中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁 > 范文大全 > 合同范本 > 建設工程合同 > 北京市建設工程保修合同(精選31篇)

北京市建設工程保修合同

發布時間:2024-03-31

北京市建設工程保修合同(精選31篇)

北京市建設工程保修合同 篇1

  工程名稱(以單位工程為準):___________

  發包方:(甲方)_______________________

  承包方:(乙方)_______________________

  工程名稱:________________________

  本工程在保修期內如發生施工質量問題,工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

  一、保修期限

  自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

  1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;

  2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;

  3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;

  4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;

  5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

  二、保修項目內容及范圍

  1.屋面漏雨;

  2.煙道、排氣孔道、風道不通;

  3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;

  4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;

  5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;

  6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;

  7.外墻板漏水,陽臺積水;

  8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

  9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;

  10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;

  11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;

  12.因施工單位造成的其他質量問題。

  三、保修責任

  施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方,商議返修內容。屬施工單位責任的,如施工單位未能按期到達現場,建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時,建設單位有權按原設計標準自行返修,所發生的費用由原施工單位承擔。

  四、保修抵押金

  1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算,由承包方向發包方支付保修抵押金。其中:

  (1)承包一般建安工程200萬元以內的,按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計算。

  (2)單獨承包裝飾工程,按1.0%計算。

  2.本工程保修抵押金為__________________元。

  金額大寫:____________________________。

  五、保修抵押金返還

  工程保修期滿,發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

  1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為______________元。

  保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

  2.單獨承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

  六、爭議

  甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:

  第一種爭議解決方式:向________________仲裁委員會申請仲裁;

  第二種爭議解決方式:向________________人民法院起訴。

  雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

  七、合同生效與終止

  1.本合同自訂立之日起生效。

  2.工程保修期滿,發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。

  八、合同份數

  1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。

  2.本合同副本____份,由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

  九、工程質量出現永久性缺陷的,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十、屬于設計原因造成的質量缺陷,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十一、雙方議定的其他事項:__________________________________________

  承包方(施工保修單位):

  地址:

  郵政編碼:

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  (公章)

  保修合同訂立時間: 年 月 日

  發包方(用戶):

  地址:

  郵政編碼:

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  (公章)

  年 月 日

北京市建設工程保修合同 篇2

  發包方(甲方)_________

  承包方(乙方)_________

  本工程在保修期內如發生施工質量問題,工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

  一、保修期限:

  自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

  1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;

  2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;

  3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;

  4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;

  5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

  二、保修項目內容及范圍:

  1.屋面漏雨;

  2.煙道、排氣孔道、風道不通;

  3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;

  4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;

  5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;

  6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;

  7.外墻板漏水,陽臺積水;

  8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

  9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;

  10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;

  11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;

  12.因施工單位造成的其他質量問題。

  三、保修責任:

  施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方,商議返修內容。屬施工單位責任的,如施工單位未能按期到達現場,建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時,建設單位有權按原設計標準自行返修,所發生的費用由原施工單位承擔。

  四、保修抵押金:

  1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算,由承包方向發包方支付保修抵押金。其中:

  (1)承包一般建安工程200萬元以內的,按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計算。

  (2)單獨承包裝飾工程,按1.0%計算。

  2.本工程保修抵押金為_________元。

  金額大寫:______________。

  五、保修抵押金返還:

  工程保修期滿,發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

  1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為_______元。

  保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

  2.單獨承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

  六、爭議:

  甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:

  第一種爭議解決方式:向________仲裁委員會申請仲裁;

  第二種爭議解決方式:向________人民法院起訴。

  雙方約定按第____種爭議解決方式解決。

  七、合同生效與終止。

  1.本合同自訂立之日起生效。

  2.工程保修期滿,發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。

  八、合同份數。

  1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。

  2.本合同副本__份,由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

  九、工程質量出現永久性缺陷的,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十、屬于設計原因造成的質量缺陷,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十一、雙方議定的其他事項:_____________________

  承包方(施工保修單位):

  地址:

  郵政編碼:

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  (公章)

  ________年____月____日

  發包方(用戶):

  地址:

  郵政編碼:

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  (公章)

  ________年____月____日

北京市建設工程保修合同 篇3

  北京市建設工程保修合同(1994版)

  編號:

  工程名稱

  (以單位工程為準)_______

  發包方(甲方)_________

  承包方(乙方)_________

  施工合同編號__________

  交付竣工工程日期?年?月?日

  北京市工商行政管理局

  監制

  北京市城鄉建設委員會

  一九九四年十二月

  發包方(用戶)名稱:

  工程名稱:

  本工程在保修期內如發生施工質量問題,工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

  一、保修期限:

  自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

  1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;

  2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;

  3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;

  4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;

  5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

  二、保修項目內容及范圍:

  1.屋面漏雨;

  2.煙道、排氣孔道、風道不通;

  3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;

  4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;

  5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;

  6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;

  7.外墻板漏水,陽臺積水;

  8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

  9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;

  10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;

  11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;

  12.因施工單位造成的其他質量問題。

  三、保修責任:

  施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方,商議返修內容。屬施工單位責任的,如施工單位未能按期到達現場,建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時,建設單位有權按原設計標準自行返修,所發生的費用由原施工單位承擔。

  四、保修抵押金:

  1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算,由承包方向發包方支付保修抵押金。其中:

  (1)承包一般建安工程200萬元以內的,按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計算。

  (2)單獨承包裝飾工程,按1.0%計算。

  2.本工程保修抵押金為_________元。

  金額大寫:______________。

  五、保修抵押金返還:

  工程保修期滿,發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

  1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為_______元。

  保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

  2.單獨承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

  六、爭議:

  甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:

  第一種爭議解決方式:向_____________委員會申請_____;

  第二種爭議解決方式:向________人民法院起訴。

  雙方約定按第____種爭議解決方式解決。

  七、合同生效與終止。

  1.本合同自訂立之日起生效。

  2.工程保修期滿,發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。

  八、合同份數。

  1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。

  2.本合同副本__份,由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

  九、工程質量出現永久性缺陷的,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十、屬于設計原因造成的質量缺陷,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十一、雙方議定的其他事項:_____________________

  ----------------------------

  |承包方(施工保修單位):|

  |地址:|

  |編碼:|

  |法定代表人:|

  |委托代理人:|

  |聯系電話:|

  |開戶銀行:|

  |帳號:|

  ||

  ||

  |(公章)|

  ||

  |保修合同訂立時間:?年?月?日|

  |--------------------------|

  |發包方(用戶):|

  |地址:|

  |編碼:|

  |法定代表人:|

  |委托代理人:|

  |聯系電話:|

  |開戶銀行:|

  |帳號:|

  ||

  ||

  |(公章)?|

  |年?月?日?|

  ||

  ----------------------------

  附件:?建設工程質量修理通知書?工程名稱

  (以單位工程為準):

  保修合同編號:

  使用單位

  (用戶)名稱:?施工單位名稱:

  本工程于年?月?日發生質量問題,按照編號:

  《北京市建設工程保修合同》有關內容,請你單位派人檢查修理為盼。

  -------------------------

  |?質量問題及部位:|

  ||

  ||

  ||

  ||

  -------------------------

  ------------------------------------

  |?施工單位名稱:|

  |?使用單位(用戶)對修理結果的意見(由使用單位(用戶)填寫):?|

  ||

  ||

  |使用單位(用戶)公章|

  |年?月?日|

  ||

  |----------------------------------|

  |?使用單位(用戶):|

  |?通訊地址:|

  |?編碼:|

  |?電話號碼:|

  |?聯系人姓名:(公章)|

  |通知書發出日期:?年?月?日|

  |(投遞以郵戳日期為準)|

  ||

  ------------------------------------

  填表方法:

  1.本表由發包方(使用單位)填寫,一式三份,送承包方二份;

  2.承包方(施工單位)對保修項目,進行維修后,經雙方蓋章,退發包方一份,自存一份。

北京市建設工程保修合同 篇4

  合同編號:____________

  工程名稱(以單位工程為準):___________

  發包方:(甲方)_______________________

  承包方:(乙方)_______________________

  施工合同編號:_________________________

  交付竣工工程日期:_____年_____月_____日

  北京市工商行政管理局       

  北京市城鄉建設委員會   監制

  一九九四年十二月           

  發包方(用戶)名稱:______________

  工程名稱:________________________

  本工程在保修期內如發生施工質量問題,工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

  一、保修期限

  自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

  1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;

