通信建設施工合同(通用32篇)
通信建設施工合同 篇1
甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。
一、工程概況
(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。
(2)工程內容:以設計方案為準。
二、施工規范要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規范》施工。
三、施工費用
經甲、乙雙方協商工程采取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包干工程。
四、付款方式
工程竣工驗收合格后按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳戶如下:
開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行
開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司
帳號:101177
五、雙方責任及義務
1、甲方
(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,并確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。
(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。
(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,采取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。
(二)、按照通信行業相關規范和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。
(三)、負責提供工程范圍內及現狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由于乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。
(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,并保證整個小區電信通信暢通使用。
(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復。
六、施工工期
施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本合同發生爭議,雙方友好協商解決。
八、本協議一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章后生效,供雙方共同遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通信建設施工合同 篇2
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規,為明確雙方的權利義務,達成協議如下:
一、建設項目名稱:
二、工程建設地點或地段:
三、承包工程內容及主要工程量:
四、合同工期:
本工程定于 年 月 日開工,于 年 月 日完工,由甲方組織竣工驗收。由于工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工,工期順延。屬乙方原因造成的停工,工期不得順延。
五、質量等級:
六、合同價款及結算:
6.1工程結算標準:
6.2預算總價款: ¥______(大寫:人民幣_________,詳見附件1)其中:安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委托的審計單位的審計定案值為準。
6.3付款方式:
6.3.1預付款:
6.3.2工程進度款:
6.3.3合同尾款:
6.4工程檔案與合同尾款
6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時,乙方將應形成的全部文件材料原件,提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的,檔案檢查小組提出整改意見,乙方應進行整改。
6.4.2建設工程竣工驗收后的三個月內,乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集,并刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。
6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案后,經甲方建設部門和檔案部門書面確認,方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案,每逾期一個月,甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%,直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的,乙方不承擔逾期移交檔案責任。
6.5合同價款調整:
6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。
6.5.2工程造價管理部門公布的價格調整。
6.5.3合同預算中其它增減或調整,預算中沒有適用的價格,由乙方提出適當的價格,送甲方代表批準后執行。
6.6乙方賬戶
賬戶名稱:
開戶銀行:
銀行賬號:
上述賬戶信息由乙方提供,如因賬戶信息錯誤導致甲方錯付或延付,一切責任及后果均由乙方承擔。
6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款,否則該轉讓行為無效。
6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改征增值稅試點范圍)且乙方為增值稅納稅人時,乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。
七、工地代表及其職責:
7.1甲方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,負責批準乙方施工方案,負責對工程進度、工程質量進行監督,并對隱蔽工程的質量進行檢查,對于符合質量要求的進行簽證,辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更簽證、審定并簽證工程預、結算,具體組織工程竣工驗收,以及應由甲方負責解決的其它問題。
7.2乙方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。
7.3監理方工地代表
委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表,具體負責工程施工階段的監理工作。
八、雙方義務:
8.1甲方義務:
8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定,并向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。
8.1.2提供機房水、電等施工條件,并協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。
8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件,處理工程中應由甲方解決的其它問題。
8.1.4按時辦理撥款和結算。
8.1.5按雙方商定的分工范圍和要求、時限供應材料和設備。
8.1.6組織工程竣工驗收。
8.2乙方義務:
8.2.1認真審閱施工圖設計文件,參加施工圖設計會審,編制施工組織設計,做好施工準備工作。
8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工余料點交工作。
8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工,保證工地設備和人身安全,確保工程質量,按期報送施工進度表;履行合同條款,如期完工。
8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料,參加竣工驗收,辦理工程竣工結算。
九、適用法規、標準:
9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。
9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規范。
9.3其他:
十、器材籌供:
10.1甲方籌供的設備和材料為: 。
10.2乙方籌供的設備和材料為: 。
10.3雙方對工余料的管理約定如下:
10.4籌供設備、主要材料的一方,應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求,應具有合格證及進網許可證,并于開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地,經雙方工地代表約定日期檢驗合格后使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多余清單的器材,由采購器材的一方負責保管并及時調換。
十一、驗收:
11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規范、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格,屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格后,由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗,經雙方檢驗合格,辦理隱蔽工程文件簽證手續,該文件作為竣工資料的組成部分,竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格,乙方在限定工期內修改后重新驗收。
11.3工程竣工驗收,應以甲方規定的施工及驗收規范、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。
11.4竣工驗收時,乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證后退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后七日內組織驗收,經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署,并由雙方單位蓋章。
11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。
11.6本工程要求的驗收類型為:
(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日,工程移交甲方管理,經試運行期滿,終驗合格簽字之日為竣工日期。
(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期,同時工程移交甲方管理。
十二、工程設計變更:
12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工,不得擅自修改。
12.2甲方由于使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被采納變更設計時:
12.2.1屬于施工圖設計文件中的一般問題,經雙方協商,由甲方工地代表簽證工程變更單后,乙方可按變更后的內容施工。
12.2.2屬于施工圖設計的較大修改,由甲方征得設計單位同意,并出具設計變更文件后,交乙方按設計變更文件的內容施工。
12.2.3甲方如需變更設計,應提前十天將變更單書面通知乙方。
十三、保修:
13.1本工程保修期為:自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。
13.2因甲方原因造成的返修,其修理費由雙方另行協商。
十四、安全:
14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出并要求乙方整改。
14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業,應采取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞,或造成甲方通信阻斷,應由乙方負責賠償并承擔相關法律責任。
十五、違約責任:
15.1乙方不能及時完工,每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規范要求,或發生其它使合同無法履行的行為,應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金,并賠償因此給甲方造成的損失。
15.3除非雙方協議將合同解除,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后,仍應繼續履行合同。
15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等,甲方有權解除合同,并要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。
15.5因非甲方原因造成的返工,材料費和人工費由乙方承擔。
15.6在工程施工過程中,乙方對所獲知的甲方的商業秘密、技術資料等事項負有保密責任,并不得利用所獲知的商業秘密侵犯甲方的權益,否則甲方有權解除合同并追究乙方相關法律責任。
十六、爭議解決方式:
在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決:
(1)提交______仲裁委員會仲裁;
(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。
十七、合同的生效:
本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。
十八、合同份數:
本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。
十九、其他約定事項:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通信建設施工合同 篇3
發包方:(甲方)___________________________
承包方:(乙方))___________________________
依照民法典和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的規定,經雙方協商一致,簽訂本合同并嚴肅履行。
一、建設內容
(1)工程名稱
二、計價方式
(1)參照結算表價格按實結算。
(2)款項支付與移動結算同步。
三、建設工期
根據移動公司要求,在規定的期限內完成。
四、違約責任
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如預期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發生合同糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成的,可申請調解,或者直接向人民法院起訴。
五、其他
(1)本合同一式四份,甲乙雙方各執貳份。
(2)本合同未盡事宜,由雙方協商解決,另行簽訂補充協議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關本項目的約定,見附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):____________
______年____月____日
_________年____月____日
通信建設施工合同 篇4
甲方:__________身份證號:__________
乙方:__________身份證號:__________
根據《民法典》及有關規定,本著平等互利的原則,經甲乙雙方友好,就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議,為明確甲乙雙方的權利與義務,簽訂本協議書:
一、工程名稱及地點
1、工程名稱:__________
2、工程地點:__________
二、合同期限 自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。
三、合同內容 工程項目及工程量:富道二期二段工程 邊坡三維網植草,工程量約 65000 2。 乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的,甲方可視需要,對乙方工作內容及范圍作出調整,也可對乙方范圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受,也不因此作為對合同單價作出調整的理由。 本合同簽定后,由于甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經雙方協商確定工作內容及計價方式后簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力,雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執行。
四、合同價款
1、工程單位: 2,工程總價暫定人民幣: 元。大寫: 元整。(注:此價不含稅)
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按合同規定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容,均屬于乙方須在本合同中應該履行的合同義務,不再另行支付。乙方經過前期反復調查了解,對甲方的要求已完全明了,對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所 暗含的工作內容確定并視為包含在相應的工程細目當中。
五、結算方式
1、以甲方驗收合格后最終認可的尺寸、斷面計量,按合同單價和實際完成數量計算工程價款。
2、甲方在本合同所有內容完工并經驗收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。 質量保證金的退還:在質保期滿后,扣除有關應扣款項后,甲方將剩余部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結算單進行結算,其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行,委托他人結算時,必須經甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式:乙方材料、機械設備進場后,一個月內完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進度、質量支付工程款,此項護坡工程完工及時驗收合格后100天內支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時,可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整,乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。
7、由于乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量,甲方不予計量。
六、雙方的責任和義務 甲方的責任和義務
