2023年建設工程簡易合同（精選24篇）

2023年建設工程簡易合同 篇1

　　甲方：(建筑單位)

　　法定代表人：

　　職務：

　　地址：

　　電話：

　　乙方：(承建單位)

　　法定代表人：

　　職務：

　　地址：

　　電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　(1)廠房A—5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積15160.6㎡;

　　(2)廠房B—5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積8851.82㎡;

　　(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;

　　暫定廠房A、B，宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡，合總價2100萬，(每平方米以850元計價，如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。

　　工程名稱：東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程

　　工程項目：廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)

　　工程地點：東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園

　　開工期限：自開工日起300個晴天，不包括節假日，工程在期限內未能完工，如未超出一個月不獎不罰。

　　第二條付款方式

　　1、廠房A、B、宿舍加層，甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶，余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方，每月15日前至少支付138800元)。

　　乙方指定賬戶，開戶名：鄧康強，開戶行：東莞農村商業銀行鳳崗支行，賬戶：

　　2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期，其中窗框工程50萬元，窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完，按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元，廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)

　　第三條建筑材料標準：

　　1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。

　　2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石，樓面分格原色水泥金剛砂。

　　3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500-500陶瓷地磚。

　　4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。

　　5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿，鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。

　　6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600-600的地板磚割成5塊，120MM長條磚粘貼。

　　7、廠房A、B衛生間墻面用250-400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高，加層宿舍衛生間粘貼至板底。

　　8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。

　　9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰，只用刮膩子。

　　10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰，面粘貼每平方米16元的紙皮磚。

　　11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。

　　12、廠房衛生間門用鋁材料制安。

　　13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、層面防水按二布三油鋪貼。

　　第四條其他事項

　　1、甲方責任

　　(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。

　　(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。

　　(3)、城建基礎設施費，建筑監督部門放線費由甲方支付。

　　(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。

　　2、乙方責任

　　(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。

　　(2)、工程公司管理費、建筑工程稅金，工人社保，費用，工地工程用水用電費由乙方支付。

　　(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。

　　(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造，樓層內排污、排水安裝，但是不包廠區內排污、排水管道及設施，不包防雷設施工程，不包水電安裝工程。

　　(5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕，由乙方負責補修及費用，但甲方不可扣減工程款。

　　第五條違約責任

　　1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工，甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)

　　2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款，若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。

　　3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務，視為違約，守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。

　　第六條爭議解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決，如協商不成，有權依法向人民法院起訴。

　　第七條未盡事宜

　　工程建設過程中，發生的不可預算的其他事項，由甲乙雙方協商另簽補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　本合同經雙方認可，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起發生法律效力。

　　甲方：(簽章)乙方：(簽章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

2023年建設工程簡易合同 篇2

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　裝飾工程施工責任合同書發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人：(姓名)聯系電話：承包方(以下簡稱乙方)：承包負責人：(姓名)聯系電話：經考察，甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務，經雙方共同協商，簽訂如下條例：

　　一、工程地址：商丘--

　　二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚20元，具體數量以現場項目經理審核為準。

　　四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10215;10加厚鍍鋅管，連接為不銹鋼駁接爪，收口為中性結構膠。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊全有效。

　　六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元。竣工合格后支付全款。

　　七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　1、材料進場后的材料驗收;

　　2、基層驗收;

　　3、飾面驗收;

　　4、細節驗收及修補

　　八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關系，本合同自動失效。

　　甲方簽字：乙方簽字：代表：責任人：________年____月 日________年____月____日

2023年建設工程簡易合同 篇3

　　一、立項信息

　　合同名稱：_________________

　　案件編號：_________________

　　項目編碼：_________________

　　項目名稱：_________________

　　立項批文證書編號：_________________

　　市政府投資項目編碼：_________________

　　二、合同信息

　　工程編碼：_________________

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　發包方：_________________有限公司

　　法人代表：_________________

　　承包方：_________________市集團有限公司

　　資質等級：_________________

　　法人代表：_____________________

　　項目經理：_____________________

　　招標控制價備案號：_____________________

　　發包方式：_________________

　　出資比例：_________________

　　開工時間：_____________________

　　合同竣工時間：_____________________

　　招標工期：_________________

　　合同工期：_________________

　　日增減率(%)：_________________

　　控制價：_________________元，大寫：_________________

　　中標價：_________________元，大寫：_________________

　　增減率(%)：_________________

　　合同價：_________________元，大寫：_________________

　　增減率(%)：_________________

　　合同中明確的建安工程費________元，其中：_________________人工費________元安全文明措施費________元中標通知書編號：_____________________[________]第[________]號中標通知書

　　發放時間：____________________

　　合同名稱：_________________

　　合同簽訂日期：_____________________

　　承包方備案經辦人：_____________________

　　承包方經辦人聯系手機：_________________________

　　發包方備案________發包方經辦____________

　　經辦人：_________________

　　聯系手機：_________________

　　勞務方式：_________________

　　建筑總面積：_________________________

　　工程類型：_________________

　　工程類別：_________________

　　民用—住宅工程概況及承包范圍：_________________

　　按合同中工程概況及承包范圍的條款填寫。

　　三、承諾

　　本表填報的內容及提交的材料是經合同各方確認的合法的，提交的電子合同文本與合同各方簽定的原合同文本一致。如有任何虛假違法引致法律責任，概由申請方承擔，與受理機關無關。

　　四、通過備案___________市城鄉建設委員會____________________

　　發包方：_____________________承包方：_____________________

　　簽訂日期：________年_______月_____日

2023年建設工程簡易合同 篇4

　　建設工程保持廉潔協議書

　　工程項目名稱：_________

　　發包單位（甲方）：_________

　　承包單位（乙方）：_________

　　承包單位所在地址：_________

　　為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

　　1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

　　4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

　　5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。

　　8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

　　9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導；情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

　　11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

　　12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

　　13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

　　14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢（監察），檢察室備案一份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　法人代表（簽字）：_________

　　法人代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

2023年建設工程簡易合同 篇5

　　甲方：____________有限公司

　　乙方：____________

　　丙方：____________

　　甲乙雙方基于____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________萬元，在借款逾期后，甲方仍然不能還款。針對還款事宜，雙方經過協商一致特簽訂此還款協議：

　　一、甲方借取乙方的____________萬元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息，甲方分三次全部還清，分別于____________ 年____________ 月____________ 日償還乙方本息 萬元、于____________年 ____________月 ____________日償還乙方本息 ____________萬元、余下的借款本息于20____________年____________ 月 ____________日前全部還清。還款方式按先息后本、利隨本清的方式進行。

　　二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前，乙方有權參與甲方的位于____________的______________項目的銷售資金管理，甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理，具體方式是在位于____________區的_____________項目的所有的銷售資金銀行賬戶的印鑒中加入乙方本人的印章，該印章由乙方保管和使用，在甲方還清借款本息后，由甲乙雙方共同取消或變更該印鑒印章，乙方退出該項目的資金管理。

　　三、甲方若違反本協議約定，除借款本金仍按月利率35‰計息外，還應當向乙方支付違約金 _____________萬元，同時將乙方的借款本息一次性全部還清。

　　四、丙方自愿為甲方履行上述協議承擔連帶擔保責任，擔保范圍包括但不限于借款本息及違約責任。

　　五、因履行本合同發生糾紛，由三方協商解決，協商不了，在乙方戶籍所在地人民法院進行訴訟解決。

　　六、 本協議一式三份，甲、乙、丙各持一份。本協議自甲、乙、丙三方簽字(蓋章)生效。

　　甲 方：_____________有限公司(蓋章)

　　甲方代表：_____________

　　乙 方：_____________ 丙 方：_____________

2023年建設工程簡易合同 篇6

　　住房和城鄉建設部

　　制定

　　國家工商行政管理總局

　　第一部分 協議書

　　委托人(全稱)：

　　監理人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就下述工程委托監理與相關服務事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱： ;

　　2. 工程地點： ;

　　3. 工程規模： ;

　　4. 工程概算投資額或建筑安裝工程費： 。

　　二、詞語限定

　　協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。

　　三、組成本合同的文件

　　1. 協議書;

　　2. 中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　3. 投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程);

　　4. 專用條件;

　　5. 通用條件;

　　6. 附錄，即：

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。

　　四、總監理工程師

　　總監理工程師姓名： ，身份證號碼： ，注冊號： 。

　　五、簽約酬金

　　簽約酬金(大寫)： (￥ )。

　　包括：

　　1. 監理酬金： 。

　　2. 相關服務酬金： 。

　　其中：

　　(1)勘察階段服務酬金： 。

　　(2)設計階段服務酬金： 。

　　(3)保修階段服務酬金： 。

　　(4)其他相關服務酬金： 。

　　六、期限

　　1. 監理期限：

　　自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　2. 相關服務期限：

　　(1)勘察階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(2)設計階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(3)保修階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(4)其他相關服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　七、雙方承諾

　　1. 監理人向委托人承諾，按照本合同約定提供監理與相關服務。

　　2. 委托人向監理人承諾，按照本合同約定派遣相應的人員，提供房屋、資料、設備，并按本合同約定支付酬金。

　　八、合同訂立

　　1. 訂立時間： 年 月 日。

　　2. 訂立地點： 。

　　3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，雙方各執

　　份。

　　委托人： (蓋章) 監理人： (蓋章)

　　住所： 住所：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人或其授權 法定代表人或其授權

　　的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　第二部分 通用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.1 定義

　　除根據上下文另有其意義外，組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施監理與相關服務的建設工程。

　　1.1.2 “委托人”是指本合同中委托監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人或受讓人。

　　1.1.3 “監理人”是指本合同中提供監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人。

　　1.1.4 “承包人”是指在工程范圍內與委托人簽訂勘察、設計、施工等有關合同的當事人，及其合法的繼承人。

　　1.1.5 “監理”是指監理人受委托人的委托 ，依照法律法規、工程建設標準、勘察設計文件及合同，在施工階段對建設工程質量、進度、造價進行控制，對合同、信息進行管理，對工程建設相關方的關系進行協調，并履行建設工程安全生產管理法定職責的服務活動。