  2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;

  3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;

  4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;

  5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

  二、保修項目內容及范圍

  1.屋面漏雨;

  2.煙道、排氣孔道、風道不通;

  3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;

  4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;

  5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;

  6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;

  7.外墻板漏水,陽臺積水;

  8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

  9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;

  10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;

  11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;

  12.因施工單位造成的其他質量問題。

  三、保修責任

  施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方,商議返修內容。屬施工單位責任的,如施工單位未能按期到達現場,建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時,建設單位有權按原設計標準自行返修,所發生的費用由原施工單位承擔。

  四、保修抵押金

  1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算,由承包方向發包方支付保修抵押金。其中:

  (1)承包一般建安工程200萬元以內的,按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計算。

  (2)單獨承包裝飾工程,按1.0%計算。

  2.本工程保修抵押金為__________________元。

  金額大寫:____________________________。

  五、保修抵押金返還

  工程保修期滿,發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

  1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為______________元。

  保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

  2.單獨承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

  六、爭議

  甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:

  第一種爭議解決方式:向________________仲裁委員會申請仲裁;

  第二種爭議解決方式:向________________人民法院起訴。

  雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

  七、合同生效與終止

  1.本合同自訂立之日起生效。

  2.工程保修期滿,發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。

  八、合同份數

  1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。

  2.本合同副本____份,由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

  九、工程質量出現永久性缺陷的,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十、屬于設計原因造成的質量缺陷,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十一、雙方議定的其他事項:__________________________________________

  承包方(施工保修單位):

  地址:

  郵政編碼:

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  (公章)

  保修合同訂立時間: 年 月 日

  發包方(用戶):

  地址: 

  郵政編碼: 

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯系電話:

北京市建設工程保修合同 篇5

  合同編號:____________

  工程名稱(以單位工程為準):___________

  發包方:(甲方)_______________________

  承包方:(乙方)_______________________

  施工合同編號:_________________________

  交付竣工工程日期:_____年_____月_____日

  北京市工商行政管理局

  北京市城鄉建設委員會 監制

  一九九四年十二月

  發包方(用戶)名稱:______________

  工程名稱:________________________

  本工程在保修期內如發生施工質量問題,工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

  一、保修期限

  自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

  1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;

  2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;

  3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;

  4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;

  5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

  二、保修項目內容及范圍

  1.屋面漏雨;

  2.煙道、排氣孔道、風道不通;

  3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;

  4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;

  5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;

  6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;

  7.外墻板漏水,陽臺積水;

  8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

  9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;

  10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;

  11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;

  12.因施工單位造成的其他質量問題。

  三、保修責任

  施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方,商議返修內容。屬施工單位責任的,如施工單位未能按期到達現場,建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時,建設單位有權按原設計標準自行返修,所發生的費用由原施工單位承擔。

  四、保修抵押金

  1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算,由承包方向發包方支付保修抵押金。其中:

  (1)承包一般建安工程200萬元以內的,按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計算。

  (2)單獨承包裝飾工程,按1.0%計算。

  2.本工程保修抵押金為__________________元。

  金額大寫:____________________________。

  五、保修抵押金返還

  工程保修期滿,發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

  1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為______________元。

  保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

  2.單獨承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

  六、爭議

  甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:

  第一種爭議解決方式:向________________仲裁委員會申請仲裁;

  第二種爭議解決方式:向________________人民法院起訴。

  雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

  七、合同生效與終止

  1.本合同自訂立之日起生效。

  2.工程保修期滿,發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。

  八、合同份數

  1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。

  2.本合同副本____份,由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

  九、工程質量出現永久性缺陷的,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十、屬于設計原因造成的質量缺陷,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。

  十一、雙方議定的其他事項:__________________________________________

  承包方(施工保修單位):

  地址:

  郵政編碼:

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  (公章)

  保修合同訂立時間: 年 月 日

  發包方(用戶):

  地址:

  郵政編碼:

  法定代表人:

  委托代理人:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  (公章)

  年 月 日

  附件

  建設工程質量修理通知書

  工程名稱(以單位工程為準):____________________

  保修合同編號:_______________

  使用單位(用戶)名稱:____________________

  施工單位名稱:_______________

  本工程于_________年_____月_____日發生質量問題,按照編號:__________《北京市建設工程保修合同》有關內容,請你單位派人檢查修理。

  質量問題及部位

  施工單位名稱:

  使用單位(用戶)對修理結果的意見(由使用單位(用戶)填寫):

  使用單位(用戶)公章

  年  月  日

  使用單位(用戶):

  通訊地址:

  郵政編碼:

  電話號碼:

  聯系人姓名:                 (公章)

  通知書發出日期: 年 月 日

  (郵政投遞以郵戳日期為準)

  填表方法

  1.本表由發包方(使用單位)填寫,一式三份,送承包方二份;

  2.承包方(施工單位)對保修項目,進行維修后,經雙方蓋章,退發包方一份,自存一份。

北京市建設工程保修合同 篇6

  甲方:(建筑單位)

  法定代表人:

  職務:

  地址:

  電話:

  乙方:(承建單位)

  法定代表人:

  職務:

  地址:

  電話:

  根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

  第一條工程概況

  (1)廠房A—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積15160.6㎡;

  (2)廠房B—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積8851.82㎡;

  (3)舊宿舍在原有樓層上加二層;

  暫定廠房A、B,宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡,合總價2100萬,(每平方米以850元計價,如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。

  工程名稱:東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程

  工程項目:廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)

  工程地點:東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園

  開工期限:自開工日起300個晴天,不包括節假日,工程在期限內未能完工,如未超出一個月不獎不罰。

  第二條付款方式

  1、廠房A、B、宿舍加層,甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶,余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方,每月15日前至少支付138800元)。

  乙方指定賬戶,開戶名:鄧康強,開戶行:東莞農村商業銀行鳳崗支行,賬戶:

  2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期,其中窗框工程50萬元,窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完,按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元,廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)

  第三條建筑材料標準:

  1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。

  2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石,樓面分格原色水泥金剛砂。

  3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500X500陶瓷地磚。

  4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。

  5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿,鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。

  6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600X600的地板磚割成5塊,120MM長條磚粘貼。

  7、廠房A、B衛生間墻面用250X400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高,加層宿舍衛生間粘貼至板底。

  8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。

  9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰,只用刮膩子。

  10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰,面粘貼每平方米16元的`紙皮磚。

  11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。

  12、廠房衛生間門用鋁材料制安。

  13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻,玻璃5MM材料制安。

  14、層面防水按二布三油鋪貼。

  第四條其他事項

  1、甲方責任

  (1)、天然基礎檢測費由甲方支付。

  (2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。

  (3)、城建基礎設施費,建筑監督部門放線費由甲方支付。

  (4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。

  2、乙方責任

  (1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。

  (2)、工程公司管理費、建筑工程稅金,工人社保,費用,工地工程用水用電費由乙方支付。

  (3)、靜壓樁工程費由乙方支付。

  (4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造,樓層內排污、排水安裝,但是不包廠區內排污、排水管道及設施,不包防雷設施工程,不包水電安裝工程。

  (5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕,由乙方負責補修及費用,但甲方不可扣減工程款。

  第五條違約責任

  1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工,甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)

  2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款,若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。

  3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務,視為違約,守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。

  第六條爭議解決

  本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決,如協商不成,有權依法向人民法院起訴。

  第七條未盡事宜

  工程建設過程中,發生的不可預算的其他事項,由甲乙雙方協商另簽補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。

  本合同經雙方認可,本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,自簽訂之日起發生法律效力。

  甲方:(簽章)乙方:(簽章)

  法定代表人:法定代表人:

  年 月 日 年 月 日

  簽訂地點:

北京市建設工程保修合同 篇7

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  甲方與乙方原于________年______月______日簽訂的建設工程施工勞務承包合同,現經雙方協商同意,該合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、解除合同、撤場協議:_________________

  一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元,詳見附表~已完成工程量計價表。

  二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計_____萬元,該款項已充分考慮并包含了乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約條款約定等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他任何費用要求。

  三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計_____萬元,詳見附表~已支付費用清單表。現甲方尚欠乙方款項(扣除合同約定的已完成工程的質量保修金后)計_____萬元。本協議簽字日后甲方向乙方分付清欠款_____萬元,至此所欠款項全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。

