算文件及其附件

　　6、圖紙或施工組織設(shè)計(jì)

　　7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　雙方為履行本合同的有關(guān)洽商、變更等書面協(xié)議、文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十、合同生效：

　　合同訂立時(shí)間：

　　合同訂立地點(diǎn)： 本合同雙方約定：自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

道路建設(shè)施工合同書 篇5

　　發(fā)包人： (簡稱甲方)

　　承包人： (簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，根據(jù)托縣地區(qū)實(shí)際情況，雙方就本建設(shè)工程的施工事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、 工程概況

　　工程名稱：政協(xié)辦公樓室內(nèi)維修改造工程

　　工程地點(diǎn)：托縣政協(xié)辦公樓

　　工程內(nèi)容：樓內(nèi)墻面，天棚刮膩;鋼窗維護(hù)刷漆，辦公室、會(huì)議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛(wèi)生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理

　　二、合同工期

　　開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日

　　計(jì)劃竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日

　　預(yù)計(jì)合同工期：90天

　　三、承包方式和合同價(jià)款

　　(一)采用包工包料和總承包形式;

　　(二)合同價(jià)款：根據(jù)甲方現(xiàn)場工程量預(yù)估和定額預(yù)算，預(yù)付30%工程款，待工程完工結(jié)算后一次付清剩余70%工程款;

　　(三)具體工程內(nèi)容：根據(jù)甲方按需求現(xiàn)場指定位置項(xiàng)目施工，最后以甲方現(xiàn)場工程簽證的工程量執(zhí)行結(jié)算工程造價(jià)。

　　四、發(fā)包人(甲方)責(zé)任：

　　依照合同按時(shí)撥付工程進(jìn)度款。

　　五、承包人(乙方)責(zé)任：

　　1、 按照合同和工程施工組織設(shè)計(jì)的要求積極組織施工;

　　2、 保質(zhì)保量完成甲方指定工程項(xiàng)目;

　　3、遵守施工現(xiàn)場環(huán)境管理，安全管理，文明施工管理，創(chuàng)建安全文明施工達(dá)標(biāo)工地。

　　六、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　1、 乙方在施工中必須支持《百年大計(jì)、質(zhì)量第一》的方針，嚴(yán) 格貫徹執(zhí)行國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。

　　2、 乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢驗(yàn)制度，未經(jīng)質(zhì)檢部門或 甲方、監(jiān)理代表檢驗(yàn)的隱蔽工程不能進(jìn)行下一道工序。

　　3、 乙方在施工中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)而未進(jìn)行檢驗(yàn)的原材料 不準(zhǔn)提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規(guī)廠家)。

　　七、 工程款支付方式

　　1、工程開工后，按工程進(jìn)度付工程總造價(jià)的30%，工程竣工驗(yàn)收合格 ，并結(jié)算后一次性付清70%

　　八、質(zhì)量保修

　　按照國務(wù)院1999年《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》保修的規(guī)定負(fù)責(zé)。

　　九、違約責(zé)任

　　1、乙方因質(zhì)量不合格造成的停工，全部責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方因工程質(zhì)量不合格造成的返工，乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

　　4、如因甲方造成停工，不能按時(shí)交工，工期順延，情況嚴(yán)重的另行議定。

　　十、其它約定事項(xiàng)：

　　甲方：

　　法人代表：(簽章)

　　乙方：

　　代表人：(簽章)

　　年月日：

道路建設(shè)施工合同書 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保宰能村扣香公路按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、公路建設(shè)路線及工期要求:

　　1、公路建設(shè)路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

　　2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

　　二、公路建設(shè)的內(nèi)容：

　　公路路基開挖工程。

　　三、公路建設(shè)技術(shù)要求：

　　1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設(shè)置4個(gè)錯(cuò)車道，錯(cuò)車道有效寬度為6.1米。

　　2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大于10%，縱坡長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。

　　3、土質(zhì)邊坡按1：0.5-1：0.75，堅(jiān)石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開挖。

　　四、工程驗(yàn)收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉(xiāng)政府組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、工程承包經(jīng)費(fèi)為每公里2.75萬元，乙方進(jìn)場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進(jìn)度工程款的30%預(yù)付給乙方作工程建設(shè)費(fèi)用;整個(gè)工程按時(shí)按按量完工，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府組織相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全責(zé)任：

　　乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規(guī)程施工，達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。乙方無論任何時(shí)候發(fā)生安全事故，造成的一切后果由乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　六、雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：

　　1、公路建設(shè)必須按照本合同規(guī)定的技術(shù)要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費(fèi)用，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

　　2、甲方必須搞好公路經(jīng)過的山林田土、房屋、墳?zāi)沟鹊膮f(xié)調(diào)和搬遷工作，如因未搞好協(xié)調(diào)和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計(jì)支付乙方的誤工費(fèi)。

　　3、在施工過程中，乙方的機(jī)械燃油由乙方自行負(fù)責(zé)運(yùn)輸。

　　4、甲方必須派員協(xié)助乙方進(jìn)行施工。

　　5、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份、鄉(xiāng)人民政府一份，自雙方簽字之日生效。