　　1.1.6 “相關服務”是指監理人受委托人的委托 ，按照本合同約定，在勘察、設計、保修等階段提供的服務活動。

　　1.1.7 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的監理人的工作。

　　1.1.8 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外監理人的工作。

　　1.1.9 “項目監理機構”是指監理人派駐工程負責履行本合同的組織機構。

　　1.1.10 “總監理工程師”是指由監理人的法定代表人書面授權，全面負責履行本合同、主持項目監理機構工作的注冊監理工程師。

　　1.1.11 “酬金”是指監理人履行本合同義務，委托人按照本合同約定給付監理人的金額。

　　1.1.12 “正常工作酬金”是指監理人完成正常工作，委托人應給付監理人并在協議書中載明的簽約酬金額。

　　1.1.13 “附加工作酬金”是指監理人完成附加工作，委托人應給付監理人的金額。

　　1.1.14 “一方”是指委托人或監理人;“雙方”是指委托人和監理人;“第三方”是指除委托人和監理人以外的有關方。

　　1.1.15 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.1.16 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。

　　1.1.17“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間。

　　1.1.18 “不可抗力”是指委托人和監理人在訂立本合同時不可預見，在工程施工過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。

　　1.2 解釋

　　1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。

　　1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同文件的解釋順序如下：

　　(1)協議書;

　　(2)中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　(3)專用條件及附錄A、附錄B;

　　(4)通用條件;

　　(5)投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程)。

　　雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。

　　2. 監理人的義務

　　2.1 監理的范圍和工作內容

　　2.1.1 監理范圍在專用條件中約定。

　　2.1.2 除專用條件另有約定外，監理工作內容包括：

　　(1)收到工程設計文件后編制監理規劃，并在第一次工地會議7天前報委托人。根據有關規定和監理工作需要，編制監理實施細則;

　　(2)熟悉工程設計文件，并參加由委托人主持的圖紙會審和設計交底會議;

　　(3)參加由委托人主持的第一次工地會議;主持監理例會并根據工程需要主持或參加專題會議;

　　(4)審查施工承包人提交的施工組織設計，重點審查其中的質量安全技術措施、專項施工方案與工程建設強制性標準的符合性;

　　(5)檢查施工承包人工程質量、安全生產管理制度及組織機構和人員資格;

　　(6)檢查施工承包人專職安全生產管理人員的配備情況;

　　(7)審查施工承包人提交的施工進度計劃，核查承包人對施工進度計劃的調整;

　　(8)檢查施工承包人的試驗室;

　　(9)審核施工分包人資質條件;

　　(10)查驗施工承包人的施工測量放線成果;

　　(11)審查工程開工條件，對條件具備的簽發開工令;

　　(12)審查施工承包人報送的工程材料、構配件、設備質量證明文件的有效性和符合性，并按規定對用于工程的材料采取平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢;

　　(13)審核施工承包人提交的工程款支付申請，簽發或出具工程款支付證書，并報委托人審核、批準;

　　(14)在巡視、旁站和檢驗過程中，發現工程質量、施工安全存在事故隱患的，要求施工承包人整改并報委托人;

　　(15)經委托人同意，簽發工程暫停令和復工令;

　　(16)審查施工承包人提交的采用新材料、新工藝、新技術、新設備的論證材料及相關驗收標準;

　　(17)驗收隱蔽工程、分部分項工程;

　　(18)審查施工承包人提交的工程變更申請，協調處理施工進度調整、費用索賠、合同爭議等事項;

　　(19)審查施工承包人提交的竣工驗收申請，編寫工程質量評估報告;

　　(20)參加工程竣工驗收，簽署竣工驗收意見;

　　(21)審查施工承包人提交的竣工結算申請并報委托人;

　　(22)編制、整理工程監理歸檔文件并報委托人。

　　2.1.3 相關服務的范圍和內容在附錄A中約定。

　　2.2 監理與相關服務依據

　　2.2.1 監理依據包括：

　　(1)適用的法律、行政法規及部門規章;

　　(2)與工程有關的標準;

　　(3)工程設計及有關文件;

　　(4)本合同及委托人與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。

　　雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定監理依據。

　　2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。

　　2.3 項目監理機構和人員

　　2.3.1 監理人應組建滿足工作需要的項目監理機構，配備必要的檢測設備。項目監理機構的主要人員應具有相應的資格條件。

　　2.3.2本合同履行過程中，總監理工程師及重要崗位監理人員應保持相對穩定，以保證監理工作正常進行。

　　2.3.3監理人可根據工程進展和工作需要調整項目監理機構人員。監理人更換總監理工程師時，應提前7天向委托人書面報告，經委托人同意后方可更換;監理人更換項目監理機構其他監理人員，應以相當資格與能力的人員替換，并通知委托人。

　　2.3.4 監理人應及時更換有下列情形之一的監理人員：

　　(1)嚴重過失行為的;

　　(2)有違法行為不能履行職責的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能勝任崗位職責的;

　　(5)嚴重違反職業道德的;

　　(6)專用條件約定的其他情形。

　　2.3.5 委托人可要求監理人更換不能勝任本職工作的項目監理機構人員。

　　2.4 履行職責

　　監理人應遵循職業道德準則和行為規范，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。

　　2.4.1 在監理與相關服務范圍內，委托人和承包人提出的意見和要求，監理人應及時提出處置意見。當委托人與承包人之間發生合同爭議時，監理人應協助委托人、承包人協商解決。

　　2.4.2 當委托人與承包人之間的合同爭議提交仲裁機構仲裁或人民法院審理時，監理人應提供必要的證明資料。

　　2.4.3 監理人應在專用條件約定的授權范圍內，處理委托人與承包人所簽訂合同的變更事宜。如果變更超過授權范圍，應以書面形式報委托人批準。

　　在緊急情況下，為了保護財產和人身安全，監理人所發出的指令未能事先報委托人批準時，應在發出指令后的24小時內以書面形式報委托人。

　　2.4.4 除專用條件另有約定外，監理人發現承包人的人員不能勝任本職工作的，有權要求承包人予以調換。

　　2.5 提交報告

　　監理人應按專用條件約定的種類、時間和份數向委托人提交監理與相關服務的報告。

　　2.6 文件資料

　　在本合同履行期內，監理人應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄監理工作的相關文件。工程竣工后，應當按照檔案管理規定將監理有關文件歸檔。

　　2.7 使用委托人的財產

　　監理人無償使用附錄B中由委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備。除專用條件另有約定外，委托人提供的房屋、設備屬于委托人的財產，監理人應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交委托人，并按專用條件約定的時間和方式移交。

　　3.委托人的義務

　　3.1 告知

　　委托人應在委托人與承包人簽訂的合同中明確監理人、總監理工程師和授予項目監理機構的權限。如有變更，應及時通知承包人。

　　3.2 提供資料

　　委托人應按照附錄B約定，無償向監理人提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，委托人應及時向監理人提供最新的與工程有關的資料。

　　3.3 提供工作條件

　　委托人應為監理人完成監理與相關服務提供必要的條件。

　　3.3.1 委托人應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、設備，供監理人無償使用。

　　3.3.2 委托人應負責協調工程建設中所有外部關系，為監理人履行本合同提供必要的外部條件。

　　3.4 委托人代表

　　委托人應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與監理人聯系。委托人應在雙方簽訂本合同后7天內，將委托人代表的姓名和職責書面告知監理人。當委托人更換委托人代表時，應提前7天通知監理人。

　　3.5 委托人意見或要求

　　在本合同約定的監理與相關服務工作范圍內，委托人對承包人的任何意見或要求應通知監理人，由監理人向承包人發出相應指令。

　　3.6 答復

　　委托人應在專用條件約定的時間內，對監理人以書面形式提交并要求作出決定的事宜，給予書面答復。逾期未答復的，視為委托人認可。

　　3.7 支付

　　委托人應按本合同約定，向監理人支付酬金。

　　4. 違約責任

　　4.1 監理人的違約責任

　　監理人未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.1.1 因監理人違反本合同約定給委托人造成損失的，監理人應當賠償委托人損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。監理人承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。

　　4.1.2 監理人向委托人的索賠不成立時，監理人應賠償委托人由此發生的費用。

　　4.2 委托人的違約責任

　　委托人未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.2.1 委托人違反本合同約定造成監理人損失的，委托人應予以賠償。

　　4.2.2 委托人向監理人的索賠不成立時，應賠償監理人由此引起的費用。

　　4.2.3 委托人未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外責任

　　因非監理人的原因，且監理人無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，監理人不承擔賠償責任。

　　因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。

　　5.2 支付申請

　　監理人應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向委托人提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，并列出當期應支付的款項及其金額。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建議獎勵金額及費用。

　　5.4 有爭議部分的付款

　　委托人對監理人提交的支付申請書有異議時，應當在收到監理人提交的支付申請書后7天內，以書面形式向監理人發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1生效

　　除法律另有規定或者專用條件另有約定外，委托人和監理人的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。

　　6.2變更

　　6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致后可進行變更。

　　6.2.2除不可抗力外，因非監理人原因導致監理人履行合同期限延長、內容增加時，監理人應當將此情況與可能產生的影響及時通知委托人。增加的監理工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。

　　6.2.3合同生效后，如果實際情況發生變化使得監理人不能完成全部或部分工作時，監理人應立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。監理人用于恢復服務的準備時間不應超過28天。

　　6.2.4合同簽訂后，遇有與工程相關的法律法規、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起監理與相關服務的范圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。

　　6.2.5 因非監理人原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。

　　6.2.6 因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。

　　6.3 暫停與解除

　　除雙方協商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期內，由于雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本合同或監理人的部分義務。在解除之前，監理人應作出合理安排，使開支減至最小。

　　因解除本合同或解除監理人的部分義務導致監理人遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由委托人予以補償，補償金額由雙方協商確定。

　　解除本合同的協議必須采取書面形式，協議未達成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 在本合同有效期內，因非監理人的原因導致工程施工全部或部分暫停，委托人可通知監理人要求暫停全部或部分工作。監理人應立即安排停止工作，并將開支減至最小。除不可抗力外，由此導致監理人遭受的損失應由委托人予以補償。

　　暫停部分監理與相關服務時間超過182天，監理人可發出解除本合同約定的該部分義務的通知;暫停全部工作時間超過182天，監理人可發出解除本合同的通知，本合同自通知到達委托人時解除。委托人應將監理與相關服務的酬金支付至本合同解除日，且應承擔第4.2款約定的責任。

　　6.3.3 當監理人無正當理由未履行本合同約定的義務時，委托人應通知監理人限期改正。若委托人在監理人接到通知后的7天內未收到監理人書面形式的合理解釋，則可在7天內發出解除本合同的通知，自通知到達監理人時本合同解除。委托人應將監理與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達監理人之日，但監理人應承擔第4.1款約定的責任。

