建設工程合同書（通用35篇）

建設工程合同書 篇1

　　聘用單位：　　被聘人：________年____月____日　　專職安全員聘用合同　　聘用單位：湖南XX公司 （以下簡稱甲方） 被聘人： （以下簡稱乙方）　　

　　一、聘用工作崗位　　甲方聘用乙方為 項目部專職安全員。　　

　　二、聘用工作內容　　

　　1、認真貫徹執行《建筑法》和有關的建筑工程安全生產法律、法規，堅持“安全第

　　一、預防為主”的方針，具體落實上級主管部門有關管理規定和公司的各項安全生產規章制度。　　

　　2、參與各項方案安全措施的編制，有權行使安全一票否決制。　　

　　3、配合有關部門做好對施工人員的三級安全教育、節假日的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓取證工作，并記錄在案。健全各種安全管理臺帳。　　

　　4、參加每周一次以上的定期安全檢查，及時處置施工現場安全隱患，參與制定整改和預防措施。　　

　　5、監督、檢查操作人員的遵章守紀。制止違章作業，嚴格安全紀律，當安全與生產發生沖突時，有權制止冒險作業。　　6組織、參與安全技術交底，對施工全過程的安全實施控制，并做好記錄。　　

　　7、掌握安全動態，發現事故苗子并及時采取預防措施，組織班組　　開展安全活動。　　

　　8、檢查勞動保護用品的質量，反饋使用信息，對進入現場使用的各種安全用品及機械設備，配合材料部門進行驗收檢查工作。　　

　　9、貫徹安全保證體系中的各項安全技術措施，組織參與安全設施、施工用電、施工機械的驗收。　　

　　10、協助上級部門的安全檢查，如實匯報工程項目或生產中的安全狀況。　　1

　　1、負責一般事故的調查、分析，出處理意見，協助處理重大工傷事故、機械事故，并參與制訂糾正和預防措施，防止事故再發生。　　1

　　2、參與對施工班組和分包單位的安全技術交底、教育工作，負責對分包單位在施工過程中的安全連續監控，并作好監控記錄。　　

　　三、聘用期限________年____月日至 項目部工程竣工。　　

　　四、聘用報酬　　甲方確保乙方月薪 元，年終獎視工作業績、工作時間進行發放。　　

　　五、雙方的權利和義務　　

　　1、甲方確保乙方任職期內合法權益和工作待遇。　　

　　2、乙方必須嚴格遵守國家法律法規和公司各項規章制度，嚴格履行專職安全員的工作職責。　　

　　3、完成公司和項目部交辦的各項工作任務。　　

　　六、辭聘或解聘事宜　　

　　1、如解聘或辭聘，乙方應及時向甲方及項目部負責人提供移交的各項資料和手續。　　

　　2、下列情況可立即解聘。　　

　　①、乙方不能勝任崗位工作的。　　

　　②、乙方嚴重違法亂紀或工作嚴重失職的。　　

　　③、乙方因患病或非公受傷超過60天；因公受傷醫療期滿60天后不能從事崗位工作的。　　

　　3、下列情況下，乙方可辭聘　　

　　①、連續三個月領不到薪金的　　

　　②、乙方的其他合法權益受到嚴重侵害的　　以上合同所列條款，雙方必須共同遵守執行，本合同自簽訂之日起生效，其他未盡事宜雙方共同協商解決。　　合同一式四份，甲乙雙方及公司分管負責人、項目部負責人各執一份。　　甲方（簽章）：　　甲方項目經理部負責人（簽章）：　　乙方（簽章）：　　簽訂時間：年____月日

建設工程合同書 篇2

　　合伙人：　　215;（以下簡稱甲方），居住地：215; 身份證號：;　　215;（以下簡稱乙方），居住地：215; 身份證號：;　　甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜，達成如下一致，供各方信守。　　

　　一、合伙宗旨　　在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。　　

　　二、合伙經營項目和范圍　　合伙項目以福建215;公司中標合同確認的項目內容及范圍為準；　　甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以福建215;公司名義出現。　　

　　三、合伙期限　　合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。　　

　　四、出資額、方式及比例　　

　　1.甲方以現金出資，出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例 %。　　

　　2.乙方以設備出資（含當地協調社會關系），占 %。　　

　　五、盈余分配與債務承擔　　

　　1.盈余分配，以出資為依據，按比例分配；　　

　　2.合伙如產生債務，先由合伙財產償還；合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，按比例承擔。　　

　　六、退伙　　合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙；　　退伙需經對方同意，方可實行；　　未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。　　

　　七、權利與義務　　

　　1.甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳；同時，甲方參與合伙項目的日常管理；　　

　　2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調，并參與日常管理；　　

　　3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。　　

　　八、禁止行為　　

　　1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動；　　

　　2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。　　

　　九、合伙期滿　　合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。　　

　　十、糾紛解決　　若雙方有糾紛則協商解決，簽訂的補充協議與此協議具有同樣法律效力。若協商不成，則215;所在地法院解決　　------　　

　　第一條 合伙宗旨：___________________________________________________　　

　　第二條 合伙名稱 、主要經營地：______________________________________　　

　　第三條 合伙經營項目和范圍：_________________________________________　　

　　第四條 合伙期限，自________年____月____日起，至________年____月____日止，共________年。　　

　　第五條 出資金額、 方式、期限　　

　　（一）合伙人_________（姓名）以_________方式出資，計人民幣_________元；______________（其他合伙人同上順序列出）　　

　　（二）各合伙人的出資，于________年____月____日以前交齊。　　

　　（三）本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。　　

　　第六條 盈余分配與債務承擔　　合伙各方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧

建設工程合同書 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承擔荔波漳江風景名勝區大七孔碼頭維修工程項目施工任務，甲乙雙方本著分工協作，相互合作的原則，為確保工程質量和按期完成施工任務，經雙方共同協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況，簽訂以下合同條款：

　　一、工程名稱：大七孔碼頭維修工程

　　二、工程地點：大七孔碼頭

　　三、承包方式：包工包料

　　四、建設規模：石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。

　　五、工程總造價：伍萬陸仟壹佰貳拾元(56，120.00元)整。

　　六、開工時間：201 年 月 日

　　七、竣工時間：201 年 月 日，工期為 天，如有新的要求變更及遇不可抗力的因素，工期可以延順。

　　八、工程質量要求及責任

　　甲方責任：甲方負責辦理工程施工所需的各種手續，協調處理相關事宜，確保工程項目順利開展。

　　乙方責任：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規范的規定進行施工，并無條件地接受甲方的質量監督管理。

　　2、乙方必須做好環境保護和施工場地的衛生管理。在施工過程中，必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理，并保護周圍環境林木植被，不得隨意破壞。

　　3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未驗收前要保證建設工程的保護工作，不能發生損壞，造成的后果由乙方承擔。

　　九、安全管理：乙方必須加強施工安全，如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失，由乙方全部承擔。

　　十、竣工驗收：工程竣工后，乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料，甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收，并出具驗收結論。

　　十一、付款方式：甲方視乙方工程進度，分期付款，待驗收合格后，乙方出具稅務票據一次性結算工程款。

　　十二、保質期限：工程竣工驗收后，保修一年。

　　十三、以上條款未盡事宜，雙方可以協商解決。

　　十四、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程合同書 篇4

　　建設工程合同

　　甲方：(建筑單位)

　　法定代表人：

　　職務：

　　地址：

　　電話：

　　乙方：(承建單位)

　　法定代表人：

　　職務：

　　地址：

　　電話：

　　根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　(1)廠房A-5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積15160.6㎡;

　　(2)廠房B-5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積8851.82㎡;

　　(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;

　　暫定廠房A、B，宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡，合總價2100萬，(每平方米以850元計價，如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。

　　工程名稱：東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程

　　工程項目：廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)

　　工程地點：東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園

　　開工期限：自開工日起300個晴天，不包括節假日，工程在期限內未能完工，如未超出一個月不獎不罰。

　　第二條 付款方式

　　1、廠房A、B、宿舍加層，甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶，余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方，每月15日前至少支付138800元)。

　　乙方指定賬戶，開戶名：鄧康強，開戶行：東莞農村商業銀行鳳崗支行，賬戶：

　　2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期，其中窗框工程50萬元，窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完，按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元，廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)

　　第三條 建筑材料標準：

　　1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。

　　2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石，樓面分格原色水泥金剛砂。

　　3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500X500陶瓷地磚。

　　4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。

　　5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿，鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。

　　6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600X600的地板磚割成5塊，120MM長條磚粘貼。

　　7、廠房A、B衛生間墻面用250X400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高，加層宿舍衛生間粘貼至板底。

　　8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。

　　9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰，只用刮膩子。

　　10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰，面粘貼每平方米16元的紙皮磚。

　　11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。

　　12、廠房衛生間門用鋁材料制安。

　　13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、層面防水按二布三油鋪貼

　　。

　　第四條 其他事項

　　1、甲方責任

　　(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。

　　(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。

　　(3)、城建基礎設施費，建筑監督部門放線費由甲方支付。

　　(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。

　　2、乙方責任

　　(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。

　　(2)、工程公司管理費、建筑工程稅金，工人社保，費用，工地工程用水用電費由乙方支付。

　　(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。

　　(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造，樓層內排污、排水安裝，但是不包廠區內排污、排水管道及設施，不包防雷設施工程，不包水電安裝工程。

　　(5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕，由乙方負責補修及費用，但甲方不可扣減工程款。

　　第五條 違約責任

　　1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工，甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)

　　2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款，若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。

　　3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務，視為違約，守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。

　　第六條 爭議解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決，如協商不成，有權依法向人民法院起訴。

　　第七條 未盡事宜

　　工程建設過程中，發生的不可預算的其他事項，由甲乙雙方協商另簽補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　本合同經雙方認可，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起發生法律效力。

　　甲方：(簽章) 乙方：(簽章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點：

建設工程合同書 篇5

　　甲方：　　乙方：　　經甲乙雙方協商，按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建筑工程施工合同》（GF—19999—0201），及國家建筑安裝工程有關建筑市場勞務承包管理規定，為了明確雙方的權利和義務，特制定本合同。　　

　　一、工程名稱：　　

　　1、工程地點：____市沙安居工程（兩棟小區安居高層）　　

　　2、工程概況：約平方米（以實際建筑面積為準）。　　

　　3、年日進場（以甲方通知開工日期為準）。　　

　　4、承包形式：勞務合同，土建勞務用工。　　

　　二、承包內容：　　

　　1、主體泥作工程：磚砌體砌筑，砂漿試件制作，內外裝飾，地面（包括公共部地磚，二次結構構造柱門窗過梁的澆筑）。屋面及散水等所有土建泥作項目（含泥水作業所有機具，攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品）。　　

