道路建設施工合同樣本(精選33篇)
道路建設施工合同樣本 篇1
甲方:
乙方:
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成,經甲乙雙方共同協商,達成如下協議:
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容:
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求:
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設置4個錯車道,錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大縱坡不得大于10%,縱坡長度不得大于80米,彎道最小半徑不得小于15米。
3、土質邊坡按1:0.5-1:0.75,堅石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基開挖工程后,由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元,乙方進場并完成500米的路基開挖后,甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工,經鄉人民政府組織相關部門驗收合格后,一次性付清工程款。
五、施工安全責任:
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規程施工,達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故,造成的一切后果由乙方自負,甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務:
1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒絕支付費用,所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作,如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的,從第3天算起,每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中,乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份,自雙方簽字之日生效。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
道路建設施工合同樣本 篇2
一、工程概況
工程名稱:________________
工程地點:________________
工程內容:________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:________________
資金來源:________________
二、工程承包范圍
承包范圍:________________
三、合同工期:_________________
開工日期:________________
竣工日期:________________
合同工期總日歷天數_____________天
四、質量標準
工程質量標準:________________
五、合同價款
金額(大寫):________________元(人民幣)
¥:________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:_________________
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:______________年_________________月_________________日
合同訂立地點:_____________
本合同雙方約定__________________后生效。
發包人:_________________(公章)________________承包人:_________________(公章)___________________
住所:________________住所:_________________
法定代表人:_____________法定代表人:_________________
委托代表人:_____________委托代表人:_________________
電話:________________電話:_________________
傳真:________________傳真:_________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
賬號:________________賬號:_________________
郵政編碼:_____________郵政編碼:________________。
道路建設施工合同樣本 篇3
甲方:________人民醫院
乙方:________工程有限公司
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:________人民醫院
3、工程承包方式:包工包料
二、工程裝修內容
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥ ________元。
四、工程期限
工程開工日期:
工程竣工日期:_____年____月____日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協商解決。
5、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:_______
乙方單位名稱:_______
_____年____月____日
道路建設施工合同樣本 篇4
甲方: 乙方: 依據民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守!
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程!
二、承包范圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工!
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:采用外厚防水卷材
4、全部包工包料,單價為元平方!
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工!
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準!
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年!
六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。 在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。 達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準,并在主體施工單位施工完回填土方后,____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后,承包人應及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金,在保修期滿后的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付!
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿!
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收 所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后,方可進入下道工序的施工。 十
一、安全施工文明施工 安全生產,文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及
第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其余由承包人承擔。 十
二、工程變更 施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的, 雙方另行協商,簽訂補充協議! ∈
三、工程轉包和分包 本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付! ∈
四、不可抗力 雙方關于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失! ∈
五、保險 承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等! ∈
六、關于意外停工的約定 因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔! ∈
七、工程質量保修 本防水工程的保修期為________年; 承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后,由發包人組織驗收。 十
八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金!
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金!
4、合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金!
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔!
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責!
9、工程全部完工后,乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收并有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準! ∈
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務! 《
十、其他事項:
1、在執行合同中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁!
2、本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章后即生效! 〖追(蓋章):乙方(蓋章): 甲方負責人簽字:乙方負責人簽字: 簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工合同 篇10 建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同!
一、工程名稱:_________!
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米!
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬!
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干!
五、付款方式
1.
第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的50%;
2.
第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的25%;
3.
第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的20%;
4.余款待________年養護期滿、合格后一次性付清!
六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工!
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工!
八、其他約定_________!
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份! 〖追剑ㄉw章):_________
乙方(蓋章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
道路建設施工合同樣本 篇5
建設單位:______(以下簡稱甲方)
承建單位:______(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,甲方將下列工程任務委托乙方進行施工承包,為明確雙方責任,特制定本合同,希共同遵守。
一、工程名稱及建設地點:
1、工程名稱:______
2、建設地點:______
二、工程范圍:
園林綠化種植,園林景觀水電施工,園林景觀土建施工,園林綠化養護。
三、工程總造價:
乙方上報預算總價(含稅)為______元(¥______元),確定最終含稅合同總價為:______元(¥:______元)。
四、工期:
工期為:______至______。
五、承包方式:
包工包料
六、甲乙雙方負責完成的工作:
a)甲方負責完成的工作:
i、在開工期間為乙方施工提供方便,為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地,其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表,對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作:
i、乙方委派同志為工地代表,負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃,并送交甲方,經甲方確認后,作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。
ii、保質、保量,按時完成所承包的工程項目,服從甲方現場人員及監理的指導。
iii、自覺遵守甲方的有關規定,愛護公物,不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電表,并負責交納水電費。
七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙,施工技術規范進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。
八、工程變更:
在工程施工中,如果有合同以外的變更項目或預算中漏項的情況,采用以下方式:
1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;
2、變更項目單價首先參照原合同預算報價中的相同或相近似的單價執行,如果原合同預算報價中沒有可參照的項目單價,由甲、乙雙方根據市場價協商確認。
3、變更項目金額一起并入工程決算中。
九、工程驗收及竣工結算:
a)所承包工程全部完工后,由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規范進行竣工驗收,如有出入或施工質量問題,由乙方負責無償返工,直到符合要求為止。
b)工程竣工驗收通過后,雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章,同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。
c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章后,乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。
十、養護期:
該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算,養護期為壹年,如在養護期內出現質量問題,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。
d)本工程至20xx年10月15日養護期滿,苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。
十一、合同款項支付:
工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元,完成到60%時支付第二次進度款40萬元,工程驗收結算完成后支付至結算價的95%,一年養護期滿后若沒有質量問題,在7個工作日內支付余款5%。
十二、其他事項:
a)在施工中,乙方應建立安全防護措施,安全施工、文明施工,否則,因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。
b)如果需要辦理出入的手續,由甲方協助乙方辦理,其費用由乙方負責。
十三、本合同和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件,并具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可后,方能正式開始施工。
十四、本合同自簽訂之日起生效,到甲乙雙方履行所有合同義務,竣工結算價款支付完畢,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告終止。本合同未盡事宜,共同協商解決,雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為合同附件,同具法律效力)
本合同正本一式兩份,雙方各執一份,副本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:______乙方:______
代表:______代表:______
簽約地點:______簽約時間:______
道路建設施工合同樣本 篇6
甲方:忠路鎮綜合村民委員會
乙方:
為修建好花園路街道及下水道,進一步明確雙方義務,經甲乙雙方協商,特訂立如下合同:
一、甲方將對忠路鎮花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進行路基基礎調平壓實硬化以及無下水道的路段進行新建,該工程總造價220000元。乙方愿意承包該工程。
二、道路標準:(道路施工標準要求見忠路鎮村鎮建設服務中心設計施工標準)。
三、施工要求:乙方要按施工設計標準要求,在甲方的質量監督小組的監督下進行施工。
四、工期要求:乙方應在開工之日起30日內完工,無故超期一天罰總工程款的10%(因天氣原因無法施工的可順延工期)。 五、付款方式:1、開工后,工程進展一半時,付工程款總額的30%。2、工程竣工后,甲方與上級主管部門驗收合格后,付工程總款額的70%。
六、甲方負責協調沿街出現的民事矛盾糾紛。
七、乙方開工后,進的修路材料、施工設備由乙方自己看護,施工期間發生的事故由乙方自負,一切工程費用由乙方負責。
八、雙方必須遵守合同,違反者負法律責任。
九、合同未盡事宜,經甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,鎮財政所存一份。
甲方:(蓋章)法人代表簽字:
乙方:(簽字蓋章)
見證人:
二0xx年一月十二日
道路建設施工合同樣本 篇7
總包方(全稱、以下簡稱甲方):
分包方(全稱、以下簡稱乙方):
鑒于乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工合同(以下簡稱為“分包合同”),為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行。
依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致,簽訂本協議書。本協議書為工程總分包合同的一部分,具有同等法律約束效應。
一、工程安全生產、文明施工標準
本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為:
二、組成本協議書的文件包括:
1、本協議書第一部分:協議書;
2、本協議書規定條款;
3、國家、北京市關于建筑施工管理的有關法律、法規、規范及標準;
4、協議書履行過程中,甲方和乙方協商一致的其他書面文件。
三、乙方向甲方,履行并嚴格遵守本協議書中所有條款及規定。
四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。
五、乙方向甲方,在履行本協議書的過程中,甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。
六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規范符合性及由此引發的所有法律后果,甲方的審核批準并不代表乙方無須承擔責任。
七、履行本協議書的過程中,甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。
八、協議書的份數:
按分包合同一并處理。
九、有效期
同總分包合同有效期
十、協議書的生效
協議書訂立時間:年月日;
本協議書同雙方總分包合同一并生效。
甲方(公章):乙方(公章):
委托代表人:委托代表人:
道路建設施工合同樣本 篇8
合同編號_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就石材加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1.甲方委托乙方加工:___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間:_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
施工現場:____________________________________。
甲方指定的材料存放地點:______________________。
雙方約定的其他地點:__________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
國家標準
行業標準
雙方約定標準:________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運后驗收,并出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價:人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________),甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款,計人民幣_________ 元,雙方約定預付款處理方式:_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
按供料進度,每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。
按供料進度,每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。
3.合同價款結算方式為:____________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時,不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款,甲方暫留合同總價款的______%作為保修金,甲方應在保修期滿后_______天內結算,將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求,甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除合同,并要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,并向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工后,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜,雙方應友好協商解決,并以書面形式達成補充協議,與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發生爭議,雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式_______份,雙方各執_______份。
甲方:________________________ 乙方:________________________
簽訂人:_______ 職務:_______ 簽訂人:_______ 職務:_______
負責人:______________________ 負責人:______________________
住所地:______________________ 住所地:______________________
電話:________________________ 電話:________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定
道路建設施工合同樣本 篇9
市區建設施工合同書
發包方:_______________________________________________
承包方:_______________________________________________
工程名稱:_______________________________________________
工程地點:_______________________________________________
建筑面積:_________________平方米;層數:_______________
結構類型:________________;檐高/跨度:________________米
批準文號:(有權機關批準工程立項的文號)_________________
工程性質:(指基建、技改、合資等):_____________________
承包范圍:_______________________________________________
承包方式:_______________________________________________
質量等級(優良或合格):_________________________________
工程承包造價(金額大寫):_______________________________¥:_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據擬定的,適用于建筑面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建筑工程。建設工程施工合同協議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,就本項工程建設有關事項,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商達成如下協議:
第1條工期
1·1本合同工程定于____年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數為____天。工期如需提前,按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。
1·2承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出:_______
1·3工期提前或延誤的獎罰,由雙方協商后在合同中約定:
第2條圖紙發包方于_____年_____月_____日,向承包方提供_____套圖紙。
第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名:___________;項日經理姓名:_______________。
第4條發包人工作
開工前辦理完畢土地征用,青苗、樹木賠償,墳地遷移,房屋、構筑物拆遷,地上及架空、地下障礙物清除,將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場,并保證施工期間的需要,向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料,提交辦理有關證件、批件的合法手續,將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方,并于現場交驗,協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題,合同簽訂后______天內組織會審圖紙和設計交底,在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時,發包方按有關規定提供相應的防護措施,并承擔相關的經濟支出。
道路建設施工合同樣本 篇10
甲方: 乙方: 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗制作和安裝施工事項協商一致,達成協議如下:
一、項目概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、門窗面積:
二、施工內容 塑鋼門窗制作和安裝,包括原材料的采購、加工制作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等!
