分包建設工程合同（通用28篇）

分包建設工程合同 篇1

　　發包人：(以下簡稱甲方)：

　　承包人：(以下簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信的原則，經甲乙雙方協商，就工程分包事項達成一致，訂立如下合同條款。

　　1、工程概況及分包內容

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程概況：

　　分包內容：所有鋼筋加工、制作、綁扎工程。(所需的綁絲由乙方承擔)。

　　分包方式：清工

　　2、合同價款：按建筑面積計算： 元/㎡。一次性包死，價格不可再調。

　　3、分包工期

　　4、質量標準：達到國家執行《建設工程質量驗收規范》合格標準。

　　5、付款方式：

　　1)地下室封頂完成后，付所完工程量價款的70﹪。

　　2)±0.000以上工程每四層封頂后付所完工程量價款的70﹪。

　　3)主體完工后，經甲方驗收合格后(剔鑿部分完工)其余部分一次性付清。

　　6、甲方的責任和義務

　　1)組建項目管理班子，辦理竣工手續。

　　2)負責組織分部工程的驗收。

　　3)負責提供施工用的設備及周轉材料。

　　發包人：日期：

　　承包人：日期：

分包建設工程合同 篇2

　　貸款方：

　　聯系方式：

　　借款方：

　　聯系方式：

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條借款用途：

　　第二條借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣______元。

　　第三條借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。

　　第四條借款期限

　　借款方保證從______年____月起至______年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條違約責任

　　貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條爭議解決方式

　　甲乙雙方在本合同履行期間如果發生爭議，雙方應該協商解決，協商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。

　　本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　貸款方：

　　負責人：

　　___年____月____日

　　借款方：

　　負責人：

　　___年____月____日

分包建設工程合同 篇3

　　發包人（全稱）：__________________

　　承包人（全稱）：__________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、規章，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：__________________

　　工程地點：__________________

　　結構形式：_________層數：_________建筑面積：_________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　工期：_________天

　　開工日期：

　　竣工合同：

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　1、合同總價（大寫）：_________（人民幣）元（小寫）：_________元

　　（其中：工程暫列金額_________元，計日工_________元，材料暫估價和專業工程暫估價_________元，安全文明施工措施費_________元，總承包服務費_________元。）

　　2、綜合單價：詳見承包人的已標價工程量清單。（見附件4：）

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　（1）本合同協議書；

　　（2）中標通知書；

　　（3）投標函及投標函附件；

　　（4）本專用合同條款；

　　（5）本通用合同條款；

　　（6）技術標準和要求；

　　（7）圖紙；

　　（8）已標價工程量清單（附件4：）；

　　（9）招標文件、招標文件澄清及修改；

　　（10）其他合同文件。

　　雙方在履行本合同中的有關洽商、變更、簽證等書面協議、文件，視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_________年_________月_________日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定后生效。

　　發包人：（公章）承包人：（公章）

　　地址：_________地址：_________

　　郵政編碼：_________郵政編碼：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　電話：_________電話：_________

　　傳真：_________傳真：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　賬號：_________賬號：_________

分包建設工程合同 篇4

　　甲方：_________________身份證號：_________________乙方：_________________身份證號：_________________

　　鑒于甲、乙多年互信關系，現合作經營樹木種植和養殖農場。為更長久保持雙方關系，合作共贏，雙方達成如下協議，以期共同遵守：_________________

　　一、雙方一致確認：_________________農場經營管理模式，由雙方共同經營、共擔風險、共享收益。未經雙方同意，任何一方不得擅自處理合作經營項目范圍內的任何資產(包括買賣、轉讓、抵押、贈與)。

　　二、雙方合作模式為甲方提供坡地和承包魚塘，乙方提供經營資金。具體如下：_________________

　　1、甲方提供位于________________坡地約50畝，每畝每年租金_______________元，合共總值約人民幣22500元。

　　2、甲方提供舊平房(3間房)一棟，舊的豬舍150平方。

　　3、甲方負責承包_____________小水庫約30畝，使用期限10年，合共租金為人民幣_______________元，租金由乙方負責承擔。

　　4、乙方負責提供投資資金人民幣50萬元。

　　三、盈余分配與債務承擔：_________________扣除生產運營成本和土地租金后，剩余利潤的50%作為下一期投入資金，余下的50%利潤，甲乙雙方各占50%。如農場虧損，形成債務，則雙方對外負擔連帶賠償責任，對內按各自50%的比例分擔賠償責任。

　　甲方每月以工資形式領取薪酬，其工資屬農場生產運營開支的一

　　部分。農場純利潤在_______________元至_______________元之間，甲方領取_______________元工資;純利潤在_______________元—_______________元之間，甲方方領取_______________元工資;純利潤在_______________元—_______________元之間，甲方領取_______________元工資(封頂)。

　　四、合作經營期間，如果政府或企業征用農場土地、魚塘，所得的賠償款雙方各占50%。

　　五、雙方在共同經營管理中，應當互相信任，遇到問題應共同協商解決。

　　六、本協議，雙方應共同遵守，任何一方違約給其他方造成損失的，應當進行賠償。

　　七、合作期限為年，自_____________年__________月__________日起，至_____________年_____________日止。

　　八、本協議一式兩份，雙方各執一份，對雙方具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　簽約日期：_________________

分包建設工程合同 篇5

　　建設工程合同范文

　　履約銀行保證書

　　根據本保證書，我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人)，和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。

　　根據本保證書，承包人與保證人應保證自己，以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。

　　根據以業主為一方，承包人為另一方所達成的協議，承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程，并在工程出現任何缺陷時，按上述合同中有關條款規定進行修補。

　　茲將上述書面保證的條件表述如下：如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定，或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失，直到達到上述保證金總額，屆時，本保證書所承擔之義務即告終止和失效。

　　否則仍保持完全有效。

　　但所簽合同條款，或對工程的實施。

　　完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更，以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。

　　但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務：

　　收到業主與承包人雙方書面通知，說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本，說明應向業主支付這一筆損失賠償費。

　　代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)

　　以_____的資格以_____的資格

　　在(證明人)證明下在(證明人)證明下

　　簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日

分包建設工程合同 篇6

　　上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司

　　法定代表人：_________________

　　被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________

　　法定代表人：_________________

　　上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

　　上訴請求

　　1、請求撤銷一審判決，依法改判;

　　2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

　　事實和理由

　　_____________

　　綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。

　　此致

　　__________市中級人民法院

　　上訴人：______________

　　20__________年__________月__________日

分包建設工程合同 篇7

　　建設工程合同

　　甲方：(建筑單位)

　　法定代表人：

　　職務：

　　地址：

　　電話：

　　乙方：(承建單位)

　　法定代表人：

　　職務：

　　地址：

　　電話：

　　根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　(1)廠房A-5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積15160.6㎡;

　　(2)廠房B-5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積8851.82㎡;

　　(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;

　　暫定廠房A、B，宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡，合總價2100萬，(每平方米以850元計價，如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。

　　工程名稱：東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程

　　工程項目：廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)

　　工程地點：東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園

　　開工期限：自開工日起300個晴天，不包括節假日，工程在期限內未能完工，如未超出一個月不獎不罰。

　　第二條 付款方式

　　1、廠房A、B、宿舍加層，甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶，余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方，每月15日前至少支付138800元)。

　　乙方指定賬戶，開戶名：鄧康強，開戶行：東莞農村商業銀行鳳崗支行，賬戶：

　　2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期，其中窗框工程50萬元，窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完，按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元，廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)

　　第三條 建筑材料標準：

　　1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。

　　2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石，樓面分格原色水泥金剛砂。

　　3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500X500陶瓷地磚。

　　4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。

　　5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿，鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。

　　6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600X600的地板磚割成5塊，120MM長條磚粘貼。

　　7、廠房A、B衛生間墻面用250X400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高，加層宿舍衛生間粘貼至板底。

　　8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。

　　9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰，只用刮膩子。

　　10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰，面粘貼每平方米16元的紙皮磚。

　　11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。

　　12、廠房衛生間門用鋁材料制安。

　　13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、層面防水按二布三油鋪貼

　　。

　　第四條 其他事項

　　1、甲方責任

　　(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。

　　(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。

　　(3)、城建基礎設施費，建筑監督部門放線費由甲方支付。

　　(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。

　　2、乙方責任

　　(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。

　　(2)、工程公司管理費、建筑工程稅金，工人社保，費用，工地工程用水用電費由乙方支付。

　　(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。

　　(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造，樓層內排污、排水安裝，但是不包廠區內排污、排水管道及設施，不包防雷設施工程，不包水電安裝工程。