　　2、砌體工程：該工程的室內外填充墻砌筑及女兒墻零星砌筑施工等。　　

　　3、室內抹灰：墻面抹灰（含鋼材網安裝拉毛等），門窗安裝后的塞口抹灰等。　　

　　4、樓地面工程：陽臺、廚房主、衛生間、室內及裙房（公用走道、樓梯間等）施工圖包含的所有內容：公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰（不包括外墻涂料、裝飾、保溫層），兩棟補貼兩個磨兒機。　　

　　5、各項工種施工完結，人走場清，負責所有樓層清理工作，掃地出門達到交房標準。　　

　　三、工程承包標準：　　該工程中所有承包范圍實行包干制： 元㎡（以建筑面積計算，實際完成工程量，由乙方配合甲方結算，最后以甲、乙雙方的結算數據為準，原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可，計工按 元工日，小工按 元工日結算）。　　

　　四、按建筑面積如下分項目支付工程月進度款：　　

　　1、砌體工程： 元㎡　　

　　2、內抹灰： 元㎡　　

　　3、抹灰： 元㎡　　

　　4、地坪： 元㎡　　

　　5、公用部分及屋面： 元㎡　　

　　6、散水： 元㎡　　

　　五、付款方式：　　甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款，在每月____日前計量，在次月____日以內支付工程量的85%，整體工程初驗合格支付工程款95%，余款二個月內付清。　　

　　六、保證金：乙方自愿簽約合同時向甲方繳納工程質量保證金20萬。　　

　　七、保證金退還：乙方在結構磚體完工后退還50%，余款在內抹灰完工后全部退還。　　

　　八、甲方責任：。　　

　　1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內磚工進場砌磚，否則退還保證金20萬元正，并補乙方違約金6萬元整。　　

　　2、甲方嚴格執行合同，工程款準時到位。　　

　　3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。　　

　　4、甲方確保乙方施工需周轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據設備情況由甲方配備，乙方不承擔費用。　　

　　九、乙方責任：　　

　　1、乙方人員須無條件服從甲方項目經理、有關管理人員管理，遵守甲方的各項規章制度，如違規甲方的各項規章制度，罰款自行負責，并進行教育，嚴重者退出工地。　　

　　2、乙方對甲方的技術要求，圖紙交底等須無條件的認真執行，嚴格交底要求和規范施工。　　

　　3、乙方對罰款：安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工，直到滿足要求為止，返工所需工料自行負責。　　

　　4、乙方承擔自己現場機具維修。　　

　　5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工，安排好生產。　　

　　6、主體施工時，乙方現場管理人員不得少于2人，分別現場項目管理人員1名、施工放線人員1名。　　

　　7、庫房管理、生活區、后勤、安全文明施工必須按照公司相關規定執行，保證現場達標，獲市安全文明施工工地。　　

　　8、乙方必須專人管理安全生產工作，如發生在乙方承包范圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責，伍仟元以上，除保險公司賠付以外的正常賠償，甲方80%，乙方負責20%。　　

　　9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。　　

　　10、乙方自行負責開水、熱水，提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。　　1

　　1、勞保用品，安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負責。　　1

　　2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責。　　

　　十、質量要求及相應處罰：　　

　　1、嚴格遵守國家現行的施工規范及強制性規范條文進行施工。　　

　　2、現澆結構工程，嚴禁出現孔洞現象，出現一次每處罰款200元人民幣，支模過程巾發生亂鋸材料，發現每次罰款100—200元，并負責整改達到質量要求。　　

　　3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程。　　

　　4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元，兩次驗收通不過罰款3000元，三次驗收通不過算乙方違約。　　十

　　一、治安管理：　　乙方人員進場小得因任何原因發生打架、斗毆、聚眾鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現象，一經發現，甲方將給予乙方 300—500元次罰款，情節嚴重者，將呈報公安機關。　　十

　　二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。　　十

　　三、本合同一式叁份，甲方執一份，乙方執二份，甲乙雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。　　由圖紙設計變更原因，造成建筑面積內的造價不超過1000元，不另行增減其工程單價。　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程合同書 篇6

　　甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

　　根據有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　第一條：工程名稱：

　　第三條：工程范圍：見附件.

　　第四條：工程總價：

　　人民幣(此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。

　　第五條：

　　5.1竣工日期：(竣工報告為準)交付日

　　5.2合同總工期：元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。

　　第六條：本工程質量標準

　　按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

　　第七條：代表

　　甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。

　　如發生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

　　第八條：工地管理

　　8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。

　　8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

　　8.3乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。

　　情節嚴重移交司法部門處理。

　　第九條：設備、材料、通行及配套

　　9.1甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

　　9.2本工程使用的材料：見附件。

　　9.3乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。

　　甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

　　第十條：工程保險

　　10.1乙方應對其員工購買保險

　　10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

　　10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。

　　第十一條：變更設計

　　11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

　　11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。

　　11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

　　11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。

　　11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

　　第十二條：工程延期

　　12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

　　第十三條：驗收

　　13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

　　13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。

　　經監理工程師認可后，由甲方驗收。

　　13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

　　13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。

　　13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。

　　驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。

　　第十四條：違約及損害賠償責任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

　　14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

　　14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。

　　14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

　　14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

　　14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

　　14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。

　　甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。

　　14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

　　第十五條：糾紛處理

　　甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由人民法院管轄。

　　第十六條：其它

　　16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

　　16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

　　16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

　　16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程合同書 篇7

　　發包人：

　　承包人：

　　____工程有限責任公司依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本雙方建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：工程內容：全部土建，水電安裝群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表

　　工程立項批準文號：資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：資質范圍內的全部圖紙內容

　　三、合同工期

　　開工日期：暫定 _年_月_日竣工日期：_ 年_月_ 日合同工期總日歷天數天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　金額：暫定捌仟柒佰萬元正

　　￥：  元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽、蓋章并經備案后生效后生效。

　　發包人：承包人：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

建設工程合同書 篇8

　　(甲方)發包人：

　　(乙方)承包人：

　　法定代表人：證書等級：一級電話：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造1#廠房建造工程，經雙方協商簽訂合同，合同依據如下：

　　1.1依《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《建設工程勘察設計市場管理規定》去執行。

　　1.2國家及地方有關建筑工程管理法規和規章。

　　1.3建筑建設工程，設計院設計建造施工圖批準文件去執行。

　　2.1本合同建造項目內容：名稱、規模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表：所有報價以設計院設計施工圖紙要求標準去建造、施工，1#廠房報價如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所發包之工程，為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。

　　2.3乙方保證按工程進度，準時或提前完工交付甲方使用。

　　若甲方原因不能如期完成或合同建設中途無法繼續施工，經雙方協商解決。

　　2.4若乙方無法繼續施工或未能履行合同的建設，甲方可全權決定收回乙方已蓋好或尚未建設完成的工地現場。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能繼續依合同建造，甲方可書面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建設團隊簽約施工，繼續完成乙方未完成的建造工作，甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。

　　(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權和工程建設)

　　3.1本合同建造費，估算為人民幣，甲方需依工程進度和合同要求，準時付款給乙方。

　　付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)發包人按本合同規定的內容，在規定的時間內向(乙方)提交資料及文件，并對其完整性、正確性負責，(甲方)發包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關標準進行建造。

　　4.2(甲方)發包人變更委托建造項目、規定、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料較大修改，以致(乙方)承包人需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，(甲方)發包人應按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。

　　4.3在未簽訂合同簽(甲方)發包人已同意，(乙方)承包人為(甲方)發包人所作的各項估計，報價應按收費標準相應支付建造費用。

　　4.4(乙方)承包人應保護(甲方)發包人的知識產權，設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利設計。

　　未經(甲方)發包人同意，(乙方)承包人不可向第三人轉讓或用于好本合同外的項目。

　　5.1(乙方)承包人應按國家技術規范、標準、規程及(甲方)發包人提出的施工圖要求，進行施工建設，按合同規定的進度要求，提交質量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為年。

　　6.1在合同履行期間，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應根據(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)發包人應按本合同規定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。

　　逾期支付每周應承擔支付千分之一的逾期違約金，逾期超過30天時，(乙方)承包人有權暫停履行下階段的工程工作，并書面通知(甲方)發包人。

　　6.3(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤應立即和設計院溝通修改和補充。

　　由于(甲方)圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤造成工程質量事故損失，(乙方)承包人除書面通知甲方，并負責采取補救措施外，不承擔任何責任。

　　6.4合同生效后，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。

　　7.1本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構件和設備，都注明其規格、型號、性能等技術指標，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　7.3本合同發生爭執時，雙方當事人應及時協商解決，也可以由當地行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。

　　雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　7.4本合同一式三份，發包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同經雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發包人支付工程質量保證金后生效。

　　7.6本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程合同書 篇9

　　發包方[甲];

　　承包方[乙]; 

　　為了進一步加快新農村建設步伐，讓全村老百姓高質量又放心的自來水，經過甲乙雙方認真協商后，并經甲方兩委會研究決定將自來水建設工程發包給乙方施工，具體事宜達成如下條款。

　　一.甲方將轄區內六社至十社的自來水入戶安裝工程發包給乙方，總戶數約在 戶至 戶間。

　　二.費用計算方法

　　每個安裝戶按人民幣600元標準計費，工程總費用約人民幣150000.00元[壹拾伍萬元整]左右。

　　三.支付方式

　　乙方必須保證施工質量，工程總體竣工后經相關部門檢測驗收合格后，甲方將施工款支付給乙方。

　　四.權利和 義務

　　1.乙方于施工前先行支付工程質量保證金人民幣一萬元整給甲方，待20xx年正式開栓供水及所有用戶能正常飲水時，甲方將保證金一次性返還給乙方。2.乙方在施工過程中的人身.財物的安全責任自負，出現事故

　　由乙方自行承擔，與甲方無關。3.乙方在施工過程中，如出現相關施工糾紛時由甲方工作人員協調處理，由此產生的工程延期由甲方負責。4.除自然天氣影響施工外，乙方不得隨意中途停工，否則甲方有權從轉包費中扣款。5.乙方不得在簽字本合同后將該工程轉包給第三人，如有此情況，甲方有權終止本合同，后果乙方自負。

　　五.施工期限

　　該工程期限約40天，即從20xx年8月30日起至20xx年10月10日止。

　　六.違約責任

　　1.如果乙方未按本合同第四.五款之約定施工，需向甲方支付違約金人民幣 五萬元整;

　　2.如果甲方違反本合同第二.三.四款之約定，也須支付違約金五萬元整給乙方。

　　七.本合同經甲乙雙方簽字后即生法律效力，雙方須認真履行。

　　八.本合同一式三份，甲乙雙方分執一份，交鄉經管站存檔一份，均具同等法律效力。

　　九.本合同未盡事宜，由甲乙雙方 自行協商議定。

　　甲方[蓋章];