  四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

  五、合同解除后,乙方應于日內退出工程現場并移交甲方所提供的生產工器具、設備、材料及生活用品等,不得以任何理由滯留、干擾工程的后續施工,否則應承擔拖延費元/日。

  六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議文本一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

  甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)

  _________年_______月_____日

北京市建設工程保修合同 篇8

  工 程 名 稱:__________

  工 程 地 點:__________

  合 同 編 號:__________

  設計證書等級:__________

  證 書 編 號:__________

  發 包 人:__________

  承 包 人:__________

  簽 訂 日 期:__________

  發包人: __________(甲方)

  承包人:__________ (乙方)

  發包人委托承包人承擔 的勘察設計工作,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同執行。

  第一條 本合同簽訂依據

  1.1 《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場管理規定》;

  1.2 國家及地方有關建設工程設計管理法規和規章;

  1.3 建設工程批準文件。

  第二條 設計依據

  2.1 發包人給設計人的委托書;

  2.2 發包人提交的基礎資料(已有的技術資料等);

  2.3 設計人采用的主要技術標準是:現行水利水電工程勘察設計使用的國家標準、行業標準以及相關法律法規。

  第三條 合同文件的優先次序

  構成本合同的文件可視為是能互相說明的,如果合同文件存在歧義或不一致,則根據如下優先次序來判斷:

  3.1 合同書;

  3.2 發包人要求及委托書。

  第四條 本合同項目的名稱、規模、階段、設計內容

  項目名稱:

  工程規模:。

  項目的設計階段:

  設計范圍及內容:。

  第五條 發包人向設計人提交的有關資料、文件及時間:

  5.1工程現有的技術資料及圖紙、項目概況。

  5.2 對該項目的某些特定技術要求。

  5.3發包人不能按時提供上述資料的,設計人可以順延提交成果時間。

  第六條 設計人向發包人交付的成果、設計文件的份數及時間:

  6.1提交成果資料份數及時間

  承包人提交設計成果文件數量 陸套;

  發包人下達項目勘測和設計任務之日起,提交勘測設計成果的服務期為20個日歷天。

  6.2提交設計成果文件地點

  忻城縣水利局

  第七條 費用

  雙方商定,設計費按國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知(計價格〔20__〕10號)取費,在招標中,我公司的中標費率為%,最終工程的勘測設計費等于工程批復的勘測設計費金額×中標費率(%)。

  后附中標通知書。

  第八條 支付方式

  8.1承包人完成設計任務并提交設計成果后,支付工程勘察設計費合同金額的80%給承包人;

  8.2工程進場施工后,支付工程勘察設計費合同金額的15%給承包人;

  8.3工程完工后,支付工程勘察設計費合同金額的5%給承包人。

  8.4委托方通過銀行轉賬方式支付上述費用,服務方負責開具合法發票。

  第九條 雙方責任

  9.1 發包人責任

  9.1.1 發包人按本合同第五條規定的內容,在規定的時間內向設計人提交基礎資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。發包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。

  發包人提交上述資料及文件超過規定期限5天以內,設計人按本合同第六條規定的交付設計文件時間順延;發包人交付上述資料及文件規定超過規定期限5天以上時,設計人有權重新確定提交設計文件的時間。

  9.1.2 發包人應在接到設計人提交的設計報告后一個月內及時安排審查(超百萬的工程及時向市局申請評審)。

  9.1.3 發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計返工時,雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同),重新明確有關條款外,發包人應按設計人所耗工程量向設計人支付返工費。

  9.1.4 在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,已開始設計工作的,發包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。

  9.1.5 發包人應按本合同規定的金額和日期向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔應支付金額千分之三的逾期違約金,且設計人提交設計文件的時間順延。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,并書面通知發包人。

  9.1.6 發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計文件時,須征得設計人同意,不得嚴重背離合理設計周期,且發包人應支付趕工費。

  9.2 設計人責任

  9.2.1 設計人應按國家規定和合同約定的技術規范和合同約定的技術規范、標準進行設計,按本合同第六條規定的內容、時間及份數向發包人交付設計文件(出現9.1.1、9.1.4、9.1.5規定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。

  9.2.2 初步設計初始階段,對特性分析后,要向發包人就工程概況、可能的效益情況進行全面的匯報。

  9.2.3 設計合理使用年限滿足行業規范要求。

  9.2.4 設計人對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人設計錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責采取設計補救措施外,應免收受損失部分的設計費。

  9.2.5 由于設計人原因,延誤了設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的萬分之一。設計文件提交的時間以乙方提交設計文件的日期為準,由于上級審查文件及按上級要求修改調整文件的時間不計在提交文件時間之內。

  9.2.6 設計人交付設計文件后,按規定參加有關的設計審查,并根據審查結論負責對不超出原定范圍的技術內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計文件一年內項目開始施工,負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作。

  9.2.7 設計人不能將本工程的設計工作轉包給第三方。

  第十條 保密

  雙方均應保護對方的知識產權,未經對方同意,任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發生以上情況,泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。

  第十一條 仲裁

  本建設工程設計合同發生爭議,發包人與設計人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁時,由來賓市仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,當事人又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。

  第十二條 合同生效及其他

  12.1 本合同雙方簽字蓋章即生效,合同有效期為自合同簽訂之日至20__年12月31日,在合同有效期截止之日有已開展勘測設計工作但又未完成勘測設計的項目,針對該類項目合同期限可順延半年(180天日歷天)。

  12.2 本工程項目中,設計人不得指定建設材料、設備的生產廠或供貨商。發包人需要設計人配合建設材料、設備的加工訂貨時,所需費用由發包人承擔。

  12.3 發包人委托設計人承擔本合同內容以外的工作服務,另行簽訂協議并支付費用。

  12.4 由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。

  12.5 本合同雙方簽字蓋章即生效,本合同一式陸份,發包人持肆份,設計人持貳份。

  12.6 雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。

  12.7 雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等,均為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

  12.8 未盡事宜,經雙方協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。

  此后無正文

  行政管理單位:__________設計人:__________

  法定代表人:__________ 法定代表人:__________

  發包人:__________或委托代理人:__________

  法定代表人:__________

  住所:__________住所:__________

  郵政編碼: __________郵政編碼: __________

  電話:__________ 電話:__________

  傳真: __________ 傳真:__________

  開戶銀行:__________開戶銀行:__________

  戶名:__________戶 名:__________

  帳號:__________ 帳 號:__________

北京市建設工程保修合同 篇9

  建設單位(甲方):___________  地址:_______________________  郵碼_________________________  電話_________________________  法定代表人:_________________  職務_________________________  咨詢單位(乙方):___________  地址:_______________________  郵碼_________________________  電話_________________________  法定代表人:_________________  職務_________________________  為使____建筑安裝工程的構想科學,設計和施工經濟、合理,建設速度快,誤差小,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同。  

  第一條 甲方應于________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。  

  第二條 乙方根據甲方要求,對________建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究,最后編制出設計任務書及匡算表,于________年____月____日以前交付甲方。  

  第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準,承付乙方咨詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內,甲方先付給乙方____元,待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方后____日內,再付給乙方____元。  

  第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費,由甲方負擔。  

  第五條 甲方的違約責任  

  1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料,乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。  

  2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付咨詢費,遲延一天,按遲延交付款額罰款____‰。  

  3.甲方如果中途中斷咨詢請求,乙方咨詢工作已經過半的,應付給乙方全部咨詢費;咨詢工作尚未過半,按總咨詢費的50%收費。  

  第六條 乙方的違約責任  

  1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表,遲延一天,按總咨詢費金額罰款____‰。  

  2.乙方如中途中斷咨詢,應按總咨詢費向乙方交付罰款。  

  3.乙方所提供的技術咨詢服務,因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的,應負責賠償。如果由此引起重大事故,造成嚴重后果的,還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。  

  第七條 其他約定________________________________________  本合同自簽訂之日起,甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜,需經雙方協商解決。  本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同副本一式____份,分別交________建筑工程主管部門、等單位各一份。  建設單位(甲方):_________  地址:_____________________  負責人:___________________  電話:_____________________  聯系人:___________________  銀行賬戶:_________________咨詢單位(乙方):_________  地址:_____________________  負責人:___________________  電話:_____________________  聯系人:___________________  銀行賬戶:________年____月____日訂