　　(5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕，由乙方負責補修及費用，但甲方不可扣減工程款。

　　第五條 違約責任

　　1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工，甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)

　　2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款，若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。

　　3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務，視為違約，守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。

　　第六條 爭議解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決，如協商不成，有權依法向人民法院起訴。

　　第七條 未盡事宜

　　工程建設過程中，發生的不可預算的其他事項，由甲乙雙方協商另簽補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　本合同經雙方認可，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起發生法律效力。

　　甲方：(簽章) 乙方：(簽章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點：

分包建設工程合同 篇8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　協議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。

　　1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。

　　2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。

　　3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。

　　4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生。

　　5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。

　　6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。

　　7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。

　　9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。

　　10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。

　　11.由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。

　　12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。

　　13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽字同意。

　　14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。

　　15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。

　　16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。

　　17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結算。

　　18.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。

　　19.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。　　20.開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質檢人

　　甲方：______

　　乙方：______

　　日期：______

分包建設工程合同 篇9

　　工程項目名稱：________

　　發包單位(甲方)：________

　　承包單位(乙方)：________

　　承包單位所在地址：________

　　為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

　　1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

　　4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

　　5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

　　9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

　　11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

　　12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

　　13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

　　14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

　　甲方(蓋章)：________

　　法人代表(簽字)：________

　　______年____月____日

　　乙方(蓋章)：________

　　法人代表(簽字)：________

　　______年____月____日

分包建設工程合同 篇10

　　借款人：

　　身份證號：

　　住址：

　　聯系電話：

　　出借人：

　　身份證號：

　　住址：

　　聯系電話：

　　甲方因本人需要，向乙方申請人民幣貸款，乙方同意向甲方發放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關法律規定，經協商一致，訂立本合同。

　　第一條乙方同意出借金額為人民幣￥___元，借款于本協議生效后按本協議第二條約定的方式支付。

　　第二條本合同雙方同意選擇第項作為乙方向甲方支付借款的方式：

　　1、銀行轉帳方式收款：乙方通過銀行轉帳方式給付款項的，甲、乙雙方應保留銀行劃款記錄，甲方收到款項后，應為乙方出具本人簽署的收條或收據;

　　2、現金方式收款：乙方通過現金方式給付款項的，乙方應保留銀行取款憑證，甲方收到款項后，應為乙方出具本人簽署的收條和收據。

　　第三條本次借款月利率為%。

　　第四條借款期限為天，自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。

　　第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規定，因所借款項用于法律所限制或禁止的用途導致的任何責任均由甲方獨立承擔。

　　第六條甲方在借款期限屆滿時一次性償還本金，按月支付利息。

　　第七條本協議履行期間，出現下列情況之一的，乙方有權要求甲方提前償還全部借款本金及利息，甲方或甲方的繼承人、法定監護人應在收到乙方發出通知后5日內一次性償還借款本金和實際發生的利息：

　　1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;

　　2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行為能力。

　　第八條甲方違反本約定的，乙方有權提前收回借款。

　　第九條如甲方未按約還款和支付利息，則需支付日萬分之五的違約金。

　　第十條因本次協議有關事項辦理公證、登記、轉讓、第三方協助、稅收或律師見證時，該費用由甲方承擔。

　　第十一條與本協議有關的任何爭議，雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。

　　第十二條本協議所登記的地址為當事人接收通知、傳真、及其他文件的地址，一方當事人和有關司法機關以的方式向另一方發出相關的法律文件，不論對方是否收悉，發出文件三日后即視為送達。

　　第十三條本協議一式陸份，甲乙雙方各執一份，登記機關執四份。

　　甲方：

　　身份證號：

　　簽訂日期：

　　乙方：

　　身份證號：

　　簽訂日期：

分包建設工程合同 篇11

　　合法的建設工程合同

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　一、承包事項：平頂山_________樓及室外管網道路工程技術資料

　　二、承包方式：

　　1、平米包干_________元。2、總建筑面積為：67002，價款為：10050元。大寫：一萬零伍拾元。

　　2、室外管網定價包干價款為：。

　　3、合計：合同總價款為：（大寫：）。

　　三、合同工期：合同工期為________年____月____日至________年____月____日。

　　四、付款方式

　　1、甲方每月支付乙方工程資料費20。00（大寫：兩千元整）如果甲方在達到資料費支付條件后____日內無法支付乙方工程資料費，乙方保留停止工作和解除合同的'權力。

　　2、如果在合同工期內，甲方未完成所有施工任務，導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案，工程合同發生延期，則在延期的月份內，甲方需按月支付乙方工程資料費20。00（大寫：兩千元整）。延期月份15天以下（含15天）按半月計算，15天以上的按全月計算。

　　五、承包范圍：工程技術資料的填寫、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。

　　六、辦公用品歸屬：電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔。

　　七、工作分工

　　乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步的，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。

　　①檢驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料的、試樣、試件的取樣及制作，乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作（檢驗試驗費用由甲方承擔）。

　　②資料編制填寫：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫。

　　③資料簽字由乙方找相關人員簽字的，要求與工程同步。

　　④分包工程技術資料：乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術資料，并整理歸檔。

　　八、合同履行期間，乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規劃的路線行走，防止出現人身傷亡事故。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

分包建設工程合同 篇12

　　合同編號：____________

　　發包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　根據《民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.工程名稱：______________________________

　　2.工程地點：______________________________

　　3.工程范圍和內容：________________________

　　第二條 甲方權利和義務

　　1.組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務;

　　2.提供必要的施工條件;

　　3.負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表;

　　4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;

　　5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收;

　　6.按合同約定按時向乙方支付工程款。

　　第三條 乙方權利和義務

　　1.必須具有經國家有關部門批準的.通信行業施工資質，并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格，并向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;

　　2.應編制《工程施工概、預算》，經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據;

　　3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;

　　4.非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包;

　　5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;

　　6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃，并在施工前送甲方備案;

　　7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-______________》、《本地網通信線路工程驗收規范yd5051-97》等規范要求施工;

　　8.做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用，采購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新采購符合要求的產品，并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;

　　9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;

　　10.線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。

　　11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，并不得因此影響工程進度。

　　第四條 工程期限

　　本工程開工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。

　　第五條 竣工驗收

　　1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[______________]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。

　　2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　3.驗收合格后，雙方簽署竣工驗收通過的文件，并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。

　　第六條 質量保證

　　1.保修期限：工程竣工驗收通過后十二個月;

　　2.保修責任：乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由于乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。

　　第七條 工程考核

　　1.乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。

　　2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

　　3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，并同時取消乙方入圍施工資格。

　　4.未按期按鐵通網建[______________]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

　　第八條 工程價款的結算與支付

　　1.本工程采用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，合同價暫定為__________。

　　2.工程竣工后，由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服[______________]262號文件執行。

　　3.工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分)，乙方同意按浙鐵通計建[______________]303號文的規定調整相關費率后下浮__________ %。

　　4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票后，甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金)，待十二個月保修期滿后，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩余工程價款。

　　第九條 合同解除

　　1.雙方協商同意可解除本合同。

　　2.未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本合同。

　　3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有權解除本合同。

　　4. 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使合同無法履行;

　　(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。

　　5. 一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作，并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　第十條 爭議解決方式

　　在履行合同時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。

　　第十一條 其他

　　1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容;

　　2.本合同未盡事項，雙方另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等效力;

　　3.本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，合同經雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)______________

　　地址：____________________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：____________________

　　電話：____________________

　　郵政編碼：________________

　　乙方(蓋章)______________

　　地址：____________________

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：____________________

　　電話：____________________

　　郵政編碼：________________

　　簽約日期：________________

　　簽約地點：________________

分包建設工程合同 篇13

　　建設工程保持廉潔協議書

　　工程項目名稱：_________

　　發包單位（甲方）：_________

　　承包單位（乙方）：_________

　　承包單位所在地址：_________

　　為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

　　1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

　　4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

　　5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。

　　8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

　　9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導；情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