　　甲方： 代表：

　　乙方： 代表：

道路建設(shè)施工合同書 篇7

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于 年 月 日簽訂合同編號為 的《 建設(shè)工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

　　根據(jù)原合同的工程量施工完畢后，甲方需要增加合同以外項(xiàng)目的工程量，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補(bǔ)充協(xié)議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議。

　　一、 由于工程量增加，合同價(jià)款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣，結(jié)算工程量以實(shí)際完成的工程量為準(zhǔn)。

　　二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所做修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原合同有相互沖突時(shí)，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

　　三、本協(xié)議一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

道路建設(shè)施工合同書 篇8

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯(lián)絡(luò)人：

　　聯(lián)系電話：

　　定作人機(jī)構(gòu)地址：

　　傳真電話：

　　承攬方：(以下簡稱乙方)

　　承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人：

　　簽約人：

　　承攬方營業(yè)執(zhí)照：

　　施工資質(zhì)：

　　承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理：

　　手機(jī)：

　　承攬方機(jī)構(gòu)地址：

　　傳真電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為：_______元。

　　第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(jià)(單價(jià)款單位：平方米/人民幣元)略

　　注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費(fèi)，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準(zhǔn)。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點(diǎn)_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場

　　3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)印⑿弈ァ⑼苛戏鬯ⅲ?/p>

　　4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；

　　5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標(biāo)會(huì)上中標(biāo)單價(jià)，竣工按中標(biāo)單價(jià)及實(shí)際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責(zé)任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)_______天；

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延；

　　3、因現(xiàn)場停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　第五條甲方責(zé)任

　　1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時(shí)用房；

　　2、提供施工用雙排腳手架；

　　3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作；

　　4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗(yàn)收。

　　第六條乙方責(zé)任

　　1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等；

　　2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工；

　　3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任；

　　4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作；

　　5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

　　第七條工程付款及結(jié)算方式

　　1、本工程全部工程造價(jià)及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價(jià)、原預(yù)算單價(jià)甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價(jià)計(jì)算工程量，據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價(jià)款；

　　2、乙方帶料進(jìn)場開始施工_______日內(nèi)，甲方撥付工程總價(jià)_______%的工程款；

　　3、乙方安裝完成，驗(yàn)收報(bào)告簽字之日起_______日內(nèi)，再撥付工程總價(jià)_______%；

　　4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)_______%，質(zhì)保期_______年。質(zhì)保金在_______年后無工程質(zhì)量問題時(shí)，于_______年_______月_______日付清。

　　第八條施工及竣工驗(yàn)收

　　1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果；

　　2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。

　　3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗(yàn)收。超過七日未予答復(fù)時(shí)，乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務(wù)承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_______年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換grc裝飾件，兩年內(nèi)免費(fèi)維修，超過兩年維修只收取材料費(fèi)，維修保證_______小時(shí)趕到現(xiàn)場；

　　2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進(jìn)行終身維護(hù)；

　　3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費(fèi)。

　　第十條雙方違約責(zé)任

　　1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

　　2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_______元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

　　4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。

　　第十一條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_______仲裁委員會(huì)仲裁；

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約日期：年月日

道路建設(shè)施工合同書 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合工程實(shí)際情況，經(jīng)過雙方協(xié)商，達(dá)成如下施工協(xié)議：

　　一、工程名稱：**鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

　　二、工程地點(diǎn)：**鎮(zhèn)**村西頭組

　　三、工程內(nèi)容：

　　1、修建農(nóng)貿(mào)市場區(qū)間道路1200米;

　　2、新建供水管網(wǎng)1800米，排水管道20xx米;

　　3、人行道建設(shè)生態(tài)磚4550平方米;

　　4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;

　　5、完成新區(qū)內(nèi)電源、電網(wǎng)建設(shè)，安裝路燈180盞;

　　6、完成東環(huán)路農(nóng)貿(mào)市場商戶180戶;

　　四、工程總造價(jià)：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。

　　五、工程工期：工程工期為14個(gè)月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。

　　六、雙方的權(quán)利與義務(wù)：

　　甲方權(quán)利義務(wù)：乙方開工前甲方有責(zé)任幫助乙方協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當(dāng)?shù)厝罕姲l(fā)生的沖突，維護(hù)施工路段的車輛通行，為乙方創(chuàng)造一個(gè)良好的施工環(huán)境，使乙方能夠順利施工，并按合同規(guī)定按時(shí)付款。甲方有權(quán)要求乙方保質(zhì)保量按時(shí)完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權(quán)拒付部分或全部費(fèi)用。 乙方權(quán)利義務(wù)：乙方必須嚴(yán)格按照要求和施工方案進(jìn)行施工，不擅自或降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，保證在規(guī)定的工期內(nèi)高質(zhì)量完成任務(wù)，并制定詳細(xì)的安全措施，對一切安全事故負(fù)全責(zé)，乙方可要求甲方按照合同及時(shí)付款。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成總工程30%時(shí)甲方驗(yàn)收合格后付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時(shí)甲方驗(yàn)收合格后付全款的30%;