三、合同價格及總承包管理 塑鋼門窗制作安裝工程暫定含稅工程總造價:壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整(___________元)!
四、質量標準
1、本工程塑鋼門窗采用標準圖集:_____________________________。
2、塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定!
3、塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(G10
3)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB502
10)、《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB5023
7)、《塑料門窗安裝及驗收規程》(DB13—3
5)。
4、該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方采購,輔材由丙方按甲方指定的品牌采購。乙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,并且具備質量合格證明資料!
五、責任事項
1、甲方權利及義務
。1)合同簽訂后7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,并向丙方進行現場交底!
。2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。
(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,并說明使用注意事項!
。4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。
。5)甲方按合同規定組織工程驗收,并按合同的期限輸竣工結算。
(6)甲方按合同的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳稅金及其他應扣費用后支付到乙方賬戶,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款!
。7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用!
2、乙方的權利及義務
。1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規范要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少于一次)至檢測部門進行性能檢測。
。2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,并說明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費!
(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等!
。4)乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作,提供施工現場門窗安裝基準線,確定門窗安裝位置,滿足安裝要求!
(5)在門窗安裝后,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。
。6)乙方不得收取丙方任何費用。
3、丙廣播權利及義務
。1)指派丙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。
(2)丙方按甲方要求進場施工,并提前組織好半成品的采購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。
(3)按施工安全規范的規定,采取施工安全保衛等技術措施,確,F場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作!
。4)接受甲方及監理公司的監督和管理,并服從總包施工單位對工程總進度計劃安排與施工協調!
(5)嚴格按審批后的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規范》進行施工確保工程質量和合同工期。
。6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格后,應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算!
。7)工程完工后及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點!
。8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。
。9)按本合同規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。
。10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關系! 。1
1)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程!
六、中間驗收及工程驗收
1、中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可后方可進入下一道工序!
2、初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審核難過后約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過后約定交工驗收時間,辦理工程移交手續!
3、竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過后,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。
七、工程監理
1、甲方委托________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。
2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。
3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意后,由總承包單位提供!
4、在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或采取必要手段檢測,不論檢測復查的結果是否符合設計要求,復查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責!
5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰!
6、丙方在施工過程中應采取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委托他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。
八、仲裁 甲方、乙方、丙方因合同發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請合同履行地人民法院進行裁決!
九、其他
1、本合同未盡事宜三方可協商簽訂補充協議!
2、本合同有關附件、補充協議與本合同具有同等效力!
3、本合同一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。 甲方:(簽章) 法人代表:___________________ 委托代理人:_________________ 單位地址:___________________ 乙方:(簽章) 法人代表:___________________ 委托代理人:_________________ 單位地址:___________________ 丙方:(簽章) 法人代表:___________________ 委托代理人:_________________ 單位地址:____日期
道路建設施工合同樣本 篇11
甲方:
乙方:
現甲方將 新農村工程承包給乙方,根據中華人民共和國《合同法》和《建筑法》的相關規定,經甲、乙雙方協商達成合同如下:
一、承包方式:包工包料
二、承包內容:土建、水電安裝
三、施工標準:按圖施工,內門、樓梯、后院地坪用戶自理,室內借土回填有甲方負責,圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外墻窗(塑鋼)不含陽臺窗,每戶一進戶門。
四、承包工程:新農村期工程, 戶住宅。
五、承包價格:按每戶人民幣萬元計算(不含稅率),有甲方負責。
六、承擔風險每戶萬元人民幣,甲乙雙方互不變動。
七、結算標準:根據建筑法規則計算,根據施工幢戶數,基礎完工,甲方支付乙方每戶萬元,一層現澆面完工甲方支付每戶萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶萬元;隔熱層屋面瓦做好后甲方支付乙方每戶萬元,主體粉刷完工后,甲方支付乙方每戶元;外墻完工后,三月內甲方支付乙方每戶元;余款元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自合同簽訂后 天進場。
十、質量要求:乙方根據國家施工規范要求施工,發生質量事宜,甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜,乙方依據國家建筑法安全規范要求組織施工,嚴禁違章操作,發生人力不可抗拒因素,造成安全事故,甲、乙雙方協商解決,
十二、違約事宜,如甲方不能按付款方式支付工程款,造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外,還要支付乙方現場工人損失每天元整,如無其它原因,乙方無故停工造成甲方的損失,由乙方負責賠償。
十三、其它事項:合同中未盡事宜甲乙雙方協商解決,不能達成一致,可申請市仲裁委員會仲裁,亦可訴訟市人民法院。
十四、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
年 月 日
道路建設施工合同樣本 篇12
甲方:_____________ 乙方:_____________ 立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:____
第一條 房地標示:____ 本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積:____ 本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限:____本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后____月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條 保固期限:____ 本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法:____ 本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法:____ 本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(
第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與
第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因
第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:____
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條 產權登記:____本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:____
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約
第十四條
第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達:____甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局
第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項:____
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力:____
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條 未盡事宜:____ 本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存:____ 上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(委托方):__________________
乙方(施工方):__________________
簽約時間:________________________
簽約地點:_______________________
道路建設施工合同樣本 篇13
甲方(委托方):______________ 乙方(施工方):______________ 簽約時間:____________________ 簽約地點:____________________ 為規范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守!
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位!
2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室!
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建筑面積_____平方米!
4.裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)!
6.本工程由_____設計!
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工!
二、工程價款及結算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計!
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務 甲方工作
1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單!
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底?辗课,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項!
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作!
4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項! ∫曳焦ぷ鳌
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜!
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質!