　　11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

　　12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

　　13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

　　14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢（監察），檢察室備案一份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　法人代表（簽字）：_________

　　法人代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

分包建設工程合同 篇14

　　甲 方：

　　住 所 地：

　　法定代表人(負責人)：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　項目聯系人：

　　通訊地址：

　　手 機：

　　電 話：

　　電子信箱：

　　乙 方：

　　住 所 地：

　　法定代表人(負責人)：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　項目聯系人：

　　通訊地址：

　　手 機：

　　電 話：

　　電子信箱：

　　建設工程前期技術服務合同

　　鑒于甲方建設項目可行性研究的需要，根據廣西電網有限責任公司或( 供電局)公開招標結果及乙方與廣西電網有限責任公司 供電局簽訂的《 年度電網基建項目可行性研究技術服務合同》(框架合同)、合同簽訂的相關要求，甲方委托乙方提供建設項目可行性研究技術咨詢服務，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 本合同依據下列文件簽訂

　　一、《中華人民共和國民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》等國家有關建設工程可行性研究、勘察設計管理的法律、行政法規和規章。

　　二、《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算規定》(20__年版)《關于印發電網基建項目前期工作費用使用指導意見的通知》(南方電網公司計〔20__〕78號)和《關于發布南方電網35千伏、20千伏及以下電網工程前期工作費用標準的通知》(南方電網定額〔20__〕20號)等相關規定以及批準的可研估算及項目前期考核評價結果。

　　三、廣西電網有限責任公司供電局中標通知書(編號： )及工程有關的文件。

　　四、其他：

　　第二條 本合同的工程名稱、工作內容，規程、規范和要求

　　一、工程名稱

　　工程

　　項目建設地點：

　　二、工作內容：完成項目可行性研究報告(以下簡稱可研)以及項目核準報告的編制。

　　三、規程、規范和要求

　　(一)根據國家、行業發布的有關規程、規范、技術標準，中國南方電網有限責任公司(以下簡稱南網)、廣西電網有限責任公司發布的《中國南方電網公司標準設計和典型造價》(最新版本)《中國南方電網有限責任公司管制業務固定資產投資項目管理辦法》》《中國南方電網有限責任公司基建管理規定》《中國南方電網有限責任公司基建設計管理辦法》《中國南方電網有限責任公司基建造價管理辦法》《廣西電網有限責任公司電網基建項目前期管理實施細則》《中國南方電網有限責任公司10(20)千伏及以下配電網項目可行性研究內容深度規定》等相關制度、技術標準開展相關工作。

　　(二)按照甲方委托的工作內容,完成項目可行性研究報告、項目核準報告或相應批次以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編寫的技術服務工作。

　　第三條 乙方向甲方交付的資料及文件

　　一、經甲乙雙方協商，乙方按以下要求向甲方提交紙質文件、電子文件(含可編輯的word、excel、CAD版)，資料及文件內容須符合本合同約定要求。

　　序號成果及文件名稱份數時間要求備 注

　　1可行性研究報告(內審版)30年月日前

　　2可行性研究報告(自主評審或第三方評審)30年月日前可研批復后另提交審定版報告5份

　　3可研技術服務過程中收集整理出的電子版、紙質版原始資料、過程資料1年月日前

　　4項目核準申請報告 年月日前農網項目需編制以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告

　　二、工期如遇特殊情況(設計方案變更、自然條件影響以及非乙方原因造成的停工等)時，乙方應提前10個工作日向甲方提出書面申請并取得同意后，工期順延或另行商議。

　　第四條 合同價款及支付方式

　　一、本合同價款按南網、廣西電網有限責任公司現行有關規定的收費標準計算(詳見附表1)，沒有規定的收費項目，由雙方協商議定。

　　二、經雙方商定本合同價款暫定為人民幣(大寫，下同) 整(￥(小寫) 元(詳見附表)。待可研批復完成后，甲方根據批復及乙方前期技術服務考核評價結果，核定最終合同金額，雙方簽訂補充協議。

　　三、費用支付方法：采取轉賬支付

　　(一)乙方提交可研報告并經甲方確認后一個月內，甲方支付暫定合同價款總額的20%，金額為人民幣 (￥ 元)。

　　(二)本合同項目可研及各項報告批復完成后，甲乙雙方核定最終合同金額，并簽訂補充協議。

　　(三)在甲方支付上述款項前，乙方必須先開具相應的增值稅專用發票，甲方收到發票及申請符合規定后再向乙方支付上述款項。因乙方未開具發票或開具的發票不符合規定導致甲方遲延支付上述款項的，損失由乙方承擔，甲方不負違約責任和損害賠償責任。

　　第五條 雙方責任

　　一、甲方責任

　　(一)甲方尊重乙方根據國家、行業以及南網等有關標準規定進行設計的權力，不應提出與國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司等有關標準規定相抵觸的要求;

　　(二)向乙方提供開展項目可行性研究報告、項目核準報告、以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編制的技術服務工作所需的有關基礎資料;

　　(三)負責組織開展規劃選址、選線、用地等手續的報批及協調工作;

　　(四)甲方或上級單位對乙方提交符合本合同約定要求的資料及文件不審批或本合同項目暫停緩建，甲方均應支付應付的費用。

　　(五)甲方按本合同第四條規定向乙方支付合同款項。

　　(六)甲方對乙方技術服務行為進行嚴格檢查核對，若乙方技術服務行為不符合相關規定，限期整改，否則視為乙方違約，甲方有權上報廣西電網有限責任公司同意后，解除合同。甲方按廣西電網有限責任公司項目前期考核評價體系對乙方設計行為進行考核評價，結果上報廣西電網有限責任公司備案。

　　(七)其他：

　　二、乙方責任

　　(一)按照國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司現行的標準、規程、規范、技術條例進行前期技術服務工作，運用標準設計成果，嚴格掌握設計標準，控制工程造價;

　　(二)乙方按本合同第三條規定向甲方交付各項工程資料及文件，對資料及文件的完整性、準確性負責;對出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。

　　(三)乙方參加甲方及廣西電網有限責任公司對各項工程資料及文件的審查并根據審查結論負責作出調整或補充。

　　(四)乙方負責在開展可行性研究報告編制工作過程中所必需的協調費用。

　　(五)乙方有責任協助甲方辦理和取得相關路徑協議、配變落點協議、規劃定點等各項支持性文件的批復。

　　(六)乙方在任何情況下不得轉包。如果需要部分分包，則需經甲方書面同意。乙方需嚴格校審和質量把關，與分包人向甲方承擔連帶責任。乙方與分包單位簽訂分包合同后，要將副本送交甲方。分包合同與本合同發生抵觸時以本合同為準，分包合同不能解除乙方任何義務和責任，分包方的任何違約或疏忽均視為乙方的違約或疏忽。

　　(七)其他： /

　　第六條 知識產權和保密協議

　　一、 乙方為完成本合同約定的服務，所收集的一切原始資料(數據、文字、圖紙等)、過程資料(對原始資料進行整理后形成的資料)以及創造的一切智力成果和知識產權均歸甲方所有。

　　二、未經對方同意，任何一方均不得向第三人或公眾傳播有關本項目和對方的一切資料和信息。如發生以上情況，泄密方應向對方支付相當于合同價款兩倍的違約金，并承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。

　　第七條 違約與考核

　　一、甲方或乙方違反合同約定造成損失的應承擔違約責任。

　　二、 乙方違規允許其他單位或者個人以本單位名義承攬本合同項目可研設計任務或違規轉包的，應向甲方支付合同總額的1倍以上2倍以下的違約金，并在三年內不得承擔廣西電網有限責任公司管轄范圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。乙方未經甲方同意擅自違規分包的，乙方應向甲方支付合同總額20% 的違約金。

　　三、由于設計質量不符合合同約定要求造成返工，乙方除負責采取補救措施外，應免收返工部分的費用，并根據返工程度向甲方支付不超過合同總額10%的賠償金，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

　　因乙方提供的設計成果深度不足造成可研批復調整或在廣西電網有限責任公司組織的項目復核中發現因乙方沒有按照相關要求對項目建設規模、投資估算等嚴格把關，被廣西電網有限責任公司或項目業主單位正式通報批評的，扣除該項目合同金額10%的賠償金。由于乙方自身原因，延誤了規定的技術服務文件交付時間，每延誤一天，減收該項目應收技術服務費的千分之二，最多不超過合同總額的10%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