　　6.3.4 監理人在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同約定應付的款項，可向委托人發出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出監理人可以接受的延期支付安排，監理人可向委托人發出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內監理人仍未獲得委托人應付酬金或委托人的合理答復，監理人可向委托人發出解除本合同的通知，自通知到達委托人時本合同解除。委托人應承擔第4.2.3款約定的責任。

　　6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本合同。

　　6.3.6 本合同解除后，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。

　　6.4 終止

　　以下條件全部滿足時，本合同即告終止：

　　(1)監理人完成本合同約定的全部工作;

　　(2)委托人與監理人結清并支付全部酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.1協商

　　雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。

　　7.2調解

　　如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協議的調解人進行調解。

　　7.3仲裁或訴訟

　　雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察費用

　　經委托人同意，監理人員外出考察發生的費用由委托人審核后支付。

　　8.2 檢測費用

　　委托人要求監理人進行的材料和設備檢測所發生的費用，由委托人支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.3 咨詢費用

　　經委托人同意，根據工程需要由監理人組織的相關咨詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由委托人支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.4 獎勵

　　監理人在服務過程中提出的合理化建議，使委托人獲得經濟效益的，雙方在專用條件中約定獎勵金額的確定方法。獎勵金額在合理化建議被采納后，與最近一期的正常工作酬金同期支付。

　　8.5 守法誠信

　　監理人及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。

　　8.6 保密

　　雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。

　　8.7 通知

　　本合同涉及的通知均應當采用書面形式，并在送達對方時生效，收件人應書面簽收。

　　8.8 著作權

　　監理人對其編制的文件擁有著作權。

　　監理人可單獨或與他人聯合出版有關監理與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料，應當征得委托人的同意。

　　第三部分 專用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.2 解釋

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，還可用 。

　　1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為： 。

　　2. 監理人義務

　　2.1 監理的范圍和內容

　　2.1.1 監理范圍包括：

　　。

　　2.1.2 監理工作內容還包括：

　　。

　　2.2 監理與相關服務依據

　　2.2.1 監理依據包括：

　　。

　　2.2.2 相關服務依據包括： 。

　　2.3項目監理機構和人員

　　2.3.4 更換監理人員的其他情形： 。

　　2.4 履行職責

　　2.4.3 對監理人的授權范圍：

　　。

　　在涉及工程延期 天內和(或)金額 萬元內的變更，監理人不需請示委托人即可向承包人發布變更通知。

　　2.4.4 監理人有權要求承包人調換其人員的限制條件： 。

　　2.5 提交報告

　　監理人應提交報告的種類(包括監理規劃、監理月報及約定的專項報告)、時間和份數：

　　。

　　2.7 使用委托人的財產

　　附錄B中由委托人無償提供的房屋、設備的所有權屬于： 。

　　監理人應在本合同終止后 天內移交委托人無償提供的房屋、設備，移交的時間和方式為： 。

　　3. 委托人義務

　　3.4 委托人代表

　　委托人代表為： 。

　　3.6 答復

　　委托人同意在 天內，對監理人書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。

　　4. 違約責任

　　4.1 監理人的違約責任

　　4.1.1監理人賠償金額按下列方法確定：

　　賠償金=直接經濟損失×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　4.2 委托人的違約責任

　　4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法確定：

　　逾期付款利息=當期應付款總額×銀行同期貸款利率×拖延支付天數

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　幣種為： ，比例為： ，匯率為： 。

　　5.3 支付酬金

　　正常工作酬金的支付：

　　支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)

　　首付款本合同簽訂后7天內

　　第二次付款

　　第三次付款

　　……

　　最后付款監理與相關服務期屆滿14天內

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1 生效

　　本合同生效條件： 。

　　6.2 變更

　　6.2.2 除不可抗力外， 因非監理人原因導致本合同期限延長時，附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=本合同期限延長時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.3附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢復服務的準備工作時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.5 正常工作酬金增加額按下列方法確定：

　　正常工作酬金增加額=工程投資額或建筑安裝工程費增加額×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　6.2.6 因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，按減少工作量的比例從協議書約定的正常工作酬金中扣減相同比例的酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.2 調解

　　本合同爭議進行調解時，可提交 進行調解。

　　7.3 仲裁或訴訟

　　合同爭議的最終解決方式為下列第 種方式：

　　(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。

　　(2)向 人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.2 檢測費用

　　委托人應在檢測工作完成后 天內支付檢測費用。

　　8.3 咨詢費用

　　委托人應在咨詢工作完成后 天內支付咨詢費用。

　　8.4 獎勵

　　合理化建議的獎勵金額按下列方法確定為：

　　獎勵金額=工程投資節省額×獎勵金額的比率;

　　獎勵金額的比率為 %。

　　8.6 保密

　　委托人申明的保密事項和期限： 。

　　監理人申明的保密事項和期限： 。

　　第三方申明的保密事項和期限： 。

　　8.8著作權

　　監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料的限制條件：

　　。

　　9. 補充條款

　　。

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　A-1 勘察階段：

　　。

　　A-2 設計階段：

　　。

　　A-3 保修階段：

　　。

　　A-4 其他(專業技術咨詢、外部協調工作等)：

　　。

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　B-1 委托人派遣的人員

　　名稱數量工作要求提供時間

　　1. 工程技術人員

　　2. 輔助工作人員

　　3. 其他人員

　　B-2 委托人提供的房屋

　　名稱數量面積提供時間

　　1. 辦公用房

　　2. 生活用房

　　3. 試驗用房

　　4. 樣品用房

　　用餐及其他生活條件

　　B-3 委托人提供的資料

　　名稱份數提供時間備注

　　1. 工程立項文件

　　2. 工程勘察文件

　　3. 工程設計及施工圖紙

　　4. 工程承包合同及其他相關合同

　　5. 施工許可文件

　　6. 其他文件

　　B-4 委托人提供的設備

　　名稱數量型號與規格提供時間

　　1. 通訊設備

　　2. 辦公設備

　　3. 交通工具

　　4. 檢測和試驗設備

　　委托人: (蓋單位章) 監理人： (蓋單位章)

　　法定代表人 法定代表人

　　或其委托代理人： 或其委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

2023年建設工程簡易合同 篇7

　　甲方:_________________公司

　　乙方:_____________________________有限公司

　　關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協議如下:

　　1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

　　2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

　　3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

　　4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。

　　5、本協議自簽署之日起三日內，雙方應向_________市___________區人民法院提交本協議一份，申請法院出具調解書。

　　6、雙方關于該建設項目的糾紛至法院出具調解書后終結，今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。

　　7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區人民法院一份，同樣有效。

　　甲方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人:_________________ 地址:_________________

　　乙方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人: _________________地址:_________________

　　_________________年_______ 月 ______日

2023年建設工程簡易合同 篇8

　　委托人：________________

　　甲方代表：________________

　　經雙方協商一致，簽訂本協議。

　　一、工程概況

　　委托人委托甲方代表監理的(以下簡稱“本工程”)，概況如下：________________

　　工程名稱：________________

　　工程地點：________________

　　工程時間：________________暫定為20__年3月25日至20__年8月25日(共153天)

　　二、協議實施細則

　　1、委托人的權利

　　(1)委托人有對工程規模、設計標準、規劃設計和設計使用功能要求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。

　　(2)甲方代表因私自請假或他人替換須事先征得委托人的同意。

　　(3)委托人有權要求甲方代表提交監理工作日志及監理業務范圍內的專項報告。

　　(4)當委托人發現甲方代表不按協議履行職責，或對工程造成損失，委托人有權終止協議并要求甲方代表承擔相應的賠償責任或連帶賠償責任。

　　2、委托人的義務

　　(1)委托人應當在雙方約定時間內免費向甲方代表提供與工程有

　　關的工作資料。

　　(2)委托人應當在約定的時間就甲方代表書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。

　　(3)委托人應免費向甲方代表提供必要的辦公用房和其他辦公設施。

　　3、甲方代表的權利

　　(1)工程建設的相關事項(包括規劃設計、項目實施、使用功能、項目變更等)向委托人的建議權。

　　(2)事先征得委托人同意對工程設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，向委托人提出建議，發現工程設計不符合國家頒布的工程質量或設計約定的質量標準時，有權書面報告委托人并要求設計人更正。

　　(3)審批工程實施的組織設計和技術方案，按照保質量、保工期、保安全和降低成本的原則，向施工單位提出建議，并向委托人提出書面報告。

　　(4)對于不符合設計要求和協議約定及國家質量標準的構配件、設備，有權通知施工單位停止使用;對于不符合規范和質量標準的工序，分項工程和不安全施工作業，有權通知停工整改、返工。

　　(5)工程實施進度的檢查、監督權，以及工程實際完成日期提前或超過工程實施協議規定的完成期限的簽認權。

　　4、甲方代表的義務

　　(1)保證簽訂協議時起至履行完畢本協議項下全部義務時止，

　　始終具備符合國家法律法規、部門規章規定的執行本協議所必需的資質。

　　(2)嚴格執行國家法律法規，按章辦事，自覺維護委托人的利益。

　　(3)每天按時到委托人處打考勤，接受委托人的檢查、監督，嚴格履行服務承諾，做到誠實守信。

　　(4)使用委托人提供的設施和物品屬于委托人的財產，在監理工作完成或中止時，應按協議約定的時間和方式移交給委托人。

　　(5)在協議期內或協議終止后，未經委托人同意，不得泄露與本工程、本協議業務相關的保密資料。

　　5、甲方代表在責任期內，應當履行約定的義務，假如因甲方代表過失而造成了委托人的經濟損失，應當向委托人賠償;觸及法律的，還應當承擔相應的法律責任。

　　6、甲方代表不得接受監理工程項目施工方的任何報酬或者經濟利益，果斷杜絕商業賄賂行為。

　　7、在委托協議簽訂后，實際情況發生變化，使得甲方代表不能全部或部分執行監理業務時，甲方代表應當書面通知委托人。因不可抗力導致委托監理協議不能全部或部分履行，甲方代表不承擔責任。