　　法定代表人;

　　乙方[簽字];

　　在場人;

　　合同簽訂時間;

建設工程合同書 篇10

　　合同編號：

　　發包方：________________ 簽約時間：

　　承包方：________________ 簽約地點：

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：____________

　　二、建筑面積(工程形式)：____________

　　三、施工地點：________________

　　四、工期：1、開工：____年__月__日;

　　2、竣工：____年__月__日;

　　3、合同工期總共歷時____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程質量標準：________

　　七、工程價款：共計人民幣 元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。

　　九、質保期：____年。

　　十、雙方的責任義務

　　1、發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　②如期完成施工任務;

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　④負責發包方提供料物及設備的保護;

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　十一、其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　2、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　發包方： 承包方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

建設工程合同書 篇11

　　甲方(供方)：　　乙方(需方)：　　甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：　　

　　一、定貨明細：乙方向甲方購買以下常規產品：　　注：　　

　　1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算　　

　　2、以上價格不含稅，　　

　　3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、　　

　　二、質量檢驗：　　

　　1.質量標準：按國家有關規定標準驗收　　

　　2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。　　

　　3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，并符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。　　

　　三、付款方式：　　本合同簽訂后，乙方一次性支付合同總額的即人民幣：元作為訂金，甲方在收到乙方訂金后開始下單生產，天內生產完工，第天內乙方需付清余款元，貨從中山發出，天內到達上海。　　

　　四、交貨方式、交貨時間、交貨地點：　　

　　1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的上海工地　　

　　2.交貨時間：自收到定金之日起15天內貨到達　　

　　3.交貨地點：　　

　　五、產品接收及檢驗：　　貨到達指定地點后，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨，并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)　　

　　六、對產品提出異議的時間和辦法：　　乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時，應于____日內向甲方提出書面異議，甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工后，____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!　　

　　七、違約責任　　

　　1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，并承擔因此所造成的損失;　　

　　2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;　　

　　3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，并承擔因此所造成的損失;　　

　　八、其他條件　　

　　1.合同變更：甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容，如需變更，應由雙方協商確定后進行。　　

　　2.本合同雙方簽字后生效，凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。　　

　　3.未盡事宜，雙方可以補充協議的方式予以補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。　　

　　4.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。　　甲方(簽名)：　　乙方(簽名)：　　地址：　　地址：

建設工程合同書 篇12

　　甲方: 

　　乙方: 

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，雙方在平等自愿的基礎上，經協商達成如下協議：

　　工程概況

　　1、工程名稱：巴彥農場危舊房改造新建小區自來水安裝工程

　　2、工程地點：場部危舊房改造新建小區

　　第二條 工程承包范圍

　　承包范圍：PE管道安裝、土方，包工包料，工程總承包(以實際工程為主)

　　第三條 工程期限

　　1、開工日期：20xx年5月20日

　　2、竣工日期：20xx年6月20日

　　合同工期總日歷天數30天。

　　3、因遇人力不可抗拒的自然災害而影響工程進度時，經甲方工程監理簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。

　　第四條 質量標準

　　工程質量標準：合格

　　第五條 工程造價

　　工程價款：工程總造價為貳拾捌萬圓整(￥280000.00元)，總工程量約為3500米(主管道、支管道、入戶管道按實際仗量米數計算)，單位造價為80元/米，此價款為主管道、支管道、入戶管道平均造價，工程開工以后，因土質結構造成施工難度增大，價格不便。

　　第六條 材料、設備供應：

　　1、乙方所購進的材料必須由甲方工程監理檢查驗收后方可使用。

　　2、沒有合格證書，且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料等，雙方均不得用于本工程。若屬鑒定人員失職或其它原因造成不良后果，由責任一方負責。

　　3、主管道為PE管，管徑2寸，管壁厚6毫米以上，管道壓力10Kg，支管道管徑為1寸，管壁厚3.5毫米以上，進戶管徑為4分，采用同材質管件熔接。

　　第七條 工程施工要求

　　1、乙方必須嚴格按施工圖紙或設計方案、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方現場工程監理的監督檢查。

　　2、乙方確定的施工現場負責人、技術負責人及管理人員，必須以書面形式將其姓名、身份、所擔的工作通知甲方工程監理。

　　3、乙方應按工程進度及時提供有關工程質量的技術資料，材料代用必須經過甲方工程監理同意并簽證后，方可使用

　　4、乙方在施工過程中必須按安全生產規范操作，做好安全防護工作，如出現一切施工事故，均由其自行承擔。

　　5、乙方在隱蔽工程隱蔽以前，必須及時通知甲方檢查，未經甲方檢查的視為不合格工程。

　　6、自來水管道深度不得少于3.2米(埋管位置)。

　　第八條 質量驗收

　　1、工程竣工驗收，應以施工圖紙或設計方案和相關技術資料及質量檢驗標準為依據。

　　2、工程竣工后，乙方按規定提供完整的技術檔案資料，并提交竣工通知書，經雙方協調確定時間，由甲方組織有關單位進行初驗及復驗。

　　3、交工驗收中如發現有不符質量要求的,按雙方驗收時商定的時間，由乙方負責修好再進行驗收。竣工日期以最后檢驗合格日期為準。工程驗收合格15日內將工程完整資料交給甲方備案

　　4、已竣工未驗收工程，在交工前由乙方負責看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既視同驗收合格。由于乙方的原因，應交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經濟損失。

　　5、執行國家關于工程回訪的有關規定。

　　6、由施工造成的工程質量問題，甲方應以書面通知乙方并約定時間進行維修。在保修期內乙方拒不維修時，甲方可用工程回訪費另找施工隊進行維修，費用超支部分應由乙方負擔。

　　7、工程質量保修期為壹年。

　　第九條 施工設計變更

　　甲方交付的設計圖紙或設計方案和有關技術資料，均為施工的有效依據，甲方、乙方均不得擅自修改。

　　第十條 雙方責任事項

　　1、甲方

　　(1)合同簽訂當日向乙方提供完整的施工圖紙或設計方案及有關技術資料;

　　(2)派駐施工現場的工程監理，對工程進度、工程質量和合同執行進行監督檢查，負責設計圖紙問題的處理，設計變更和其它必須的簽證;

　　(3)組織對工程的竣工驗收;

　　(4)工程驗收合格后，辦理交接手續。

　　2、乙方

　　(1)嚴格按照施工圖與說明書進行施工，確保工程質量;

　　(2)乙方自行承擔一切稅費;

　　(3)乙方在施工過程中所用主要建材質量及采購過程接受甲方監督，工程質量必須符合國家規范要求;

　　(4)乙方必須按照國家規范的要求，認真履行回訪義務，承擔工程質量終身責任，保修期按《建設工程質量管理規定》執行;

　　(5)完工后做好場地清理工作;

　　(6)提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收;

　　(7)在合同規定的回訪期內，對屬于乙方責任的工程質量問題，負責無償維修;

　　(8)安全施工，防火、防盜以及事故的全部責任。

　　第十一條 工程款結算

　　簽訂合同后,設備進場付總造價的20%;施工進度完成50%付 30%;施工完工后付30%;驗收合格后15%;扣留5%作為回訪費。

　　第十二條 違約責任

　　乙方：工程質量不符合合同規定的，負責無償維修或返工，由于維修、返工逾期交付及延誤工期的，按合同總價的3%償付逾期違約金。

　　第十三條 爭議的解決方式

　　合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，可直接向人民法院起訴。

　　第十四條 附則

　　1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》有關規定協調解決。

　　2、合同附件：施工圖紙、施工方案、技術要求等。上述附件均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　3、本合同經雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工交驗，結清工程款，回訪期滿后自然終止，如有違約，給對方造成的經濟損失，由違約方承擔賠償責任。

　　4、本合同一式三份，具有同等法律效力。

　　發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　年月日：

建設工程合同書 篇13

　　深圳市建設工程合同書

　　工程名稱：__________________________________

　　工程地點：__________________________________

　　合同編號：__________________________________

　　由設計人編填)

　　設計證書等級：______________________________

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　簽訂日期：__________________________________

　　深圳市規劃與國土資源局監制

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　發包人委托勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條本合同依據下列文件簽訂

　　1.1 《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

　　1.5建設工程批準文件。

　　第二條本合同設計項目的內容

　　2. 工程名稱：__________________________

　　2.2設計指標

　　建設用地面積

　　建筑總面積

　　規定建筑面積

　　建筑高度或層數

　　建筑覆蓋率

　　第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件：

　　序號，資料及文件名稱，文件編號，份數，提交日期，有關事宜。

　　《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》

　　第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　序號

　　資料及文件名稱

　　份數

　　提交日期

　　有關事宜

　　第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

　　付費次序

　　占總設計費%

　　付費額(元)

　　付費時間(由交付設計文件所決定)

　　第一次付費

　　xx年限為__________________年。

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。

　　第七條違約責任

　　7.1 在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

　　7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

　　7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

　　第八條其他

　　8. 1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。

　　8.4發包人委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式____________份，發包人____________份，設計人____________份。

　　8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。

　　8. 10本合同生效后，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　8. 11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　8. 12其它約定事項：_______________________________

　　發包人名稱：______________設計人名稱：_______________

　　(蓋章)(蓋章)

　　法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：_________________

　　電話：____________________電話：_____________________

　　傳真：____________________傳真：_____________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：_________________

　　銀行帳號：________________銀行帳號：_________________

　　建設行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________

　　備案號：__________________經辦人：___________________

　　備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日

建設工程合同書 篇14

　　建設單位，____________，以下簡稱甲方;　　拆遷戶(單位)，_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______，以下簡稱乙方。　　根據 __________ 建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。　　一，乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于一九 ________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。　　二，乙方應于一九________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元。　　三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：　　

　　1，乙方自行找房周轉，每人每月補助______元;　　

　　2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元;　　

　　3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。　　四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號，配有______等設備。　　五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。　　六，甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期____日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期____日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。　　七， 其它：______________________________________________________________.　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，XX銀行，建委，計委____等單位各留存一份。　　建設單位(甲方)：_____________________________________(公章)　　地址：__________________________________________　　代表人：__________________________________________________　　電話：_____________________________________________________________　　銀行賬戶：_________________________________________________　　拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)　　家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)　　地址：____　　________________________________　　(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶

建設工程合同書 篇15

　　甲方：郴州XX公司　　乙方：　　甲、乙雙方經協商就小區項目配電工程達成如下協議：甲方將該小區項目配電工程設計、設備采購、安裝調試承包給乙方，現就雙方的責任、權利、義務作如下規定，以茲雙方共同信守執行。　　