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。 如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的`損失由乙方負責
道路建設施工合同樣本 篇14
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總日歷天數_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
。ぃ篲__________________元(人民幣)
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表,聯系方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內,并承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關系,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯系方式;
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂后_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間:工程師收到后_____天內批準或提出修改意見,逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由于發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
十、工程價款的結算
1、合同簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,并對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生合同糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人:(公章)
承包人:(公章)
______年___月___日
道路建設施工合同樣本 篇15
甲方:_____(以下簡稱甲方)
負責人:
乙方:建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱乙方)
負責人:
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:裝修工程。
2、工程地點:中心小學附近
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積1700.00平方米。
二、工程裝修內容
室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:_________元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期:________年____月____日
工程竣工日期:________年____月____日
五、質量要求
按國家建設部行業標準G73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方:____乙方:
日期:____日期:____
道路建設施工合同樣本 篇16
甲方:X
乙方:X
丙方:X
為提高乙方在工程施工中對安全生產工作的重視,保證三方財產和員工的人身安全,防止各類事故的發生,甲乙丙三方特簽訂本安全協議書。
乙方和個人必須遵守以下安全管理規定:
第一條:乙方應當嚴格遵守國家有關職業健康安全的法律法規,負責本單位承擔的施工任務范圍內全部的職業健康安全管理工作,保證安全施工無事故。
第二條:乙方應當建立健全對施工人員的日常安全教育、技術培訓和考核的制度,并嚴格組織實施;不得安排未接受過安全教育和技術培訓考核不合格的施工人員上崗作業;乙方應針對施工項目的重大危險因素建立安全預案,并組織職工進行演練。
第三條:乙方從事電工、金屬焊接、起重機械設備操作等特殊工種作業的人員,應當按照國家有關規定,經考核合格后持證上崗。乙方不得安排未取得有關特殊工種考核合格證明的作業人員從事特殊工種作業。
第四條:乙方在施工現場的項目負責人為承建商負責施工安全管理的責任人。在進行施工作業開始,因根據工程的性質、規模和特點,至少配備一名專職或兼職安全管理員,并明確其施工安全管理的具體職責和范圍,每天對施工地點進行安全檢查。
第五條:施工安全防護設施的設置
乙方應當按照有關的國家標準、行業標準或地方標準,在施工現場設置安全防護設施,并達到下列要求:
。ㄒ唬└鶕こ痰氖┕みM度、季節或天氣特點,及時調整和完善安全防護設施;在施工現場的事故易發區域,設置專項的安全防護設施,并進行相關的安全檢查;
(二)現場各類危險警示標志齊全、整潔、設置合理。對深槽、基坑和高空等危險施工現場,夜間要懸掛警示燈。
第六條:在公司重點防護場所使施工,乙方在施工現場安裝、使用施工機械、機具和電氣設備,應當符合下列規定:
。ㄒ唬┰谠O施安裝前,應當由乙方專業技術人員向作業管理部門提供有關設施數據的資料,并辦理相關手續,經批準后方可安裝;
。ǘ┰谠O施使用前,乙方施工負責人應當按照規定的安全技術標準進行安全性能試驗,經驗收合格后方可使用;
。ㄈ┰谠O施使用期間,乙方應當指定專人負責維護、保養,保證其完好、安全。
第七條:電氣安全和防火安全
乙方應當遵守施工現場電氣安全和防火安全的有關規定,并達到下列要求:
。ㄒ唬┍3肿兣潆娫O施和輸配電線路和處于安全、可靠的使用狀態,嚴禁私拉亂接電氣線路;
。ǘ┮曳胶蛡人必須遵守本公司的各項規章制度,接受甲方安全管理人員的檢查監督;
。ㄈ┐_保施工作業符合消防技術標準和規范,施工現場必須備齊足夠的消防器材,擺設位置合理,并對其定期維護保養,確保完好有效;
。ㄋ模┮曳皆趧佑妹骰鹎埃阶鳂I管理部門辦理動火許可審批,動火證辦理后,方可動火施工,否則公司有權責令承建商停止一切施工作業;
。ㄎ澹┮曳皆趧踊鹎皯謇憩F場易燃易爆物品,消除隱患,待確認安全后方可動火施工;動火后及時清理火源及其它危險品;
。﹦踊鹱鳂I人員必須持證上崗,動火前要制定防火應急措施,備好滅火器或其他防范設施,并指定專人監護;
(七)禁止在易燃易爆物附近動火;
(八)高處焊割作業要防止焊花落入易燃易爆物中;
(九)禁止焊割有壓力的容器、管道及未清洗處理過的各類油桶油罐;
。ㄊ┦┕がF場搭建的臨時房屋,應符合防火規定。消防通道經常保持通暢,寬度不少于3.5米;
。ㄊ唬┮兹肌⒁妆捌渌kU物品,要專人保管,專庫存放;有相應的安全措施;有嚴格的領退料手續和審批制度;
第八條:勞動防護用品及保險
。ㄒ唬┮曳綉敿皶r向所屬施工人員提供施工安全所必需的、符合國家標準的勞動防護用品。如:安全帽、安全帶、手套、防塵面具等。
。ǘ┮曳綉凑諊蚁嚓P規定為所屬施工作業員工購買意外傷害等保險,確保所屬員工的保險權利。未夠保險造成損失,由承建商承擔全部責任。X不承擔任何責任。
第九條:施工人員在施工過程中應當達到下列安全作業的要求:
。ㄒ唬┌凑帐┕ぐ踩夹g標準和本工種的安全操作規程進行施工作業;
。ǘ┌凑諊覄趧颖Wo的有關規定,正確使用個人勞動防護用品;著裝符合有關施工規定,特殊作業要按國家有關要求著裝;在機械轉動環境中作業的著裝要防止纏繞,女職工長發要盤入工作帽內;進入現場戴安全帽,超過2米的高空作業必須要系安全帶;
。ㄈ 發現施工現場有異常情況,應立即采取有效的防護措施,并向安全管理員或施工安全管理責任人報告。施工人員對管理人員違反施工安全技術標準或安全操作規程的作業指令,有權拒絕執行,并可以向施工安全管理責任人或安全管理員報告。
第十條:施工現場日常的安全管理
乙方應當加強施工現場日常的安全巡視和檢查,乙方施工管理人員應每天對施工現場進行一次安全檢查,督促施工人員遵守施工的安全規程、制度,安全施工。發現安全事故隱患、違反施工安全技術標準或安全操作規程的行為,應及時予以制止或者糾正。
第十一條:安全監督檢查
公司負責施工管理部門或工程管理人對施工單位進行定期檢查或者抽查。發現安全隱患或者不符合規定要求的作業,可以責令施工單位或施工人員立即改正或限期整改。
第十二條:施工人員生活設施的管理
(一)施工現場禁止設置宿舍,現場生活管理措施、衛生管理制度,要分解責任到人;
。ǘ┡R時設施必須符合政府、公司的有關要求,搭設整齊,內外整潔;
(三)現場配備急救藥箱,能夠緊急處置突發性急癥和意外人身傷害事故;
。ㄋ模┦┕がF場禁止做飯。飲水用具定人管理,做好防病、防疫工作,確保無食物中毒事件發生。
第十三條:乙方須向甲方提供以下六項附件:
。ㄒ唬┨峁┦┕は嚓P資質證明材料;
。ǘ┨峁┏薪ㄉ添椖控撠熑、管理人員、技術人員相關證明材料及施工人員名單;
。ㄈ┨峁┏薪ㄉ烫胤N作業人員上崗資格證書;
。ㄋ模┨峁┦┕と藛T安全技術和安全操作規程等;
。ㄎ澹┨峁┦┕ぐ踩夹g組織措施;
。┤降氖┕ぐ踩夹g交底記錄資料。
第十四條:乙方在簽訂施工合同前,應向X繳納安全抵押金,按合同額的5%繳納,凡安全施工無違章者施工結束后押金予以退回。
第十五條:對違反以上規定和標準者,第一次予以警告糾正,以后每發現一次,按情節輕重扣罰安全押金100-500元,連續三次受到處罰者責令停工整頓,停工期間的經濟損失由乙方承擔,本公司概不負責。造成安全事故者,扣罰安全押金1000-5000元,并由肇事單位承擔全部責任及經濟損失。對嚴重違反規定,屢教不改者我公司有權取消施工資格。
第十六條:按照“誰主管,誰負責”的安全生產原則,乙方自行負責施工中的安全生產工作,施工過程中發生的任何事故(事件),由乙方全部承擔責任,甲方不承擔任何責任。
第十七條:協議書一式貳份,甲乙丙三方各持壹份。
第十八條:協議書自簽署之日起生效。
甲方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
乙方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
丙方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
道路建設施工合同樣本 篇17
發包方(甲方): 承包方 (乙方) : 根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》等相關法律法規,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同,并信守下列條款,共同嚴格執行!
第一條 工程名稱:中和設備基礎工程
第二條 工程地點:____區羅漢街工業園
第三條 工程內容:以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單為準。
第四條 工程造價:設備基礎按照 元3砼(按實際工程量結算)。
第五條 承包方式:包工包料!
第六條 工期:本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天!
第七條 工程質量:按施工驗收規范、建筑工程質量檢評標準施工及驗收,本工程質量等級為合格!
第八條 結算方式:以實際的工程量為結算依據,按月進度計算!
第九條 工程類別及企業等級:按有關規定執行!
第十條 甲方權利:派駐工地全權代表,負責與乙方工地代表進行工作聯系。并對設 計、 施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。
第十一條 乙方權利:
1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。
2、乙方確保工程質量和工期,不偷工減料,如發現偷工減料行為,甲方有權不付款或付部分款。 3.施工中注意安全,施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負!
第十二條 竣工驗收與結算:
一、工程竣工后甲方按國家有關施工規范、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收!
二、驗收合格后____日內辦理竣工驗收及結算手續!
第十三條 付款方式: 自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款,工程竣工驗收之后支付剩余45%的工程款。預留總價款的5%作為質保金,于工程完工________年后在未出現質量問題的情況下,予以支付!
第十四條 保修:按現行建筑工程保修辦法執行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。
第十五條 違約與仲裁:
一、合同在履行中如有爭議雙方協商解決,如協商不成,提請____區經濟合同仲裁委員會申請仲裁!
二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失,由乙方自負!
第十六條 附則:
一、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
二、合同有效期限:本合同經雙方簽章后生效,至工程竣工驗收結清尾款后失效。
第十七條 其它: 甲方: 乙方: 電話: 電話: 簽約時間:________年月____日
道路建設施工合同樣本 篇18
發包方(甲方) 承包方(乙方) 根據《中華人民共和國民法典》和《建筑裝飾承包合同條列》及其他相關法律法規,遵循平等、自愿、公正、誠實守信的原則,結合工程實際,甲乙雙方經友好協商一致,特訂立本合同:
一、工程概況:
1、工程名稱:住宅室內精裝修
2、工程地點:
二、 工程承包范圍:《預算書》中所標明的工程項目及內容
三、承包方式:全承包 雙方約定:本工程由乙方提供設計,由甲方審核、確認。住房裝修合同
四、合同工期:
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合計 個日歷日! ∩鲜鲩_工日期為暫定日期,實際開工日期以甲方的開工通知書為準,若開工日期提前或推后,則竣工日期相應提前或延后,工期不變!
五、工程質量標準: 工程質量標準:優良。按(GB50210—20)建筑裝飾、裝修工程質量標準驗收規范執行!
六、合同價款: 本合同第一條確定的承包范圍內施工面積了 ㎡,合同總造價為人民幣: 萬元(不含稅金)
七、合同的組成文件:
1、本合同書;
2、標準、規范及有關技術文件;
3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}
4、雙方關于本工程的洽商、變更、簽證等書面協議或文件。
八、雙方工作:
。ㄒ唬┘追焦ぷ鳎骸
1、開工前2天,提供施工所需的場地,并清除場內一切影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施!