　　四、如由于乙方設計錯誤造成重大工程質量事故損失，由乙方承擔責任。乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方支付賠償金，由甲方從乙方技術服務費中扣減，并視設計事故的嚴重性，由甲方報廣西電網有限責任公司同意后，暫停乙方在甲方管轄范圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。

　　五、甲方變更項目的工作內容和要求，造成乙方返工、或修改設計時，雙方除需另行協商簽訂補充合同(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方已耗工時、工作量向乙方支付費用。

　　六、 在合同履行期間，由于不可抗力因素或因為國家政策調整以及工程項目未獲批準立項導致不能開展可行性研究工作，招標人有權要求終止或解除合同。

　　七、在合同履行期間，甲方無正當理由單方解除合同或單方違約致使合同無法履行的，乙方開展技術服務工作的，不退還甲方已付的合同價款;己開始技術服務工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量據實支付，對于項目已提交可行性研究報告但未取得可行性研究批復并取消的，乙方獲得不高于該項目50%的合同價款。

　　八、合同生效后，乙方要求終止或解除合同，應在合同終止或解除之日起10日內雙倍返甲方已支付的合同款項。

　　九、乙方必須嚴格按投標文件的項目人員配置(項目設總、各專業主設人員搭配)開展項目設計，項目人員配置信息需作為本合同附件(需包含項目負責人、電氣一次、電氣二次、變電土建、線路電氣、線路結構、技經等人員姓名、聯系方式、工作郵箱、在本項目中承擔的任務等信息)，乙方不得擅自變動人員，如有特殊情況確需調整的，需報甲方審批同意。未經同意擅自變動人員的，每經檢查發現一次，每次扣減合同總額的1%，最多不超過合同總額的10%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

　　十、投資估算必須履行編制、校核、審核和批準程序，各級編制、校核、審核人員應由具有電力工程造價專業執(從)業資格的人員承擔，并在正式投資估算書簽字，加蓋電力工程造價人員專用章。同時編制和校核人員還應取得廣西電網有限責任公司電力建設定額站組織的設計造價從業人員崗位技能培訓考試合格證明，否則，還應增加考試合格造價人員簽字確認。提交的投資估算不滿足上述要求的，扣罰合同總額的1%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

　　十一、任何一方違反保密義務的，泄密方應向對方支付相當于合同價款20%的違約金，并承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。

　　十二、其他責任： /

　　第八條 其他

　　一、甲乙雙方需依法經營，廉潔自律。在合同簽訂、履行過程中，雙方不得以任何理由、任何形式進行利益輸送，不得提供或接受另一方的財物或其他利益。任何一方如果違反本條規定，另一方均有權拒絕并將信息反饋到甲方(廉潔受理單位：__監察部;舉報電話: 077X-__X)。甲方有義務詳細調查，乙方有義務對調查工作給予全力配合。

　　如果乙方違反本條款的，甲方有權根據國家和南方電網公司采購等有關規定，對乙方進行處理，并視情節輕重對乙方實施一定期限的市場禁入。

　　任何一方如果違反此條款，涉嫌犯罪的，將按照《中華人民共和國刑法》和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》將相關責任人交由司法機關追究法律責任。

　　二、在本合同履行過程中，經雙方協商一致，可以變更或解除本合同。任何一方要求變更或解除合同時，則應當在 7 日前書面通知對方并取得對方的書面同意，并及時簽訂書面變更或解除協議。如出現本合同約定的單方合同解除的情形時，權利人無須經對方同意即可解除合同。

　　因一方變更或解除合同使對方遭受損失的，應向對方承擔賠償責任。但由于政策變化、政府行為等客觀原因致使合同不能繼續履行的，雙方可變更、解除本合同，且任何一方均無需向對方承擔賠償責任。

　　三、根據本合同需要發出的全部通知，均需采用書面形式，書面通知按雙方在合同文本所列地址發出，聯系人為收件人。如任何一方的地址有變更時，需在變更前10日以書面形式通知對方，否則變更地址的一方需自行承擔因遲延通知而造成的損失。

　　雙方將按如下規定確定通知被視為正式送達的日期：(1)以專人遞送的，接收人簽收之日視為送達。(2)以短信/傳真/電子郵件方式送達的，自前述電子文件內容在發送方正確填寫地址且未被系統退回的情況下，視為進入對方數據電文接收系統即視為送達日。(3)以特快專遞形式發出的，特快專遞發出后第三日視為送達。(4)若送達日為非工作日, 則視為在下一工作日送達。

　　本合同約定的地址、聯系人及電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)亦為雙方工作聯系往來、法律文書及爭議解決時人民法院和/或仲裁機構的法律文書送達地址，人民法院和/或仲裁機構的訴訟文書(含裁判文書)向合同任何一方當事人的上述地址和/或工商登記公示地址送達的，視為有效送達。任何一方當事人對電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)的聯系送達均適用于爭議解決時的送達。

　　四、乙方須重視并加強安全生產工作，遵守甲方的規章管理制度，接受甲方的安全生產監督管理。乙方保證與其指派的服務人員簽訂勞動合同或勞務合同，明確雙方權利義務，并由乙方負責支付服務人員的一切費用，包括為服務人員購買社會保險、人身意外保險以及勞保用品等。

　　在本合同履行期間，乙方服務人員發生人身傷亡、疾病或其他意外事件概由乙方自行承擔賠償責任，與甲方無關。

　　五、其他條款： /

　　第九條 附則

　　一、不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　二、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　三、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。

　　四、本合同一式陸份，甲方乙方各執叁份。

　　五、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　六、雙方履行完合同規定的義務，本合同即行終止。

　　(以下無正文)

　　(本頁為編號為： 的合同的簽署頁)

　　甲方(蓋章)：

　　法定代表人(負責人)或授權代表(簽名)：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人(負責人)或授權代表(簽名)：

　　簽訂日期： 年 月 日

分包建設工程合同 篇15

　　承包方：(以下簡稱甲方)

　　發包方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程勘測設計合同條例》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，甲方對十天高速公路建設標段的臨時施工用電，委托乙方進行勘測設計并施工。為明確雙方在勘測設計和施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　一 、 工程名稱：十天高速A-4標合同段施工用電工程

　　二、工程地點：石泉縣

　　三、承包范圍及規模：

　　承包范圍：十天高速A-4標合同段施工用電，35KV線路勘測設計施工(“T”接點至變壓器高壓樁頭)。

　　工程規模:架設35KV線路2106米，由35KV長曾線“T”接，安裝35KV/0.4KV變壓器1臺，總負荷為1600KV/A，低壓出現分散輻 射

　　五、合同價款：伍拾萬元整(￥77.922萬元)。

　　第二條 取費標準

　　1、 勘測設計費用計取標準：

　　定額按照《電力建設工程預算定額》第三冊電氣設備安裝和第四冊送電線路工程、第六冊調試工程(20xx年版)執行，取費按照陜西省電力公司陜電基建(20xx)56號文件執行。

　　第一條工程期限

　　一、 根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為20天(日歷天)，自20xx年4月22日開工至20xx年5月12日竣工驗收。

　　二、開工前3天，承包方向發包方發出開工通知書。

　　三、如遇下列情況，經發包方簽證后，工期相應順延：

　　1、按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工：

　　2 、凡發包方負責供應的材料、設備未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

　　3、不屬包干系數范圍內的重大變更，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

　　4、未按合同規定撥付預付款而影響施工;

　　5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第四條 工程質量

　　一、 本工程質量要求達到： 合格

　　二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布發的建設工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方的監督。

　　三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、設備必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

　　2、由發包方提供的主要原材料、設備也必須有質量合格證方可用于工程;

　　3、隱蔽工程必須經發包方檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;

　　4、承包方應該按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方。單位工程結果完工時，應會同發包方進行中間驗收。

　　5、承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方。一般質量事故的處理結果應送發包方備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施;

　　第五條 建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理

　　一 、由發包方供應以下材料、設備(詳見附件);

　　二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;