　　8、甲方代表向委托人辦理完驗收或工程移交手續，施工單位和委托人已簽訂工程保修責任書，甲方代表收到監理報酬尾款，本協議即終止。

　　9、當事人一方要求變更或解除協議時，應事先通知對方，因解

　　除協議使一方遭受損失的，除依法可以免除責任外，應由責任方負責賠償，變更或解除協議的通知必須采取書面形式，協議未達成之前，原協議仍然有效。

　　三、工作薪酬

　　1、委托人以實際工作時間支付甲方代表100元/天，該工程竣工，驗收合格后，委托人應全額支付工資。委托人不可隨意克扣或者無故拖欠甲方代表工資。

　　2、甲方代表在本合同履行期間病休或事假，甲方按請假天數扣除工資，且委托人不承擔任何醫療費用及其它經濟費用。

　　3、甲方代表應加強自身安全防范意識，否則發生傷、亡等事故由甲方代表自行承擔一切經濟和法律責任。

　　4、甲方代表患有職業病或其它疾病，而不能勝任本工作崗位的，應自行解除勞務合同，甲方代表不可隱瞞，否則因甲方代表帶病作業而發生傷亡事故，所引發的一切經濟及法律責任，由其自負，委托人不負任何醫療、保險、工傷及其它一切經濟補償。

　　四、甲方代表向委托人承諾，按照本協議的規定，承擔監理工作。

　　五、本協議自雙方簽字蓋章后生效。本協議一式肆份，委托方叁份，甲方代表壹份，具有同等法律效力。

　　委托人：________________(蓋章)甲方代表：________________(簽章)法人代表：________________(簽字)身份證號：________________

2023年建設工程簡易合同 篇9

　　發包方(全稱)：(以下簡稱為甲方)　　承包人(全稱)： (以下簡稱為乙方　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同。　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：中學電焊維修工程　　

　　2、工程地點：學校操場欄桿及乒乓球場。　　

　　二、工程承包范圍與承包方式　　

　　1、承包范圍：學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。　　

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。　　

　　三、合同工期　　

　　1、土方開工日期：定為________年____月____日　　

　　2、工期要求：預計工期一個月。　　

　　四、質量標準　　

　　1、工程質量標準：按規范要求施工，并服從甲方的要求。　　

　　2、因乙方施工原因產生的事故，均由乙方承擔。　　

　　3、乙方必須做好施工安全預案，該預案必須經甲方認可。　　

　　4、乙方于本合同簽訂____日內，向甲方交納1000元質量保證金。　　

　　五、合同價款　　本合同內所有工程量按中標預算價格計算，不得擅自提價，工程實際總價不得超出中標價格，超出部分甲方不予承擔。　　

　　六、付款方式：　　

　　1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發票，否則甲方有權延遲付款，并不視為甲方付款違約。　　

　　2、工程全部完成，甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;　　

　　七、竣工驗收　　本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的，對本合同范圍內的工程頒發的竣工驗收證明內注明的通過日期。　　

　　八、履約保證金、違約責任　　

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方有權終止本合同，并由乙方承擔全部責任：　　乙方無故停工達三天以上，且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故，或文明施工無法達到合同要求，經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包，分包工程的，甲方除追究責任外，乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。　　

　　2、甲方終止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項，甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。　　

　　九、本合同未盡事宜另行協商，商定條款與本合同同時有效。　　

　　十、本合同一式貳份，甲、乙方各份，雙方簽字并交清保證金后生效。　　甲方(簽章)：　　法人代表：　　乙方承保人

2023年建設工程簡易合同 篇10

　　合同編號：_________

　　發包方：_________

　　監理方：_________

　　為了確保工程建設質量，提高工程建設水平，充分發揮投資效益，促進工程建設監理事業的健康發展，發包方基于(中華人民共和國民法典)、(工程建設監理規定)、(中華人民共和國建筑法)等單行法律、法規有關監理的規定，委托有監理資質的監理機構依據國家批準的工程項目建設文件、有關工程建設的法律、法規，對_________工程建設實施的監督管理。

　　第一條 下列名詞和用語，除上下文另有規定外，具有本條所賦予的涵義：

　　1.“工程項目”是指發包方委托監理方實施建設監理的工程建設項目。

　　2.“發包方”是指承擔直接投資責任的、委托監理業務的法人以及其合法繼承人。

　　3.“監理方”是指承擔監理業務和監理責任的法人以及其合法繼承人。

　　4.“監理機構”是監理方派駐本工程項目現場直接承擔監理業務實施的組織，由總監理工程師、監理工程師和監理員以及其他人員組成。

　　5.“建設工程監理”是監理工程師根據本合同約定履行其職責，包括正常的監理工作和額外的監理工作。

　　6.“總監理工程師”是由監理方提名并經發包方同意后，委派到監理方履行本合同的現場負責人。

　　7.“承包方”是指與發包方簽訂工程建設合同的施工人。

　　8.“天”是指任何一個午夜至下一個午夜之前的時間段。

　　9.“月”是根據公歷從一個月份中的任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時段。

　　10.“本合同”指經雙方簽署并生效的本監理合同。

　　11.“工程建設合同”是指發包方與承包方所簽署并生效的有關本工程項目建設的合同。

　　12.“進駐”是指監理方和監理方人員進入工地，開始實施或準備實施監理業務的行為。

　　13.“現場”是指建設項目實施的場所。

　　14.“地方法規和規章”是指省級人民代表大會或常務委員會和人民政府所制定的法規和規章。

　　15.“第三方”是指除發包方、監理單位以外與工程建設有關的當事人。

　　第二條 適用法律、法規、規章和監理依據

　　1.適用于本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章。法律是由全國人大及常委會制定的。行政法規是由國務院制定的。

　　2.監理工作的依據是國家的法律、法規、規章和技術標準、經有關部門批準的工程項目建設文件以及工程建設合同文件和本合同文件。這里的技術標準是工程建設標準的一種。工程技術標準是指在工程建設中各類工程的勘查、規劃、設計、施工、安裝、驗收等需要協調統一的事項所需要制定的標準。工程建設標準可分為強制性標準和推薦性標準，前者時必須執行的標準，后者是自愿采用的標準，經過雙方簽訂合同予以確認，經合同確認的推薦性標準也必須嚴格執行。設計文件是施工的依據，同時也是監理依據。施工單位應該按設計文件進行施工。監理單位應該按照設計文件對施工活動進行監督管理。

　　第三條 監理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時，以漢語合同文本為準。

　　第四條 工程

　　(一)工程概況

　　1.工程名稱：_________工程

　　2.工程地點：_________

　　3.工程規模及特性：_________

　　4.工程總投資：_________，靜態：_________，動態：_________

　　5.工程總工期：_________天，其中：

　　(1)開工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日開工，從簽訂合同后第_________日算起

　　(2)竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工

　　(3)凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎

　　(二)工程監理

　　1.監理范圍：本合同監理屬于下列第_________項：

　　(1)大、中型工程項目;

　　(2)市政、公用工程項目;

　　(3)政府投資興建和開發建設的辦公樓、社會發展事業項目和住宅工程項目;

　　(4)外資、中外合資、國外貸款、贈款、捐款建設的工程項目。

　　2.監理內容：控制工程建設的投資、建設工期和工程質量;進行工程建設合同管理，協調有關單位間的工作關系。

　　3.建設監理：本工程監理收費按照國家和現行市場收費標準執行。經雙方商定監理收費以工程預算額_________計算，估算總收費_________元，金額大寫_________待工程結束后進行結算。

　　(1)本合同生效時，發包方向監理方預付估算監理費總額的20%作為合同定金，監理工作完成后，定金抵做工程監理費。

　　(2)工程進度過半時，發包方向監理方撥款付應付監理費總額的50%(不含定金)。

　　(3)工程驗收合格后，發包方向監理方按監理概算結清全部工程監理費。

　　(4)如果發包方在規定的支付期限內未支付監理酬金，自規定支付之日起，應當向監理方補償應支付的酬金利息。利息額按規定支付期限最后一日銀行貸款利息率乘以拖欠酬金時間計算。

　　4.工程監理期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第五條 建設監理合同的組成文件及解釋順序

　　1.監理委托函或中標函

　　2.監理合同書

　　3.監理實施過程中雙方共同簽署的補充文件

　　4.合同條款

　　5.監理招標書(或委托書)

　　6.監理投標書(或監理大綱)

　　上列合同文件為一整體，代替了本合同書簽署前雙方簽署的所有的協議、會談記錄以及有關相互承諾的一切文件。

　　第六條 監理方權利義務

　　(一)監理方義務

　　1.向發包方報送委派的總監理工程師及其監理機構主要成員名單、監理規劃，完成監理合同中約定的監理工程范圍內的監理業務。項目監理機構不得從事所監理工程的施工和建筑材料、構配件以及建筑機械、設備的經營活動。

　　2.監理方在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為發包方提供與其監理機構水平相適應的咨詢意見，認真、勤奮地工作。幫助發包方實現合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。

　　3.監理方使用發包方提供的設施和物品屬于發包方的財產。在監理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給發包方，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。

　　4.在本合同期內或合同終止后，未征得有關方同意，不得泄露與本工程、本合同業務活動有關的保密資料。

　　5.監理方不得轉讓監理業務。

　　6.監理方不得承包工程，不得經營建筑材料、構配件和建筑機械、設備。

　　7.監理方在監理過程中因過錯造成重大經濟損失的，應承擔一定的經濟責任和法律責任。

　　8.監理方不得與所監理工程的建設單位、建筑業企業或建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有其他利害關系。

　　9.監理方與承包方串通，為承包方謀取非法利益，給發包方造成損失的，應當與承包方承擔連帶賠償責任。

　　10.工程監理人員必須嚴格遵守監理工作職業規范，公正、及時地處理監理事務，不得利用職權謀取不正當利益。

　　(二)監理方權利

　　1.發包方在委托的工程范圍內，授予監理方以下監理權利：

　　(1)選擇工程總設計單位和施工總承包單位的建議權。

　　(2)選擇發包設計單位和施工分包單位的確認權與否定權。

　　(3)對工程建設有關事項包括工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和使用功能要求，向發包方的建議權。

　　(4)工程結構設計和其他專業設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，自主向設計單位提出建議，并向發包方提出書面報告;如果由于擬提出的建議會提高工程造價，或延長工期，應當事先取得發包方的同意。

　　(5)工程施工組織設計和技術方案，按照保質量、保工期和降低成本的原則，自主向承建商提出建議，并向發包方提出書面報告;如果由于擬提出的建議會提高工程造價、延長工期，應當事先取得發包方的同意。

　　(6)工程建設有關的協作單位的組織協調的主持權，重要協調事項應當事先向發包方報告。

　　(7)報經發包方同意后，發布開工令、停工令、復工令。

　　(8)工程上使用的材料和施工質量的檢驗權。對于不符合設計要求及國家質量標準的材料設備，有權通知承建商停止使用;不符合規范和質量標準的工序、分項分部工程和不安全的施工作業，有權通知承建商停工整改、返工。承建商取得監理方復工令后才能復工。發布停、復工令應當事先向發包方報告，如在緊急情況下未能事先報告時，則應在24小時內向發包方作出書面報告。