　　第一條 工程名稱及地點　　

　　1、工程名稱：配電工程　　

　　2、地點：　　

　　第二條 承包方式　　乙方按照甲方提供的經過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經過電力等有關部門審核合格的圖紙)承包施工，負責工程范圍和工程量內所有配電設備及主材、輔料的采購、成套、安裝、配電設備調試及負責協助辦理用電相關手續。　　

　　第三條 乙方的施工范圍和主要工程量　　

　　1、根據工程設計圖紙負責該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側起到各業主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設備的采購和安裝調試驗收合格;所有供配電設備必須有合格證,電表必須取得當地供電及計量部門的檢驗認可。　　

　　2、負責該配電工程的規劃方案、查勘，取得通過管轄電業部門等相關職能部門的施工組織設計方案及配電施工設計圖紙的審核。　　

　　3、負責協助甲方與電業部門辦理相關用電手續;　　

　　4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協助甲方到電業部門辦理。　　

　　第四條 工程價款結算及付款方式　　

　　1、該工程采用總價包干的方式，即整個工程總包干價合計人民幣：元整(含稅價)。　　

　　2、付款方式　　

　　2.1本工程不撥付預付款，待材料、設備全部到達施工工地，經甲方代表、監理驗收后 10 個工作日內支付整個工程款的 (即;設備安裝施工完畢經管轄電力主管部門驗收合格后10個工作日內支付整個工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作為質量保修期內質量保證金(即 元整)，待合格送電滿________年時一次性支付。　　

　　2.2工程的結算價格以簽訂合同價格為準，合同價格即為最終結算價格，在工程承包范圍如遇政策性調整及材料價格漲跌，均不變更包干總造價結算。　　

　　第五條 雙方的權利義務　　

　　1、合同簽訂后，甲方積極配合乙方辦理用電相關手續，及時提供相關資料。　　

　　2、甲方負責對工程質量、進度進行監督，協調現場工作，對施工不合要求的，甲方有權要求整改、停工、返工直至清退。　　

　　3、乙方嚴格按施工規范和質量要求組織施工，接受甲方施工人員的監督，做到安全、文明施工。　　

　　4、乙方負責現場施工環境的協調，甲方應積極配合。　　

　　第六條 工程期限驗收方式　　

　　1、工程期限：乙方應當按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調式合格并達到交付使用條件，在辦理有關手續及合同實施過程中，如遇國家政策或電業局規范發生變動、調整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協商確定順延。　　

　　2、驗收方式：設備安裝完畢后，甲方組織部門對配電工程進行驗收，以電力部門審核的施工圖紙為驗收標準進行驗收(憑電力部門驗收合格后的相關文件送電，視為驗收合格)，在驗收前甲方不啟用任何設備。　　

　　第七條 乙方質量承諾　　

　　1、由乙方組織施工設計方案及配電工程設計圖紙的審核，經報電力部門審查合格蓋章后報送甲方認可備案，并作為驗收及合同結算依據，作為同合附件一并使用。乙方保證：所有由其采購的配電設備及相關材料符合國家、行業標準(如通過國家用電認證等)，并保證質量可靠、使用率廣、售后服務體系完善的國內知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質材;乙方提供的控制設備是采用先進工藝制作的優質鋼板及標準型鋼，并嚴格按國家標準設計圖紙。　　

　　2、乙方保證所交付的技術資料是完整、清楚的，并能夠滿足國家標準要求的設備安裝、調試運行操作和維修的要求。　　

　　3、乙方對由其提供的所有配電設備和相關材料進行質量三包。質量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外，質保期從工程竣工電力局等有關部門驗收合格送電之日起計算)。在質保期內，如出現質量問題，乙方在甲方通知4小時內到場，否則，甲方有權請人維修，維修費由甲方從質保金中直接扣除。　　

　　第八條 違約責任　　

　　1、在工程施工過程中，乙方應根據合同工期以及施工進度，及時保質保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期，延誤工期 10 天以內時，乙方按 元天承擔違約責任;延誤工期超過 20 天，甲方有權解除本合同，同時有權要求乙方承擔相當于本工程總價款 10 %的違約責任。　　

　　2、乙方必須保證由其提供的所有配電設備及相關材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權按《產品質量法》等法律法規追究乙方產品質量責任外，還有權要求乙方承擔相當于本合同總價款 10 %的違約責任。　　

　　3、甲方應按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應當按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。　　

　　第九條 其他事項　　

　　1、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決，協商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。　　

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效應。　　

　　3、施工圖紙由乙方根據祥現狀按照國家標準進行設計，設計圖紙經電力局審查合格　　甲方(簽章)： 乙方簽字：________年____月____日

建設工程合同書 篇16

　　發包方：以下簡稱甲方

　　承包方：以下簡稱乙方

　　為了明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，供嚴格履行。

　　一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程，包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等，原則上全部發包給乙方承包建設。  層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。

　　二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設，或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務;經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的，乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。

　　三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包，均由乙方協助相關手續和協調服務，甲方確保承包商按工程決算金額支付1%服務費給乙方;甲方確保現有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應，價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商的合同之中，或由承包商向乙方書面承諾。

　　四、工程造價原則上按照《年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定，各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時，工程造價結算相應調整。

　　五、工程期限

　　各單項工程按雙方書面確認的工期執行。

　　六、乙方負責協調各承包單位與項目地建設主管部門的關系，按甲方要求組織工程項目驗收備案。

　　七、結算辦法

　　1、乙方承包并直接建設的工程項目的工程款結算辦法：按單項工程承包合同規定條款執行。

　　2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法：由甲方與分包商直接辦理工程款結算。

　　3、乙方承包并直接建設工程項目以外的供應材料貨款結算辦法：乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。

　　4、乙方協助工程服務費由分包商按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付，工程決算造價金額有增減的，服務費多退少補，均由乙方憑分包商付款通知和收據在甲方領取。

　　八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任，甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位，如延期付款，甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。

　　九、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴解決。

　　十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。

　　十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程合同書 篇17

　　建設單位： (簡稱：甲方)

　　施工單位： (簡稱：乙方)

　　根據《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程的具體情況，本著實事求事的精神，經雙方協商簽訂合同，共同遵守。

　　一、甲方將自來水改造安裝工程項目承包給乙方(一戶一表安裝)，乙方以每戶 元整為安裝費用，共計戶，總造價 萬元。以包工包料的形式包干施工，安裝總費用按實際安裝戶數計算。

　　二、 根據國家飲用水安裝衛生標準，安裝所用管材采用由水務局檢測通過的抗嚴寒、耐腐蝕、強耐壓、使用壽命長、衛生環保的 牌聚乙烯(PE)管建材產品。

　　三、安裝范圍：宜城天河供水管網接口至村內主管道及支管、分支管的安裝，總長度約 米，每戶安裝水表接入墻內不超過 米，并安裝好水龍頭。

　　四、結合本村實際情況管道具體設置，分支管大小根據用戶數的多少而定，具體設置為：1戶進水管為￠25(PE)管;2—5戶進水管為￠32(PE)管;6—15戶進水管為￠40(PE)管;15—30戶進水管為￠50(PE)管;30戶以上進水管為￠75(PE)管。自來水管要求埋在30cm—50cm以下，管材數量，工程量參照投標工程預算的規定。

　　五、計量水表箱為一戶一表制，水表必須安裝在戶外，并經過計量檢驗，具體位置根據實際情況方便多戶集裝確定，并在指定安裝處修建水表池，未經允許不得隨意改動。

　　六、本工程工期定為 年 月 日前完工，為確保工程順利施工，甲方必須配備固定人員為乙方協調好在安裝中出現的各種問題。

　　七、為確保材料安全，便于施工，在施工期間內，甲方必須為乙方提供材料倉庫、施工所用的相應電源，確保工程順利進行，乙方必須抓好安全施工。在施工過程中，若發生意外事故，一切責任由乙方負責。

　　八、付款方式：乙方在完成 的總工程量后，甲方支付 的總工程款，工程完工，驗收合格后，工程款全部付清，中標者押金轉為質量保證金，若無質量問題，一年后退還。

　　九、本合同一式三分份，雙方各執二份，鄢城水利服務中心保管一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)： 乙方(簽字或蓋章)：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

建設工程合同書 篇18

　　甲方　　乙方　　甲方將市汽車零配件交易中心展廳屋面防水工程承包給乙方施工。依照（民法典）及相關法律、行政法規、并遵循自愿公正、誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商，達成以下協議。　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點：　　

　　三、承包施工范圍：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。　　

　　四、施工期限：總工期天，必須保證工程質量。（雨雪天氣或不可抗力因素順延）　　

　　五、材質要求：　　

　　1、b高聚物改性瀝青防水卷材，聚酯胎、4厚、－10度、帯箔。　　

　　2、乙方進場材料必須現場切割抽檢材料樣品，經監理甲方抽檢確認。若抽檢不合格，乙方應當及更換。　　

　　3、卷材4厚，達到國標，冷底子油必須符合建筑工工程屋面防水質量標準要求，嚴禁加水調兌稀釋，卷材和冷底子油必須具備質量合格證和質量檢測報告。　　

　　六、施工質量　　

　　1、必須嚴格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排氣管根部等必須用石油瀝青熱油氈灌填縫密實。泛水細部（包括排水、排氣、女兒墻根部等）處理的卷材必須上翻足夠的尺寸，卷材鋪設搭接方法必順水搭接，卷材搭接之間寬度要足夠，嚴密。　　

　　2、屋面防水施工完畢，必須經監理、甲方個月期限觀察無滲透現象發生，質保期年。　　

　　七、面積計算方式和單價　　

　　1、以屋面面積加女兒墻泛水高度作為計算面積、總價 元2，其中人工元2材料元2　　

　　2、工程結款：經監理、甲方驗收合格后付工程款的%，剩余的 %年后無質量問題無息返還。　　

　　八、施工注意事項：　　

　　1、乙方及其工人在施工過程中，要嚴格遵守安全生產施工操作程序，嚴禁高空拋物，嚴禁違章作業，嚴禁在女兒墻壓頂部位上打跳，翻作，走動，若因違反安全生產操作程序，違章作業的相關規定，造成的人身傷害及財產損失，均由乙方自行處理并承擔全部經濟和法律責任。　　

　　2、乙方應服從甲方監理的正常管理，施工期間發生違紀行為，將給予經濟處罰。　　

　　3、乙方在工程施工過程中，對環境或第三人造成損害時，應當承擔損害賠償責任，與甲方無關。　　竣工驗收之前乙方退場時，必須清理現場，否則，甲方有權委托其他單位清理，由此產生的費用由乙方承擔。　　

　　九、合同爭議；　　

　　1、出現本協議規定的不可抗力的事件而給工程本身造成損失，乙方應承擔自身責任范圍內的一切經濟損失。　　

　　2、本合同在履行過程中若發生爭議，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，可向當地人民法院提起訴訟。　　

