廢油回收及加工合同書（通用3篇）
廢油回收及加工合同書 篇1
編號：_____________
甲方：______________ 法人代表人：________ 聯系地址：__________ 聯系方法：__________
乙方：____________ 聯系地址：______________ 聯系方法：____________
為進一步加強本公司廢棄食用油的管理，有小防止廢棄食用油造成的環境污染，杜絕廢棄食用油脂再流向食品市場，保證市民的食品安全與健康，甲乙雙方根據國家有關法律法規，就甲方排放的廢棄油脂回收一事，經協商一致，簽訂協議如下
1協議事項
甲方作為廢棄油脂排放單位，指定乙方定期清理回收廢棄油脂。
乙方作為廢棄油脂回收單位，需按協議約定清理回收廢棄油脂。
2協議范圍
乙方負責甲方廠區內所有污水管道隔油池的清理及生產排放廢棄油脂的回收。
乙方承擔甲方隔油池的維護和改造，寶藏甲方廢水、廢棄有排放符合地方政府排放標準。
3回收方法
幾份廠內的廢棄油脂，由乙方定期上門清理回收，并將廢棄油脂帶走處理。
乙方上門清理回收廢棄油脂，應提供專用的回收桶以供甲方盛裝廢棄油脂，桶上需注明“廢棄油脂專用”字，回收電話等。
每次廢棄油脂的回收，雙方應有交接記錄，在記錄上注明回收日期、回收數量及交接人有關內容，并有雙方簽字確認。
4回收時間
合同生效后，乙方每隔十五日到甲方工廠清理污水管道內廢棄油脂一次，并及時回收排放的廢棄油脂。
如遇特殊情況，需要及時清理廢棄油脂的，乙方須在接到甲方電話二小時內到達現場清理，以保證甲方排污暢通。
5回收費用
回收所需的一切費用，包括廢棄油脂的運輸、清理等由乙方自行承擔，甲方不承擔任何費用。
關于回收的廢棄油脂，由甲方無償提供給乙方。
6雙方權利與義務
甲方權利與義務
甲方有權監督乙方對廢棄油脂的現場和后續處理工作。甲方應為乙方出入廠區提供便利，以保證乙方回收工作的順利進行。
甲方在乙方清理隔油池時，應盡量提供有關協助。乙方權利與義務
乙方向甲方提供有關廢棄油脂處理的合法資質，并保證其真實性。
乙方應嚴格遵守國家關于廢棄油脂處理的相關規定，不得違法加工使用廢棄
油脂。
乙方應嚴格遵守甲方相關出入門制度，并在工作時穿戴
工作服、佩戴工作證上崗服務。
乙方應當寶藏廢棄油脂清理后的污水含油量符號《北京睡污染排放標準》(DB11/307—)規定的排放標準。
甲方廢棄油脂清理完畢后，有義務將存放區域地面清理干凈。
7違約責任
甲方未經乙方同意，不得將廢棄油脂回收工作交由第三方，如果甲方違反此規定，乙方有權利解除合同。
乙方違約責任
乙方應當具備相關合法資質，如果乙方不具備相關合法資質并且隱瞞甲方的，甲方有權解除寫一下，由此給甲方造成損害的，乙方還應當承擔相應的賠償責任。
乙方違反協議約定，將回收的廢棄油脂加工后作為食用油銷售、流通或賣給他人進行非法加工利用及從事其他違法活動的，因此而衍生之民、刑事責任，有乙方負責及賠償，甲方不承擔任何責任：如由此甲方造成經濟損失，應由乙方承擔。
8協議變更及解除
協議履行中，如一方要求變更協議，則應于三十日之前以書面形式通知對方，并征得對方書面同意，對方不同意的不得進行更改。
協議變更后需重新確定有效期的，由甲乙雙方協商確定。
協議變更的事項雙方需另簽協議補充協議，并經雙方簽字蓋章后生效。
9協議爭議及解決方法
因本協議或在協議履行過程中發生的任何爭議，雙方首先應友好協商解決：協商不成的，甲乙雙方均可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
10其他
本協議自雙方簽字蓋章后生效，有效期為一年。協議正本一式貳份，具有同等法律效力，甲乙雙方各持壹份。
協議未盡事由，依照法律規定處理，如果法律未作規定，則由雙方共同協商。
甲方：____________ (蓋章) 委托代表人：_________簽約時間：___________
乙方：__________(蓋章)委托代表人：_______________簽約時間：____________
廢油回收及加工合同書 篇2
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條加工成品質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。
承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。
定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。
承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
(如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。
定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。
承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。)
第十二條承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。
)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日訂
廢油回收及加工合同書 篇3
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