北京市建設工程保修合同 篇10

  工程項目名稱:_________

  發包單位(甲方):_________

  承包單位(乙方):_________

  承包單位所在地址:_________

  為了規范建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據_________有關要求,并經甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

  1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

  2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,除給予當事人批評教育外,應視情節輕重,后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

  3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

  4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規定登記上交。

  5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并報告主管領導。

  6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支持甲方執行有關規定和制度。

  7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定),按時出席甲方召集的有關會議。

  8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據具體情況和造成的后果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

  9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

  10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

  11.本協議使用時間:本工程發包,建設,竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

  12.本協議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

  13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門,紀檢監察部門,檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

  14.本協議一式六份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建筑管理所一份,送甲方紀檢(監察),檢察室備案一份。

  甲方(蓋章):_________        乙方(蓋章):_________

  法人代表(簽字):_________      法人代表(簽字):_________

  _________年____月____日        _________年____月____日

北京市建設工程保修合同 篇11

  甲方:_________

  乙方:_________

  協議標的:甲方位于“_________”的居室,以下簡稱標的。經雙方友好協商,就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號:_________,以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜,簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件,與《裝修合同》具有同等法律效力。

  1.施工過程中,乙方施工人員應認真施工,不在標的居室內飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。

  2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。

  3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應于餐后立即整理餐具,剩飯菜及棄物。

  4.乙方應設置專門的垃圾堆放處,及時清運垃圾,并保持居室內的清潔和衛生。

  5.安裝地板、地磚后,乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工,并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴禁在地板、地磚上拖動物品。

  6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項,甲方經過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。

  7.如由于乙方或其施工人員過失,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,并承擔全部責任。

  8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當造成人員傷亡的,甲方不負任何責任。

  9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必須在運抵標的居室時當場由甲方,乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收,由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符,乙方必須采取更換,補救措施。

  10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料,甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性,如果發現系假冒偽劣材料,乙方必須更換為合同中標定的產品,并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任,甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度,乙方可以向材料供應商追究相應的責任。

  11.由于乙方提供材料質量、規格等原因,造成工程質量出現問題時,乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量,規格等原因,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,并承擔全部責任。

  12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質量負責,并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下,因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失,乙方應負全部責任。

  13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室,乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料,且必須經過甲方的簽字同意。

  14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后,乙方必須在適當的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。

  15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料,如果發現問題應及時向甲方提出,甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料,之后因工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償。

  16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負責賠償。

  17.《裝修合同》附件中,所有的_________改為_________(_________厚),每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交_________元的材料費,金額按實際工程量結算。

  18.乙方必須在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。

  19.進行施工工程前,乙方和其設計師應當就設計思路,工程要點對工長、工人進行培訓。  20.開始施工后,乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況,至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況,并作書面登記。乙方質檢人

  甲方:______

  乙方:______

  日期:______

北京市建設工程保修合同 篇12

  發包人(甲方):汽車零部件有限公司  承包人(乙方):建設工程有限公司  鑒于:  甲方和乙方于________年____月____日簽署的編號為GF-20-0325的《汽車零部件有限公司年產300萬件汽車中間軸智能澆鑄新建項目建設工程施工合同》,因工程變動及建設工程實際情況,現經甲乙雙方協商一致,就原協議第四項(簽約合同價與合同價格形式)第1條內容達成如下補充協議:  

  1、將合同中第一部分《合同協議書》中第四項(簽約合同價與合同價格形式)第1條的工程原簽約合同價下調7%(百分之七),投標清單中各子項目綜合單價按以上比例作相應調整。  

  2、本協議作為原合同不可分割的部分,本協議未修改部分,按原合同執行,法律效力保持不變,原合同與本協議相沖突的以本協議為準。  

  3、本補充協議一式貳份,雙方各執壹份,雙方法定代表人或其授權委托人簽字并蓋章后協議生效。  甲方:汽車零部件乙方:XX公司有限公司  法定代表人或其授權委托人: 法定代表人或其授權委托人: 簽字: 簽字:  ________年____月2____日

  ________年____月2____日

北京市建設工程保修合同 篇13

  發包人:

  承包人:

  經發、承包人協商就“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協議:

  一、承包人向發包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。

  二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。

  三、發包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時,按承包人當月完成產值(以發包人和監理人認可為準)的80%在次月10日內支付承包人工程進度款。

  四、承包人完成本工程主體(鋼筋混凝土工程)至設計施工圖正負零時,發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層時(含地下室三層)發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層時(含地下室三層)發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層時(含地下室三層)發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。

  五、承包人墊資修建部分工程款,發包人按墊資額(以發包人和監理人認可為準)的80%分五次支付承包人。第一次,承包人完成主體至正負零發包人支付30%。第二次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層發包人支付20%。第三次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層發包人支付20%。第四次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層發包人支付20%。第五次,承包人完成主體竣工發包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。

  六、承包人墊資部分工程款,發包人支付工程款:第一次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至正負零發包人支付土石方工程款總款30%。第二次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層(含地下室3層)發包人支付土石方工程款總款20%。第三次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層(含地下室三層)發包人支付土石方工程款總款20%。第四次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層(含地下室3層)發包人支付土石方工程款總款20%。第五次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)竣工發包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。

  七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規定計取進入決算。

  八、質量保修期滿兩年,發包人返還承包人質量保證金45%。質量保修期滿三年,發包人返還承包人質量保證金40%。質量保修期滿五年,發包人返還承包人質量保證金15%,此款不計利息。保修工作產生的一切費用由承包人承擔。(發包人返還質量保證金時,扣除已墊付的應由承包人承擔的保修費用。)

  九、發包人每支付承包人工程款時,承包人提供支付款額的正規的發票給發包人。

  十、工程竣工驗收合格承包人移交給發包人,審計報告雙方認可后,發包人在4個月內完成工程余款的支付。

  十一、本工程平基土石方,土石比按該工程地勘報告提供的數據和雙方實際仗量計算,土石方運距按雙方認可運距計算,其他按定額及文件規定計算。

  十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后,其施工期達到或提前施工組織設計規定工期,發包人可另支付承包人已完工程款的5%。

  十三、本工程竣工驗收前15日,承包人提供該工程全套竣工驗收資料。

  十四、本工程計價依據只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價,其他計價定額和調差文件本工程均不采用。

  發包人(蓋章):

  法人代表(蓋章):

  年 月 日

  承包人(蓋章):

  法人代表(蓋章):

  年 月 日

北京市建設工程保修合同 篇14

  訂立合同雙方:  __省__縣__(單位),以下簡稱委托方;  __省__設計院,以下簡稱承包方。  經雙方協商,由委托方委托承包方承擔__工程的可行性研究,特訂立本合同。  

  第一條 委托方在合同簽訂之日起__天以內,向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料,并對資料的準確性負責。  1.提供數據、資料的內容如下:__(略)。  2.在合同期內,委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料,應及時提供給承包方,必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。  

  第二條 承包方應在__年__月__日以前,向委托方提交本合同工程的可行性報告,并對此承擔責任,可行性報告內容應包括:  1.經營評價指標:  (1)投資內部收益率:____。  (2)投資回收期:____。  2.貸款償還能力分析:____。  3.外匯償還能力分析:____。  4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價:____。  5.結論:____。  承包方應向委托方提交可行性報告____份。  委托方如在合同期間對____工程提出重大變更,甚至原始資料、數據有重大變動,有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時,須經雙方協商,對本合同進行修改,或增加任務變更附件,或另訂合同。  

  第三條 費用支付條款  1.本工程的可行性研究費為人民幣____元整。于合同生效之日,委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。  2.委托方中止合同時,無權要求承包方退還定金。  3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時,應雙倍償還定金。  

  第四條 違約罰金  1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時,每拖期一天,應扣除其所應得費用的千分之五,作為違約罰金。  2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤,且此等錯誤純屬承包方造成者,應扣除其所應得費用的10-30%,視錯誤性質嚴重程度而定。  3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,應另行增加費用,其數額由雙方商定。  4.委托方超過合同規定日期付費時,應償付給承包方以逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。  

  第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。  

  第六條 本合同正本一式__份,雙方各執一份。合同副本一式__份,送__各一份備案。  委托方:____(蓋章)  地址:____  負責人:____(簽名)  聯系人:____(簽名)  開戶銀行:____  帳號:____  電話號碼:____  電報掛號:____  承包方:____(蓋章)  地址:____  負責人:____(簽名)  聯系人:____(簽名)  開戶銀行:____  帳號:____  電話號碼:____  電報掛號:____                       __年__月__日訂立

  返

北京市建設工程保修合同 篇15

  建設工程借款合同正文:

  借款方:________________________________________________

  法定代表人:____________________職務:____________________

  地址:____________________郵碼:________電話:________

  貸款方:________________________________________________

  法定代表人:____________________職務:____________________

  地址:____________________郵碼:________電話:________

  根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放,建設工程借款合同。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。

  第一條借款用途:________________________________________

  第二條借款金額:借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;

  第三條借款利率:自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%.