　　三 、發包方供應 、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。

　　第六條 工程價款的支付與結算

　　一、本合同簽訂后 七 日內，發包方支付不少于合同總價的 50% 備料款，計人民幣 肆拾萬元整(￥ 40萬元)。工程進度款由發包方按照工程進度及時撥付。

　　二、工程完工驗收后，支付全部合同金額。

　　三、工程竣工后，承、 發包雙方及時辦理結算手續，工程結算款應在竣工后一周內付清。

　　第七條 施工與設計變更

　　一 、發包方交付的設計圖紙 說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審做出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不擅自修改。

　　二、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計，經發包方或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　第八條工程驗收

　　一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基礎建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制定的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

　　二 、工程竣工驗收后，發包方方可使用。在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。

　　第九條 違約責任 承包方的責任：

　　一 、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返修。

　　二、 工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期違約金。

　　發包方的責任：

　　一 、青賠 、征地費用和變壓器土建由發包方負責。

　　二 、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運、 人員和機械設備調遷、 材料和構件積壓的實際損失。

　　四 、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由此包方承擔責任。

　　五 、承包方驗收通知書送達 七 日后不進行驗收的，按有關規定償付逾期違約金。

　　第十條 糾紛解決辦法

　　執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由仲裁委員會仲裁。

　　第十一條 附則

　　一 、本合同一式 四 份，合同附件 四 份，合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發包方執兩份，承包方執四份。

　　二 、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三 、本合同簽訂后，承 發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

分包建設工程合同 篇16

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_____________

　　工程地點：_____________

　　工程內容：_____________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_____________

　　資金來源：_____________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________

　　三、合同工期：

　　開工日期：_____________

　　竣工日期：_____________

　　合同工期總日歷天數_____________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_____________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_____________元(人民幣)￥：_____________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日

　　合同訂立地點：_____________本合同雙方約定_____________后生效

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　簽于：__________________________

分包建設工程合同 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，就甲方委托乙方對山西煤炭運銷集團有限公司地質工程進行物探工作相關事宜，根據中華人民共和國有關法律、法規的規定簽定本協議，由雙方共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：煤礦地質物探工程;

　　2、施工地點：市郊區平坦鎮中莊村;

　　3、工程開竣工日期：年月 日至年 月 日。

　　二、工程價款及支付方式

　　1、工程價款：

　　工程量約米， 元/米，合同價款共計約人民幣 元(大寫：萬元整)，以上價格為含稅價;最終價款按實際工程量進行結算。如有特殊要求另行收費，以雙方簽字驗收單為準。

　　2、付款方式：

　　物探工作完成 米時，甲方付給乙方 萬元，測井工作全部完成后十日內付清全部工程款，并提交正式測井成果。

　　三、甲方責任

　　1、按照合同約定的時間及時向乙方支付工程款，并在工程全部完工后據實結算。

　　2、甲方負責施工區內地方協調工作及外部關系，確保乙方測井工作順利進行，涉及賠償費用由甲方負責。

　　3、在乙方到達現場前及時提供鉆孔測井通知書及鉆孔1:200簡易柱狀圖。

　　4、甲方應確保施測鉆孔的孔內安全，如因施測鉆孔孔內事故致使測井儀器損壞，甲方應向乙方賠償由此而造成的經濟損失。如因不可抗力原因發生事故時，協助乙方處理解決。

　　四、乙方責任

　　1、物探測井由乙方獨立承擔，其主要任務是劃分巖性層、確定深、厚度，孔斜參數。

　　2、乙方接到甲方測井通知后24小時內進入施工現場。并按甲方要求進行測井。

　　3、施工中乙方應當根據相關規定做好安全措施，安全責任由乙方自負。

　　4、乙方應當在單孔全部測井結束后12小時向甲方提供測斜及孔底位移成果表、煤層成果及質量評級表和巖性(大于1米)解釋成果表。

　　5、嚴格按照地質礦產行業標準《煤田地球物理測井規范》DZ/T0080-93施工.

　　五、在測井過程中，視地質情況需要外加測井方法時，其測井費用也相應調整。

　　六、本合同未盡事宜，雙方協商解決;協商不成的`，任何一方可向合同簽署地人民法院起訴。

　　七、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，均具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　代表簽字： 代表簽字：

分包建設工程合同 篇18

　　外墻粉刷合同　　發包方（甲方）：__________________________　　承包方（乙方）：__________________________　　根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，雙方就甲方房屋外墻粉刷達成如下協議：　　

　　一、 工程概況：　　

　　1、 工程項目：甲方房屋外墻粉刷　　

　　2、 工程地點：構皮灘街上向東路　　

　　二、工程內容及單價　　

　　1、將甲方房屋靠街一面（一樓除外）的瓷磚銻掉后用水泥清光。共計1800.00元　　

　　2、房屋后面水泥清光，單價為15.00元每平方米。　　

　　三、發包方式　　包工不包料。即甲方負責提供粉刷所需的材料如水泥、細沙等。乙方負責組織工人施工和自備施工工具等。　　

　　四、 工程質量要求　　

　　1、靠街一面的瓷磚全部銻掉，包括貼瓷磚時所用的水泥灰漿。　　

　　2、墻體粉刷清光符合建筑行業質量檢驗評定標準。（即與周圍房屋外墻清光質量相當。）　　

　　五、安全文明施工要求　　

　　1、乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規范及文明施工條例要求標準進行施工。　　

　　2、乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施。由于自身設備故障、安全措施防護不到位、作業不規范等造成作業人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設備損壞等，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。　　

　　六、工期　　由于銻瓷磚一面是街面，一個門面是甲方的副食店，另一個門面是甲方的在出售金沙煤。為盡量減少施工對甲方生意帶來的影響，故在開工之日起____日內　　（特殊天氣如下雨不能施工除外）必須完成門面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延____日，按工程總造價（1800.00元）的5%進行罰款。房屋后面的墻面清光，時間不計。（附開工時間：________年____月____日）　　

　　七、雙方責任：　　甲方：　　

　　1、按時提供所需材料。　　

　　2、為乙方提供電源、水源等。　　

　　3、在施工場所拉好警戒線，提醒過往行人勿靠近施工場所。　　乙方：　　

　　1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規范和質量檢驗標準，把好工程質量關。　　

　　2、如出現工程質量問題，造成重新返工，工期延誤和浪費材料等損失，由乙方承擔。　　

　　3、保管好自身工具，若丟失自行負責，與甲方無關。　　

　　八、未涉及條款，由甲乙雙方協商解決。　　

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。　　甲方：乙方：________年____月____日

分包建設工程合同 篇19

　　工 程 名 稱：__________

　　工 程 地 點：__________

　　合 同 編 號：__________

　　設計證書等級：__________

　　證 書 編 號：__________

　　發 包 人：__________

　　承 包 人：__________

　　簽 訂 日 期：__________

　　發包人： __________(甲方)

　　承包人：__________ (乙方)

　　發包人委托承包人承擔 的勘察設計工作，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同執行。

　　第一條 本合同簽訂依據

　　1.1 《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場管理規定》;

　　1.2 國家及地方有關建設工程設計管理法規和規章;

　　1.3 建設工程批準文件。

　　第二條 設計依據

　　2.1 發包人給設計人的委托書;

　　2.2 發包人提交的基礎資料(已有的技術資料等);

　　2.3 設計人采用的主要技術標準是：現行水利水電工程勘察設計使用的國家標準、行業標準以及相關法律法規。

　　第三條 合同文件的優先次序

　　構成本合同的文件可視為是能互相說明的，如果合同文件存在歧義或不一致，則根據如下優先次序來判斷：

　　3.1 合同書;

　　3.2 發包人要求及委托書。

　　第四條 本合同項目的名稱、規模、階段、設計內容

　　項目名稱：

　　工程規模：。

　　項目的設計階段：

　　設計范圍及內容：。

　　第五條 發包人向設計人提交的有關資料、文件及時間：

　　5.1工程現有的技術資料及圖紙、項目概況。

　　5.2 對該項目的某些特定技術要求。

　　5.3發包人不能按時提供上述資料的，設計人可以順延提交成果時間。

　　第六條 設計人向發包人交付的成果、設計文件的份數及時間：

　　6.1提交成果資料份數及時間

　　承包人提交設計成果文件數量 陸套;