2、開工前2天,向乙方提供施工所需要的水源、電源,說明使用注意事項,并交納施工中產生的水電費。
3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續,負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。
4、委派張X為甲方工地代表,對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續,及時辦理驗收結算!
5、開工前2天,對施工圖紙、施工方案及施工進度計劃進行審定并予以確認或要求乙方予以變更,確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認后,應按期開工;乙方接到甲方變更后,應于48小時內,提出變更后方案交甲方審定,甲方應于48小時內予以答復!
。ǘ┮曳焦ぷ鳎骸
1、委派劉X為本工程項目經理,負責按合同約定擬訂施工方案、施工進度計劃交甲方審定。按合同約定組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、安全規定、環境保護規定!
3、做好各項質量檢查和施工記錄,會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收,編制工程決算!
4、工程竣工尚未移交甲方之前,負責對現場設施和施工成品的保護!
九、關于工期的約定:
。ㄒ唬╅_工及延期施工:
1、乙方應按合同約定的開工日期開工,因乙方原因延期開工的,乙方應按合同總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償!
2、因甲方原因不能按合同約定日期開工的,甲方應按合同總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。
(二)暫停施工:
1、由于甲方未按合同要求支付工程款項的,乙方有權暫停施工,同時保護好施工現場,甲方應按合同要求工期相應順延!
2、甲方對在施工過程中質量有異議,可要求暫停施工。并向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁,責任在乙方的,乙方承擔返工或維修責任,工期不順延;經主管技術部門仲裁,責任不在乙方的,乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失,工期相應順延。
十、關于提供材料的約定
1、甲方提供的材料,應在乙方要求的日期運抵施工現場,由乙方檢驗。如材料不符合施工要求,乙方可拒絕使用;如甲方要求乙方使用,應書面提出,乙方不承擔由此產生的質量后果。
2、甲方提供材料的,乙方應提前3天通知甲方!
3、乙方提供的材料,必須符合合同規定的型號、規格和標準,由甲方檢驗后方可使用! ∈
一、工程變更:
1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更,應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。
2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目,應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意后,雙方應辦理簽證,作為追加合同價款和結算的依據。
3、因甲方提出設計或項目變更的,工期相應順延! ∈
二、驗收與保修
(一)驗收
1、工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告!
2、甲方接到驗收報告后____日內組織驗收,并在驗收后____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改,其修改費用由甲方負責!
3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后____日內不組織驗收,或驗收后____日內不提出修改意見,視為驗收合格。
4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的,甲方不得使用;如甲方強行使用,乙方不予承擔保修,并視為工程竣工及驗收合格!
(二)保修: 工程竣工后,乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。 十
三、付款方式: 雙方約定,甲方按以下方式支付工程款項:
1、開工之日起____日內,支付總款項的80%,即人民幣 萬元;
2、木工進場施工之日前,支付總款項的10%,即人民幣 萬元;
3、竣工通過驗收后____日內,支付總款項的`10%,即人民幣 萬元! ∈
四、雙方如發生爭議,應通過雙方友好協商解決;經友好協商仍不能解決的,均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟! ∈
五、本合同書一式兩份,雙方各執一份。 十
六、本合同書自雙方簽字之日起生效,至保修期結束失效! 〖 方:
電 話: 代 表:____日 期: 乙 方:
電 話: 代 表: ____日 期
道路建設施工合同樣本 篇19
帷幕灌漿施工合同范本
工程總承包方:
項目作業承包方:
證件號碼:
經甲、乙雙方協商,庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔,簽訂意向如下:
第一條工程概況
1工程名稱:
2工程地點:
3承包項目:帷幕灌漿工程
第二條承包方式和內容
1、承包方式:
單價承包
2、承包主要工作數量:
4、承包單價(或總價):
5、單價組成:
第三條價款結算
1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫:____)預付款。乙方收到甲方付款后五天內進場。在施工期間,乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告,甲方根據監理工程師審定的工程量,確定結算工程量,進行工程款支付。
2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。
3、稅金由甲方承擔。
第四條甲方的責任與義務
1、甲方編制總體施工組織設計,全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作,統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。
2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙,按時供給乙方。
3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告,組織圖紙會審和技術交底。
4、甲方負責組織并參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。
5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量,有權暫停不符合施工規范的施工程序。工程質量如達不到規范或設計要求,甲方有權指令乙方停工整改。
6、甲方以書面形式向乙方提供并交驗水準點與坐標控制點。
7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建筑物、構筑物及文物等資料,并協助乙方進行處理和實施保護工作。
8、甲方負責統一規劃和管理施工現場,為實現文明施工目標創造條件。
9、甲方負責檢查施工安全,有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。
第五條乙方的責任與義務
1、遵守國家與地方的有關法律法規,并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。
2、乙方應對施工人員進行崗前教育,增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。
3、依據設計圖紙和甲方要求,編制施工組織設計和總進度計劃,并向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。
4、施工期間,乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。
5、施工期間,乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作,直至驗收完成。
6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作,并接受監理工程師及甲方的監督檢查。
7、乙方施工現場必須整潔,做到工完場清,積極配合甲方進行現場管理,達到對環境、健康等各項要求,確保文明施工。
8、乙方必須自行完成分包項目,不得再進行分包或轉包。
9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用,否則因此產生的一切責任有乙方承擔。
第六條工程質量
1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。
2、乙方必須建立健全質量保證體系,完善質量檢查制度,嚴格按設計圖紙和施工規范要求,對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查,并詳細的填寫質量記錄。
3、乙方根據國家質量驗收規范、評定標準和甲方要求,及時整理各類質量記錄,圖表等資料,并及時移交給甲方。
4、乙方應精心組織施工,保證工程質量。如質量不合標準,必須返工修理,其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的,應由乙方負責賠償全部經濟損失。
5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。
第七條安全生產
1、分包項目的施工安全要求:安全生產無事故。
2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底,并進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全設施,經檢查合格方可使用。
3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》,不執行《安全生產技術》標準,危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故,乙方承擔全部責任。
第八條本意向書一式貳份,甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
簽訂日期:
年月日
道路建設施工合同樣本 篇20
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照國家《合同法》、《建筑法》及其他相關法律、法規,遵循公平、自愿、誠信互惠的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:志丹人事勞動局辦公樓
工程地點:志丹城內
工程規模:框架結構x層,建筑面積約5227平米。
二:承包范圍
1、志丹縣勞動人事局辦公樓全部土建工程(至建筑物外墻皮)。注明:地下室層高3.6m一、五層層高3.9M。二、三、四層層高3.3m。
2、除弱電、自噴系統、消防系統及電梯設備安裝以外的安裝工程,給排水安裝工程不包衛生潔具。
3、圖紙以內的工程:內外墻毛墻毛地(衛生間的墻地磚全做),外墻全部涂料。
4、圖紙以外工程以實結算。
三、承包方式
根據乙方承包范圍所含工程量,采用每平方米造價承包方式承包,所有材料價格結算時,以市場實際價格調整。
四、工期
從20xx年7月10日至20xx年8月30日。
主體工程必須于20xx年完成。
工期延誤的認定和處理
1、因甲方原因造成的延誤,工期順延,造成的損失由甲方承擔。
(1)不具備開工條件,而要求乙方進場;
(2)未按約定時間提供圖紙并組織圖紙交底;
(3)未按時支付工程進度款。
2、因乙方原因造成的工期延誤,工期不予順延,延誤10日不實施處罰,超過10日每超一天罰5000元,每提前一天按工程量總造價的4﹪獎勵給乙方。
3、甲乙雙方均無過失和不可抗力造成工程的工期延誤,工期順延,甲乙雙方互不承擔經濟損失。
、挪豢煽沽Γ鹤匀粸暮Α馉、政府行為;
(2)連續發生停水、停電、下雨,按實際天數順延,一周內累計停水、停電、下雨,時間按每天8小時的工作時分解天數予以順延。
五、合同保證約定
1、為保證本合同順利實施,雙方約定乙方應向甲方交付合同保證金30萬元,合同簽訂10日內甲方退回給乙方30萬元保證金。
2、因設計變更造成的工程量增加,以甲、乙雙方及監理審定的工程量簽證為依據進行結算。
六、工程款支付
1、開工付工程總造價的30﹪,作為工程的啟動資金。
2、工程款按當月實際完成工程量的80﹪預付。
3、工程竣工驗收合格后,15天內付至工程總造價的100﹪
七、工程質量標準與驗收
(一)、本工程質量標準必須達到國家規定的合格工程驗收標準
(二)、驗收要求
八、保修義務約定
保修義務與約定按國家規定與要求執行。保修金隨房屋驗收合格后一并交于物業管理,一年后退還乙方。
九、爭議的解決
本合同在執行過程中發生爭議,雙方應積極協商解決。協商無效時,雙方均有權向延安仲裁委員會申請仲裁,發生的費用由責任方承擔。
十、合同的解決
本合同工程保修期滿,款項結清后自行終止。
十一、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份。未盡事宜雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
十二、補充條款:
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
道路建設施工合同樣本 篇21
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國民法典 》、《物業管理條例》等有關法律 、法規 和政策,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方所服務小區公共綠化養護事宜訂立本合同。
第一條 服務場所基本情況 座落位置: 項目:
第二條 綠化養護范圍
第三條 綠化養護內容 上述
第二條范圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕松土、做保水圈、防風防寒等工作!
第五條 綠化養護服務質量要求及扣分(支付違約金)標準、檢查方式見附件
第六條 承包方式 采用由乙方包工、包料(即養護肥料、養護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運)、包工具、包設備、包質量、包安全、包風險的方式!
第七條 合同期限 本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止!