1、提供設計圖紙或施工方案,提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
3、若乙方不能服從甲方調度安排,不滿足質量、進度、安全、環保等要求時,甲方有權單方隨時終止合同。 乙方的責任和義務
1、乙方的人工必須聽從甲方調配,按照甲方技術交底進行施工,保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規定日期完成任務,遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題,乙方必須在24小時內到達項目部并無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規范化施工,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業,杜絕一切事故發生,并承擔由于自身造成的人身傷亡事故,安全責任事故,甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準喝酒和做好安全準備方能施工,如果被甲方工作人員發現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發現一次罰款500—20元,乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項,其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農民工工資,否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付,相應金額從應支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中,乙方自行承擔。
七、其它約定
1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協議條款。如一方不按協議條款執行均屬為違約,違約方須承擔由此造成的經濟損失,如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務,乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權將乙方清除出場,所干工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。
八、爭議解決方式
1、本協議未盡事宜,雙方另行協商。
2、與本合同有關的一切爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發生糾紛,雙方協商不能解決的,依法向協議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________
聯系電話:__________聯系電話:__________
簽約日期:__________簽約日期:__________
簽約地點:__________簽約地點:__________
通信建設施工合同 篇5
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程施事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程基本概括
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來源:
第二條:工程承包范圍
1、綠化工程施工圖紙及招投標文件項目清單范圍的所有內容;
2、綠化工程承包范圍內種植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的養護管理,保證養護期內苗木、地被植物正常生長。并保持良好的景觀效果。
4、土建工程質量保修。
第三條:施工工期限共 個工作日。
議定自 年 月 日開工,至 年 月 日全部栽植結束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工時工期可以順延)。
第四條:工程質量標準:
在工程進中、承包方應按照本工程施工詳圖、施工說明書精心施工,認真執行現行國家施工及驗收規范。何等好隱蔽工程、分項工程的驗收工作。如因施工原因造成的質量不符要求而發生的返工費用,由承包人負責。
第五條:材料和設施供應:
凡包工包料工程由乙方負責采購調運進場;并應保證其所提供的材料符合本合同約定的質量、規格等要求,否則,承包方應無條件及時更換,若因此影響工程進度,工期不予順延,給發包人造成損失的,承包方應足額賠償。
第六條:工程價款及付款方法:
本工程款按下列辦法分期付款。
1、本工程采用 承包方式;
2、工程價款 元(暫定價以決算價為準)。
3、付款方式:
第七條:組成本合同的文件
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標及其附件
4、標準、規范及有關技術文件
5、圖紙
6、工程量清單
7、工程報價單和預算書
第八條:雙方的權利和義務
1、工程師:在工程施工中,發包方委托 為施工監理;承包方指派 為工程項目負責人,承包方應接受發包方及監理單位的現場管理和對綠化工程養護的監督考核;
2、發包人工作:做好施工場地的“三通一平”,制圖會審及設計交底;協調處理地下管線、鄰近建筑物;古樹名木的保護工作;
3、承包人工作:承擔施工安全保衛工作和負責保護地下管線和鄰近建筑物,施工場地的清理工作;提供施工組織設計和進度計劃。
第九條:種植要求
1、種植地平整要符合設計意圖和種植標準;
2、苗木要保證質量,由監理工程師驗收合格后,方可進行栽植;
3、按圖施工,如需變動,經發包方、承包方書面確認之后,方可改動。
第十條:初步驗收:
承包人在按照規定的施工期限完成栽植工程3個月,提出初步驗收書面申請,發包人在接到書面申請14日內組織有關部門進行初驗,并出具書面意見。
第十一條:工程變更:
承包人在工程變更14天內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款。變更價款按下方法進行;
1、合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;
2、合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;
3、合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提供適當變更價格,經發包人確認后執行。
第十二條;檢驗標準、方法、地點及期限;
1、工程施工驗收標準:《城市綠化工程施工及驗收規范》cjj/t82-99;
2、養護管理:發包人對承包人的栽植養護管理(即質量保修)工作進行定期考核 。
發包人:
承包人:
日期:
通信建設施工合同 篇6
甲方:
乙方:
為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成,經甲乙雙方共同協商,達成如下協議:
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容:
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求:
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設置4個錯車道,錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大縱坡不得大于10%,縱坡長度不得大于80米,彎道最小半徑不得小于15米。
3、土質邊坡按1:0.5-1:0.75,堅石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基開挖工程后,由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費為每公里2.75萬元,乙方進場并完成500米的路基開挖后,甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工,經鄉人民政府組織相關部門驗收合格后,一次性付清工程款。
五、施工安全責任:
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規程施工,達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故,造成的一切后果由乙方自負,甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務:
1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒絕支付費用,所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作,如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的,從第3天算起,每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中,乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份,自雙方簽字之日生效。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
通信建設施工合同 篇7
承包人:
發包人 :
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建筑面積: m2,建筑高度 m或
跨度 m,結構類型: ,
層數 ,其它
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款金額 (大寫): 元 (人民幣)¥: 元
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 后生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
通信建設施工合同 篇8
甲方(發包方):
法定代表人:
乙方(承包方):
法定代表人:
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1.1工程名稱:。
1.2工程地點:。
1.3工程內容:。
1.4承包形式:。
第二條工程期限
2.1合同工期總日歷天數天
開工日期:年月日。
竣工日期:年月日。
2.2如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期可相應順延
(1)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;停水停電2天以上;
(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
2.3因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
甲方付款前,乙方應提供發票。
本合同實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣(大寫)(¥元)。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
3.1本合同簽訂后日內,甲方支付人民幣元工程款;
3.2工程竣工經甲方驗收合格后,甲方支付人民幣元工程款;
3.3余款人民幣元作為質量保證金,待保修期滿后十五個工作日內無息支付。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
4.1工程材料、設備由乙方采購。
4.2乙方采購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用于工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
5.1甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
5.2甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現場簽證。
5.3設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
6.1工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
6.2工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
6.3工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
8.1本工程保修期限為年,自工程竣工驗收合格起算。
8.2在保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
乙方保修聯系電話:;乙方保修聯系人:。
第九條違約責任
9.1乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。
9.2工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
9.3協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11.1甲方代表為,乙方代表為。
11.2本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
簽署時間:年月日
甲方(蓋章):
聯系人:
聯系方式:
地址:
乙方(蓋章):
聯系人:
聯系方式:
通信建設施工合同 篇9
甲方(委托方):______________ 乙方(施工方):______________ 簽約時間:____________________ 簽約地點:____________________ 為規范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務 甲方工作
1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。 乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。 如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的`損失由乙方負責
通信建設施工合同 篇10
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本合同。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣叩鎮華豐村
1.3工程內容:
①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
②、廠區場平后保坎建設(92米8米高
2.5米寬均距)計:。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙范圍內容。
⑦、廠區地面場采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
⑧、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包范圍:上述工作范圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為合同包干價,總計工程造價為51
6.3萬元(大寫:伍X壹拾陸萬叁仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工后,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩余工程款3%為保修金,保修期為________年,到期后無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成合同的文件:
組成合同的文件包括:
1、本合同協議書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規范和有關技術文件;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
八、合同一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此合同一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
通信建設施工合同 篇11
發包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱): (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月日竣工日期:年 月日
四、質量標準
工程質量標準: 合格
五、合同價款
金額暫估價(大寫): (人民幣)
(小寫): (人民幣)
以實際工程量為準進行結算
六、工程款支付
1、工程開工付至合同價的40%;
2、工程完成50%時付至合同價的70%
3、工程驗收合格后付至合同價的100%;
七、質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。
4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
八、工程工期
1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
九、工程驗收
1.本工程以施工圖紙、作法說明施工,驗收規范按照國家質量評定驗收標準。
2.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方應提前二天通知甲方,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。
3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
十、材料供應
1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定,且均應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2.乙方負責采購的材料設備,必須按甲方具體的要求采購,并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管。
十一、違約責任
1.在履行合同過程中發生的爭議,雙方協商解決;協商不成,可以人民法院起訴。
2.如一方違約或擅自中止合同的履行,必須向對方支付違約金,額度為本合同工程總價的10%。
3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導,配合甲方圓滿竣工。
4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定,最終以實際工程量計算。
十二、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。
十三、合同生效
本合同一式貳份,雙方各執壹份
本合同自雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜,雙方可協商另簽補充協議。
合同定訂立時間: 年 月 日
合同定立地點:
本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
代 表(簽字): 代 表(簽字):
年 月 日
年 日 日
通信建設施工合同 篇12
甲方(發包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
乙方(承包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議.