　　3、乙方完成總工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付全款的40%。

　　八、此協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：代表人：

　　年 月 日

道路建設(shè)施工合同書 篇10

　　尊敬的審判長、審判員：

　　受某集團(tuán)有限公司的委托，經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派，我們擔(dān)任本案上訴人代理人，經(jīng)查閱案卷材料，參加庭審，現(xiàn)發(fā)表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關(guān)于《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》無效，不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項(xiàng)專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項(xiàng)的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”才能確認(rèn)，被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權(quán)也沒有能力核對“支付款項(xiàng)”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進(jìn)行支付款的確認(rèn)，顯然具有過錯(cuò)。黃某明知自己無權(quán)收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進(jìn)行確認(rèn)，也具有過錯(cuò)。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無權(quán)代理行為，且被上訴人明知屬于無權(quán)代理行為，上訴人對該確認(rèn)表從不知情，且從未追認(rèn)，因此，該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無效。

　　第二、“扣除款項(xiàng)”對于上訴人而言，首先是“應(yīng)收工程款”，只有先確認(rèn)這些款項(xiàng)是上訴人應(yīng)收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項(xiàng)的收取”，因此，該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進(jìn)行確認(rèn)，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此，同理，黃某的無權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無效。

　　第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過程中處理與之有關(guān)的事務(wù)，進(jìn)行合同的商談，以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜。” 黃某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書》對他的授權(quán)，同樣屬于無權(quán)代理行為。

　　1、黃某在行使代理權(quán)時(shí)必須以上訴人的名義，以個(gè)人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中，黃某在“確認(rèn)人”處簽字時(shí)沒有標(biāo)明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個(gè)人的名字，而打印的“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司”名稱并沒有在“確認(rèn)人”處。因此，黃某以其個(gè)人名義在“確認(rèn)人”處簽字，并不在授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)，屬于其個(gè)人行為，不應(yīng)約束上訴人。

　　黃某行使代理權(quán)，在其他法律文書上簽字時(shí)，就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書》的要求，被上訴人也明知這一點(diǎn)。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時(shí)，就嚴(yán)格遵守了《授權(quán)委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權(quán)委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限，黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書》權(quán)限的行為，《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權(quán)利。一審認(rèn)為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中，確認(rèn)黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”，顯然是錯(cuò)誤的。

　　2、“支付款及扣除款項(xiàng)的確認(rèn)”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過程中的事務(wù)”，也不屬于“進(jìn)行合同的商談”，在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事項(xiàng)”。

　　綜上，黃某超越代理權(quán)限，擅自以個(gè)人名義簽署《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》，屬于無權(quán)代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權(quán)代理，事后上訴人不知情，也從未追認(rèn)，因此，該《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》依法應(yīng)認(rèn)定為無效，不應(yīng)據(jù)此扣除工程款。

　　二、現(xiàn)場監(jiān)理員無權(quán)在《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認(rèn)表的真實(shí)性和合法性。

　　根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規(guī)定，監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責(zé)：“1 在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作; 2 檢查承包單位投入工程項(xiàng)目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運(yùn)行狀況，并做好檢查記錄; 3 復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計(jì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證; 4 按設(shè)計(jì)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對承包單位的工藝過程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄; 5 擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并向?qū)�業(yè)監(jiān)理工程師報(bào)告; 6 做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。”上述職責(zé)中并沒有包括對工程款進(jìn)行核實(shí)和證明的內(nèi)容。更何況，項(xiàng)目監(jiān)理員應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委托范圍內(nèi)開展工作，本案中，也沒有任何證據(jù)

　　證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán)。

　　該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9 條的規(guī)定，“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗(yàn)收合格的工程量，或不符合施工合同規(guī)定的工程量，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計(jì)量和該部分的工程款支付申請。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項(xiàng)的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用，根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應(yīng)計(jì)入上訴人應(yīng)完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計(jì)量上訴人的施工量，而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責(zé)，超越自己的權(quán)限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計(jì)，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據(jù)《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》，并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項(xiàng)，且扣除這些款項(xiàng)明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項(xiàng)要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項(xiàng)目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”這些項(xiàng)目的費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，而不能證明這些項(xiàng)目費(fèi)用是應(yīng)該扣除的款項(xiàng)。

　　第二、這個(gè)確認(rèn)表并沒有確認(rèn)這些費(fèi)用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除，這個(gè)確認(rèn)表也沒有確認(rèn)上訴人是義務(wù)承擔(dān)主體，因此，不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除。

　　第三、確認(rèn)表中的“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”共計(jì)408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔(dān)的維修費(fèi)，尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證，而此處卻單純幾個(gè)數(shù)字，其真實(shí)性顯然無法令人相信。