　　(9)工程施工進度的檢查、監督權，以及工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規定的竣工期限的簽訂權。

　　(10)在工程承包合同約定的工程價格范圍內，工程款支付的審核和簽認權，以及結算工程款的.復核確認權與否定權，未經監理方簽字確認，發包方不支付工程款。

　　2.監理方在發包方授權下，可對任何第三方合同規定的義務提出變更。如果由此嚴重影響了工程費用，或質量、進度，則這種變更須經發包方事先批準。在緊急情況下未能事先報發包方批準時，監理方所作的變更也應盡快通知發包方。在監理過程中如發現承建商工作不力，監理方可提出調換有關人員的建議。

　　3.在委托的工程范圍內，發包方或第三方對對方的任何意見和要求(包括索賠要求)，均必須首先向監理方提出，由監理方研究處置意見，再同雙方協商確定。當發包方和第三方發生爭議時，監理方應根據自己的職能，以獨立的身份判斷，公正地進行調解。當其雙方的爭議由政府建議行政主管部門或仲裁機關進行調解和仲裁時，應當提供作證的事實材料。

　　第七條 發包方權利義務

　　1.實施監理前，項目法人應當將委托的監理單位、監理的內容、總監理工程師姓名及所賦予的權限，書面通知被監理單位。

　　2.發包方應該負責工程建設的所有外部關系的協調，為監理工作提供外部條件。

　　3.發包方應當在雙方約定的時間內免費向監方提供與工程有關的為監理方所需要的工程資料。

　　4.發包方應當在約定的時間內就監理方書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。

　　5.發包方應當授權一名熟悉本工程情況能迅速作出決定的常駐代表，負責與監理方聯系。更換常駐代表，要提前通知監理單位。

　　6.發包方應當將授權監理單位的監理權限，監理機構主要成員的職能分工，及時書面通知已選定的第三方，并在與第三方簽訂的合同中予以明確。

　　7.發包方應當為監理方提供如下協助：

　　(1)獲取本工程使用的原材料、構配件、機械設備等生產廠家名錄。

　　(2)提供與本工程有關的寫作單位、配合單位的名錄。

　　8.發包方有選定工程總設計單位和總承包單位，以及與其訂立合同的簽訂權。

　　9.發包方有對工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和設計使用功能需求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。

　　10.監理方調換總監理工程師必須經發包方同意。

　　11.發包方有權要求監理方提交監理工作月度報告及監理業務范圍內專項報告。

　　12.發包方有權要求監理方更換不稱職的監理人員，直到終止合同。

　　第八條 監理方責任

　　1.在監理方的責任期即監理合同有效期內，如果因工程建設進度的推遲或延誤而超過約定期限，雙方應進一步約定相應延長的合同期。

　　2.監理方在責任期內，應當履行監理合同中約定的義務。如果因監理方過失而造成經濟損失應當向發包方進行賠償。累計賠償總額不應超過監理酬金數(除去稅金)。

　　3.監理方對第三方違反合同規定的質量要求和完工(交圖、交貨)時限，不承擔責任;因不可抗力導致監理合同不能全部或部分履行，監理方不承擔責任。

　　4.監理方向發包方提出賠償要求不能成立時，監理方應當補償由于該索賠所導致發包方的各種費用支出。

　　5.監理方在責任期內如果失職，應當承擔責任，賠償損失的計算方法：賠償金=直接經濟損失×酬金比率(扣除稅金)。

　　第九條 發包方責任

　　1.發包方應當履行監理合同約定的義務，如果違反則應當承擔違約責任，賠償給監理方造成的經濟損失。

　　2.發包方如果向監理方提出的賠償要求不能成立，則應當補償由該索賠所引起的監理方的各種費用支出。

　　第十條 合同生效、變更與終止

　　1.合同自簽字之日起生效。

　　2.由于發包方或第三方原因使監理工作受到阻礙或延誤，以致增加了工作量或持續時間，則監理方應當將此情況與可能產生的影響及時通知發包方。由此增加的工作量視為附加工作，完成監理業務的時間應當相應延長，并得到額外的酬金。

　　3.在監理合同簽訂后，實際情況發生變化，使得監理方不能全部或部分執行監理業務時，監理方應當立即通知發包方。該監理業務的完成時間應予延長。當恢復執行監理業務時，應當增加超過42天的時間用于恢復執行監理業務，并按雙方約定的數量支付監理酬金。

　　4.發包方如果要求監理方部分或全部暫停執行監理業務或終止監理合同，則應當在56天內通知監理方，監理方應立即安排停止執行監理業務。當發包方認為監理方無證當理由而未履行監理義務時，可向監理方發出致命其未履行義務的通知。若發包方發出通知后21天內每收到滿意答復，可在第一個通知發出后35天內發出終止監理合同的通知，監理合同即行終止。

　　5.監理方在應當獲得監理酬金之日起30天內仍未收到單據，而發包方又未對監理方提出任何書面意見時，或根據第3、4點已暫停執行監理方提出任何書面意見時，監理方可向發包方發出終止合同的通知。如果終止監理合同的通知發出后14天內未得到發包方答復，可進一步發出終止合同的通知，如果第二次通知發出后42天內仍未得到發包方答復，可終止合同，或自行暫停或繼續暫停執行全部或部分監理業務。

　　6.監理方由于非自己的原因而暫停或終止執行監理業務，其善后工作以及恢復執行監理業務的工作，應當視為額外工作，有權得到額外的時間和酬金。

　　7.合同的協議終止并不影響各方應有的權利和應當承擔的責任。

　　第十一條 違約責任

　　1.由發包方原因要求終止合同，發包方應至少提前2個月通知監理方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。

　　2.由監理方原因要求終止合同，監理方應至少提前2個月通知甲方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。

　　3.發包方或監理方在接到終止合同通知后，15天內沒有答復，可視為本合同終止。

　　4.違約賠償費或其他違約事項由雙方在特殊條款中具體約定。

　　第十二條 合理化建議

　　監理方在監理過程中提出的合理化建議，使發包方得到了直接經濟效益，發包方應按監理合同條件的約定，給予監理方合理化建議獎勵。項目提前投產獎按條件約定執行。

　　第十三條 獎懲

　　1.監理方違反合同約定，有下列行為之一的，由建設行政主管部門給予警告、通報批評、責令停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書的處罰，并可處以罰款。

　　(1)未經批準而擅自開業;

　　(2)超出批準的業務范圍從事工程建設監理活動;

　　(3)轉讓監理業務;

　　(4)故意損害項目法人、承建商利益;

　　(5)因工作失誤造成重大事故。

　　2.監理工程師違反合同約定，有下列行為之一的，由建設行政主管部門沒收非法所得、收繳(監理工程師崗位證書)，并可處以罰款。

　　(1)假借監理工程師的名義從事監理工作;

　　(2)出賣、出借、轉讓、涂改(監理工程師崗位證書);

　　(3)在影響公正執行監理業務的單位兼職。

　　3.發包方可視監理方工作成效進行獎罰。獎金在_________元范圍內，罰金在_________元限度之內。

　　4.為了促進承建施工單位保證進度、質量和安全，監理方可寫出書面材料建議獎勵有關人員。具體數額及開支辦法由雙方協商確定，監理方使用時受發包方監督并且立賬備查。

　　5.由于監理方的合理話建議而使發包方獲得實際經濟利益，其獎勵辦法可參照國家頒布的合理化建議獎勵辦法。

　　第十四條 特殊條款

　　雙方經協商同意簽訂以下特殊條款以補充合同一般條款，當一般條款與特殊條款不一致時以特殊條款為準。具體條款如下：

　　1.額外服務：如果發包方委托監理方承擔本合同范圍以外的任務，發包方應另行補簽委托合同。如果發包方或承包施工單位使服務受阻或延誤，以至增加了服務的工作量和持續時間，則監理方將此情況及可能發生的影響通知發包方，發包方應增加額外服務費。

　　2.雙方聯系方式：重要問題為函件，一般問題以電話或口頭指示，但都應有記錄，會議以紀要為據。

　　3.在履行合同中因發生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，監理方不承擔違約責任，允許延期或部分或全部不履行者，雙方應簽補充協議。

　　4.合同簽發后，若出現國家法律、法規和政策變化等，導致監理費用的變化，本合同監理費應作相應調整。

　　5.發包方向監理方無償提供監理工作需要的圖紙(藍圖)、資料(技術要求、通知等)及與被監理項目有關的試驗報告等技術資料5份，發包方與承建施工單位簽訂的合同副本2份。監理方在使用上述資料期間不得向其他無關單位泄露，項目結束后歸還發包方。

　　6.發包方接受監理方提交的需發包方決策的報告、文件等，應在7天內給予明確指示，并采用書面形式通知監理方。

　　7.監理方不承擔施工中工傷事故的責任。

　　8.違約金

　　(1)由于發包方原因終止合同，發包方支付監理方違約金_________元;

　　(2)由于監理方原因終止合同，監理方支付發包方違約金_________元;

　　(3)因發包方決策不當而影響工程進度、質量，應由發包方負經濟責任。

　　第十五條 聲明及保證

　　(一)發包方：

　　1.發包方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.發包方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對發包方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.發包方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是發包方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)監理方：

　　1.監理方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.監理方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對監理方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.監理方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是監理方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十六條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十七條 通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十八條 爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十九條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后__________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十一條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十二條 合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　發包方(蓋章)：_________監理方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

2023年建設工程簡易合同 篇11

　　標準版建設工程合同

　　合伙人（以下簡稱甲方）：____________身份證號碼：________________

　　合伙人（以下簡稱乙方）：____________身份證號碼：________________

　　為建設好房地產投資建設的號樓工程，保證工程質量、建設工期、保障工程實施達到預期的各項計劃和指標，雙方就合同條款的有關事宜本著平等、自愿、公平和誠信的原則達成如下合作協議，本協議與將來備案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，請雙方自覺遵守。

　　一、工程概況

　　工程名稱：__________________

　　工程地點：__________________

　　工程內容：__________________

　　資金來源：__________________

　　二：工程承包范圍

　　承包范圍：樁基、土建和安裝（樁基由甲方分包不收取任何費用）

　　三：工程承包方式

　　承包方式：包工包料施工，但鋼材、水泥、商品混凝土、門窗、水電暖通主材、高級裝飾材料由甲方供應及水電施工由甲方提供。（甲供材料款不進入直接費，乙方決算時鋼材、水泥、商品砼按定額含量所購材料市場___%取費進入決算，（材料費檢測和馬造________年___號文件的_____由甲方一次性支付______萬元_____包干價）。