第八條 甲方的權利和義務
1、甲方有權對乙方綠化養護服務質量、計劃落實進行監督檢查;
2、批準乙方依據季節和植物生長特征編制的年度養護計劃;
3、甲方為乙方無償提供存放養護工具的場所;
4、甲方應按時、足額(扣除違約金后)支付乙方綠化養護服務費用;
5、不得干涉乙方內部員工工作分配、日常的綠化養護保潔安排、正常的經營活動!
第九條 乙方的權利和義務
1、有權依照本合同約定獲取提供綠化養護服務的報酬;
2、有權制定各項綠化養護工作管理辦法、規章制度,自主開展各項管理經營活動,不受甲方干涉;
3、因政府、行業組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的,甲方不再另行支付費用,乙方應全力配合;
4、未經甲方書面同意,乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給
第三方及其他個人;
5、乙方應按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養護方案,于上月____日提交下月工作計劃,當未按計劃實施時應告知甲方并說明原因;
6、乙方應按照本合同及附件約定的工作范圍和執行標準、工作時限,保質保量履行合同義務;
7、乙方應做好以下工作,確保住戶、甲方員工、行人及他人人身及財產安全:
(1)暴雨、颶風來臨前大型喬木加固;
。2)增加可能影響到行人、游人安全的樹木加固設施;
(3)及時拆除固定樹木的支架、鐵線;
。4)加強帶刺樹木對人身安全的防護;
(5)路邊、停車位(場)邊等公共場所樹木、花草定期修剪;
。6)綠化垃圾及時清理;
(7)噴施農藥前、中的安全通告與警示;
。8)修剪、更換樹木、花草時現場的安全防護;
。9)養護工具的安全使用、管理與使用時現場安全管理;
。10)使用安全、達標的養護設備設施、病蟲害防止藥品; 。1
1)采用安全、合理、有效的工作方式、方法; 。1
2)其他可能發生危及人身、財產安全的工作!
8、乙方有義務接受甲方的工作監督和檢查。乙方所有員工禁止在工作范圍內、留宿、爭吵,進入住戶室內;
9、乙方工作人員應穿著統一服裝,形象端正;
10、乙方應定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災害事故救護、設備設施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓。乙方有責任對員工進行法制、衛生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓,并進行有效的考核檢查; 1
1、乙方需按照法律法規 、政策為員工辦理有關勞動雇傭、勞動保障手續及相關勞動保險; 1
2、乙方在養護期間應對生長不良、已老化的花卉及時進行更換;應保持草坪平整,經常性積水的低洼處,應逐步用河沙或黃泥填高;保持工程環境干凈整潔;可修剪類的灌木、草坪修建整齊;自然造型類花草長勢良好;向外移植花苗,必須經甲方書面同意;乙方不得私自改變小區綠化設計、配置!
第十條 綠化養護服務費用 (注:含稅,未扣違約金)
1、 綠化養護費用按月計取,每月甲方應付費用為B: 元(大寫人民幣: 元),年度總費用為B: 元(大寫人民幣: 元)。
2、綠化養護費在每月____日前支付,如支付日為節假日、公休日,則支付日順延至上班后的
第一個工作日!
第十一條 違約責任
1、乙方因工作疏忽導致甲方、住戶、他人人身及財產損失的,應依法承擔責任,當該疏忽導致甲方承擔連帶賠償責任的,乙方應承擔甲方承擔的全部責任;乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住戶財產的,甲方有權要求乙方賠償損失,扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金,并要求乙方更換肇事員工;乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住戶的,甲方有權單方面終止合同,要求乙方支付1個月服務費的違約金;乙方員工侵犯住戶、甲方員工其他合法權益的,除應依法承擔責任外,根據性質乙方向甲方支付相當于兩倍經濟責任的違約金!
2、合同有效期內,非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的,乙方承擔更換或賠償責任,更換的苗木應基本與死亡苗木的品種、規格、長勢相當,否則應得到甲方的書面許可。
3、乙方提供的綠化養護服務不符合約定要求,甲方可責令乙方現場負責人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質量要求,可按合同附件扣分(支付違約金)標準扣除違約金;嚴重違反質量要求、特定質量要求的,不經事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務費中扣除!
4、違反
第九條第5款規定,乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的,應按每日30元向甲方支付違約金;乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的,每次應向甲方支付違約金50——300元,且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權利!
5、違反
第九條第
3、
6、
7、
8、
9、
10、12規定的,根據性質每次每處乙方應向甲方支付違約金20——200元,嚴重的應支付違約金200——600元!
6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養護服務費用,甲方應每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金!
第十二條 合同解除
1、若雙方之一方宣布或者被地方法院判定破產,本合同自動終止,雙方之間的債權債務仍需清算!
2、乙方每年違約金累計超過20元,甲方有權單方面終止合同!
3、違反
第九條第4款規定,未經甲方書面同意,乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給
第三方及其他個人的,甲方有權終止本合同,乙方應向甲方支付違約金20元!
第十三條 其他事項
1、乙方更換現場管理人員應在____日前以書面形式告知甲方,并確認相關管理人員緊急聯絡方式!
2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行,并由雙方現場主管人員簽署意見!
3、乙方需向甲方提供企業經營許可執照等相關法定證照正本供甲方驗證,復印副本交由甲方存檔備案!
4、雙方可對本合同的條款進行修訂更改或補充,以書面簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力!
5、合同規定的管理期滿,本合同自然終止,雙方如續訂合同,應在該合同期滿____日前向對方提出書面意見!
6、本合同執行期間,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,雙方均不承擔違約責任并及時協商處理!
7、本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,可提交合同簽定地人民法 院依法裁判!
8、本合同之附件均為合同有效組成部分,本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
9、本合同正本連同附件共 頁,一式 份,甲、乙雙方及 各執一份!
10、 本合同自簽訂之日起生效! 〖追剑 乙方: 授權代表: 授權代表:____日期:____日期:
道路建設施工合同樣本 篇22
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_______________________
工程內容:_______________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:________________________
資金來源:_______________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍:_______________________
第三條 合同工期
開工日期:_______________________
竣工日期:_______________________
合同工期總日歷天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準:_______________________
第五條 合同價款
金額(大寫):___________元(人民幣)¥:__________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標準、規范及有關技術文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點:_______________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發 包 人:_______________________(公章):_______________________ 承包人:_______________________(公章)_______________________
住 所:_______________________ 住 所:_______________________
法定代表人:_______________________ 法定代表人:_______________________
委托代表人:_______________________ 委托代表人:_______________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
開 戶 銀 行:_______________________ 開 戶 銀 行:_______________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
郵 政 編 碼:_______________________ 郵 政 編 碼:_______________________
道路建設施工合同樣本 篇23
發包人:
承包人:
按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍墻工程施工承包事宜,簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、承包范圍
按本合同約定的圍墻路線進行砌筑(詳附圖
一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。圍墻的做法見詳圖(附件
二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價 本工程采用單價計價包干方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。 永久性圍墻塊石基礎 220元3。體積約1383,總價 永久性圍墻上部墻體 210元。 體積約410,總價86100元 臨時性圍墻(含基礎)190元。 體積約220,總價41800元 現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。
2工程單價說明:
、艍K石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養護、土方回填及夯實等。 備注:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。
、茋鷫w單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿制作、標磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養護等。
、桥R時性圍墻(含墻體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿制作、磚基礎砌筑、標磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。
、纫陨隙䲢l的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
、疟竟こ逃谰眯詨K石基礎完成后,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量并按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
、票竟こ痰挠谰眯灾黧w圍墻完成后,經檢驗合格,計算出永久主體圍墻總量并按合同單價計算出永久性主體圍墻總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價的80%。
、潜竟こ痰呐R時性圍墻(含基礎)完成后,經檢驗合格,計算出臨時性圍墻總量并按合同單價計算出臨時性圍墻總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍墻總造價的80%。
⑷本工程所有承包范圍內的任務完成后,經檢驗合格,并通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍墻總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價的95%,預留永久性圍墻總造價的5%作為質量保修金,永久性圍墻________年質量保修期滿,扣除圍墻維修費用,由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水墻體,圍墻上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規范要求。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
五、工期(60個日歷天)
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由于甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應文件,工期順延。由于工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
、虐磮D紙要求進行放線和交底,并處理協調和對應位置施工單位的關系。
、瓢春贤笾Ц豆こ炭,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
、盘幚硎┕r和周邊居民及雙泉村的關系,協調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強施工現場的安全文明教育,并做好交底,做好相應的39;安全文明措施,并為現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。
、仁┕がF場所有材料乙方應派專人進行管理,由于管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。
⑸乙方有成品保護義務,在本小區交付使用前,所有圍墻均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、合同執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方注冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。
2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發生法律效力。
本合同未盡事宜,雙方可通過協商,訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
經辦人: 經辦人:
聯系電話: 聯系電話
_______年_________月_________日
道路建設施工合同樣本 篇24
甲方(委托方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________
根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,雙方協商一致達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核準登記的企業或個體工商戶。
2、裝飾施工地點:_______縣(市、區)______路(小區)____幢____號(單元)____室。
3、住房結構:_____室______廳______結構,建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內容:詳見《工程施工報價單》(附件一)和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(見附件三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附件二、三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設計。