　　第四、根據(jù)合同第2.1條的約定，本合同是“包死價(jià)”，因此，雙方都無權(quán)變更合同的價(jià)款。依據(jù)合同第五條第一款第8項(xiàng)的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用，根據(jù)《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費(fèi)用應(yīng)該由被上訴人承擔(dān)，在沒有任何合同進(jìn)行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額，顯然違背了“包死價(jià)”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價(jià)里，根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù)，被上訴人已確認(rèn)鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據(jù)證明自己進(jìn)行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應(yīng)費(fèi)用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見

　　一、本案訟爭的維修事項(xiàng)屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。

　　根據(jù)一審查明的事實(shí)，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規(guī)定：“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進(jìn)入保修期，即使認(rèn)可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函，上訴人也只應(yīng)承擔(dān)“質(zhì)量保修”的義務(wù)

　　二、上訴人積極履行了保修義務(wù)。

　　根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18，上訴人已經(jīng)明確答復(fù)被上訴人，上訴人于7月13日派人進(jìn)行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)于7月16日開幕(證據(jù)17的內(nèi)容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場巡邏，以便及時(shí)維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復(fù)提出任何異議，應(yīng)認(rèn)定為被上訴人認(rèn)可了上訴人陳述的事實(shí)。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊(duì)進(jìn)行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)。

　　被上訴人分包的工程是專業(yè)工程，屬于專業(yè)分包，在被上訴人提交的證據(jù)11、12里也進(jìn)行了確認(rèn)。這種專業(yè)工程必須由取得專業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個(gè)班組的資質(zhì)，更沒有證據(jù)證明這兩個(gè)班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì)，就將維修工程承包給這兩個(gè)班組擅自施工，根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的”應(yīng)認(rèn)定合同無效的規(guī)定，這一承包行為顯屬無效。根據(jù)解釋第四條：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據(jù)20、21、22所顯示的支付了多達(dá)276600元費(fèi)用，依法也應(yīng)當(dāng)被收繳，而不應(yīng)將該費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔(dān)保修義務(wù)，需要支付因保修產(chǎn)生的費(fèi)用，根據(jù)合同第8條的規(guī)定，也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3，均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據(jù)14第10點(diǎn)的內(nèi)容為：“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內(nèi)容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收的，足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據(jù)3，一審已經(jīng)認(rèn)可其真實(shí)性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭議工程施工完畢并得到被上訴人認(rèn)可的事實(shí)，證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認(rèn)可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經(jīng)審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。

　　依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項(xiàng)內(nèi)容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務(wù)。《合同》第五條第(二)款第2項(xiàng)約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對圖紙進(jìn)行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進(jìn)行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實(shí)際使用，證明雙方在合同的實(shí)際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進(jìn)行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù)，否則，這一義務(wù)就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實(shí)施和法律依據(jù)，請二審法院依法予以改判。

　　代理人：

道路建設(shè)施工合同書 篇11

　　一、把原房屋樓面混凝土預(yù)制板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更改為全現(xiàn)繞混凝土結(jié)構(gòu)，因此房屋結(jié)構(gòu)更改為全框架結(jié)構(gòu)。

　　二、乙方在施工過程中必須按質(zhì)按量安全施工。

　　三、乙方在施工過程中，1、是混凝土標(biāo)號要達(dá)標(biāo)和攪拌均勻;

　　2、是鋼筋及捆筋，要嚴(yán)格按國家建筑要求規(guī)定施工;3、是混凝土震動(dòng)均勻，確保密實(shí)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方照價(jià)賠償給甲方造成的一切損失。

　　四、乙方不履行施工合同責(zé)任時(shí)，或施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)終止全部合同，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進(jìn)行施工。

　　五、每施工完一層樓面時(shí)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方付給乙方該層合同的70%。

　　六、乙方必須嚴(yán)格安全施工，若出現(xiàn)安全事故由乙方全部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，與甲方無關(guān)。

　　七、乙方必須接受甲方的監(jiān)督和建議。

　　八、本合同經(jīng)雙方簽字即生效，工程款結(jié)清后終止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

道路建設(shè)施工合同書 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　現(xiàn)甲方將 新農(nóng)村工程承包給乙方，根據(jù)中華人民共和國《合同法》和《建筑法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達(dá)成合同如下：

　　一、承包方式：包工包料

　　二、承包內(nèi)容：土建、水電安裝

　　三、施工標(biāo)準(zhǔn)：按圖施工，內(nèi)門、樓梯、后院地坪用戶自理，室內(nèi)借土回填有甲方負(fù)責(zé)，圖紙變更或基礎(chǔ)加保部分另計(jì)工程量。乙方負(fù)責(zé)外墻窗(塑鋼)不含陽臺窗，每戶一進(jìn)戶門。