　　水電主材（計取___%保管費加稅金），門窗、消防系統、人防系統、智能化系統、暖通工程及防盜門、安裝工程及其他專項分包工程由甲方另行分包并組織施工，乙方不對該部分進行工程預算，前述甲方分包工程應向乙方支付___%的配合費，配合費內容包括：留眼、補眼共用腳手架（不含分包單位需單獨搭設的手腳架）和垂直運輸機械、影響進度安排、作業降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合費。分包項目水電費用由分包單位另行掛表。另外，電梯按每臺______元人民幣付配合費。

　　四、合同工期

　　開工日期：甲方通知進廠為準

　　竣工日期：___層___個月完成，___層___個月完成。（從乙方破土動工開始計算）。（指承包的土建、安裝工程）。

　　五、合同價格

　　本工程合同金額：暫定價約為______萬元，具體數額按以下條款予以確定。

　　六、結算方式

　　1.采用可調價合同，以會審后的'施工圖紙和工程設計變更通知單及現場簽證為計算依據，按工程量據實核算。

　　2.結算依據：定額執行________年《______省綜合估價表》、及________年《______省建設工程補充定額估價表》裝飾采用________年《______省裝飾工程綜合估價表》，安裝執行________年《全國統一安裝定額______省單位估價表》定額。乙方采購材料價格參照從施工至竣工期間____市造價部門公布的市場材料信息價加權平均價下浮___%（沒有信息價的由甲乙雙方確定價格）。不同階段的施工工期要以監理公司和工程部負責人簽證為準。定額人工按________年33號文件新規定執行，如有政策調整，甲方不承擔任何責任。注：（不再調整）

　　標準：本工程___層樓按三類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮___個點，___層樓按三類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮___個點。五層及以下樓按四類工程類別收取，優惠讓利綜合費率下浮___個點。

　　七、工程款的支付

　　1.在單位工程施工到春節期間，甲方須向乙方支付已玩擦很能夠工程量的___%的工程款。

　　2.在后期施工中，乙方每月____日向甲方上報經現場監理符合認可的當月完成工程量，以甲方審核的工程量為工程款支付依據，如乙方向甲方提交工程量報告后____日內，甲方未向乙表示異議，視同甲方接受該工程量報告。

　　3.甲方在每月___號前（節假日順延）根據一份上月上報經監理、甲方審核后的已完成工程量的___%支付乙方工程進度款。（如遇特殊情況雙方協商解決）。

　　4.工程取得竣工驗收報告合格后___天內，甲方向乙方支付至已完成工程量的___%工程款；工程竣工決算審計應在業內資料上報市城建檔案歸檔并出具歸檔合格備案單后___個月內完成，另外___%的工程款在工程竣工驗收備案并審計結束后十天內付清。

　　5.生于的___%工程款作為本工程的保修金，該保修金在竣工驗收合格后的________年內支付。此款項___%工程量保修金，甲方在竣工驗收、備案期間代乙方繳納到市建管處，保修期滿乙方到建管處領取。

　　八、違約責任

　　1.若雙方中任何一方違約，違約方須向對方賠償由此造成的實際經濟損失。

　　2.甲方應以議標方式（乙方應選二家施工企業參與投標）選定乙方承接《______號樓》工程。涉及其他二家企業參與投標，費用由乙方自付。

　　3.乙方應當確保自購的各種施工材料的產品質量和本項目工程的施工質量，若因乙方選材不當和施工中發生質量問題有乙方自行全部承擔，乙方應按照《勞動法》、《安全法》用工。乙方在施工過程中如發生安全意外事故由乙方全部負責，甲方不承擔任何形式的連帶責任且乙方應處理好周邊居民單位關系，文明施工，不擾亂市民正常生活，工作秩序。

　　4.由于乙方施工過程中存在工程質量瑕疵，并被他人發現和取證，使甲方市場信譽下降給甲方造成損失的，乙方應承擔由此而產生的全部責任。若由于甲方原因造成工程停工或相關事項產生的損失由甲方全部負責。

　　5.工期每提前一天按______元獎勵，每逾期一天按4000元罰款。若由于甲方原因造成停工工期順延并承擔相應的損失。

　　九、履保證金

　　1.本項目履約保證金______萬元人民幣

　　2.該保證金小高層竣工之日起退還全款的___%，高層竣工之日退還剩余的___%

　　3.本保證金不計利息。甲方超期還款時，超期之日起，每天按銀行利息支付。

　　十、其他事項

　　1.本協議書未盡事宜，由雙方另行協商解決。

　　2.本協議與格式合同文本具有同等法律效力，在各文本內容不一致時執行本協議書的規定。

　　3.安裝審定的工程量，甲方將工程款轉入乙方在______設立的銀行賬戶，確保甲方付給乙方的工程款全部用于該項目的建設，若因工程款的流逝給甲方帶來直接或間接的損失，由乙方全部負責。

　　5.乙方對外簽訂的任何材料購銷合同等所產生的經濟法律責任，由乙方自負全責，甲方不承擔任何連帶責任，甲乙雙方采購的材料檢驗若需檢測由乙方承擔檢測檢驗費。

　　6.乙方不得將本工程轉包或分包。

　　7.甲乙雙方按照國家有關規定辦理相關手續。

　　8.甲方向乙方一次性支付風險金壹仟元整（包干價）。

　　9.凡因本協議發生爭議，雙方友好協商解決；協商不成時，由___________委員會裁決。

　　10.雙方當事人對本協議全部條款的理解完全一致，本協議書經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本協議一式四份，雙方各執貳份。

　　甲方：____________聯系方式：________________

　　乙方：____________聯系方式：________________

　　簽訂日期：________年____月____日________年____月____日

2023年建設工程簡易合同 篇12

　　甲方(委托人)：___________________________

　　乙方(居間人)：___________________________

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。

　　2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內，應支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按_______________%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后____________日內全部結清。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________

　　____________年_________月______日____________年_________月______日

2023年建設工程簡易合同 篇13

　　反訴人(原審被告)：___________，身份證號等相關信息___________。

　　被反訴人(原審原告)：___________，身份證號等相關信息___________。

　　反訴請求：

　　1、判令被反訴人___________

　　2、反訴訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由：

　　___________

　　綜上所述，反述人認為___________，為保護公民的___________合法權益不受侵犯，特提起反訴，請法院判如所請，

　　此致

　　___________法院

　　反訴人：___________

　　___________年___________月___________日

2023年建設工程簡易合同 篇14

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

2023年建設工程簡易合同 篇15

　　發包方：_________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________(以下簡稱乙方)

　　簽訂時間：________年____月____日

　　簽訂地點：_________?根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條?工程項目

　　一、工程名稱：_________

　　二、工程地點：_________

　　三、工程項目批準單位：_________批準文號_________(指此工程立項有權批準機關的文號)項目主管單位：_________

　　四、承包范圍和內容：_________(詳見工程項目一覽表);工程建筑面積_________(平方米);其它：_________

　　五、工程造價：_________(萬元)，其中土建：_________(萬元)，安裝：_________(萬元)。

　　第二條?施工準備

　　一、發包方：

　　_________月____日前做好建筑紅線以外的三通，負責紅線外進場道路的維修。

　　_________月____日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。

　　3.本合同簽訂后_________天內提交建筑許可證。

　　4.合同簽訂后_________天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖_________份，施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)_________份。

　　5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在_________天內分送有關單位，_________天內提供會審紀要和修改施工圖_________份。

　　二、承包方：

　　1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

　　2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;

　　3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)，用水、用電計劃，送發包方。

　　第三條?工程期限

　　一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天(日歷天)，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。

　　二、開工前_________天，承包方向發包方發出開工通知書。

　　三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

　　2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

　　3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

　　4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;

　　5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

　　6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

　　7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第四條?工程質量

　　一、本工程質量經雙方研究要求達到：_________

　　二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

　　三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

　　2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和發包方派駐代表簽證后，方可用于工程;

　　3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;

　　4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;

　　5.承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施;

　　6.工程竣工后，承包方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。

　　第五條?建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理

　　一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);

　　二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;

　　三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。

　　四、本工程材料和設備差價的處理辦法：_________

　　第六條?工程價款的支付與結算?工程價款的支付和結算，應根據中國XX銀行制定的基本建設工程價款結算辦法執行。

　　一、本合同簽訂后____日內，發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的%備料款，計人民幣_________萬元;臨時設施費，按土建工程合同總造價的_________%計人民幣_________萬元，安裝工程按人工費的_________%計人民幣_________萬元;材料設備差價_________萬元，分_________次支付，每次支付時間、金額_________

　　二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的_________%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。

　　三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。

　　四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之_________的違約金。

　　五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的.，應由發包方承擔。

　　六、本合同造價結算方式：_________

　　七、承包方在單項工程竣工驗收后_________天內，將竣工結算文件送交發包方和經辦的銀行審查，發包方在接到結算文件_________天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經辦的銀行審定后撥款。

　　第七條?施工與設計變更

　　一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。

　　二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，并調整合同造價。

　　三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　四、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。

　　第八條?工程驗收

　　一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和_____有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

　　二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后，發包方須及時辦理驗收簽證手續。

　　三、工程竣工驗收后，方包方方可使用。?在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建筑工程保修辦法(試行)》執行。

　　第九條?違約責任?承包方的責任：

　　一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中

　　第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。?發包方的責任：

　　一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

　　三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

　　四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

　　五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

　　第十條?糾紛解決辦法?任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第_________項方式解決：

　　一、向_____機關申請_____;

　　二、向人民法院起訴。

　　第十一條?附?則

　　一、本合同一式_________份，合同附件_________份。甲乙雙方各執正本一份，其余副本由發包方報送經辦的銀行，當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的合同，送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑒(公)證的，自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：

　　_________?________年____月____日?________年____月____日

2023年建設工程簡易合同 篇16

　　合伙人： （以下簡稱甲方）性別年齡身份證號碼 合伙人：身份證號碼甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守。　　

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。　　

　　二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。　　

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。　　

　　四、出資方式及比例：　　甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。　　甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。　　

　　五、盈余分配及債務承擔：　　

　　1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。　　

　　2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔。　　

　　六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；　　

　　七、項目日常管理　　

　　1、甲方作為項目部負責人，負責項目的全面管理工作；乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關系協調并參與項目日常管理。　　甲乙雙方聘請總工程師，負責工程的技術工作；　　