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效應，本合同經甲，乙雙方簽字蓋章之日起生效　　甲方；乙方　　聯系電話：聯系電話X日期：日期

建設工程合同書 篇19

　　工程項目名稱：_________

　　發包單位(甲方)：_________

　　承包單位(乙方)：_________

　　承包單位所在地址：_________

　　為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

　　1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

　　4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

　　5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

　　9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

　　11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

　　12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

　　13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

　　14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

　　甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

　　法人代表(簽字)：_________　　　　　　法人代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

建設工程合同書 篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規的規定，經甲、乙雙方平等協商，結合本合同項目工程的具體情況訂立本協議，供甲、乙雙方共同遵照執行。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：國營某某農場危房改造工程

　　1.2工程地點：國營某某某農場所屬某某農場

　　1.3承包范圍：某某農場農戶住宅10戶

　　1.4承包方式：土建工程包工包料

　　1.5工程期限：本工程自年月日開工，于年月日竣工，共天。

　　1.6工程質量：嚴格執行國家同類工程項目的質量規范和要求，嚴格按照甲方提供的圖紙施工。

　　1.7合同價款：經甲乙雙方協商，確定本項工程合同價為每平方米人民幣(大寫)元(包括圍墻修建、門柱及各類稅費)，工程面積以發包方最終確認的面積計算。新建住房設計為磚混結構的平房，單戶建筑面積有75.92平方米和87平方米兩個戶型，詳細施工要求見施工圖及說明，要求嚴格按照施工圖施工，不得隨意更改或增減工程設計。

　　第二條甲方的權利與義務

　　2.1開工前甲方應向乙方進行現場技術交底，根據工程場地現場情況向乙方提出技術或質量要求。

　　2.2開工前甲方須清除對乙方施工有影響的障礙物(乙方施工過程中的障礙物由其自行清理)。

　　2.3甲方有權對乙方在施工和工程中出現的以下問題提出措施：

　　a:對未經驗收簽字的隱蔽工程和不合格的部位要求乙方進行返工。

　　b:對不按相關規程操作或現場混亂、干擾施工的不文明行為要求停工整改或按工程總價的10%進行經濟處罰。

　　c:乙方使用不合格的材料或工程質量存在嚴重缺陷的將中止合同。

　　2.4及時進行乙方提出的隱蔽工程驗收申請并做好驗收手續。

　　第三條乙方的權利與義務

　　3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃。

　　3.2嚴格執行工程施工規范和安全操作規程，不得對鄰近工序的施工造成干擾和妨礙。

　　3.3嚴格按照藍圖及甲方的質量要求說明進行施工，做好各項質量檢查記錄和工程驗收所需的備案資料。

　　3.4對隱蔽工程未經甲方認可和監理驗收簽字不得進行下一工序施工。

　　3.5不得使用不合格的材料。

　　3.6遵守國家和地方政府及有關部門對建筑工程施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍的建筑物、設備、設施、管線，做好施工現場保衛和施工垃圾消納等工作。

　　3.7施工過程中對甲方的設施及工程造成損失由乙方賠償。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　4.1本工程以施工做法說明和《建筑工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準，工程是否合格以發包方最終的驗收結果為準。

　　4.2由于乙方原因或因乙方原因被甲方停工、返工、整改造成的經濟損失由乙方承擔，由此造成的工期延誤由乙方趕追，并不得以此為延誤工期的理由。

　　4.3除不可抗力的原因外，乙方如果延期完工一天，應向甲方支付1000元的違約金。

　　第五條關于工程價款結算及支付的約定

　　5.1乙方開工后，甲方先期預付的工程款;

　　5.2房屋封頂，甲方預付的工程款;

　　5.3工程完工，甲方預付的工程款;

　　5.4工程驗收合格后，甲方按照法律規定留置工程總造價的工程質量保修金，質量保修金返還的時間依照同類工程國家規定的期限執行。

　　第六條關于安全的約定

　　6.1乙方在施工前應為職工辦理職工工傷保險并向甲方報備職工花名冊和辦理職工工傷保險的文件原件和復印件。

　　6.2乙方在施工前應對工人進行安全生產教育，施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》及其它相關法律法規、規范操作。

　　6.3乙方在施工期間應對職工進行加強管理，不得在非本項目區域內走動，施工中應服從甲方現場代表的統一調度。

　　6.4乙方應妥善保護甲方的設備及現場設施，如造成丟失、損壞等，應照價賠償。

　　6.5由于乙方在施工過程中違犯《建筑安裝工程安全操作規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》及相關安全法律法規、規范，導致發生安全事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟及其它損失。

　　6.6乙方的施工人員在施工期間及上下班途中發生意外人身傷害事故均由乙方負責處理，甲方不承擔任何賠償責任。

　　第七條爭議或糾紛處理

　　7.1本協議在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　7.2當事人不愿意通過協商、調解或協商調解無效時，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　8.1本項目的現場技術交底文件及其它相關文件作為本協議的組成部分。

　　8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，兩份協議具有同等法律效力。

　　8.2本協議雙方約定簽字后生效，協議履行完成后自動終止。

　　甲方：

　　負責人：

　　日期：

　　乙方：

　　負責人：

建設工程合同書 篇21

　　工程名稱(子項名稱):

　　工 程 地 點:

　　甲方合同編號:

　　乙方合同編號:

　　勘察證書等級:

　　發 包 人:

　　勘 察 人:

　　簽 訂 日 期: 年 月 日

　　勘察人：

　　發包人委托勘察人承擔 巖土工程詳細勘察任務。

　　根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定，結合本工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保工程勘察質量，經發包人、勘察人協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程建設地點：

　　1.3工程規模、特征： 長 米，地上 層，地下 層。 勘察等級為乙級。

　　1.4工程勘察任務委托文號、日期：

　　1.5工程勘察任務(內容)與技術要求： 按國家現行規范及設計要求進行勘察，成果滿足設計及施工要求。

　　1.6承接方式： 單價承包/總價包干

　　1.7預計勘察工作量： 預計鉆孔 個 , 總進尺約 米。

　　第二條：發包人應及時向勘察人提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責。

　　2.1提供本工程批準文件(復印件)，以及用地(附紅線范圍)、施工、勘察許可等批件(復印件)。

　　2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。

　　2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。

　　2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。

　　2.5發包人不能提供上述資料，由勘察人收集的，發包人需向勘察人支付相應費用。

　　第三條：勘察人向發包人提交勘察成果資料并對其質量負責。

　　勘察人負責向發包人提交勘察成果資料四份，發包人要求增加的份數另行收費。

　　第四條：開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式

　　4.1開工及提交勘察成果資料的時間

　　4.1.1本工程的勘察工作擬定于201 年 月 日開工，201 年 月 日提交勘察成果資料，由于發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第六條規定辦理。

　　4.1.2勘察工作有效期限以發包人下達的開工通知書或合同規定的時間為準，如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時，工期順延。

　　4.2收費標準及付費方式

　　4.2.1本工程勘察按國家規定的現行收費標準《工程勘察設計收費標準》(20__年修訂本)計取費用;本工程勘察費用按綜合價 元/米，總費用預算為人民幣大寫 萬 仟 佰 元整(￥ )，提交勘察成果資料后10天內，發包人應一次付清全部工程費用。國家規定的收費標準中沒有規定的收費項目，由發包人、勘察人另行議定。

　　4.2.2 甲方支付給乙方的費用均轉至乙方合同或協議書上指定賬號。

　　第五條：發包人、勘察人責任

　　5.1發包人責任

　　5.1.1發包人委托任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求，并按第二條規定提供文件資料。

　　5.1.2在勘察工作范圍內，沒有資料、圖紙的地區(段)，發包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任。

　　5.1.3發包人應及時為勘察人提供并解決勘察現場的工作條件和出現的問題(如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等)，并承擔其費用。

　　5.1.4若勘察現場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現場作業時，發包人應派人負責安全保衛工作，按國家有關規定，對從事危險作業的現場人員進行保健防護，并承擔費用。

　　5.1.5工程勘察前，若發包人負責提供材料的，應根據勘察人提出的工程用料計劃，按時提供各種材料及其產品合格證明，并承擔費用和運到現場，派人與勘察人的人員一起驗收。

　　5.1.6勘察過程中的任何變更，經辦理正式變更手續后，發包人應按實際發生的工作量支付勘察費。

　　5.1.7發包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數據、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議，未經勘察人同意，發包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉讓或用于本合同外的項目;如發生上述情況，發包人應負法律責任，勘察人有權索賠。

　　5.1.8本合同有關條款規定和補充協議中發包人應負的其它責任。

　　5.2勘察人責任

　　5.2.1勘察人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察，。按本合同規定的時間提交質量合格的勘察成果資料，并對其負責。

　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘察人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質量造成重大經濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，并根據損失程度向發包人支付賠償金，賠償金由發包人、勘察人商定為實際損失。

　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設計，派人與發包人的人員一起驗收發包人提供的材料。

　　5.2.4勘察過程中，根據工程的巖土工程條件(或工作現場地形地貌、地質和水文地質條件)及技術規范要求，向發包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續。

　　5.2.5在現場工作的勘察人的人員，應遵守發包人的安全保衛及其它有關的規章制度，承擔其有關資料保密義務。

　　5.2.6本合同有關條款規定和補充協議中勘察人應負的其它責任。

　　第六條：違約責任

　　6.1由于勘察人原因造成勘察成果資料質量不合格，不能滿足技術要求時，其返工勘察費用由勘察人承擔。

　　6.2合同履行期間，由于工程停建而終止合同或發包人要求解除合同時，勘察人未進行勘察工作的，不退還發包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內時，發包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計 / 元;完成的工作量超過50%時，則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。

　　6.3發包人未按合同規定時間(日期)撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

　　6.4由于勘察人原因未按合同規定時間(日期)提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。

　　6.5本合同簽訂后，發包人不履行合同時，無權要求退還定金;勘察人不履行合同時，雙倍返還定金。

　　第七條：本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　第八條：其它約定事項： 無 。

　　第九條：本合同發生爭議，發包人、勘察人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，協商或調解不成時，發包人、勘察人同意由 仲裁委員會仲裁。發包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起拆。

　　第十條：本合同自發包人、勘察人簽字蓋章后生效;按規定到省級建設行政主管部門規定的審查部門備案;發包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發包人、勘察人履行完合同規定的義務后，本合同終止。

　　本合同一式 捌 份，發包人 肆 份、勘察人 肆 份。

　　發包人名稱： 勘察人名稱：

　　(蓋章)　　　　　　　　　　 (蓋章)

　　法定代表人：(簽字)　　　　 法定代表人：(簽字)

