半成品加工承攬合同(通用30篇)
半成品加工承攬合同 篇1
定作方: 合同編號(hào):
承攬方: 簽訂地點(diǎn):
一、項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注 簽訂時(shí)間: 年 月 日
項(xiàng)目名稱
任務(wù)量(工時(shí))
酬 金
完成期限
備注
包 干
工資/小時(shí)
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
五、結(jié)算方式及期限
六、違約責(zé)任
七、解決合同糾紛的方式
八、雙方協(xié)商的其它條款
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見(jiàn):
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人: 經(jīng)辦人:
電 話: 電 話:
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行: 年 月 日
帳 號(hào): 帳 號(hào): (注:除國(guó)家另有規(guī)定外,
郵政編碼: 郵政編碼: 鑒(公)證實(shí)行自愿原則)
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門(mén): 印制單位:
半成品加工承攬合同 篇2
甲方:
乙方:
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于X人民法院處理,案號(hào)為號(hào)。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好磋商,協(xié)議如下:
一、甲乙雙方協(xié)商一致:同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結(jié)號(hào)案件糾紛。
二、款項(xiàng)的支付:先由甲方向乙方開(kāi)具上述款項(xiàng)發(fā)票(發(fā)票稅率為3%,因甲方之前已因本案開(kāi)具了發(fā)票X元由乙方抵扣,現(xiàn)在甲方只需向乙方開(kāi)具發(fā)票X元),乙方在收到發(fā)票后二個(gè)工作天內(nèi)向甲方支付加工款X元,甲方收到該款項(xiàng)后應(yīng)在三個(gè)工作天內(nèi)向法院申請(qǐng)?zhí)柊傅某吩V
(備注:甲方應(yīng)在乙方付款后三個(gè)工作天內(nèi)向X人民法院郵寄或現(xiàn)場(chǎng)提交撤訴申請(qǐng);因乙方已提管轄權(quán)異議上訴認(rèn)為案件由A法院處理,若法院因程序問(wèn)題未能及時(shí)接受撤訴申請(qǐng)并認(rèn)為要等管轄權(quán)異議上訴的結(jié)果出來(lái)再辦理,如乙方管轄權(quán)異議上訴被駁回,甲方應(yīng)在收到該結(jié)果后三個(gè)工作天內(nèi)再次向法院郵寄或提交撤訴申請(qǐng);如乙方的管轄權(quán)成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應(yīng)在收到A法院的受理通知后三個(gè)工作天內(nèi)向法院郵寄或現(xiàn)提交撤訴申請(qǐng)。)
三、雙方確認(rèn):自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起,雙方有關(guān)的號(hào)案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié),雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任。
四、違約責(zé)任:如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款X元,甲方不作撤訴處理,并可在號(hào)案主張金額的基礎(chǔ)上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經(jīng)如約履行了付款義務(wù),甲方未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)向法院提出撤訴,視為甲方認(rèn)可乙方已經(jīng)履行完畢本協(xié)議約定的全部義務(wù),號(hào)案件中甲方所主張的權(quán)利乙方亦已經(jīng)履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金X元(備注:如甲方未能及時(shí)處理撤訴是因?yàn)橐曳降墓茌牂?quán)異議引起的,甲方按照以上第二點(diǎn)括號(hào)的備注內(nèi)容履行不能視為違約)
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
甲方:
乙方:
半成品加工承攬合同 篇3
承攬方:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
法定代表人:
定作方:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
法定代表人:
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
備注:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。
承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);
不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;
以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;
變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;
如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式__________份,交_________各留存一份。
定作方:
代表人:
_________年____月____日
承攬方:
代表人:
_________年____月____日
半成品加工承攬合同 篇4
合同編號(hào):
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址:
聯(lián)系人:聯(lián)系電話:
銀行開(kāi)戶許可證:
開(kāi)戶行:
賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬(wàn)元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
1、
2、
3、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的`規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì)_____;
②、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無(wú)效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
簽約人:
簽約人:
簽約地點(diǎn):
半成品加工承攬合同 篇5
___字第___號(hào)
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項(xiàng)目_______
規(guī)格、型號(hào)_______
單位_______
數(shù)量_______
單價(jià)_______
價(jià)款或酬金元_______
金額:__仟__佰__拾__萬(wàn)__仟__佰__拾__元__角__分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日
半成品加工承攬合同 篇6
委托方:____________________(甲方)
承攬方:____________________(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:____________________
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的.技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:____________________。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
________年________月______日
半成品加工承攬合同 篇7
加承合字第號(hào)
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的.違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日
半成品加工承攬合同 篇8
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào):合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規(guī)格:___單位:___單價(jià)___備注:___
1、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規(guī)格:___技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求:___備注:___
四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1、乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫(xiě)《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2、包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開(kāi)具《收料單》。
6、甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3、模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5、模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6、模具的所有權(quán):甲方所有。
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1、按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1、合同生效后日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的’相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
3、質(zhì)量整改
(1)同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、加工費(fèi)的結(jié)算
1、加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、驗(yàn)收方法
1、甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書(shū)面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)_____常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、乙方違約責(zé)任:
1、乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計(jì);
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7)未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6、加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、甲方的違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、其他
1、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項(xiàng):
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
半成品加工承攬合同 篇9
甲方:_______
乙方:_______
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,在平等互利、公平合理、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過(guò)程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場(chǎng)清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi),甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具,如:架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動(dòng)棒、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費(fèi)用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設(shè),工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的.安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國(guó)家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。