　　四、承包工程：新農(nóng)村期工程， 戶住宅。

　　五、承包價(jià)格：按每戶人民幣萬元計(jì)算(不含稅率)，有甲方負(fù)責(zé)。

　　六、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)每戶萬元人民幣，甲乙雙方互不變動(dòng)。

　　七、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)建筑法規(guī)則計(jì)算，根據(jù)施工幢戶數(shù)，基礎(chǔ)完工，甲方支付乙方每戶萬元，一層現(xiàn)澆面完工甲方支付每戶萬元;二層現(xiàn)澆面完工甲方支付每戶萬元;隔熱層屋面瓦做好后甲方支付乙方每戶萬元，主體粉刷完工后，甲方支付乙方每戶元;外墻完工后，三月內(nèi)甲方支付乙方每戶元;余款元甲方必須在六月內(nèi)支付乙方。

　　九、工程工期 。乙方自合同簽訂后 天進(jìn)場。

　　十、質(zhì)量要求：乙方根據(jù)國家施工規(guī)范要求施工，發(fā)生質(zhì)量事宜，甲方現(xiàn)場監(jiān)督乙方負(fù)責(zé)改正。

　　十一、安全事宜，乙方依據(jù)國家建筑法安全規(guī)范要求組織施工，嚴(yán)禁違章操作，發(fā)生人力不可抗拒因素，造成安全事故，甲、乙雙方協(xié)商解決，

　　十二、違約事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方負(fù)責(zé)。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負(fù)責(zé)賠償。除支付實(shí)際發(fā)生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外，還要支付乙方現(xiàn)場工人損失每天元整，如無其它原因，乙方無故停工造成甲方的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　十三、其它事項(xiàng)：合同中未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決，不能達(dá)成一致，可申請市仲裁委員會(huì)仲裁，亦可訴訟市人民法院。

　　十四、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年 月 日

道路建設(shè)施工合同書 篇13

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下：

　　一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)

　　1.發(fā)電機(jī)組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________。

　　2.技術(shù)指標(biāo)

　　根據(jù)(《國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93)和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)》噪聲等效聲級：_______db(A)。

　　評價(jià)點(diǎn)位置：__________________________________________

　　所屬區(qū)域：____________________________________________

　　噪聲標(biāo)準(zhǔn)：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)GB3096-93規(guī)定,測量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量，以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機(jī)房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見施工圖和報(bào)價(jià)表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場施工，整個(gè)噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。

　　六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)

　　________________________________________。

　　七、工程費(fèi)用及支付辦法

　　總工程費(fèi)用為：________________

　　付款方式：合同簽定時(shí)交付定金________;主材料進(jìn)場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時(shí)按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時(shí)間：______年______月____日

道路建設(shè)施工合同書 篇14

　　甲方：向翔

　　乙方：程峰

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例，本著互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀(jì)冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：興安縣世紀(jì)冰川靈佛旅游賓館樓工程

　　2、工程地點(diǎn)：興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會(huì)樂施堂村。

　　3、建筑結(jié)構(gòu)：(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。

　　4、承包內(nèi)容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計(jì)說明。酒店裝修另合同簽署。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、工程造價(jià)暫定3000萬元。

　　二、付款方式與結(jié)算：

　　1、本合同范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目依據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙文件。及乙方實(shí)際完成的工程量計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計(jì)價(jià)，下浮6%后結(jié)算給乙方。

　　2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價(jià)管理站發(fā)布的興安縣造價(jià)信息進(jìn)行調(diào)價(jià)。興安沒有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價(jià)信息進(jìn)行調(diào)整。信息價(jià)沒有的，雙方按市場價(jià)友好協(xié)商確定，按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)價(jià)結(jié)算。

　　三、工期：

　　1、本工程有效工期為240天。

　　2、開工時(shí)間：20xx年6月20日前(以甲方進(jìn)場通知為準(zhǔn))。

　　3、竣工時(shí)間：(按實(shí)際開工日計(jì)算)

　　四、質(zhì)量及材料要求：

　　1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，等級為合格。

　　2、乙方每完成一個(gè)分項(xiàng)，必須及時(shí)報(bào)請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)收。并根據(jù)驗(yàn)收意見整理簽字后方能進(jìn)入下一道工序。

　　3、甲方在接到乙方書面申請時(shí)必須在48小時(shí)內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗(yàn)收，否則按已驗(yàn)收合格，在乙方進(jìn)行施工后甲方必須給以簽字認(rèn)可。

　　4、材料必須保質(zhì)保量。所有進(jìn)場材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。

　　五、工程款支付方法：

　　1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎(chǔ)土方開挖墊資到 00地面(現(xiàn)澆完畢)

　　2、在乙方墊資到位時(shí)，甲方按實(shí)際完成的工程量結(jié)付工程進(jìn)度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結(jié)付一次進(jìn)度款，以此類推。

　　3、在乙方負(fù)責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權(quán)終止合同，一切損失由乙方承擔(dān)。

　　4、工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方資料合格后及結(jié)算單報(bào)請甲方審核，甲方必須在接到申報(bào)資料30個(gè)工作日內(nèi)審核完成，如有爭議，可共同委托相關(guān)造價(jià)事務(wù)所審核。結(jié)算經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后，除留質(zhì)保金3%外，三個(gè)月內(nèi)一次性付清，不得拖欠。