　　委托代理人：(簽字)　　　　 委托代理人：(簽字)

　　住　　所： 　　　　住　　所：

　　郵政編碼： 　　　　　　　　　 郵政編碼：

　　電　　話： 　　　　　　　　　 電　　話：

　　傳　　真：　　　　　　　　　 傳　　真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　銀行帳號: 銀行帳號:

　　開戶名稱：

建設工程合同書 篇22

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、互惠的原則下，根據國家有關法律、法規及《柳河縣鼓勵投資若干規定》(柳政發[20__]1號文，以下簡稱“規定”)，達成如下協議：

　　一、建設項目

　　二、建設地點

　　三、投資規模

　　乙方在甲方區域內投資x萬元，其中固定資產投資萬元(待投產后由縣招商引資考評工作辦公室核定)。

　　四、建設起止時間

　　自x年x月x日至x年x月x日，完成固定資產投入x萬元，x年x月x日投入生產。

　　五、乙方享有的優惠政策

　　(一)土地政策

　　乙方項目建設用地畝。具體享受政策按《規定》有關政策執行。

　　(二)財政稅收政策

　　1、乙方享受目前國家振興東北老工業基地稅收優惠政策。對購進機器設備所含增值稅進行抵扣;提高固定資產折舊率和縮短無形資產攤銷年限;提高計稅工資稅前扣除標準。

　　2、從企業納稅年度起5年內，企業前3年上繳所得稅的40%和增值稅的20%全部獎勵給投資企業，后2年所得稅的20%和增值稅的10%全部獎勵給投資企業，用于企業擴大再生產和技術改造。

　　(三)規費政策

　　1、新辦企業建設期間，行政事業性收費按《規定》有關政策執行。

　　2、新辦企業生產經營期間，對各項行政事業性收費參照重點企業扶持政策，實行“一個漏斗收費”政策。

　　(四)服務措施

　　1、甲方為乙方提供“一條龍”服務和“一站式”審批,全程跟蹤服務,協助乙方辦理各種證照手續。乙方負責出具相關要件，并承擔辦證費用。

　　2、對域外投資項目，由縣招商引資工作委員會辦公室出具確認文件，相關部門兌現優惠政策。

　　六、乙方責任

　　(一)乙方須在本協議確定期限內實施項目建設，并按期投入生產。

　　(二)乙方經營期限需在10年以上，經營期限內不得擅自轉讓、抵押或改變土地用途，如有需要，須經甲方同意。

　　(三)本協議簽字后，乙方需向甲方交納萬元項目建設保證金。如項目出現停建、撤建或改變土地用途，甲方除收回土地使用權外，乙方的地上投入部分和項目建設保證金無償劃歸甲方所有。項目基礎建設結束后，保證金全部返還。

　　(四)乙方需按甲方要求的統一規劃進行土建施工和建設。

　　七、本協議未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。

　　甲方:(印章)　　　法人代表(簽字)

　　乙方:(印章)　　　法人代表(簽字)

　　年　月　日

建設工程合同書 篇23

　　發包人（甲方）：汽車零部件有限公司　　承包人（乙方）：建設工程有限公司　　鑒于：　　甲方和乙方于________年____月____日簽署的編號為GF-20-0325的《汽車零部件有限公司年產300萬件汽車中間軸智能澆鑄新建項目建設工程施工合同》，因工程變動及建設工程實際情況，現經甲乙雙方協商一致，就原協議第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條內容達成如下補充協議：　　

　　1、將合同中第一部分《合同協議書》中第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條的工程原簽約合同價下調7%（百分之七），投標清單中各子項目綜合單價按以上比例作相應調整。　　

　　2、本協議作為原合同不可分割的部分，本協議未修改部分，按原合同執行，法律效力保持不變，原合同與本協議相沖突的以本協議為準。　　

　　3、本補充協議一式貳份，雙方各執壹份，雙方法定代表人或其授權委托人簽字并蓋章后協議生效。　　甲方：汽車零部件乙方：XX公司有限公司　　法定代表人或其授權委托人： 法定代表人或其授權委托人： 簽字： 簽字：　　________年____月2____日

　　________年____月2____日

建設工程合同書 篇24

　　委托方(甲方)：_________________受托方(乙方)：_________________

　　一、總則甲方擬委托乙方為其進行檔案歸檔整理服務工作，乙方也愿意提供上述服務，雙方經友好協商，在平等條件下就檔案整理服務工作，達成如下協議，以資共同遵守。

　　第一條、整理概況

　　(一)、整理類別①文書檔案②人事檔案

　　(二)、整理內容對(一)所述檔案進行整理、歸檔、錄入、上架排列等工作。

　　(三)、整理時間

　　開工日期________________年________________月________________日，竣工日期________________年________________月________________日，期限：_____________年________________月;

　　第二條、整理價款包括

　　(一)檔案按每整理一盒________________元計，以實際完成的案卷計算價款;電腦錄入以每條_____________元計(每條指的是每份文件需要錄入內容)

　　(二)按人頭發放工資，固定以每人每月______元計，每月______日計算。

　　(三)材料費、工具費不納入整理價款。

　　第三條：_________________整理質量

　　(一)按照國家檔案局關于檔案歸檔、立卷規定執行，規定不明確的，按照行業規定或者行業習慣執行。

　　(二)在檔案整理過程中，甲方如有特殊項目或者特殊質量要求，應明確告知乙方。乙方因遵循甲方要求之方式整理檔案而實際上造成檔案整理質量不合要求的，乙方不承擔責任。同時，因甲方之特殊要求給乙方增加勞動量的，甲方應額外支付補償費用，具體需要雙方簽訂補充合同另行約定。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

建設工程合同書 篇25

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

建設工程合同書 篇26

　　反訴人(本訴被告)：____________________，男，漢族，出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

　　被反訴人(本訴原告)：________________，男，漢族，出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

　　本訴被告：__________________________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈陽市_______________區_______________中路 _________________ 號;

　　本訴被告：________________________建設集團有限公司，住所地：________________路。

　　反訴請求

　　1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣 _________________ 元;

　　2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

　　事實與理由

　　_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達 _________________ 元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

　　此致

　　_____________區人民法院

　　反訴人：_________________

　　_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日

建設工程合同書 篇27

　　聯合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設和施工》項目招標中，如果我方有幸中標，非常感謝評委及建設單位的信任，在該項目建設和施工過程中，我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外，并對工程售后服務做出如下承諾：　　

　　1、投標產品均屬于國家規定“三包”范圍的，并保證產品質量保證期不低于“三包”規定;質量保證期承諾優于國家“三包”規定的，按供應商實際承諾執行;　　

　　2、投標產品有專業售后服務機構，并將在投標文件中予以明確說明,并附制造商售后服務承諾;　　

　　3、工程竣工后，我方將負責________年的工程質量無償保修，以優質的服務，實現我們忠實的承諾;真正做到以一流的施工，創一流的質量的服務宗旨;　　

　　4、我方保證在工程竣工，經相關部門認證合格后2個工作日內，對招標方提供上門“集中式”培訓服務，確保使用人在操作前充分了解產品性能，使用規范;消滅事故隱患，提高工作效率;　　

　　5、電話咨詢：在質量保質期內提供技術援助電話，解答招標方在使用中遇到的問題，及時為招標方提出解決問題的建議;　　

　　6、現場響應：　　

　　6.1我方在接到報修通知后，電話咨詢不能解決的，我方承諾在24小時內到達現場進行處理，確保產品正常工作;　　

　　6.2無法在24小時內解決的，將在24小時內提供備用產品，使招標方能夠正常使用。若故障在24小時內未得到解決的，招標方有權自行處理故障，發生費用在質量保修金中扣除;　　

　　6.3發生緊急搶修事故的，我方在接到通知后，確保做到立即到達事故現場;　　

　　6.4對于涉及安全的質量問題，按照《建筑工程質量管理條例》的規定，做到立即報告，及時采取防范措施。　　

　　7、質保期外服務承諾：質量保證期過后，我方同樣提供電話咨詢服務，并承諾提供產品上門維護服務;　　

　　8、如招標方有產品升級、更新、換代、維修等需求時，我方承諾以優惠價格提供售后服務。　　以上是我方對該工程的售后服務承諾，若我方達不到甲方要求及我方承諾標準，在售后服務中給招標方造成巨額損失，我方甘愿受法律法規處罰;承擔由此造成的責任，并賠償由此造成的一切經濟損失。　　承諾單位：公司　　授權代表：________年____月____日

建設工程合同書 篇28

　　甲方：乙方：

　　經甲乙雙方充分協商，就乙方委托甲方制作

　　事宜達成如下協議：

　　一、項目名稱：

　　二、制作工藝、數量和其他

　　三、合同總金額：人民幣（元）

　　四、完成時間：________年____月____日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。

　　五、結算方式：乙方先付甲方訂金

　　元，甲方應開具收據給乙方。甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品制作、安裝并交乙方進行驗收。在乙方驗收合格后，乙方憑甲方開具的收據一次性付清本合同尾款，共人民幣元（

　　）。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期____日，乙方按應付款的千分之五（5‰）收取違約金，直至所有款項付清為止。

　　2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。

　　3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。

　　4、如甲方不能準時按質按量制作完成，每逾期____日應按合同總金額的百分之三（3％）向乙方支付違約金；

　　5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，并由甲方承擔重做費用。

　　6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。

　　7、履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協商解決，協商不成，雙方同意向提請裁決。

　　七、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具同等法律效力；本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：乙方：

　　甲方法定代表人：

　　乙方法定代表人：

　　甲方經辦人：

　　乙方經辦人：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程合同書 篇29

　　委托方：（以下簡稱甲方）

　　受委托方：（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方協商，乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務，保證工程建設順利進行，特訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：工程地點：

　　二、工程承包方式：

　　甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。

　　三、承包費用：

　　根據該工程的設計和預算資料，經甲乙雙方共同協商約定，合同按供電部門所測線路每一公里8.5萬元計算，按測出的公里數為工程總金額。

　　四、付款方式：

　　在乙方拿到供電部門設計方案后，三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。

　　五、施工期限：

　　甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后，通知乙方進場，從進場之日起，預計____日內完工（遇雨順延）。

　　六、甲方責任：

　　1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。

　　2、甲方設置業主代表，代表甲方對本工程進行監管。

　　4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。

　　5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工，保證乙方的施工正常進行。

　　七、乙方責任：

　　1、負責工程的施工，聯系驗收等事宜。

　　2、負責工程建設中乙方提供的材料的質量。

　　2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格，由乙方負責整改，整改費用由乙方自負，但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。