5、基礎(chǔ):基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內(nèi)墻高米,砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過(guò)mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過(guò)梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過(guò)毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計(jì)算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫(xiě):陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準(zhǔn),按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價(jià)款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用)。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五、爭(zhēng)議解決方式
因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間:__年__月__日
半成品加工承攬合同 篇10
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)《民法典》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
第二條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點(diǎn):
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)、制造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖;
②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。
2、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn)):
①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗(yàn)收地點(diǎn):在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,如驗(yàn)收不合格,必須在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上注明下次驗(yàn)收期限。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
第三條:原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購(gòu)原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
1、交貨方法及驗(yàn)收:本合同模具在乙方按甲方提供的`圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉(cāng)庫(kù)提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。
2、交貨地點(diǎn):甲方指定場(chǎng)所________________________。
3、交貨時(shí)間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書(shū)面形式確認(rèn)后,交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān):由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn),運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第五條:本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元,共_______套模具。
貨款結(jié)算時(shí)間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預(yù)付_______%,試模合格交付使用_______個(gè)月內(nèi)付_______%。
半成品加工承攬合同 篇11
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的`,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
半成品加工承攬合同 篇12
定作方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的,生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊(cè)的,經(jīng)營(yíng)范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
備注:
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時(shí)間為:___年___月___日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時(shí)間為:___年___月___日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)
五、加工成品驗(yàn)收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于____年__月__日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù),地址為。甲方如指定北京市以外的.交付地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實(shí)際交付日期,乙方自行送達(dá)的,以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。
七、報(bào)酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為:每件____元(或總報(bào)酬____元)
2、報(bào)酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于____年__月__日支付乙方____元,于____年__月__日支付乙方____元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方____元,乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到____元,由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票,同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
由乙方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān):
1、甲方提供材料的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2、加工成品的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),運(yùn)輸費(fèi)用由方承擔(dān)。
十、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報(bào)酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過(guò)60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報(bào)酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實(shí)賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方____元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報(bào)酬,并支付該部分報(bào)酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。
十一、甲方違約責(zé)任:
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的,對(duì)延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬(wàn)分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭(zhēng)議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過(guò)如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書(shū)面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:
授權(quán)代表:
乙方:
授權(quán)代表:
___年___月___日
半成品加工承攬合同 篇13
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目
1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作;
3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸;
4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時(shí)間:_____年____月____日。
安裝時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
安裝地點(diǎn):___________________。
拆卸時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
第三條 租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作
租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽(tīng)從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時(shí)間,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負(fù)。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負(fù)責(zé)。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的.設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元(大寫(xiě):人民幣:________整)。
2、合同簽訂當(dāng)日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_(tái)______元(大寫(xiě):人民幣:_________整)。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清。
第七條 雙方責(zé)任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。
3、本著高度負(fù)責(zé),長(zhǎng)期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動(dòng),應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、對(duì)本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書(shū)面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭(zhēng)議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會(huì)仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
半成品加工承攬合同 篇14
甲方:
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào): 合同簽訂地:工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
四、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1. 乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1) 對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫(xiě)《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開(kāi)具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買(mǎi)行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng),但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、 加工費(fèi)的結(jié)算
1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗(yàn)收方法
1. 甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書(shū)面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計(jì);