  第四條借款期限:借款方保證從____年____月起至____年____月止,就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償,合同范本《建設工程借款合同》。

  第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。

  第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

  第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的'經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

  借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。

  第八條本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

  第九條本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。

  借款方:____________(蓋章) 貸款方:____________(蓋章)

  代表人:____________ 代表人:____________

  ____年____月____日 ____年____月____日

北京市建設工程保修合同 篇16

  建設單位:(以下簡稱甲方)

  承包商:(以下簡稱乙方)

  根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關建設工程管理辦法,委托人同意將建設工程委托給代理人實施代理管理,本著平等、自愿、誠實信用的原則,就代理管理事項協商一致,訂立本合同。

  一、項目概述

  項目名稱:

  工程現場:

  工程內容:

  土地面積:

  總投資(預計投資):

  項目批準號:

  二、總工期

  總共個xx日歷日

  三、質量標準

  有資格的

  四、發包價格

  客戶接受______%的建筑安裝費用(含建筑安裝主體、室外總體及其他配套工程,不含勞保統籌)、勘察費用、考古費用、規劃設計費用、檢測費用、監理費用、咨詢費用及其他與施工管理相關的費用作為代理人的施工管理費。

  五、合同組成文件

  構成本合同的文件包括:

  1、雙方批準的有關項目變更和談判的書面文件或協議修改文件

  2、委托施工合同

  3、本合同的特殊條款和條件

  4、合同的一般條款和條件

  5、描述代理建設項目的技術文件

  6、如果構成本合同的標準、規范和相關技術文件之間存在任何歧義或不一致,應按上述順序進行解釋。

  六、項目進度目標

  七、本協議和本合同第二部分“通用條款”中的詞語的含義分別給予它們相同的定義。

  八、代理人向委托人承諾,按本合同規定承擔本合同專用條款約定范圍內的工程委托施工工作。

  九、委托人向代理人承諾,按本合同專用條款約定的期限、方式和幣種,支付代理人施工管理費。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

北京市建設工程保修合同 篇17

  甲方: (以下簡稱甲方)

  乙方: (以下簡稱乙方)

  為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求,及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下條款:

  一、 承包方式與要求:

  該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質,主要人員要有資格證書。

  二、承包范圍:

  包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔,同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規范規定、結合現場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。

  三、承包內容及價格:

  經議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包,包含內容如下:

  1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。

  2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。

  3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料,存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。

  4、配合甲方簽證資料的編輯打印,甲方需提供底稿。

  5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的復印機及聲像資料設備。

  四、付款方式:

  本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等,工程結構封頂付給總款的50%,余款工程竣工驗收后一次性付清。

  五、質量要求:

  乙方必須按現行工程竣工資料的規范要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂,必須保證工程技術資料達到合格標準,符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。

  六、雙方職責:

  1、甲方職責:及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料,不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。

  2、乙方職責:保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步,真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。

  七、其它事項:

  1、乙方必須保證每周到工地兩次以上,便于掌握工程進度,遇到重要事情隨叫隨到。

  2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內完成,超出時限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工資給乙方。

  3、甲方如將分部工程對外進行分包時,分包工程資料費由分包單位另付,如資料由分包方完成,乙方配合整理存檔。

  4、未盡事宜雙方協商解決,補充協議具有同等法律效力。

  八、違約責任

  1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方不得違反,否則追究違約方經濟責任。

  2、本協議一式二份,雙方各執一份,經雙方簽字后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

北京市建設工程保修合同 篇18

  發包人(全稱) (以下簡稱甲方)

  承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工協商一致,訂立本合同。

  一、 工程概況

  工程名稱: ※

  工程地點: ※

  結構形式: 框架剪力墻 層數:地上28層地下1/2層 建筑面積:※

  群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)

  工程立項文號: ※

  資金來源: 自籌

  二、 工程承包范圍

  承包范圍: ※

  不包括的工程范圍: /

  三、 合同工期

  總日歷天數 1080 天

  開工日期:__※年10月10日

  竣工日期:__※年9月23日

  四、 質量標準

  工程質量標準: 合格

  四、 合同價款

  1、合同總價(大寫):※(人民幣)(小寫)¥: ※ 元(其中:工程預留金 20xx萬元、零星工作費 / 元,安全防護、文明施工措施費 ※ 元,工程分包和材料購置費 / 元,總承包服務費 / 元。)

  2、綜合單價:詳見承包人的報價書。

  五、 組成合同的文件

  組成本合同的文件包括:

  1、 本合同協議書

  2、 本合同專用條款

  3、 本合同通用條款

  4、 中標通知書

  5、 投標書、工程報價單或預算書及其附件

  6、 招標文件、答疑紀要及工程量清單

  7、 圖紙

  8、 標準、規范及有關技術文件

  雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

  七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

  八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

  九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

  十、合同生效

  10.1合同訂立時間: 20xx 年 9 月 30 日

  10.2合同訂立地點: ________________________

  10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

北京市建設工程保修合同 篇19

  甲方:__________

  乙方:__________

  經甲乙雙方友好協商,甲方同意將_______工程的______施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協議:

  一. 工程概況

  1. 工程名稱:______________

  2. 工程地點:________________

  3. 承包范圍:_______________

  4. 承包方式:包工、包料、包費用

  5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起______個日歷天。

  6. 工程質量:本工程為合格工程

  二. 合同單價和付款方式

  1. 合同單價:_____________

  2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。

  4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

  三.技術要求和質量標準_______________________

  四.違約責任和安全責任

  1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款______%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的_____%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

  2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

  五.爭議或糾紛處理

  1. 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。

  2. 當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議,雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

  六.保修

  1. 本工程保修期為_____年

  在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知后_____小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。

  七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執____份,乙方執____份。

  甲方(簽章):____________

  電話:_____________

  日期:_____________

  乙方(簽章):____________

  電話:_____________

  日期:_____________

北京市建設工程保修合同 篇20

  甲方(買方):  乙方(賣方):  甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則,在協商一致的基礎上,簽訂本合同:  

  一、合同標的  

  1.1乙方根據要求向甲方提供【網絡監控設備一批】(詳見附件【一】)。  

  二、交付方式  

  2.1乙方應按下述要求將產品交付甲方:  

  2.

  1.1交付期限:合同簽訂后【】內交付。  

  2.

  1.2交付地點:【需方自提】。  

  2.

  2.3交付方式:【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。  

  三、運費及風險轉移  

  3.1乙方將產品送至甲方指定的交付地點,并承擔運輸費用以及運輸途中的一切風險,風險自產品運到甲方指定地點并經甲方驗收合格簽收后轉移到甲方。因包裝不當等原因造成的產品滅失、損壞,由乙方負責。  

  四、質量保證  

  4.1乙方保證交付的產品與雙方約定的式樣、質量完全符合,且符合甲方正常使用要求,不存在任何質量瑕疵。  

  4.2因產品質量問題引起的一切人身、財產損失,乙方應承擔全部賠償責任。  

  五、合同價款及支付  

  5.1本合同采購價款:大寫人民幣【壹拾柒萬叁仟貳佰壹拾陸元整】,小寫:【173216元】。該合同價款已包括乙方履行本合同的全部報酬和所需的全部費用。除另有約定外,甲方無需就本合同項下事項向乙方支付上述價款之外的任何其他費用。  

  5.2甲方憑乙方開具的相應金額的發票并按以下第【1】種方式向乙方付款:  