　　3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。

　　4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用，不負責線路以外廠區要用的一切保護設備。

　　八、物資供應由乙方負責

　　九、安全管理

　　甲、乙雙方全部負責制人員進場后，必須嚴格遵守有關現場規定，服從現場負責人統一指揮，若發生人身及設備安全事故，由各方自行負責。

　　十、本合同未盡事宜，雙方另行約定。

　　十一、本合同一式貳份，具有同等法律效力。

　　甲方執壹份，乙方執壹份。

　　十二、本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　工程竣工驗收合格并付清工程款后，本合同自動失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　________年____月____日

建設工程合同書 篇30

　　甲方(發包人)：_________

　　乙方(承包人)：_________

　　根據《中華人民共和國招投標法》的規定，參照《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)中相關標準，_________小區智能化系統工程經邀請招標，依據乙方提交的_________花園智能化系統投標文件(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表)，并在雙方研究、討論最后確認的設計文件(同投標文件)的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統集成)。

　　為明確工程內容及雙方權利、義務，本著相互協作，緊密配合的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《智能建筑工程質量驗收規范》(征求意見稿)及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一部分　工程概況

　　1.工程概況

　　1.1　工程名稱：_________小區智能化系統工程

　　1.2　工程地點：___________________________

　　1.3　工程內容

　　1)本次智能化系統工程建設包括：閉路監控子系統、可視對講子系統、周界防范子系統、家庭智能化及家庭安防子系統、一卡通管理子系統、停車場管理系統、綜合布線子系統、小區局域網系統、背景音樂子系統、物業管理子系統、設備控制子系統、信息發布子系統、視頻點播子系統、網站發布系統。

　　2)本次合同未涉及_________小區樣板房智能化演示系統和單列的智能化演示系統(模擬展板)，雙方另行協商解決，不包含在本合同中。

　　3)本次工程建設包括很多可選項目或設備(可建設、可不建設)，可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補簽合同，如有爭議，雙方協商解決。可選項目或設備包括：閉路監控系統中的遠程監控中心、一卡通系統中消費系統、WWW/E-Mail服務器、背景音樂子系統中節目定時器/報警信號發生器、電子巡更子系統、家庭智能化及安防系統中的紅外發射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。

　　4)還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智能化系統工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責采購。建議自購項目或設備包括：機房子系統、卡座廣播系統。

　　5)本次智能化系統工程一卡通子系統中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。

　　第二部分　工程承包范圍

　　2.工程承包范圍

　　承包范圍：工程承包內容同招標文件，設計要求及工程地質情況，詳見本工程施工圖紙及設計說明。

　　第三部分　合同總額、承包方式及合同文件組成

　　3.合同總額及承包方式

　　3.1　合同總額(或者稱為工程總造價)即委托乙方建設_________小區智能化系統工程全部子系統所簽訂合同總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。

　　3.2　承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式進行總承包。

　　3.3　特別說明

　　1)在本次智能化系統建設中，所有子系統中所涉及的顧地牌PVC管價格均由甲方提供，若價格發生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高于合同價，甲方補高出部分差價)。

　　2)在本次工程中，未考慮智能化系統工程主干路由，由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔___80PVC管道。

　　3)合同中有不可預見因素，若發生增減項，雙方補簽增、減項合同，一起構成本合同的有效組成部分。

　　4.組成合同的文件

　　4.1　本合同

　　4.2　_________小區智能化系統招標書

　　4.3　_________小區智能化系統工程技術解決方案書

　　4.4　_________小區智能化系統工程設備清單及報價

　　4.5　_________小區智能化系統工程施工組織方案

　　4.6　中標通知書

　　4.7　圖紙

　　4.8　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分

　　第四部分　詞語定義

　　5.詞語定義

　　5.1　甲方(發包人)：指在合同中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5.2　乙方(承包人)：指在合同中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5.3　項目經理：指承包人在合同中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　5.4　監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　5.5　工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同中約定。

　　5.6　工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　5.7　合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　5.8　追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　5.9　費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　5.10　工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

　　5.11　開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　5.12　竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　5.13　圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

　　5.14　施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

　　5.15　書面形式：指合同書、信件、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。

　　5.16　違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　5.17　索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

　　5.18　不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　第五部分　施工組織計劃及工期

　　6.施工組織計劃及工期

　　6.1　根據工期定額及使用需要，確定本工程總工期為________日歷天(公歷日)。開工日期：_________年________月_______日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_______月________日(一次預埋隨土建;二次預埋及安裝調試隨裝修)。

　　6.2　進度計劃

　　1)甲乙雙方簽訂合同后，乙方在15日內做出工程項目計劃書、工程施工組織計劃書(已提供)，經甲方確認后方可施工。

　　2)承包人(乙方)應在每月25日前，將當月的工程進度計劃提交工程師，工程師應在_________日內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　3)承包人必須配合土建主體工程進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。

　　7.開工及延期開工

　　7.1　承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　7.2　因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

　　8.暫停施工

　　工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后24小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后24小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　9.工期延誤

　　9.1　因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

　　1)發包人未能按合同的約定批準乙方提供的圖紙;

　　2)發包人未能按合同的約定提供開工條件;

　　3)發包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;

　　4)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　5)設計變更和工程量增加;

　　6)一周內非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

　　7)由于土建或相關聯施工單位原因導致工期延誤;

　　8)不可抗力;

　　9)雙方協商約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　9.2　承包人在上述條款規定的工期延誤情況發生后14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后3天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　10.工程竣工

　　10.1　承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師或發包人同意順延的工期竣工。

　　10.2　因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　10.3　施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

　　第六部分　雙方一般權利和義務

　　11.工程師權利與義務

　　11.1　如實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

　　11.2　監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________

　　需要取得發包人批準才能行使的職權：_________

　　工程師應按合同約定行使職權，發包人在合同中要求工程師在行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。

　　11.3　發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________(其職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。)

　　11.4　合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關于爭議的約定處理。

　　11.5　除本合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

　　12.工程師的委派和指令

　　12.1　工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　12.2　工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后24小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。

　　12.3　工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　12.4　如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　13.項目經理

　　13.1　項目經理的姓名：_________職務：_________

　　13.2　承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　13.3　項目經理按發包人認可的施工組織方案和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　13.4　承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　14.甲方責任

　　14.1　甲方責任：

　　1)辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地、提供智能化系統公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題;

　　2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;

　　3)開工前開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

　　4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質和園區地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

　　5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續(證明承包人自身資質的證件除外);

　　6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;

　　7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底;

　　8)協調乙方(承包人)與其他施工方的配合關系，監督、檢查工程質量、進度，并指派專人負責;

　　9)向乙方(承包人)免費提供器材保管庫房;

　　10)向乙方(承包人)免費提供施工場地辦公和生活的房屋及設施。

　　14.2　甲方未能履行上述條款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關損失，順延延誤的工期。

　　15.乙方(承包人)工作

　　15.1　乙方責任：

　　1)施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查;

　　2)向工程師提供月度工程進度計劃及相應進度統計報表;

　　3)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

　　4)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

　　5)工程器材進場未交給甲方(發包人)之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發生損壞，承包人負責出資維修;如因發包人提前使用造成損壞，由發包人承擔維修費用。

　　15.2　承包人未能履行上述條款的各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

　　第七部分　質量和檢驗

　　16.工程質量

　　16.1　工程質量應當達到協議書約定的質量標準(其中PVC管由發包人統一報驗);質量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據。另：因園區主干路由由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔PVC管道，驗收時主干路由以甲方提供的基礎為驗收依據，其余以電信部門規范為準。

　　16.2　雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　17.檢查和返工

　　17.1　承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　17.2　工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　17.3　工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　17.4　因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　18.隱蔽工程和中間驗收

　　18.1　工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　18.2　工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

　　18.3　經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收12小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　19.重新檢驗

　　如承包人未通知發包人驗收隱蔽工程，發包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發生的費用均由承包方承擔;如承包人通知發包人驗收隱蔽工程，發包人未進行驗收，或發包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發生的費用由發包人承擔，與此同時發包人應賠償承包人損失，并相應順延工期。

　　第八部分　安全施工

　　20.安全施工與檢查

　　20.1　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　20.2　發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　21.安全防護

　　21.1　承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　21.2　實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

　　22.事故處理

　　22.1　發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　22.2　發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　第九部分　付款方式及工程量計算

　　23.付款方式

　　23.1　本工程實行工程總費用包干，無預付款，每月按照經核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收后，支付至已完實際工程量的95%，質保期滿后支付剩下的5%款。

　　23.2　工程因甲方原因進行重大調整(重大調整條款雙方另行約定)所產生的追加合同價款或減少的合同價款，應與工程款(進度款)同時調整支付。

　　24.工程量的計量

　　24.1　承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后3天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

　　24.2　工程師收到承包人報告后3天內未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

　　24.3　對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　第十部分　工程變更

　　25.工程設計變更

　　25.1　施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人重大損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　25.2　施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　25.3　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

　　工程師同意采用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

　　26.其他變更

　　合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

　　27.確定變更價款

　　27.1　承包人在工程變更確定后14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。

　　27.2　工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。

　　27.3　工程師不同意承包人提出的變更價款，按本合同關于爭議的約定處理。

　　27.4　工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

　　第十一部分　竣工驗收

　　28.竣工驗收

　　28.1　工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發包人確認的工程施工圖紙、設備說明書、項目施工方案及整體調試和驗收計劃、有關變更的書面文件為依據驗收。

　　28.2　發包人收到竣工驗收報告后5天內組織有關單位驗收，并在驗收后5天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　28.3　發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收，或驗收后5天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　28.4　工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后重新遞交竣工驗收報告的日期。

　　28.5　發包人收到承包人竣工驗收報告后5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。

　　28.6　中間交工工程的范圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程序按本條28.1款至28.5款辦理。

　　28.7　因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

　　28.8　工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

　　28.9　工程竣工驗收符合合同規定的驗收標準后，發包方不得因其他經濟糾紛拒絕付款給承包人。

　　29.質量保修

　　29.1　本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設備或子系統按廠方提供的保修條款執行，合同另附部分原廠家質保和售后服務說明。

　　29.2　保修責任范圍：凡屬于承包方施工及承包方負責的器材質量原因造成的系統故障，屬承包方保修責任范圍，承包方免費維修。

　　第十二部分　違約、索賠和爭議

　　30.違約

　　30.1　發包人(甲方)違約。當發生下列情況時，發包人應承擔違約責任，并賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期：

　　1)本合同第23條提到的發包人不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行;

　　2)本合同第23條提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

　　3)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4)發包人沒有按照合同付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。

　　30.2　承包人(乙方)違約。當發生下列情況時，承包人承擔違約責任，并賠償因其違約給發包人造成的損失：

　　1)因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

　　2)因承包人原因工程質量達不到合同約定的質量標準;