　　5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方，以此類推。

　　6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位：

　　開戶銀行：銀行： 的帳戶上。

　　六、工程竣工驗(yàn)收及交付：

　　1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細(xì)節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。自檢合格后書面申報(bào)甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢，簽字確認(rèn)復(fù)檢合格后，方可進(jìn)行工程交付，否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負(fù)責(zé)。

　　2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報(bào)書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進(jìn)行竣工驗(yàn)收、簽證，否則，視為以驗(yàn)收合格。

　　3、在雙方未驗(yàn)收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗(yàn)收合格以交付甲方使用。

　　七、甲、乙雙方權(quán)責(zé)

　　1、甲方必須在施工前提供準(zhǔn)確的地質(zhì)地下管線資料，確保各項(xiàng)保護(hù)用品不受損失，并保證在乙方進(jìn)場前三天做好三通一平。

　　2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。

　　4、提供標(biāo)準(zhǔn)的水準(zhǔn)點(diǎn)和詳細(xì)的坐標(biāo)控制點(diǎn)，并在現(xiàn)場指導(dǎo)乙方進(jìn)行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會(huì)關(guān)系。確保施工順利進(jìn)行。

　　5、甲方在支付工程進(jìn)不能以任何理由及借口拖延支付時(shí)間。

　　6、乙方必須嚴(yán)格按圖紙的設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求時(shí)，有權(quán)要求乙方停工整改，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。

　　7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)定，經(jīng)甲方同意方可使用。

　　8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn)，文明施工，如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故，全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)。

　　八、違約

　　1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會(huì)關(guān)系，如有村民和其它人員進(jìn)行無理取鬧和阻礙施工而造成項(xiàng)目停工時(shí)一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。

　　2、乙方嚴(yán)格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權(quán)終止該工程合同，一切損失由乙方自負(fù)。

　　3、乙方在此合同又方簽字生效時(shí)，必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。

　　4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時(shí)即時(shí)生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時(shí)具有法律效力。

　　甲方：(蓋章)      乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　身份證號： 身份證號：

　　電話號碼： 電話號碼：

　　簽署日期：

道路建設(shè)施工合同書 篇15

　　建設(shè)單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點(diǎn)：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價(jià)款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時(shí)間)

　　第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

　　第八條：發(fā)包方義務(wù)：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

　　2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。

　　3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。

　　4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

　　第九條：承包方義務(wù)

　　乙方負(fù)責(zé)：

　　1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。

　　2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。

　　第十條：違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款

　　第十一條：其他協(xié)助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

　　帳號：________ 帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

道路建設(shè)施工合同書 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　為明確施工中甲乙雙方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本安全協(xié)議。

　　乙方自愿參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴(kuò)建、改造工程的施工等。

　　一、甲方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)：

　　1、向工程派出甲方代表，在變電站內(nèi)施工，即為：工作負(fù)責(zé)人;

　　2、監(jiān)督乙方進(jìn)行安全生產(chǎn)規(guī)程制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并檢查安全培訓(xùn)的結(jié)果;

　　3、工作前對乙方進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底;

　　4、在有危險(xiǎn)的電力設(shè)施區(qū)域內(nèi)作業(yè)，要求乙方制定安全措施，并配合做好相關(guān)的安全措施;

　　5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規(guī)模的大小收三千至一萬元。

　　6、有權(quán)制止任何影響安全生產(chǎn)的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;

　　7、有義務(wù)給乙方提供滿足安全生產(chǎn)需要的工作環(huán)境。

　　8、做好安全措施，設(shè)監(jiān)護(hù)人(工作負(fù)責(zé)人)，辦理工作許可手續(xù)。

　　二、乙方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)：

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和有關(guān)規(guī)定，必須組織嚴(yán)格的統(tǒng)一考試，考試內(nèi)容須經(jīng)甲方認(rèn)可，合格后方能持證上崗工作，并建立健全施工人員相應(yīng)的檔案。

　　2、開工前必須向全體施工人員進(jìn)行安全技術(shù)較底，讓施工人員掌握工程特點(diǎn)及施工安全措施;

　　3、嚴(yán)格遵守《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定》和《電力安全工作規(guī)程》及《建筑業(yè)安全規(guī)定》等的有關(guān)規(guī)定和甲方安全生產(chǎn)的規(guī)定;

　　4、自覺接受甲方單位的監(jiān)督和指導(dǎo)，對甲方單位安監(jiān)部門提出的意見，必須及時(shí)整改。發(fā)生人身事故或危機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行的不安全情況，必須報(bào)告甲方單位。

　　5、有權(quán)拒絕違章指揮或違章作業(yè);有權(quán)拒絕能對本人身心造成嚴(yán)重傷害潛在危險(xiǎn)的作業(yè);

　　6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

　　7、有義務(wù)通過自己的工作努力確保甲方的安全生產(chǎn);