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項(xiàng):
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
半成品加工承攬合同 篇15
訂立合同雙方:
承攬方:--縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:--縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:--縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開(kāi)戶銀行:--縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:--縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開(kāi)戶銀行:--縣支行
賬戶:
半成品加工承攬合同 篇16
定作單位:_______項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬單位:_______海陸模壓有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本補(bǔ)充合同,以資共同遵照履行。
一、加工品名:______________高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、加工總價(jià):捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的`影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開(kāi)具發(fā)票。
五、加工期限:暫定_______日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。
七、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。
九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效,至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng),保修期滿后自動(dòng)失效。
定作單位:_______項(xiàng)目經(jīng)理部
承攬單位:_______海陸模壓有限公司
單位地址:_______省_______市錦豐鎮(zhèn)
單位地址:_______省_______市楊舍鎮(zhèn)
委托代理人:_______委托代理人:_______
執(zhí)行人:_______執(zhí)行人:_______
電話號(hào)碼:_______電話號(hào)碼:_______
簽訂日期:___年___月___日
半成品加工承攬合同 篇17
( )加字 號(hào)
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期 :____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅地履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
半成品加工承攬合同 篇18
甲方:
乙方:公司(香港)
雙方在遵守有關(guān)規(guī)定的前提下,本著平等互利的原則,就來(lái)料加工各款業(yè)務(wù)進(jìn)行了充分協(xié)商,一致達(dá)成了如下合同條款:
1、甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米,無(wú)上蓋場(chǎng)地平方米,工廠管理人員名,生產(chǎn)工人首期名、開(kāi)業(yè)后十二個(gè)月增至名,(禁止雇傭不滿十六歲的`童工),如當(dāng)?shù)貏诹θ狈Γ傻酵獾毓驼?qǐng),但須經(jīng)市有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復(fù)出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需要安裝水、電設(shè)施,其費(fèi)用由乙方支付。
(3)辦理來(lái)料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續(xù)及對(duì)工廠實(shí)行行政、財(cái)務(wù)和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個(gè)人經(jīng)營(yíng)。
2、乙方責(zé)任:
(1)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡(jiǎn)易廠房所需的設(shè)備材料(詳見(jiàn)清單),分多批運(yùn)抵甲方工廠,設(shè)備總值月萬(wàn)港元。
(2)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方有一批標(biāo)志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予就餐,伙食費(fèi)在加工費(fèi)中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過(guò)程中嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質(zhì)量。
6、焊接工程量與單價(jià)計(jì)算為:
A、二懸臂主柱套;價(jià)格合計(jì)。
B、三懸臂主柱套;價(jià)格合計(jì)。
C、二懸臂支桿套;價(jià)格合計(jì)。
D、三懸臂支桿套;價(jià)格合計(jì)。
E、羊柱支桿套;價(jià)格合計(jì)。
合計(jì)總價(jià)元
以上協(xié)議為這批標(biāo)志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后,在本月內(nèi)付給乙方加工費(fèi),以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
半成品加工承攬合同 篇19
承攬人______________________,以下簡(jiǎn)稱甲方;
定作人:__________________,以下簡(jiǎn)稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi);
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù));
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;
第七條乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;
第八條甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的'規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開(kāi)戶銀行:_____________開(kāi)戶銀行:__________________
帳號(hào):_________________帳號(hào):_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
半成品加工承攬合同 篇20
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
半成品加工承攬合同 篇21
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
帳戶:帳戶
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號(hào)計(jì)量
單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià)總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
乙方:____國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口來(lái)交付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證,支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;
2.中華人民共和國(guó)法律;
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就,兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
半成品加工承攬合同 篇22
甲方:
代表人:
職務(wù):
電話:
乙方:
代表人:
職務(wù):
電話:
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料:
原材料:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產(chǎn)品情況:
品種:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
加工費(fèi):?jiǎn)蝺r(jià) 金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:
五、甲方對(duì)加工完成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:
六、交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):
七、貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時(shí)間:
半成品加工承攬合同 篇23
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開(kāi)戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開(kāi)戶銀行:××縣支行
賬戶:
一九八五年一月二十五日
半成品加工承攬合同 篇24
加承合字第號(hào)
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
價(jià)款或酬金元
金額:仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向協(xié)議管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日
半成品加工承攬合同 篇25
甲方:_________________
乙方:_________________
經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見(jiàn),簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見(jiàn)時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見(jiàn)及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的.保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
四、乙方應(yīng)身體健康、誠(chéng)實(shí)勤勞,應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作,確保衛(wèi)生質(zhì)量。
五、乙方在提供保潔服務(wù)過(guò)程中,必須遵守甲方的規(guī)章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
六、保潔加工承攬費(fèi)用為元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的10%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。
十、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議解決,書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
_________________年_________________月_________________日乙方:_________________
_________________年_________________月_________________日甲方:_________________
半成品加工承攬合同 篇26
甲方:
乙方:
一、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款
編號(hào)
項(xiàng)目名稱
說(shuō)明
單價(jià)(元)
數(shù)量
合計(jì)(元)
25座21米美化塔施工
費(fèi)用總計(jì):
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):
二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、加工、代運(yùn)輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期,甲方承擔(dān)由此而支出的一切費(fèi)用。乙方施工人員到場(chǎng)后,甲方免費(fèi)提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點(diǎn):交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用承擔(dān):運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付為10萬(wàn)元,貨到后全款付清,付款按合同賬號(hào),傳真合同有效,如延誤付款時(shí)間,甲方承擔(dān)所有滯納金。