7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款:(大寫)_______元(其中:人工費_____元,材料費______元,設計費 ______元,管理費_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認可變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)合同簽訂后_____天內,甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進場當天,甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進場當天,甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一)甲方工作
1、甲方在開工前,應向所在地房產管理部門或物業管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應在開工前,向乙方進行現場交底?辗课,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備,并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
4、指派_______為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(二)乙方工作
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派______為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業管理單位批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和賠償責任。
5、與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應
1、甲方提供的材料:詳見《甲方提供的材料、設備表》(附件二)。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料:詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料,均應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產和防火要求
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工現場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事項的發生。如上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
七、材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
。1)工程量變化或設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
雙方約定本工程質量按下列標準執行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以鑒定,經鑒定工程質量不符合合同約定的標準,鑒定過程支出的相關費用由乙方負責,經鑒定工程質量符合約定的標準,鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________,乙方應提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛生間等保修期為________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________
身份證號:______________ 法定代表人(或委托代理人):_____
聯系電話:______________ 營業執照號碼:___________________
聯系電話:______________
附件
道路建設施工合同樣本 篇25
根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國治安處罰法》、《建設工程安全管理條例》和水上作業安全生產等有關法律規定,為進一步加強發包人對施工承包人的安全保衛工作的宏觀控制和監督管理,防止和杜絕事故發生,維護正常的工程建設秩序,發包人與承包人特簽定本協議書。
甲方(發包人):__________
乙方(承包人):___________
一、乙方職責:
1、乙方必須貫徹執行“誰主管,誰負責”的原則,乙方項目負責人是安全施工、治安保衛工作的重要責任人,要把安全施工、治安保衛工作納入議事日程,做到安保工作與主業工作同計劃、同部署、同檢查、同總結、同評比,積極開展安全施工、治安保衛工作。
2、認真落實并嚴格執行有關勞動保護法規、法令、條例;加強對所轄人員的法制和安全教育,預防案件或安全事故的發生。
3、健全安全保衛組織,做到人員落實,活動正常,作用明顯,廣泛收集信息,掌握治安動態,并與甲方安保部門保持聯系,及時有效地反映和處置各種治安事件或案件。
4、認真開展日常和定期、不定期的安全及治安保衛工作檢查,及時發現隱患,落實整改措施,不斷提高安全防范能力。
5、做好重點要害部位的治安管理工作,達到制度全、管理嚴、設施齊,崗位人員責任性強。
6、嚴格執行國家有關暫住人口管理規定,外地施工人員進駐現場必須按規定辦理暫住證;人員管理必須要做到:底數清、情況明、證件齊、登記申報及時。
7、必須認真對工程施工人員進行施工安全專項教育,增強施工人員的法制觀念,提高安全思想意識和自我保護能力,規范全體施工人員的行為,杜絕各類違章現象。
8、確保必要的安全投入,包括保證各種施工設備完好,各項防護裝置齊備,個人勞動保護用品齊全等。
9、嚴格按照相關規定認真辦理各項施工手續,必須辦理人員車輛進入施工現場手續,并按施工現場管理要求進行施工。
10、水上施工作業應遵循現行國家規定的水上作業施工相關管理規定,嚴禁超載或違反水上施工安全管理規定。
11、不發生安全責任事故;不發生刑事案件和破壞生產設施事件;不發生火災、爆炸、水上違章施工作業、交通違章等治安災害事故;不發生職工違法犯罪。
12、積極參加甲方和公安機關組織開展的安保檢查和各項治安專項活動,并完成甲方交辦的各項任務。
13、自覺接受甲方、監理單位等有關安全生產、治安保衛方面的檢查、指導和管理。對于甲方查處的隱患,乙方必須限期整改。
14、對甲方違反安全生產規定、制度的指令,乙方有權拒絕執行、有權要求甲方改進。
15、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下,在甲方認為確定有必要暫停施工并提出要求乙方暫停施工的書面意見后,乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施處理意見后,以書面形式向甲方提出復工要求。在甲方組織驗收并簽字同意后,乙方重新施工。
16、乙方施工人員應在所處施工區域、水上作業環境、操作設施設備、工器具等方面進行認真自查,發現隱患立即停止施工,并經落實整改后方準繼續施工。一經開工,就表示乙方確認施工場所、水上作業環境、設施設備、工器具等達到符合安全要求和處于安全狀況,乙方對施工過程中由于上述因素而導致的事故后果負責。
17、乙方必須堅持文明施工,對所承擔工程區域的文明施工負責,做到工完料盡場地清。
18、乙方人員在施工期間造成傷亡、電氣、機械、水上施工等重大事故(包括造成甲方人員、他方人員傷亡)和發生不安全情況應及時向甲方通報。事故的損失和善后處理費用,由乙方全部負責。甲方有權根據事故性質及程度對以方進行處罰,罰款從安全擔保金中扣除。
19、按本工程項目的不同施工內容,在開工前采用甲方提供的安全評價報告書進行安全評價,完成安全評價后,及時將安全評價報告書送交甲方審核批準。
20、乙方承諾以本合同價款的3%作為安全擔保金,在工程進行期間,當出現安全、保衛違規情況或發生安全、保衛事故等情況,因乙方原因造成甲方經濟、信譽損失的,甲方據實計算扣款額,在當期工程進度款或結算款中予以扣除,累計扣款總額如超過本合同價款的3%,超出部份乙方仍須承擔。
二、甲方職責:
1、施工期間,負責對乙方進行安保工作的檢查、督促指導;甲方應經常聯系乙方,檢查和處理工程施工中有關的安全工作,預防事故發生。
2、協助乙方辦理有關施工手續,并進行治安安全教育。
3、定期組織安全生產大檢查和日常安全巡檢。
4、將安全檢查情況及時反饋乙方,并配合乙方研究落實整改措施。
5、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下,甲方有權做出停工整頓,限期整改的決定。
6、甲方認為確實有必要暫停工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并提出書面意見。當乙方實施處理意見并以書面形式提出復工要求后,甲方應當在24小時內組織驗收、檢查是否合格,并簽字后給予答復。
發生下列情況必須停工整頓:
(1)發生人身傷亡事故;
(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故和水上違章施工;
(3)重復發生相同性惡劣的事故;
(4)多次不聽從勸告的。施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求。
7、在保證安全的前提下,盡量為乙方提供各項施工便利。
8、對違章人員進行處罰教育。
9、本協議書在執行過程中如遇有與國家、地方政府的有關規定不一致時,按照國家、地方的有關規定執行。
10、本協議書作為甲方工程承發包合同的附件,與承發包合同具有同樣的法律效力。經協議雙方簽署后立即生效。
11、本協議書由甲方解釋。
甲方(發包人):__________乙方(承包人):__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
地址:______地址:__________
委托代理人:(簽字) __________委托代理人:(簽字)__________
電話:__________電話:__________
傳真:__________傳真:__________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________
帳號:__________帳號:__________
郵政編碼:__________郵政編碼:__________
_______年_____月_____日_____年_____月_____日
道路建設施工合同樣本 篇26
是發包人與承包人之間為完成商定的建設工程項目,明確雙方權利和義務的協議。建設施工合同怎么寫以下是小編為大家整理的建設施工合同范文,歡迎參考閱讀。
建設施工合同范文1
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建筑面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包范圍
承包范圍:設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,并保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫):約 零捌佰元整 (:X元),按 1480 元㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式:乙方第貳層封頂后(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以后每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按合同約定進行施工,竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,并承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
、出檐、走廊、陽臺折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍XX處罰。
十、
1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325。
十
一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工合同范文2
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本合同。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣叩鎮華豐村
1.3工程內容:
、佟⑿聫S建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
、、廠區場平后保坎建設(92米8米高
2.5米寬均距)計:。
、、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
、堋⑿聫S生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
、、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙范圍內容。
、、廠區地面場采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
、、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包范圍:上述工作范圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為合同包干價,總計工程造價為51
6.3萬元(大寫:伍X壹拾陸萬叁仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工后,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩余工程款3%為保修金,保修期為________年,到期后無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成合同的文件:
組成合同的文件包括:
1、本合同協議書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規范和有關技術文件;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
八、合同一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此合同一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工合同范文3
建設方:以下簡稱甲方
施工方:以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建筑面積計算,每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規范。
四、主體結構要求,板面筋布150150,扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的制作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切后果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格后一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
道路建設施工合同樣本 篇27
甲方(委托方):______________ 乙方(施工方):______________ 為規范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守!
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位!
2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室!
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建筑面積_____平方米!
4.裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》!
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)!
6.本工程由_____設計!
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工!
二、工程價款及結算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務 甲方工作
1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底?辗课,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項! ∫曳焦ぷ鳌
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質!
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》!
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應 甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責!