  (1)一次性支付:甲方在收到乙方全部產品,并驗收合格簽收后支付。  

  (2)分期支付:甲方分期向乙方支付本合同采購價款: 【 】。  

  六、質量保修  

  6.1乙方提供自產品出貨之日起【________年】的保修服務。對于產品交付檢驗的不合格品,乙方將予以更換。  

  七、違約責任  

  7.1乙方不能按時交貨的,每逾期【一周】應向甲方按合同總價  【1】%的標準支付違約金(不足【一周】的按【一周】計算)。乙方不能按時交貨超過【三周】的,甲方有權解除合同。違約金不能彌補所造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。  

  八、爭議解決  

  8.1合同在履行過程中若發生爭議,由雙方友好協商解決。若協商不成,向甲方所在地有管轄權的法院起訴。  

  九、其他約定事項  

  9.1合同變更:本合同一經簽訂,雙方不得變更或擅自解除,如需變更,只能以雙方簽字蓋章的書面文件(包括傳真件)進行,該類文件視為本合同的有效組成部份。  

  9.2本合同一式【肆】份,雙方各持【貳】份,經雙方簽字蓋章后生效;本合同傳真件具有同等的法律效力。  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________  ________年____月____日 ________年____月____日【工程工程合同合集8篇

北京市建設工程保修合同 篇21

  上訴人(一審被告、反訴原告):_______________________環保工程有限公司

  法定代表人:_________________

  被上訴人(一審原告、反訴被告):______________________

  法定代表人:_________________

  上訴人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

  上訴請求

  1、請求撤銷一審判決,依法改判;

  2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

  事實和理由

  _____________

  綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。據此,上訴人依法提出上訴,請求上級人民法院依法查明事實,正確適用法律,撤銷一審錯誤判決,依法駁回原告的訴訟請求,支持反訴原告的反訴請求。

  此致

  __________市中級人民法院

  上訴人:______________

  20__________年__________月__________日

北京市建設工程保修合同 篇22

  合同訂立時間:_________________

  合同訂立地點:_________________

  九、合同生效

  本合同雙方約定后生效。

  委托人(蓋章):_________________受托人(蓋章):_________________

  法定代表人(簽字或蓋章):_________________法定代表人(簽字或蓋章):_________________授權代理人(簽字或蓋章):_________________授權代理人(簽字或蓋章):_________________單位地址:_________________單位地址:_________________

  郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________

  聯系電話:_________________聯系電話:_________________

  傳真:_________________傳真:_________________

  電子信箱:_________________電子信箱:_________________

  開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________

  帳號:_________________帳號:_________________

北京市建設工程保修合同 篇23

  發包方:以下簡稱甲方

  承包方:以下簡稱乙方

  為了明確雙方權利義務,根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同,供嚴格履行。

  一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程,包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等,原則上全部發包給乙方承包建設。  層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。

  二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設,或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務;經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的,乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。

  三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包,均由乙方協助相關手續和協調服務,甲方確保承包商按工程決算金額支付1%服務費給乙方;甲方確保現有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應,價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商的合同之中,或由承包商向乙方書面承諾。

  四、工程造價原則上按照《年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定,各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時,工程造價結算相應調整。

  五、工程期限

  各單項工程按雙方書面確認的工期執行。

  六、乙方負責協調各承包單位與項目地建設主管部門的關系,按甲方要求組織工程項目驗收備案。

  七、結算辦法

  1、乙方承包并直接建設的工程項目的工程款結算辦法:按單項工程承包合同規定條款執行。

  2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法:由甲方與分包商直接辦理工程款結算。

  3、乙方承包并直接建設工程項目以外的供應材料貨款結算辦法:乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。

  4、乙方協助工程服務費由分包商按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付,工程決算造價金額有增減的,服務費多退少補,均由乙方憑分包商付款通知和收據在甲方領取。

  八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任,甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位,如延期付款,甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。

  九、本合同發生糾紛時,當事人雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方均可向人民法院起訴解決。

  十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。

  十一、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份,自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

  甲方:_________乙方:_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

北京市建設工程保修合同 篇24

  建設工程借款合同

  合同編號:

  貸款方:___

  借款方:___

  根據國家規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。

  第一條 借款用途_________________________________________________________

  第二條 借款金額 借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。

  第三條 借款利率 自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率20%。

  第四條 借款期限 借款方保證從__年_月起至__年_月止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

  第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。

  第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

  第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

  借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。

  第八條 本合同條款以外的其它事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

  第九條 本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。

  借款方___(蓋章) 貸款方___(蓋章)

  負責人:___ 負責人:___

  地 址:___ 地 址:___

  簽約日期:___

  簽約地點:___

北京市建設工程保修合同 篇25

  安裝使用單位(甲方):_________  設備施工單位(乙方):_________  為約束甲乙雙方有效執行相互協商并達成的節電工程施工合同。特簽定如下條款:  

  第一條 設備安裝使用的條件、經濟效益  

  1.甲方提供整體用電費用、用電負荷情況的準確資料,并協助乙方對以上各項資料測試核準。  

  2.乙方依據甲方提供并經測試核準后的資料,給甲方做節電工程的方案和預算。  

  3.經濟目的:按照乙方的改造工程方案將使甲方的總體節電率達到_________%。  

  第二條 所安裝節電設備名稱、型號、質量、單價、數量、金額  名稱 型號 規格 質量標準單價 備注  合計  

  第三條 使用、維護、保修責任  本公司的產品保修期________年,________年維修。使用年限在________年以上。  

  第四條 安裝條件和結算條件  

  1.甲乙雙方共同確定節電設備安裝前后同一負載,同一時段用電量情況進行測試。測試結果甲乙雙方簽字作為合同附件,如果測試結果達到

  第一條

  第三款節電率后。甲乙雙方則按改造方案實施全部改造工程內容。該節電設備計入總工程款中;如果甲方因故不能實施進一步改造工程,則需要將乙方已安裝節電設備款在甲乙雙方共同認定的測試結果簽字后即付給乙方。  

  2.甲方認可乙方的測試結果,同意進行總體工程實施安裝前,甲方應向乙方支付總工程款的30%。乙方將節電設備運到安裝現場安裝施工前,甲方應向再次乙方支付總工程款的30%。安裝結束并遠行正常后十個工作日內結算所有工程款。否則視為違約。  

  3.甲方可以按照乙方開戶銀行的要求進行節能貸款。專款專用,貸款將全部付給施工單位。施工單位保證工程質量和用電設備的正常運行。甲方要用節電費用負責按規定時間分期還貸。  

  第五條 雙方責任及義務  

  1.甲方須提供準確用電量及負載等情況和提供必要的條件及幫助。  

  2.甲方在節電設備安裝后,須嚴格按照產品說明書要求對設備進行操作和維護,如未能按照規程操作,造成設備損壞,則乙方不負責任。  

  3.甲方保證在節電設備安裝后的測試期內,不增減該條線路的用電設備數量和負載。否則因此未達到約定的節電效果,乙方不承擔責任。  

  4.乙方須按本合同規定的質量標準和保證提供合格的產品,并達到本合同約定的效果指針。  

  5.在以上前提下,如乙方設備達不到本合同約定的節電率,則無條件撤回設備。并將試用部位恢復原狀,如造成經濟損失,則如數給予賠償。  

  第六條 違約責任  如雙方任何一方違反本合同項下條款規定,造成本合同無法執行,則須給對方賠償不少于本合同標的額5%的經濟損失。并在合同簽定地的經濟仲裁委員會裁決后一個月內付給對方。  

  第七條 本合同如有未盡事宜,雙方協商解決,以補充文件為準。  

  第八條 本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。如需公正雙方另行協商。  

  第九條 本合同自簽字蓋章日起生效,雙方自覺遵守。  甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________  ________年____月____日 ________年____月____日  簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________  委托方(甲方):  姓 名____  身份證號碼____  住所地址____  編碼____  聯系電話____  被委托方(乙方):  企業名稱____  法人代表____  企業所在地址____  證書編號____  編碼____  聯系電話

北京市建設工程保修合同 篇26

  建設單位,____________,以下簡稱甲方;  拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方。  根據 __________ 建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。  一,乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于一九 ________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。  二,乙方應于一九________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元。  三,甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:  

  1,乙方自行找房周轉,每人每月補助______元;  

  2,由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;  