七、本塔可抗臺(tái)風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失,不可抗力的自然災(zāi)害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí),須事前通知對(duì)方,協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時(shí),原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的.由甲方承擔(dān)的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費(fèi)用。
十、雙方嚴(yán)守合同,如有違約時(shí),違約方承擔(dān)違約金,雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱:
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
乙方
單位名稱:河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
半成品加工承攬合同 篇27
定制人:
承攬方:
一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量:
產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額
二、材料的提供:由承攬方包工包料,產(chǎn)品價(jià)格包括原材料的價(jià)格及加工費(fèi)。
三、交貨地點(diǎn): 方式: 付款條件:款到發(fā)貨
四、其他要求:合同以傳真件確認(rèn)為準(zhǔn)。
五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過(guò)信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。
六、違約責(zé)任:承攬方、定制方違反合同約定的,應(yīng)依本合同的約定承擔(dān)責(zé)任。合同沒(méi)有約定的,應(yīng)依《民法典》的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。
定制方: 承攬方:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話: 電話:
地址: 地址:
半成品加工承攬合同 篇28
在日常生活中,如果合同中沒(méi)有以承攬人、定作人指稱雙方當(dāng)事人,也不影響對(duì)其法律性質(zhì)的認(rèn)定。 承攬合同的承攬人可以是一人,也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時(shí),數(shù)個(gè)承攬人即為共同承攬人,如無(wú)相反約定,共同承攬人對(duì)定作人負(fù)連帶清償責(zé)任。以下是小編為大家精心準(zhǔn)備的:3篇加工承攬合同模板。歡迎參考閱讀!
加工承攬合同模板一
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開(kāi)戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開(kāi)戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
加工承攬合同模板二
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開(kāi)戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開(kāi)戶銀行:縣支行
賬戶:
加工承攬合同模板三
合同編號(hào):________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點(diǎn):__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款:
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號(hào)、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│價(jià)款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項(xiàng)目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價(jià)│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計(jì)金額(人民幣: )佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號(hào)、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│單價(jià)│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質(zhì)量要求:
檢驗(yàn)及提供方法:_________
價(jià)款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產(chǎn)地│型號(hào)、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn):_____
6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開(kāi)戶銀行及帳號(hào)│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ (蓋章)(蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
半成品加工承攬合同 篇29
買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買(mǎi)受人,買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來(lái)說(shuō)包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測(cè)試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力,應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同。定作合同與買(mǎi)賣(mài)合同經(jīng)常被混淆。
一、買(mǎi)賣(mài)合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實(shí)體法和訴訟法中針對(duì)各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對(duì)各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,從實(shí)體法即《_____》的規(guī)定來(lái)看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買(mǎi)賣(mài)合同的顯著區(qū)別:比如_____規(guī)定定作人對(duì)承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán),定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,也就是讓定作人控制整個(gè)加工過(guò)程,反過(guò)來(lái)也就是說(shuō),只有定作人控制整個(gè)加工過(guò)程的`合同,法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來(lái)解釋也就是說(shuō),只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過(guò)程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對(duì)自己的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行必要控制時(shí),雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實(shí)中,即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,但如果該合同中沒(méi)有定作方控制生產(chǎn)過(guò)程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對(duì)生產(chǎn)方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán),都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來(lái)看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規(guī)定,是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的,即通過(guò)訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建,使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地,以方便辦案。這說(shuō)明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過(guò)程,審查的重點(diǎn)也是加工過(guò)程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來(lái)看,說(shuō)明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過(guò)程約定的合同才是承攬合同,反過(guò)來(lái)解釋就是,不注重加工過(guò)程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買(mǎi)賣(mài)合同。
由此可見(jiàn),二者的區(qū)別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制和監(jiān)督;如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的必要的控制權(quán),而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應(yīng)屬于承攬合同,反之則屬于買(mǎi)賣(mài)合同。
二、其他具體區(qū)別:
1、買(mǎi)賣(mài)合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的,出賣(mài)人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán);承攬合同以完成一定工作為目的,轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。
2、在買(mǎi)賣(mài)合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象主要是一定的行為。
3、買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣(mài)人應(yīng)交付的物;承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時(shí)可以解除合同;而買(mǎi)賣(mài)合同的當(dāng)事人并無(wú)此權(quán)利。
6、買(mǎi)賣(mài)合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn),可由買(mǎi)受人承擔(dān),也可以由出賣(mài)人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。 因此,實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無(wú)意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒(méi)有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的必要控制,如果沒(méi)有體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制,應(yīng)認(rèn)定為買(mǎi)賣(mài)合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。
半成品加工承攬合同 篇30
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡(jiǎn)稱甲方;
定作人:__________________,以下簡(jiǎn)稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi);
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù));
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;
第七條乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)________年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;
第八條甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開(kāi)戶銀行:_____________開(kāi)戶銀行:__________________
帳號(hào):_________________帳號(hào):_____________________
簽訂日期:________年____月____日