最新的制作合同范本（通用3篇）
最新的制作合同范本 篇1
合同編號：_________
甲方：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
根據《中華人民共和國合同法》及_________有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 委托設計制作的項目
1、項目名稱：_________。
2、項目內容：以雙方共同商定的方案及結構框圖為基礎，具體內容如下：_________。
3、項目完成日期：_________年_________月_________日。
第二條 資料提供
1、委托人向受托人提供有關證件和真實有效的宣傳材料，保證文件質量符合使用要求，并應組織好制作前的通聯工作，便于提高工作效率。
2、委托人派專人負責溝通，并配合受托人，如期向受托人提供所需的設計文案和其他資料，并保證提供的資料質量達到設計和制作的要求。
第三條 項目的結構
1、雙方共同協商，確定本項目文案、結構框圖等。委托人可以向受托人提供制作項目的結構、框架，要求受托人按照_________的有關要求進行制作。雙方協商確定的結構在制作過程中均無權擅自改變。
2、由于委托人變更已提交的設計文案和基礎資料，變更雙方確定的結構框圖，變更項目使用要求等條件造成受托人設計制作工作返工時，雙方應重新商定項目完成日期，同時根據工作變更及返工情況商定費用的變更。
3、項目制作完成后，委托人可以要求受托人對項目做非結構性的修改。
第四條 錯誤的補救
由于受托人設計制作錯誤產生的問題，受托人有責任在設計制作上采取補救措施并及時更新委托人的成果文件，費用由受托人承擔。
第五條 制作的合法性
1、委托人不得要求受托人違反國家有關標準進行設計制作。
2、對于牽涉盜版、違法、政治、色情及其直接間接損害他人合法權益的內容，受托人有權不制作。
第六條 期限
1、受托人在收到委托人提供的相關資料之日起_________個工作日內，完成所有項目的制作;
2、對委托人提出的有可能影響雙方約定的完成時間的要求，受托人有權提出延期請求，由雙方協商確定具體時間。
第七條 項目收費及支付方法
1、費用構成具體如下：
(1)_________，_________元
(2)_________，_________元
(3)_________，_________元
本項目設計及制作費用總計為：人民幣_________元(￥_________元)。
2、合同簽訂后委托人即預付受托人費用總額的_________%即人民幣_________元(￥_________元)。
3、項目初步完成，受托人向委托人提交初稿校驗時，委托人再付受托人費用總額的_________%費用，即人民幣_________元(￥_________元)。
4、項目完成，受托人向委托人提交成果文件時，委托人支付受托人余款費用總額的_________%費用，即人民幣_________元(￥_________元)。
第八條 驗收方式
1、委托人應當在收到項目成果后_________天內進行驗收，并填寫驗收報告。_________天內，受托人未收到任何書面的修改通知或意見即視為驗收通過。
2、對于必須修改部分，委托人應及時向受托人出具書面申請，并由負責人簽字。
3、對于相同部分，受托人對其修改不超過_________次。
第九條 受托人應當協助委托人解決該項目使用過程中的技術問題，并對使用人員進行基本培訓。
第十條 知識產權約定
1、受托人對委托人提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。
2、委托人對設計完成的作品享有著作權。受托人將委托設計的所有費用結算完畢后，委托人可將作品著作權轉讓給受托人(需另行簽訂轉讓合同)。
3、在未付清所有委托設計費用之前，設計的作品著作權歸委托人，受托人對該作品不享有任何權利。
4、受托人在余款未付清之前擅自使用或者修改使用該作品而導致的侵權，委托人有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
第十一條 技術資料的保密
1、本項目中委托人提供的全部設計資料屬委托人所有，受托人有責任對此予以保密，不得提供給第三方使用。
2、雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條 合同終止
1、本合同經雙方加蓋單位法人公章，并有法定代表人或法定代表人授權代理人簽字(或蓋章)后生效。
2、雙方因故需變更或終止本合同時應提前通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，在補充條款中進行說明或簽定補充協議。未達成協議前，本合同繼續有效。
3、受托人向委托人提供本合同中規定的項目成果文件，且委托人按合同規定付清受托人全部設計制作費后，本合同關系終止。本合同另有條款約定的除外。
第十三條 誠實信用
雙方應本著誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中采用欺詐，脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權要求對方賠償損失。任何一方在履行中發現或者有證據表明對方已經，正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續不履行，履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
第十四條 違約責任
1、委托人中途廢止合同，按未履行部分項目費用的_________%，向受托人償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
2、受托人不能完成合同規定的工作，按未履行部分項目費用的_________%，向委托人償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分費用的_________%支付違約金。
3、其它違約責任按《中華人民共和國合同法》執行。
第十五條 聲明及保證
委托人：
1、委托人為有權簽署并有能力履行本合同。
2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
受托人：
1、受托人有權簽署并有能力履行本合同。
2、受托人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對受托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十六條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十八條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________ 委托代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新的制作合同范本 篇2
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。
一：廣告牌制作
1、廣告牌規格 ：
2、材質：
3、要求:
二：廣告牌安裝
安裝地點：
三：工程造價及支付方式
1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣 元，大寫 元整。
2.支付方式：
a.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。
b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。
四： 工程期限
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、 自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報
第1頁(本合同共2頁，蓋騎縫章)
請甲方協商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六：關于驗收
1. 乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2. 工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。
七、違約責任：
1. 甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3. 乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔：
1、 在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。
2、 保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。
十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。 十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。
甲方： 乙方：
法人/授權代表(簽字)： 法人/授權代表(簽字)：
聯系電話： 聯系電話：
最新的制作合同范本 篇3
甲方：
乙方：
經研究決定，本工程由甲方委托乙方承建，依據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商達成如下協議：
一、工程概況：
1、承包范圍：甲方委托施工，乙方根據雙方確定的設計圖及報價所含項目及預算工程量進行制作、安裝，每季度第一個月上旬更換宣傳欄版面，版面內容由甲方提供。
2、承包方式：本合同經甲、乙雙方共同協商，采用包工包料、包質量、包工期的方式進行承包。
3、合同期限：本合同定于月日結束。.
4、工程造價：宣傳欄架子每個365元，更換版面每個180元。
二、關于工期的約定：
1、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并承擔乙方因趕工 采取措施的費用。
2、甲方原因所造成工程工期延誤，責任由甲方承擔
3、因乙方因原所造成工程工期延誤，責任有乙方承擔
4、因設計變更或非乙方原因所造成的停工，工期相應順延.
三、關于工程付款方式及金額的約定：
工程竣工驗收合格后按實際數量支付架子款，每季度末按實際數量支付版面款。
四、關于工程質量及驗收的約定：
1、工程質量應達到國家質量評定的合格標準。
2、竣工后，甲方應按乙方要求在合同工期內會同相關部門安排驗收。
3、做好施工現場保衛、消防、及清潔工作。
4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施進行保護和管理。
五、關于工程材料及制作工藝的約定：
本工程由乙方負責采購符合設計要求的合格產品。對原材料的質量、使用、制作工藝等甲方有權全部監督。由于乙方供應的材料及設備本身質量問題或規格差異，及制作工藝的問題，對工程所造成的損失，責任全部由乙方承擔。
六、違約責任：
一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方的經濟損失。
七、其他：
1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，經甲、乙雙方簽字蓋章后即行生效。
2、合同未盡事宜，甲、乙雙方另行協商解決。
甲方蓋章：乙方蓋章：
甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）：
印刷品訂貨合同
甲方(需方)：
法定代表人：
乙方(供方)：
法定代表人：