第一條工程概況
1.工程名稱:
工程地點:
工程內容:
承包范圍:
2.開工日期:
竣工日期:
總日歷日期:
3.質量等級:
4.合同價款:
第二條合同文件及解釋順序.
第三條合同文件使用的語言文字,標準和適用法律.
1.合同語言:
2.適用法律法規:
3.適用標準,規范:
第四條圖紙.
1.圖紙提供日期:
2.圖紙提供套:
3.圖紙特殊保密要求和費用:
第五條甲方駐工地代表.
1.甲方駐工地代表及委派人員名單:
2.實行社會監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有):
第六條乙方駐工地代表.
第七條甲方工作.
1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:
2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:
3.施工場地內主要交通干道及其與道路的開通時間和起止地點:
4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:
5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:
6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:
7.會審圖紙和設計交底的時間:
8.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求:
第八條乙方工作.
1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:
2.提供計劃,報表的名稱,時間和份數:
3.施工防護工作的要求:
4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:
5.對施工現場交通和噪音的要求:
6.成品保護的要求:
7.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求:
8.施工場地整潔衛生的要求:
第九條進度計劃.
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:
2.甲方代表批準的時間
第十條延期開工.
第十一條暫停施工.
第十二條工期延誤.
第十三條工期提前.
第十四條檢查和返工.
第十五條工程質量等級.
1.工程質量等級要求的經濟支出:
2.質量評定仲裁部門名稱:
第十六條隱蔽工程,中間驗收.
中間驗收部位和時間:
第十七條試車.
第十八條驗收和重新檢驗.
第十九條合同價款的調整.
1.調整的條件:
2.調整的方式:
第二十條工程預付款.
1.預付工程款總金額:
2.預付時間和比例:
3.扣回時間和比例:
4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:
第二十一條工程量的核實確認.
乙方提交工程量報告的時間和要求:
第二十二條工程款支付.
1.工程款支付方式:
2.工程款支付金額和時間:
3.甲方違約的責任:
第二十三條甲方供應材料設備.
甲方供應材料,設備的要求(附清單):
第二十四條乙方采購材料設備.
第二十五條設計變更.
第二十六條確定變更價款.
第二十七條竣工驗收.
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:
2.乙方提交竣工圖的時間和份數:
第二十八條竣工結算.
1.結算方式:
2.乙方提交結算報告的時間:
3.甲方批準結算報告的時間:
4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:
5.甲方違約的責任:
第二十九條保修.
1.保修內容,范圍:
2.保修期限:
3.保修金額和支付方法:
4.保修金利率:
第三十條爭議.
1.爭議的解決程序:
2.爭議解決方式:
第三十一條違約.
1.違約的處理:
2.違約金的數額:
通信建設施工合同 篇13
發包方:__(以下簡稱甲方)
承包方:__(以下簡稱乙方)
由于工程建設需要,甲方委托乙方承包室外綠化管道建設工程。為確保工程質量、進度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責任、權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規定,雙方協商一致簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱:__有限責任公司室外綠化管道建設工程。
2、工程地點:__工業園區(南苑)熱電廠北側。
3、工程內容:詳見工程量清單。
4、工程承包方式:綜合單價承包,乙方包工包料。
5、結算原則:根據合同約定單價按乙方實際完成工程量結算。
6、開工:乙方在施工現場具備施工條件后七個工作日內進場開工。
7、本項目所用的所有建筑材料、建筑構配件及其他設備等(以下統稱工程材料)均由乙方自行采購使用,工程材料符合國家相關標準。
第二條合同價款(工程款)及支付
1、合同總價(大寫):___元整;(小寫):___元。
本合同為綜合單價承包合同,單價標準見附件工程量清單。
2、工程款支付:
1)本工程合同生效后,甲方支付合同總價的50%的預付工程款。
2)施工完,畢驗收合格后3日內付清剩余工程款。
3)付款方式為銀行轉賬。
第三條雙方權利義務
1、甲方權利和義務
1)按合同要求及時支付工程款。
2)提供本項目施工圖
3)向乙方提供施工場地,保證運輸道路暢通,同時提供乙方施工現場施工用水、用電。
4)按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結算。
5)協助有關部門配合乙方做好施工現場交叉施工等協調工作。
6)在工程開工前,向乙方提供施工場地的工程地質勘察資料,以及施工現場及毗鄰區域內供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料,相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料或圖紙,并保證資料的真實性和有效性。
7)甲方負責開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2、乙方權利和義務
1)乙方在收到工程預付款,并在施工現場具備施工條件后七個工作日內組織進場施工。
2)嚴格按照設計圖紙、施工規范及有關技術要求進行施工,施工質量必須符合國家現行有關施工標準,并需通過驗收合格。
3)負責工程的安全生產及施工人員的施工安全。
第四條工期的約定
1、工期:自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的情況下,乙方應在前述工期內竣工,并在竣工后通知甲方驗收。
2、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,必須征得乙方同意。
3、因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因(如天氣因素影響等)導致停工的,工期順延。
4、因甲方原因致使工程中途停建、緩建,應采取措施彌補或減少損失。同時,賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第五條質量、驗收及結算
1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為施工依據;以《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-20__)為施工管理及質量評定驗收標準。
2、本工程質量要求:合格。
3、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收,并在驗收開始后五日內完成驗收,辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內因客觀原因未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的,視為驗收合格,甲方應及時辦理工程結算及支付工程款。
4.驗收完成后乙方提交結算資料,甲方須在收到結算資料后四十日內完成結算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結算款。如果甲方收到乙方的結算資料后三個工作日內未作回復(或未提出意見),視為甲方已經核實并同意確認乙方的結算資料,甲方應按要求剩余部分工程結算款。
第六條免責條款
施工期間,由于惡劣天氣(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等,工期相應順延,乙方不承擔責任。
第七條爭議解決
因本合同發生爭議的,雙方友好協商解決,協商不成的,按以下方式解決爭議:向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條合同的簽訂和生效
1、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式二份,甲方執一份,乙方執一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
地址:地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
_______年_______月_______日
通信建設施工合同 篇14
GF——1999 ——0201)
中 國華
家 人 民 共 和 國 建 設 部 制 定
工商行政管理局
制定(
第一部分 協議書
發包人(全稱): 彭陽縣城鄉建設和環境保護局 承包人(全稱): 寧夏天易建筑工程有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程實施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:彭陽縣四中校園仿古園林景觀工程 工程地點:彭陽縣四中校園內工程內容: 修建磚木結構游廊123m、四角亭2座38㎡、六角亭2座
60㎡、四層八角亭1座320㎡,總建筑面積639.4㎡。
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖紙范圍內的土建、給排水、電氣安裝部分
三、合同工期
開工日期: 20xx年4月20日
竣工日期: 20xx年7月8日
合同工期總日歷天數 80 天。
四、質量標準
工程質量標準:合 格
五、合同價款
金額(大寫):貳佰捌拾柒萬伍仟陸佰元整 (人民幣)
¥: 2875600.00元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 20xx 年 04 月 20 日
合同訂立地點: 彭陽縣城鄉建設和環境保護局
本合同雙方約定 雙方簽字蓋章 后生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:銀川市北京東路742號 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:寧夏銀行利民支行 帳號: 賬戶:
郵政編碼: 郵政編碼:750001
第二部分 通用條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義:
1.1通用條款: 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,通用于建設工程施工的條款。
1.2專用條款: 是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發包人: 指在協議書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人: 指在協議書中約定,被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的.合法繼承人。