  3,乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助______元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。  四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______間,______層______號,配有______等設備。  五,乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。  六,甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期____日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期____日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。  乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期____日,應向甲方償付違約金______元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。  七, 其它:______________________________________________________________.  本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。  本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局,XX銀行,建委,計委____等單位各留存一份。  建設單位(甲方):_____________________________________(公章)  地址:__________________________________________  代表人:__________________________________________________  電話:_____________________________________________________________  銀行賬戶:_________________________________________________  拆遷戶(乙方)代表人:_____________________________(蓋章)  家庭18歲以上成員:______________________________(蓋章或簽名)  地址:____  ________________________________  (乙方如系單位,則應有單位公章,地址,代表人,電話,銀行賬戶

北京市建設工程保修合同 篇27

  設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞:建設工程,防控,措施,風險,合同

  建設工程民法典律風險防控措施本文簡介:摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

  雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。

  近幾年來,伴隨著建筑行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。

  究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

  針對建設工程合理法

  建設工程民法典律風險防控措施本文內容:

  摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

  雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。

  近幾年來,伴隨著建筑行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。

  究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

  針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析,力求找到防范這類風險的有效策略,為建筑行業的整體發展提供支持。

  關鍵詞:建設工程合同;法律風險防控

  近些年來,雖然我國的建筑行業法規體系建設已經取得了一定的成績,但伴隨著建設項目的日益增多,無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。

  且風險一旦發生,責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任,甚至將企業推入到生存危機當中。

  因此,建筑施工單位必須提高自身的法律風險防范能力,實現企業的長期健康、穩定發展。

  1建設工程合同的法律風險種類

  11采購合同

  在建筑施工的過程中,會涉及到多種物資的采購,同時產生多種物資采購合同。

  在這些物資采購合同中,就存在很多不合理、不明確、不公平之處,給其它后續工作帶來諸多風險隱患。

  例如在機械設備采購合同中,只標明了采購價格和生產廠家,卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名,或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。

  對方一旦出現違約行為,無法通過這種信息不全的采購合理進行追責,給違約方逃避責任提供了可乘之機。

  12分包合同

  現階段,很多施工單位會將部分施工環節進行分包,分包的內容、形式有多種多樣,承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。

  在這種情況下,雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。

  但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力,所謂的分包合同只是形同虛設而已,還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同,造成很多不合法的轉包和分包現象。

  例如由于分包單位根本不具備施工資質,只能將承包項目進行再次轉包,最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。

  13擔保合同

  施工單位在進行風險擔保時,往往會涉及到很大的金額。

  一旦擔保業務出現問題,就會對企業的經濟效益造成極大的沖擊和影響。

  具體的說,擔保合同風險主要包括:合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。

  14勞動合同

  勞動合同風險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。

  具體風險包括:短期雇傭不簽訂勞動合同,或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款,個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合,導致勞動合同不具任何法律效力。

  2工程合同的階段性風險

  21合同簽訂階段

  施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括:首先,在招標環節中,對相關單位的經營資質營審核不細致、不到位。

  其次,在合同條款中,對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確,也缺乏合理性;還有,合同內容與國家的法律法規相違背,沒有體現出公平性與公正性,合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。

  22合同履行階段

  合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。

  因此,這一環節對于建設工程來說非常重要。

  但是,在雙方履行約定的過程中,卻存在著很多的風險隱患。

  具體表現為以下幾個方面:首先,業主在履行合同的過程中存在某種違約行為,但施工單位卻沒有及時發現,或沒有及時做出反應,最后導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次,施工單位在履行合同的過程中,不能對執行過程進行有效管控,導致施工合同執行不到位或不充分,對各類合同文件管理的效果也不夠好,嚴重影響著合同的執行效果。

  23合同終止階段

  之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患,是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風險防范措施,往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段,覺得合同終止階段不會對自身造成什么負面影響和傷害。

  其實,這種想法是錯誤的。

  如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密,就容易導致合同中的保密信息外泄,或被不些不法分子所利用,給企業帶來極大的風險隱患。

  3建設工程民法典律風險的防范措施

  31完善相關管理制度

  要想實現建設工程合同的有效管理,首先要建立起完善的合同管理制度。

  對施工中的具體情況進行全面、細致的審查,并結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測,從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正,或通過雙方和協商進行修訂。

  在合同起草階段,雙方要對條款內容進行積極的補充與完善,這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環節來說都是非常重要的。

  企業要想很好規避合同風險,就要提高施工單位的準入標準,嚴格把控相關審核流程,最大限度的提高合同的法律效力,使自身利益在法律的框架內得到有效保護。

  32強化責任意識與法律意識

  為了避免合同履行過程中出現不可控的風險,想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識,使雙方能夠充分地了解和學習與建筑行業相關的法規法律和制度政策,確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。

  企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識,保證建筑工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。

  只有這樣,才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛,保證施工過程的順利推進,提高了建設工程合同的踐行力與約束力。

  33對履行合同的過程加強監管

  強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行,確保各項條款的有效落實。

  施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門,對施工過程進行監管,確保每一個環節都符合質量要求。

  針對合同中的主要條款,相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細致、及時到位的檢查。

  只有這樣,才能有效保障合同條款的落實情況。

  與此同時,施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法,對于在防范法律風險工作中具有突出貢獻者,要給予相應的獎勵,對于給企業帶來風險或造成損失的人員,要視情況給予一定的處罰,最大限度地避免由于法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。

  34提高管理人員的業務水平

  對于建筑工程的承建雙方企業來說,合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。

  因此,必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神,進而提升他們的綜合素質水平。

  企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓,規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗,也可以結合培訓內容進行業務考核,確保培訓的實際成效。

  只有這樣,才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。

  4結束語

  在建筑行業中,不論是建設單位還是施工單位,民法典律風險都會或多或少的存在,企業應將其視為推動自身快速成長的動力。

  在日常經營和施工管理的過程中,不斷完善自身的管理體系,做好工作人員培訓工作,從而對法律風險進行有效控制與防范,使企業能夠在可控的風險范圍內實現健康發展,強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。

北京市建設工程保修合同 篇28

  甲方(委托人):___________________________

  乙方(居間人):___________________________

  甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:

  一、委托事項

  1、乙方接受甲方委托,負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

  2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。

  二、乙方的義務

  1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

  2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

  3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。

  4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。

  5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

  6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。

  三、甲方義務

  1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

  2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。

  3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。

  四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

  1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。

  2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內,應支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按_______________%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后____________日內全部結清。

  3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

  五、居間費用的承擔

  居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。

  六、保密事項

  1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

  2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

  3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。

  七、合同終止

  1、本合同簽字生效后,如果至__________________年__________________月__________________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。

  2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。

  3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。

  八、爭議解決方式

  如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

  九、其他事項

  1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

  2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。

  甲方(蓋章):__________________乙方(蓋章):__________________

  ____________年_________月______日____________年_________月______日

北京市建設工程保修合同 篇29

  上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司,住所地__________

  法定代表人:__________,職務經理。

  被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。

  被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。

  上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現依法提起上訴。

  上訴請求:

  請求依法撤銷原判,發回重審,或查明事實后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

  事實與理由:

  原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

  首先,原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

  內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業,自公司成立以來,從未設立任何項目部,更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為,內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體,不存在隸屬關系,也無法律上的任何利害關系。

  上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務,但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關,原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

  上訴人認為,本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

  其次,原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

  原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

  總之,原判認定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

  此致

  _______中級人民法院

  上訴人:_______燃氣有限公司

  _____年_____月_____日

北京市建設工程保修合同 篇30

  建設項目:_______________

  貸款方(甲方):_______________

  借款方(乙方):_______________

  根據國家規定,乙方為進行基本建設所需貸款,經甲方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。

  第一條

  乙方根據批準的年度基本建設計劃,向甲方借款人民幣(大寫)_________元,用于_________建設工程。預計分季用款:一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

  第二條

  借款用途:購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

  第三條

  貸款利息,按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的,從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款,從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動,本合同貸款利率根據政策相應調整。

  第四條

  甲方提供的貸款,乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止,全部還清。上述還款期限,如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整,需要延長或縮短時,雙方通過協商計算,調整還款年限,并簽訂補充文本。

  第五條

  貸款還本付息的資金來源,雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償:

  1.基本建設收入;

  2.新增固定資產的基本折舊基金;

  3.固定資產稅;

  4.利潤。

  乙方還款超過合同期限,還本付息的資金來源按規定辦理。

  第六條

  乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協議作為合同附件。

  第七條貸款到期,乙方如不能按期償還,由擔保人代為償還,擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還,甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產歸還貸款。