　　8、自身的條件不滿足安全生產(chǎn)的需要時(shí)，向甲方書面說明。

　　三、違約責(zé)任：

　　1、執(zhí)行合同中有關(guān)違約處理的規(guī)定;

　　2、拒絕無潛在危險(xiǎn)作業(yè)的行為視為違約;

　　3、發(fā)生違章事件，執(zhí)行甲方規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)處罰;

　　4、對違章施工造成的各種事故負(fù)完全責(zé)任，并承擔(dān)全部損失。

　　四、執(zhí)行規(guī)程：

　　1、雙方在履行合同時(shí)執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及省集團(tuán)公司、龍南供電公司的安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定。

　　2、本安全協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表人簽字：代表人簽字：

道路建設(shè)施工合同書 篇17

　　發(fā)包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：建筑面積約 960 平方米

　　資金來源：自籌、集資建戶

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內(nèi)墻粉刷粗到、室內(nèi)排污排水系統(tǒng)、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)： 天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，并保證房頂不滲水。

　　五、合同價(jià)款

　　金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計(jì)算。甲方不再支付其他任何費(fèi)用給乙方，即不再支付任何補(bǔ)助費(fèi)用。

　　六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎(chǔ))，甲方按造價(jià)70%支付前兩層工程款，以后每現(xiàn)澆一層按造價(jià)80%付款。

　　七、承包人向發(fā)包人承諾：按合同約定進(jìn)行施工，竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價(jià)款。

　　九、相關(guān)合同條款(未用條款)：

　　(一)甲方將水、電在開工前接入施工現(xiàn)場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

　　(二)甲方提代承擔(dān)人搭建施工人員辦公、臨時(shí)住房的場地，積極配合內(nèi)助分理施工過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

　　(三)甲方負(fù)責(zé)處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護(hù)工作，乙方不承擔(dān)一切稅費(fèi)。

　　(四)乙方承擔(dān)所有施工使用的水、電費(fèi)用。

　　(五)工程所需繳納的建筑營業(yè)稅及其他各種稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，乙方不負(fù)責(zé)任。其他的所有報(bào)建費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　(六)乙方負(fù)責(zé)施工過程中的所有保衛(wèi)、安全工作責(zé)任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負(fù)全部責(zé)任，甲方不需承擔(dān)任何責(zé)任。

　　(七)工程如中途因甲方報(bào)建等原因停工，甲方應(yīng)按完成進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算，并承擔(dān)與工程直接相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　(八)相關(guān)施工要求及計(jì)算方法、違約責(zé)任：

　　l、出檐、走廊、陽臺折半計(jì)算面積，屋頂如有斜屋面折半計(jì)算。

　　2、工程所需的所有用材必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負(fù)全責(zé)，甲方還可要求返工。

　　3、排污排水系統(tǒng)必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

　　4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

　　十、1、如果甲方按進(jìn)度無法支付工程款，按3%月息計(jì)算。

　　2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標(biāo)號325#。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

道路建設(shè)施工合同書 篇18

　　尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔(dān)任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動(dòng)，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見：

　　一、關(guān)于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進(jìn)度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)全部由被告承擔(dān)。

　　1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風(fēng)險(xiǎn)、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)。【證據(jù)1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報(bào)告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進(jìn)度款，并且該第三筆進(jìn)度款逾期達(dá)302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據(jù)1、11】

　　3、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將工期約定為自該補(bǔ)充協(xié)議生效之日起算150個(gè)日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當(dāng)支付第5筆進(jìn)度款至20xx年4月24日實(shí)際付清之日共逾期達(dá)126天。【證據(jù)11】

　　4、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設(shè)備供應(yīng)商訂立合同并支付了相應(yīng)款項(xiàng)，由于被告未能按約支付第6筆工程進(jìn)度款，導(dǎo)致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協(xié)議，由各供貨商向其開具增值稅發(fā)票才解決主要設(shè)備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移計(jì)算，被告付款逾期至少超過160日。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)由被告承擔(dān)。【證據(jù)2、8、9、11、19】

　　5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，在20xx年1月20日將原設(shè)計(jì)的磚混結(jié)構(gòu)固定式的空壓機(jī)房變更為鋼結(jié)構(gòu)的機(jī)房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責(zé)于被告的設(shè)計(jì)變更和等待設(shè)計(jì)方案必然導(dǎo)致工期順延和停工。【證據(jù)13、22】

　　6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會(huì)議紀(jì)要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達(dá)137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時(shí)也證明被告對該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄冢�也不�?huì)對被告使用該工程產(chǎn)生任何損失。【證據(jù)1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場施工單等證據(jù)。】

　　7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導(dǎo)致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日。【證據(jù)41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點(diǎn)安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個(gè)補(bǔ)充合同總價(jià)為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時(shí)確認(rèn)新增工程導(dǎo)致停工和工程量增加必然導(dǎo)致工期順延。【證據(jù)14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產(chǎn)線施工進(jìn)度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗(yàn)收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95，其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實(shí)證明了被告認(rèn)可工程施工進(jìn)度及工程工期順延的責(zé)任在被告方的事實(shí)。【證據(jù)18】