　　2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。　　

　　3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。　　

　　八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。　　

　　九、違約責任。

　　1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。

　　2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。　　

　　十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合伙人（甲方）：________年____月____日　　合伙人（乙方）：________年____月____日

2023年建設工程簡易合同 篇17

　　發包人：

　　承攬人：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

　　一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

　　二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

　　九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

　　發包人(簽字)： 承包人(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

2023年建設工程簡易合同 篇18

　　聘用單位：　　被聘人：________年____月____日　　專職安全員聘用合同　　聘用單位：湖南XX公司 （以下簡稱甲方） 被聘人： （以下簡稱乙方）　　

　　一、聘用工作崗位　　甲方聘用乙方為 項目部專職安全員。　　

　　二、聘用工作內容　　

　　1、認真貫徹執行《建筑法》和有關的建筑工程安全生產法律、法規，堅持“安全第

　　一、預防為主”的方針，具體落實上級主管部門有關管理規定和公司的各項安全生產規章制度。　　

　　2、參與各項方案安全措施的編制，有權行使安全一票否決制。　　

　　3、配合有關部門做好對施工人員的三級安全教育、節假日的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓取證工作，并記錄在案。健全各種安全管理臺帳。　　

　　4、參加每周一次以上的定期安全檢查，及時處置施工現場安全隱患，參與制定整改和預防措施。　　

　　5、監督、檢查操作人員的遵章守紀。制止違章作業，嚴格安全紀律，當安全與生產發生沖突時，有權制止冒險作業。　　6組織、參與安全技術交底，對施工全過程的安全實施控制，并做好記錄。　　

　　7、掌握安全動態，發現事故苗子并及時采取預防措施，組織班組　　開展安全活動。　　

　　8、檢查勞動保護用品的質量，反饋使用信息，對進入現場使用的各種安全用品及機械設備，配合材料部門進行驗收檢查工作。　　

　　9、貫徹安全保證體系中的各項安全技術措施，組織參與安全設施、施工用電、施工機械的驗收。　　

　　10、協助上級部門的安全檢查，如實匯報工程項目或生產中的安全狀況。　　1

　　1、負責一般事故的調查、分析，出處理意見，協助處理重大工傷事故、機械事故，并參與制訂糾正和預防措施，防止事故再發生。　　1

　　2、參與對施工班組和分包單位的安全技術交底、教育工作，負責對分包單位在施工過程中的安全連續監控，并作好監控記錄。　　

　　三、聘用期限________年____月日至 項目部工程竣工。　　

　　四、聘用報酬　　甲方確保乙方月薪 元，年終獎視工作業績、工作時間進行發放。　　

　　五、雙方的權利和義務　　

　　1、甲方確保乙方任職期內合法權益和工作待遇。　　

　　2、乙方必須嚴格遵守國家法律法規和公司各項規章制度，嚴格履行專職安全員的工作職責。　　

　　3、完成公司和項目部交辦的各項工作任務。　　

　　六、辭聘或解聘事宜　　

　　1、如解聘或辭聘，乙方應及時向甲方及項目部負責人提供移交的各項資料和手續。　　

　　2、下列情況可立即解聘。　　

　　①、乙方不能勝任崗位工作的。　　

　　②、乙方嚴重違法亂紀或工作嚴重失職的。　　

　　③、乙方因患病或非公受傷超過60天；因公受傷醫療期滿60天后不能從事崗位工作的。　　

　　3、下列情況下，乙方可辭聘　　

　　①、連續三個月領不到薪金的　　

　　②、乙方的其他合法權益受到嚴重侵害的　　以上合同所列條款，雙方必須共同遵守執行，本合同自簽訂之日起生效，其他未盡事宜雙方共同協商解決。　　合同一式四份，甲乙雙方及公司分管負責人、項目部負責人各執一份。　　甲方（簽章）：　　甲方項目經理部負責人（簽章）：　　乙方（簽章）：　　簽訂時間：年____月日

2023年建設工程簡易合同 篇19

　　工程承包人：  (簡稱甲方)

　　勞務分包人： (簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于 大瀏公司 (以下簡稱為“發包人”)與甲方已經簽訂施工總承包合同(以下稱為“總包合同”)，雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。

　　甲乙雙方均同意在本合同簽訂過程中，雙方將本著誠實信用的原則如實告知對方與合同直接相關的基本情況，甲方將在本合同中如實告知乙方相關情況。乙方保證在簽署本合同后，已了解相關情況并無其他想要了解的情況。同時，乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實有效。

　　1、 勞務分包人情況

　　營業執照注冊號： 法定代表人：

　　發證機關：經營范圍：

　　復審時間及有效期：

　　2、勞務分包工作對象及提供勞務內容

　　工程名稱：施工工程

　　工程地點：

　　分包范圍：提供分包勞務內容： 箱梁橋施工的準備工作、場地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工制作就位、砼工程、預應力張拉以及與該橋箱梁施工有關的本協議中一切明示或暗示的工作。

　　3、分包工作期限及進度控制

　　分包工作期限：開始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，結束工作日期：20xx年11月30日。 總工期為4個月，甲方根據工期要求，兩橋箱梁同步進行施工，支架、模板一次性搭設、安裝。如不能滿足進度要求，甲方有權要求乙方增加人員等投入以補滯后工期，確保總工期內完成所需工程。

　　4、質量標準

　　工程質量：按總包合同有關質量的約定、國家現行的《公路工程工程施工及驗收規范》和《公路工程工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定 優良 等級。

　　5、圖紙

　　5.1 工程承包人應在勞務分包工作開工前，向勞務分包人提供與勞務分包人的勞務分包任務相關的圖紙 1 套。

　　6、項目經理

　　6.1 工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為。

　　6.2 勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為 唐貴軍 。

　　7、工程承包人義務

　　7.1、組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質量向發包人負責;

　　7.2、可以協助乙方解決在施工過程中的住房、用水、用電問題及其他方面的協調工作，費用由乙方自理。其中項目部已把低壓電送至橋的附近。

　　7.3、負責編制施工組織設計，統一制定各項管理目標，組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工，計量析測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收;

　　7.4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底，組織圖紙會審，統一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收;

　　7.5、負責提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設備(吊車、泵車);

　　7.6、按本合同約定，向勞務分包人支付勞動報酬。

　　8、勞務分包人義務

　　8.1、對本合同勞務分包范圍內的工程質量向工程承包人負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經工程承包人授權或允許，不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯系;自覺遵守法律法規及有關規章制度。

　　8.2、勞務分包人根據施工組織設計總進度計劃的要求，按工程承包人的階段、月、旬、周施工計劃，完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃，保證按時完成任務。

　　8.3、勞務分包人全權委托本項目負責人負責工程實施結算等一切與本工程相關的活動。

　　8.4、按工程承包人統一規劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設置標牌，搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衛工作。

　　8.5、勞務分包人須服從工程承包人轉發的發包人及工程師的指令。

　　8.6、勞務分包人所施工工程，如因質量不合格而產生的返工費，由勞務分包人自負。

　　8.7、在施工期內，如勞務分包人不能按質按量完成計劃工程，經工程承包人勸告后仍無明顯改進，工程承包人有權調整其承擔的工程任務，如仍然不能完成計劃工程，工程承包人有權終止本合同的繼續履行。由此造成的費用增加由勞務分包人承擔。

　　8.8、勞務分包人在履行本合同過程中，不得轉包他人，否則，工程承包人有權無條件終止本合同，已完工程驗收合格后按本合同單價結算，并應按工程承包人規定的期限退場。

　　8.9、勞務分包人在施工過程中必須服從甲方施工人員的安排，不得向工程承包人施工人員行賄同時不得有欺詐行為，一經發現將清退出場。

　　8.10、勞務分包人不得拖欠勞務分包人自己及施工關聯方的人工工資，機械臺班費用，材料費等。

　　8.11、勞務分包人不得與當地發生任何經濟糾紛和任何勞務往來。

　　9、安全施工與檢查

　　9.1、按照國家、地方的相關法律法規執行，并遵守甲方對安全施工提出的各項要求。

　　9.2、乙方應按甲方安全管理作業，遵守國家安全法律、法規和甲方的安全管理辦法，如有違反，甲方有權對乙方進行罰款，若引發安全生產事故，乙方承擔全部責任及所有費用。

　　9.3、鑒于該施工的箱梁橋與正在施工的長瀏高速相交，分包人必須采取有效的防護措施(如設密閉的安全通道)確保橋下行車安全，若引發事故和矛盾由乙方承擔全部責任以及所有費用。

　　10、安全防護

　　按照國家、地方的相關法律法規執行，并按甲方對乙方安全施工技術交底和相關要求進行各種安全防護。

　　11、事故處理

　　按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　12、保險

　　按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　13、承包工作內容

　　按照本協議工程業主技術規范和圖紙要求完成本橋梁箱梁施工工程的所有工作，包括：

　　13.1、箱梁橋施工的準備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區域為10cm)的所需人工以及機具。

　　13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架設拆除，按要求預壓，確保滿足支架的承重要求

　　13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必須用經大瀏公司、監理處確認的優質的模板，且有足夠的剛度確保不會形變。模板安拆、涂脫模劑等。

　　13.4、鋼筋工程：鋼筋加工制作，安裝就位、包括綁扎，焊接，所需的機具和耗材，電焊機不少于8臺。鋼筋不考慮損耗。

　　13.5、砼工程：澆注砼;振搗砼;砼養生。

　　13.6、預應力工程：預應力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。

　　13.7、以及與該橋箱梁施工有關的一切明示或暗示的工作(如保衛等)。、

　　14、勞務報酬

　　14.1 本工程的勞務報酬采用：不同工作成果的計件單價(含管理費)，按確認的工程量計算。 14.2 采用上述方式計價的，不同工作成果的計件單價分別為：

　　14.3.1甲方僅進行質檢、試驗、測量及施工過程控制等工程管理，單價中包括乙方設備、人員的進退場、施工場地清理、工程施工的人工費、設備費、耗材、施工人員的保險費以及意外事故風險金、安全保衛以及協助甲方測量、質檢和試驗等一切與此相關的作業的費用;甲方僅供所需設計鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時甲方負責吊車事宜。若乙方不能按期完工，甲方有權部分或全部扣除工期質量獎。

　　14.3.2除非本協議另有約定，否則與本協議工程范圍內鋼筋安裝、砼澆注(前臺)有關的任何分項工程細目如果未列入上述結算細目中，則是乙方為完成本協議工程內容所必須完成的附屬工程義務，其費用已包含在上述有關承包細目單價中，不再另行結算和支付。