1.5項目經理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位:指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.7監理單位:指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.8工程師: 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。
通信建設施工合同 篇15
合同編號:________
工程名稱:__________
工程編號:__________
工程類別:__________
發包方(簡稱甲方)_________
承包方(簡稱乙方)_________
簽訂時間:______________
簽訂地點:______________
根據我國現行法律、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:____________
二、工程地點:____________
三、資金來源:____________
四、承包范圍、工程內容:
1、承包范圍:___________
2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________
3、其它:______________
五、合同價款
1、合同總價款:__________萬元。
2、合同價款的計價依據
(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);
(2)____年以________文頒發的費用標準;
(3)____年以________文批復的人工費單價;
(4)____年以________地區預算價格;
(5)其它:_____________
第二條雙方責任
一、甲方責任
1、辦理工程永久用地的征用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),并提供有關隱蔽障礙物資料。
2、辦理建筑許可證及應由甲方辦理的其它證件。
3、____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修,安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委托乙方承擔。)
4、協調地方工農關系,改善施工環境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5、合同簽訂后__天內提供完整的建筑安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點,并進行現場校驗。
6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審后__天內分送有關單位。
7、向經辦銀行提交撥款依據,按時辦理撥款和結算。
8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,負責組織工程的竣工驗收,按照國家和行業有關規定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。
9、指派_____同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查,負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜,及時解決應由甲方解決的問題。
實行監理的工程,甲方委托總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方,后任繼續前任在合同中約定的權利義務。
二、乙方責任
1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。
2、編制施工組織設計(或施工方案),做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,符合“環保”要求,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付。
4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃,材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃),月份施工統計報表,工程事故報告等。
5、工程竣工后,及時清理現場,做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。
6、已完工的房屋、構筑物和安裝的設備,在雙方約定的移交日期應負責保管。
7、利用永久建筑和設備建井時,負責建筑物和設備的維修和保養,保證礦井移交時的建筑安裝工程質量。凡利用永久建筑和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。
8、指派________同志為乙方代表,負責施工現場的管理及與甲方的聯系工作。
第三條工程期限
一、總工期為________天(日歷天),自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時,供應的材料、設備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經甲方簽證后,工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時,工期不予順延。
四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條工程質量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工,并接受甲方代表和工程監理人員的監督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。
三、甲方要求的“創優”工程,工程竣工后,經質量驗收達到優質工程,甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)
四、乙方在施工中必須遵守下列規定
1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗,對材料改變或代用,必須經原設計單位和甲方同意。
2、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案,應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究,并經甲方和設計單位簽證后實施。由此而發生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。
五、工程驗收
1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格后各方在驗收證書上簽字。
2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗,雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字,如甲方不能如期派人參加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應予承認。工程隱蔽后若甲方提出復驗,乙方應予同意,復驗合格,工期相應順延,其費用應由甲方負擔;復驗不合格,費用應由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出復驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。
3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料,由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上簽字,進行單位工程質量評級并認證。如驗收不合格,應分清責任,限期整改,直至達到合格標準,所發生費用及工期由責任方負責。
4、竣工驗收后,乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份,移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法,負責保修。保修期為:土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條建筑材料、設備的供應、驗收和價差處理
一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)
二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方采購。
三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應,必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,不得應用于工程建設中,且應按指定時間遠離施工現場,其復驗費用由材料、設備供應方承擔。
四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。
五、根據工程需要,經甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發生的經濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。
六、因材料設備供應不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責任方承擔。
七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建筑安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。
第六條工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。
一、本合同簽訂后____日內,甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。
二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價款的____%時,按規定比例逐步扣回備料款。
三、工程價款支付達到調整后合同總價的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,等保修期滿工程質量仍然合格,欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。
四、工程價款的結算依據,除工程計價依據外,還應有:
1、施工組織設計或方案;
2、設計變更文件;
3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;
4、井巷涌水量實測資料及地質條件變化的實測資料;
5、價差調整資料;
6、其它有關工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。
五、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時,應相應對合同價款進行調整。
六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。
七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。
八、本合同價款的結算方式為:_____________.