五、安全生產:甲方提供的施工圖紙或做法說明以及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝修過
道路建設施工合同樣本 篇28
尊敬的審判長、審判員:
受某集團有限公司的委托,經廣東某律師事務所指派,我們擔任本案上訴人代理人,經查閱案卷材料,參加庭審,現發表如下代理意見,供合議庭參考。
關于《支付款及扣除款項確認表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認表》無效,不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》,委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認,被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人,黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認,顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息,沒有能力核對“支付款”的信息,卻擅自進行確認,也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為,且被上訴人明知屬于無權代理行為,上訴人對該確認表從不知情,且從未追認,因此,該確認表應認定為無效。
第二、“扣除款項”對于上訴人而言,首先是“應收工程款”,只有先確認這些款項是上訴人應收取的,被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中,上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”,因此,該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非
深圳分公司的代理人,被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認,直接影響了深圳分公司對工程款的收取,與上訴人的明確授權相悖。因此,同理,黃某的無權代理行為應認定為無效。
第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務,進行合同的商談,以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權,同樣屬于無權代理行為。
1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義,以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中,黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份,僅僅簽署了個人的名字,而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此,黃某以其個人名義在“確認人”處簽字,并不在授權委托書授權范圍內,屬于其個人行為,不應約束上訴人。
黃某行使代理權,在其他法律文書上簽字時,就嚴格遵照了《授權委托書》的要求,被上訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時,就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先,黃某表明了委托代理人的身份,在“委托代理人”處簽字,其次,上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限,黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。
但值得注意的是,黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為,《網架鋼結構制作安裝合同》本
身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中,確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人,故其行為應視為代表某公司做出的”,顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”,也不屬于“進行合同的商談”,在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下,更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。
綜上,黃某超越代理權限,擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》,屬于無權代理行為,且被上訴人也明知黃某屬于無權代理,事后上訴人不知情,也從未追認,因此,該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效,不應據此扣除工程款。
二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署,其簽署行為無效,不能證明確認表的真實性和合法性。
根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定,監理員應履行以下職責:“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況,并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準,對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄,對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作,發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況,項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作,本案中,也沒有任何證據
證明該監理員獲得了業主的相應授權。
該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定,“未經監理人員質量驗收合格的工程量,或不符合施工合同規定的工程量,監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應搭建腳手架并承擔費用,根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此,“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量,而該監理員卻不顧自己的職責,超越自己的權限,對不符合施工合同的工程量,隨意亂計,其行為因違法而無效。
三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》,并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項,且扣除這些款項明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除,沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字,而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。
第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的,因此不能證明被上訴人有權扣除,這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體,因此,不能證明應該從上訴人處扣除。
第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元,金額巨大,但沒有任何原始憑證相佐證,就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費,尚且還有結算單、發票相佐證,而此處卻單純幾個數字,其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據合同第2.1條的約定,本合同是“包死價”,因此,雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應搭建腳手架并承擔費用,根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔,在沒有任何合同進行變更的情況下,被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額,顯然違背了“包死價”的約定。
同理,“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍,包括在工程總價里,根據被上訴人自己提交的證據,被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的,在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應費用不但與合同相悖,而且違背了公平原則。
關于維修義務及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。
根據一審查明的事實,上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定:“建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用后,又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月
8日開始,工程進入保修期,即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函,上訴人也只應承擔“質量保修”的義務
二、上訴人積極履行了保修義務。
根據被上訴人提交的證據18,上訴人已經明確答復被上訴人,上訴人于7月13日派人進行屋面維修,在商討解決方案過程中,因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容),因此,被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏,以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議,應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。
三、被上訴人不顧上訴人的反對,將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修,屬于違法無效的行為,其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。
被上訴人分包的工程是專業工程,屬于專業分包,在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修,被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質,更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質,就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工,根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定,這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用,依法也應當被收繳,而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔保修義務,需要支付因保修產生的費用,根據合同第8條的規定,也應先從質量保修金內扣除,不足部分才由上訴人支付。
關于提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3,均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為:“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內容看,被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的,足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據3,一審已經認可其真實性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實,證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。
二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人,被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核,上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙,也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。
依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容,明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務!逗贤返谖鍡l第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后,被上訴人依照合同約定,本應組織三方對圖紙進行審核,但直至今日,被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙,被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工,且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用,證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙,則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核,在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人,上訴人才能履行這一義務,否則,這一義務就是無本之木。
綜上,一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元,判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元,判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據,請二審法院依法予以改判。
代理人:
道路建設施工合同樣本 篇29
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點: 工程內容:圖紙及發包人規定的全部內容,工程量以現場實際簽證為準。資金來源:企業自籌
二、工程承包范圍:嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;
三、合同工期:30日歷天 開工日期:以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期:以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準:合格
五、合同價款:
合同價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認后據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定,根據集團規劃部核定價款作為合同最終價款,雙方據此簽訂補充協議。
六、組成合同的文件:
組成合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、施工單位確認書
5、預算文件及其附件
6、圖紙或施工組織設計
7、標準、規范及有關技術文件
雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效:
合同訂立時間:
合同訂立地點: 本合同雙方約定:自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
道路建設施工合同樣本 篇30
摘要:近年來,水利工程建設施工合同管理方面存在許多問題,從施工合同管理的概念和作用出發,就水利工程建設施工合同管理中存在的問題,分析原因,并提出相關對策。
關鍵詞:水利工程;合同管理;對策
1、施工合同管理的概念
施工合同是指建筑安裝工程承包合同,是建設項目的主要合同,是由具有法人資格的發包方和承包方為完成商定的建筑安裝工程,明確雙方權利、義務關系的合同。合同的管理是指水利建設主管機關、相應的金融機構,以及建設單位、監理單位、承包企業依照法律和行政法規、規章制度,采取法律的、行政的手段,對施工合同關系進行組織、指導協調和監督。保護施工合同當事人的合法權益,處理施工合同糾紛,防止和制裁違法行為,保證施工合同法規的貫徹實施等一系列活動。
2、合同管理的作用
施工合同作為約束發包方和承包方權利和義務的依據,合同管理的作用主要體現在以下幾個方面:一是促使施工合同的雙方在相互平等、誠信的基礎上依法簽訂切實可行的合同,二是有利于合同雙方在合同執行過程中進行相互監督。以確保合同順利實施;三是合同中明確的規定了雙方具體的權利與義務,通過合同管理確保合同雙方嚴格執行;四是通過合同管理,增強合同雙方履行合同的自覺性,調動建設各方的積極性,使合同雙方自覺遵守法律規定,共同維護當事人雙方的合法權益。
3、當前合同管理存在的主要問題及成因分析
3.1 招標不夠規范。為合同管理埋下了隱患
隨著“三制”改革的深入開展,水利工程建設市場已逐步規范,但由于施工合同的雙方在利益上存在矛盾,表現在合同上,如某些工程在招標過程中,利用僧多粥少的心理對承包人提出一些苛刻條件。迫使承包人壓級壓價,給承包人增加額外負擔,甚至直接壓低中標價格。使承包人受到一定的經濟損失。為順利承包到工程,且迫于自身生存和發展的壓力,大多數承包人面對不夠公正的`合同條款也只能委曲求全。同時,有的承包人為提高中標率,搞聯合投標,甚至惡意串通,抬高中標價,造成不正當競爭,擾亂建設市場,造成施工力量強、管理水平高的承包人不能中標,項目不能順利實施,工程建設質量得不到保證,給施工合同管理帶來被動。
3.2 合同一方的承諾不能兌現,造成工程無法順利實施
在工程建設過程中,某一方應提供的資源沒有及時提供,或者根本無法提供,造成工程項目無法開工或實施被動,特別是一些中小型項目,由于前期工作缺乏必要的法律依據,工作開展比較困難,進展緩慢,造成工程項目被動拖期。有的承包方在施工過程中人員資格和數量,設備的數量及型號,工程工期等與合同內容不相符,甚差異很大。特別是投標項目,實際施工過程中與標書內容不一致,標書中的承諾不能完全兌現,對工程項目的順利實施造成負面影響。另外一些應急度汛的水利工程,工期短,時效性強。如工程不能按期竣工,可能造成防汛搶險的被動,并造成不必要的經濟損失。
3.3 合同條文不夠完善,對合同雙方不能很好的進行約束
主要表現在工程招投標不規范,有的招投標過于簡單,邀約及承諾不能構成合同簽定的依據。建設雙方有的不使用合同范本,而是由雙方商定形成一個合同,有時由于經驗不足或缺乏對工程的細致分析,造成合同履行過程中出現一些合同涉及不到的問題,合同的預見性較差,雙方需要重新進行協商,給工程建設帶來不必要的麻煩。有的合同條款不夠嚴密,有歧義,在合同執行過程中容易產生不必要的爭執。
3.4 工程項目在實施過程中存在的違法轉包或分包現象,給合同管理帶來麻煩
根據合同法規定,承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的建設工程肢解后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。但在工程實際建設過程中。非法轉包或分包的行為仍然存在,造成合同履行起來困難重重。工程質量很難保證,出現一些債務糾紛,造成工期拖延,給合同管理工作帶來不必要的麻煩。
4、對加強合同管理的對策
4.1 增強法律觀念。依法進行合同管理
目前,我國建設行業法律法規越來越完備,尤其是《招標投標法》,《合同法》的頒布實施,對工程招標及合同管理提出了具體要求,各行各業也根據國家法律制定了有關條例。因此,合同當事人在簽訂合同時應當認真閱讀有關法律法規,并對所簽合同的標的、計量標準、質量要求、價款支付方式、合同履行期限、地點、違約責任以及合同條文的釋疑等內容,應作出明確具體的解釋,防止出現歧義,增強合同的嚴密性和可操作性。
4.2 積極推廣使用合同示范文本
“三制”改革后,水利工程建設市場經過一定時期的運行。已形成了自身的建設合同范本,使用合同范本有助于明確雙方的權利與義務。防止合同缺項、漏項和不平等條款的出現,因此應積極推廣使用。
4.3 堅持合同審查制度,嚴格招標時企業資格審查
堅持合同審查制度,是合同能否順利履行的前提與保證。一般情況下,合同審查的內容主要包括;建設項目是否具備合同簽訂的條件,合同內容是否符合法合規。合同條款是否詳盡明確,工程等級和技術要求是否具體,是否符合國家規范標準,合同簽定是否具有完備的合同手續。此外,在工程招標時還應該對施工企業的主體資格、企業信譽、注冊資金、隸屬關系、財務經濟狀況、設備及技術條件、履約能力,與招標工程相類似的工程施工經驗等進行嚴格審查,以確保投標企業的內在質量。
4.4 加強對合同執行情況跟蹤檢查,督促合同雙方自覺履行合同
在合同執行過程中,主管部門及建設單位應定期檢查合同執行情況,并建立完善的合同檢查考核制度。對合同執行過程中出現的偏差問題,認真進行分析、糾正,對隨意違反合同條款的行為要認真查處,使合同管理步入正規化、規范化管理渠道,防止因合同違規而造成不良后果。
4.5 對合同管理人員進行必要的崗前培訓