　　發包人下達項目勘測和設計任務之日起，提交勘測設計成果的服務期為20個日歷天。

　　6.2提交設計成果文件地點

　　忻城縣水利局

　　第七條 費用

　　雙方商定，設計費按國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知(計價格〔20__〕10號)取費，在招標中，我公司的中標費率為%，最終工程的勘測設計費等于工程批復的勘測設計費金額×中標費率(%)。

　　后附中標通知書。

　　第八條 支付方式

　　8.1承包人完成設計任務并提交設計成果后，支付工程勘察設計費合同金額的80%給承包人;

　　8.2工程進場施工后，支付工程勘察設計費合同金額的15%給承包人;

　　8.3工程完工后，支付工程勘察設計費合同金額的5%給承包人。

　　8.4委托方通過銀行轉賬方式支付上述費用，服務方負責開具合法發票。

　　第九條 雙方責任

　　9.1 發包人責任

　　9.1.1 發包人按本合同第五條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交基礎資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。發包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。

　　發包人提交上述資料及文件超過規定期限5天以內，設計人按本合同第六條規定的交付設計文件時間順延;發包人交付上述資料及文件規定超過規定期限5天以上時，設計人有權重新確定提交設計文件的時間。

　　9.1.2 發包人應在接到設計人提交的設計報告后一個月內及時安排審查(超百萬的工程及時向市局申請評審)。

　　9.1.3 發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計返工時，雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工程量向設計人支付返工費。

　　9.1.4 在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　9.1.5 發包人應按本合同規定的金額和日期向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額千分之三的逾期違約金，且設計人提交設計文件的時間順延。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。

　　9.1.6 發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計文件時，須征得設計人同意，不得嚴重背離合理設計周期，且發包人應支付趕工費。

　　9.2 設計人責任

　　9.2.1 設計人應按國家規定和合同約定的技術規范和合同約定的技術規范、標準進行設計，按本合同第六條規定的內容、時間及份數向發包人交付設計文件(出現9.1.1、9.1.4、9.1.5規定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。

　　9.2.2 初步設計初始階段，對特性分析后，要向發包人就工程概況、可能的效益情況進行全面的匯報。

　　9.2.3 設計合理使用年限滿足行業規范要求。

　　9.2.4 設計人對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人設計錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取設計補救措施外，應免收受損失部分的設計費。

　　9.2.5 由于設計人原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的萬分之一。設計文件提交的時間以乙方提交設計文件的日期為準，由于上級審查文件及按上級要求修改調整文件的時間不計在提交文件時間之內。

　　9.2.6 設計人交付設計文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的技術內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計文件一年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作。

　　9.2.7 設計人不能將本工程的設計工作轉包給第三方。

　　第十條 保密

　　雙方均應保護對方的知識產權，未經對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發生以上情況，泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。

　　第十一條 仲裁

　　本建設工程設計合同發生爭議，發包人與設計人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁時，由來賓市仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，當事人又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　第十二條 合同生效及其他

　　12.1 本合同雙方簽字蓋章即生效，合同有效期為自合同簽訂之日至20__年12月31日，在合同有效期截止之日有已開展勘測設計工作但又未完成勘測設計的項目，針對該類項目合同期限可順延半年(180天日歷天)。

　　12.2 本工程項目中，設計人不得指定建設材料、設備的生產廠或供貨商。發包人需要設計人配合建設材料、設備的加工訂貨時，所需費用由發包人承擔。

　　12.3 發包人委托設計人承擔本合同內容以外的工作服務，另行簽訂協議并支付費用。

　　12.4 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　12.5 本合同雙方簽字蓋章即生效，本合同一式陸份，發包人持肆份，設計人持貳份。

　　12.6 雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　12.7 雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　12.8 未盡事宜，經雙方協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　此后無正文

　　行政管理單位：__________設計人：__________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：__________

　　發包人：__________或委托代理人：__________

　　法定代表人：__________

　　住所：__________住所：__________

　　郵政編碼: __________郵政編碼: __________

　　電話:__________ 電話:__________

　　傳真: __________ 傳真:__________

　　開戶銀行:__________開戶銀行:__________

　　戶名：__________戶 名：__________

　　帳號:__________ 帳 號：__________

分包建設工程合同 篇20

　　發包人：____鎮人民政府（簡稱甲方）　　承包人：羅

　　（簡稱乙方）　　依照《民法典》及其他有關法律和行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就我村新農村建設道路維修工程建設的有關事項協商一致，訂立本合同如下。　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：麻洋金平開挖工程　　

　　2、工程地點：麻洋金平XX段　　

　　3、工程內容： 土方開挖、路面平整、核桃樹移栽。　　

　　二、合同工期　　

　　1、開工日期：________年____月 ____日　　

　　2、竣工日期：________年____月____日　　

　　3、合同工期：____日歷天。　　

　　三、甲、乙雙方一般權利和義務：　　

　　1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作。　　

　　2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。　　

　　3、甲方的義務：　　⑴為乙方提供施工場所及相關資料，負責施工期間的協調工作，審查施工技術方案及施工進度計劃；　　⑵負責工程質量的控制、檢驗。　　

　　4、乙方的權利和義務：　　⑴乙方負責按合同要求和相關技術規范嚴格施工，確質量和進度。　　⑵乙方應隨時接受甲方管理人員的檢查，對不符合質量標準的應及時返　　工，其費用及工期由乙方承擔。　　⑶乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施　　工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。　　

　　四、合同金額、付款原則和付款方式及違約責任　　

　　1、工程合同金額：1（含稅金）　　： 7800.00元　　大寫： 柒仟捌佰元整　　

　　2、工程款支付：為工程竣工驗收決算后，按實際工程量辦理結算，并支付齊全部工程款。　　

　　3、違約責任：若一方違約，則按承包總額50%支付違約金。　　

　　五、本協議自簽訂之日起生效。本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：　　合同訂立日期：________年____月____日

分包建設工程合同 篇21

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條、本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條、本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

　　第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條、貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

　　第七條、本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第八條、本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)_________貸款方(公章)_________

　　負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

分包建設工程合同 篇22

　　甲方(買方)：　　乙方(賣方)：　　甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則，在協商一致的基礎上，簽訂本合同：　　

　　一、合同標的　　

　　1.1乙方根據要求向甲方提供【網絡監控設備一批】(詳見附件【一】)。　　

　　二、交付方式　　

　　2.1乙方應按下述要求將產品交付甲方：　　

　　2.

　　1.1交付期限：合同簽訂后【】內交付。　　

　　2.

　　1.2交付地點：【需方自提】。　　

　　2.

　　2.3交付方式：【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。　　

　　三、運費及風險轉移　　

　　3.1乙方將產品送至甲方指定的交付地點，并承擔運輸費用以及運輸途中的一切風險，風險自產品運到甲方指定地點并經甲方驗收合格簽收后轉移到甲方。因包裝不當等原因造成的產品滅失、損壞，由乙方負責。　　

　　四、質量保證　　

　　4.1乙方保證交付的產品與雙方約定的式樣、質量完全符合，且符合甲方正常使用要求，不存在任何質量瑕疵。　　

　　4.2因產品質量問題引起的一切人身、財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。　　

　　五、合同價款及支付　　

　　5.1本合同采購價款：大寫人民幣【壹拾柒萬叁仟貳佰壹拾陸元整】，小寫：【173216元】。該合同價款已包括乙方履行本合同的全部報酬和所需的全部費用。除另有約定外，甲方無需就本合同項下事項向乙方支付上述價款之外的任何其他費用。　　

　　5.2甲方憑乙方開具的相應金額的發票并按以下第【1】種方式向乙方付款：　　

　　(1)一次性支付：甲方在收到乙方全部產品，并驗收合格簽收后支付。　　

　　(2)分期支付：甲方分期向乙方支付本合同采購價款: 【 】。　　

　　六、質量保修　　

　　6.1乙方提供自產品出貨之日起【________年】的保修服務。對于產品交付檢驗的不合格品，乙方將予以更換。　　

　　七、違約責任　　

　　7.1乙方不能按時交貨的，每逾期【一周】應向甲方按合同總價　　【1】%的標準支付違約金(不足【一周】的按【一周】計算)。乙方不能按時交貨超過【三周】的，甲方有權解除合同。違約金不能彌補所造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。　　