　　10、【法律依據(jù)】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發(fā)包人的責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

　　二、 廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。

　　1、廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設(shè)計(jì)是由原告按被告要求的性能委托國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)某某某某設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行，其所提供的設(shè)計(jì)方案及該工程所采購的全部設(shè)備和材料均是通過被告的認(rèn)可后進(jìn)行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據(jù)1、11對賬明細(xì)】

　　2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達(dá)19個(gè)余月，被告對工程整體運(yùn)行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關(guān)設(shè)備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定。【證據(jù)28、29、30、34、37、41】

　　3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫能力主要由負(fù)壓抽吸機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)和汽車衡等設(shè)備的性能決定，實(shí)際運(yùn)行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響，在被告已對上述設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認(rèn)定該中轉(zhuǎn)站的性能達(dá)到了合同要求。【證據(jù)26、45、48】

　　4、退一步分析，如果該工程相關(guān)設(shè)備性能沒有達(dá)到合同約定，或者質(zhì)量不合格，則被告肯定要進(jìn)行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關(guān)性能進(jìn)行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進(jìn)行維修或委托第三方維修的事實(shí)，并且在20xx年11月3日確認(rèn)尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告，根據(jù)被告確認(rèn)該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認(rèn)定該工程的性能完全符合合同約定并且運(yùn)行良好。【證據(jù)41、44、】

　　5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權(quán)與債務(wù)全部轉(zhuǎn)由被告履行，那么，即使該工程的相關(guān)性能沒有達(dá)到原被告合同的約定，那么，有關(guān)卸船能力沒有達(dá)到合同約定，則被告應(yīng)當(dāng)首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨;有關(guān)輸送方面沒有達(dá)到合同約定的性能，則被告應(yīng)當(dāng)首先與南京某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;有關(guān)卸料出庫的性能沒有達(dá)到約定，則被告應(yīng)當(dāng)與福建某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進(jìn)行維修或整改的要求，由此可以確認(rèn)，該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的。【證據(jù)19、48】

　　6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗(yàn)收手續(xù)，被告對原告要求驗(yàn)收的函告均未予回復(fù)。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗(yàn)收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細(xì)及證明，確認(rèn)主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計(jì)10164845元，累計(jì)已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時(shí)，被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時(shí)，被告才以性能未達(dá)標(biāo)為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關(guān)于性能未達(dá)標(biāo)及未通過驗(yàn)收的真實(shí)意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會(huì)在通過測試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗(yàn)收及性能未達(dá)標(biāo)。【證據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點(diǎn)安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個(gè)補(bǔ)充合同總價(jià)為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元，上述6個(gè)合同增加的工程款共計(jì)1150000元，被告對此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關(guān)于工程性能未達(dá)標(biāo)或質(zhì)量不合格只是被告為達(dá)到拖延、克扣工程款的一個(gè)借口。【證據(jù)11、15、18】

　　8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規(guī)定，即使該工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時(shí)規(guī)定，工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達(dá)標(biāo)及未通過驗(yàn)收只是其想達(dá)到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個(gè)借口，被告依法應(yīng)當(dāng)支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔(dān)其他損失。

　　三、關(guān)于拖欠工程款的數(shù)額。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗(yàn)收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細(xì)及證明，確認(rèn)主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計(jì)10164845元，累計(jì)已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關(guān)于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關(guān)于具體每筆款項(xiàng)的支付時(shí)間和數(shù)額也與被告一致，原告決算書和被告明細(xì)賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元，被告實(shí)際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計(jì)1174655.25元。【證據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調(diào)解書】

　　四、被告提出根據(jù)合同約定應(yīng)當(dāng)先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗(yàn)收、性能未達(dá)標(biāo)等答辯意見是沒有法律依據(jù)的。

　　1、原告此前已就開具發(fā)票一事與被告協(xié)商，但被告要求原告開具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發(fā)票為由拒付工程款，其真實(shí)的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發(fā)票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】

　　2、由于原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，故根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規(guī)定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程合同書)無效，被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無效的。根據(jù)中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規(guī)定，依法確認(rèn)該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認(rèn)的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發(fā)票是原告的法定義務(wù)，依法屬于國家稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄范圍，人民法院不能就發(fā)票事宜進(jìn)行處理。原告收到被告支付的全部工程款時(shí)會(huì)按規(guī)定出具工程發(fā)票。【證據(jù)1、41，法律依據(jù)中華人民共和國合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】

　　綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進(jìn)度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導(dǎo)致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運(yùn)轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗(yàn)收后拒絕辦理驗(yàn)收手續(xù)并連續(xù)運(yùn)行生產(chǎn)達(dá)一年之久后，以未經(jīng)竣工驗(yàn)收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，請求法院根據(jù)上述事實(shí)以及法院依原告申請查明的事實(shí)判決，支持原告的全部訴訟請求。

　　此致

　　長樂市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明