在水利工程建設過程中,應選派具有豐富工作實踐經驗、懂經濟、業務強,具有高度責任感和敬業精神的人員負責合同管理。對于合同管理人員要進行崗前培訓,在合同執行過程中,要注意對執行人員進行交底,使他們熟悉合同內容,做到有理、有據、有節的執行合同,變被動執行合同為自覺執行合同。
4.6 選擇好的監理隊伍是做好合同管理的重要保證
監理工程師是聯系建設方和承包方的重要紐帶,在合同管理中起著舉足輕重的作用,高素質的監理工程師能夠公平、誠信地處理合同執行過程中遇到的實際問題,對工程項目實施有較好的預見性。給工程建設創造一個寬松良好的環境?梢源_保工程建設順利實施。
合同管理是施工企業管理的重要內容,也是降低工程成本。提高經濟效益的有效途徑。項目施工合同管理的時間范圍應從合同談判開始,至保修日結束止,特別是要加強施工過程中的合同管理,確保把合同落到實處。
道路建設施工合同樣本 篇31
出資方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承擔本合同第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計文件審查任務,經雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 本合同依據《中華人民共和國合同法》及建設部第134號令簽訂。
第二條 本合同審查項目內容見下表(勘察、施工圖):
第三條 甲方應向乙方提交以下資料及文件:
1、建設項目立項文件(發改委簽發的批準文件和規劃部門簽發的規劃紅線圖);
2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);
3、全套施工圖設計文件及相應的計算書(含計算模型光盤)。
第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發布的鄂價房服[20xx]273號文件規定支付施工圖設計文件審查費,本項目審查費應 為元。甲方于 月 日將商定的審查費 交乙方財務室,乙方財務確認收費后審查程序正式啟動。
第五條 雙方責任
1、甲方按本合同第三條規定內容向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。
2、乙方在審查程序啟動后的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目,乙方在審查合格后的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目,由原設計單位修改完善后送乙方復審,復審合格后,乙方向甲方出具《審查合格書》;
3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時,可由甲方向省建設行政主管部門提出復審申請,并由省建設行政主管部門作出仲裁決定。
4、未經乙方同意,甲方不得擅自變更審查合格的設計文件;如確有需要,甲方可通過原設計單位變更設計后重新向乙方報審,并承擔相應的審查費用,乙方不承擔任何費用。
5、經乙方審查合格的項目,因勘察、設計原因發生工程質量問題,乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。
第六條 本合同一式四份,甲、乙、雙方各執一份,另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本合同成立,雙方履行完合同規定的業務后本合同即行終止;合同執行中如發生爭議雙方協商解決,協商不成時通過司法途徑解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
道路建設施工合同樣本 篇32
甲方: 乙方: 經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致,特簽訂以下協議,供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱:
二、工程地址:
三、承包內容:
四、承包方式:
五、承包價格:
六、付款方式:
七、甲、乙雙方責任與義務
(1)甲方:
1、按照合同約定時支付工程款。
2、現場監督:檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等!
3、現場協調各工種之間的工作配合,解決施工過程中出現的矛盾!
4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件!
(2)乙方:
1、按時、按質、按量完成合同范圍的施工任務,嚴格執行防水工程相關規范及標準!
2、提供防水材料的合格證和相關資料。
3、遵守甲方在合同范圍內的相關規定!
4、嚴格管理好自己的施工人員,不拖欠員工工資,乙方人員及設備、材料自行管理!
八、違約責任 如違約,造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,相關工程款項結清時終止。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日施工合同 篇10 發包人:(以下簡稱甲方) 承包人:(以下簡稱乙方) 經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,共同遵照執行!
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款:合同總價款萬元!
二、技術要求
1、路面為c厚C30水泥混凝土路面,寬米!
2、18c厚3:7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、XX處理 在原有基礎上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工!
四、雙方權利和義務
道路建設施工合同樣本 篇33
合同編號:________
工程名稱:__________
工程編號:__________
工程類別:__________
發包方(簡稱甲方)_________
承包方(簡稱乙方)_________
簽訂時間:______________
簽訂地點:______________
根據我國現行法律、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:____________
二、工程地點:____________
三、資金來源:____________
四、承包范圍、工程內容:
1、承包范圍:___________
2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________
3、其它:______________
五、合同價款
1、合同總價款:__________萬元。
2、合同價款的計價依據
(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);
(2)____年以________文頒發的費用標準;
(3)____年以________文批復的人工費單價;
(4)____年以________地區預算價格;
(5)其它:_____________
第二條雙方責任
一、甲方責任
1、辦理工程永久用地的征用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),并提供有關隱蔽障礙物資料。
2、辦理建筑許可證及應由甲方辦理的其它證件。
3、____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修,安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委托乙方承擔。)
4、協調地方工農關系,改善施工環境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5、合同簽訂后__天內提供完整的建筑安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點,并進行現場校驗。
6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審后__天內分送有關單位。
7、向經辦銀行提交撥款依據,按時辦理撥款和結算。
8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,負責組織工程的竣工驗收,按照國家和行業有關規定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。
9、指派_____同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查,負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜,及時解決應由甲方解決的問題。
實行監理的工程,甲方委托總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方,后任繼續前任在合同中約定的權利義務。
二、乙方責任
1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。
2、編制施工組織設計(或施工方案),做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,符合“環!币,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付。
4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃,材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃),月份施工統計報表,工程事故報告等。
5、工程竣工后,及時清理現場,做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。
6、已完工的房屋、構筑物和安裝的設備,在雙方約定的移交日期應負責保管。
7、利用永久建筑和設備建井時,負責建筑物和設備的維修和保養,保證礦井移交時的建筑安裝工程質量。凡利用永久建筑和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。
8、指派________同志為乙方代表,負責施工現場的管理及與甲方的聯系工作。
第三條工程期限
一、總工期為________天(日歷天),自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時,供應的材料、設備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經甲方簽證后,工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時,工期不予順延。
四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條工程質量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工,并接受甲方代表和工程監理人員的監督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。
三、甲方要求的“創優”工程,工程竣工后,經質量驗收達到優質工程,甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)
四、乙方在施工中必須遵守下列規定
1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗,對材料改變或代用,必須經原設計單位和甲方同意。
2、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案,應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究,并經甲方和設計單位簽證后實施。由此而發生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。
五、工程驗收
1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格后各方在驗收證書上簽字。
2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗,雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字,如甲方不能如期派人參加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應予承認。工程隱蔽后若甲方提出復驗,乙方應予同意,復驗合格,工期相應順延,其費用應由甲方負擔;復驗不合格,費用應由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出復驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。
3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料,由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上簽字,進行單位工程質量評級并認證。如驗收不合格,應分清責任,限期整改,直至達到合格標準,所發生費用及工期由責任方負責。
4、竣工驗收后,乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份,移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法,負責保修。保修期為:土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條建筑材料、設備的供應、驗收和價差處理
一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)
二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方采購。
三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應,必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,不得應用于工程建設中,且應按指定時間遠離施工現場,其復驗費用由材料、設備供應方承擔。
四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。
五、根據工程需要,經甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發生的經濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。
六、因材料設備供應不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責任方承擔。
七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建筑安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。
第六條工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。
一、本合同簽訂后____日內,甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。
二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價款的____%時,按規定比例逐步扣回備料款。
三、工程價款支付達到調整后合同總價的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,等保修期滿工程質量仍然合格,欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。
四、工程價款的結算依據,除工程計價依據外,還應有:
1、施工組織設計或方案;
2、設計變更文件;
3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;
4、井巷涌水量實測資料及地質條件變化的實測資料;
5、價差調整資料;
6、其它有關工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。
五、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時,應相應對合同價款進行調整。
六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。
七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。
八、本合同價款的結算方式為:_____________.
九、乙方在全部工程竣工后____日內,將竣工結算文件送交甲方和經辦銀行審查,乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內審查完畢,如到期未提出書面異議,乙方可請求經辦銀行審定后撥款。
第七條施工與設計變更
一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審,作出會議紀要,作為施工的補充依據,甲乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處,雙方應及時以書面形式通知對方,由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計,乙方按修改或變更的設計進行施工。由于設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷,材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔,并調整合同價款,工期也做相應調整。
三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經設計或有關技術部門審查,甲方同意后采用并實施,其節約的價值按國家規定分配。
四、甲方如需修改或變更設計,必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,乙方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時,乙方才予實施。
五、施工中如發現地下埋藏的古跡、文物等障礙物,乙方應立即通知甲方,由甲方報告文物管理機關處理并立即采取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責,并相應調整工期。
第八條工程監理
在實行工程監理的建設項目中,要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》,甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理范圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道,按照規定的方式交換信息。
第九條違約責任
乙方違約責任
一、工程質量不符合合同規定的,負責修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、由于乙方責任造成工程不能按合同規定時間交付使用的,乙方償付逾期違約金。
三、保修期如發生質量問題,乙方接到甲方通知后____日內進行修理,否則,甲方有權另請施工單位進行修理,因此而發生的修理費用由乙方承擔。
甲方違約責任
一、未能按合同的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失,并應賠償乙方由此造成的實際損失。
三、工程未驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第十條糾紛解決辦法
本合同履行中發生爭議,雙方當事人應及時協商解決,協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協議,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構,事后未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)
第十一條施工安全
乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工,承擔由于自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用,發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
第十二條附則
一、本合同一式__份(包括附件),甲乙方雙方各執正本一份,副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的合同,送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,如需修改補充的,雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的組成部分。
第十三條補充條款________________________________________________
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
單位地址:________________單位地址:________________
法定代表人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
代理人(簽字):________________代理人(簽字):________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
電話:________________電話:________________
電掛:________________電掛:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
日期:________________日期:________________