　　3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本合同總金額。

　　30.3　一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　31.索賠

　　31.1　當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

　　31.2　發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：

　　1)索賠事件發生后7天內，向工程師發出索賠意向通知;

　　2)發出索賠意向通知后7天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

　　3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于3天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;

　　4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后3天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;

　　5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了后7天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與31.2.3、31.2.4規定相同。

　　31.3　承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按上述31.2款確定的時限向承包人提出索賠。

　　32.爭議

　　32.1　發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　32.2　發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續：

　　1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工;

　　2)調解要求停止施工，且為雙方接受;

　　3)仲裁機構要求停止施工;

　　4)法院要求停止施工。

　　第十三部分　合同解除、生效與終止

　　33.合同解除

　　33.1　發包人承包人協商一致，可以解除合同。

　　33.2　發包人不按合同的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。

　　33.3　有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同：

　　1)因不可抗力致使合同無法履行;

　　2)因一方違約致使合同無法履行。

　　33.4　一方依據本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關于爭議的約定處理。

　　33.5　合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　33.6　合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　34.合同生效與終止

　　34.1　本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　34.2　除第十一部分第29款外，發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢后，本合同即告終止。

　　34.3　合同的權利義務終止后，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　第十四部分　其他

　　35.合同文件及解釋順序

　　35.1　合同文件應能相互解釋，互為說明。組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　1)合同書

　　2)圖紙

　　3)投標書(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價)及其附件

　　4)招標文件

　　5)工程質量保修條款

　　6)標準、規范及有關技術文件

　　合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　35.2　當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師做出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本協議書關于爭議的約定處理。

　　36.語言文字和適用法律、標準及規范

　　36.1　語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。

　　36.2　適用法律和法規：本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規是：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑法》。

　　36.3　適用標準、規范

　　1)適用標準、規范的名稱：《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)、《智能建筑工程質量驗收規范》(征求意見稿)、《智能建筑設計標準》、《建筑通用布線國際標準》、《商用建筑布線標準》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》及地方現行的工程施工驗收規范。

　　2)發包人提供標準、規范的時間：開工前。

　　3)所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

　　37.圖紙

　　37.1　發包人應在簽訂合同時向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開工前一周內向發包人提供兩套圖紙。發包人需要增加圖紙套數的，承包人應代為復制，復制費用由發包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在協議書中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

　　37.2　承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

　　37.3　承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　38.不可抗力

　　38.1　不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及雙方約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。

　　38.2　不可抗力事件發生后，承包人應立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人采取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

　　38.3　因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　　1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

　　2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用;

　　3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;

　　4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;

　　5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;

　　6)延誤的工期相應順延。

　　38.4　因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　39.合同份數

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：____________

建設工程合同書 篇31

　　甲方：蘭殿濤 (以下簡稱甲方)

　　乙方：蘭學東 (以下簡稱乙方)

　　甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商，條款如下：

　　一、甲方建筑范圍

　　整棟房屋建筑及乙方施工范圍：房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱，樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。

　　二、甲方要求建筑標準及質量

　　1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面3.5米，二樓高度為3.3米，三樓陸抖墻縮飛。

　　2、內部結構需鋼筋梁柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。

　　3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間，甲方視為質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。

　　三、乙方承包施工價格及收費范圍

　　1、按照雙方磋商，乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面墻角到后面墻角，附加后面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。

　　四、甲方要求期限、付款

　　1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限為農歷五月竣工。

　　2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。

　　五、甲方提供

　　甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

　　六、安全措施

　　甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　證明人簽字：

建設工程合同書 篇32

　　甲方：

　　乙方：

　　依據其它有關法律、行政法規遵循平等自愿，公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議條款：

　　第一條，總則;

　　11本協議為雙方聯合協議，協議的各項條款對所承接的工程施工具有約束力。

　　12本協議中所稱“工程”是甲、乙雙方與施工方簽訂的《建設工程承包協議》所包括的全部內容。

　　13合作雙方是獨立平等的伙伴，按照雙方的職責分工進行合作范圍的經濟及生產活動。

　　第二條，工程項目的安排及費用

　　21乙方所承接的荊門市東寶區子陵鋪鎮“福將老年公寓”另加“團山寺”，總承包工程內容：圖紙所示內容、土建、安裝、水電、綠化、裝飾、土方道路等。

　　總工程量約為4億元左右。

　　以實際完成工程量為準。

　　22甲乙雙方根據工程需要以甲方公司名義簽訂工程施工合同，項目部由甲方委派一名督察員和一名財務人員進行現場管理，乙方組織滿足工程施工所需要的人員及設備，注入施工所需資金，工程質量以現場監理驗收為基準，以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復，并使人員穩定。

　　23本工程全部由乙方組織施工，并由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、實驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金等，往來文件中明示或暗示的所有風險及法律義務。

　　24在本項工程中，為保證工程款專款專用，工程順利進行，由建設方撥付的所有款項，均應直接轉至項目部指定賬戶。

　　25甲、乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通信等費用全部由項目部直接發放，做到專款專用。

　　26本工程甲方根據工程實際結算總價提取1%管理費，乙方按進度款支付給甲方(包括工程預付款在內都提取百分之壹的管理費(稅后金)直接打至甲方指定的賬戶上，甲方到乙方工作的所有人員的一切費用都由乙方承擔)。

　　27乙方必須保證所承攬的工程為合法項目，且乙方將與本工程項目有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給甲方，并組成與本協議相關的合同文本。

　　28乙方負責承擔工程竣工資料，做好工程竣工結算工作并負責所承擔工程的缺陷責任期的保修工作。

　　29乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項的法律、法規和規章制度。

　　如果發生工程質量問題或重大安全事故，乙方對此承擔全部責任，承擔由此產生的所有損失及費用。

　　第三條違約責任

　　31如甲、乙雙方未按照本合同的約定履行合作義務，違約方應承擔相應責任，并繼續承擔本合同義務。

　　第四條糾紛解決

　　41雙方因本協議的履行發生糾紛，應先協商解決，協商不成，由工程項目所在地人民法院管轄。

　　第五條效力問題

　　51本協議一式四分，由甲、乙雙方各持兩份，具有同等法律效力。

　　52本協議未盡事宜，由雙方協商訂立補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。

　　補充協議條款若與本協議條款相沖突，以補充協議條款為準，但不影響本協議其它條款效力。

　　53本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方完成合同規定的全部權利和義務之日起失效。

　　第六條其它條款

　　61本項工程實施過程中，雙方應信守各自在協議中的承諾，遵守誠信原則。

　　62本協議有效期內，甲乙雙方與本工程無關的其它業務各自獨自經營，自負盈虧，雙方互不承擔本協議以外的責任和義務。

　　63雙方應本著友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則，給對方提供最大的便利，使工程順利圓滿完成。

　　甲方：乙方：

　　簽訂地址：地址：

　　法定代表人或授權人：

　　協議簽字蓋章日期：年月日

建設工程合同書 篇33

　　發包人： (簡稱甲方)　　承包人： (簡稱乙方)　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：　　

　　2、工程地點： ;　　

　　3、工程范圍：二樓房頂鋼架 。　　

　　4、承包方式： 包工包料。　　

　　5、承包面積為 ㎡，每平方價格為 元。　　

　　二、合同價款　　總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。　　

　　三、付款方式　　付款方式：工程完工后經甲方驗收合格后一周內付清全部工程款。　　本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。　　甲方：　　乙方：________年____月____日

建設工程合同書 篇34

　　建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關系，保障施工現場環境保護工作順利進行。

　　甲方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，并對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。

　　施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規范。現場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。

　　建筑垃圾、生活垃圾分類存放，并應及時清理，現場出入口要設置洗車設備，確保車輪不帶泥砂上路。

　　遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，采取有效揚塵防治措施。

　　施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效揚塵措施，堆放整齊，并配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。

　　砼泵、車輛清洗處應設沉淀池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。

　　由于沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。

　　乙方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。

　　進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料凈腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。

　　施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。

　　四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。

　　水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。

　　施工現場強噪聲機具應采取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。

　　所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。

　　由于沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。

　　補充條款：

　　補充條款如下：

　　加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。

　　現場道路每天定人進行清掃、灑水;

　　所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理

　　按《揚塵取費[ ] 號文件》規定增加費率建筑1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。

　　資金投入使用情況：

　　施工道路及主要出入口： 元

　　工地施工道路及加工區域： 元

　　固定式沖洗設備： 元

　　密目網： 元

　　標示標牌： 元

　　噴淋、噴霧系統： 元

　　其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元

　　視頻監控裝置： 元

　　建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　年 月 日 年 月 日

建設工程合同書 篇35

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　為使_______________項目在濟南高新技術產業開發區實現產業化，根據國家及地方有關法律、法規，雙方本著平等、自愿、有償的原則，訂立本協議。

　　一、土地問題

　　1、土地位置及出讓方式

　　甲方同意本項目進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定項目建設地點位于占地約畝。其中獨自使用面積畝，代征道路面積畝，確切位置坐標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測后確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。

　　2、土地價格

　　為體現對本項目的支持，甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優惠價格，將項目所需該宗土地的使用權出讓給乙方，出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓值差額計萬元，由高新區參照項目單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。

　　3、付款方式

　　高新技術產業開發區規劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂后十五日內，一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金后，按國家有關規定，盡快辦妥國有土地使用證等有關手續。

　　二、工程建設

　　1、開工條件

　　按照乙方建設規劃要求，甲方承諾于_____年_____月_____日前，保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬帶網、公用天線、通電、通信、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件，確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。

　　2、工程進度

　　乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設，并嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設，保證建設進度。

　　3竣工時間

　　乙方必須在_____年_____月_____日前竣工，延期竣工時應于原定竣工日期前三十日以上時間內，向甲方提出延期說明，取得甲方認可。

　　三、違約責任

　　1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項，從滯納之日起，每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權解除協議，并可請求違約賠償。

　　2、乙方取得土地使用權后未按協議規定建設的，應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的，甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。

　　3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權時，甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。

　　4、為避免國有資產流失，保證甲方對本項目的補貼在一定時間內得到補償。自本項目正式投產起五年內，乙方向高新區稅務機關繳納的各種稅金，低于乙方已報送給甲方的項目報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時，乙方應賠償給甲方其稅金差額。即：乙方在項目報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。

　　四、其他

　　1、在履行本協議時，若發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁，沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

　　2、任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協議有關條款之規定義務時，該種不履行將不構成違約，但當事一方必須采取一切必要的補救措施以減少造成的損失。并在發生不可抗力三十日內向另一方提交協議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告，同時，提供有關部門出據的不可抗力證明。

　　3、本協議一式份，甲、乙雙方各執份。份協議具有同等法律效力，經甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。

　　4、本協議于_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。

　　5、本協議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　6、本協議未盡事宜，雙方可另行約定后作為本協議，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：