九、乙方在全部工程竣工后____日內,將竣工結算文件送交甲方和經辦銀行審查,乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內審查完畢,如到期未提出書面異議,乙方可請求經辦銀行審定后撥款。
第七條施工與設計變更
一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審,作出會議紀要,作為施工的補充依據,甲乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處,雙方應及時以書面形式通知對方,由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計,乙方按修改或變更的設計進行施工。由于設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷,材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔,并調整合同價款,工期也做相應調整。
三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經設計或有關技術部門審查,甲方同意后采用并實施,其節約的價值按國家規定分配。
四、甲方如需修改或變更設計,必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,乙方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時,乙方才予實施。
五、施工中如發現地下埋藏的古跡、文物等障礙物,乙方應立即通知甲方,由甲方報告文物管理機關處理并立即采取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責,并相應調整工期。
第八條工程監理
在實行工程監理的建設項目中,要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》,甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理范圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道,按照規定的方式交換信息。
第九條違約責任
乙方違約責任
一、工程質量不符合合同規定的,負責修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、由于乙方責任造成工程不能按合同規定時間交付使用的,乙方償付逾期違約金。
三、保修期如發生質量問題,乙方接到甲方通知后____日內進行修理,否則,甲方有權另請施工單位進行修理,因此而發生的修理費用由乙方承擔。
甲方違約責任
一、未能按合同的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失,并應賠償乙方由此造成的實際損失。
三、工程未驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第十條糾紛解決辦法
本合同履行中發生爭議,雙方當事人應及時協商解決,協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協議,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構,事后未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)
第十一條施工安全
乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工,承擔由于自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用,發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
第十二條附則
一、本合同一式__份(包括附件),甲乙方雙方各執正本一份,副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的合同,送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,如需修改補充的,雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的組成部分。
第十三條補充條款________________________________________________
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
單位地址:________________單位地址:________________
法定代表人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
代理人(簽字):________________代理人(簽字):________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
電話:________________電話:________________
電掛:________________電掛:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
日期:________________日期:________________
通信建設施工合同 篇16
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協議:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式
協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%,剩余的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協議一式叁份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
通信建設施工合同 篇17
甲方: 乙方: 根據《民法典》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定,結合村道公路建設工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款,共同遵守執行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:鎮村村級道路
2、工程地點:____縣鎮村水泥路面途經該村
五、
六、
七、九社,終點為鄰遂路路口到加工房止。
二、工程承包范圍及內容 該段工程為水泥路面,要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準,混泥土標號為C30,水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度 4.5米,需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處,要求管洞長7米,口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行,要有直線距離;劉代銀屋后需降坡度一米,寬度6米,長30米,土方用來填梁瓊容屋后和張田坎處;張傲田和唐兩邊做堡坎,路基寬以現有的實際路面為準,做堡坎的材料用塊石。
三、承包方式 本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造價 根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫: 元)
五、工程施工工期 本合同施工工期為 天,(雨天除外),________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。
六、甲、乙雙方的權利,義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利 乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。
(2)甲方的主要義務 嚴格按照施工規范進行施工,保證工程質量。在施工過程中,如發現材料不足或者路面沒有達到標準,應及時提出。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權利。 有權自行采購所需材料及施工人員的調度。
(2)乙方的主要義務 甲方接到乙方驗收申請后,在短時間內組織有關人員進行驗收。 按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。
(3)制定安全技術措施,在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。
七、違約責任 本合同簽字蓋章后生效,雙方都要認真履行合同條款,如一方有違約行為,則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金),并按照《民法典》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本合同一式三份,合同雙方各執一份,鄉鎮存檔一份。
2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效,結清工程款后,合同自行終止,本合同未盡事宜,經雙方協商簽訂補充協議。 甲 方: 乙 方: 社員代表簽字:________年____月____日
通信建設施工合同 篇18
發包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱): (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月 xx日
四、質量標準
工程質量標準: 合格
五、合同價款
金額暫估價(大寫): (人民幣)
(小寫): (人民幣)
以實際工程量為準進行結算
六、工程款支付
1、工程開工付至合同價的40%;
2、工程完成50%時付至合同價的70%
3、工程驗收合格后付至合同價的100%;
七、質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。
4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
八、工程工期
1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
九、工程驗收
1.本工程以施工圖紙、作法說明施工,驗收規范按照國家質量評定驗收標準。
2.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方應提前二天通知甲方,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。
3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
十、材料供應
1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定,且均應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2.乙方負責采購的材料設備,必須按甲方具體的要求采購,并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管。
十一、違約責任
1.在履行合同過程中發生的爭議,雙方協商解決;協商不成,可以人民法院起訴。
2.如一方違約或擅自中止合同的履行,必須向對方支付違約金,額度為本合同工程總價的10%。
3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導,配合甲方圓滿竣工。
4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定,最終以實際工程量計算。
十二、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。
十三、合同生效
本合同一式貳份,雙方各執壹份
本合同自雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜,雙方可協商另簽補充協議。
合同定訂立時間: 年 月 日
合同定立地點:
本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
代 表(簽字): 代 表(簽字):
年 月
年 日 日月
通信建設施工合同 篇19
甲方:_________
乙方:_________
立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條房地標示:本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條房屋面積:本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后____月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條保固期限:本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條付款辦法:本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條貸款辦法:本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(
第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與
第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條本約房屋如乙方非因
第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約
第十四條
第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條通知送達:甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局
第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條未盡事宜:本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存:上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________
代表人(簽字):_________
住址:_________
住址:_________
身份證號碼:_________
身份證號碼:_________
電話:_________
電話:_________
________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點:_________
通信建設施工合同 篇20
甲方:_____________ 乙方:_____________ 立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:____
第一條 房地標示:____ 本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積:____ 本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限:____本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后____月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條 保固期限:____ 本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法:____ 本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法:____ 本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(
第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與
第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因
第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:____
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條 產權登記:____本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:____
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約
第十四條
第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達:____甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局
第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項:____
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力:____
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條 未盡事宜:____ 本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存:____ 上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(委托方):__________________
乙方(施工方):__________________
簽約時間:________________________
簽約地點:_______________________
通信建設施工合同 篇21
甲方:___________
乙方:___________
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本合同,以便雙方共同遵守。
一、施工地點:___________
二、施工內容:___________
三、施工工期:
1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定于________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量: 技術標準達到設備安裝說明要求,并通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。
五、工程造價: 本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式: 乙方施工人員進場后____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內,甲方支付總額的10%,余額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務:
1、甲方應按本合同約定支付工程款項,確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方于開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝后,由乙方負責進行負荷試車,并辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝后,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止合同,并享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任:
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法: 本合同在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。
十一、本合同一式四份,雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方:___________乙方:___________
代表:___________代表:___________
電話:___________
日期:___________日期:___________
通信建設施工合同 篇22
施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________
依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規范》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議,并共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建筑面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________
二、工程質量:按國家驗收規范達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任:
1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,并組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項
3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規定填報有關報表。
5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。
五、乙方責任:
1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、
2、按照施工合同條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證合同工期按時完成,并參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙,施工規范和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意并辦理簽證手續。
4、嚴格遵守建筑工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,并嚴格執行)。
5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然后通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規范后,方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規定,并接受因違反有關制度和規定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付后再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準:
1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款后按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字后方可支付。
3、本工程基礎完工后,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。
4、主體工程全部完工后,甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程,全部完工后經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。
6、剩余工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.
甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:
通信建設施工合同 篇23
建設方:(以下簡稱甲方)
投資運營方:(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召,促進農民致富,發展泗縣農村經濟,,進一步落實招商引資工作,加快城鎮化項目進程,甲乙雙方愿意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補,平等互利、誠實信用的原則,經反復協商,就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜,達成如下合作協議,以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地:規劃之四山村 約100 畝(附圖),以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限,甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地,土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續,并在所有手續完善后,交乙方建設開發,費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商,為便于今后工作,成立新農村建設領導班子,甲方履行法律手續,乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作范圍
甲乙雙方合作的范圍:
四山村新農村建設項目用地范圍內房屋及配套設施的施工建設,以及通過有關部門批準規劃范圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設,和建設用地范圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地范圍內土地的平整。四山村新農村建設用地范圍內修建道路,及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批準的規劃,按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批準的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行,及在實施過程中的執行問題。
三:責任范圍
甲乙雙方的合作方式及責任范圍甲方負責協調建設用地,落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實,甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四:乙方責任:
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計,銷售宣傳施工實施,及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批準后的四山村新農村建設方案要求實施,如有變動必須經劉圩鎮政府批準后方案實施。乙方在實施過程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方應積極態度對政策的落實宣傳,國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗,不做違規違法之事,交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神,按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過后本協議正是生效。本協議生效后,將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過并獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議,落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位,落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明,確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂后應嚴格保守商業秘密,不得向第三方泄露商業機密,更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的,甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利:按本協議精神,分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意,不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設,并保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂后,甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過,獲得通過后本協議正式生效。本協議生效后,乙方組織規劃方案設計等工作,需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案,同意后方可實施。獲得前述各項批準后,應及時成立共建辦公室,及開工前各項準備,以便于工作順利開展,共建辦公室成立后,乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主,遇到原則情況,甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂后,雙方應嚴格遵守,全面履行合同約定,因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的,每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金,延期達三個月以上的加倍支付違約金,延期達六個月以上的,甲方可終止合同,乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格,致使無法整改補救,乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效后,項目啟動后將前期工作經費貳拾萬元,匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日,向乙方全面提供前期所需各項資料及場地,以便于乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢,同時提供相應合法文件。本協議生效后,不得擅自變更,如需變動有其他未進事宜,經甲乙雙方協商解決,另簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份,雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同,由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表:(簽字) 代表:(簽字)
日期: 日期:
通信建設施工合同 篇24
甲方:_________________
乙方:_________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,結合本項目的具體情況,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條概況
1、項目名稱:_________________
2、項目地點:_________________
3、項目內容:_________________綜合布線系統施工和測試,輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。
第二條工期
1、本項目的施工期限為合同簽訂后的個工作日。
2、遇到下列情況之一者,經甲方審核批準后,工期可做相應調整。
2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化,并經甲方書面確認;
2.2、雙方書面確認的計劃工期改變;
2.3、不可抗力因素。
第三條承包方式和造價
1、承包方式:_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。
2、項目總造價:_________________人民幣(大寫):_________________(¥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件,項目最后造價按實際施工工程量結算。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
通信建設施工合同 篇25
甲方:__________
乙方:__________
為保證施工生產的順利進行,確保職工的安全與健康,爭創文明、綠色平安工地,本著“誰主管,誰負責”的原則,結合本工程的實際情況,經雙方商定簽訂本協議書。
各班組必須執行上級有關文件的規定,強化安全和環保意識,提高工人的自防、自治、自衛能力,在施工中必須做到“安全第一,預防為主,強化管理,文明施工”,實現安全無事故、無重大環境污染事故和爭創__文明工地的目標。
一、雙方的責任與義務:
(一)甲方的責任與義務:
1、負責對乙方工人的入場教育(公司級、項目部級)和上崗前的安全和環保培訓、考試,對特種作業人員和特種設備進行審查。
2、負責對乙方進行分項工程、不同工種、機電設備使用的安全技術和環保交底工作,并履行簽字手續。
3、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業,負責承擔因違章指揮的發生事故的全部責任。
4、有權進行安全文明、環保檢查,對發現的問題及時提出整改意見,并限期乙方整改完畢,同時按規定給予相應的處罰。對重大安全、環境因素隱患,甲方有權責令乙方立即停工整頓,并對乙方的復工申請,有驗收審查的義務。
5、甲方必須服從國家和地方政府政策法規的義務,并負責辦理有關安全、環保專項方案的審批手續。
(二)乙方的責任和義務:
1、負責對其工人進行入場教育(班組級),主動向項目部申請公司級和項目部級安全、環保教育和安全知識考試,未進行三級安全教育和安全環保交底的人員不得安排參加施工作業,安全考核成績不合格的人員不得參加施工作業。
2、嚴禁使用零散人員,并按規定向甲方及時報送施工人員花名冊;負責向甲方提供年齡在18周歲以上至60周歲以下的健康勞動者,所有人員必須身體健康,特種作業人員必須持證上崗并確保上崗證在有效期內。
3、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全、環保技術交底和安全規章制度進行操作,不得違章作業和野蠻施工。
4、施工前,乙方應對其工人進行每日至少一次的班前安全、環保教育活動,并做好記錄,受教育者必須簽名,以備查驗。
5、乙方應保證其工人服從甲方的管理,遵守甲方的各項規章制度,遵守勞動紀律。
6、乙方在施工過程中需要登高、危險區域動火、起重、開挖和臨時用電等作業,事先應向甲方提出申請,由甲方向有關單位申請,辦好審批手續,并落實好安全措施后方可作業。
7、乙方對難度較大的工程項目應落實好有效的安全措施,負責人應親臨現場指揮,在施工危險區域設置警戒標志,且指定專人負責現場安全工作。
8、乙方必須遵守南京市有關揚塵、噪聲控制等相關管理規定,落實好有關措施,做到文明施工。
8、乙方發生工傷事故由乙方立即上報甲方,保護好事故現場,不得遲報、隱瞞不報或謊報,甲方負責上報事故。如因上述原因而造成更大的損失,后果由乙方全部承擔。乙方有義務配合事故的調查取證工作,并做到事故“四不放過”。
9、乙方承包的作業項目不得進行轉包。
10、負責承擔因自身原因所發生的一切安全、環保事故的全部經濟責任和法律責任。
二、控制目標:
1、每日進行一次班前安全、環保教育活動(由各班組執行)。
2、保持施工期間安全事故為零、無重大環境污染事故的記錄。
3、不得違反各項安全技術操作規程。
4、不得違反各項規章制度和勞動紀律,無聚眾賭博、滋尋鬧事、打架斗毆現象。
6、無各種治安案件發生。
7、爭創市級水利工程文明工地。
三、違約責任:
1、凡遇合作方罰款,甲方將按合作方罰款額的雙倍對乙方給予罰款。
2、在施工中的罰款概由乙方及責任者全部承擔(乙方無責不予以罰款)。
3、凡在施工區域外發生的治安案件責任及費用,概由乙方及責任者承擔,甲方不付任何責任。
4、凡違反有關規定的,按《獎懲辦法》等規定執行。
四、本協議書自簽字之日起至工程結束時有效。
五、本協議書一式兩份,甲方雙方各一份,雙方簽字生效。本協議書作為內部承包合同的附件,一同生效。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
通信建設施工合同 篇26
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱: 黃金堡棟
工程地點: 重慶市x鎮
工程內容:建筑面積31200M2、結構類型:框架、剪力墻結構、地上二十九層,地下一層,全高99.6米。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1) 工程立項批準文號: 資金來源: 自籌。
二、工程承包范圍
承包范圍:土建及安裝工程(發電機組、塑鋼門窗、消防系統 除外)和環境工程。
三、合同工期
開工日期:20xx年2月5日。 竣工日期:20xx年8月6日。 合同工期總日歷天數548天。
四、質量標準
工程質量標準:優良。
五、合同價款
金額(大寫):暫估貳仟叁佰陸拾萬元(人民幣) ¥:2360萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協議書
2、 中標通知書
3、 投標書及其附件
4、 本合同專用條款
5、 本合同通用條款
6、 標準、規范及有關技術文件
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:
合同訂立地點:
本合同雙方約定 雙方簽字簽章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
通信建設施工合同 篇27
尊敬的審判長、審判員:
受某集團有限公司的委托,經廣東某律師事務所指派,我們擔任本案上訴人代理人,經查閱案卷材料,參加庭審,現發表如下代理意見,供合議庭參考。
關于《支付款及扣除款項確認表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認表》無效,不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》,委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認,被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人,黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認,顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息,沒有能力核對“支付款”的信息,卻擅自進行確認,也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為,且被上訴人明知屬于無權代理行為,上訴人對該確認表從不知情,且從未追認,因此,該確認表應認定為無效。
第二、“扣除款項”對于上訴人而言,首先是“應收工程款”,只有先確認這些款項是上訴人應收取的,被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中,上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”,因此,該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非
深圳分公司的代理人,被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認,直接影響了深圳分公司對工程款的收取,與上訴人的明確授權相悖。因此,同理,黃某的無權代理行為應認定為無效。
第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務,進行合同的商談,以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權,同樣屬于無權代理行為。
1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義,以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中,黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份,僅僅簽署了個人的名字,而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此,黃某以其個人名義在“確認人”處簽字,并不在授權委托書授權范圍內,屬于其個人行為,不應約束上訴人。
黃某行使代理權,在其他法律文書上簽字時,就嚴格遵照了《授權委托書》的要求,被上訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時,就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先,黃某表明了委托代理人的身份,在“委托代理人”處簽字,其次,上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限,黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。