　　14.3.3本合同單價已包含因天氣、環境等方面的影響而造成的誤工費用。

　　15、工時及工程量的確認

　　15.1、采用按確定的工時計算勞務報酬的，由甲方施工員每日將提供勞務人數報甲方負責人，由甲方現場負責人復核并由甲方項目副經理確認。

　　15.2、 采用按確認的工程量計算勞務報酬的，由甲方施工員和乙方按月或約定時間將實際完成但不超過設計數量的工程量報甲方工程科審核，經甲方主管副經理認可，項目經理批準方可給予結算。對乙方未經甲方主管副經理認可，超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

　　16、勞務報酬的支付

　　16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進行。

　　16.1.1、在結算時，應扣除甲方為乙方完成的實際工程數量和協助乙方完成工程量的費用。 16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程經過監理驗收合格，攜相關資料到工程科結算。結算后須出具工程款項已結清的書面證明。

　　16.1.3、本工程甲方不預付款，乙方開工后，甲方按乙方每月工程進度付款，付至約總價款的50%~70%(含價撥款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中間交工驗收后90日內付至95%，總價款的5%作為保證金，待總體工程(指整個14標)竣工驗收后退還乙方。

　　16.1.4、如乙方對其所做工程的質量問題不維修或乙方未作答復，甲方可直接維修，其費用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監理、業主書面批評指令，甲方將酌情扣除部分或全部保證金。

　　16.1.5、甲方以轉帳支票形式或雙方認可的方式支付乙方款項。

　　17、施工變更

　　17.1 施工中如發生對原工作內容進行變更，甲方以書面形式向乙方發出變更通知，并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方(項目經理)發出的變更通知及有關要求，按照變更進行施工： 17.2 因變更導致勞務報酬的增加，由工程承包人承擔;因變更減少工程量，乙方勞務報酬應相應減少。

　　17.3 施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔。

　　17.4 因勞務分包人自身原因導致的工程變更，勞務分包人無權要求追加勞務報酬。

　　17.5 變更的計價：本合同中有規定的相同或相似的合同單價，直接套用;合同中無規定的，可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價;均無套用的，雙方協商確定。

　　18、施工驗收

　　乙方應確保所完成施工的質量，應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢，應向甲方提交完工報告，通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告后14天內對乙方施工成果進行驗收。

　　19、爭議

　　19.1 工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，

　　(1)雙方達成仲裁協議，向 長沙市 仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向甲方所在地的人民法院起訴。

　　20、禁止轉包或再分包

　　20.1 勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則，甲方有權進行處置，勞務分包人將依法承擔責任。

　　21、不可抗力

　　本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　22、文物和地下障礙物

　　23、違約

　　23.1、甲、乙雙方在履行本合同過程中，如出現合同條款以外的問題，由雙方協商解決，并簽訂補充協議，甲、乙雙方所簽補充協議與本協議具有同等的法律效力。

　　23.2、本合同簽訂后，雙方應共同遵守，若單方面違約，違約方應賠償另一方違約金，違約金數量不超過本合同金額的10%。

　　24、合同終止

　　24.1 雙方履行完合同全部義務，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人及發包人驗收合格后，本合同即告終止。

　　25、合同份數

　　25.1本合同壹式兩份，具有同等效力，由甲方和乙方各執一份。

　　26、補充條款

　　26.1 雙方約定：遵守甲方的勞務結算管理的規定。

　　26.3 雙方約定：遵守甲方的與勞務分包相關的其他規定。

　　27、合同生效

　　合同訂立時間：月日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 后生效。

　　工程承包人：(公章) 勞務分包人：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

2023年建設工程簡易合同 篇20

　　建設工程合同范文

　　根據本保證書，我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人)，和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。

　　根據本保證書，承包人與保證人應保證自己，以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。

　　根據以業主為一方，承包人為另一方所達成的協議，承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程，并在工程出現任何缺陷時，按上述合同中有關條款規定進行修補。

　　茲將上述書面保證的條件表述如下：如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定，或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失，直到達到上述保證金總額，屆時，本保證書所承擔之義務即告終止和失效。

　　否則仍保持完全有效。

　　但所簽合同條款，或對工程的實施。

　　完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更，以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。

　　但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務：

　　收到業主與承包人雙方書面通知，說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本，說明應向業主支付這一筆損失賠償費。

　　代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)

　　以_____的資格以_____的資格

　　在(證明人)證明下在(證明人)證明下

　　簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日

2023年建設工程簡易合同 篇21

　　發包人(全稱)：_______________________

　　承包人(全稱)：_______________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_______________________

　　工程地點：_______________________

　　工程內容：_______________________

　　工程立項批準文號：_______________________

　　資金來源：自籌

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)

　　三、合同工期

　　開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);

　　竣工日期：_____年____月___日;

　　合同工期總日歷天數：______天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格(其中主體為優質結構)

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：________;預算價約計_______萬元。

　　六、組成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同協議書;

　　2、圖紙;

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、違約、索賠和爭議

　　1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償;

　　2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　八、工程結算

　　1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。

　　2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：

　　竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。

　　3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。

　　九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

　　1、合同訂立地點：________________________。

　　2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。

　　發包人：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　_______年______月_____日

　　承包人：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　_______年______月_____日

2023年建設工程簡易合同 篇22

　　?合同編號_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

　　第一條　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

　　2.石材供料時間：_______________________________。

　　3.交付地點為(選擇一項)

　　□施工現場：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地點：______________________。

　　□雙方約定的其他地點：__________________________。

　　4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

　　第二條　承接方式

　　1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。

　　甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

　　3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

　　4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

　　第三條　質量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

　　□國家標準

　　□行業標準

　　□雙方約定標準：________________________________。

　　第四條　運輸與裝卸

　　1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

　　2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

　　第五條　驗收

　　1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

　　2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。

　　第六條　合同價款與支付方式

　　1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

　　2.支付方式

　　(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

　　(2)款項支付(選擇一項)

　　□按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　□按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　3.合同價款結算方式為：____________________________。

　　4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿后_______天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

　　第七條　違約責任

　　1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

　　5.其他違約責任：____________________________。

　　第八條　保修

　　1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

　　2.保修項目____________________________。

　　3.保修內容____________________________。

　　4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

　　第九條　合同變更與未盡事宜補充

　　1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

　　2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

　　第十條　其他事項____________________________。

　　第十一條　爭議處理

　　因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

　　1.向上海仲裁委員會申請仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條　本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。

　　第十三條　附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　簽訂人：_______　職務：_______　簽訂人：_______　職務：_______

　　負責人：______________________　負責人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　電話：________________________　電話：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　附件：石材供料單

2023年建設工程簡易合同 篇23

　　工程名稱（以單位工程為準）：___________

　　發包方：（甲方）_______________________

　　承包方：（乙方）_______________________

　　工程名稱：________________________

　　本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

　　一、保修期限

　　自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

　　1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；

　　2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月；

　　3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期；

　　4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年；

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

　　二、保修項目內容及范圍

　　1.屋面漏雨；

　　2.煙道、排氣孔道、風道不通；

　　3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水；

　　4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮；

　　5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定；

　　6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；

　　7.外墻板漏水，陽臺積水；

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；

　　11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求；

　　12.因施工單位造成的其他質量問題。

　　三、保修責任

　　施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附后）之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。

　　四、保修抵押金

　　1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。

　　（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。

　　2.本工程保修抵押金為__________________元。

　　金額大寫：____________________________。

　　五、保修抵押金返還

　　工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為______________元。

　　保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、爭議

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁；

　　第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。

　　雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

　　七、合同生效與終止

　　1.本合同自訂立之日起生效。

　　2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告終止。

　　八、合同份數

　　1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

　　九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十、屬于設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________

　　承包方（施工保修單位）：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　（公章）

　　保修合同訂立時間： 年 月 日

　　發包方（用戶）：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　（公章）

　　年 月 日

2023年建設工程簡易合同 篇24

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、互惠的原則下，根據國家有關法律、法規及《柳河縣鼓勵投資若干規定》(柳政發[20__]1號文，以下簡稱“規定”)，達成如下協議：

　　一、建設項目

　　二、建設地點

　　三、投資規模

　　乙方在甲方區域內投資x萬元，其中固定資產投資萬元(待投產后由縣招商引資考評工作辦公室核定)。

　　四、建設起止時間

　　自x年x月x日至x年x月x日，完成固定資產投入x萬元，x年x月x日投入生產。

　　五、乙方享有的優惠政策

　　(一)土地政策

　　乙方項目建設用地畝。具體享受政策按《規定》有關政策執行。

　　(二)財政稅收政策

　　1、乙方享受目前國家振興東北老工業基地稅收優惠政策。對購進機器設備所含增值稅進行抵扣;提高固定資產折舊率和縮短無形資產攤銷年限;提高計稅工資稅前扣除標準。

　　2、從企業納稅年度起5年內，企業前3年上繳所得稅的40%和增值稅的20%全部獎勵給投資企業，后2年所得稅的20%和增值稅的10%全部獎勵給投資企業，用于企業擴大再生產和技術改造。

　　(三)規費政策

　　1、新辦企業建設期間，行政事業性收費按《規定》有關政策執行。

　　2、新辦企業生產經營期間，對各項行政事業性收費參照重點企業扶持政策，實行“一個漏斗收費”政策。

　　(四)服務措施

　　1、甲方為乙方提供“一條龍”服務和“一站式”審批,全程跟蹤服務,協助乙方辦理各種證照手續。乙方負責出具相關要件，并承擔辦證費用。

　　2、對域外投資項目，由縣招商引資工作委員會辦公室出具確認文件，相關部門兌現優惠政策。

　　六、乙方責任

　　(一)乙方須在本協議確定期限內實施項目建設，并按期投入生產。

　　(二)乙方經營期限需在10年以上，經營期限內不得擅自轉讓、抵押或改變土地用途，如有需要，須經甲方同意。

　　(三)本協議簽字后，乙方需向甲方交納萬元項目建設保證金。如項目出現停建、撤建或改變土地用途，甲方除收回土地使用權外，乙方的地上投入部分和項目建設保證金無償劃歸甲方所有。項目基礎建設結束后，保證金全部返還。

　　(四)乙方需按甲方要求的統一規劃進行土建施工和建設。

　　七、本協議未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。

　　甲方:(印章)　　　法人代表(簽字)

　　乙方:(印章)　　　法人代表(簽字)

　　年　月　日