　　八、爭議解決　　

　　8.1合同在履行過程中若發生爭議，由雙方友好協商解決。若協商不成，向甲方所在地有管轄權的法院起訴。　　

　　九、其他約定事項　　

　　9.1合同變更：本合同一經簽訂，雙方不得變更或擅自解除，如需變更，只能以雙方簽字蓋章的書面文件(包括傳真件)進行，該類文件視為本合同的有效組成部份。　　

　　9.2本合同一式【肆】份，雙方各持【貳】份，經雙方簽字蓋章后生效;本合同傳真件具有同等的法律效力。　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日【工程工程合同合集8篇

分包建設工程合同 篇23

　　借款方：

　　身份證號碼：

　　貸款方：

　　身份證號碼：

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條 本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條 自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

　　第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

　　第七條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第八條 本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)_________

　　貸款方(公章)_________

　　負責人(簽字)_________

　　負責人(簽字)_________

　　地址：_________

　　地址：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

分包建設工程合同 篇24

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合本項目的具體情況，經雙 方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 概況

　　1、項目名稱：_________。

　　2、項目地點：_________。

　　3、項目內容：綜合布線系統施工和測試，輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。

　　第二條 工期　　

　　1 、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日。　　

　　2 、遇到下列情況之一者，經甲方審核批準后，工期可做相應調整。

　　2.1 、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期 變化，并經甲方書面確認;

　　2.2 、 雙方書面確認的計劃工期改變;

　　2.3 、不可抗力因素。

　　第三條 承包方式和造價

　　1、承包方式：包工包料(具體內容參見網絡工程設備報價清單)。

　　2、項目總造價：人民幣(大寫)：(_________)。工程 施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件，項目最后造價按實際 施工工程量結算。

　　第四條 付款方式、結算方式

　　(一)付款方式

　　1、在合同簽定后，甲方向乙方支付合同總價的30%，即人民幣(大寫) 。 ( _________);

　　3、完工并經甲方驗收合格后的三個工作日內甲方支付到乙方合同總價的 65%， 即人民幣(大寫) 。(__________________ );

　　(二)結算方式：

　　1、乙方已根據甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量， 本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。

　　2、若甲方需求有變更時，工程施工時發生增項部分，合同總價報價清單已有 的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數量。如合同總價報價清單中沒有 的項目則按甲乙雙方協商后經簽證后的單價為結算依據。該計算原則適用于工程 施工時發生減項部分的計算。

　　第五條 材料供應

　　1、材料供應：施工前乙方提供材料經甲方審核、認可后，方可使用。

　　2、采用新型材料和代用材料時，乙方須在甲方的書面簽字確認后方可進行 使用。

　　第六條 甲、乙雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、為乙方的施工提供必要的便利條件，并協調水源、電源，提供材料的合 理堆放場地，協助乙方順利進行施工。

　　2、按合同規定及時支付工程款項。

　　3、指定項目負責人一名，負責與業主及相關協作單位的協調工作，為乙方 提供可持續施工的作業面，并負責平時乙方增、減項的簽證。

　　4、組織本工程項目的竣工驗收。

　　(二)乙方責任

　　1、按合同規定按時完成并交付該工程。

　　2、嚴格按照甲方與最終用戶確認的施工圖紙施工。

　　3、負責本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。

　　4、接受甲方和當地安全質量監督部門的監督。

　　5、因乙方的過錯造成工程有質量問題時，經甲方確認后，乙方必須在三天 內采取有效措施糾正，并承擔由此造成甲方的經濟損失，承擔相應的法 律責任。

　　6、在合同履行過程中，雙方有異議應及時協商解決，未經甲方同意乙方不 應隨意停工或借故拖延工期。

　　7、服從甲方施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造 成的損失和罰款。

　　8、負責施工場地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及衛生等工作。

　　第七條 工程項目及設計的變更、修改　　甲方因最終客戶需要，作出設計變更時，應書面通知乙方，經確認后簽證， 若由此導致工程延期的，工期應當順延。在施工過程中若甲方提供的施工內容及 圖紙與投標內容及圖紙不同處，按實際情況作增項或減項處理，由乙方提出書面 報告，乙方協助甲方共同經業主及監理方簽證確認。

　　第八條 工程質量

　　1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關操作規程精心施工，工程質量必須符合設計要求，達到施工圖說明和國家頒發的現行施工驗收規范的驗收標準。

　　2、本工程承包范圍內所有的單項工程的質量，均達到國家或行業的質量驗收評定標準。雙方如對工程質量有爭議，請質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此 造成的損失由責任方承擔。

　　第九條 竣工驗收

　　1、工程竣工三天內，乙方將全部有效的技術檔案資料二份，送交甲方，確定 驗收日期，并組織進行驗收，驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格， 乙方應在甲方的限期內進行整改，再實行驗收，并以最后驗收合格的日期 作為竣工日期。

　　2、工程驗收應以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關設計變更的書面文件、國家 頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準等為依據。

　　3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。

　　第十條 違約責任

　　(一)甲方違約責任　　甲方不按規定支付工程款，乙方除有權要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。

　　(二)乙方違約責任

　　1、乙方不按規定按時完成該工程，甲方除有權要求乙方完成該工程外，另 外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。

　　2、工程施工過程中發生質量事故或乙方使用的設備、材料如質量不符合設計要求、行業標準或國家標準的，甲方有權讓乙方返工整改，并由乙方承擔由此 而引起的一切經濟、法律責任。

　　3、合同履行過程中若出現乙方嚴重違反合同重要條款，甲方有權終止合同， 并終止支付未結算的工程款。

　　第十一條 合同爭議　　遇人力不可抗拒的自然災害損失，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成，則 由____市經濟合同仲裁委員會裁定。

　　第十二條 工程保修　　工程竣工驗收合格之日起半年內為保修期。保修期內如發生工程質量的問題，由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修，設備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執行工程完工后兩年內乙方應為甲方提供維護服務。

　　第十三條 不可抗力　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通 報不能履行或不能完全履行合同的理由，并向對方提交有關主管機關證明材料， 根據實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同, 決定部分或全部免予承 擔違約責任。

　　第十四條 其它

　　1、合同簽定當天內，甲方向乙方提供本項目施工圖紙，乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因導致的質量、安全、人身死亡事故，由乙方自 行承擔相關責任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應賠償。

　　2、因甲方原因導致工程停工或工人窩工的，甲方按每日按合同總價的千分 之三做相應補償。

　　3、本工程施工過程中，所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復綠等工作內容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內，合 同價款中也不包含以上的工程量報價。

　　4、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，可另行簽訂補充協議。補充協議作 為本合同一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同自簽訂之日起生效，在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交 付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。

　　6、合同正本及附件共柒頁，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具 有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁的須蓋騎縫章方為有效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　

　　________年____月____日

　　________年____月____日

分包建設工程合同 篇25

　　借 款 方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：____________________

　　地 址：____________________

　　郵碼：____________________

　　電話：____________________

　　貸 款 方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：____________________

　　地 址：____________________

　　郵碼：____________________

　　電話：____________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：____________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ （大寫）元。預計用款為一年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限：借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________（蓋章） 

　　貸款方：____________（蓋章）

　　代表人：____________ 

　　代表人：____________

　　____年____月____日 

　　____年____月____日

分包建設工程合同 篇26

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

分包建設工程合同 篇27

　　甲方(建設單位)：__________________________

　　乙方(施工單位)：__________________________

　　甲乙雙方根據《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》，經雙方協商一致，對____________________(工程全稱)簽訂工程質量合同書。

　　一、工程質量保修范圍和內容

　　乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程保修責任。

　　質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衛生間和外墻的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

　　乙方負責施工的所有工程項目，如出現施工質量缺陷或施工質量隱患，乙方必須履行保修義務，特別是出現以下情形(不在乙方承包范圍的項目除外)時：

　　1、樓地面、屋面、墻面滲漏水;

　　2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;

　　3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;

　　4、內外墻及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脫落，或墻面起堿脫皮;

　　5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規范及滲漏水等。

　　6、廚房、衛生間地面泛水倒坡積水;陽臺、露臺、走廊、屋面倒坡積水;

　　7、廚房、衛生間等有防水要求的部位滲漏水;

　　8、室內外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;

　　9、強弱電系統不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障，線路漏電、短路;

　　10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現變形裂縫;

　　11、施工產生的其他質量缺陷。

　　二、質量保修期

　　雙方根據《建設工程質量管理條例》及《房屋建筑工程質量保修辦法》有關規定，約定本工程的最低質量保修期如下：

　　1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;