但值得注意的是,黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為,《網架鋼結構制作安裝合同》本
身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中,確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人,故其行為應視為代表某公司做出的”,顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”,也不屬于“進行合同的商談”,在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下,更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。
綜上,黃某超越代理權限,擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》,屬于無權代理行為,且被上訴人也明知黃某屬于無權代理,事后上訴人不知情,也從未追認,因此,該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效,不應據此扣除工程款。
二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署,其簽署行為無效,不能證明確認表的真實性和合法性。
根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定,監理員應履行以下職責:“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況,并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準,對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄,對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作,發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況,項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作,本案中,也沒有任何證據
證明該監理員獲得了業主的相應授權。
該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定,“未經監理人員質量驗收合格的工程量,或不符合施工合同規定的工程量,監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應搭建腳手架并承擔費用,根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此,“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量,而該監理員卻不顧自己的職責,超越自己的權限,對不符合施工合同的工程量,隨意亂計,其行為因違法而無效。
三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》,并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項,且扣除這些款項明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除,沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字,而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。
第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的,因此不能證明被上訴人有權扣除,這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體,因此,不能證明應該從上訴人處扣除。
第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元,金額巨大,但沒有任何原始憑證相佐證,就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費,尚且還有結算單、發票相佐證,而此處卻單純幾個數字,其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據合同第2.1條的約定,本合同是“包死價”,因此,雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應搭建腳手架并承擔費用,根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔,在沒有任何合同進行變更的情況下,被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額,顯然違背了“包死價”的約定。
同理,“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍,包括在工程總價里,根據被上訴人自己提交的證據,被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的,在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應費用不但與合同相悖,而且違背了公平原則。
關于維修義務及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。
根據一審查明的事實,上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定:“建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用后,又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月
8日開始,工程進入保修期,即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函,上訴人也只應承擔“質量保修”的義務
二、上訴人積極履行了保修義務。
根據被上訴人提交的證據18,上訴人已經明確答復被上訴人,上訴人于7月13日派人進行屋面維修,在商討解決方案過程中,因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容),因此,被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏,以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議,應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。
三、被上訴人不顧上訴人的反對,將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修,屬于違法無效的行為,其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。
被上訴人分包的工程是專業工程,屬于專業分包,在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修,被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質,更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質,就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工,根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定,這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用,依法也應當被收繳,而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔保修義務,需要支付因保修產生的費用,根據合同第8條的規定,也應先從質量保修金內扣除,不足部分才由上訴人支付。
關于提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3,均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為:“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內容看,被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的,足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據3,一審已經認可其真實性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實,證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。
二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人,被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核,上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙,也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。
依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容,明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后,被上訴人依照合同約定,本應組織三方對圖紙進行審核,但直至今日,被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙,被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工,且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用,證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙,則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核,在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人,上訴人才能履行這一義務,否則,這一義務就是無本之木。
綜上,一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元,判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元,判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據,請二審法院依法予以改判。
代理人:
通信建設施工合同 篇28
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:肇東市馨雨園鍋爐房工程
2、工程地點:肇東市開發區
3、承包范圍:包工包料形式。
4、工程建筑面積及計算方式:工程約800平方,每平方米按貳仟伍佰元整計算(按工程完工后實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。
5、付款方式:基礎完工后付款伍拾萬元,主體完工后付捌拾萬元,余款完工后經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。
6、工程期限:20xx年9月9日至20xx年11月11日,共計62天完工。
7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。
8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。
9、建筑物回填1米以外由甲方負責。
10、煙筒不在承包范圍內。
11、如因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。
二、甲方責任和權利
1、施工單位有權行使合同約定的權利,履行合同約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計劃,乙方嚴格執行。
3、施工期間乙方不準隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,并進行圖紙第二條:甲方責任和權利
1、施工單位有權行使合同約定的權利,履行合同約定的職責,負責對乙方承建的`工程項目進行監督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計劃,乙方嚴格執行。
3、施工期間乙方不準隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,并進行圖紙會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。
5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,并對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切后果。
8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平時施工現場的土地。
第三條:乙方的責任和權利
1、乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。
2、必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。
3、有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。
4、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。
5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,并對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切后果。
8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。
第三條:乙方的責任和權利
1、乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。
2、必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。
3、有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。
4、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。
2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。
3、因乙方造成停工、打架,一切后果由乙方無條件承擔。
五、附則
1、本合同一式肆份,合同甲乙雙方各執三份。
2、本合同簽訂后,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致后,簽字確認作為本合同補充合同。
3、任何一方不得違反本合同規定,未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
通信建設施工合同 篇29
甲方:XX縣XX鎮XX村村委會
乙方:住址:
根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定,結合村道公路建設工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款,共同遵守執行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:XX鎮XX村村道水泥路整治。
2、工程地點:XX縣XX鎮XX村。
二、工程承包范圍及內容
該段路基為水泥路面,要求把水泥路路面斷板處重新修補、路基加寬。寬度50公分,涵洞溝渠疏通。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。
四、工程造價
根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣:貳萬肆仟陸佰元正(¥:24600元)
五、工程施工工期
本合同施工工期為30天,(雨天除外),20__年12月20日開工,于20__年1月20日竣工。
六、甲、乙雙方的權利,義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利
派出質量監督人員對乙方承包的工程進行質量監督。
(2)甲方的主要義務
①甲方接到乙方驗收申請后,3天內組織有關人員進行驗收,否則損失由甲方負責。
②負責提供取土料場,棄土料場,負責解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權力,乙方工程全額墊支,完工后一次性全部付清。