  第八條

  乙方在本合同規定的貸款總額內,根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃,送甲方審查,甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內,按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

  第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款,甲方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的,應按規定減收利息。

  第十條 聲明及保證

  甲方:

  1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

  2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

  3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  乙方:

  1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

  2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

  3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  第十一條 保密

  雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

  一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

  第十二條 不可抗力

  本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

  如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

  第十三條 通知

  1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

  2.各方通訊地址如下:_________。

  3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

  第十四條 爭議的處理

  本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

  本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

  1.提交_________仲裁委員會仲裁;

  2.依法向人民法院起訴。

  第十五條 解釋

  本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

  第十六條 補充與附件

  本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

  第十七條 合同效力

  本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

北京市建設工程保修合同 篇31

  發包人(全稱):_____________________________

  承包人(全稱):______________________________

  根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部,國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規,自愿、平等、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同,共同信守。

  第一條、工程事項

  1.1工程名稱:_______________________________________;

  1.2工程地點:_______________________________________;

  1.3工程內容:_______________________________________;

  1.4工程開竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。

  第二條、工程承包范圍

  2.1承包范圍:乙方包工,包料。

  第三條、發包人工作

  3.1甲方向乙方提供設計圖紙,核定乙方的施工方案。

  3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿,方便乙方施工。

  第四條、承包人的權利和義務

  4.1按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工,保證按期完工。

  4.2施工中做到文明施工,嚴格按照安全標準組織施工。

  4.3乙方編制施工方案,由甲方審定后實施。

  4.4乙方保證按圖施工,不得私自變更甲方圖紙,如需更改必須與甲方溝通協商。

  第五條、工程造價和結算

  5.1工程總價:大寫_________________________________。

  5.2結款方式:合同簽訂之日,甲方付給乙方__________元為預付款。

  5.3乙方材料及工人進場再付工程款_______%大寫__________元

  5.4工程全部結束驗收合格后,甲方向乙方付清余款。

  5.5工程結束三天內為工程驗收期,逾期視為工程合格。

  第六條、工期順延

  由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤,工期相應順延。

  6.1不可抗力及自然災害因素,如雨、雪等天氣;地震、洪水等天災。

  6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項,使施工不能正常進行。

  第七條、違約責任

  7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外,任何一方違約造成的損失,由違約方承擔賠償責任。

  7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地,方案回復,支付工程款的,乙方可以要求順延工期,同時引起的停工待料,延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

  第八條、爭議解決方式

  8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決,協商不成的可向當地人民法院起訴。

  第九條、其他

  9.1協議未盡事宜,甲乙雙方可以洽商,簽訂補充協議,補充協議具有同等法律效應。

  第十條、合同份數及生效日期

  10.1本協議一式兩份,甲乙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。

  甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________

  ___________年_________月________日___________年_________月________日

北京市建設工程保修合同(精選31篇) 相關內容:
  • 北京市建設工程保修合同(精選14篇)

    北京市建設工程保修合同(1994版)編號:工程名稱(以單位工程為準)_______發包方(甲方)_________承包方(乙方)_________施工合同編號__________交付竣工工程日期?年?月?日北京市工商行政管理局監制...

  • 北京市建設工程保修合同

    合同編號:____________工程名稱(以單位工程為準):___________發包方:(甲方)_______________________承包方:(乙方)_______________________施工合同編號:_________________________交付竣工工程日期:_____年_____月_____日北京...

  • 建設工程保持廉潔協議書(通用32篇)

    建設工程保持廉潔協議書 工程項目名稱:________發包單位(甲方):________承包單位(乙方):________承包單位所在地址:________為了規范建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關于在工程建設中深...

  • 建設工程合同擔保協議(通用31篇)

    委托方:___________________(甲方)開戶銀行:___________________(乙方)建設單位:___________________(丙方)根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號文件精神,為加強_____________市建設工程“質量保證金”管理...

  • 單位建設工程的承包合同(精選31篇)

    甲方:蘭殿濤 (以下簡稱甲方)乙方:蘭學東 (以下簡稱乙方)甲方蘭殿濤,需建房屋三間,由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商,條款如下:一、甲方建筑范圍整棟房屋建筑及乙方施工范圍:房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁...

  • 建設工程借款合同(精選34篇)

    借款方:法定代表人:地址:電話:貸款方:法定代表人:地址:電話:根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。...

  • 建設工程前期施工合同(精選31篇)

    甲 方:住 所 地:法定代表人(負責人):開戶行:賬 號:項目聯系人:通訊地址:手 機:電 話:電子信箱:乙 方:住 所 地:法定代表人(負責人):開戶行:賬 號:項目聯系人:通訊地址:手 機:電 話:電子信箱:建設工程前期技術服務合同...

  • 國家建設工程的簡單版合同范本(通用35篇)

    發包方,甲方:承包方,乙方:根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關的法律法規;雙方本著誠實信用,公平合理,互惠互利的原則,簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協議...

  • 供貨合同范本(建設工程)(精選33篇)

    燈具銷售合同要如何確定各項指標,如何確保企業在平等互利的基礎上發展貿易,有關方按下列條件簽訂本協議:1.訂約人供貨人(以下稱甲方):銷售代理人(以下稱乙方):甲方委托乙方為銷售代理人,推銷下列商品。...

  • 私房建設工程合同(精選34篇)

    房主人(甲方):_________________承建人(乙方):_________________根據《_________________》、《建筑法》的有關規定,結合本房屋修建工程的具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。...

  • 拆遷房屋合同 (建設工程)(精選33篇)

    訂立合同雙方:建設單位:____,以下簡稱甲方;拆遷戶(單位):____市(縣)____區(鎮)____街(路)____號房主(代表人)____,以下簡稱乙方。根據____建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。...

  • 建設工程委托檢測合同(通用3篇)

    甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)為了順利完成公司所承接的工程項目,提高公司的管理水平,明確雙方的責任,公司與項目檢測單位本著平等、自愿、公平與誠信的原則,簽訂如下責任協議:一、工程名稱:二、工程地點:三、工程期限...

  • 建設工程居間合同(精選6篇)

    業主或總承包方:(以下簡稱甲方)委托人及單位:__________________________(以下簡稱乙方)居 間 人:______________________________依照《中華人民共和國合同法》第二十三章居間第四百二十四條、第四百二十九條之規定,經當事人雙方協商...

  • 建設工程承發包安全管理協議(通用3篇)

    發包單位:_________承包單位:_________為貫徹“安全第一,預防為主”的方針,根據_________和國家有關法規,明確雙方的安全生產責任,確保施工安全,雙方在簽訂建筑安裝工程合同的同時,簽訂本協議。...

  • 建設工程可行性研究合同書(精選32篇)

    委 托 方:____________________________________地 址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________承 包 方:____________________________________地...

  • 建設工程合同
主站蜘蛛池模板: 毛笔玩弄高潮h | 久久精国 | 久久看视频 | 日本一区二区三区高清在线观看 | 美女爽到高潮嗷嗷嗷叫免费网站 | 男人女人午夜视频免费 | 波多野结衣爽到高潮大喷 | 色老板最新地址入口处 | 中文字幕熟妇在线观看 | 国产精品久久AV免费观看软件 | 2019天天干天天色 | 人人爽人人爽人人片 | 亚洲免费在线 | 欧美日韩视频在线播放 | 日本黄色片aaaa | 日韩欧美一级精品久久 | 又大又爽又黄无码A片在线观看 | 日日狠狠久久偷偷四色综合免费 | 色播一区 | 日本中文字幕a∨在线观看 国产系列视频二区 | 公交车掀开奶罩边躁狠狠躁视频 | 亚洲天堂免费视频 | 黄色影视在线播放 | 未亡人人妻一区三区三区 | 91九色视频网站 | 午夜精品免费 | 99精品国产三级在线观看 | wwxxxx日本| 一个人看的视频www在线 | 欧美精欧美乱码一二三四区 | 免费观看成人毛片a片2008 | 日韩国产一区久久 | 无码精品第1页 | 色花堂永久地址 | 在线观看国产丝袜控网站 | 欧日韩一区二区三区 | 少妇9999九九九九在线观看 | 91成人一区 | 久久久久久久久久久亚洲 | 欧美第一色 | 久久99国产综合精品不卡 |