　　3、裝修工程2年;

　　4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

　　5、住宅小區的給排水設施、道路等配套工程為2年;

　　6、其他項目保修期約定如下：其他項目的保修期為2年。

　　質量保修期自如下規定日期起計算：

　　1、質量保修期限在工程取得竣工驗收備案證明、乙方將竣工檔案、竣工工程全部移交給甲方的次日起算(以雙方的交接記錄為依據);

　　2、若工程移交給甲方時還存在質量問題且乙方選擇自行進行整改時，則該工程的質量保修期自全部質量問題整改合格的次日算起(以包括甲方在內的有關方簽署的驗收合格書面文件為依據);若乙方書面委托甲方整改、維修并同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留于甲方的質量保修金中支付時，則以甲方同意接受乙方委托并代為整改、維修后，經甲方及監理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。

　　三、質量保修責任

　　1、屬于保修范圍、內容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規定立即派人保修，并在保修書第六條保修時限要求的時間內完成保修。乙方不在約定時限內派人保修的，甲方可以委托他人維修，維修費用從預留于甲方的質量保修金中抵扣。

　　2、發生緊急搶修事故的，乙方接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。

　　3、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，乙方實施保修。

　　4、在保修期限內，因乙方原因導致的工程質量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產損害的，乙方應承擔相應的經濟與法律責任。如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失，

　　甲方有權向乙方追償。

　　5、因乙方未按有關規定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產損害，乙方應承擔相應的賠償責任。

　　6、非乙方原因造成的質量缺陷，乙方在履行保修義務后，有權就所發生的費用向責任方追償。因設計方面的原因造成的，相關責任由設計單位承擔;因建筑材料、構配件和設備質量不合格等原因造成的，如屬乙方采購的，或由甲方采購而乙方不按規定進行檢驗用于工程的，相關責任由乙方自負;如屬甲方采購，乙方曾提出質量異議而甲方未經鑒定合格堅持使用的，相關責任由甲方承擔。

　　7、在本保修書規定的各分部分項(除地基基礎、主體結構外)保修期限屆滿后，如因乙方未按國家有關規定、標準和設計要求施工或采購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質量缺陷，導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方應承擔相應責任。

　　8、由于乙方原因造成的工程質量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的，乙方應賠償甲方的全部損失。

　　9、若因乙方原因造成業主索賠的，甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人，在接到甲方電話通知后配合甲方與業主協商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協議對乙方具有法律效力，乙方同意承擔相應的法律后果。若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協商處理的，則乙方同意委托甲方全權處理補償事宜，乙方與業主簽訂的補償協議書對乙方具有法律效力，其項下約定的補償金由乙方承擔，并授權甲方直接從乙方預留的質量保修金中扣付。

　　四、質量保修金的支付與返還

　　1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的工程質量保修金，質量保修金在辦理竣工結算時支付，且質量保修金預留期間不計息。

　　2、自第二條規定的質量保修期開始計算之日起滿二年時，甲方應將預留保修金余額返還乙方。

　　3、甲方在根據本條第2款規定的各保修期限滿后將預留的保修金返還承包人前，甲乙雙方應共同對該工程的質量進行全面回訪，在確定無質量缺陷后甲方才將保修金返還。

　　4、甲方在返還保修金時，有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣，如保修金余額不足以抵扣，乙方須在接到甲方書面通知后10日內補償甲方，否則，每逾期一日，乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。

　　5、自本條規定的保修金返還之日起14日內，乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保修金返還手續，因乙方原因逾期辦理的，保修金逾期返還期間不計利息。

　　五、保修程序

　　1、工程竣工前，乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯系電話以書面形式通知甲方。如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知，則乙方同意指定該工程項目經理(聯系電話： )為保修負責人。

　　2、乙方指定的工程保修負責人的聯系電話應隨時保持暢通，如保修負責人或聯系電話發生變動，乙方應及時以書面形式通知甲方，有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。當發生質量投訴時，甲方可按乙方提供的聯系電話通知乙方指定的工程保修負責人，該保修負責人應于接到電話通知時起，24小時內到甲方處領取《工程保修通知單》，該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。逾期未來領取，或電話通知時該保修負責人的聯系電話無法接通，為了避免各方損失擴大化，乙方同意由甲方另行委托其他施工維修，所發生的費用及代辦費按本條第3款規定從乙方預留于甲方處的質量保修金中扣付。

　　3、乙方必須從甲方處領取《工程保修通知單》起24小時內(經發包人書面批準可以適當延長)與甲方、房屋所有人(或使用人)約定現場核查時間，并按時到場核查、完成維修(在本保修書第六條規定的保修是限內完成);如發生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故，乙方在接到保修通知后，應立即到達現場搶修。若乙方不遵循上述規定，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，相關費用由乙方承擔，且甲方可按所發生費用額的50%向承包人收取代辦費。

　　如乙方拒不承擔上述費用，甲方有權從乙方預留于甲方處的保修金中直接抵扣。4、乙方領取《工程保修通知單》后應妥善保管，并在完成保修經住戶簽名確認后作為已履行保修義務的依據立即交回甲方。否則，視為乙方未履行保修義務，甲方有權按照返修內容估算返修費用及代辦費，并按本條第3款規定從乙方預留的質量保修金中扣付;如乙方履行了保修義務而住戶無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認，乙方應及時通知甲方，經甲方簽字蓋章確認后，可認定為乙方已履行了保修義務。

　　5、經甲方組織驗收合格，質量保修問題方視為處理妥當。如經驗收不合格，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，有關維修費用的承擔按照本條第3款規定執行。

　　6、若乙方未按上述規定履行保修義務而發生的維修費用，均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結算，按本條第3條款規定從乙方預留于甲方處的質量保修金中抵扣。

　　六、保修時限(自乙方領取《工程保修通知單》之日算起)

　　1、樓地面、屋面、墻體滲漏水為5天;

　　2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;

　　3、內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面及結合層開裂脫落或墻面起堿、脫皮的為3天;

　　4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;

　　5、廁所、廚房陽臺、露臺、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;

　　6、門窗變形，開啟關閉不靈或縫隙超過規范規定滲漏水及門窗五金配件及門鎖損壞的為2天;

　　7、室內外上下水道及其它管道滲、漏水或堵塞的1天以內必須完成，剩余的土建修復工作3天內完成;

　　8、強弱電系統不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。

　　以上時限均為住(用)戶配合為前提。如住(用)戶不予配合，乙方應及時告知甲方到場確認，未經甲方確認的，均視為住戶已配合。

　　七、其他

　　1、甲方指定其“物業管理部”負責協調保修具體事宜。

　　2、本保修協議，經甲乙雙方簽章后生效，未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更解除本保修合同。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年 月 日

　　法定代表人(簽字)：

　　年 月 日

分包建設工程合同 篇28

　　建設單位：_________________

　　1、根據已收到的招標編號為_______________的_________________工程的招標文件，遵照《工程施工招標投標管理辦法》的規定，我單位經考察現場和研究上述工程招標文件的投標須知、合同條件、技術規范、圖紙、工程量清單和其他有關文件后，我方愿以人民幣_________________元的總價，按上述合同條件、技術規范、圖紙、工程量清單的條件承包上述工程的施工、竣工和保修。

　　2、一旦我方中標，我方保證在_______________年_______________月_______________日開工，_______________年___________月__________日竣工，即__________天(日歷日)內竣工并移交整個工程。

　　3、如果我方中標，我方將按照規定提交上述總價5%的銀行保函或上述總價10%的由具有獨立法人資格的經濟實體企業出具的履約擔保書，做為履約保證金，共同地和分別地承擔責任。

　　4、我方同意所遞交的投標文件在“投標須知”第11條規定的投標有效期有效，在此期間內我方的投標有可能中標，我方將受此約束。

　　5、除非另外達成協議并生效，你方的中標通知書和本投標文件將構成約束我們雙方的合同。

　　6、我方金額為人民幣________________元的投標保證金與本投標書同時遞交。

　　投標單位：_________________(蓋章)單位地址：_________________法定代表人：_________________(簽字、蓋章)

　　郵政編碼：_________________電話：_________________傳真：_________________開戶銀行名稱：_________________