(2)有權自行采購所需材料及施工人員的調度。
(3)嚴格按照施工規范進行施工,保證工程質量。在施工過程中,如有人為阻擋,人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。
(4)制定安全技術措施,承擔安全事故所發生的費用。
七、違約責任
本合同簽字蓋章后生效,雙方都要認真履行合同條款,如一方有違約行為,則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價30%的違約金),并按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本合同一式三份,合同雙方各執一份,村委會存檔一份。
2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效,結清工程款后,合同自行終止,本合同未盡事宜,經雙方協商簽訂補充協議。甲方:
乙方:
社員代表簽字:20xx年12月10日
通信建設施工合同 篇30
訂立合同雙方:
建設單位:____以下簡稱甲方;
勘察單位:____勘察院,以下簡稱乙方。
為了明確建設單位與勘察單位的經濟責任,分工協作,相互促進,多快好省地完成國家建設項目的勘察任務,根據已被正式批準的建設項目計劃,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 工程名稱、規模、投資額、建設地點_____________。
第二條 勘察的范圍、進度和質量________。
第三條 甲方的義務
1.在簽訂合同時,甲方必須向乙方提交按基建程序批準的計劃任務書復印件,提交進行工程地質勘察的用地批準文件和紅線圖復印件。
2.在簽訂合同時,甲方必須在__年__月__日向乙方提交由設計單位提出、經建設單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置各一份,提交由建設單位委托、設計單位填寫的勘察技術要求及附圖,并對提交的時間、進度、質量負責。
3.甲方必須在__年__月__日以前做好現場勘察工作的水、電供應、平整道路、清理現場、準備材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明細表)。
4.甲方必須在__年__月__日乙方進入現場前,辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續。
5.甲方必須負責解決乙方勘察人員的現場吃住、辦公等條件。乙方現場勘察人員的吃住費用由乙方自負,如果甲方安排住招待所、飯店,費用由甲方負擔。甲方人員的集體福利設施(如浴室、理發、醫療等)應為乙方人員提供方便。勘察施工中必須的民工、燃油料以及冬季生活取暖的設置及煤、木材由甲方供給(費用由乙方負擔);生產現場取暖和機具的看守由甲方負責解決并負擔費用。
6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務費均由甲方負擔。
7.甲方對乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得轉讓給第三者重復使用。
第四條 乙方的義務
1.乙方應按照現行的標準、規模和技術條例,進行工程測量、工程地質、水文地質的勘察工作,并按合同規定的進度、質量提交勘察后果。
2.乙方應于__年__月__日進入現場勘察,__年__月__日提交全部勘察資料,提交測量透明圖__份,提交工程地質報告書一式__份(如甲方需要加印、加曬圖紙資料,另外收費)。乙方如因氣候或甲方原因影響現場施工三天以上,工期可順延。
第五條 定金及勘察取費標準及撥付辦法
1.本工程按國家建委頒發的《工程勘察收費辦法》收取勘察費,總價預計為____元。自本勘察合同生效后____日內,甲方應向乙方支付相當于勘察費的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察費。甲方不履行合同的,無權要求償還定金,乙方不履行合同的,應當雙倍返回定金。勘察工作開工后,甲方應向乙方支付勘察經費的30%;全部勘察工程結束后,乙方按合同規定向甲方提交勘察報告書和圖紙,并進行工程結算,甲方提取資料后____日內,應按實際勘察
工作量清付勘察費。勘察費用的支付均由建設銀行辦理托收承付。
2.屬于特殊工程(如自然地質條件復雜,技術要求高,勘察手段超過現行規范,特別重大、緊急、有特殊要求的工程,特別小的工程等)的收費辦法,原則上按勘測工程總價加收20~40%的勘察費。
第六條 甲方的違約責任
1.如果由于甲方變更計劃,或提供的資料不準確,或未按期提供勘察、設計必需的資料或工作條件而造成勘察、設計的返工、停工、窩工或修改設計、甲方應按乙方實際消耗的工作量增付費用,勘察工期順延,因甲方責任而造成重大返工或重作設計,應另行增費,勘察工期順延。
2.甲方超過合同規定的時間交付勘察費或定金,應按銀行拖延付款的規定向乙方償付違約金__元。
第七條 乙方的違約責任
1.乙方因勘察質量低劣引起返工或造成工程損失,應繼續完善勘察,并根據造成的損失情況承擔經濟和技術責任,甲方可視造成的損失大小,減少或不付勘察設計費。
2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質量事故,除免收受損失部分的勘察設計費外,還應付與直接受損失部分勘察設計費相等的賠償金。
3.由于乙方的責任延遲提供勘察文件,時間達__天以上的,每延遲一天,應向甲方償付相當于工程勘察費總價__‰的違約金。
第八條 糾紛的處理
本合同執行中如發生糾紛,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方屬于同一部門的,由上級主管部門調解;調解不成,或不屬于同一部門的,可向國家規定的合同管理機關申請調解或仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第九條 其它
_________________________________。
本合同__年__月__日雙方簽字后生效,全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜,需經雙方共同協商,作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份,送計委、建委、建行……各留存一份。
建設單位(甲方):____(公章)
代表人:____(蓋章)
聯系人:____
通訊處:____
電話或電報:____
開戶銀行:____
帳號:____
勘察單位(乙方):____(公章)
代表人:____(蓋章)
聯系人:____
通訊處:____
電話或電報:____
開戶銀行:____
帳號:____
__年__月__日訂立
附:
1.測量任務和質量要求表:
2.工程地質任務及質量要求表。
測量任務和質量要求表 附表1
工程名稱 工程地點 設計單位 工作內容 工作量和技術要求 備 注
工程地質任務及質量要求表 附表2
工程地點: 設計單位: 設計負責人: 勘察階段: 建筑物名稱
或(代號) 結構
類型 層數及
總高度 基礎砌置深
度及標高 基礎
類型 總荷重 單位面
積荷重 另提交:
一、場地的地形圖(附有舊址座標)。
二、總平面布置圖。
三、詳細的勘察技術要求(另附)。
四、場地附近已有勘察資料。
通信建設施工合同 篇31
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將蔚藍印象環境景觀工程委托給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據相關法律之規定,結合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執行。
第一條 工程名稱:
第二條 工程范圍和內容
工程范圍:按甲方批準的施工圖為準。
工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設計周期
本合同簽訂以后于20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計合同。
第四條 設計價款及支付方式
該項目乙方按3萬元(大寫:叁萬元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫:壹萬五千元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計并經甲方認可后,甲方支付乙方剩余設計尾款即1.5元(大寫:壹萬五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開工日期:以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。
竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,并作相應順延 .
第六條 取費原則
1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,并經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實后協商解決。
第七條 工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本合同備料款為合同總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日后,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩余15%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方5日內審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格后,雙方于30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩余工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應項目質保期滿后,如未出現質量問題,甲方于2日內付清全部尾款,質保金不計利息。
第八條 材料供應
該工程所有材料原則上由乙方采購,甲方認質認價。乙方采購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后,認為個別材料、設備或植物高于市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條 工程質量及質保期
1、由于景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可后,乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整,所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由于乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保范圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規范,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關系。
第十一條 甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,并做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知后,甲方應于兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格后,辦好驗收手續。
乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度采取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,并由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規范要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改后仍達不到要求,甲方有權解除合同。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收:
工程具備竣工條件后,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法:
1、本合同價款為暫定價。
2、結算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條 違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工并結清工程款后,本合同自行失效。
第十五條 本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
發包人:(章) 承包人:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
簽訂合同地點:
簽訂合同日期: 年 月 日
通信建設施工合同 篇32
甲方: 乙方: 依據民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:采用外厚防水卷材
4、全部包工包料,單價為元平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。 在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。 達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準,并在主體施工單位施工完回填土方后,____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后,承包人應及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金,在保修期滿后的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收 所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后,方可進入下道工序的施工。 十
一、安全施工文明施工 安全生產,文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及
第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其余由承包人承擔。 十
二、工程變更 施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的, 雙方另行協商,簽訂補充協議。 十
三、工程轉包和分包 本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付。 十
四、不可抗力 雙方關于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。 十
五、保險 承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。 十
六、關于意外停工的約定 因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。 十
七、工程質量保修 本防水工程的保修期為________年; 承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后,由發包人組織驗收。 十
八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工后,乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收并有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。 十
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務。 二
十、其他事項:
1、在執行合同中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章后即生效。 甲方(蓋章):乙方(蓋章): 甲方負責人簽字:乙方負責人簽字: 簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工合同 篇10 建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱:_________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.
第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的50%;
2.
第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的25%;
3.
第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的20%;
4.余款待________年養護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定_________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。 甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點:_________
簽訂地點:_________